簽訂合同可以保護各方的權(quán)益，避免糾紛和爭議的發(fā)生。合同應(yīng)當(dāng)明確約定交易的具體內(nèi)容和規(guī)定。最后提醒雙方簽署合同前務(wù)必核實、修改范文內(nèi)容以符合實際情況，并由法律專家審核確認。
勞務(wù)分包合同糾紛篇一
（施工總承包人）：____________（甲方）。
依照《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等公平和誠實信用的原則，經(jīng)雙方就勞務(wù)分包事項達成一致，訂立本合同。
工程名稱：________________。
工程地點：______________。
分包范圍：__________________。
建筑面積：______________。
3、工程質(zhì)量，本工程質(zhì)量按《建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范》、《建筑安裝工程質(zhì)量評定標(biāo)準》和圖紙設(shè)計要求，建筑單位要求的施工標(biāo)準必須達到中級裝飾等級。
4、承包方式：承包范圍及承包單價。
a）承包方式：清包人工費。
b）承包范圍：所有室內(nèi)外墻抹灰、外墻保溫、悶頂和天溝立面保溫及抹灰、樓梯抹灰及大理石鋪粘、室內(nèi)地面、屋面瓦、防水上保護層、煙囪抹灰及女兒墻抹灰（不包括天棚抹灰）。
c）本工程單價為_____/m2（按工程實際建筑面積計算）。
5、標(biāo)準范圍。
除工程合同外另有約定：
a）如本工程圖紙設(shè)計變更，甲乙雙方另行商議。
b）如因甲方材料供給及工費不到位造成的工期延誤及乙方人工浪費由甲方負責(zé)承擔(dān)。
c）如因乙方造成的工期延誤由乙方負責(zé)承擔(dān)。
6、文明施工及安全責(zé)任。
勞務(wù)分包人按工程總承包人要求做好文明施工及安全措施如發(fā)生安全事故由責(zé)任方負責(zé)。
7、工具使用與材料管理。
勞務(wù)分包人自帶小型工具，其它大型工具及鋁合金靠尺和消耗品由工程總承包方提供，現(xiàn)場使用材料由甲方提供，乙方不得浪費材料，應(yīng)作到工完場清，如乙方造成的材料浪費由乙方負責(zé)賠償責(zé)任。
8、工期及付款方式。
本工程由開工到每棟樓內(nèi)外墻抹灰完畢，甲方應(yīng)付給以完成工作量的70%工程款，苯板粘完及屋面瓦施工完畢，在付以完工程量的80%，其它項目完工及工人退場后應(yīng)付剩余工程款的95%，余款等工程竣工驗收后一次性付清。
9、其他。
施工期間如遇到人力不可抗拒的自然災(zāi)害，工期相應(yīng)順延。
10、本合同一式三份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
勞務(wù)分包合同糾紛篇二
發(fā)包方_________（以下簡稱甲方）。
承包方_________（以下簡稱乙方）。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》《建筑安裝工程承包合同條例》以及國家和地方政府的有關(guān)法規(guī)，甲乙雙方本著平等、互利、協(xié)商一致的原則，就明福世家（填充墻）工程的勞務(wù)分包事宜，達成以下協(xié)議。
砌體（填充墻工程）。
只包工不包料，包攪拌機以下的小型工具，如：攪拌機、斗車、鐵锨、鎬、錘、木抹、磚刀、線墜及勞保用品（安全帽手套等）。
1、乙方完成主體工程后預(yù)留的所有填充墻、女兒墻、欄板墻、地面陽臺的擋土墻等建筑面積以內(nèi)的所有砌體工程。
2、建筑面積以內(nèi)的砼構(gòu)造柱，門洞口過梁現(xiàn)澆以及植筋下料，構(gòu)造柱以及過梁的鋼筋下料制作，綁扎安裝，模版的配模和支拆，包括施工用的小五金，如鐵絲、扎絲、釘?shù)取?/p>
3、材料的平行運輸和垂直運輸，內(nèi)腳手架的搭拆，施工材料的現(xiàn)場清理，搬運，堆放，以及樓層落地灰的清理和二次再生利用。
4、施工現(xiàn)場的平整，攪拌機位，安裝，機械工作棚的搭拆，機械使用后的清理，沖洗和養(yǎng)護。
三、工期：
一個月。自____年____月____日至____年____月____日為止。
按國家現(xiàn)行建筑面積計算規(guī)則計算的建筑面積_________元/每平方。
1、工程質(zhì)量標(biāo)準，必須達到合格產(chǎn)品（以質(zhì)檢部門評定的等級標(biāo)準），如達不到質(zhì)量要求，則扣除乙方承包總價款的20%。
2、乙方上架前應(yīng)自檢內(nèi)外腳手架是否安全，在確保安全并防護符合要求后方可上架作業(yè)。作業(yè)架必須保證安全，保證自身安全以及他人人身安全。如果違章作業(yè)，給自己或他人造成的一切后果均由乙方全部承擔(dān)。
3、乙方組織施工過程中，必須嚴格按照施工規(guī)范、安全操作規(guī)程施工，遵守甲方制定的各項現(xiàn)場規(guī)章制度；嚴禁打架斗毆，酗酒滋事，否則后果自負并承擔(dān)因此造成全部責(zé)任的損失和公司罰款。
4、安全生產(chǎn)，文明施工，做到工完料清，不得有破壞浪費和偷盜行為，如發(fā)現(xiàn)，按實情實價處雙倍或十倍罰款，在生產(chǎn)過程中，主管部門因乙方承包范圍內(nèi)的安全文明未達標(biāo)或造成罰款，均由乙方承擔(dān)。
1、甲方負責(zé)主軸線控制線，標(biāo)高基點的提供，技術(shù)交底。
2、甲方負責(zé)向乙方下達施工生產(chǎn)，作業(yè)計劃，檢查和監(jiān)督乙方的施工進度和施工質(zhì)量。
3、甲方負責(zé)向公司協(xié)商按結(jié)款點向乙方發(fā)放工程款。
1、乙方人員進場必須經(jīng)過施工安全教育，遵紀守法，遵守公司的各項管理制度。
2、乙方代表及工程專業(yè)負責(zé)人必須在現(xiàn)場跟班作業(yè)，離工地時應(yīng)向甲方負責(zé)人請假，并另行安排人員負責(zé)工作。
3、乙方應(yīng)根據(jù)甲方的工期，質(zhì)量，安全文明施工方面的總體要求，組織勞動力，確保工程的需要，乙方對自身進場人員作出調(diào)動時，需經(jīng)甲方同意，否則造成的影響和損失由乙方自負，必要時甲方可責(zé)令乙方退場。
4、乙方應(yīng)服從甲方現(xiàn)場管理人員的管理，聽從指揮，嚴格遵守現(xiàn)場各項管理制度，按照甲方提供的施工圖紙和技術(shù)交底施工。
5、乙方每完成一道施工工序需經(jīng)甲方驗收后方可進行下一道工序的工作，如驗收達不到質(zhì)量要求的，應(yīng)無條件返工，返工損失由乙方自己承擔(dān)，并賠償材料損失費用，同時處200—500的罰款，直接損失在一萬元以上的，乙方在接到甲方通知后無條件自行退場。
6、乙方負責(zé)施工過程中的"三寶""四口""五臨邊"的防護工作和半成品和成品的保護工作，因保護不善而損壞的照價賠償和無條件返修。
7、乙方應(yīng)設(shè)有專職安全員，對乙方人員進行日常安全教育和檢查，確保安全生產(chǎn)，乙方因不聽指揮違章作業(yè)、野蠻施工而造成的安全事故的，由乙方承擔(dān)事故責(zé)任，甲方視情節(jié)處以500—3000元的罰款。
8、乙方自配質(zhì)量檢查員，安全員和其他管理人員，除此乙方還要配備維護電工一名，施工中甲方講配電盤送至樓層內(nèi)施工所需要的.機械接線，維護由乙方負責(zé)，乙方所配人員的工資報酬由乙方自行支付。
9、未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改甲方原建筑或設(shè)施或損壞原施工單位的工作成果，由此發(fā)生的損失和事故由乙方負責(zé)并承擔(dān)連帶責(zé)任。
10、乙方自配機械維修人員，負責(zé)機械維修、保養(yǎng)，工資由乙方支付。
付款基本上隨大合同執(zhí)行，砌墻至地上六層完十天內(nèi)付完成工作量的80%，全部完工付總款的80%，余額待粉刷完一個月內(nèi)無質(zhì)量問題全部結(jié)清。
1、本合同一經(jīng)簽定具有法律效力，甲乙雙方必須嚴格履行，任何一方違反本合同約定給對方造成的損失的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)損失大小給予賠償。
2、甲乙雙方因履行合同發(fā)生爭議，雙方應(yīng)首先協(xié)商解決，協(xié)商不成時，由甲方所在地人民法院解決。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
勞務(wù)分包合同糾紛篇三
甲方名稱：
乙方名稱：
依照《中華人民共和國勞動法》和國家有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方遵循平等自愿協(xié)商一致的原則訂立本合同。
甲、乙雙方選擇以下第種形式確定勞動合同期限：
1、有固定期限：自年月日起至年月日止。
2、無固定期限：自年月日起至止。
3、以完成一定的工作任務(wù)為期限：自年月日起至完成時止。
二、工作內(nèi)容和工作時間。
1、根據(jù)甲方工作需要和用工要求，乙方同意在進行工序項目勞務(wù)分包。2、乙方應(yīng)按照甲方的需求，按時完成規(guī)定的工作數(shù)量，達到規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準。
3、乙方自覺遵守有關(guān)勞動法律、法規(guī)和甲方依法制定的各項規(guī)章制度，嚴格遵守安全操作規(guī)程，服從管理，按時完成施工任務(wù)。
三、甲方的權(quán)利、義務(wù)。
1、組建與工程相適應(yīng)的現(xiàn)場管理機構(gòu)，組織實施施工管理的各項工作。
2、及時向乙方進行技術(shù)交底和安全、質(zhì)量交底并提供相關(guān)技術(shù)資料。
3、提供施工現(xiàn)場附近的電源、水源接點。
4、負責(zé)對工程質(zhì)量、工期、安全生產(chǎn)、文明施工、計量檢測、試驗化驗、技術(shù)測量、隱蔽工程檢查、物資采購、現(xiàn)場計量、作業(yè)進度等進行全面管理、控制、監(jiān)督、檢查和驗收。
5、審核乙方提交的驗工計價資料，按本合同約定，辦理勞務(wù)結(jié)算手續(xù)，向乙方支付勞務(wù)費。
6、制定確保工程質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全的措施。
7、當(dāng)乙方不能按時按質(zhì)按量完成合同約定工作內(nèi)容，甲方有權(quán)決定調(diào)減乙方的工作量，或直接解除本合同，并有權(quán)追究乙方的相關(guān)責(zé)任。
8、負責(zé)與業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計單位及有關(guān)部門進行聯(lián)系協(xié)調(diào)。
9、施工過程中，末次支付前，乙方與他人發(fā)生的租費、購貨款等一切付款義務(wù)的，甲方有權(quán)暫不支付剩余款項，且不承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
10、甲方應(yīng)對乙方人員進行上崗前的安全、質(zhì)量、環(huán)保培訓(xùn)和教育。在施工現(xiàn)場，采取必要的安全措施。
11、甲方應(yīng)當(dāng)依法參加工傷保險，應(yīng)當(dāng)預(yù)防現(xiàn)場安全事故發(fā)生，避免和減少職業(yè)病危害。
四、乙方的權(quán)利、義務(wù)。
1、嚴格按照甲方提供的作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)技術(shù)資料、施工規(guī)范進行施工作業(yè)。
2、出具身體健康證明及具有相應(yīng)資格證書，能滿足施工的需要。
3、嚴格按照設(shè)計圖紙、施工規(guī)范、驗收標(biāo)準、有關(guān)技術(shù)交底進行施工，確保工程質(zhì)量達到約定的標(biāo)準;加強自身安全學(xué)習(xí)，增強自我防范意識，認真執(zhí)行安全技術(shù)規(guī)范和交底，嚴格遵守安全管理制度，落實各項安全措施，確保施工安全;嚴格執(zhí)行國家有關(guān)部門對施工現(xiàn)場環(huán)保、消防、衛(wèi)生的管理規(guī)定;承擔(dān)由于自身責(zé)任造成的質(zhì)量返修、返工、工期拖延、安全事故、現(xiàn)場臟亂造成的損失及各種罰款。
4、乙方不得將本合同項的作業(yè)內(nèi)容轉(zhuǎn)包或再分包給他人，否則甲方有權(quán)解除合同。
5、做好施工場地周邊建筑物、構(gòu)筑物的道路、地上附著物和地下文物、管道、電路、線路等保護和防護工作。
6、乙方與第三人簽訂的勞動、租賃、買賣等一切合同，與甲方無關(guān)。乙方在施工工地發(fā)生的合同債務(wù)、侵權(quán)責(zé)任一律由乙方履行和承擔(dān)責(zé)任。
7、由乙方對進場工人進行造冊登記報甲方備案，所有工人工資按工資單由甲方直接發(fā)放。不允許代領(lǐng)和委托，以免發(fā)生不必要的經(jīng)濟糾紛。
8、按甲方要求提交各類報表，完整的原始技術(shù)資料，配合甲方辦理交工驗收。
9、負責(zé)已完工程部分成品及半成品的保護工作。
10、嚴格服從甲方指令。如在現(xiàn)場發(fā)生爭議，乙方應(yīng)通過正常和正確的途徑向甲方負責(zé)人反映情況，決不充許帶著情緒工作，消極怠工，故意拖延和制造質(zhì)量、安全隱患，或串連集體罷工、上訪。如出現(xiàn)類似情況，給甲方工程造成的經(jīng)濟損失政治影響，甲方將追究其經(jīng)濟和法律責(zé)任，并清退出場。
11、乙方在工休時，要自我約束，不允許隨意流串，更不允許在外留宿，酗酒鬧市，打架斗歐，杜絕監(jiān)守自盜，偷賣工程材料。對于因個人原因出現(xiàn)的治安、刑事案件，責(zé)任自負。
12、對于自然災(zāi)害造成乙方人員人身傷亡，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。如在施工現(xiàn)場發(fā)生的安全事故，應(yīng)分清事故責(zé)任，根據(jù)責(zé)任比例比照國家及山西省工傷事故處理相關(guān)條例辦理。
五、工費結(jié)費方式。
1、本合同工作內(nèi)容無預(yù)付款。
2、甲方對乙方的所有支付，包括扣減或沖帳方式。
3、甲方應(yīng)付款總和，不得超過合同總額。
4、雙方約定在每月應(yīng)支付乙方款額中，甲方扣留%作為質(zhì)量保證金。乙方完成規(guī)定任務(wù)本合同終止對一次性無息付清。
5、如業(yè)主未將工程款按約支付給甲方，根據(jù)風(fēng)險分擔(dān)原則，雙方約定，甲方應(yīng)支付給乙方的款項期限作相應(yīng)順延，并不承擔(dān)順延期間的利息和違約責(zé)任。
6、根據(jù)所在項目統(tǒng)一的工序分包單價。工序分包單價中已包含完成該工序的全部附屬工作內(nèi)容。
7、乙方在所承擔(dān)勞務(wù)項目全部完工之日起7天內(nèi)，根據(jù)實際完成的實物工程量和工序分包單價向甲方提交勞務(wù)費結(jié)算書，逾期不提交，結(jié)算延期責(zé)任自負。
8、甲方接到乙方結(jié)算書后28天內(nèi)進行審查核定，給予確認或者提出修改意見。最終結(jié)算書由甲方統(tǒng)一編制。
六、違約責(zé)任。
1、當(dāng)發(fā)生下列情況之一時，甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
1.1不按約定向乙方支付合同款額時，但本合同三項9和五項5條款的約定除外。
1.2甲方不履行或不按約定履行合同義務(wù)的其他情況。
2、當(dāng)發(fā)生下列情況之一時，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
2.1乙方未按合同約定工期完成任務(wù)，工期每延誤一日，按工序勞務(wù)費總價的1%承擔(dān)違約責(zé)任。
2.2因乙方責(zé)任造成質(zhì)量事故，材料、重作、返修、返工等一切損失由乙方承擔(dān)，賠償數(shù)額據(jù)實結(jié)算。
2.3未經(jīng)甲方同意，乙方擅自退場，應(yīng)賠償甲方由此造成的一切損失。
2.4其他違約，依據(jù)《合同法》規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
2.5因乙方不服從甲方管理，不服從甲方指令，不遵守甲方根據(jù)業(yè)主要求所作的合理調(diào)整，影響了工期和質(zhì)量，甲方有權(quán)視情況對乙方清退出場。
3.甲方對乙方的清退出場的處理。
3.1甲方支付乙方的工程款按乙方完成工程成品量的70﹪結(jié)算，并扣留質(zhì)量保證金，質(zhì)量保證金待工程驗收合格后支付。
3.2乙方出場前應(yīng)保證所使用甲方機械和工具的完好性并按領(lǐng)用時數(shù)量歸還，損壞丟失部分從乙方工程款中扣留。
七、合同變更和解除。
1、除法定和本合同另有約定外，未經(jīng)雙方協(xié)商，不得變更、解除本合同。協(xié)商未達成書面協(xié)議前，仍執(zhí)行本合同。
2、乙方將本合同轉(zhuǎn)包或再分包給他人時，或乙方的工作能力，技術(shù)水平滿足不了合同要求時，甲方有權(quán)單方解除合同。
八、補充條款。
本合同一式份，甲方份，乙方份。
九、合同生效、終止。
本合同自簽字蓋章之時起生效，自雙方履行完全合同全部義務(wù)、工程結(jié)束驗收合格、質(zhì)保期滿且無質(zhì)量問題后終止。
十、本合同附件與本合同具有同等效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
勞務(wù)分包合同糾紛篇四
承包人：（簡稱甲方）。
依照《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲、乙雙方就工程施工勞務(wù)分包事項協(xié)商達成一致，訂立本合同。
三、勞務(wù)報酬。
1、本工程的勞務(wù)報酬金額約為；
2、本工程的勞務(wù)報酬均為一次包死，不再進行調(diào)整；四、工程結(jié)算工程開工后施工人員進入現(xiàn)場，暫付分項工程的；工程竣工，經(jīng)甲、乙雙方共同驗收合格，甲方根據(jù)實際發(fā)生的工程量核算單及時支付乙方剩余勞務(wù)報酬。中途退場不結(jié)算尾款，并承攬因中途退場所造成的一切經(jīng)濟損失。
五、質(zhì)量標(biāo)準。
2、標(biāo)準規(guī)范除本工程總包合同另有約定外，本合同適用標(biāo)準規(guī)范如下：
（1）模板支撐須牢固，無跑、漏、脹等現(xiàn)象出現(xiàn)；
（2）合理使用周轉(zhuǎn)材料，杜絕浪費；
（3）拆除模板應(yīng)經(jīng)施工技術(shù)人員同意；
（4）操作時應(yīng)按順序分段進行，嚴禁猛撬，硬砸或大面積撬落和拉倒；
（5）拆下的模板應(yīng)及時清潔并運送到指定地點集中堆放，防止釘子扎腳；
六、施工驗收及工程量的確認。
1、乙方應(yīng)確保所完成施工的質(zhì)量，符合本合同約定的質(zhì)量標(biāo)準；
七、雙方責(zé)任和義務(wù)、甲方責(zé)任和義務(wù)。
（一）。
1、除非本合同另有約定，甲方完成乙方施工前期的下列工作：
（2）在年月日前向乙方提供相應(yīng)的水準點與坐標(biāo)控制點位置；
2、實施對工程質(zhì)量、工期、安全生產(chǎn)、文明施工的控制、監(jiān)督、檢查和驗收；
3、負責(zé)工程測量定位、沉降觀測、技術(shù)交底，組織圖紙會審；
4、及時交付應(yīng)提供的施工機械設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料、保證施工需要；
5、負責(zé)與發(fā)包人、監(jiān)理、設(shè)計及有關(guān)部門聯(lián)系，協(xié)調(diào)現(xiàn)場工作關(guān)系；、乙方責(zé)任和義務(wù)。
4、在向甲方提報所需材料時，須按施工圖紙及甲方要求計量；
7、工作期間必須佩帶安全帽且嚴禁飲酒、打架，如違者出現(xiàn)任何事故，當(dāng)事人自行負責(zé)；
八、施工變更。
3、因乙方自身原因?qū)е碌墓こ套兏?，乙方無權(quán)要求追加勞務(wù)報酬；
九、違約責(zé)任：由過錯方承擔(dān)違約責(zé)任。
十、爭議：在本合同履行期間，雙方應(yīng)嚴格執(zhí)行合同條款，并本著友好合作的精神，處理合同期間的各類問題，盡量避免爭議或糾紛。如發(fā)生爭議或糾紛雙方自己無法解決的，可向當(dāng)?shù)厮鶎偃嗣穹ㄔ浩鹪V。
十一、合同有效期及份數(shù)。
2、合同一式兩份，由甲、乙雙方各執(zhí)一份。
工程承包人：（公章）勞務(wù)分包人：（公章）。
委托代理人：委托代理人：
合同訂立時間：年月日合同訂立時間：年月日。
勞務(wù)分包合同糾紛篇五
我國《民事訴訟法》的管轄規(guī)定，《最高人民法院關(guān)于審理勞動爭議案件適用法律若干問題的解釋（一）》第8條規(guī)定：“勞動爭議案件由用人單位所在劃分各級法院或同級法院受理第一審勞動案件的職權(quán)范圍，明確它們相互間審理的具體分工，稱為管轄。
勞動爭議訴訟的管轄，遵循我國《民事訴訟法》的管轄規(guī)定，《最高人民法院關(guān)于審理勞動爭議案件適用法律若干問題的解釋（一）》第8條規(guī)定：“勞動爭議案件由用人單位所在地或者勞動合同履行地的基層人民法院管轄。勞動合同履行地不明確的，由用人單位所在地的基層人民法院管轄。”第9條規(guī)定：“當(dāng)事人雙方不服勞動爭議仲裁委員會作出的同一仲裁裁決，均向同一人民法院起訴的，先起訴的'一方當(dāng)事人為原告，但對雙方的訴訟請求，人民法院應(yīng)當(dāng)一并作出裁決。當(dāng)事人雙方就同一仲裁裁決分別向有管轄權(quán)的人民法院起訴的，后受理的人民法院應(yīng)當(dāng)將案件移送給先受理的人民法院。”
被告住所地縣區(qū)法院。
先先單位注冊地或?qū)嶋H工作地的勞動爭議仲裁院申請仲裁，不服再向法院訴訟。
勞務(wù)分包合同糾紛篇六
一、貴公司可以將非專業(yè)性質(zhì)的勞務(wù)用工通過勞務(wù)分包形式發(fā)包給具備資質(zhì)的勞務(wù)公司。
將其承包工程。
完成的活動。由此可見，承包方將其承包工程中的勞務(wù)作業(yè)分包（注：該分包特指純勞務(wù)作業(yè)，不涉及專業(yè)性操作），此行為不屬于違法再分包。故貴公司可將工程中的純勞務(wù)作業(yè)通過勞務(wù)分包形式發(fā)包給具備資質(zhì)的勞務(wù)公司。但特別提醒，不能分包給個人，因個人不具備用工資質(zhì)，最終應(yīng)由貴公司承擔(dān)法律責(zé)任和用工風(fēng)險。
1、勞務(wù)分包企業(yè)的資質(zhì)以及風(fēng)險防范。
建設(shè)部頒布的《建筑業(yè)勞務(wù)分包企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準》對勞務(wù)作業(yè)分包的13個種類及其相應(yīng)的資質(zhì)標(biāo)準作了明確規(guī)定。貴公司在進行勞務(wù)發(fā)包時應(yīng)對每種作業(yè)的勞務(wù)分包人是否具備相應(yīng)的資質(zhì)等級標(biāo)準及作業(yè)的具體范圍予以審查。
“總承包單位和分包單位就分包工程對建設(shè)單位承擔(dān)連帶責(zé)任?！毙枰f明，無論分包是否合法，這種連帶責(zé)任是不能免除的，所以公司對分包單位要加強管理監(jiān)督。
貴公司在簽訂勞務(wù)分包合同時，一定要對勞務(wù)分包企業(yè)進行嚴格的資質(zhì)審查，具體可從勞務(wù)分包企業(yè)的工商登記、注冊資本、經(jīng)營范圍及勞務(wù)資質(zhì)證書等情況入手.
2、純勞務(wù)分包合法，涉及主體范疇的分包為違法，分包僅限一次，不得二次再分包。
法律規(guī)定勞務(wù)分包是指分包純勞務(wù)作業(yè)，即通常所說的包清工，但隨著建筑工程規(guī)模的日益擴大，勞務(wù)分包已不再是傳統(tǒng)意義上的包清工，而是伴隨著材料采購供應(yīng)、施工、安裝的分包。這就可能被認定為實質(zhì)上工程再分包合同，則違反了法律的禁止性規(guī)定。
3、勞務(wù)人員傷亡的風(fēng)險防控。
實踐中，由于勞務(wù)分包企業(yè)的管理不規(guī)范、相關(guān)人員安全意識淡。
薄等諸多原因，導(dǎo)致勞務(wù)人員在施工過程中經(jīng)常發(fā)生傷亡等安全事故，而此時作為勞務(wù)作業(yè)的發(fā)包人必定深陷糾紛之中。
所以，建議貴公司在簽訂勞務(wù)分包合同時盡量做到：（1）、要求勞務(wù)分包企業(yè)與實際勞務(wù)人員簽訂書面合同、購買保險并報公司備案；（2）、即使沒有分包給有資質(zhì)的企業(yè)，寧愿選擇掛靠勞務(wù)公司的個人進行施工，也不要直接與個人簽訂勞務(wù)分包協(xié)議。
4、已經(jīng)確認違法分包，業(yè)主可以選擇解除總包合同?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第八條承包人具有下列情形之一，發(fā)包人請求解除建設(shè)工程施工合同的，應(yīng)予支持：
（一）明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務(wù)的；
（二）合同約定的期限內(nèi)沒有完工，且在發(fā)包人催告的合理期限內(nèi)仍未完工的；
（三）已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格，并拒絕修復(fù)的；
（四）將承包的建設(shè)工程非法轉(zhuǎn)包、違法分包的。
二、公司若將勞務(wù)分包給個人，請完善相關(guān)用人手續(xù)，對外形成合法的勞動關(guān)系。
無勞動關(guān)系”。（但內(nèi)部協(xié)議僅限公司保存）。
購買保險，并不是構(gòu)成勞動關(guān)系的法定要件。
《勞動合同法》第七條用人單位自用工之日起即與勞動者建立勞動關(guān)系。
需要說明一點，這只能規(guī)避來自業(yè)主方面的法律風(fēng)險，也就是只可以借此向業(yè)主證明沒有將工程違法分包而已，但不能規(guī)避施工人員本身的風(fēng)險，比如工傷，無論簽署的是分包合同還是用工合同，只要施工人是個人，均由公司對外承擔(dān)責(zé)任，因為個人不具備用工資質(zhì)和施工資質(zhì)。
三公司對臨時性、輔助性、替代性工種可采取勞務(wù)派遣的形式。根據(jù)《勞動合同法》第五十八條規(guī)定：勞務(wù)派遣單位是本法所稱用人單位，應(yīng)當(dāng)履行用人單位對勞動者的義務(wù)。第六十六條規(guī)定：勞務(wù)派遣一般在臨時性、輔助性或者替代性的工作崗位上實施。
公司主營業(yè)務(wù)、主體工程的作業(yè)，建議不要采取該種方法。
綜上，合法的勞務(wù)分包應(yīng)該注意以下幾點：（1）除非承包合同明確約定，否則分包須報業(yè)主同意（若業(yè)主不同意，也可以勞務(wù)派遣或公司員工的身份進場，這樣就不存在分包情形）；（2）分包僅限非主體方面的專業(yè)性分包和勞務(wù)分包，不得涉及主體施工部分；（3）選擇有資質(zhì)的勞務(wù)公司或者掛靠有資質(zhì)的勞務(wù)公司的個人進行分包；（4）加強對分包方，因為承包方與分包方對業(yè)主承擔(dān)的是連帶責(zé)任。
勞務(wù)分包合同糾紛篇七
甲方（發(fā)包單位）：
乙方（承包單位）：
根據(jù)《中華人民共和國》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等自愿、公平和誠實信用原則，雙方就建設(shè)工程勞務(wù)作業(yè)合作事項協(xié)商一致，簽訂本勞務(wù)作業(yè)分包合同，雙方共同遵照執(zhí)行。
1、安全生產(chǎn)：乙方應(yīng)加強安全教育，認真執(zhí)行安全技術(shù)規(guī)范，嚴格遵守安全制度，落實安全措施，確保施工安全。
2、工程質(zhì)量：堅持工程質(zhì)量標(biāo)準，嚴格按照設(shè)計圖紙、施工驗收規(guī)范、施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案等有關(guān)要求精心組織施工，確保工程質(zhì)量達到約定的要求。
3、工程工期：
4、文明施工：加強施工現(xiàn)場管理，嚴格執(zhí)行建設(shè)主管部門、環(huán)保、消防、環(huán)衛(wèi)等有關(guān)部門對施工現(xiàn)場的管理規(guī)定，做到文明施工。
1、組織有關(guān)人員對乙方進場施工作業(yè)人員進行安全、質(zhì)量、文明施工、綜合治理等方面的教育，做好日常監(jiān)管工作。
2、組織及負責(zé)對乙方施工作業(yè)人員進行施工技術(shù)、措施等方面的交底。
3、負責(zé)對乙方施工人員的安全、工程質(zhì)量、文明施工等方面的工作進行指導(dǎo)、監(jiān)控，并按規(guī)定及時做好驗收工作。
4、負責(zé)解決乙方進場施工作業(yè)人員的住宿、就餐等問題，并及時對其進行衛(wèi)生等方面工作的指導(dǎo)、監(jiān)管。
5、按照合同約定，按時足額向乙方支付工程款。
1、按甲方的各項交底要求，嚴格按國家操作規(guī)范和施工驗收規(guī)范，精心組織施工。
2、按甲方的工期計劃要求，認真編制施工作業(yè)計劃，每月應(yīng)按時完成甲方下達的月工期計劃。
3、按合同約定按時足額支付勞務(wù)作業(yè)人員工資。
4、嚴格執(zhí)行安全協(xié)議書中的規(guī)定，落實施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)措施，做好各項基礎(chǔ)工作。
5、按國家和市的有關(guān)規(guī)定，辦理好進場前的規(guī)范用工手續(xù)。
（1）乙方應(yīng)向甲方提供《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、《企業(yè)資質(zhì)等級證書》等有效證件。
（2）乙方進入甲方施工區(qū)域的生產(chǎn)作業(yè)人員，應(yīng)出具作業(yè)人員身份證件、特殊工種操作證件等有效證件。
6、乙方應(yīng)加強對勞務(wù)作業(yè)人員的管理，自覺遵守各項管理規(guī)定。
分部分項。
工程名稱單位名稱人工基價。
（元）經(jīng)考核驗收后達到標(biāo)準在基價上加或達不到標(biāo)準在基價上扣除備注質(zhì)量工期文明施工。
1、安全生產(chǎn)協(xié)議書；
2、治安、保衛(wèi)、防火等協(xié)議書。
1、當(dāng)發(fā)生下列情況之一時，甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任：
（2）甲方不履行或不按合同約定履行義務(wù)時，應(yīng)向乙方支付違約金元，甲方尚應(yīng)賠償因其違約給乙方造成的經(jīng)濟損失，并順延延誤的乙方工作時間。
2、當(dāng)發(fā)生下列情況之一時，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任：
（1）乙方因自身原因延期交工的，每延誤一日，應(yīng)向甲方支付元的違約金；
（3）乙方不履行或不按合同約定履行義務(wù)時，應(yīng)向甲方支付元的違約金，乙方尚應(yīng)賠償應(yīng)其違約給甲方造成的經(jīng)濟損失，延誤的乙方工作時間不予順延。
3、一方違約后，另一方要求違約方繼續(xù)履行合同時，違約方在承擔(dān)上述違約責(zé)任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。
甲、乙雙方在履行本合同時發(fā)生爭議，可自行協(xié)商解決。如協(xié)商不成的，可向工程所在地法院提起訴訟。
甲方（合同章）：
乙方（合同章）：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
地址：
地址：
電話：
電話：
開戶銀行：
開戶銀行：
帳號：
帳號：
年月日年月日。
勞務(wù)分包合同糾紛篇八
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和建筑法及相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，為確保工程質(zhì)量、安全施工、按期竣工，落實責(zé)權(quán)利相結(jié)合的原則，公司和公司雙方本著在自愿互利、權(quán)益平等的基礎(chǔ)上，簽訂本合同書，以資甲乙雙方共同遵守執(zhí)行。
一、勞務(wù)分包范圍：包括土建，裝飾，水電安裝等圖紙涉及的全部內(nèi)容，達到竣工驗收交付使用。
二、工期：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日，逾期1天按工程總造價1‰執(zhí)行罰款，提前一天按工程總造價1‰獎勵。
三、質(zhì)量等級：合格工程，若達不到合格，一切經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān)。
四、合同價款：萬。
五、甲方負責(zé)事項：
1、向乙方傳達《中華人民共和國建筑法》，建設(shè)部"一標(biāo)五規(guī)范"，以及市、區(qū)現(xiàn)行有關(guān)法規(guī)條例、公司的各項有關(guān)安全生產(chǎn)、文明施工的規(guī)章制度，并督促和監(jiān)督執(zhí)行。
2、加強對本工程管理力度，堅持安全生產(chǎn)"安全第一、預(yù)防為主"的方針，嚴格實行安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任制，監(jiān)督檢查制和責(zé)任追究制，確保認識到位、措施到位、監(jiān)督到位、整改到位、追究到位。從公司到項目部、施工班組、生產(chǎn)工人層層落實責(zé)任目標(biāo)管理，健全各項規(guī)章制度，加強管理人員、職工安全生產(chǎn)，技術(shù)、技能的培訓(xùn)教育，糾正和防范違章指揮、違章作業(yè)，監(jiān)督和制止酒后作業(yè)。
3、嚴格實行建設(shè)工程安全監(jiān)管制度，加強安全監(jiān)督管理。
4、及時貫徹落實上級現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)定和技術(shù)措施，認真做好職工的三級教育，全面落實技術(shù)交底制度。
5、強化建筑安全防護用具管理，嚴格實行建筑安全防護用具備案制度，杜絕假冒偽劣防護用具進入施工現(xiàn)場。
6、加強施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)、文明施工管理，認真貫徹《建筑施工安全檢查標(biāo)準》及上級有關(guān)工作部署，不斷完善安全生產(chǎn)、文明施工管理制度，推進施工現(xiàn)場向標(biāo)準化、規(guī)范化、景觀化發(fā)展。深入開展"做文明建筑工人、創(chuàng)文明建筑工地"活動。
7、按照工程進度，由乙方提前列出書面計劃甲方協(xié)助做好部分主要材料（三大材）的供給工作。
8、根據(jù)工程形象進度，若乙方達不到規(guī)定要求，甲方有權(quán)暫停工程款撥付，待達到要求后撥付。
9、對工程進度、工程質(zhì)量、施工安全進行監(jiān)督，負責(zé)工程周期性檢查，協(xié)助乙方搞好工程驗收及質(zhì)量、安全大檢查。
10、對施工現(xiàn)場進行綜合性管理，特別加強安全管理力度，杜絕違章指揮及違反操作規(guī)程行為。
五、乙方應(yīng)負責(zé)事項：
1、嚴格執(zhí)行《中華人民共和國建筑法》、建設(shè)部"一標(biāo)五規(guī)范"，以及市、區(qū)現(xiàn)行有關(guān)法規(guī)條例，認真落實公司的各項有關(guān)安全生產(chǎn)、文明施工的規(guī)章制度。
2、加強管理，堅持安全生產(chǎn)"安全第一、預(yù)防為主"的方針，確保安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任制，認識到位、措施到位、整改到位。與施工班組、生產(chǎn)工人層層落實責(zé)任目標(biāo)管理，健全各項規(guī)章制度，加強管理人員、職工安全生產(chǎn)及技術(shù)和技能的培訓(xùn)教育，嚴禁違章指揮、違章作業(yè)，杜絕酒后作業(yè)。
3、及時貫徹落實上級現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)定和技術(shù)措施及公司和項目部有關(guān)文件和規(guī)章制度，全面落實執(zhí)行技術(shù)交底及措施，認真做好班組和個人的安全教育工作。
4、確保建筑安全防護用具使用正確、到位。
5、認真貫徹執(zhí)行施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)、文明文明施工管理制度有關(guān)規(guī)定及上級有關(guān)部門工作部署，推進安全文明施工現(xiàn)場的規(guī)范化。深入到"做文明建筑工人、創(chuàng)文明建筑工地"活動中去。
6、加強安全施工，抓好工程質(zhì)量的管理，嚴格按照施工圖紙和操作規(guī)程施工，確保工程質(zhì)量，保證工程進度按合同規(guī)定的工期完成。
7、乙方必須服從甲方的領(lǐng)導(dǎo)和管理，執(zhí)行公司的規(guī)章制度，履行簽定的勞務(wù)分包合同中的內(nèi)容。
8、要認真對待公司和上級主管部門對工程項目的檢查，對檢查出來的問題應(yīng)立即整改，對整改不徹底屢教不改者，應(yīng)受到必要的經(jīng)濟懲罰。
9、施工期間，乙方應(yīng)認真執(zhí)行安全條例和安全操作規(guī)程，杜絕安全事故的發(fā)生，愛護集體財產(chǎn)，如管理不嚴造成人身財產(chǎn)損失，全部由乙方承擔(dān)經(jīng)濟損失及一切責(zé)任。
10、在生產(chǎn)期間，因乙方管理混亂而造成的工程質(zhì)量差、材料浪費、機械損壞等經(jīng)濟損失，由乙方承擔(dān)。
六、特別約定：
1、本工程雙方定為無重大傷亡事故工程，乙方必須按照國家現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準及上級有關(guān)文件規(guī)定要求，做到安全文明施工，否則所造成一切傷亡事故的損失及由此引發(fā)一切刑事責(zé)任由乙方自行承擔(dān)，并接受公司的處罰決定。
2、對施工現(xiàn)場安全文明施工差、不服從管理、存在嚴重安全隱患，甲方視情節(jié)輕重有權(quán)給予必要的經(jīng)濟處罰。
3、因乙方施工質(zhì)量低劣，違反國家規(guī)定、標(biāo)準、規(guī)范引起用戶上訪投訴所發(fā)生的一切后果由乙方自行承擔(dān)經(jīng)濟及刑事責(zé)任，并接受公司的處罰決定。
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽訂之日起生效，甲乙雙方未經(jīng)同意，不得擅自更改，否則后果自負。
以上事項有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另立補充協(xié)議，同本合同具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
日期：
勞務(wù)分包合同糾紛篇九
按規(guī)定，可以要求全部累加的利息。貨款如果沒有約定交付時間，應(yīng)在交貨的時候，同時支付貨款，延遲支付的，從本該支付貨款之日或約定的支付之日開始計算利息。
當(dāng)然，之前已還的部分，因為你只有分欠條的復(fù)印件，如果對方承認還好，如果對方不予承認，那復(fù)印件的證據(jù)力就很少了，畢竟復(fù)印件是可以隨意修改后再復(fù)印的，你也證明不了你沒有修改過的可能性，所以，僅有復(fù)印件，不能作為嚴密的證據(jù)，必須有其他旁證輔助才有效。
第一百六十一條買受人應(yīng)當(dāng)按照約定的時間支付價款。對支付時間沒有約定或者約定不明確買受人應(yīng)當(dāng)在收到標(biāo)的物或者提取標(biāo)的物單證的同時支付。
《最高人民法院關(guān)于審理買賣合同糾紛案件適用法律問題的解釋》。
第四十六條本解釋施行前(指20xx年7月1日前)已經(jīng)終審，當(dāng)事人申請再審或者按照審判監(jiān)督程序決定再審的，不適用本解釋。
而20xx年7月1日后起訴，或之前已起訴但仍未判決的案件，按此解釋執(zhí)行判決。
《中國人民銀行關(guān)于人民幣貸款利率有關(guān)問題的通知》(銀發(fā)20xx第251號)規(guī)定：
關(guān)于罰息利率問題。逾期貸款(借款人未按合同約定日期還款的借款)罰息利率在借款合同載明的貸款利率水平上加收30%-50%;借款人未按合同約定用途使用借款的罰息利率，在借款合同載明的貸款利率水平上加收50%-100%。
勞務(wù)分包合同糾紛篇十
發(fā)包人：(以下簡稱甲方)。
承包人：(以下簡稱乙方)。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，保證雙方的合同目的得以實現(xiàn)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同，據(jù)以共同遵守。
一、工程概況。
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程內(nèi)容：
二、工程承包范圍及要求。
承包范圍：
合理使用材料，以節(jié)約為原則，盡量利用能夠利用的材料，如亂割、亂扔施工材料，不聽管理人員阻止每次罰款200元，并賠償損失。如有違令不聽，甲方有權(quán)停止施工，一切責(zé)任由乙方自負。經(jīng)甲方施工人員核實確認違反操作規(guī)程施工材料浪費的，責(zé)令工班進行整改開出罰款單進行公布，如整改及時到位，罰款可考慮減免，如整改不及時，甲方有權(quán)另外安排人員整改，按雙倍工資計酬，并在當(dāng)月或結(jié)算時扣除。如阻撓甲方或施工管理人員，妨礙正常施工，采取加重處罰和清退處理。安全生產(chǎn)人人有責(zé)，安全生產(chǎn)是人命關(guān)天的頭等大事，完善安全生產(chǎn)保證措施是工地職工生命的保證。施工現(xiàn)場做到文明施工，互相尊重，職工宿舍要專人負責(zé)清掃，工具擺放有序，工作時間，施工現(xiàn)場須戴好安全帽，扣好帽帶，不得赤膊、穿拖鞋上班，如有違反每人次罰款50元，并責(zé)令改正。職工宿舍不能私接電線、燒電爐、賭博等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除沒收用電器、賭博資本外，每次罰款300元，并對班組嚴重警告。木工間及易燃、易爆物旁嚴禁吸煙，場內(nèi)嚴禁大小便，如有發(fā)現(xiàn)者每人次罰款200元。工地上、工作中有矛盾時應(yīng)及時上報項目部情況。嚴禁打架斗毆，鬧事者從重處罰，嚴重者移交當(dāng)?shù)毓膊块T處理。乙方應(yīng)嚴格執(zhí)行國家、地方、工地的一切安全制度條例，若不遵守制度條例造成的一切事故，甲方概不負責(zé)，均有乙方自已承擔(dān)。同時要求乙方積極配合安全生產(chǎn)教育和安全檢查工作，做到防患于未然，將事故消滅在萌芽狀態(tài)，杜絕安全事故的發(fā)生。
以上如有未盡事宜，甲乙雙方另行協(xié)商，本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
勞務(wù)分包合同糾紛篇十一
原告_______________。
被告_______________。
經(jīng)審查，本院認為_______________于。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第三十八條的規(guī)定，裁定如下：
_______________。
如不服本裁定，可在裁定書送達之日起十日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于_______________人民法院。
審判長：______________。
審判員：______________。
審判員：______________。
_____________年_____月_____日。
(院印)。
本件與原件核對無異。
書記員：______________。
勞務(wù)分包合同糾紛篇十二
答辯人因xxxx建設(shè)工程集團有限公司訴我公司買賣合同糾紛一案(案號：(xxx)七民初字第20083號)提出答辯意見如下：
一、原告陳述不實，答辯人銷售給原告的產(chǎn)品不存在任何質(zhì)量問題。
1、答辯人銷售給原告龍桌系在答辯人展廳展品，系原告經(jīng)辦人到展廳看過后現(xiàn)貨確認愿意購買才簽訂的《訂貨合同單》，龍椅系按原告的要求的款式按龍桌顏色配置訂做，不可能存在質(zhì)量問題。且原告收到貨物后書面明確確認產(chǎn)品驗收合格，有驗收單為證，這充分說明答辯人銷售的產(chǎn)品沒有任何質(zhì)量問題。
2、答辯人沒有也不可能致電原告要求安裝人員到位后再驗貨。出現(xiàn)兩把椅子靠背、一把椅子座邊損壞問題系在運輸途中損壞，運費系由原告承擔(dān)，答辯人只是代辦托運手續(xù)，且原告系在xxx年11月29日左右收到貨物，在xxx年12月7日才開拆發(fā)現(xiàn)損壞，因原告不及時驗貨、向托運公司提出異議，答辯人幫助原告聯(lián)系貨運公司時，貨運公司已拒絕承擔(dān)責(zé)任，答辯人在此過程中沒有任何過錯。
二、原告的請求沒有任何法律依據(jù)。
1、如前所述，答辯人銷售給原告的產(chǎn)品沒有也不可能有質(zhì)量問題，原告的主張沒有事實基礎(chǔ)，沒有法律依據(jù)：其一，三把椅子系輕微損壞，可以修復(fù)，退一萬步，即便不修復(fù)并不影響龍桌和其他13把椅子的使用，并不構(gòu)成根本違約。其二，三把椅子的損壞系托運過程中造成，答辯人沒有任何過錯，沒有任何違約或侵權(quán)行為，答辯人也不可能預(yù)料訟爭事件的發(fā)生及給原告造成的影響，不應(yīng)承擔(dān)任何違約責(zé)任或賠償責(zé)任，原告主張退貨和返還貨款及所謂的“延誤使用商品損失”沒有事實和法律依據(jù)。其三，原告在訟狀中稱用于公司開業(yè)，并非生活使用，不具備消費者資格，不適用《消費者權(quán)益保護法》。
2、三把椅子的損壞系托運過程中造成，答辯人沒有任何過錯，不應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。但本著專業(yè)、對客戶負責(zé)的態(tài)度，答辯人從訂立合同至售后服務(wù)的整個過程中一直承諾負責(zé)維修，事至如今，答辯人也仍愿意承擔(dān)維修責(zé)任。
綜上所述，原告所述無事實和法律依據(jù)，請法院依法駁回其訴訟請求。
答辯人：xx市南海某某電動餐桌有限公司。
特別授權(quán)代理人：王xx。
xxx年4月27日。
勞務(wù)分包合同糾紛篇十三
申請人：_________________有限公司，住所地：_________________。
法定代表人：___________________，該________________。
申請人因________________躍訴申請人買賣合同糾紛一事向法院提出管轄權(quán)異議。
申請事項。
請求貴院依法將本案移送_______________人民法院審理。
事實與理由。
詹必躍訴申請人買賣合同糾紛一案，因雙方簽訂的買賣合同的履行地在申請人所在地，且申請人又是本案的被告，因此，詹必躍訴申請人買賣合同一案的合同履行地及被告住所地均為申請人所在地，即上海市南匯區(qū)。
依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二十四條的規(guī)定，因合同糾紛提起的訴訟，由被告住所地或合同履行地人民法院管轄，故本案的管轄地應(yīng)該是申請人住所地上海市南匯區(qū)人民法院。請貴院依法移送。
此致：________________
_______________市人民法院。
申請人：_________________有限公司。
法定代表人：___________________。
勞務(wù)分包合同糾紛篇十四
被上訴人因原告*有限公司有限公司訴被告買賣合同糾紛一案提出管轄異議，上訴人不服__________市人民法院(_____________)東商初字第號民事裁定書，現(xiàn)提出上訴。
上訴請求。
1、請求依法裁定撤銷__________市人民法院(_____________)東商初字第號民事裁定書。
2、將本案依法移送至福州市*區(qū)人民法院審理。
事實和理由。
一、原審認定事實和適用法律錯誤。
二、__________市人民法院對本案無管轄權(quán)，應(yīng)將本案依法移送至福州市*區(qū)人民法院審理。
綜上所述，上訴人認為：_________________原審法院認定事實和適用法律錯誤，必然導(dǎo)致裁判的錯誤，故上訴人依法向貴院提起上訴，望裁如所請。
此致
__________市中級人民法院。
上訴人：_________________。
_____年_____月_____日。
勞務(wù)分包合同糾紛篇十五
_______________(原告)訴異議人__________糾紛一案，貴院已受理。異議人特提出管轄權(quán)異議。
請求事項：
_________________。
事實與理由：
_________________。
此致
__________________人民法院。
異議人：_________________。
_____年_____月_____日。
勞務(wù)分包合同糾紛篇十六
勞務(wù)合同指雇傭合同，不同于勞動合同，是指雙方當(dāng)事人約定，在確定或不確定期間內(nèi)，一方向他方提供勞務(wù)，他方給付報酬的合同。在勞務(wù)合同中，雇主處于支配地位，雇員則處于被支配的從屬地位;雖然雙方當(dāng)事人的法律主體地位形式上平等，但在合同履行過程中，雇主與雇員之間的主體身份是不平等的。
(1)主體資格不同。
勞動合同的主體一方是企業(yè)、個體經(jīng)濟組織、民辦非企業(yè)單位等組織，即用人單位，另一方則是勞動者個人;勞務(wù)合同的主體雙方當(dāng)事人可以同時都是法人、組織、公民。
(2)主體性質(zhì)及其關(guān)系不同。
勞動合同的雙方主體間存在著經(jīng)濟關(guān)系，還存在著人身關(guān)系，即行政隸屬關(guān)系，勞動者除提供勞動之外，還要接受用人單位的管理，服從其安排，遵守其規(guī)章制度等，成為用人單位的內(nèi)部職工。但勞務(wù)合同的雙方主體之間存在經(jīng)濟關(guān)系，彼此之間不存在行政隸屬關(guān)系，勞動者提供勞務(wù)服務(wù)，用人單位支付勞務(wù)報酬，各自獨立、地位平等。
(3)雇主的義務(wù)不同。
為了保護勞動者的合法權(quán)益，《勞動法》給用人單位強制性地規(guī)定了許多義務(wù)，如必須為勞動者交納養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險、用人單位支付勞動者工資不得低于政府規(guī)定的當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準等，這些必須履行的法定義務(wù)，不得協(xié)商變更。勞務(wù)合同的雇主一般沒有上述義務(wù)，雙方可以自由約定上述內(nèi)容。
(4)調(diào)整的.法律不同。
(5)不履行合同的法律責(zé)任不同。
勞動合同不履行所產(chǎn)生的責(zé)任不僅有民事上的責(zé)任，而且還有行政上的責(zé)任，如用人單位支付勞動者的工資低于當(dāng)?shù)氐淖畹凸べY標(biāo)準，勞動行政部門限期用人單位補足低于標(biāo)準部分的工資，拒絕支付的，勞動行政部門同時還可以給用人單位警告等行政處分;勞務(wù)合同所產(chǎn)生的責(zé)任只有民事責(zé)任——違約責(zé)任和侵權(quán)責(zé)任，不存在行政責(zé)任。
(6)糾紛的處理方式不同。勞動合同糾紛發(fā)生后，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)依照《勞動爭議調(diào)解仲裁法》的規(guī)定，先到勞動仲裁委員會仲裁，除仲裁終局的案件以外，不服仲裁裁決的可以在法定期間內(nèi)到人民法院起訴，勞動仲裁是前置程序;但勞務(wù)合同糾紛出現(xiàn)后可以經(jīng)雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可以直接起訴。
勞務(wù)分包合同糾紛篇十七
上訴人：_________________公司，住所地法定代表人：_________________，該公司。
被上訴人：_________________公司，住所地法定代表人：_________________，該公司。
2、本案訴訟費用由被上訴人承擔(dān)。
事實與理由：_________________。
被上訴人訴上訴人買賣合同糾紛一案，根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二十一條規(guī)定“對法人或者其他組織提起的民事訴訟，由被告住所地人民法院管轄?！币约暗诙龡l規(guī)定“因合同糾紛提起的訴訟，由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄?！?/p>
上訴人認為，一審法院裁定書認定事實錯誤，應(yīng)予撤銷。本案適用《中華人民共和國民事訴訟法》第二十一條及第二十三條，應(yīng)由被告住所地人民法院即**人民法院管轄。
此致
**人民法院。
申請人：_________________。
___年___月___日。
勞務(wù)合同糾紛管轄權(quán)異議上訴狀如上文所示，詳細通過對于上文的閱讀，能夠詳細的了解到上訴狀的格式，你可以根據(jù)實際內(nèi)容來擬定。
勞務(wù)分包合同糾紛篇十八
民事判決書。
浦民二(商)初字第3999號。
原告上海浦東xx貿(mào)易有限公司浴場，住所地上海市浦東新區(qū)xx路1557號。
負責(zé)人李x清，經(jīng)理。
原告李x清，男，1965年9月6日生，漢族，戶籍地浙江省臺州市路橋區(qū)xx鎮(zhèn)xx村3區(qū)107號。
原告吳x元，男，1965年9月4日生，漢族，戶籍地浙江省仙居縣xx鎮(zhèn)xx村田xx南26號。
以上四原告共同的委托代理人張x法，上海市xx律師事務(wù)所律師。
被告張x，男，1961年，2月2日生，漢族，住上海市閔行區(qū)xx路5530弄110號304室。
被告陳x華，女，1973年4月2日生，漢族，戶籍地浙江省麗水市xx區(qū)xx鄉(xiāng)xx村184號。
以上兩被告共同委托代理人陳如浪，上海普若律師事務(wù)所律師。
以上兩被告共同委托代理人陳如波，上海普若律師事務(wù)所律師。
原告上海浦東xx貿(mào)易有限公司浴場(簡稱xx浴場)、李x清、付x春、吳x元訴被告張x、陳x華企業(yè)承包經(jīng)營合同糾紛一案，本院受理后，依法適用簡易程序，由審判員林曉君獨任審判，于2008年10月8日公開開庭進行了審理。四原告共同的委托代理人張x法，被告張x、被告陳x華以及兩被告的共同委托代理人陳如浪、陳如波到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告上海浦東xx貿(mào)易有限公司浴嘗李x清、付x春、吳x元訴稱，原告、被告雙方與2007年5月21日簽訂了《承包經(jīng)營協(xié)議》一份，原告將經(jīng)營的浴場給兩被告經(jīng)營，經(jīng)營期從2007年7月1日至該浴場房屋拆遷之日，年租金為人民幣280，000元(以下幣種同)，協(xié)議簽訂時被告交付押金人民幣100，000元，租金三個月支付一次，每次提前15天支付，協(xié)議還對違約賠償進行了約定，合同簽訂后，原告將浴場及大量的設(shè)施交付被告，前期被告還能按照約定支付租金，但是自從2008年4月1日起被告沒有支付2008年4月至6月的承包費，原告多次催討，被告拒絕，直到2008年7月15日，被告避而不見，原告發(fā)現(xiàn)浴場設(shè)施多有損壞。故原告要求判令：
1、解除原告、被告之間2007年5月21日簽訂的《承包經(jīng)營協(xié)議》;。
4、被告連帶支付水電費17，695.50元;。
5、訴訟費由本案被告承擔(dān)。
被告張x、被告陳x華辯稱，原告所稱不是事實，雙方于2008年7月11日就已經(jīng)就解除合同達成一致，2008年4月至6月的款項以及裝修費用，雙方已經(jīng)結(jié)算，原告還需退還7000元給被告，基于當(dāng)時原告、被告之間已經(jīng)協(xié)商解除《承包經(jīng)營協(xié)議》，原告已經(jīng)將原告的相關(guān)權(quán)利給現(xiàn)在的案外人戴x富經(jīng)營，并且達成兩份股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。因為被告沒有和原告簽訂書面合同，原告企圖獲取不當(dāng)利益來起訴被告。該合同協(xié)商一致解除是有原因的，浴場要額外收取被告營業(yè)執(zhí)照費用，故產(chǎn)生爭議，所以雙方就協(xié)商解除，最終達成協(xié)議，被告一直經(jīng)營至6月底，5月27日之后原告付x春多次來看點，被告所述浴場內(nèi)物品損壞也不是事實，原告曾經(jīng)兩次清點浴場內(nèi)的物品，我方?jīng)]有避而不見。同意以判決形式解除合同，即使要支付2008年4月至6月租金、6月分的`水電費，也已從10萬元押金中扣除，余下原告已經(jīng)返還被告7，000元。
原告提供了以下證據(jù)：
證據(jù)1、承包經(jīng)營協(xié)議，證明原、被告之間存在承包經(jīng)營關(guān)系。
證據(jù)2、物品移交清單，證明2005年5月21日原告將浴場內(nèi)物品移交被告，由被告張x簽收。
證據(jù)3、信件，證明2008年7月5日被告還沒有退還浴場，有協(xié)商的意愿，被告張x寫信要求原告寬限幾日協(xié)商拖欠的承包經(jīng)營費和水電費。
證據(jù)4、收款存根，證明2008年7月18日原告替被告繳納了水電費17，695.50元，浴場還是由被告經(jīng)營的。
二被告對原告提供的證據(jù)1的真實性沒有異議，但是不能證明被告有違約行為;對證據(jù)2的復(fù)印件真實性有異議，但是被告當(dāng)時接手的物品已經(jīng)還給了原告，不能反映全部的事實;對證據(jù)3真實性沒有異議，但是對關(guān)聯(lián)性有異議，這些證據(jù)是針對停水停電問題向輕紡市場交涉時形成的，與被告沒有直接關(guān)系，也無法反映被告有違約行為;對證據(jù)4的真實性、合法性有異議，7月11日已經(jīng)解除合同，原、被告雙方就解除合同協(xié)議后續(xù)事宜是由原告負責(zé)解決，是否真的交了水電費，被告不清楚，且不是正式的發(fā)票，只是輕紡市場敲章的復(fù)印件。
兩被告提供了以下證據(jù)：
證據(jù)1、2008年7月11日收據(jù)存根，證明原、被告之間已經(jīng)協(xié)議解除承包經(jīng)營協(xié)議而將款項退還被告，部分設(shè)施返還被告，如果不解除合同，不存在原告方支付被告費用，上面有付x春和被告簽名。
證據(jù)2、2008年7月11日xx浴場轉(zhuǎn)讓協(xié)議，證明基于承包協(xié)議解除，原告與案外人戴年富于2008年7月11日簽署的xx浴場轉(zhuǎn)讓協(xié)議，時間一致。原告將浴場轉(zhuǎn)給案外人經(jīng)營，2008年6月12日起抄就是水電費，見證人是三原告?zhèn)€人。
證據(jù)3、股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，證明基于原告被告一致解除承包經(jīng)營合同，合同的案外人與原告簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，租金起算時間為2008年6月20日。
證據(jù)4、2008年9月17日的案外人戴x富的說明，證明原告訴訟后案外人戴x富向被告承諾到場解決爭議。
證據(jù)5、協(xié)議書及收據(jù)，證明原告被告協(xié)議解除合同承包經(jīng)營協(xié)議，致使原告與案外人上海xx實業(yè)有限公司之間的租賃熱水器協(xié)議也解除。
證據(jù)6、被告申請證人王x福、林x江出庭，證明原告、被告解除合同時，被告對熱水器租賃也解除了協(xié)議，證人與戴x富、原告三個自然人協(xié)商過這件事。
原告方對證據(jù)1上的簽名無法確認，原告不叫付春，雙方從來沒有達成協(xié)議;對證據(jù)2，是復(fù)印件，對浴場轉(zhuǎn)手經(jīng)營的事實確認，但是與本案無關(guān)，我們主張的是轉(zhuǎn)讓之前的租金;對證據(jù)3，與本案無關(guān)，原告有權(quán)收取轉(zhuǎn)讓之前的租金;對證據(jù)4，原告認為不能證明原告、被告雙方曾經(jīng)達成了協(xié)議，被告張x與原告xx貿(mào)易公司的協(xié)議沒有xx公司的公章;對證據(jù)5，與本案無關(guān);對證人出庭證明的事實，原告認為證人與被告有利害關(guān)系，對證言的真實性、關(guān)聯(lián)性不予認可，也不能證明達成了解除承包協(xié)議的意向，也不能證明是否達成協(xié)議。
根據(jù)原告和被告提供的證據(jù)及庭審筆錄，本院確認如下法律事實：四原告和兩被告于2007年5月21日簽訂了《承包經(jīng)營協(xié)議》一份，原告方將浴場交給兩被告經(jīng)營，經(jīng)營期從2007年7月1日至該浴場房屋拆遷之日，年租金為人民幣280，000元，協(xié)議簽訂時被告交付押金人民幣100，000元，租金三個月支付一次，每次提前15天支付，協(xié)議還對違約賠償進行了約定，合同簽訂后，原告將浴場及大量的設(shè)施交付被告，被告按照約定支付租金，但是從2008年5月份雙方產(chǎn)生了爭議，并協(xié)商解除合同。同年6月12日，李x清將其xx浴場股份總額三分之一轉(zhuǎn)給戴x富，轉(zhuǎn)讓款19萬元。7月11日，吳x元、付x春與戴x富簽訂xx浴場轉(zhuǎn)讓協(xié)議，兩原告將xx浴場股份以40萬元轉(zhuǎn)讓給戴x富。同日“付春”向兩被告出具了欠條，內(nèi)容為“今欠張x人民幣7000元整作為對張x對xx浴場廣告監(jiān)控等的補償款。待張x將樓頂電爐拆除及一臺電腦拿回來浴場后，一次性付清7000元整，以上事情爭取在3-5天內(nèi)完成，特此雙方證明”。簽字人為“付春”和兩被告，張x并寫明“錢已拿到”。被告自2008年4月起未支付租金，xx浴場6月的水電費為17，695.5元，而被告在簽訂承包經(jīng)營協(xié)議時付給原告10萬元的押金。
本院認為，四原告與兩被告的《承包經(jīng)營協(xié)議》依法成立，應(yīng)予確認。本案的質(zhì)疑焦點是雙方是否在2008年7月已協(xié)商解除承包經(jīng)營協(xié)議并且結(jié)算完畢，原告是否有權(quán)主張訴訟請求的款項。被告提供的證據(jù)足以證明至2008年7月11日原告方已經(jīng)將xx浴場股份轉(zhuǎn)讓給他人，而同時與兩被告進行了結(jié)算。盡管被告因客觀原因只能提供證據(jù)的復(fù)印件，但所有證據(jù)能夠相互印證，可以作為本案認定事實的依據(jù)，且原告方不否定其股份轉(zhuǎn)讓的事實，也間接證明了原告與被告結(jié)束經(jīng)營關(guān)系的事實?，F(xiàn)原告要求解除協(xié)議，被告也表示同意，本院對此予以確認。被告辯稱，即使不認可欠條的結(jié)算結(jié)果，被告在原告方處的10萬元押金，也足以支付原告的租金和水電費，本院認為被告的辯解具有事實和理由，原告方不能證明被告存在違約的事實，故對原告方要求兩被告支付租金、違約金、水電費的訴訟請求不予支持。據(jù)此，依照《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二條之規(guī)定，判決如下：
二、對原告上海浦東xx貿(mào)易有限公司浴嘗原告李x清、原告付x春、原告吳x元的其他訴訟請求不予支持。
本案受理費2728元(原告已預(yù)付)，減半收取1，364元，由原告上海浦東xx貿(mào)易有限公司浴嘗原告李x清、原告付x春、原告吳x元負擔(dān)。
如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于上海市第一中級人民法院。
審判員林曉君。
二00八年十二月一日。
書記員沙洵。
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。
勞務(wù)分包合同糾紛篇十九
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)。
承包人：(以下簡稱乙方)。
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其相關(guān)的法律法規(guī)，遵循平等、自愿、誠信的原則，甲方將該工程泥水工、木工、外架工、鋼筋工制安工程承包給乙方，雙方達成如下協(xié)議：
第一條工程承包的工作內(nèi)容。
(一)泥工工程內(nèi)容。
1、乙方須按設(shè)計施工圖、設(shè)計變更通知、施工圖紙會審等涉及的全部泥水施工內(nèi)容(不含室內(nèi)裝修)。
2、以該工程滴水面為參照物，滴水面以內(nèi)從樁基開始，該工程一切混凝土砂漿攪拌、澆注、養(yǎng)護由乙方負責(zé)。
3、以該工程的滴水面為參照物，滴水面以內(nèi)砌磚、內(nèi)外墻抹灰、貼外墻磚、水泥、砂、磚二次搬運、施工腳手架的安拆，由乙方負責(zé)。
4、乙方自己提供泥水工種所需要的塔吊、攪拌機、振動棒及泥水工一切的操作工具和機械設(shè)備，乙方自行負責(zé)設(shè)備的安拆、操作、維修保養(yǎng)。
5、乙方在修建中須清理完每層樓的建筑垃圾，再進入下道工序。
6、甲方提供該工種所需主材(沙石、水泥、磚、瓷磚)。
(二)木工工程內(nèi)容。
1、乙方須按設(shè)計施工圖、設(shè)計變更通知、施工圖紙會審等涉及的全部木工工程施工內(nèi)容。
2、以該工程滴水面為參照物，滴水面以內(nèi)的現(xiàn)澆混凝土的木模制作、安裝、加固、拆模由乙方負責(zé)，回庫材料必須按甲方指定位置堆放。
3、該工程木工工種所涉及的主材(模板、杉桿、方條)、耗材(釘子、鐵絲)、二次搬運由乙方負責(zé)。
(三)外架工工程內(nèi)容。
1、乙方須按設(shè)計施工圖、設(shè)計變更通知、施工圖紙會審等涉及的全部外架工程施工內(nèi)容。
2、乙方只負責(zé)外架的安拆和立網(wǎng)、平網(wǎng)的安拆、二次轉(zhuǎn)運。
3、甲方負責(zé)外架工程所涉的主材(鋼管、扣件、安全網(wǎng)、跳板)。
(四)鋼筋工工程內(nèi)容。
1、乙方須按設(shè)計施工圖、設(shè)計變更通知、施工圖紙會審等涉及的全部鋼筋工工程施工內(nèi)容。
2、該工程以滴水面為參照物，滴水面以內(nèi)該工程所涉及鋼筋制作、安裝工作由乙方負責(zé)。
3、乙方負責(zé)鋼筋工程所要的設(shè)備(焊機、彎曲機、切割機、對焊機)、耗材(電焊條、切割片、軋絲)。
4、甲方負責(zé)鋼筋工程的主材(鋼筋、對接頭、焊渣)。
第二條合同工期。
開工日期年月
第三條合同價款。
本工程的建筑面積約為43000m2，四大班組按房屋建筑面積每平方米貳佰玖拾捌元整)計價，結(jié)算時按施工圖紙建筑面積為準。該價格包含工人工資、塔吊、攪拌機等設(shè)備的機械費用和安全費、因工殘廢(5000元以內(nèi))、勞*福利、趕工費。
第四條付款方式。
兩幢每層主體完成現(xiàn)澆板結(jié)束后，甲方按每層總工程款(元/m2每層總建筑面積)70%支付給乙方，依此類推;貼外墻磚和室內(nèi)抹灰完工后，撥付總工程款的25%，現(xiàn)場清理完畢撥付工程款的4%，剩余1%待工程完工驗收后，一年內(nèi)無質(zhì)量問題付清。本工程所涉及的稅費，乙方不出據(jù)發(fā)票，由甲方負責(zé)。
第五條安全施工、重大事故處理。
1、甲、乙雙方必須貫徹執(zhí)行國家和政府、行業(yè)主管部門頒布實施的有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)及各項規(guī)定，嚴格按安全標(biāo)準組織施工。
2、乙方在安全施工中必須做到安全生產(chǎn)、文明施工，嚴格遵守安全技術(shù)規(guī)程，乙方領(lǐng)頭人、班組長隨時對工人進行安全教育;必須安全作業(yè)，嚴禁酒后上崗、老弱病殘上崗。
3、搭建施工電線必須使用電工搭接。
4、乙方在施工中，若發(fā)生安全事故，造成了傷、殘亡等安全事故，總費用在5000元以下由乙方負責(zé)經(jīng)濟和法律責(zé)任，總費用5000元以上的由甲方負經(jīng)濟和法律責(zé)任。
5、乙方人員進入施工現(xiàn)場過程中，要求人人佩戴安全帽，凡是違反此條的，工人每次罰款10元，班組長罰款50元。
第六條工程質(zhì)量及標(biāo)準。
乙方在施工過程中必須按照圖紙設(shè)計要求和指定的圖集施工，不得粗制濫造，嚴格按照驗收規(guī)范施工，對不合格的制作產(chǎn)品返工費用及材料損失皆由乙方承擔(dān)，每道工序經(jīng)有關(guān)部門技術(shù)人員驗收合格后方可進行下道工序施工。在施工中-保質(zhì)保量，若發(fā)生質(zhì)量問題造成的經(jīng)濟損失全部由乙方承擔(dān)。
對框架和現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)的現(xiàn)澆構(gòu)件、制模作如下規(guī)定：
1、所有獨立柱的軸線位移、垂直度在一層內(nèi)的誤差均應(yīng)控制在規(guī)范范圍內(nèi)。
2、現(xiàn)澆梁的軸線位移不得超過規(guī)范要求，垂直度誤差不得超過規(guī)范要求，需起弧的大梁，按規(guī)范要求起弧。
3、現(xiàn)澆板、梁的水平誤差不得超過規(guī)范要求(除起弧現(xiàn)澆外)。
以上1、2、3條的規(guī)定的誤差值嚴格控制，在施工過程中要隨時檢查及早發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)后馬上進行補救措施，如不及時處理，一旦澆注成后無法補救，嚴重造成的損失概由乙方負責(zé)。在澆注成型后檢查若突破上述規(guī)定值，不合格超過三處和跟不上施工進度，乙方無條件退場，工資按完成驗收合格工程量的50%結(jié)算。在支撐時一定要牢固可靠，因加固不牢的混凝土突爆，在撤模后立即自覺將部分打掉達到合格標(biāo)準，若乙方不打，事后甲方安排人打，工資從乙方工程款中扣除。
第七條雙方的責(zé)任和義務(wù)。
(一)甲方責(zé)任和義務(wù)。
1、負責(zé)提供場地、道路、水電等具備施工條件的工程施工現(xiàn)場及維護維修，負責(zé)工程施工的組織與協(xié)調(diào)及技術(shù)質(zhì)量、安全等方面的交底。
2、負責(zé)基礎(chǔ)的開挖、地梁開挖(含塔吊基礎(chǔ))。
3、負責(zé)工程用水電安裝至分幢樓層處。
4、負責(zé)于術(shù)資料和辦理施工洽商。
5、負責(zé)解決施工中存在和發(fā)生爭議的技術(shù)問題。
6、負責(zé)本工程中各工程、工序間的協(xié)調(diào)與配合，若發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)向乙方提出書面整改意見。
7、本工程甲方的施工代表為理協(xié)調(diào)工作，乙方施工代表為組織協(xié)調(diào)。
(二)乙方的責(zé)任和義務(wù)。
1、乙方對與其確定勞動關(guān)系的作業(yè)工人必須認真審查，保證人員的政治素質(zhì)、身體素質(zhì)和技術(shù)水平，工人年齡不得低于18周歲，不得超過60周歲。
2、乙方需將其作業(yè)人員登記造冊(須寫明姓名、性別、年齡、籍貫、工種、級別、工作證號及身份證號碼)，作為本合同附件。
3、在施工生產(chǎn)過程中，乙方必須保證人員相對穩(wěn)定，不能隨意變更備案人員，人員變動率小于，服從發(fā)包人的統(tǒng)籌安排，統(tǒng)一調(diào)動。
4、當(dāng)乙方因故不能保證連續(xù)生產(chǎn)時，乙方在不影響甲方生產(chǎn)任務(wù)的前提下，可將隊伍進行臨時調(diào)整，對所調(diào)整人員應(yīng)向甲方出具書面通知，并辦理變更手續(xù)。
5、乙方必須按施工圖紙及說明施工，如有合理化建議應(yīng)征得甲方同意，并辦理書面洽商變更手續(xù)后方可改動施工。在施工中應(yīng)注意保護成品、半成品、愛護使用甲方提供的機械設(shè)備及其工具。
6、乙方應(yīng)對作業(yè)工人進行安全生產(chǎn)、食品衛(wèi)生、交通安，負責(zé)日常施工管負責(zé)現(xiàn)場安排工作、全及參防煤氣中毒等方面的教育，自覺遵守甲方現(xiàn)場管理規(guī)定，服從甲方有關(guān)人員的指導(dǎo)、教育、監(jiān)督和檢查，并及時向甲方提供有關(guān)情況和資料。
第八條保證金協(xié)議。
1、在甲、乙雙方簽訂合同時，乙方須向甲方繳納保證金，乙方先預(yù)付定金元(大寫：，乙方進場時再付余下的保證金。
2、保證金退訂協(xié)議：完成兩幢工程進度的第一層，退付，以此類推，到主體工程結(jié)束，無息退還全額保證金。
第九條違約責(zé)任。
甲、乙雙方都必須遵守以上合同條款，不得違約，若一方違約，由違約方賠償守約方人民幣壹萬元。
第十條本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，備案一份，雙方簽字后生效，未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
勞務(wù)分包合同糾紛篇二十
我公司修建大型的養(yǎng)殖場，把基礎(chǔ)建設(shè)部分承包給不同的建筑隊，到目前為止各工地都尚未完工，我公司與各施工隊的工程款也尚未付清。
去年年底有一個施工隊下屬工人到公司要工資，要求由公司直接付款給他們，當(dāng)時他們一共來了8個工人，說是公司不給打條子的話，他們就在公司不走了，當(dāng)時為穩(wěn)定大局，公司給他們出具了一張欠條，但有一附加條件就是必須有他們包工頭的簽字，我們才付這筆錢，現(xiàn)他們工頭說不認這個條子，原因是他們與工頭之間的帳還沒有理清，所以工頭拒絕在欠條上簽字。
答：應(yīng)該說，你公司給工人打條的行為欠妥。因為你公司與施工隊是承包合同關(guān)系，結(jié)算包括著其工時費用的工程款只能是對工程隊，而不能直接對工程隊的工人。即，你們這一欠條，從法律上說是對工程隊的侵權(quán)行為。工程隊有權(quán)向法院請求撤銷。
但現(xiàn)在的實際情況不是工程隊告你，而該隊的工人告你。那么，釜底抽薪的辦法就是建議工程隊起訴你公司，請求撤銷你公司給工人打的欠條。這條被法院撤銷后，工人告你公司的證據(jù)無效了，你公司就贏了。
勞務(wù)分包合同糾紛篇二十一
勞務(wù)合同指雇傭合同，不同于勞動合同，是指雙方當(dāng)事人約定，在確定或不確定期間內(nèi)，一方向他方提供勞務(wù)，他方給付報酬的合同。在勞務(wù)合同中，雇主處于支配地位，雇員則處于被支配的從屬地位;雖然雙方當(dāng)事人的法律主體地位形式上平等，但在合同履行過程中，雇主與雇員之間的主體身份是不平等的。
要注意勞務(wù)合同與勞動合同的區(qū)別：
勞動合同的主體一方是企業(yè)、個體經(jīng)濟組織、民辦非企業(yè)單位等組織，即用人單位，另一方則是勞動者個人;勞務(wù)合同的主體雙方當(dāng)事人可以同時都是法人、組織、公民。
勞動合同的雙方主體間存在著經(jīng)濟關(guān)系，還存在著人身關(guān)系，即行政隸屬關(guān)系，勞動者除提供勞動之外，還要接受用人單位的管理，服從其安排，遵守其規(guī)章制度等，成為用人單位的內(nèi)部職工。但勞務(wù)合同的雙方主體之間存在經(jīng)濟關(guān)系，彼此之間不存在行政隸屬關(guān)系，勞動者提供勞務(wù)服務(wù)，用人單位支付勞務(wù)報酬，各自獨立、地位平等。
為了保護勞動者的合法權(quán)益，《勞動法》給用人單位強制性地規(guī)定了許多義務(wù)，如必須為勞動者交納養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險、用人單位支付勞動者工資不得低于政府規(guī)定的當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準等，這些必須履行的法定義務(wù)，不得協(xié)商變更。勞務(wù)合同的雇主一般沒有上述義務(wù)，雙方可以自由約定上述內(nèi)容。
勞動合同不履行所產(chǎn)生的責(zé)任不僅有民事上的責(zé)任，而且還有行政上的責(zé)任，如用人單位支付勞動者的工資低于當(dāng)?shù)氐淖畹凸べY標(biāo)準，勞動行政部門限期用人單位補足低于標(biāo)準部分的工資，拒絕支付的，勞動行政部門同時還可以給用人單位警告等行政處分;勞務(wù)合同所產(chǎn)生的責(zé)任只有民事責(zé)任——違約責(zé)任和侵權(quán)責(zé)任，不存在行政責(zé)任。
(6)糾紛的處理方式不同。勞動合同糾紛發(fā)生后，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)依照《勞動爭議調(diào)解仲裁法》的規(guī)定，先到勞動仲裁委員會仲裁，除仲裁終局的案件以外，不服仲裁裁決的可以在法定期間內(nèi)到人民法院起訴，勞動仲裁是前置程序;但勞務(wù)合同糾紛出現(xiàn)后可以經(jīng)雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可以直接起訴。
我公司修建大型的養(yǎng)殖場，把基礎(chǔ)建設(shè)部分承包給不同的建筑隊，到目前為止各工地都尚未完工，我公司與各施工隊的工程款也尚未付清。
去年年底有一個施工隊下屬工人到公司要工資，要求由公司直接付款給他們，當(dāng)時他們一共來了8個工人，說是公司不給打條子的話，他們就在公司不走了，當(dāng)時為穩(wěn)定大局，公司給他們出具了一張欠條，但有一附加條件就是必須有他們包工頭的簽字，我們才付這筆錢，現(xiàn)他們工頭說不認這個條子，原因是他們與工頭之間的`帳還沒有理清，所以工頭拒絕在欠條上簽字。
答：應(yīng)該說，你公司給工人打條的行為欠妥。因為你公司與施工隊是承包合同關(guān)系，結(jié)算包括著其工時費用的工程款只能是對工程隊，而不能直接對工程隊的工人。即，你們這一欠條，從法律上說是對工程隊的侵權(quán)行為。工程隊有權(quán)向法院請求撤銷。
但現(xiàn)在的實際情況不是工程隊告你，而該隊的工人告你。那么，釜底抽薪的辦法就是建議工程隊起訴你公司，請求撤銷你公司給工人打的欠條。這條被法院撤銷后，工人告你公司的證據(jù)無效了，你公司就贏了。
【本文地址：http://www.aiweibaby.com/zuowen/9759611.html】
