在商業(yè)活動中,合同起著保障各方權益、明確責任義務的作用。充分了解合同所涵蓋的領域和相關法律法規(guī),確保合同的合法性和執(zhí)行力。合同的解釋和執(zhí)行要遵循合同法和相關的法律法規(guī)。
深圳小產(chǎn)權房合同篇一
代理人:__________。
買方(乙方):__________。
代理人:__________。
根據(jù)_有關法律、法規(guī),買賣雙方在自愿、平等和誠實信用的基礎上,經(jīng)協(xié)商一致訂立本合同。
第一條甲方將自有房屋及該房屋占用范圍內的土地使用權(以下簡稱房地產(chǎn))出售給乙方。該轉讓之房地產(chǎn)具體情況如下:
(四)此房地產(chǎn)上存在【共有】【他項權利】【租賃】【其他:】關系。關系人放棄優(yōu)先購買權或同意該房屋買賣的證明。
甲方保證以上內容為真實;保證擁有上述房地產(chǎn)的合法權利;保證上述房地產(chǎn)不存在任何未向乙方說明的其他權利。
第二條上述房地產(chǎn)買賣雙方經(jīng)協(xié)商一致,商定房地產(chǎn)交易價格為幣元,大寫:__________仟__________百__________拾__________萬____________________千__________百__________拾__________元整。甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,乙方按下列第種方式按期付款:
1、一次性付款。
2、分期付款。
3、其他方式乙方交付的房價款,甲方應開具收款憑證。
第三條甲方應當在年月日前,將符合本合同約定的房地產(chǎn)交付給乙方占有使用。
第四條自本合同生效之日起天內,甲、乙雙方共同向房地產(chǎn)交易登記中心申請辦理交易登記手續(xù)。
第五條上述房地產(chǎn)風險自該房地產(chǎn)【核準登記】【交付】之日起轉移給乙方。
第六條房地產(chǎn)交易的稅費按照國家及廣州市有關規(guī)定,由甲、乙雙方各自交繳。
第七條甲方未按照本合同約定的期限將房地產(chǎn)交付給乙方占有、使用的,按照以下方式處理:
第八條因甲方的原因,使得未能按照本合同約定的期限在房地產(chǎn)交易登記中心辦理交易登記手續(xù)的,按照以下方式處理:因乙方的原因,使得未能按照本合同約定的期限在房地產(chǎn)交易登記所辦理交易登記手續(xù)的,按照以下方式處理:
第九條乙方未按照本合同的約定給付房款的,按照以下方式處理:
第十條本合同未盡事宜,可由雙方協(xié)商一致訂立補充條款或者補充協(xié)議;補充條款和補充協(xié)議是房地產(chǎn)買賣合同不可分割的一部分;本合同的補充條款、補充協(xié)議和本合同正文不一致的,以補充條款和補充協(xié)議為準。
第十一條本合同自雙方當事人簽字或者蓋章時成立。
第十二條本合同自成立時生效。當事人對合同的效力約定條件的,合同自條件成立之時起生效。
第十三條發(fā)生爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按照以下第種方式處理:
1、提交仲裁委員會仲裁。
2、依法向人民法院提起訴訟。
第十四條本合同共有頁,一式份,具有同等法律效力。
合同持有情況如下:
簽章甲方(賣方):__________。
__________年__________月__________日。
乙方(買方):__________。
__________年__________月__________日。
深圳小產(chǎn)權房合同篇二
除鄭恩博律師外,多名律師也表示,在深圳綠本房小產(chǎn)權轉讓合同有效判決并不是個案。
廣東華商律師事務所律師周爭鋒表示,“前兩天才開完庭,也是同類型的案件,合同有效沒什么大不了的,這些并不是個案。”
涉案房屋為綠本“小產(chǎn)權房”,系同棟五層樓中的一層,與其他四層同一本證登記在案外人深圳市南山區(qū)工業(yè)發(fā)展公司(簡稱南山公司)名下。1986年6月,房屋被南山公司入股其他公司,2009年3月,劉某與李某簽訂《房屋轉讓協(xié)議》,以239萬元賣于李某。
因房屋并非市場商品房,雖經(jīng)多次裁定、協(xié)議轉讓,期間二十年余年,始終未辦理過戶手續(xù),一直登記在最初產(chǎn)權人南山公司名下;2011年3月,劉某委托律師向李某發(fā)出《律師函》,函告李某解除《房屋轉讓協(xié)議》、返還房屋、收回購房款以及其他事項。
隨后,就上演了這部“綠本房”買賣合同“有效”到“無效”,再到“未生效”,又回到“有效”,歷時七年,檢察院兩次抗訴,法院三次再審,從基層法院打到最高人民法院,走遍全部法律程序的“房戰(zhàn)大片”。
2016年12月,最高人民法院裁定提審本案并再審認為:
張茂榮表示,此案蓋棺定論了法律界廣為爭議的“綠本房”、“劃撥土地”、“超期土地”、“未分證房”、“他人名下房”買賣合同的效力爭議。從法律方面嚴格區(qū)別了債權合同原因和物權變動結果的關系,符合物權法的規(guī)定。
深圳小產(chǎn)權房合同篇三
案號:(2020)粵03民終2974號。
裁判日期:
法院觀點:。
一審法院認為,雖然林某伶、何某芳、林某主張解除和嚴某祥簽訂的《房產(chǎn)轉讓協(xié)議書》,但是實際上《房產(chǎn)轉讓協(xié)議書》應屬無效合同,理由如下:林某伶、何某芳、林某未能提交證據(jù)證明涉案房產(chǎn)已經(jīng)取得房屋產(chǎn)權證書及建設工程規(guī)劃許可證,嚴某祥、吉某房地產(chǎn)公司、楊某洋也均認為涉案房產(chǎn)屬于小產(chǎn)權房,涉案房產(chǎn)不得轉讓;且涉案房產(chǎn)未實際交付,林某伶、何某芳、林某未實際占有涉案房屋。對于合同的無效,合同雙方均存在過錯。根據(jù)《^v^合同法》第五十八條的規(guī)定,合同無效或者被撤銷后,因該合同取得的財產(chǎn),應當予以返還,嚴某祥應當向林某伶、何某芳、林某返還因該涉案合同取得的購房款,并支付按年利率6%計算的相應資金占用期間的利息。
二審法院認為,本案為房屋買賣合同糾紛案件。誠實守信是我國民法的基本原則。據(jù)一審法院查明的案情,案涉各方訂立合同買賣的房產(chǎn)為依法不準交易的房屋。因此,案涉買賣合同應為無效合同。合同無效的情況下,各方因該合同取得的財產(chǎn)應予返還。
2、陳某欽與張某德、深圳市豐某地產(chǎn)投資發(fā)展有限公司房屋買賣合同糾紛一審民事判決書。
審理法院:廣東省深圳市龍華區(qū)人民法院。
案號:(2018)粵0309民初3172號。
裁判日期:
法院觀點:。
本院認為,本案為房屋買賣合同糾紛。關于合同效力問題。根據(jù)原告提交的原寶安縣政府主管部門的相關文件可知,涉案**大廈建設許可范圍為四層以下私人住宅,而現(xiàn)**大廈的建設已超出建設許可范圍,故,在行政主管部門對該違反建設許可的建筑作出處理前,原告關于確認合同無效之訴求不屬于人民法院主管范圍,對原告關于確認合同無效之訴求,本院在本案中不予處理,原告應先行向行政主管部門申請對涉案房產(chǎn)作出處理。
根據(jù)庭審查明事實,原告向被告張某德支付購房款后,涉案房產(chǎn)由龍崗區(qū)法院、羅湖區(qū)法院等依法查封,且查封文書載明的房產(chǎn)權利人為案外人陳某國,故涉案房產(chǎn)之于原告而言并無使用價值,被告張某德并無繼續(xù)占有原告購房款的合法理由,原告訴請被告張某德返還購房款1400000元理由充分,本院予以支持。
3、李某東與曹某輝確認合同無效糾紛二審民事裁定書。
審理法院:廣東省深圳市中級人民法院。
案號:(2019)粵03民終11083號。
裁判日期:
訴訟請求:原告訴求:1.確認李某東與曹運輝的《房屋轉讓合同書》無效;2.本案訴訟費由曹運輝承擔。被告反訴請求:1.李某東向曹某輝返還因涉案房屋支付給李某東的房款人民幣350000元及賠償利息損失。
法院觀點:。
一審法院認為,李某東與曹某輝交易的房產(chǎn)屬于未取得建設工程規(guī)劃許可證的房產(chǎn),本案應先由行政主管部門對涉案建筑物的合法性進行審查。在行政主管部門對違法建筑做出處理前,房屋買賣合同當事人起訴要求確認合同效力或合同相對方承擔合同責任,人民法院不予受理。對于李某東的起訴及曹某輝的反訴,原審法院予以駁回。
二審法院認為,涉案房產(chǎn)未取得建設工程規(guī)劃許可證,李某東上訴所舉的《福田區(qū)城中村出租屋消防安全責任告知書》、國家稅務機關出具的出租屋管理繳稅憑證、稅務管理文件并非涉案房產(chǎn)的權屬登記證書,而是相關政府部門行使管理職能的憑證。李某東以此主張相關政府部門已經(jīng)確認涉案房產(chǎn)登記在其名下的依據(jù)不足,本院不予支持。原審法院以本案應先由行政主管部門對涉案建筑物的合法性進行審查,在行政主管部門對違法建筑作出處理前,房屋買賣合同當事人起訴要求確認合同效力或合同相對方承擔合同責任,人民法院不予受理的處理意見正確,本院予以維持。
4、林某輝與黃某欽房屋買賣合同糾紛一審民事判決書。
審理法院:廣東省深圳市龍華區(qū)人民法院。
案號:(2019)粵0309民初1935號。
裁判日期:
法院觀點:。
涉案房產(chǎn)沒有合法的報建手續(xù),無法辦理過戶手續(xù),非市場商品,依法不得買賣,原、被告簽訂的《購房意向合同》違反法律法規(guī)的強制性規(guī)定,為無效合同。根據(jù)無效合同的處理原則,被告應將收取的房屋轉讓款1200000元返還給原告。原告要求被告返還房款并自起訴之日起支付資金占用利息的請求本院予以支持。
5、陳某發(fā)、盧某強合同糾紛二審民事判決書。
法院:廣東省深圳市中級人民法院。
案號:(2019)粵03民終23934號。
裁判日期:
訴訟請求:陳某發(fā)返還購房款500000元及自2018年7月4日起至還清購房款為止的逾期付款利息(按年利率6%計算)暫計算至2019年3月8日的利息為元。
法院觀點:。
一審法院認為,盧某強與陳某發(fā)就購買“×××新村×棟”房屋達成口頭協(xié)議,盧某強向陳某發(fā)支付定金50萬元。根據(jù)一審法院查明的事實,涉案房屋為小產(chǎn)權房,雙方就此房屋達成的口頭買賣合同為無效合同。因此,陳某發(fā)應當向盧某強退還該50萬元。
二審法院認為,本案為合同糾紛案件。陳某發(fā)向盧某強出售未經(jīng)批準建設的違章建筑,雙方之間達成的房屋買賣合同應為無效,一審判決陳某發(fā)返還收取的盧某強款項正確,本院予以維持。
三、法律規(guī)定。
1、《民法典》。
深圳小產(chǎn)權房合同篇四
根據(jù)《_合同法》、《_城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定,出賣人和買受人在平等、自愿、公平、協(xié)商一致的基礎上,就二手房屋買賣事宜達成如下協(xié)議:
第一條基本情況。
(一)出賣人所售房屋(以下簡稱該房屋)坐落為:省市。建筑面積___________平方米;車庫:平方米;。
(二)該房屋規(guī)劃設計用途為住宅。
第二條權屬情況。
(一)該房屋所有權證證號為:________________________,共有權證證號為:_______________________,填發(fā)單位為:________________________。
(二)土地使用狀況。
該房屋占用的國有土地使用權以出讓方式獲得。土地使用權證號為:________________________,填發(fā)單位為:_________________________。
(三)該房屋性質為向社會公開銷售的經(jīng)濟適用住房;
(四)該房屋已經(jīng)設定抵押,抵押權人為:_____________________________,抵押登記日期為:_________年______月______日,他項權利證證號為:___________________。
出賣人應于_________年______月______日前辦理抵押注銷手續(xù)。出賣人與抵押權人或者其他權利人注銷他項權利的登記逾期未注銷的,應違約責任。
(五)出賣人保證,上述買賣的房地產(chǎn)不存在產(chǎn)權爭議和其他人主張權利的情況。
第三條出賣人和買受人通過房地產(chǎn)經(jīng)紀機構居間介紹成交(房地產(chǎn)經(jīng)紀機構名稱:__________________________,備案證明編號:___________________________,房地產(chǎn)經(jīng)紀執(zhí)業(yè)人員姓名:_____________,資格證書編號________________________)。中介費人民幣元,簽約后付50%;買受人拿到房地產(chǎn)證后付50%。中介方收款后應出具收據(jù)。如交易失敗,中介方應退回所有中介費。
第四條成交價格、付款方式。
(一)經(jīng)買賣雙方協(xié)商一致,該房屋成交價格為:人民幣元。
(二)在出賣人收款時出具符合稅務規(guī)定的收款憑證的條件下,具體付款方式及期限為:
1、買受人在簽訂本合同后支付定金人民幣10萬元整。除定金外簽約后應還付人民幣萬元;如在房屋過戶時該房被司法機關查封;則出賣人應立即返還該萬元;并雙倍返還定金。
2、雙方共同到房產(chǎn)交易中心辦理過戶后,買受人支付出賣人人民幣萬元。
3、買受人取得房屋所有權證書和土地使用權證書后,支付出賣人人民幣萬元,該款直接匯入出賣人的下列帳戶:
(三)關于貸款的約定。
買受人向公積金管理中心申辦抵押貸款,在買受人收到銀行的貸款5日內,將人民幣萬元直接匯入出賣人的上述帳戶。
第五條房屋產(chǎn)權及具體狀況的承諾。
出賣人保證該房屋沒有產(chǎn)權糾紛,因出賣人原因造成該房屋不能辦理產(chǎn)權登記或發(fā)生債權債務糾紛的,由出賣人承擔所有責任。
第六條房屋的交付。
出賣人應當在辦理房地產(chǎn)過戶簽字日將該房屋交付給買受人。該房屋交付時,應當履行下列手續(xù):
2、買賣雙方在房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單上簽字;
3、移交該房屋及汽車庫等所有鑰匙和其他物品:
防盜門鑰匙;信箱鑰匙;水門鑰匙;電門鑰匙;《住宅使用說明書》及《住宅質量保證書》;水ic卡,電ic卡,氣ic卡;有線電視交費憑證.
第七條違約責任。
(一)逾期交房責任。
出賣人未按照第六條約定的期限和條件將該房屋交付買受人的,如逾期超過10日,出賣人應當按照累計已收款項的10%向買受人支付違約金。
(二)逾期付款責任。
如逾期超過10日,買受人應當按照累計的逾期應付款的10%向出賣人支付違約金。
第八條如發(fā)現(xiàn)出賣人將該房屋出賣給第三人,導致買受人不能取得房屋所有權證的,買受人有權退房,出賣人應當立即退還買受人全部已付款,并按買受人累計已付房價款的一倍支付違約金。
第九條稅、費相關規(guī)定。
本合同履行過程中,應按照國家及江蘇省的相關規(guī)定繳納各項稅、費,具體為:
第十條權屬轉移登記。
(一)當事人雙方同意,自本合同簽訂之日起2日內,雙方共同向房屋權屬登記部門申請辦理房屋權屬轉移登記手續(xù)。
(二)出賣人應當在收到定金之日起15日內,向房屋所在地的戶籍管理機關辦理原有戶口遷出手續(xù)。逾期未遷出的,自逾期之日起,出賣人應當按日計算向買受人支付全部已付款項每日萬分之五的違約金。
第十一條爭議解決。
本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方有權依法向房屋所在地人民法院起訴。
第十二條本合同自雙方簽字之日起生效。雙方可以根據(jù)具體情況對本合同中未約定、約定不明或不適用的內容簽訂書面補充協(xié)議進行變更或補充。對本合同的解除,應當采用書面形式。本合同附件及補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
第十三條本合同一式兩份,具有同等法律效力。雙方在房地產(chǎn)過戶時簽訂的合同與本合同內容有抵觸的以本合同為準。
出賣人(簽章):
買受人(簽章):
中介方(簽章):
深圳小產(chǎn)權房合同篇五
法律人的天職是風險防控,天生具有未交易先考慮風險的慣性思維,也由此導致往往人為放大了風險(所以說律師永遠做不了商人,而商人明知律師意見屬實,也往往不可能完全聽律師的),小產(chǎn)權房交易既是如此:
很多法律人其實并不了解深圳小產(chǎn)權房交易的現(xiàn)狀,僅憑“小產(chǎn)權房統(tǒng)統(tǒng)違法,違法則風險不可控”的簡單思維做出輕率判斷,而事實上,深圳幾乎占據(jù)住房市場50%的小產(chǎn)權房地下交易一直存在,很多人購買,很多人投資,很多人獲益,當然也有吃虧了的,總體來說,有風險,但遠沒有一般法律人口中說得那么可怕。
b.小產(chǎn)權房買賣糾紛現(xiàn)狀。
小產(chǎn)權房糾紛中的買賣糾紛,并不見得比普通商品房買賣糾紛比例高得多,糾紛核心原因在房價變化,拿2015年深圳業(yè)主違約潮來說,即便是合法商品房,因短時間內房價暴漲,業(yè)主違約比例超過了50%,房價暴漲暴跌下,違約方違約并不因為房屋是小產(chǎn)權還是大產(chǎn)權而有所不同。
而因為小產(chǎn)權房受政策影響較小,相對于完全屬于政策市的普通商品房,其價格上漲是一個緩慢過程,基本不會出現(xiàn)短期暴漲暴跌,故違約概率往往反低于普通商品房。
c.法院裁判觀點:違法建筑,合法建筑。
對于違法建筑引發(fā)的業(yè)主違約糾紛,法院往往不予受理,而對于有產(chǎn)證的合法建筑小產(chǎn)權房,法院往往判決合同有效,結果是:賣方借買賣合同無效毀約,法院不予受理,毀約合法建筑買賣,法院確認買賣合同效力——顯然,法院對于小產(chǎn)權房的裁判明顯有利于購買一方。
d.征收補償。
原業(yè)主反悔情況下,違法建筑類小產(chǎn)權房遇政府征收補償,補償權利人如何確定是一個十分務實,又無法回避的重要問題,對此深圳市鹽田區(qū)人民法院(2018)粵0308行初1223號案、廣東省高級人民法院(2018)粵03民終9995號案均確認了買受人為補償權利人。
換言之:即便是交易不合法,實踐中政府部門也還是以誠實信用原則和契約精神,認可合同效力的。
深圳小產(chǎn)權房合同篇六
根據(jù)《_經(jīng)濟合同法》、《_城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的.基礎上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條、乙方同意購買甲方擁有的座落在江西省萍鄉(xiāng)市安源區(qū)擁有的住宅,建筑面積為_____平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。
第二條、上述房產(chǎn)的交易價格為:總價人民幣___________元整(大寫:____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。
第三條、付款時間與辦法:甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當日支付剩余房款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方。
第四條、甲方應于收到乙方全額房款之日起當天內將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用,并應在交房當日將水費、電費、煤氣費等與房屋有關的這些費用結清。
第五條、稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商,交易稅費由乙方承擔,產(chǎn)權過戶手續(xù)費由乙方承擔。
第六條、違約責任甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應書面通知乙方,并自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條、戶口期限甲方遷出戶口的期限為年,即年月日之前。如果房主晚遷出一天,就要支付全部房款的1‰的違約金。
第八條、房產(chǎn)證土地證記錄面積以外的搭建房屋如有糾紛,甲方應協(xié)助乙方解決。
第九條、本合同一式份。甲方一份,乙方一份。
第十條、本合同發(fā)生爭議的解決方式:在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
第十一條、本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
出賣方(甲方):_________________。
購買方(乙方):__________________。
日期:_______年____月____日
深圳小產(chǎn)權房合同篇七
根據(jù)《_經(jīng)濟合同法》、《_城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條、房屋的基本情況?
甲方房屋座落在________________________________?位于第____層?共______(套)(間)?房屋結構為________?建筑面積為______平方米?房屋用途為_______。并附帶_________間?位于___________________?面積為______平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。乙方對甲方所要出售的房屋做了充分了解,愿意購買該房屋。
第二條、房屋內部設施設備?
包括__________________________________________。
第三條、本合同中所述房屋____________________的家庭(夫妻)共同安臵房產(chǎn)。原建房售房單位允許轉賣。該房屋沒有產(chǎn)權糾紛,不存在房屋抵押、債權債務以及其他權利瑕疵。交易后如因權屬問題有上述事項,由甲方承擔,乙方不負任何責任。
第四條、上述房產(chǎn)的交易價格?
成交價格為每平米____________元。房款總計人民幣___________元整(大寫?____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
第五條、付款時間與辦法?
甲乙雙方同意以現(xiàn)金付款方式分批付款。
第一筆于________年________月________日將首付款(定金)人民幣_________萬元整交付甲方,付首款付款當天甲方開出收款收條給乙方,并注明收款數(shù)額及款項用途。
第二筆房款人民幣_______萬元整于_____年____月___日付給甲方。
第三筆(尾款)房款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整,待該房產(chǎn)辦理產(chǎn)權過戶手續(xù)成為可能且房產(chǎn)已順利過戶至乙方名下支付給甲方?乙方應在過戶手續(xù)辦理完畢之日起三個工作日內將第三筆尾款付給甲方。
第六條甲方承諾及權利和義務。
1、甲方享有按照約定的日期收取房屋款項。
2、甲方應保證其房產(chǎn)不存在質量和技術等有可能危害居住安全的問題?能夠辦理產(chǎn)權證書且順利過戶。
3、甲方保證并承諾對上述房屋及土地擁有所有權。除上述甲方各當事人外,不存在其他共有權人,且甲方各方均對處分該標的房產(chǎn)不存在任何異議。對于該房屋及土地的出售,不存在任何享有優(yōu)先購買權的人。該房屋及土地沒有任何諸如抵押等他項權利。該房屋也不存在任何諸如法院查封等權利處分受到限制的情況。
4、甲方保證已如實陳述該房屋權屬狀況、附屬設施設備、裝飾裝修情況和相關關系。附件一所列的該房屋附屬設施設備及其裝飾裝修隨同該房屋一并轉讓給乙方。
5、甲方承諾乙方在第二筆購房款交付與甲方任何一方后,本合同項下房產(chǎn)實際所有者為乙方。甲方將此房產(chǎn)上的一切權利同時轉讓給乙方所有。甲方僅因自身及房產(chǎn)問題暫時無法為乙方辦理過戶手續(xù),房屋暫時為甲方名下,但甲方對該房產(chǎn)不享有任何權利,乙方對該房產(chǎn)享有完全的權利。
6、甲方確認此房產(chǎn)在乙方履行第二筆房款的交付后實際所有人為乙方,甲方不再對其主張任何權利,包括但不限于對外贈與、買賣、繼承、出租等。
第七條乙方承諾及權利與義務。
1、乙方承諾擁有良好履行合同的經(jīng)濟能力和信譽,能夠按照合同約定按時交付購房款。
2、乙方給付首付款時,甲方將該房屋,例如?拆遷安臵協(xié)議、房產(chǎn)登記證明憑證、村委安臵房證明、房屋鑰匙等交給乙方保管。乙方在付清第二筆款項時即表明甲方完全轉讓本合同項下安臵房產(chǎn)及附屬其上的一切權利。
3、乙方對該房產(chǎn)享有權利包括但不限于轉讓、出租、使用、裝修裝潢、拆除重建、享有拆遷補償款等一切所有權基礎上的附屬權利,甲方僅在乙方要求配合時出面全力配合。
第八條房屋及土地過戶。
1、本合同簽定時該房屋為小產(chǎn)權房,暫時不具備過戶條件,但本合同為甲乙雙方平等協(xié)商自愿達成財產(chǎn)及財產(chǎn)權交易之協(xié)議,并未違反相關法律法規(guī)。
2、雙方約定今后國家政策允許過戶時?甲方在取到房產(chǎn)證等房屋權屬憑證的當日應交予乙方保管并且辦理預告登記手續(xù),當日因其他合理的原因不能交予乙方且辦理預告登記有困難時也應于當日通知乙方且于乙方協(xié)商具體的交付日期。
3、甲方在取得產(chǎn)權證等相關權屬憑證后三個工作日內應無償協(xié)助乙方辦理房屋及土地的過戶手續(xù)。
4、本合同履行過程中?買賣雙方應按照國家及地方相關規(guī)定繳納各項稅、費買賣雙方承擔稅費的具體約定如下:
一、賣方需付稅費:
1營業(yè)稅。
2城市建設維護稅。
3教育費附加。
4印花稅。
5個人所得稅。
6土地增值稅。
7房地產(chǎn)交易服務費。
8土地使用費。
二、買方需付稅費。
1印花稅。
2契稅。
3產(chǎn)權登記費。
4房地產(chǎn)交易服務費。
5《房地產(chǎn)證》貼花。
三、其他稅費由買賣雙方各承擔一半。
1權籍調查費。
2房地產(chǎn)買賣合同公證費(如有)。
3評估費(如有)。
4保險費(如有)。
5其他?以實際發(fā)生的稅費為準。
因一方不按法律、法規(guī)規(guī)定繳納相關稅費可能導致交易不能繼續(xù)進行的,?另一方可以代其墊付,甲乙雙方可分別增加收取購房款和扣除交付購房款。
第九條特別約定。
一、關于房產(chǎn)拆遷。本合同簽訂后,若該房屋遇到政府拆遷,甲方同意由乙方全權辦理該房屋及土地的拆遷手續(xù),領取拆遷補償款、安臵房等全部收益歸乙方所有,甲方不得干涉。拆遷過程中若需要甲方配合的,甲方需無償配合。
二、關于房產(chǎn)再次買賣。
1、本合同簽訂后,乙方有權將該房屋轉售給其他人,所售金額全部歸乙方所有,甲方不得干涉。
2、本合同中乙方擁有的權益,新的買受人同樣擁有,甲方需要積極配合。
三、關于房產(chǎn)收回。
由于該房屋屬于小產(chǎn)權房,甲方有權隨時收回該房屋,甲乙雙方約定乙方收回房屋需按收回時該房屋市場評估價格的叁倍一次性支付給乙方。
第九條違約責任。
1、乙方?jīng)]有按照約定的期限內將房款交付給甲方,逾期達到一個月的,甲方有權解除本合同,乙方首付(定金)給甲方的房款歸甲方所有,其余款項退回給乙方。
2、甲方不得擅自解除合同,若甲方擅自解除合同,乙方有權要求甲方繼續(xù)履行合同或要求甲方退還乙方已付房款,并有權要求甲方支付按照同期銀行貸款利率的二倍計算的利息損失,同時有權要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整給乙方。
3、因甲方隱瞞房屋已交易事實或者以其他任何形式將本合同項下房屋出賣給第三人,將視為甲方收回房產(chǎn),應適用本合同第八條關于房產(chǎn)收回的約定支付乙方回購款,同時乙方有權要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整給乙方。
4、甲方不根據(jù)本合同的約定將房屋和產(chǎn)權證書交付給乙方且不配合乙方辦理預告登記手續(xù)?視為甲方違約,乙方有權要求甲方交付房屋和產(chǎn)權證書,并有權要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整。
5、甲方未按約定協(xié)助和配合乙方辦理過戶手續(xù),乙方有權要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整。并繼續(xù)按照約定辦理過戶手續(xù)。
6、甲方不同意授權乙方全權辦理拆遷手續(xù)、不同意無償配合時、私自與拆遷方接觸簽訂文件、在乙方不知情的情況下私吞因拆遷所應獲得之利益的,乙方有權要求甲方返還因拆遷所獲利益,并且按照拆遷時房屋評估價格的50%支付違約金。
7、其他以上未明確約定之事宜導致合同無法履行,過錯方應賠償損失并承擔人民幣貳拾萬元整的違約金。
8、以上違約情形如有重復發(fā)生,違約金重復計算。
第十條保證人責任。
甲乙雙方充分了解上述合同,甲方各當事人愿向乙方提供連帶責任保證,且本擔保不可撤銷。保證范圍是因甲方不履行本合同或者違反合同約定產(chǎn)生的全部債務包括退款、違約金、損害賠償金、利息、評估費、律師費等實現(xiàn)債權的綜合費用等。
第十一條、雙方約定的其他事項。
第十二條、合同主體。
1、甲方是_____________________________________共_____人?委托代理人為_________即甲方代表人。甲方及甲方代表人保證出售本房屋,簽定本合同的時候經(jīng)本房屋所有房屋共有產(chǎn)權人同意。
2、乙方____________?代表人是____________。
3、鑒于_________系未成年人?_________、_________系其法定監(jiān)護人_________、_________承諾其有權出售該房屋并全權代理_________簽訂本合同,且無其他糾紛,否則由此產(chǎn)生的相關責任由_________、_________自行承擔。(注本條適用于甲方安臵戶中有未成年人時使用。)。
第十三條、本合同如需辦理公證?經(jīng)國家公證機關________________公證處公證;但本合同不經(jīng)過任何法律公證具有同等的法律效力。本合同在雙方簽字之日(_________年_____月_____日)起生效。本合同中空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等法律效力。
第十四條、本合同需由甲乙雙方共同簽字后方能生效。本合同一式_____份,一份_____張。甲方產(chǎn)權人及甲方委托代理人共持一份,乙方一份,留存?zhèn)洳椤?/p>
第十五條、本合同發(fā)生爭議的解決方式。
雙方本著友好協(xié)商,公平合理的原則簽訂本合同,簽訂本合同后,雙方應嚴格遵守執(zhí)行,不得以任何理由反悔。在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商解決。協(xié)商不成的,雙方同意按以下的第_______方式解決糾紛。
1.提交____________市仲裁委員會仲裁。
2.向本合同項下不動產(chǎn)所在地的人民法院提起訴訟。
第十六條、本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定。其補充約定由甲乙雙方共同協(xié)商解決?與本合同同具法律效力。
甲方(簽字)乙方(簽字)身份證號碼身份證號碼。
年月日年月日。
深圳小產(chǎn)權房合同篇八
出賣人:(以下稱甲方)。
買受人:(以下稱乙方)。
根據(jù)《xxx合同法》、《xxx城市房地產(chǎn)管理法》以及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定,甲方和乙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協(xié)議:
第一條房屋的基本情況。
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于______市______鎮(zhèn)______路______從南至北第______號至______號共八個門面。
第二條房屋面積的特殊約定。
本合同第一條所約定的面積以甲方實際建筑物為準。如暫測面積或原產(chǎn)權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。
第三條土地使用權性質。
該房屋相應的土地使用權取得方式為國有出讓地;土地使用權年限以土地使用權證所載明的時間為準。
第四條價格。
乙方按每個門面十萬元價款支付甲方,共計______萬元整。
第五條付款方式。
本合同簽訂時,乙方將甲方購房款______萬元整一次性付清。
第六條交付期限。
甲方應于______年______月______日前,依照國家和地方人民政府的有關規(guī)定,將竣工驗收并符合本合同約定的商品房交付乙方使用。
第七條甲方保證銷售的商品房沒有產(chǎn)權糾紛和債權債務糾紛。因甲方原因造成該商品房不能辦理產(chǎn)權登記或發(fā)生債權債務糾紛的,由甲方承擔相應責任。
第八條關于產(chǎn)權登記的約定。
甲方協(xié)助辦理“兩證”(房屋產(chǎn)權證、土地使用證),辦證所需的費用由乙方承擔。
第九條本合同履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可依法向洪江市人民法院提起訴訟。
第十條本合同自雙方簽字之日起生效。一式兩份,具有同等法律效力。甲方、乙方各一份。
甲方:____________。
乙方:____________。
見證人:__________。
______年______月______日。
深圳小產(chǎn)權房合同篇九
根據(jù)《xxx經(jīng)濟合同法》、《xxx城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條、房屋的基本情況?
甲方房屋座落在________________________________?位于第____層?共______(套)(間)?房屋結構為________?建筑面積為______平方米?房屋用途為_______。并附帶_________間?位于___________________?面積為______平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。乙方對甲方所要出售的房屋做了充分了解,愿意購買該房屋。
第二條、房屋內部設施設備?
包括__________________________________________。
第三條、本合同中所述房屋____________________的家庭(夫妻)共同安臵房產(chǎn)。原建房售房單位允許轉賣。該房屋沒有產(chǎn)權糾紛,不存在房屋抵押、債權債務以及其他權利瑕疵。交易后如因權屬問題有上述事項,由甲方承擔,乙方不負任何責任。
第四條、上述房產(chǎn)的交易價格?
成交價格為每平米____________元。房款總計人民幣___________元整(大寫?____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
第五條、付款時間與辦法?
甲乙雙方同意以現(xiàn)金付款方式分批付款。
第一筆于________年________月________日將首付款(定金)人民幣_________萬元整交付甲方,付首款付款當天甲方開出收款收條給乙方,并注明收款數(shù)額及款項用途。
第二筆房款人民幣_______萬元整于_____年____月___日付給甲方。
第三筆(尾款)房款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整,待該房產(chǎn)辦理產(chǎn)權過戶手續(xù)成為可能且房產(chǎn)已順利過戶至乙方名下支付給甲方?乙方應在過戶手續(xù)辦理完畢之日起三個工作日內將第三筆尾款付給甲方。
第六條甲方承諾及權利和義務。
1、甲方享有按照約定的日期收取房屋款項。
2、甲方應保證其房產(chǎn)不存在質量和技術等有可能危害居住安全的問題?能夠辦理產(chǎn)權證書且順利過戶。
3、甲方保證并承諾對上述房屋及土地擁有所有權。除上述甲方各當事人外,不存在其他共有權人,且甲方各方均對處分該標的房產(chǎn)不存在任何異議。對于該房屋及土地的出售,不存在任何享有優(yōu)先購買權的人。該房屋及土地沒有任何諸如抵押等他項權利。該房屋也不存在任何諸如法院查封等權利處分受到限制的情況。
4、甲方保證已如實陳述該房屋權屬狀況、附屬設施設備、裝飾裝修情況和相關關系。附件一所列的該房屋附屬設施設備及其裝飾裝修隨同該房屋一并轉讓給乙方。
5、甲方承諾乙方在第二筆購房款交付與甲方任何一方后,本合同項下房產(chǎn)實際所有者為乙方。甲方將此房產(chǎn)上的一切權利同時轉讓給乙方所有。甲方僅因自身及房產(chǎn)問題暫時無法為乙方辦理過戶手續(xù),房屋暫時為甲方名下,但甲方對該房產(chǎn)不享有任何權利,乙方對該房產(chǎn)享有完全的權利。
6、甲方確認此房產(chǎn)在乙方履行第二筆房款的交付后實際所有人為乙方,甲方不再對其主張任何權利,包括但不限于對外贈與、買賣、繼承、出租等。
第七條乙方承諾及權利與義務。
1、乙方承諾擁有良好履行合同的經(jīng)濟能力和信譽,能夠按照合同約定按時交付購房款。
2、乙方給付首付款時,甲方將該房屋,例如?拆遷安臵協(xié)議、房產(chǎn)登記證明憑證、村委安臵房證明、房屋鑰匙等交給乙方保管。乙方在付清第二筆款項時即表明甲方完全轉讓本合同項下安臵房產(chǎn)及附屬其上的一切權利。
3、乙方對該房產(chǎn)享有權利包括但不限于轉讓、出租、使用、裝修裝潢、拆除重建、享有拆遷補償款等一切所有權基礎上的附屬權利,甲方僅在乙方要求配合時出面全力配合。
第八條房屋及土地過戶。
1、本合同簽定時該房屋為小產(chǎn)權房,暫時不具備過戶條件,但本合同為甲乙雙方平等協(xié)商自愿達成財產(chǎn)及財產(chǎn)權交易之協(xié)議,并未違反相關法律法規(guī)。
2、雙方約定今后國家政策允許過戶時?甲方在取到房產(chǎn)證等房屋權屬憑證的當日應交予乙方保管并且辦理預告登記手續(xù),當日因其他合理的原因不能交予乙方且辦理預告登記有困難時也應于當日通知乙方且于乙方協(xié)商具體的交付日期。
3、甲方在取得產(chǎn)權證等相關權屬憑證后三個工作日內應無償協(xié)助乙方辦理房屋及土地的過戶手續(xù)。
4、本合同履行過程中?買賣雙方應按照國家及地方相關規(guī)定繳納各項稅、費買賣雙方承擔稅費的具體約定如下:
一、賣方需付稅費:
1營業(yè)稅。
2城市建設維護稅。
3教育費附加。
4印花稅。
5個人所得稅。
6土地增值稅。
7房地產(chǎn)交易服務費。
8土地使用費。
二、買方需付稅費。
1印花稅。
2契稅。
3產(chǎn)權登記費。
4房地產(chǎn)交易服務費。
5《房地產(chǎn)證》貼花。
三、其他稅費由買賣雙方各承擔一半。
1權籍調查費。
3評估費(如有)。
4保險費(如有)。
5其他?以實際發(fā)生的稅費為準。
因一方不按法律、法規(guī)規(guī)定繳納相關稅費可能導致交易不能繼續(xù)進行的,?另一方可以代其墊付,甲乙雙方可分別增加收取購房款和扣除交付購房款。
第九條特別約定。
一、關于房產(chǎn)拆遷。本合同簽訂后,若該房屋遇到政府拆遷,甲方同意由乙方全權辦理該房屋及土地的拆遷手續(xù),領取拆遷補償款、安臵房等全部收益歸乙方所有,甲方不得干涉。拆遷過程中若需要甲方配合的,甲方需無償配合。
二、關于房產(chǎn)再次買賣。
1、本合同簽訂后,乙方有權將該房屋轉售給其他人,所售金額全部歸乙方所有,甲方不得干涉。
2、本合同中乙方擁有的權益,新的買受人同樣擁有,甲方需要積極配合。
三、關于房產(chǎn)收回。
由于該房屋屬于小產(chǎn)權房,甲方有權隨時收回該房屋,甲乙雙方約定乙方收回房屋需按收回時該房屋市場評估價格的叁倍一次性支付給乙方。
第九條違約責任。
1、乙方?jīng)]有按照約定的期限內將房款交付給甲方,逾期達到一個月的,甲方有權解除本合同,乙方首付(定金)給甲方的房款歸甲方所有,其余款項退回給乙方。
2、甲方不得擅自解除合同,若甲方擅自解除合同,乙方有權要求甲方繼續(xù)履行合同或要求甲方退還乙方已付房款,并有權要求甲方支付按照同期銀行貸款利率的二倍計算的利息損失,同時有權要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整給乙方。
3、因甲方隱瞞房屋已交易事實或者以其他任何形式將本合同項下房屋出賣給第三人,將視為甲方收回房產(chǎn),應適用本合同第八條關于房產(chǎn)收回的約定支付乙方回購款,同時乙方有權要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整給乙方。
4、甲方不根據(jù)本合同的約定將房屋和產(chǎn)權證書交付給乙方且不配合乙方辦理預告登記手續(xù)?視為甲方違約,乙方有權要求甲方交付房屋和產(chǎn)權證書,并有權要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整。
5、甲方未按約定協(xié)助和配合乙方辦理過戶手續(xù),乙方有權要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整。并繼續(xù)按照約定辦理過戶手續(xù)。
6、甲方不同意授權乙方全權辦理拆遷手續(xù)、不同意無償配合時、私自與拆遷方接觸簽訂文件、在乙方不知情的情況下私吞因拆遷所應獲得之利益的,乙方有權要求甲方返還因拆遷所獲利益,并且按照拆遷時房屋評估價格的50%支付違約金。
7、其他以上未明確約定之事宜導致合同無法履行,過錯方應賠償損失并承擔人民幣貳拾萬元整的違約金。
8、以上違約情形如有重復發(fā)生,違約金重復計算。
第十條保證人責任。
甲乙雙方充分了解上述合同,甲方各當事人愿向乙方提供連帶責任保證,且本擔保不可撤銷。保證范圍是因甲方不履行本合同或者違反合同約定產(chǎn)生的全部債務包括退款、違約金、損害賠償金、利息、評估費、律師費等實現(xiàn)債權的綜合費用等。
第十一條、雙方約定的其他事項。
第十二條、合同主體。
1、甲方是_____________________________________共_____人?委托代理人為_________即甲方代表人。甲方及甲方代表人保證出售本房屋,簽定本合同的時候經(jīng)本房屋所有房屋共有產(chǎn)權人同意。
2、乙方____________?代表人是____________。
3、鑒于_________系未成年人?_________、_________系其法定監(jiān)護人_________、_________承諾其有權出售該房屋并全權代理_________簽訂本合同,且無其他糾紛,否則由此產(chǎn)生的相關責任由_________、_________自行承擔。(注本條適用于甲方安臵戶中有未成年人時使用。)。
第十三條、本合同如需辦理公證?經(jīng)國家公證機關________________公證處公證;但本合同不經(jīng)過任何法律公證具有同等的法律效力。本合同在雙方簽字之日(_________年_____月_____日)起生效。本合同中空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等法律效力。
第十四條、本合同需由甲乙雙方共同簽字后方能生效。本合同一式_____份,一份_____張。甲方產(chǎn)權人及甲方委托代理人共持一份,乙方一份,留存?zhèn)洳椤?/p>
第十五條、本合同發(fā)生爭議的解決方式。
雙方本著友好協(xié)商,公平合理的原則簽訂本合同,簽訂本合同后,雙方應嚴格遵守執(zhí)行,不得以任何理由反悔。在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商解決。協(xié)商不成的,雙方同意按以下的第_______方式解決糾紛。
1.提交____________市仲裁委員會仲裁。
2.向本合同項下不動產(chǎn)所在地的人民法院提起訴訟。
第十六條、本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定。其補充約定由甲乙雙方共同協(xié)商解決?與本合同同具法律效力。
甲方(簽字)乙方(簽字)身份證號碼身份證號碼。
年月日年月日。
深圳小產(chǎn)權房合同篇十
當然,深圳也存在某些具備特殊條件的綠本房可轉紅本,南山法院曾判過的綠本轉紅本強制執(zhí)行的案例。
周爭鋒表示,有的綠本房產(chǎn)證具備什么條件才能辦理紅本房產(chǎn)證,沒有相關的配套規(guī)定,實踐中操作不能,在《市規(guī)劃國土委坪山管理局關于慎購拆遷安置房等非商品住宅的提示》中,規(guī)劃國土委坪山管理局已經(jīng)明確地指出了這一點。
“?!?/p>
小產(chǎn)權房一直以來都是深圳的愛與痛,據(jù)相關部門公布數(shù)據(jù),深圳市的違法建筑數(shù)量約40萬棟,建筑面積高達億平方米,占深圳總建筑面積的,基本占據(jù)了深圳樓市的半壁江山。目前,深圳有將近一半的人口居住在小產(chǎn)權房中。
“小產(chǎn)權房”其實不是法律概念,是人們在社會實踐中形成的一種約定俗成的稱謂。該類房指沒有國家發(fā)放的土地使用證和預售許可證,購房合同在國土房管局不會給予備案,也就是說不能用于買賣。
但在深圳,小產(chǎn)權房的交易一直存在著。
一位律師朋友告訴南方樓事,“和朋友探討小產(chǎn)權房問題時她說,初到深圳就驚訝地發(fā)現(xiàn)深圳的人非常熱衷于購買小產(chǎn)權房,這與北京、上海很不一樣?!?/p>
一是因深圳房價高企,買不起商品房的深圳人中有部分會將小產(chǎn)權房作為安居選擇,而看到這一市場需求的投資客也會進場;二是看到城市更新背后的巨額利潤,不少人將小產(chǎn)權房作為一種投資選擇。
但是,無論是出于自住還是投資,購買小產(chǎn)權房的風險擺在那里。就如上文提及的,轉讓協(xié)議有效僅僅是房產(chǎn)的債權問題,買小產(chǎn)權房無法過戶,你買的房子的從法律上來說就不是你的。
撰文排版/秀清。
深圳小產(chǎn)權房合同篇十一
小產(chǎn)權房出現(xiàn)于我國上世紀末,近幾年來愈演愈烈,成為人們所關注的熱點問題。小產(chǎn)權房是我國市場經(jīng)濟快速發(fā)展和相關制度如土地權利制度不完善的產(chǎn)物,具有中國特色,是我國特有且獨有的社會現(xiàn)象。以下是本站小編為大家精心準備的:深圳小產(chǎn)權房。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協(xié)議:
第一條。
出賣人以___________方式取得位于___________、編號為___________的地塊的土地使用權?!就恋厥褂脵喑鲎尯贤枴俊就恋厥褂脵鄤潛芘鷾饰募枴俊緞潛芡恋厥褂脵噢D讓批準文件號】為______________________。
該地塊土地面積為___________,規(guī)劃用途為___________,土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日。
出賣人經(jīng)批準,在上述地塊上建設商品房,【現(xiàn)定名】【暫定名】___________。建設工程規(guī)劃許可證號為___________,施工許可證號為___________。
________________________________________________________________________________________。
第二條。
買受人購買的商品房為【現(xiàn)房】【預售商品房】。預售商品房批準機關為___________,商品房預售許可證號為___________。
________________________________________________________________________________________。
第三條。
買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房,其房屋平面圖見本合同附件一,房號以附件一上表示為準)為本合同第一條規(guī)定的項目中的:
第___________【幢】【座】___________【單元】【層】___________號房。該商品房的用途為___________,屬___________結構,層高為___________,建筑層數(shù)地上___________層,地下___________層。
該商品房陽臺是【封閉式】【非封閉式】。
該商品房【合同約定】【產(chǎn)權登記】建筑面積共___________平方米,其中,套內建筑面積___________平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積___________平方米(有關公共部位與公用房屋分攤建筑面積構成說明見附件二)。
________________________________________________________________________________________。
_________________________________________________________________________________________。
第四條。
出賣人與買受人約定按下述第___________種方式計算該商品房價款:
1、按建筑面積計算,該商品房單價為(___________幣)每平方米______元,總金額(___________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
2、按套內建筑面積計算,該商品房單價為(___________幣)每平方米__________元,總金額(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
3、按套(單元)計算,該商品房總價款為(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百____拾______元整。
4、__________________________________________________。
第五條。
根據(jù)當事人選擇的計價方式,本條規(guī)定以【建筑面積】【套內建筑面積】(本條款中均簡稱面積)為依據(jù)進行面積確認及面積差異處理。
當事人選擇按套計價的,不適用本條約定。
合同約定面積與產(chǎn)權登記面積有差異的,以產(chǎn)權登記面積為準。
商品房交付后,產(chǎn)權登記面積與合同約定面積發(fā)生差異,雙方同意按第_____種方式進行處理:
1、雙方自行約定:
(4)_________________________________________________。
2、雙方同意按以下原則處理:
(1)面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)的,據(jù)實結算房價款;。
(2)面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權退房。
買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人,并按__________利率付給利息。
買受人不退房的,產(chǎn)權登記面積大于合同約定面積時,面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產(chǎn)權歸買受人。產(chǎn)權登記面積小于合同約定面積時,面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
產(chǎn)權登記面積-合同約定面積。
面積誤差比=————————————————×100%。
合同約定面積。
因設計變更造成面積差異,雙方不解除合同的,應當簽署補充協(xié)議。
第六條。
買受人按下列第__________種方式按期付款:
1、一次性付款_______________________________________。
2、分期付款__________________________________________。
3、其他方式_________________________________________。
第七條。
買受人如未按本合同規(guī)定的時間付款,按下列第__________種方式處理:
1.按逾期時間,分別處理(不作累加)。
(2)逾期超過_____日后,出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的,買受人按累計應付款的_____%向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續(xù)履行合同的,經(jīng)出賣人同意,合同繼續(xù)履行,自本合同規(guī)定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之_____(該比率應不小于第(1)項中的比率)的違約金。
本條中的逾期應付款指依照本合同第六條規(guī)定的到期應付款與該期實際已付款的差額;采取分期付款的,按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。
2.__________________________________________________。
第八條。
出賣人應當在_____年_____月_____日前,依照國家和地方人民政府的有關規(guī)定,將具備下列第_____種條件,并符合本合同約定的商品房交付買受人使用:
1.該商品房經(jīng)驗收合格。
2.該商品房經(jīng)綜合驗收合格。
3.該商品房經(jīng)分期綜合驗收合格。
4.該商品房取得商品住宅交付使用批準文件。
5.________________________________________________。
但如遇下列特殊原因,除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外,出賣人可據(jù)實予以延期:
1、遭遇不可抗力,且出賣人在發(fā)生之日起_____日內告知買受人的;。
3、_______________________________________________。
第九條。
除本合同第八條規(guī)定的特殊情況外,出賣人如未按本合同規(guī)定的期限將該商品房交付買受人使用,按下列第______種方式處理:
1、按逾期時間,分別處理(不作累加)。
(2)逾期超過_____日后,買受人有權解除合同。買受人解除合同的,出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起____天內退還全部已付款,并按買受人累計已付款的_____%向買受人支付違約金。買受人要求繼續(xù)履行合同的,合同繼續(xù)履行,自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之______(該比率應不小于第(1)項中的比率)的違約金。
2._______________________________________________。
第十條。
經(jīng)規(guī)劃部門批準的規(guī)劃變更、設計單位同意的設計變更導致下列影響到買受人所購商品房質量或使用功能的,出賣人應當在有關部門批準同意之日起10日內,書面通知買受人:
(1)該商品房結構形式、戶型、空間尺寸、朝向;。
(7)_____________________________________________。
買受人有權在通知到達之日起15日內做出是否退房的書面答復。買受人在通知到達之日起15日內未作書面答復的,視同接受變更。出賣人未在規(guī)定時限內通知買受人的,買受人有權退房。
買受人退房的,出賣人須在買受人提出退房要求之日起_____天內將買受人已付款退還給買受人,并按__________利率付給利息。買受人不退房的,應當與出賣人另行簽訂補充協(xié)議。_________________________________。
第十一條。
商品房達到交付使用條件后,出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續(xù)。雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示本合同第八條規(guī)定的證明文件,并簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的,出賣人還需提供《住宅質量。
保證書。
》和《住宅使用。
說明書。
》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全,買受人有權拒絕交接,由此產(chǎn)生的延期交房責任由出賣人承擔。
由于買受人原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:_____。
第十二條。
出賣人保證銷售的商品房沒有產(chǎn)權糾紛和債權債務糾紛。因出賣人原因,造成該商品房不能辦理產(chǎn)權登記或發(fā)生債權債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任。______________________________________________。
第十三條。
出賣人關于裝飾、設備標準承諾的違約責任出賣人交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定(附件三)的標準。達不到約定標準的,買受人有權要求出賣人按照下述第______種方式處理:
1.出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。
2.________________________________________________。
3.________________________________________________。
第十四條。
出賣人關于基礎設施、公共配套建筑正常運行的承諾出賣人承諾與該商品房正常使用直接關聯(lián)的下列基礎設施、公共配套建筑按以下日期達到使用條件:
5.________________________________________________。
如果在規(guī)定日期內未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理:
3._______________________________________________。
第十五條。
出賣人應當在商品房交付使用后______日內,將辦理權屬登記需由出賣人提供的資料報產(chǎn)權登記機關備案。如因出賣人的責任,買受人不能在規(guī)定期限內取得房地產(chǎn)權屬證書的,雙方同意按下列第______項處理:
1.買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起______日內將買受人已付房價款退還給買受人,并按已付房價款的______%賠償買受人損失。
2.買受人不退房,出賣人按已付房價款的______%向買受人支付違約金。
3.________________________________________________。
第十六條。
買受人購買的商品房為商品住宅的,《住宅質量保證書》作為本合同的附件。出賣人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅質量保證書》承諾的內容承擔相應的保修責任。買受人購買的商品房為非商品住宅的,雙方應當以合同附件的形式詳細約定保修范圍、保修期限和保修責任等內容。
在商品房保修范圍和保修期限內發(fā)生質量問題,出賣人應當履行保修義務。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔責任,但可協(xié)助維修,維修費用由購買人承擔。
第十七條。
雙方可以就下列事項約定:
2、該商品房所在樓宇的外墻面使用權______________________;。
4、該商品房所在小區(qū)的命名權_________________________;。
6、_____________________________________________。
第十八條。
買受人的房屋僅作__________________使用,買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建筑主體結構、承重結構和用途。除本合同及其附件另有規(guī)定者外,買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關聯(lián)的公共部位和設施,并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。出賣人不得擅自改變與該商品房有關聯(lián)的公共部位和設施的使用性質。
________________________________________________。
第十九條。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按下述第______種方式解決:
1.提交____________仲裁委員會仲裁。
2.依法向人民法院起訴。
第二十條。
本合同未盡事項,可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議(附件四)。
第二十一條。
合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第二十二條。
本合同連同附件共______頁,一式______份,具有同等法律效力,合同持有情況如下:
出賣人______份,買受人______份,______份,____________份。
第二十三條。
本合同自雙方簽訂之日起生效。
第二十四條。
商品房預售的,自本合同生效之日起30天內,由出賣人向__________________申請登記備案。
出賣人(簽章):買受人(簽章):
【法定代表人】:【法定代表人】:
【委托代理人】:【委托代理人】:
(簽章)(簽章)。
___年___月___日___年___月___日。
簽于簽于。
共
2
頁,當前第。
1
頁
1
2
深圳小產(chǎn)權房合同篇十二
出賣方(甲方):
身份證號碼:
購買方(乙方):
身份證號碼:
依據(jù)《_合同法》等法律規(guī)定,甲、乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,同意達成以下一致意見:
第一條乙方購買甲方座落在景德鎮(zhèn)市路號的商品房(毛坯房)一套,建筑面積為平方米。甲方保證對出賣的房屋擁有全部產(chǎn)權并有權進行處置。
第二條房屋出售價格為人民幣萬元整,乙方應在簽訂合同時一次性付清。甲方應于乙方付款后5日內將房屋鑰匙及相關證件移交給乙方。
第三條與房屋買賣及過戶有關的一切稅、費(包括但不限于契稅、營業(yè)稅、房屋維修基金、交易手續(xù)費、登記費、公證費及土地過戶費用等),無論法律、法規(guī)規(guī)定是由出賣方還是購買方承擔,乙方均自愿承擔,否則甲方有權退還房款收回房屋,由此給雙方造成的一切經(jīng)濟損失全部由乙方承擔。
第四條乙方付清購房款后,甲、乙雙方應當在15日內到景德鎮(zhèn)市房管部門辦理過戶手續(xù)。過戶手續(xù)由乙方負責辦理,甲方予以配合。
第五條甲方已經(jīng)交納的房屋維修基金元、水電煤氣立戶費元,乙方應當與購房款同時支付給甲方。
第六條本合同經(jīng)雙方簽字后立即生效。
第七條本合同一式四份。甲、乙雙方各執(zhí)一份,其余交有關部門備案。
第八條本合同如有未盡事宜,雙方可協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向法院提起訴訟。
甲方:乙方:
年月日年月日。
深圳小產(chǎn)權房合同篇十三
賣方:姓名:性別:出生日期:
國籍:住址:電話:身份證號碼:。
買方:姓名:性別:出生日期:
國籍:住址:電話:身份證號碼:。
買賣雙方根據(jù)中華人民共和國法律,經(jīng)過友好協(xié)商,自愿制定本房產(chǎn)轉讓合同,條款如下:。
一、賣方有房產(chǎn)個單元,坐落在市第座樓單元,合計面積平方米?,F(xiàn)自愿將該房產(chǎn)賣給買方。售價為幣佰拾萬仟佰拾元整(原樓價為幣佰拾萬仟佰拾元整)。
二、買方對上述房屋已核實,并審閱了房產(chǎn)權證書及有關資料,同意交付上述房產(chǎn)價款。買賣雙方一致自愿成交。
三、本合同一經(jīng)簽署,買方當即將房產(chǎn)全部價款交給賣方,賣方在收到該房產(chǎn)價款后,即將上述房產(chǎn)權證書及有關資料交給買方。
四、雙方買賣成交后,即攜帶房產(chǎn)權證書到市房地產(chǎn)權登記處辦理房產(chǎn)權轉移登記手續(xù),該房產(chǎn)所有權即歸買方所有。
五、賣方所賣房產(chǎn)如有抵押、按揭等手續(xù)不清時,概由賣方負責,與買方無關。
六、買方交付房產(chǎn)價款后,而賣方不能交房時,則賣方應即退回房產(chǎn)價款,并負責賠償買方損失。
七、本合同發(fā)生糾紛時雙方應友好協(xié)商解決,如不能解決時,按下列第()項方式解決:1.向仲裁委員會申請仲裁;2.依法向人民法院起訴。
八、本合同自雙方簽署后經(jīng)市公證處公證之日起生效。
九、本合同用鋼筆填寫與打字油印的文字具有同等效力。
十、本合同共頁,一式三份,買賣雙方各執(zhí)一份,市公證處執(zhí)一份,均具同等效力。
賣方:。
深圳小產(chǎn)權房合同篇十四
甲方:
乙方:
甲、乙雙方就房屋轉讓事項在平等自愿,協(xié)商一致前提下訂立本合同條款如下,以資共同遵守。
一、甲方自愿將房屋轉讓給乙方。
二、乙方支付甲方合同保證定金萬千元,如甲方反悔本合同,雙倍賠償;如乙方反悔本合同,定金不退。
三、本房屋等過戶條件成熟時,甲方應協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權手續(xù)。本合同發(fā)生的'契稅,過戶費用等由乙方負擔。
四、本合同簽訂后,甲方的房屋使用權利一并轉讓給乙方。
六、違約責任。
1、甲方應當于____年____月____日交付乙方房屋,甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋,每逾期1天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過_____個月時,乙方有權解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并應賠償乙方經(jīng)濟損失人民幣_______元。
2、乙方全部或部分不履行本合同規(guī)定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過____個月時,甲方有權解除合同。解約時,乙方已付房價款的_________作為甲方的損失賠償金。
3、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使,一切責任由甲方承擔,并應賠償乙方的損失。
4、本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因導致本合同的解除,甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款,并賠償乙方的房屋裝修費用。
5、如因規(guī)劃部門、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的,甲方應當通知乙方,如有補償款發(fā)放,甲方應當全額退還乙方。
七、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的按下述第_________種方式解決。
1、提交仲裁委員會仲裁。
2、依法向__區(qū)人民法院起訴。
八、其他約定。
九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式5份,甲乙方各執(zhí)一份,見證人各一份。
甲方:乙方:見證人:
年月日年月日年月日。
深圳小產(chǎn)權房合同篇十五
合同雙方當事人:
出賣人:(以下簡稱甲方)。
法定代表人:聯(lián)系電話:
買受人姓名:(以下簡稱乙方)。
身份證。
地址:
聯(lián)系電話:
電話:
買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協(xié)議:
第一條買受人所購商品房的基本情況。
買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房)__層__號房。該商品房的用途為__,屬__結構,層高為__米,建筑層數(shù)地上__層,地下__層,暫定名__。該商品房陽臺是【封閉式】【非封閉式】。
第二條計價方式與價款。
出賣人與買受人約定按下述方式計算該商品房價款:
按建筑面積計算,該商品房單價為(人民幣)每平方米__元,總金額(人民幣)__千__百__拾__萬__千__百__拾__元整。
第三條面積確認及面積差異處理。
根據(jù)規(guī)定按照房地產(chǎn)管理局相關部門實測面積,多退少補。;。
第四條付款方式及期限。
買受人按下列第__種方式按期付款:
1.一次性付款。
買受人在簽訂本合同時,一次性付清所購房屋全部房款。
2.分期付款。
第五條買受人逾期付款的違約責任。
買受人如未按本合同規(guī)定的時間付款,按下列第_2_種方式處理:
1.按逾期時間,分別處理(不作累加)。
2)逾期超過_30_后,出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的,買受人按累計應付款的_5_%向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續(xù)履行合同的,經(jīng)出賣人同意,合同繼續(xù)履行,自本合同規(guī)定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之_五_。
第六條交付期限。
出賣人在__年_月_日前,將商品房交付買受人使用:
但如遇下列特殊原因,除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外,出賣人可據(jù)實予以延期:
1.遭遇不可抗力,且出賣人在發(fā)生之日起_180_日內告知買受人的;。
2.遇政府規(guī)劃變更。;。
第七條出賣人關于基礎設施、公共配套建筑正常運行的承諾出賣人承諾與該商品房正常使用直接關聯(lián)的下列基礎設施、公共配套建筑按以下日期達到使用條件:
1.水、電設施在房屋交付時達到使用條件;。
2.暖氣設施在房屋交付后第一個采暖期達到使用條件;。
第八條。
1.該商品房所在樓宇的屋面使用權歸出賣人所有。
2.該商品房所在樓宇的外墻面使用權歸出賣人所有。
3.該商品房所在樓宇的命名權歸出賣人所有。
4.該商品房所在小區(qū)的命名權歸出賣人所有。
第九條買受人的房屋僅作__使用,買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建筑主體結構、承重結構和用途。除本合同及其附件另有規(guī)定者外,買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關聯(lián)的公共部位和設施,并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。出賣人不得擅自改變與該商品房有關聯(lián)的公共部位和設施的使用性質。
第十條本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,提交仲裁委員會仲裁。
第十一條本合同未盡事項,可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議。
深圳小產(chǎn)權房合同篇十六
深圳小產(chǎn)權房作為深圳房地產(chǎn)市場的一大特色,其房價常常比普通商品房低廉,因此大受業(yè)主青睞。然而,小產(chǎn)權房存在著土地不明晰、產(chǎn)權不穩(wěn)定等問題,給業(yè)主帶來了困擾和不安。本文旨在通過多位深圳小產(chǎn)權房業(yè)主的體驗和經(jīng)驗,探討小產(chǎn)權房業(yè)主在購房、裝修、售后維權等方面的心得體會,為將來購買小產(chǎn)權房的人提供參考和幫助。
第二段:購房。
購房是小產(chǎn)權房業(yè)主的第一步。在購房時,業(yè)主應當注意選擇正規(guī)、有信譽的房產(chǎn)代理公司或開發(fā)商,查看開發(fā)商的資質證書,以避免被不良開發(fā)商所騙。同時,業(yè)主還應該對小產(chǎn)權房的土地狀況、房屋質量、建筑年限等問題進行詳細了解,確保自己所購買的房子符合國家法律的規(guī)定,產(chǎn)權得到明確的保護。如果可能的話,業(yè)主還應該到當?shù)胤慨a(chǎn)部門進行咨詢,以獲取更加詳盡的信息和意見。
第三段:裝修。
小產(chǎn)權房業(yè)主在購房后常常需要進行裝修。然而,在裝修中也常常會遇到很多問題。首先,業(yè)主應當選擇好正規(guī)、有信譽的施工隊伍,確保他們對小產(chǎn)權房的建造和裝修有充分的了解,以免違反政策所導致的一系列問題。在裝修過程中,業(yè)主還應當注意細節(jié):例如要遵守小產(chǎn)權房外觀設計的規(guī)范,不可以改變正常的建筑構造;要注意電路、給水等問題,避免影響建筑物的整體穩(wěn)定。以上幾點都是小產(chǎn)權房業(yè)主在裝修過程中必須要考慮到的問題,以免引發(fā)一系列的不必要的過錯。
第四段:售后維權。
小產(chǎn)權房業(yè)主售后維權是小產(chǎn)權房業(yè)主所關注的問題之一。在售后維權過程中,小產(chǎn)權房業(yè)主應當妥善保留好所有的合同文件、交款記錄、售房廣告和宣傳資料等有關資料,以免由此產(chǎn)生不必要的爭執(zhí)。同時,在售房單位方面,如有任何的裝修、結構等問題,小產(chǎn)權房業(yè)主可以向建委進行咨詢,以確定是否正常。
第五段:結論。
深圳小產(chǎn)權房作為深圳房地產(chǎn)市場的一大特色,其房價低廉,吸引了很多想象力有限的居民們。但是,小產(chǎn)權房業(yè)主在購房、裝修、售后維權方面的心得體會大多基于土地不明晰、產(chǎn)權不穩(wěn)定等問題。因此,對于想要購買小產(chǎn)權房的業(yè)主,切實需要加強對小產(chǎn)權房購買、裝修、維修等方面的了解和監(jiān)管,以免因其政策問題而產(chǎn)生不必要的經(jīng)濟和時間成本。
深圳小產(chǎn)權房合同篇十七
合同雙方當事人:
出賣人:。
法定代表人:聯(lián)系電話:
身份證。
地址:
聯(lián)系電話:
電話:
買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協(xié)議:
第一條買受人所購商品房的基本情況。
買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房)__層__號房。該商品房的用途為__,屬__結構,層高為__米,建筑層數(shù)地上__層,地下__層,暫定名__。該商品房陽臺是【封閉式】【非封閉式】。
第二條計價方式與價款。
出賣人與買受人約定按下述方式計算該商品房價款:
按建筑面積計算,該商品房單價為(人民幣)每平方米__元,總金額(人民幣)__千__百__拾__萬__千__百__拾__元整。
第三條面積確認及面積差異處理。
根據(jù)規(guī)定按照房地產(chǎn)管理局相關部門實測面積,多退少補。;。
第四條付款方式及期限。
買受人按下列第__種方式按期付款:
1.一次性付款。
買受人在簽訂本合同時,一次性付清所購房屋全部房款。
2.分期付款。
第五條買受人逾期付款的違約責任。
買受人如未按本合同規(guī)定的時間付款,按下列第_2_種方式處理:
1.按逾期時間,分別處理(不作累加)。
2)逾期超過_30_后,出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的,買受人按累計應付款的_5_%向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續(xù)履行合同的,經(jīng)出賣人同意,合同繼續(xù)履行,自本合同規(guī)定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之_五_。
第六條交付期限。
出賣人在__年_月_日前,將商品房交付買受人使用:
但如遇下列特殊原因,除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外,出賣人可據(jù)實予以延期:
1.遭遇不可抗力,且出賣人在發(fā)生之日起_180_日內告知買受人的;。
2.遇政府規(guī)劃變更。;。
第七條出賣人關于基礎設施、公共配套建筑正常運行的承諾。
出賣人承諾與該商品房正常使用直接關聯(lián)的下列基礎設施、公共配套建筑按以下日期達到使用條件:
1.水、電設施在房屋交付時達到使用條件;。
2.暖氣設施在房屋交付后第一個采暖期達到使用條件;。
第八條。
1.該商品房所在樓宇的屋面使用權歸出賣人所有。
2.該商品房所在樓宇的外墻面使用權歸出賣人所有。
3.該商品房所在樓宇的命名權歸出賣人所有。
4.該商品房所在小區(qū)的命名權歸出賣人所有。
第九條買受人的房屋僅作__使用,買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建筑主體結構、承重結構和用途。除本合同及其附件另有規(guī)定者外,買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關聯(lián)的公共部位和設施,并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。
出賣人不得擅自改變與該商品房有關聯(lián)的公共部位和設施的使用性質。
第十條本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,提交仲裁委員會仲裁。
第十一條本合同未盡事項,可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議。
第十二條本合同共__頁,一式__份,具有同等法律效力,合同持有情況如下:
第十三條本合同自雙方簽訂之日起生效。
出賣人(簽章):買受人(簽章):
___年__月__日___年__月_日。
深圳小產(chǎn)權房合同篇十八
在社會一步步向前發(fā)展的今天,越來越多地方需要用到協(xié)議,簽訂協(xié)議能夠保證雙方合作愉快。想寫協(xié)議卻不知道該請教誰?下面是小編收集整理的深圳小產(chǎn)權房轉讓協(xié)議,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
委托方(以下簡稱甲方):_____________。
法定代表人:_______。
住所:_____________郵編:__________。
電話:_____________傳真:__________。
開戶銀行賬號:_____。
受托方(以下簡稱乙方):_____________。
法定代表人:_______。
住所:_____________郵編:__________。
電話:_____________傳真:__________。
開戶銀行賬號:_____。
甲方與乙方按照自愿、平等、誠實信用原則,根據(jù)國家相關的產(chǎn)權轉讓政策和規(guī)定,經(jīng)協(xié)商一致,雙方達成協(xié)議如下:
第一條委托事項。
甲方委托乙方辦理______產(chǎn)權受讓項目,并由乙方提供企業(yè)產(chǎn)權受讓相關服務。甲方委托乙方提供的服務項目有:
1、在甲方擬受讓產(chǎn)權掛牌期滿后,根據(jù)有關規(guī)定,乙方組織以協(xié)議或競買方式撮合交易;
2、如果甲方競買成功,或協(xié)議成交后同轉讓方簽訂產(chǎn)權轉讓合同書;
第二條提交的文件。
甲方應按照有關規(guī)定向乙方提供相關材料,并如實填報有關表式內容。如為復印件,甲方應加蓋證明章。
第三條權利和義務。
1、甲、乙雙方應遵守國家法律法規(guī)的有關規(guī)定,自覺接受政府主管部門監(jiān)管。
2、需甲方向任何第三方支付的費用,包括清產(chǎn)核資、實地考察、審計、評估、權證變更、媒體公告等相關費用,由甲方自行承擔。
3、乙方應按照國家和我省的有關規(guī)定,公開、公平、公正地組織相關各方進行產(chǎn)權轉讓活動,對該公開掛牌項目進行規(guī)范操作。
4、甲、乙雙方均具有對對方所提供的相關材料承擔保密的`義務。未經(jīng)對方同意,不得提供給第三方。
第四條甲、乙雙方的承諾。
1、甲方向乙方承諾,所提供的與轉讓產(chǎn)權相關的材料(包括原件、復印件)真實、完整。如有不實,將承擔由此帶來的一切經(jīng)濟責任和法律責任。
2、甲方保證其委托乙方處理本合同所述委托事項已獲得甲方有權機構的批準。
3、甲方在本合同有效期內保證不再與第三方訂立同一標的的受讓委托合同,也不與轉讓人私下接觸、洽談成交。
4、乙方保證其已具備從事甲方委托事項的所有資格及資質。
5、乙方向甲方承諾,按照甲方的要求處理委托事務;需要甲方變更要求的,應當經(jīng)甲方同意。
第五條委托費用及其支付方式。
1、委托費用:根據(jù)政府物價管理部門制訂的產(chǎn)權轉讓收費標準,甲方向乙方支付轉讓手續(xù)費人民幣合計_____(大寫)元。
2、支付方式:甲方在本合同簽訂后______日向乙方先期支付人民幣(大寫)_____元,作為預付費用;甲方應在產(chǎn)權轉讓合同簽訂后______日內付清余款。
3、若轉讓不成或甲方在委托期限內要求解除委托的,甲方須向乙方支付因委托業(yè)務而發(fā)生的費用,具體金額根據(jù)乙方已完成委托事項的情況由雙方協(xié)商確定。
4、產(chǎn)權變更過程中所發(fā)生的費用由甲方承擔。
5、若本次委托事項需交納競價保證金,競價保證金由甲方承擔。
第六條合同的期限。
本合同有效期自本合同生效之日起至止。
第七條違約責任。
1、甲方如在掛牌期間或撤牌后______日內自行進行場外轉讓的,應當向乙方支付委托轉讓產(chǎn)權總價款______%的違約金。甲方如未按本委托合同的約定支付傭金的,每逾期一日,應按傭金總價款的______%,向乙方支付違約金。
2、乙方未經(jīng)甲方同意,不按照甲方的委托事項和要求進行委托業(yè)務活動,并由此而造成甲方損失的,乙方應當賠償損失。
3、甲、乙雙方若違反產(chǎn)權轉讓相關政策規(guī)定以及本合同約定,違約方須承擔相應的經(jīng)濟責任和法律責任。
第八條合同的變更和解除。
1、甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致可以書面形式對本合同條款進行變更。任何一方不得單方面變更本合同條款。
2、甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致可以解除本合同。任何一方單方面解除本合同的,應承擔由此而給對方造成的損失。
3、任何一方按照本條第二款的規(guī)定解除本合同的,應向對方支付相應的費用。具體費用應按照受托方已完成委托事項的情況、或委托方因受托方解除合同導致委托事項成本加大的情況而確定。
第九條爭議的解決方式。
甲、乙雙方在履行本合同過程中若發(fā)生爭議,應友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的,雙方一致同意選擇______仲裁委員會合同仲裁中心申請仲裁;雙方不愿仲裁的,可依法向有管轄權的人民法院起訴。
第十條其他。
上述條款未盡事項的約定:___________。
第十一條合同的生效。
本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
“合同使用須知”和合同所必備的附件與本合同具有同等的法律效力。
本合同一式______份,甲、乙雙方各執(zhí)______份。
委托方(甲方):____受托方(乙方):_________。
(蓋章)(蓋章)。
法定代表人(簽字):__法定代表人(簽字):___。
簽約地點:_______________。
簽約日期:____年___月___日
深圳小產(chǎn)權房合同篇十九
模板小產(chǎn)權房的性質有兩種:一種是在集體建設用地上建成的,即宅基地上建成的房子,只屬于該農(nóng)村的集體所有者,外村農(nóng)民不能購買;另一種是在集體企業(yè)用地或者占用耕地違法建設的房子。下面是應屆畢業(yè)生網(wǎng)整理的小產(chǎn)權房合同模板,歡迎閱讀!甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自愿,協(xié)商一致前提下訂立本合同條款如下,以資共同遵守。
一、甲方自愿將其村證房位于____市___________區(qū)_______________________________________的房屋(建筑面積_________平方米)以人民幣_______仟_______佰_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整(________元)的價款出售給乙方。(含地下室號-----平方米)。
二、乙方支付甲方合同保證定金壹萬元,如甲方反悔本合同,雙倍賠償;如乙方反悔本合同,定金不退。
三、本合同簽定時,甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時,甲方應協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權手續(xù)。本合同發(fā)生的契稅,土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關法律規(guī)定負擔。乙方一次性將房款交付甲方。
四、本合同簽訂后,甲方對----------------------------------------的房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一并轉讓給乙方。
六、違約責任。
1、甲方應當于________年____月____日交付乙方房屋,甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋,每逾期1天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過____五___個月時,乙方有權解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并應賠償乙方經(jīng)濟損失人民幣___四萬______元。
2、乙方全部或部分不履行本合同規(guī)定的.付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過___五____個月時,甲方有權解除合同。解約時,乙方已付房價款的_________作為甲方的損失賠償金。
3、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使,一切責任由甲方承擔,并應賠償乙方的損失。
4、本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因導致本合同的解除,甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款,并賠償乙方的房屋裝修費用。
5、如因規(guī)劃部門、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的,甲方應當通知乙方,如有補償款發(fā)放,甲方應當全額退還乙方。
七、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的按下述第_________種方式解決。
1、提交______________________________________仲裁委員會仲裁。
2、依法向------------------------------------區(qū)人民法院起訴。
八、其他約定。
九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
深圳小產(chǎn)權房合同篇二十
隨著人們法律意識的加強,合同起到的作用越來越大,簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么制定合同書有什么需要注意的呢?下面是小編幫大家整理的深圳小產(chǎn)權合同,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
出賣人(甲方):____
出賣人(甲方) 村委會
買受人(乙方):____ 身份證號碼: ______________
一、甲方自愿將位于 市 區(qū) 街道 小區(qū)拆遷安置房 棟 室的房屋(建筑面積 平方米)以人民幣 元整的價款出售給乙方。乙方首付人民幣 元整需于________年____月日前支付給甲方 ,余款分期按月支付,每月人民幣為 元,需于________年____月至________年____月________年內付清,每個月的支付期限為月底的最后一天。
二、乙方支付甲方合同保證定金___萬元,如甲方反悔本合同,雙倍賠償;如乙方反悔本合同,定金不退。
三、自甲乙雙方簽訂協(xié)議乙方交付首付款后年內甲方和村委會應協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權手續(xù)。本合同發(fā)生的契稅,土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關法律規(guī)定負擔。
四、本合同簽訂后,甲方對房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一并轉讓給乙方。
六、違約責任
1、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使,一切責任由甲方承擔,并應賠償乙方的'損失,。
2、甲方應當于________年____月____日收到乙方的首付房款即時將房屋的鑰匙交給乙方確保其居住權和使用權,甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋,每逾期___天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過___個月時,乙方有權解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并應賠償乙方經(jīng)濟損失人民幣____元。
3、乙方全部或部分不履行本合同規(guī)定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日___%計算的違約金給甲方。逾期超過__個月時,甲方有權解除合同。解約時,乙方已付房價款的__%作為甲方的損失賠償金。
4、如因規(guī)劃部門、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的,甲方應當通知乙方,如有補償款發(fā)放,甲方應當全額退還乙方。
5、本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因導致本合同的解除,甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款,并賠償乙方的房屋裝修費用。
6、自合同生效之日起________年內,產(chǎn)權證和土地證因為甲方的原因不能辦理,甲方應支付乙方違約金人民幣元,甲方向乙方支付違約金后,土地證和產(chǎn)權證因為甲方的原因仍然不能辦理,每逾期 天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。
七、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的可以向法院或仲裁機構進行起訴或仲裁。
八、本合同自乙方支付首付款給甲方雙方簽字或蓋章之日起生效。
九、本合同一式 份,甲乙雙方見證人各執(zhí)一份
甲方:
甲方:
乙方:
見證人:
深圳小產(chǎn)權房合同篇二十一
甲方:
乙方:
甲方系*村小組村民,村里搞小康規(guī)化建設分得一塊地長10.20米,寬11.20米的宅基地,并要求限期建房?,F(xiàn)因甲方資金困難,將一幢未建需共建三層及上加加熱層全面封頂?shù)姆课莸谌龑用鞣砍鍪劢o乙方,該房屋第三層戶型屬三室一廳一衛(wèi)一廚結構。甲、乙雙方本著公證、公平、自愿的原則,特訂立本合同,以此為憑。
一、甲方即將建一幢長10.20米,寬11.20米,每層高3.20米的三層及上加加熱層全面封頂?shù)拿鞣课?,將第三層以現(xiàn)金捌萬元整人民幣出售給乙方,時間為玖拾年(具體時間以國家規(guī)定拆遷為限)。乙方戶權樓梯道使用權與甲方享有同等使用權,一、二、三、四樓樓梯道雙方均可使用。
二、甲方應將乙方三樓水電進門道安戶與甲方二樓布防一個樣。
三、甲、乙雙方今后權利義務相同各自負責,包括以后國家規(guī)化、房屋拆遷被征用,三樓拆除面積的補償費歸乙方所有,若國家以后規(guī)定需要收取相關費用,乙方只承擔三樓費用。
四、乙方如需轉買房屋,甲方均不得干涉,但在同等價格甲方有優(yōu)先權購買。
五、如甲方資金困難需向外界借貸款,甲方不得將本幢三樓作為借貸抵押物。
六、本合同未盡事宜,甲、乙雙方另行協(xié)商補充,訂立合同。
七、本合同一式四份,甲、乙雙方及證明人(中間人)各執(zhí)一份。
八、本合同雙方簽字生效,如需辦理其他公證費用,由乙方承擔。
九、本合同生效,甲方包括子孫后代永不返悔,如甲方包括子孫后代違約,要收回乙方樓層,需用乙方購買時所需伍倍的價格收回。
深圳小產(chǎn)權房合同篇二十二
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條、房屋的基本情況?
甲方房屋座落在________________________________?位于第____層?共______(套)(間)?房屋結構為________?建筑面積為______平方米?房屋用途為_______。并附帶_________間?位于___________________?面積為______平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。乙方對甲方所要出售的房屋做了充分了解,愿意購買該房屋。
第二條、房屋內部設施設備?
包括__________________________________________。
第三條、本合同中所述房屋____________________的家庭(夫妻)共同安臵房產(chǎn)。原建房售房單位允許轉賣。該房屋沒有產(chǎn)權糾紛,不存在房屋抵押、債權債務以及其他權利瑕疵。交易后如因權屬問題有上述事項,由甲方承擔,乙方不負任何責任。
第四條、上述房產(chǎn)的交易價格?
成交價格為每平米____________元。房款總計人民幣___________元整(大寫?____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
第五條、付款時間與辦法?
甲乙雙方同意以現(xiàn)金付款方式分批付款。
第一筆于________年________月________日將首付款(定金)人民幣_________萬元整交付甲方,付首款付款當天甲方開出收款收條給乙方,并注明收款數(shù)額及款項用途。
第二筆房款人民幣_______萬元整于_____年____月___日付給甲方。
第三筆(尾款)房款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整,待該房產(chǎn)辦理產(chǎn)權過戶手續(xù)成為可能且房產(chǎn)已順利過戶至乙方名下支付給甲方?乙方應在過戶手續(xù)辦理完畢之日起三個工作日內將第三筆尾款付給甲方。
第六條甲方承諾及權利和義務。
1、甲方享有按照約定的日期收取房屋款項。
2、甲方應保證其房產(chǎn)不存在質量和技術等有可能危害居住安全的問題?能夠辦理產(chǎn)權證書且順利過戶。
3、甲方保證并承諾對上述房屋及土地擁有所有權。除上述甲方各當事人外,不存在其他共有權人,且甲方各方均對處分該標的房產(chǎn)不存在任何異議。對于該房屋及土地的出售,不存在任何享有優(yōu)先購買權的人。該房屋及土地沒有任何諸如抵押等他項權利。該房屋也不存在任何諸如法院查封等權利處分受到限制的情況。
4、甲方保證已如實陳述該房屋權屬狀況、附屬設施設備、裝飾裝修情況和相關關系。附件一所列的該房屋附屬設施設備及其裝飾裝修隨同該房屋一并轉讓給乙方。
5、甲方承諾乙方在第二筆購房款交付與甲方任何一方后,本合同項下房產(chǎn)實際所有者為乙方。甲方將此房產(chǎn)上的一切權利同時轉讓給乙方所有。甲方僅因自身及房產(chǎn)問題暫時無法為乙方辦理過戶手續(xù),房屋暫時為甲方名下,但甲方對該房產(chǎn)不享有任何權利,乙方對該房產(chǎn)享有完全的權利。
6、甲方確認此房產(chǎn)在乙方履行第二筆房款的交付后實際所有人為乙方,甲方不再對其主張任何權利,包括但不限于對外贈與、買賣、繼承、出租等。
第七條乙方承諾及權利與義務。
1、乙方承諾擁有良好履行合同的經(jīng)濟能力和信譽,能夠按照合同約定按時交付購房款。
2、乙方給付首付款時,甲方將該房屋,例如?拆遷安臵協(xié)議、房產(chǎn)登記證明憑證、村委安臵房證明、房屋鑰匙等交給乙方保管。乙方在付清第二筆款項時即表明甲方完全轉讓本合同項下安臵房產(chǎn)及附屬其上的一切權利。
3、乙方對該房產(chǎn)享有權利包括但不限于轉讓、出租、使用、裝修裝潢、拆除重建、享有拆遷補償款等一切所有權基礎上的附屬權利,甲方僅在乙方要求配合時出面全力配合。
第八條房屋及土地過戶。
1、本合同簽定時該房屋為小產(chǎn)權房,暫時不具備過戶條件,但本合同為甲乙雙方平等協(xié)商自愿達成財產(chǎn)及財產(chǎn)權交易之協(xié)議,并未違反相關法律法規(guī)。
2、雙方約定今后國家政策允許過戶時?甲方在取到房產(chǎn)證等房屋權屬憑證的當日應交予乙方保管并且辦理預告登記手續(xù),當日因其他合理的原因不能交予乙方且辦理預告登記有困難時也應于當日通知乙方且于乙方協(xié)商具體的交付日期。
3、甲方在取得產(chǎn)權證等相關權屬憑證后三個工作日內應無償協(xié)助乙方辦理房屋及土地的過戶手續(xù)。
4、本合同履行過程中?買賣雙方應按照國家及地方相關規(guī)定繳納各項稅、費買賣雙方承擔稅費的具體約定如下:
一、賣方需付稅費:
1營業(yè)稅。
2城市建設維護稅。
3教育費附加。
4印花稅。
5個人所得稅。
6土地增值稅。
7房地產(chǎn)交易服務費。
8土地使用費。
二、買方需付稅費。
1印花稅。
2契稅。
3產(chǎn)權登記費。
4房地產(chǎn)交易服務費。
5《房地產(chǎn)證》貼花。
三、其他稅費由買賣雙方各承擔一半。
1權籍調查費。
3評估費(如有)。
4保險費(如有)。
5其他?以實際發(fā)生的稅費為準。
因一方不按法律、法規(guī)規(guī)定繳納相關稅費可能導致交易不能繼續(xù)進行的,?另一方可以代其墊付,甲乙雙方可分別增加收取購房款和扣除交付購房款。
第九條特別約定。
一、關于房產(chǎn)拆遷。本合同簽訂后,若該房屋遇到政府拆遷,甲方同意由乙方全權辦理該房屋及土地的拆遷手續(xù),領取拆遷補償款、安臵房等全部收益歸乙方所有,甲方不得干涉。拆遷過程中若需要甲方配合的,甲方需無償配合。
二、關于房產(chǎn)再次買賣。
1、本合同簽訂后,乙方有權將該房屋轉售給其他人,所售金額全部歸乙方所有,甲方不得干涉。
2、本合同中乙方擁有的權益,新的買受人同樣擁有,甲方需要積極配合。
三、關于房產(chǎn)收回。
由于該房屋屬于小產(chǎn)權房,甲方有權隨時收回該房屋,甲乙雙方約定乙方收回房屋需按收回時該房屋市場評估價格的叁倍一次性支付給乙方。
第九條違約責任。
1、乙方?jīng)]有按照約定的期限內將房款交付給甲方,逾期達到一個月的,甲方有權解除本合同,乙方首付(定金)給甲方的房款歸甲方所有,其余款項退回給乙方。
2、甲方不得擅自解除合同,若甲方擅自解除合同,乙方有權要求甲方繼續(xù)履行合同或要求甲方退還乙方已付房款,并有權要求甲方支付按照同期銀行貸款利率的二倍計算的利息損失,同時有權要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整給乙方。
3、因甲方隱瞞房屋已交易事實或者以其他任何形式將本合同項下房屋出賣給第三人,將視為甲方收回房產(chǎn),應適用本合同第八條關于房產(chǎn)收回的約定支付乙方回購款,同時乙方有權要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整給乙方。
4、甲方不根據(jù)本合同的約定將房屋和產(chǎn)權證書交付給乙方且不配合乙方辦理預告登記手續(xù)?視為甲方違約,乙方有權要求甲方交付房屋和產(chǎn)權證書,并有權要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整。
5、甲方未按約定協(xié)助和配合乙方辦理過戶手續(xù),乙方有權要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整。并繼續(xù)按照約定辦理過戶手續(xù)。
6、甲方不同意授權乙方全權辦理拆遷手續(xù)、不同意無償配合時、私自與拆遷方接觸簽訂文件、在乙方不知情的情況下私吞因拆遷所應獲得之利益的,乙方有權要求甲方返還因拆遷所獲利益,并且按照拆遷時房屋評估價格的50%支付違約金。
7、其他以上未明確約定之事宜導致合同無法履行,過錯方應賠償損失并承擔人民幣貳拾萬元整的違約金。
8、以上違約情形如有重復發(fā)生,違約金重復計算。
第十條保證人責任。
甲乙雙方充分了解上述合同,甲方各當事人愿向乙方提供連帶責任保證,且本擔保不可撤銷。保證范圍是因甲方不履行本合同或者違反合同約定產(chǎn)生的全部債務包括退款、違約金、損害賠償金、利息、評估費、律師費等實現(xiàn)債權的綜合費用等。
第十一條、雙方約定的其他事項。
第十二條、合同主體。
1、甲方是_____________________________________共_____人?委托代理人為_________即甲方代表人。甲方及甲方代表人保證出售本房屋,簽定本合同的時候經(jīng)本房屋所有房屋共有產(chǎn)權人同意。
2、乙方____________?代表人是____________。
3、鑒于_________系未成年人?_________、_________系其法定監(jiān)護人_________、_________承諾其有權出售該房屋并全權代理_________簽訂本合同,且無其他糾紛,否則由此產(chǎn)生的相關責任由_________、_________自行承擔。(注本條適用于甲方安臵戶中有未成年人時使用。)。
第十三條、本合同如需辦理公證?經(jīng)國家公證機關________________公證處公證;但本合同不經(jīng)過任何法律公證具有同等的法律效力。本合同在雙方簽字之日(_________年_____月_____日)起生效。本合同中空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等法律效力。
第十四條、本合同需由甲乙雙方共同簽字后方能生效。本合同一式_____份,一份_____張。甲方產(chǎn)權人及甲方委托代理人共持一份,乙方一份,留存?zhèn)洳椤?/p>
第十五條、本合同發(fā)生爭議的解決方式。
雙方本著友好協(xié)商,公平合理的原則簽訂本合同,簽訂本合同后,雙方應嚴格遵守執(zhí)行,不得以任何理由反悔。在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商解決。協(xié)商不成的,雙方同意按以下的第_______方式解決糾紛。
1.提交____________市仲裁委員會仲裁。
2.向本合同項下不動產(chǎn)所在地的人民法院提起訴訟。
第十六條、本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定。其補充約定由甲乙雙方共同協(xié)商解決?與本合同同具法律效力。
甲方(簽字)乙方(簽字)身份證號碼身份證號碼。
年月日年月日。
共
2
頁,當前第。
2
頁
1
2
深圳小產(chǎn)權房合同篇二十三
隨著人們法律觀念的日益增強,合同的使用頻率呈上升趨勢,在達成意見一致時,制定合同可以享有一定的自由。合同有不同的類型,當然也有不同的目的,以下是小編幫大家整理的深圳市企業(yè)產(chǎn)權轉讓合同范本,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
合同編號:134554
轉讓方:________________(以下簡稱甲方)
住所:________________
身份證號碼:________________
受讓方:________________(以下簡稱乙方)
住所:________________
身份證號碼:
(企業(yè)名稱)于________年____月____日在深圳市設立,注冊資金為人民幣________萬元。甲方占有(企業(yè)名稱)100%的企業(yè)產(chǎn)權及相關權益,甲方愿意將其占(企業(yè)名稱)100%的.企業(yè)產(chǎn)權及相關權益轉讓給乙方,乙方愿意受讓?,F(xiàn)甲、乙方根據(jù)《中華人民共和國個人獨資企業(yè)法》和《中華人民共和國合同法》的規(guī)定,經(jīng)協(xié)商一致,就轉讓企業(yè)整體產(chǎn)權及相關權益事宜,達成如下協(xié)議:
1、甲方占有(企業(yè)名稱)100%的企業(yè)產(chǎn)權及相關權益,已投資人民幣________萬元?,F(xiàn)甲方將其占(企業(yè)名稱)100%的企業(yè)產(chǎn)權及相關權益以人民幣________萬元轉讓給乙方。
2、乙方應于本協(xié)議書生效之日起十五天內按前款規(guī)定的幣種和金額將企業(yè)整體產(chǎn)權及相關權益轉讓款以現(xiàn)金(或銀行轉帳)的方式一次性支付給甲方。
1、本協(xié)議書生效后,乙方按受讓企業(yè)整體產(chǎn)權及相關權益的比例分享(企業(yè)名稱)的利潤,分擔相應的風險及虧損。
2、如因甲方在簽訂協(xié)議書時,未如實告知乙方有關(企業(yè)名稱)在企業(yè)整體產(chǎn)權及相關權益轉讓前所負債務,致使乙方在成為(企業(yè)名稱)的投資人后遭受損失的,乙方有權向甲方追償。
1、本協(xié)議書一經(jīng)生效,各方必須自覺履行,任何一方未按協(xié)議書的規(guī)定全面履行義務,應當依照法律和本協(xié)議書的規(guī)定承擔責任。
2、如由于甲方的原因,致使乙方不能如期辦理變更登記,或者嚴重影響乙方實現(xiàn)訂立本協(xié)議書的目的,甲方應按照乙方已經(jīng)支付的轉讓款的萬分之一向乙方支付違約金。如因甲方違約給乙方造成損失,甲方支付的違約金金額低于實際損失的,甲方必須另予以補償。
甲、乙方經(jīng)協(xié)商一致,可以變更或解除本協(xié)議書。經(jīng)協(xié)商變更或解除本協(xié)議書的,雙方應另簽訂變更或解除協(xié)議書。
在本次企業(yè)整體產(chǎn)權及相關權益轉讓過程中發(fā)生的有關費用(如見證、評估或審計、工商變更登記等費用),由雙方協(xié)商承擔。
凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,甲、乙方應友好協(xié)商解決,如協(xié)商不成,雙方均同意提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會華南分會調解中心進行調解。一方不愿調解或調解不成的,均應提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會華南分會仲裁。
本協(xié)議書經(jīng)甲、乙方簽字即成立并生效。本協(xié)議生效后依法向深圳市市場監(jiān)督管理局(簡稱“市監(jiān)局”)辦理變更登記手續(xù)。
轉讓方:________受讓方:________
________年____月____日于________________
【本文地址:http://aiweibaby.com/zuowen/10011033.html】