合同是法律上約定雙方權利和義務關系的書面文件。編寫合同時,應注意遵循誠實信用原則,不進行欺詐、誤導或隱瞞事實的行為。以下是一個典型的合同范本,供您作為起草合同的參考。
承包農村集體經濟合同篇一
發(fā)包方:_______________ (以下簡稱甲方)
承包方:_______________ (以下簡稱乙方)
為了改變傳統(tǒng)陳舊的農業(yè)耕作形式,促進農村經濟的發(fā)展,甲方將集體所有的魚塘承包給乙方,用于養(yǎng)殖業(yè)。根據相關法律、法規(guī)和政策規(guī)定,甲乙雙方本著平等、自愿、有償的原則,簽訂本合同:
一、土地的面積、位置
甲方經村民會議同意,將位于______村的______畝魚塘承包給乙方。
二、 土地用途
作為養(yǎng)殖業(yè),但乙方可以適時以合理的方式調整和優(yōu)化。
三、土地的承包經營期限
該土地承包經營期限為 年,自_________年______月___日至_________年______月___日止。
四、本合同自甲乙雙方簽訂后生效。本合同未盡事宜,可由雙方約定后作補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
本合同一式二份,甲乙雙方各一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
承包農村集體經濟合同篇二
甲方:(以下簡稱甲方)。
乙方:(以下簡稱乙方)。
依照《合同法》《農村土地承包法》等法律、法規(guī)的規(guī)定,本著“公開、誠信、平等、自愿”的原則,經甲、乙雙方友好協商,就土地承包事宜達成如下條款,以茲共同遵守。
一、甲方將土地畝、每畝承包費元承包給乙方。
二、合同期限從年月日起到年月日止。
三、承包價格:本合同期限內按每畝元、在年月日前一次性結清。結不清收回土地,若有誠信,可續(xù)保,價格再議,本合同長期有效。
四、結算方式:現金結算,甲、乙雙方以收據為憑。
五、甲方承包的土地不能有任何爭議、糾紛和債務。
六、乙方在本合同期限內享有獨立的生產自主權、經營權,但不能改變土地用地性質,甲方不得以任何理由干擾乙方的正常生產經營方式、乙方要認真管理好甲方的土地、不得讓別人占用、及時除草不能留下雜草、保養(yǎng)、平整好每塊土地不得損壞。
七、違約責任:上述條款是甲、乙雙方在完全平等、自愿的基礎上達成的,任何一方不得以任何借口違約,否則,單方違約給對方造成的經濟損失全部由違約方承擔。
八、本合同自雙方簽字之日起生效,一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:(簽字)。
乙方:(簽字)。
承包農村集體經濟合同篇三
甲方:
乙方:
甲方因生產需要,經與乙方協商,由乙方提供足額,技術熟練的建筑工以及相應的管理班子進入里則樹人學餐廳改造工程項目并承攬該項目土建工程的施工任務。為明確雙方的權利和義務,特制定本協議,以便共同遵守。
1、工程名稱:里則樹人學餐廳改造工程。
2、建設單位:濱州市經濟開發(fā)區(qū)里則樹人學校。
3、工程地點:濱州市經濟開發(fā)區(qū)里則辦事處。
4、建筑面積:約1670㎡。
5、結構類型:框架結構。
1、工程范圍:主體工程的土方、鋼筋(電渣壓力焊、閃光對接焊)、模板、混凝土、砌體(植筋)、腳手架分項工程。
2、承包方式:包工不包料(包部分輔材、包攪拌機、塔吊的操作)。按照要求自備操作工具,包括鋼筋加工設備、模板加工設備、振動棒、斗車、灰桶、照明工具等。
3、工作內容:
(1)準備工作:熟悉施工圖紙,了解操作范圍,配合本工程施工員放線和控制標高,領退料具。做好施工前的準備工作。
(2)清槽、釬探、室內外回填土平整夯實。
(3)基礎、主體鋼筋制作安裝,模板制作安裝,混凝土澆筑。
(4)二次結構、女兒墻磚砌體,構造柱、女兒墻及窗臺壓頂鋼筋制作安裝、模板制作安裝,混凝土澆筑。
(5)預制過梁,反邊澆筑,防火挑檐澆筑。
(6)清理:施工現場清理。清掃墻面樓地面、清理攪拌設備及清理落地模板、梁板支撐、磚、灰、鋼筋,落地灰的回收利用。施工前、后所有材料、工具及垃圾均需運至甲方指定的地點并分類堆放。
(7)其他工作:圖紙范圍內的預留洞留設,預埋件安放;配合甲方的其他工作。
1、在合同承包范圍內,乙方完成第二條工作內容范圍內工作,且施工質量驗收優(yōu)良,工期、安全及文明施工均達到甲方要求,合同勞務承包綜合單價如下:165元/m2包干。
2、上述單價中包括一切與承包工作內容有關材料(含垃圾,剩余及退場材料)的進出場裝卸費用,各種工資,津貼,補貼,節(jié)假日加班,夜班,趕工補貼,自備工具費,勞保費,醫(yī)療費差旅費,勞務隊管理費,甲方管理費及稅金,現場文明施工用工及工具輕傷及輕傷以下安全事故醫(yī)療費等除食堂保衛(wèi)等后勤服務。
3、分部分項工程質量如達不到合格標準,乙方負責修至合格標準,結算單價按上述單價乘以70%結算。
4、乙方必須注重甲方的材料節(jié)約,對不按要求使用的發(fā)現一次,罰款500元,并處所浪費材料的實際價款的4倍罰款,對不按要求回收水泥砂漿、混凝土的,甲方有權另派人回收使用,且按200元/工日,從乙方計取;包裝水泥未合理使用好被打濕結硬,一旦發(fā)現,每包處以100元罰款。
基礎:15天。一層主體5天。二層主體5天。屋面女兒墻2天。一層二次結構4天。二層二次結構4天。總工期:自20xx年8月26日開始——10月8日結束,共計44天。
1、結算:基礎按一層建筑面積的70%單價結算,主體按建筑面積_單價結算。原則上甲方結算已完成的工作量勞務費用,但應遵循下列條件:
1)按已完成工程,經工程技術部,質安部驗收后,作為工程量結算依據。
2、勞務結算前,乙方應持有項目制定的實完工程部位的工程量結算申請單由甲方施工員、質檢員、安全員簽定施工完成部位的質量、安全、進度、文明施工、材料節(jié)約符合要求后,上報項目經理簽字。
3、結算付款時,嚴格兌現本合同規(guī)定的其他獎罰條款。
4、付款方式:主體工程竣工后支付總結算款的80%,主體經有關部門驗收后無質量問題,支付至總結算款的95%。剩余5%竣工驗收一年后無質量維修一個月內付清。乙方如承包范圍的工作未完成就要求退場或達不到合同要求被甲方勒令退場,結算款不予支付。
2、嚴格執(zhí)行質量“三檢”制度,每道工序完成后,乙方根據甲方要求首先進行自檢,互檢,交接檢并作好記錄。合格后方可要求甲方質檢員進行驗收。對不進行自檢、互檢、交接檢、或無記錄或記錄與事實不符即要求甲方質檢員驗收,每發(fā)生一次,罰款200元,。
3、甲方施工員在施工過程中或驗收評定時提出的整改意見,乙方必須照章執(zhí)行,對拒不執(zhí)行整改意見的,或整改不及時的,或整改后仍達不到質量要求的每次罰款200元。
4、分部、分項工程質量標準:詳見技術交底。
5、本工程由于工期較緊,各工序完成后必須將樓地面清理干凈。否則每平方單價扣除3元;清理下樓的垃圾必須堆放在甲方指定地點。
6、外墻框柱、構造柱必須保證在一條垂直線上。
1、乙方人員進場必須在三天之內進行三級安全教育,對人員逐一登記,填好安全教育表、試卷。必須每周做好班內安全教育,使班組人員均有很強的安全意識,并作好教育記錄。(班前安全活動記錄)每周必須交一份到質安部,凡無安全記錄的班組,(包括安全生產無事故的班組)本月安全考評時為安全不及格。
2、塔吊、鋼筋木工加工設備、攪拌機操作人員必須是熟練工。
3、由于乙方操作不當或違反操作規(guī)程等自身原因,造成安全傷亡事故或造成他方人員傷亡事故,醫(yī)療費、補償費用均由乙方承擔。
1、乙方在施工,期間應加強班組內部文明施工教育,搞好現場文明施工及住宿范圍內的清潔衛(wèi)生。
2、乙方在作業(yè)層及施工現場、材料進場的材料堆放必須在甲方指定的地點且整齊、井然有序。
3、乙方下班前,應將作業(yè)層的垃圾運至工地指定地方,不得到處亂扔,否則甲方指派專人清理,所用人工從乙方結帳單中加倍扣出。
4、乙方在施工期間,嚴禁違章作業(yè)、野蠻施工以及打赤膊、穿拖鞋、罵人、爭吵、扯皮打架等不文明行為。
甲方職責。
1、甲方為乙方提供食宿條件(乙方自帶行李)。乙方上崗前,甲方應組織有關人員對乙方人員進行進場教育培訓。
2、甲方負責替乙方辦理有關證件(包括暫住證、項目出入證等),辦證所需費用由乙方承擔。
3、甲方根據生產情況安排乙方工作,并對乙方進行分部分項工程技術交底技術指導,解決施工中遇到的技術難題。
4、甲方為乙方提供攪拌機,其余小型機具設備均由乙方自行負責。
5、甲方應按合同約定及時給乙方結算、支付勞務費。
6、提供臨時水源、電源至各樓層。
乙方職責:
1、乙方必須派出甲方所需的在政治、技術水平等各方面均合格的人員。
2、乙方必須遵守甲方各項規(guī)章制度,服從甲方統(tǒng)一指揮調度。
3、乙方在施工中要注意材料節(jié)約,不得浪費,不得偷竊,如有浪費或偷竊,甲方按損失材料價值4倍罰款。
4、乙方必須愛護甲方提供的施工機具,如有損壞或遺失,應照價賠償。
5、乙方必須按照工程圖紙、甲方施工方案、工藝標準、技術交底、以及甲方其他要求組織施工作業(yè);必須按期、保質、保量、安全地完成所承包的分項工程。
6、生活、住宿服從項目部統(tǒng)一安排,不準隨意而行。
1、簽定勞務合同時,乙方必須將擬進場人員造冊上報甲方,所報花名冊人員必須與相應人員本人身份證名字及事實相符。乙方必須保證其隊伍的人員穩(wěn)定,不能隨意變動。乙方人員與其花名冊不符者所發(fā)生的傷、亡事故,甲方將視其為私招亂雇,勿論原因,一切后果由乙方負責,所發(fā)生一切費用由乙方承擔并按項目規(guī)章制度對其處罰。
2、乙方負責人不得擅自離開施工現場且每日早、晚均要向甲方對口專業(yè)人員報到,偶爾離開須向甲方請假并委托代理負責人,如未請假離開或未委托代理負責人,每次罰款50元。乙方其他人員未經甲方同意,任何時候(包括節(jié)假日及雙搶期間)均不得擅自離崗,否則每發(fā)現一人次罰款50元/天且乙方應賠償甲方因此而造成的損失。節(jié)假日乙方施工人員不得減少,每減少一人,罰款50元/天。
3、乙方施工過程中,應妥善安排施工進度計劃,按本合同要求按期完成各分項工程。如總工期提前,每提前1天獎勵現金1000元,每拖延1天罰現金2000元。如無甲方指令,乙方不得擅自停工,如發(fā)生,乙方必須賠償甲方一切損失,并根據對工程影響大小。罰款1000至10000元。
4、乙方承包工程范圍內工作內容不得轉包。
5、乙方必須做好承包范圍內的成品和半成品保護工作并不得破壞其他范圍內的成品和半成品,否則按損失狀況,加倍處罰。
6、乙方應有較強的經濟基礎,甲方由于其他原因不能按時結帳,乙方應自行保證施工人員2-3個月的生活費。
7、甲方有權辭退乙方不聽指揮和不聽安排的人員:如乙方不能滿足甲方對工期、質量、現場安全及文明施工等各種要求,甲方有權勒令乙方停工整頓直至終止合同,由此造成的損失由乙方承擔。
8、因停水、停電、甲方機械設備故障以及材料供應不及時等由于甲方原因造成乙方工作超過24小時延誤且確有部分人員無法另行安排調劑其他工作,經甲方確認后,給予實際誤工人員每人每天30元的生活費。
9、所有勞保費用包含在包干單價中,甲方不另承擔。乙方需隨時作好雨、雪施工的準備、配備雨、雪天施工所需的雨衣、雨鞋、安全帽等勞動保護用品。
10、如乙方不履行合同,其余款作為支付甲方的違約金。
以上條款自雙方簽字、蓋章之日起生效。此合同一式貳份,甲、乙雙方各一份。貳份均具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
承包農村集體經濟合同篇四
乙方(承包方):_________。
為了_________,根據《_________》和_________文件的精神,經甲乙雙方認真協商,特訂立本合同,以供雙方共同遵守。
一、承包形式:______________________________。
二、承包內容:______________________________。
三、承包面積和地點。
自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________(陽歷)日止,共_________年。
五、承包費用。
乙方在承包期內,自_________年起,第一年上交承包費_________元,第二年上交承包費人民幣_________元,_________。承包費均以現金上繳,甲方收費后開出收據。交費時間均為每年的_________月_________日(陽歷)以前。
六、甲方的權利義務。
1.甲方應將房屋_________間(如果有)和下列工具提供給乙方使用:_________。
2.甲方必須合理分配給乙方國家下撥用于發(fā)展副業(yè)生產的化肥、農藥、專項貸款和其它物資,合理安排乙方接受業(yè)務技術部門的培訓。
3.甲方應積極協助乙方處理各種突發(fā)事件。
4.甲方必須保證乙方用_________(水、電、熱等)不低于_________。
5.甲方應及時提供_________機器給乙方使用。
6.甲方有權對乙方承包的特定副業(yè)項目生產經營實行監(jiān)督檢查,但不得干涉乙方的自主經營權。
7.甲方應該定期公布集體的財務帳目和副業(yè)生產提成費用的支出情況,接受乙方的財務監(jiān)督檢查。
七、乙方的權利義務。
1.乙方在承包期內,必須向甲方上交承包款_________元(或上交_________斤_________,_________斤________)。其中,_____年_________月_________日以前上交承包款_________元(或上交_________斤_________,_________斤_________)。
2.對以上交承包款為承包形式者,乙方有權根據市場需求,自主調整生產經營項目;對以特定副業(yè)項目為承包形式者,乙方在完成承包項目規(guī)定的任務之后,有權自主調整經營項目。乙方在不違背國家政策、法律的前提下,有權自主決定生產和經營活動。
3.乙方_________的費用,均由乙方自理。
4.乙方嚴禁使用_________等危險辦法。
5.乙方有權獲得國家下撥的用于發(fā)展副業(yè)生產的化肥、農藥、專項貸款和其它物資,有權接受發(fā)展副業(yè)的生產技術培訓。
6.承包期屆滿,乙方應及時交還甲方提供乙方使用的_________,如有損壞或丟失,乙方應負責修理或賠償。
7.承包期屆滿,承包地區(qū)剩余的_______(魚苗、果樹、苗圃、林木等),乙方應無償交給甲方(或由甲方按雙方協議價格購買)。
8.乙方有自主經營權,甲方不得干涉。乙方完成合同規(guī)定的義務后,超額部分全歸乙方。
9.乙方抓住破壞經營者,按每人每次罰款_________元計算,罰款歸乙方。
10.合同期滿后,甲方如再行發(fā)包,在同等條件下,乙方有優(yōu)先承包權。
八、違約責任。
1.甲方無故終止合同,應向乙方償付違約金_________元。
2.甲方不按合同規(guī)定提供_________,不提供房屋(如果有此條款)和工具,應向乙方償付違約金_________元。
3.甲方如不按時、按量分配給乙方國家下撥用于發(fā)展副業(yè)生產的化肥、農藥、專項貸款指標和其它物資,應按其價值的_____%,向乙方償付違約金。
4.由于乙方管理看護不善造成的損害,應向甲方償付違約金_________元。
5.乙方逾期不交承包費,每逾期_________天,應向甲方償付欠交款_________%的違約金,并限期_________月內交清,如仍然不交,甲方有權收回_________另包。
6.乙方不按規(guī)定操作,造成人畜死亡,由乙方負責。
7.合同期屆滿,乙方如丟失、損壞甲方提供的房屋、工具等,應據實賠償。甲方提供房屋、工具的自然損耗,乙方不負責任。
九、獎懲。
1.承包期內,如果承包的農副業(yè)產品出現損失,乙方應向甲方賠償人民幣_________元。如乙方發(fā)現另有損失責任人的,應交給甲方處理,按所造成損失對責任人作價罰款_________倍,罰款全部(或部分)獎給乙方。
2.如因乙方的責任造成火災、水災等,對于所造成的損失,應視乙方責任的大小,決定其應付賠償的數額。
十、保密。
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術信息、經營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_____年。
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
十一、不可抗力。
本合同所稱不可抗力是指不能預見,不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_________天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
十二、通知。
1.根據本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
十三、爭議的處理。
(一)本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
(二)本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
1.提交_________仲裁委員會仲裁;
2.依法向人民法院起訴。
十四、解釋。
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
十五、補充與附件。
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自______年______月______日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_______份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
甲方(公章):_____________。
地址:_____________________。
法人代表(簽字):_________。
_________年______月______日。
簽訂地點:_________________。
乙方(簽字):_____________。
地址:_____________________。
_________年______月______日。
簽訂地點:_________________。
承包農村集體經濟合同篇五
為了促進農村經濟快速發(fā)展,根據《農村土地承包法》《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)和政策規(guī)定,經村支兩委協商,并經農村四議兩公開工作方法,甲乙雙方本著平等、自愿、有償雙贏的原則,簽定本合同,以共同信守。
甲方經村民代表會議決定并報鎮(zhèn)人民政府批準,將位于大張村村口路北、面積平方米工業(yè)用地承包給乙方使用。土地方位如下:東西長米,南北長米。(以附圖紙為準)。
1、土地用途為:農業(yè)科技開發(fā)、教育培訓,推廣、生產、服務,倉庫等等。
2、承包形式:承包經營。
該地的承包經營期限為:年月日至年月日。
1、該土地的承包金為每畝每年人民幣元,畝共計人民幣元。
2、乙方向甲方每年一次性交納當年承包費。上述承包費已含原荒地雜樹補償費及原有附屬設施。
乙方有權處理承包區(qū)域內現存地上物及其他植被,在承包經營期內乙方所建設、種植之地上物為乙方投資所有。
(一)甲方的權利和義務。
1、對乙方承包土地開發(fā)利用進行監(jiān)督,保證土地按合同約定合理利用。
2、在合同有效期內,按照合同約定收取承包費。甲方不得提高承包金。
3、負責為乙方辦理土地承包經營證,保障乙方正常經營,不侵犯乙方合法權益,需協助乙方辦理建筑修建安裝相關手續(xù)。
4、按村民價格收取乙方水、暖、電、氣費。在合同履行期內,甲方必須確保乙方在承包期內不受任何干擾。
5、乙方經營需要擴大時,甲方應及時協調土地給乙方使用以保障乙方在經營上不受損失。
(二)乙方的權利和義務。
1、按照合同約定的期限有權依法開發(fā)利用和經營所承包的土地。
2、享有承包土地上的收益權和興建權,購置財產的所有權。
3、乙方對承包地有獨立自主經營權,收益權,任何單位和個人不得干涉,承包期內乙方自主經營獨立合算,自負盈虧。所發(fā)生的一切債權、債務,由乙方承擔,與甲方無關。
4、乙方可在承包的土地上建設與約定用途有關的生產、生活設施。
5、在承包期內,乙方須按合同規(guī)定繳承包款給甲方,并有權拒絕交納除合同規(guī)定承包款以外的任何其它費用,甲方不得向乙方強行攤派。
6、保護自然資源,搞好水土保持,合理利用土地。
7、乙方在用工方面,有義務在同等條件下,優(yōu)先錄用甲方村民。
在合同有效期內,乙方在不違反國家法律。行政法規(guī)強制性規(guī)定的前提下,可以自主采取轉包、轉讓、出租等方式實現土地承包經營權流轉。土地承包經營權流轉取得的收入全部歸乙方所有,甲方不得以任何理由干涉。本合同轉包后,甲方與乙方之間仍應按原承包合同的約定行使權利和承擔義務;甲方與轉包方沒有任何關系,不得干涉轉包合同的正常履行。本合同轉包后,因甲方的原因致使轉包合同不能履行,給轉包后的承包方造成損失的,甲方應承擔經濟責任。
1、本合同一經簽定,即具有法律約束力,任何單位和個人不得隨意變更或者解除,經甲、乙雙方協商一致簽訂書面協議方可變更或解除本合同。
2、在合同履行期間,不受任何一方法定代表人或人員的變更而變更。
3、本合同履行中,如因不可抗力致使本合同難以履行的,本合同自行解除。
4、本合同履行期間,如遇國家建設(或其它原因)征用該土地,征用賠償費用和乙方所承包用地上建筑物、樹木及其它地上附著物等補償款歸乙方所有,任何單位和個人不得截留、挪用。乙方征用土地的,甲方應當予以協助,并配合乙方完成征地手續(xù)。甲方不得對乙方征地行為設置阻礙。乙方征用土地的,按國家規(guī)定支付征地款,但地上物補償及其地附著物補償歸乙方所有,甲方按規(guī)定應當予以返還。
5、如甲方擅自斷電、斷氣、斷暖、斷水、斷路致使乙方無法經營時,乙方有權解除本合同,其違約責任及一切損失由甲方承擔。
6、本合同期滿,如繼續(xù)承包,同等條件下,乙方享有優(yōu)先權,如乙方繼續(xù)承包,雙方應在本合同期滿前半年簽訂未來承包合同。如乙方不再繼續(xù)承包,乙方有權處置承包地上的投資建設的建筑物和附屬設施,乙方在處置時,甲方有優(yōu)先購買權。
1、在合同履行期間,任何一方違反本合同的上述約定,即視為違約,如甲方違約導致此合同無法正常履行,甲方必須按市場評估價格支付乙方所有直接和間接損失,乙方違約,需向甲方支付所有直接和間接損失。
2、乙方應按照本合同的期限支付承包費,如未按照合同約定期限支付承包費,視為乙方違約,乙方必須承擔相應的違約責任及國家范圍內的滯納金。
3、如甲方發(fā)包地手續(xù)不合法或甲方發(fā)包地權屬不清產生糾紛致使合同全部或部分不能履行,由此造成的一切損失由甲方承擔。(建筑部分按市場價計算)。
4、因為乙方為提高工業(yè)生產能力而投入相應建設資本及人力,無論甲方在合同到期前以任何理由收回該承包土地,乙方有權獲得補償,同時對乙方承包地上的所有建筑物按當前市場價進行計算,并按當前市場價格一次性賠付乙方。
本合同履行中如發(fā)生糾紛,由爭議雙方協商解決,協商不成,雙方同意向當地人民法院起訴。
本合同經甲乙雙方簽字,蓋章后生效。
本合同未盡事宜,可由雙方約定后依為補充協議,補充協議與合同具有同等法律效力。
本合同一式案一份,甲乙雙方各份。
甲方(公章):乙方(公章):
法定代表人(簽字):法定代表人(簽字):
年月日年月日。
承包農村集體經濟合同篇六
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)。
承包方:(以下簡稱乙方)。
根據《^v^土地管理法》、《^v^合同法》及相關法律、法規(guī)和政策規(guī)定,甲、乙雙方本著平等自愿、有償的原則、簽訂本合同,以共同信守。
甲方經村民會議同意并報填人民政府批準,將位于組面積約余畝(具體面積、位置以合同附圖為準)地承包出租給乙方管理使用,土地方位東起西至北至南至(附圖已經甲乙雙方簽字確認)。
承包時間共年,從年月日起至年月日至。
甲方將以上土地出租給乙方用做養(yǎng)殖、種植、農產品深加工,不能改變用途。土地所有權必須歸甲方所有,在合同期內,乙方享有管理權和使用權。
1、以上土地的承包租用金為每年每畝耕地為荒坡為元,承包所有土地租金每年共計人民幣元。
2、在承包租用合同簽訂之日起,一年一付款,乙方必須在每年月日前付清甲方一年土地租用金。若逾期兩個月無兌現租金,視為自動終止合同。
3、合同簽定生效后,甲乙雙方不得以任何理由和借口隨意變更土地承包金。
1、甲方應對土地的開發(fā)利用進行監(jiān)督,保證土地按照合同約定的用途合理利用。
2、無償提供給乙方現有的道路。
3、保障乙方的自主經營權,不得侵犯乙方的合法權益。
4、甲方盡力保護乙方生產環(huán)境和日常生產關系的協調。
5、在租賃期間如國家征用此地,乙方所建附屬物及損失的賠償金歸乙方所用。土地出讓金由甲方所有,此時甲方無條件退還剩余期限的租金。
1、在合同有效期內,若國家對該項目有優(yōu)惠政策,由乙方享用。
2、乙方可在承包租用的土地上建造與承包用途有關的生產、生活設施。
3、要保護好自然環(huán)境,搞好水土保持。
4、在生產經營期內,如對空氣、水源造成污染時,由乙方承擔全部責任。
5、生產過程中,需要工人時,在同行條件下,乙方應優(yōu)先使用甲方的勞動力。
1、本合同簽訂后具有法律約束力,甲乙雙方嚴格按合同辦事,不得違約,如有違約造成損失,有違約方負全部責任,雙方不得無故變更或解除合同。
2、在合同履行期間,若甲乙雙方法定代表人變更,都不得因此而變更或解除本合同。
3、以上條款甲乙雙方務必遵守,若有違約,違約金為租金的30%。
4、本合同經甲乙雙方簽字蓋章后即為生效。
5、本合同一式兩份,甲乙雙方個一份。
附:土地平面圖(注土地平面圖可有甲乙雙方協定提供,該合同為租用合同,主要經營種養(yǎng)殖業(yè)項目)。
發(fā)包人群眾代表簽字:
發(fā)包方法人代表簽字(蓋章)。
承包方法人代表簽字(蓋章):
村委會蓋章簽字:
承包農村集體經濟合同篇七
最高人民法院關于審理涉及農村土地承包糾紛案件適用法律問題的解釋》已于________年____月____日由最高人民法院審判委員會第1346次會議通過,現予公布,自________年____月____日起施行。關于農村土地承包,國家頒布實施的法律法規(guī)有很多!以下是小編為大家精心準備的:。內容僅供參考,歡迎閱讀!關于審理農村承包合同糾紛案件若干問題的意見全文如下:隨著農村經濟體制改革的深入開展,農村聯產承包責任制已普遍推行,農村承包合同糾紛大量發(fā)生。為了解決各地人民法院在審理農村承包合同糾紛案件中遇到的一些問題,現根據有關政策和法律、法規(guī),結合各地人民法院的審判實踐經驗,提出意見如下:農村承包合同糾紛案件的受理問題處理農村承包合同糾紛,應當發(fā)揮有關農村基層組織以及承包合同管理部門的作用,絕大多數糾紛可以由它們調處。當事人不服處理向人民法院起訴的,人民法院應當依法受理;當事人直接向人民法院起訴的,人民法院也應當依法受理。有些農村承包合同的履行因受自然條件的制約,季節(jié)性很強。因此,人民法院對此類合同糾紛要及時立案,盡快審理,必要時可裁定先行恢復生產,然后解決糾紛。無效農村承包合同的確認和財產處理問題審理農村承包合同糾紛案件,首先要審查合同是否有效,具有下列情況之一的應確認合同無效:
(一)屬于違反國家法律、政策的;。
(二)損害國家利益和社會公共利益的;。
(三)違背民主議定原則的;。
(四)采取欺詐、脅迫或其他不正當手段簽訂的;。
(五)發(fā)包人無權發(fā)包的;。
第三者,由。
第二份合同的承包人向。
第一份合同的承包人履行,再由。
第一份合同的承包人向原發(fā)包人履行合同的行為。承包人將承包合同轉讓或轉包給。
第三者,必須經發(fā)包人同意,并不得擅自改變原承包合同的生產經營等內容,否則轉讓或轉包合同無效。承包人在履行承包合同中有安排勞務的經營自主權,某些臨時性的勞務,如季節(jié)性的農活,果子的摘收、銷售等,可以不經發(fā)包人同意包給他人。承包人承包后自己既不從事經營或生產活動,又不承擔任何風險,坐收管理費或者高價轉包的,屬于轉包漁利。如果轉包的價額超出承包價額,而其超出部分大致接近于承包人的投資(包括勞務)加上由于投資(勞務)應當獲得的正常利潤,可以視為合理;如果懸殊過大,則應作為轉包漁利論處。轉包漁利部分應當收歸集體或追繳國庫。承包合同的變更和解除問題出現下列情況之一的,應當允許變更或者解除承包合同:
(一)當事人雙方協商同意,并且不損害國家、集體利益的;。
(二)訂立承包合同依據的計劃變更或者取消的;。
(三)因國家稅收、價格等政策的調整,致使收益情況發(fā)生較大變化的;。
(四)由于自然災害等不可抗力的原因,致使承包合同無法履行的;。
(六)承包人喪失承包能力的;。
第十七章的規(guī)定,強制執(zhí)行。
返
承包農村集體經濟合同篇八
答辯人:
身份證號碼:
住址:
代理人:
被答辯人:
身份證號碼:
住址:
就被答辯人訴答辯人相鄰權一案,現答辯人提出如下答辯意見:
答辯事項:答辯人請求人民法院依法駁回被答辯人不合理且不合法的訴訟請求。
事實與理由:
1、答辯人有必要向法庭陳述雙方的房屋基本情況:原告張某的住房位于______,而答辯人的門面位于______號門面,二者分屬不同的兩個單元,而且中間除了兩個單元的采光區(qū)外(寬長均為______米左右),答辯人所在單元的外墻與原告的住房外墻相距______米,所開的小窗與原告的住房更是相隔______米,因此,雙方的建筑物之間沒有任何共有的東西,既然雙方的建筑物沒有相鄰,不知原告所謂的相鄰權從何而來呢其事實根據又何在原告在訴狀中進而引申的所謂“安全性”、“私密性”更是無稽之談。
2、根據侵權責任的四個構成要件,一個重要的要件就必須是存在侵權事實,但本案中,由于答辯人與原告的建筑物沒有相互毗鄰,而且據答辯人了解,原告張某系移民還房,因其自身原因,至今都一直未實際在______房居住,因此,原告的所謂相鄰權被侵犯的事實根本就不成立。
3、由于地理位置的原因,答辯人的門面的采光和通風都不好,因此答辯人在二樓的外墻開了小窗,尺寸寬______高______厘米,面積不足一個平方米,其占用的位置相對于答辯人單元外墻幾乎可以忽略不計,原告訴狀中所稱“改變大樓承重結構”,一則與本案無關,二則完全是對事實的夸大其辭。
首先,答辯人再次聲明,答辯人沒有侵犯原告所謂相鄰權的侵權行為,因此不應當承擔任何法律責任。其次,根據法律規(guī)定,即使答辯人有侵權行為,但原告的有關賠償請求沒有任何法律依據,不應當得到法院支持。
1、根據《民法典》有關相鄰權的規(guī)定,處理相鄰權糾紛的首先原則應當而且必須是恢復原狀,只有在確實造成損失的情況下,才可以賠償損失,而且是直接損失。由于本案系相鄰權糾紛,即使答辯人存在侵權行為,也根本不必然導致原告有什么誤工損失費用,而且原告也沒有證據能夠證明其所謂的誤工費就是因為答辯人的侵權行為直接導致的。
2、根據有關司法解釋的規(guī)定,特別是最高人民法院《關于確定民事侵權精神損害賠償責任若干問題的解釋》,只有自然人的人格權利或者人格利益遭受到了非法侵害,才有權向人民法院起訴請求賠償精神損害,但本案系相鄰權糾紛,只是建筑物之間因相鄰關系導致的糾紛,并沒有侵犯也不涉及原告的什么人格權利或人格利益,因此根本不屬于應當處理或支付所謂精神撫慰金的范圍。
綜上,雖然答辯人有開窗的行為,但并沒有侵犯原告相鄰權的行為,不應當承擔相關的法律責任,應當駁回原告的請求。而且根據本案的性質,即使法院認定答辯人存在開窗,但除了可以恢復原狀以外,不應當判決本答辯人承擔其他有關賠償損失(誤工費、精神損失費)的法律責任。
以上答辯意見,望法庭采納,謝謝!
此致
______區(qū)人民法院。
答辯人:__________________。
______年______月______日。
承包農村集體經濟合同篇九
甲方:
乙方:
根據《土地管理法》及《農村土地承包法》的有關規(guī)定,乙方通過承包方式取得甲方(田、土)地的承包經營權,經雙方共同商定,達成以下協議,特立此合同。
一、甲方將位于發(fā)包給乙方使用。其四至為:
東至西至。
南至。
北至。
二、乙方承包后,承包期五十年不變,即從月月。
三、乙方所承包的(土、田)地使用權及其地方附著物總承包款為人民幣元整,付款方式為一年一付,按元每年,五十年付清,以收據為準,首次付款為年月日至年月日付清當年承包金,以后每年春節(jié)以前支付當年承包金,乙方不得拖欠。
四、乙方承包(土、田)地經有關部門批準后可以從事非農業(yè)生產,利用承包范圍的林土、粘土、沙石等礦產資源或建造固定設施。
五、乙方對所承包的(土、田)地有獨立的經營管理權。
六、甲方要尊重乙方所承包(土、田)地的生產權經營自主權,保護其合法權益不受侵犯,對其開發(fā)成果全部歸乙方所有。
七、乙方在所承包的(土、田)地在合同履行期內除乙方交納承包款外,乙方不負責其他任何名目的費用。
八、甲方保證該(土、田)地界線、四至與他人無任何爭議,如因此發(fā)生糾紛,由甲方負責協調處理,由此給乙方造成經注損失,由甲方負責全額賠償。
款一次性付給乙方,如乙方違約導致解除此合同,甲方不予退還乙方的承包款,該(土、田)地上所有投資歸甲方所有。
十、如在承包期限內遇國家建設或進行其他開發(fā)建設需征用土地時,土地征用費歸甲方,土地上附作物歸乙方。
十一、合同期滿后,如乙方需愿意繼續(xù)承包經營,雙方續(xù)簽合同,如乙方不再承包經營,甲方對乙方的經濟投入合理評價,價款一次性付給乙方,不得拖欠,否則此合同期限順延至甲方將全部價款付清乙方后合同自行終止。
十二、甲乙雙方如因作價款發(fā)生分歧,協商不成,須委托甲乙雙方共同認可的中介機構進行評估作價,其結果對雙方均有約束力。
十三、此合同發(fā)生糾紛由當地人民法院裁決。
十四、此合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
簽字蓋章之日起即日生效。
甲方簽字:乙方簽字:
年月日年月日。
承包農村集體經濟合同篇十
轉包方(以下簡稱甲方):
接包方(以下簡稱乙方):
甲、乙雙方根據《中華人民共和國農村土地承包法》和《農村土地承包經營權流轉管理辦法》等有關法律、法規(guī)和國家政策的規(guī)定,本著平等協商、自愿、有償的原則,就土地承包經營權轉包事宜協商一致,訂立本合同。
一、轉包面積。
甲方將其經營的古牧地(鎮(zhèn))村組畝土地(詳情見下表)轉包給乙方從事(主營項目)大棚蔬菜生產經營。
轉包土地詳細情況表。
二、轉包期限。
轉包期限為年,即自年月日起至年月日止。(轉包期限不得超過年)。
三、轉包價格與支付方式。
以現金方式支付。即每畝每年由乙方支付甲方轉包金元(大寫:)作為轉包金。每年共計:元(大寫:)人民幣。
四、支付時間。
乙方可以采取下列方式支付轉包金。
1、()年一付,即于每年月日之前支付。
五、交付土地的時間。
甲方應于年月日之前將轉的土地交付乙方。
六、雙方權得和義務的約定。
1、甲方有權按照合同規(guī)定收取土地轉包費;按照合同約定的期限到期后收回流轉的土地。
2、在土地轉包期內甲方與發(fā)包方集體土地所有者的承包關系不變,所簽訂的合同仍然有效。甲方作為承包方應履行原合同的權利和義務(其中包括了一事一議和籌資籌勞)。
3、甲方應協助乙方按合同規(guī)定行使土地使用權,幫助協調本集體經濟組織內與其他承包戶之間發(fā)生的用水、用電、農用設施等方面的糾紛;不干預乙方正常的生產經營活動。
4、乙方有權要求甲方按合同的約定交付轉包土地并要求甲方全面履行合同的義務。
5、乙方在轉包土地上具有使用權、收益權、自主組織生產經營和產品處置權。
6、乙方在國家法律法規(guī)和政策允許范圍內從事生產經營活動;依照合同規(guī)定按時足額支付土地流轉費。加強安全生產,防止事故發(fā)生。造成損失的,乙方自行承擔責任。
7、乙方應依法保護和合理利用土地,應增加投入以保持土地肥力,不得使其荒蕪,不得從事掠奪性經營,不得擅自改變土地用途,不得給土地造成永久性損害,合同期滿后土地保持良好。
8、其他約定:
(2)轉包期內發(fā)生不可抗拒因素而造成的損失由乙方承擔。國家及相關部門的補助歸乙方所有,但不能因該因素對抗甲方收益。
(3)國家給予的土地流轉補貼應根據明文規(guī)定來實施,如果是補貼給流轉土地的農民就歸甲方,如果明文規(guī)定是補貼給合作社的就歸乙方,流轉合同到期后地上附著物及相關設施的處理:
1、歸乙方自行處理。
八、合同的變更或解除。
(一)有下列情況之一者,本合同可以變更或解除;。
1、經當事人雙方協商一致,又不損害國家、集體和第三人利益的;。
2、訂立的本合同所依據的國家政策發(fā)生重大變化的;。
3、一方違約,使合同無法履行的;。
4、乙方喪失經營能力使合同不能履行的;。
5、因不可抗力(重大自然災害)使合同無法履行的;。
6、因政府征地使合同無法履行的。
(二)乙方有下列情況之一者,甲方有權收回土地使用權。
1、不按合同規(guī)定用途使用土地的;。
2、荒蕪土地的,破壞土地上的附著物,水利等基礎設施的;。
3、不按時限交納土地轉包費的。
九、違約責任。
1、甲、乙雙方在合同生效后應本著誠信的原則嚴格履行合同義務。如一方當事人違約,應向守約一方支付違約金500元,(甲方必須退還乙方的承包費每畝500元,此款不含違約金)。
2、甲方非法干預乙方生產經營,擅自變更或解除合同,給乙方造成損失的,甲方賠償乙方全部損失。乙方違背合同規(guī)定,給甲方造成損失的,乙方賠償全部損失。
3、如果違約金尚不足以彌補守約方經濟損失時,違約方應在違約金之外增加支付賠償金。賠償金的數額依具體情況而定,可由甲乙雙方協商或農村土地承包仲裁機構裁決,也可由人民法院判決。
十、解決爭議條款。
因本合同的訂立、生效、履行、變更或解除等發(fā)生爭議時,甲、乙雙方可以通過協商解決,也可以提請村民委員會、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府(街道辦事處)農村土地承包管理部門調解解決。不愿協商、調解或者協商、調解不成時,可以向農村土地承包仲裁機構申請仲裁,也可直接向人民法院提起訴訟。
十一、生效條件。
本合同經雙方簽字后立即生效。
十二、其他條款。
1、甲、乙雙方合同生效后必須向鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府(街道辦事處)級農村土地承包管理部門申請合同鑒證。
2、在本合同期滿后,若甲方需繼續(xù)流轉該土地,在同等條件下乙方享有優(yōu)先權。
3、本合同中未盡事宜,可經甲、乙雙方共同協商一致后簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。
4、本合同一式伍份,由甲乙雙方和發(fā)包方各執(zhí)一份,一份送村委會,一份報鄉(xiāng)(鎮(zhèn),街)農村土地承包管理部門,備案一份。
甲方代表人(簽章):乙方代表人(簽章):身份證號:身份證號:
住址:住址:
聯系電話:聯系電話:
簽訂日期:年月日
承包農村集體經濟合同篇十一
房屋建設方(甲方):
承包施工方(乙方):
經甲、乙雙方友好協商,甲方將位于西和縣長道鎮(zhèn)寧家村的宅基地住宅建設施工項目發(fā)包給乙方,雙方秉著平等、自愿、誠實、信用的原則,特簽訂此合同,望共同遵守。
施工工程采取清包,即包工不包料的方式。
工程建設始于20xx年1月12日,乙方保證按如下要求完成工程建設進度:
卸舊:20xx年1月12日。
動工:20xx年1月20日。
上梁:20xx年2月30日。
竣工:20xx年5月30日。
如工程延期不能實現預定建設進度的,乙方須每延遲一天向甲方支付元違約金。
根據房屋建造需求,甲方及時提供水泥、鋼筋、磚頭、沙子等所需建筑材料,以保證乙方按約定的工期順利施工,乙方可在材料購買質量和價格上作指導性建議。
乙方自帶工程施工所需的模板、攪拌機、震動器、腳手架、混凝土攪拌機等一切施工用具(運費由乙方負責)和師傅、小工等施工人員,按甲方提供的圖紙或甲方要求進行施工,并從專業(yè)角度提出合理的建議、意見。
(一)承包范圍:
1、房屋主體工程。
從打地基、澆灌地纖梁、地盤等起直至屋頂封頂(包括陽臺、樓梯、窗戶、化糞池等必須部分),均由乙方負責施工。澆地板、各層層面等需按規(guī)定使用振動器。
2、乙方施工范圍除房屋主體結構外,還須負責以下內容。
(1)水、電、煤氣等管道、線路鋪設和相應配套設施(水電工部分)。
(2)外墻、廚房、衛(wèi)生間、房頂等部位做防水層。
(3)地板鋪瓷磚或花崗石、衛(wèi)生間裝修等貼瓷工程。
(4)其他房屋附屬設施。
樓梯欄桿、陽臺石膏條的安裝。
(5)其它需安裝設備,如賣方安裝由其負責,否則由乙方負責安裝。
(二)工程質量要求:
1、砌墻平面平整垂直墻角,頂角垂直,砂漿飽滿,澆灌平整、牢實,粉墻光滑平整,墻磚、地磚平實、整齊,縫隙合理,做鋼筋、綁鋼筋符合圖紙要求。內墻水泥糊一層、外墻糊二層。
2、電路按圖紙施工,布置合理規(guī)范、安全;開關、插座布置合理,能正常使用。
3、水管、排水管道按圖紙設計或甲方要求施工。
以上工程質量如不合格造成的損失由乙方負責。
在不影響乙方正常作業(yè)的情況下,甲方對工程作業(yè)進度、質量進行全程監(jiān)督檢查,并于工程建設完工后一個月內對工程進行驗收。
(5)。計算方法為:一樓按實際建筑面積測量,測量從外墻的中間線開始量起;二樓按一樓測量面積加上陽臺面積計算。
打地基、澆灌地纖梁、地盤的工時費按市場價每日元計算;貼瓷部分按市場價每日元計算。
工程款采取后結方式,房屋施工至上梁順利完成后支付總工程款的50%,工程完工后支付總工程款的30%,完工三個月后經檢驗房屋質量確無問題的支付余下的20%。
乙方要保證所建房屋質量可靠,如因乙方施工原因致使房屋在一年內出現漏水、裂縫等輕度質量問題的,乙方應當在一年內免費。如在年內因施工原因出現地基下陷等嚴重質量問題的,乙方應無償予以返工、改建。
一、預防為主,若施工中發(fā)生安全事故,均由乙方負責,甲方不負任何責任。
1、甲乙雙方各自的材料、工具,甲乙雙方各自負責保管。
2、乙方施工在保證質量的前提下應愛惜材料,避免造成浪費。
3、本協議一式二份,具有同等法律效力,甲乙雙方簽字后生效。若在施工中遇到問題雙方協商更改。雙方應認真履行協議,尚若違反,造成的損失由違約方負責。
4、未盡事宜由甲乙雙方再行協商處理,協商不成按《中華人民共和國合同法》和其他相關法律、法規(guī)執(zhí)行。若甲乙雙方發(fā)生糾紛應秉著友好的原則先協商解決,協商不成的任何一方均可向法院提起訴訟。
簽字。
甲方:年月日。
乙方:年月日。
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。
承包農村集體經濟合同篇十二
1.本合同一經簽訂,即具有法律約束力,任何單位和個人不得隨意變更或者解除。經甲乙雙方協商一致簽訂書面協議方可變更或解除本合同。
2.在合同履行期間,任何一方法定代表人或人員的變更,都不得因此而變更或解除本合同。
3.本合同履行中,如因不可抗力致使本合同難以履行時,本合同可以變更或解除,雙方互不承擔責任。
6.本合同期滿,如繼續(xù)承包,乙方享有優(yōu)先權,雙方應于本合同期滿前半年簽訂未來承包合同。
九、違約責任。
1.在合同履行期間,任何一方違反本合同的約定,視為違約。違約方應按土地利用的實際總投資額和合同未到期的承包金額的20%支付對方違約金,并賠償對方因違約而造成的實際損失。
2.乙方應當按照本合同約定的期限足額支付租金。如乙方逾期30日未支付租金,則甲方有權解除本合同。
3.本合同轉包后,因甲方的原因致使轉包合同不能履行,給轉包后的承包方造成損失的,甲方應承擔相應的責任。
十、合同糾紛的解決辦法。
本合同履行中如發(fā)生糾紛,由爭議雙方協商解決;協商不成,雙方同意向_______________仲裁委員會申請仲裁。
十一、本合同經甲乙雙方簽章后生效。
十二、本合同未盡事宜,可由雙方約定后作為補充協議,補充協議(經公證后)與本合同具有同等法律效力。
十三、本合同一式_____份,甲乙雙方各_____份。
附土地平面圖。
發(fā)包方:(蓋章)_____________。
承包方:(簽字)_____________。
法定代表人:(簽字)_________。
簽約日期:_______年___月___日
簽約地點:__________。
發(fā)包方:______________(以下簡稱甲方)。
承包方:______________家庭住址:____________________身份證號碼____________________(以下簡稱乙方)。
為了繼續(xù)深入農村改革,進一步推進產業(yè)結構調整,確保農業(yè)增效、農民增收。經過村民(組)代表大會討論通過,將_____________發(fā)包給乙方承包。現經甲、乙雙方充分協商同意,達成如下承包協議,以便雙方共同遵守。
一、承包面積及四址范圍。
承包面積______________畝,東至_______________________;南至_______________________;西至_______________________;北至_______________________。
承包期限為______年,即從______年______月______日起至______年______月______日止。
三、承包金額及付款方式。
乙方在承包期間:1、每年每畝上交________元,計________元;。
2、每年每畝水資源費上交村________元,計________元。
付款方式,本著“先交款,后承包”的原則。第一年的承包金在協議簽訂時全部交清,第二年的承包金于前一年的_____月_____日前交清,以后每年依次類推。
四、甲方責任。
五、乙方責任。
2、承包期間,未經水利部門勘察同意,乙方不得擅自改變水利設施;。
六、相關事項。
在承包期間,乙方在服從國家建設用地、政府公益性用地和村建設用地前提下,征地費用歸甲方所有,青苗費歸乙方所有。
七、承包期滿后,在同等條件下,乙方享有優(yōu)先承包權。
八、如遇國家政策變化,當本協議與政策發(fā)生抵觸時,一切以上級政策為準。
九、違約責任。
在合同期間,如有一方違約,由違約方支付違約金_______元,_______方有權_________________________________。
十、未經事宜,均按國家有關政策執(zhí)行。國家沒有明文規(guī)定的,由雙方協商解決。
十一、本協議經雙方簽字后生效,此協議一式______份。
甲方(簽章):
乙方(簽章):
見證方(簽章):
_______年_______月_______日。
承包農村集體經濟合同篇十三
1.對土地開發(fā)利用進行監(jiān)督,保證按照合同約定的用途合理利用。
2.按照合同約定收取承包金。如乙方不能按期交清土地承包金,有權將土地及地面附著物收回,同時追償乙方所欠的土地租金并追究乙方的違約責任。
3.上級政府給予農戶的各項涉農補貼仍有農戶領取。
4.保障乙方自主經營,不侵犯乙方的合法權益。
5.協助乙方處理好各項矛盾。
(二)乙方的權利和義務。
1.按照合同約定的用途和期限,有權依法利用和經營所承包的土地。
2.享有承包土地上收益權和按照合同約定興建、購置財產的所有權。
3.享有對公共設施的使用權。
4.乙方可在承包的土地上建設與約定用途有關的生產、生活設施。
5.乙方不得用取得承包經營權的土地抵償債務。
6.保護自然資源,搞好水土保持,合理利用土地。
7.承包期內的水電費由乙方自行承擔。
8.按照合同約定,按時交納土地承包金。
六、合同的變更和解除。
1.本合同一經簽訂,即具有法律約束力,任何單位和個人不得隨意變更或者解除。經甲乙雙方協商一致簽訂書面協議方可變更或解除本合同。
2.在合同履行期間,任何一方法定代表人或人員的變更,都不得因此而變更或解除本合同。
4.本合同履行期間,如遇國家建設征用該土地,乙方有權獲得自建部分建筑設施的補償。
5.如甲方重復發(fā)包該地塊或擅自斷電、斷水、斷路,致使乙方無法經營時,乙方有權解除本合同,其違約責任由甲方承擔。
6.本合同期滿,如繼續(xù)承包,乙方享有優(yōu)先權,雙方應于本合同期滿前半年簽訂未來承包合同。
七、違約責任。
1.在合同履行期間,任何一方違反本合同的約定,視為違約。違約方應按年承包金總額的_%支付對方違約金,并賠償對方因違約而造成的實際損失。
2.乙方應當按照本合同約定的期限足額支付租金。如乙方逾期_日未支付租金,則甲方有權解除本合同。
3.本合同轉包后,因甲方的原因致使轉包合同不能履行,給轉包后的承包方造成損失的,甲方應承擔相應的責任。
八、合同糾紛的解決辦法。
本合同履行中如發(fā)生糾紛,由爭議雙方協商解決。協商不成,雙方同意向縣主管部門仲裁委員會申請仲裁,或者直接向人民法院提起訴訟。
九、本合同未盡事宜,可由雙方約定后作為補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
十、本合同經甲乙雙方簽章后生效,一式四份,甲乙雙方和簽證單位各執(zhí)一份,鄉(xiāng)鎮(zhèn)農經部門存檔一份。
甲方(蓋章):__________。
代表人(簽字):______。
簽字日期:___年__月__日
乙方(蓋章):__________。
代表人(簽字):______。
簽字日期:___年__月__日
農村土地生產承包責任人:(以下簡稱甲方)農村土地流轉承包人:長沙市望城區(qū)創(chuàng)熹生態(tài)農業(yè)有限公司(以下簡稱乙方)依照《中華人民共和國合同法》、農村土地農民自由流轉承包有關政策及其他有關法律、行政法夫,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本土地流轉承包事項協商一致訂立本合同,以便雙方共同遵守。
一、土地流轉承包情況。
1、流轉承包土地所屬村組:
2、流轉承包土地面積:
二、土地流轉承包形式、租賃費用和租賃期限。
1、承包形式:本著平等、自愿、公平和誠實信用的原則,甲方同意將上述所屬村組土地流轉有償租賃給乙方經營。流轉承包后,乙方將按照有關國家政策統(tǒng)一管理、耕種。
2、租賃期限:本合同租賃期限期為年月日至年月日,租賃期內,甲乙雙方必須遵守合同約定。
3、承包費用:乙方按照每年稻田元/畝,向甲方支付承包費用,支付方式為合同簽訂時先期支付費用,工程完工后一次性支付租賃期間全部費用。
4、續(xù)租:本合同租賃期限到期后,在不違反國家有關政策和法律規(guī)定的原則下,乙方享有同等條件優(yōu)先流轉承包經營權,重新簽訂土地流轉承包合同。
三、合同生效及違約。
本合同自雙方簽字生效,雙方應共同遵守執(zhí)行至租賃到期,本合同終止。1、合同執(zhí)行期間雙方如有違反合同約定行為,由違約方負責全部責任及損失。
2、合同未盡事宜,雙方另行協商解決。
3、本合同壹式叁份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,具有同等法律效力。4、各農戶流轉承包合同簽名附后。
發(fā)包人(甲方):承包人(乙方):村委會(監(jiān)督方):
年月日年月日年月日。
承包農村集體經濟合同篇十四
甲方:
乙方:
甲乙雙方協商甲方()將村委會補償發(fā)包的十畝承包田轉包給乙方()耕種。雙方達成以下承包約定:
一、甲方承包田位于三人班村七組屯東大堤北側裴德里河南岸,田軍承包田西側。
二、承包期20__年1月10日至20__年12月止(按國家規(guī)定二輪承包期止),承包價格約定:可以一年一定或三至五年綜合定價,每年按本組農戶土地承包中等價來約定。20__年至20__年三年每年按5000元交給甲方承包費款。交款時間在每年1月至3月份。
三、承包期內,如國家集體對該承包地收繳各項稅費,都乙方負責上繳。國家集體給予的一切補助優(yōu)惠也都歸乙方所有,甲方不得爭要。
四、由于甲方承包田是村集體后補償的發(fā)包地,地質條件差,屬堤外開荒地。甲方向乙方保證提供穩(wěn)定的耕地,如承包期內出現該耕地爭議,人為破壞對承包田噴施滅絕農藥和堤外泄洪、漲水淹地等造成乙方投資收益受到損失甲方承諾乙方,在下年承包期內,免收一年承包費來抵頂給乙方上年所造成的損失。若產生爭議甲負責與有關部門溝通,乙方協助配合。
五、雙方合同簽訂后共同遵守,若一方反悔,賠償另一方人民幣叁萬元整,作為合同違約金。
六、本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,自簽訂之日起生效。
甲方:乙方:
見證人:
承包農村集體經濟合同篇十五
一、承包形式:______________________________.
二、承包內容:______________________________.
三、承包面積和地點。
四、承包期限。
自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________(陽歷)日止,共_________年。
五、承包費用。
乙方在承包期內,自_________年起,第一年上交承包費_________元,第二年上交承包費人民幣_________元,_________.承包費均以現金上繳,甲方收費后開出收據。交費時間均為每年的_________月_________日(陽歷)以前。
六、甲方的權利義務。
1.甲方應將房屋_________間(如果有)和下列工具提供給乙方使用:_________.
2.甲方必須合理分配給乙方國家下撥用于發(fā)展副業(yè)生產的化肥、農藥、專項貸款和其它物資,合理安排乙方接受業(yè)務技術部門的`培訓。
3.甲方應積極協助乙方處理各種突發(fā)事件。
4.甲方必須保證乙方用_________(水、電、熱等)不低于_________.
5.甲方應及時提供_________機器給乙方使用。
6.甲方有權對乙方承包的特定副業(yè)項目生產經營實行監(jiān)督檢查,但不得干涉乙方的自主經營權。
7.甲方應該定期公布集體的財務帳目和副業(yè)生產提成費用的支出情況,接受乙方的財務監(jiān)督檢查。
七、乙方的權利義務。
1.乙方在承包期內,必須向甲方上交承包款_________元(或上交_________斤_________,_________斤________)。其中,_____年_________月_________日以前上交承包款_________元(或上交_________斤_________,_________斤_________)。
2.對以上交承包款為承包形式者,乙方有權根據市場需求,自主調整生產經營項目;對以特定副業(yè)項目為承包形式者,乙方在完成承包項目規(guī)定的任務之后,有權自主調整經營項目。乙方在不違背國家政策、法律的前提下,有權自主決定生產和經營活動。
3.乙方_________的費用,均由乙方自理。
4.乙方嚴禁使用_________等危險辦法。
5.乙方有權獲得國家下撥的用于發(fā)展副業(yè)生產的化肥、農藥、專項貸款和其它物資,有權接受發(fā)展副業(yè)的生產技術培訓。
6.承包期屆滿,乙方應及時交還甲方提供乙方使用的_________,如有損壞或丟失,乙方應負責修理或賠償。
7.承包期屆滿,承包地區(qū)剩余的_______(魚苗、果樹、苗圃、林木等),乙方應無償交給甲方(或由甲方按雙方協議價格購買)。
8.乙方有自主經營權,甲方不得干涉。乙方完成合同規(guī)定的義務后,超額部分全歸乙方。
9.乙方抓住破壞經營者,按每人每次罰款_________元計算,罰款歸乙方。
10.合同期滿后,甲方如再行發(fā)包,在同等條件下,乙方有優(yōu)先承包權。
八、違約責任。
1.甲方無故終止合同,應向乙方償付違約金_________元。
2.甲方不按合同規(guī)定提供_________,不提供房屋(如果有此條款)和工具,應向乙方償付違約金_________元。
3.甲方如不按時、按量分配給乙方國家下撥用于發(fā)展副業(yè)生產的化肥、農藥、專項貸款指標和其它物資,應按其價值的_____%,向乙方償付違約金。
4.由于乙方管理看護不善造成的損害,應向甲方償付違約金_________元。
5.乙方逾期不交承包費,每逾期_________天,應向甲方償付欠交款_________%的違約金,并限期_________月內交清,如仍然不交,甲方有權收回_________另包。
6.乙方不按規(guī)定操作,造成人畜死亡,由乙方負責。
7.合同期屆滿,乙方如丟失、損壞甲方提供的房屋、工具等,應據實賠償。甲方提供房屋、工具的自然損耗,乙方不負責任。
九、獎懲。
1.承包期內,如果承包的農副業(yè)產品出現損失,乙方應向甲方賠償人民幣_________元。如乙方發(fā)現另有損失責任人的,應交給甲方處理,按所造成損失對責任人作價罰款_________倍,罰款全部(或部分)獎給乙方。
2
如因乙方的責任造成火災、水災等,對于所造成的損失,應視乙方責任的大小,決定其應付賠償的數額。
十、保密。
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術信息、經營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_____年。
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
十一、不可抗力。
本合同所稱不可抗力是指不能預見,不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_________天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
十二、通知。
1.根據本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_________.
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
十三、爭議的處理。
(一)本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
(二)本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
1.提交_________仲裁委員會仲裁;。
2.依法向人民法院起訴。
十四、解釋。
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
十五、補充與附件。
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
十六、合同效力。
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自______年______月______日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_______份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
承包農村集體經濟合同篇十六
出租方(簡稱甲方):
承租方(簡稱乙方):
甲方委托現任組長將稻谷條村民組范圍荒山(約一千三百畝)承包給乙方開發(fā)生態(tài)旅游,山下荒地(耕地)提供給乙方經營開發(fā)建設等。地面附屬物甲方清點補賞給乙方后歸乙方所有,甲方漏點的附屬物自乙方補賞之日起不得再此提出異議,應有甲方負責?;纳郊巴恋匾曳匠邪谙奁呤辏窈蠡娜缬袊已a貼應歸乙方享有,荒山自定立合同之日起,乙方一次性補賞給甲方荒山費用x元。甲方將林權證過戶給乙方。根據《農村土地承包法》、《農村土地經營權流轉管理辦法》及其他相關法律、法規(guī)規(guī)定,本著自愿、平等、公開、公正的原則,經雙方協商,達成如下協議,特訂立本合同。
東指:。
南指:
西指:
北指:
1、荒草地:()畝()畝/元。
2、非耕地:()畝()畝/元。
3、耕地:()畝()畝/元。
1、核桃大()棵,()棵/元,中()棵,()棵/元,小()棵,()棵/元。
2、山芋肉樹()棵,()棵/元。
3、板栗樹()棵,()棵/元。
4、雜樹()棵,()棵/元。
承包時間為年,即年月日起至年月日止。
支付方式:山下土地每年承包費為:()元,每年提前一個月支付每次承包金交付給甲方當屆村民小組負責人(組長、會計),并由其發(fā)給各農戶,甲方提供給乙方正式收款憑證。
(一)、甲方權利與義務。
1、甲方有權依本合同約定向乙方收取租金。
2、甲方將所租范圍內山林完整交給乙方使用,保證所租山林無權屬爭議,維護乙方的合法權利。
3、不得無理由干涉、破壞乙方正常的生產經營活動,保護乙方合法權利不受侵犯,保障乙方享有該承包山地的自主生產經營開發(fā)、使用及產品處置、收益權。
4、在承包期內甲方需協助乙方處理好承包山地周邊的村民關系及承包期范圍施工或生產經營時影響承包范圍外的突發(fā)事情。
5、甲方無償提供給乙方通往開發(fā)區(qū)域12米寬的道路,包括山門口一塊空地,修路費用由乙方承擔。
(二)、乙方權利義務。
1、乙方有權對此承包地進行自主的利用和管理,甲方不得無理干涉。
2、承包期內,因政策等原因給乙方帶來的的優(yōu)惠、待遇等權益,一切歸乙方獨自享有。
3、乙方保證依照本合同并且嚴格依照國家相關法律法規(guī)使用此承包地。
4、乙方需依約按時向甲方支付租金。
5、乙方在承包期內除交納所承包地的租金外,不負責其他任何目的的費用,乙方對甲方擅自更改合同內容或不合理攤派有權拒絕。
6、承包期內乙方根據生產經營情況的需要,可對承包范圍內的水系、路網、供電及水利等設施進行改造,其費用自理。
7、在承包期內如遇道路征地或政府部分征地時,其補償費用乙方所有,所剩余部分繼續(xù)履行本合同,雙方也可選擇終止合同。
8、承包期間乙方工程項目及經營過程中的用工,在同等條件下必須優(yōu)先甲方的人力、物力及設備。
9、承包期內乙方在經營過程中不得違反國家的法律、政策,不得經營違法事業(yè)和做違法活動,否則一切責任由乙方承擔,甲方概不負責,合同自行終止。
10、承包期內乙方在施工或經營過程中不得破壞和影響周邊居民的正常生產和生活及環(huán)境,并保證無水土流失等其他原因給村民造成損失。如有此事發(fā)生,其損失由乙方全部承擔。
11、在承包期間乙方如自動放棄經營,需通知甲方,所有不動資產歸甲方所有,合同自行終止,且乙方不得故意破壞不動產;如在甲方未知情的情況下放棄經營,則所承包地內的資產都歸甲方所有。
13、乙方無故不履行合同約定付款義務,經甲方催繳后仍不付款的,甲方有權解除本合同,乙方限期搬出,所有不動資產歸甲方所有。
14、在同等條件下乙方在建設中可以用甲方群眾務工。
15、甲方不得以任何理由收取不正當的費用。
16、本合同簽訂后需由村級和當地司法部門蓋章鑒證,保證本合同的公平及合法性。
1、在承包期內,乙方有權處置或轉租所承包地及其設備、設施,但轉租第三方時必須征得甲方同意,并三方當面重新簽訂合同,廢除本合同。
2、承包期內甲、乙雙方不得無理由終止本合同,如有違約,則違約方賠償守約方的全部損失。
如因本合同的簽訂或履行發(fā)生爭議,雙方可以協商或由主管部門或司法部門調解,也可以依法向有管轄權的人民法院起訴。
1、本合同未盡事宜,由雙方另行協商約定并形成補充協議,補充協議與本合同一起時具有法律效力。
2、本合同一式六份,甲方、乙方股東三人和村委會和村民組各持一份。
3、乙方需要招商引資或轉讓他人,乙方的股東全部到場簽字,否則無效。
4、合同后附清單。
荒山下所占土地每畝每年()元,由當年組長收納,并出具收據。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
簽訂日期:
承包農村集體經濟合同篇十七
甲方:
乙方:
根據《土地管理法》及《農村土地承包法》的有關規(guī)定,乙方自愿承包甲方土地一塊。本著公平互利原則,經雙方共同商定,達成如下協議,特立此合同:
一、甲方發(fā)包土地四至界線為東至:
二、承包年限五年,即從年月日起至年月日終止。
三、付款方式及金額:土地承包款為每年人民幣(),付款方式為:現金支付。每年的5月9日前一次性付清。
四、乙方對所承包的土地有獨立的經營管理權,但不得轉包。甲方要尊重乙方所承包土地的生產經營自主權,保護其合法權益不收侵犯。但乙方必須遵紀守法,不得違法經營。
五、在承包期內,因做到安全生產經營。如發(fā)生一切安全事故由乙方負責,甲方概不負責。
六、乙方在原承包土地上的附作物因國家征占、屬于乙方所有。
七、甲乙雙方必須信守合同。如甲方違約導致解除此合同,退還乙方承包土地所付的全部價款;如乙方違約導致解除此合同,甲方不予退還乙方的承包款。
八、合同滿期后,提前一個月另行協商承包事宜。在同等條件下乙方有優(yōu)先權,如乙方不再承包,必須提前三個月告知甲方。在合同期內,如乙方不再經營而終止協議,但必須按合同支付合同余年的承包費用。
九、未經事宜,雙方共同協商解決。此合同發(fā)生糾紛由社區(qū)協調處理。
十、本合同一式三份,甲乙雙方各執(zhí)一份,此合同從簽訂之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
【本文地址:http://www.aiweibaby.com/zuowen/10002079.html】