合同是經(jīng)過協(xié)商達成的具有法律效力的文件，用于約束合同雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同中的條款應(yīng)該用簡明的語言表達，避免使用模糊、含糊或不明確的詞句。接下來請留意以下范文，這些合同樣本或許能為您的合同起到啟發(fā)和借鑒的作用。
廣告位轉(zhuǎn)讓合同的效力篇一
甲、乙雙方在平等自愿的情況下，經(jīng)協(xié)商一致，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律規(guī)定，簽訂本合同并共同遵守。
1、合作事項：乙方租賃____大樓外墻廣告位，并支付一定的租賃費于甲方。
2、廣告設(shè)置地點：____省____市____路____號____大樓外墻，具體位置見22．1《效果圖》。
3、廣告規(guī)格及廣告牌制作形式。
3．3大樓正面：____米（寬）×____米（高）=____平方米，鋼構(gòu)架、三面翻和射燈加背膠噴畫。
4、權(quán)力與義務(wù)。
4．1乙方負(fù)責(zé)廣告位的規(guī)劃和廣告牌形式的設(shè)計。
4．2乙方負(fù)責(zé)廣告牌的設(shè)計、建設(shè)、安裝、建設(shè)所產(chǎn)生的所有費用，和租賃期內(nèi)向城市管理局繳交其規(guī)定的場地占用費。
4．3乙方負(fù)責(zé)租賃期內(nèi)廣告牌、三面翻機構(gòu)、廣告畫面、電氣照明系統(tǒng)等申報、安裝及維護，并承擔(dān)由此而產(chǎn)生的.費用。
4．4乙方負(fù)責(zé)租賃期內(nèi)廣告牌的一切招商工作，所有收益歸乙方所有。
4．5乙方建設(shè)廣告牌時，不得隨意加建或更改經(jīng)由甲乙雙方確定的廣告牌尺寸、廣告牌形式及廣告牌的結(jié)構(gòu)，以免影響建筑物結(jié)構(gòu)，如因現(xiàn)場條件的限制，可建議可行的解決方案，與甲方協(xié)商解決。
4．6乙方與甲方協(xié)商并取得認(rèn)可后，有權(quán)將此廣告牌經(jīng)營權(quán)外包給第三方，其不影響本合同的效力。
4．7乙方在租賃期內(nèi)發(fā)布的廣告必須符合《中華人民共和國廣告法》及相關(guān)國家法規(guī)，并承擔(dān)違反《中華人民共和國廣告法》及相關(guān)國家法規(guī)而產(chǎn)生的責(zé)任。
4．8乙方確保在同等條件下，____大樓的租戶和業(yè)主擁有優(yōu)先投放廣告的權(quán)利。
4．9乙方承擔(dān)廣告牌圖紙審核費（______萬元內(nèi)）、設(shè)計費（______萬元）、鋼結(jié)構(gòu)安裝施工資質(zhì)掛靠費（______萬元內(nèi)）、甲方工程師驗收費（______萬元）；如在簽訂合同后，因圖紙審核費、甲方工程師驗收費額外增加或甲方的原因而產(chǎn)生其它的費用，乙方無需負(fù)責(zé)。
4．10甲方有責(zé)任協(xié)助公關(guān)____省____市城市管理局、____省____市規(guī)劃局等政府行政部門，令該受租賃的廣告位置可按規(guī)定發(fā)布廣告，及協(xié)助乙方獲得該位置的廣告發(fā)布權(quán)。
4．11建設(shè)期間，甲方有責(zé)任協(xié)助乙方創(chuàng)造有利的施工環(huán)境，安排好場地、用電及協(xié)助溝通的人員。
4．12甲方作為建筑物業(yè)主對廣告牌擁有建議權(quán)和驗收權(quán)。
4．13甲方有義務(wù)監(jiān)督廣告牌的運作是否正常，如見不正常，即通知乙方。
4．14甲方有責(zé)任在力所能及的情況下，按乙方的請求，設(shè)定有利于招商的條件或環(huán)境（如：幫助乙方收集并提供租戶的聯(lián)系資料；介紹租戶給乙方認(rèn)識；協(xié)助乙方設(shè)立招商電話等等）。
4．15甲方享有建筑物業(yè)主的權(quán)利，有責(zé)任在乙方的付款期內(nèi)以書面的形式向乙方催收場地租賃費，并享有乙方付予的場地租賃費。
6、場地租賃期及租賃費：
甲方：_________乙方：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
廣告位轉(zhuǎn)讓合同的效力篇二
廣告主名稱(以下稱甲方)：
廣告經(jīng)營者名稱(以下稱乙方)：
甲乙雙方根據(jù)目前媒體實際情況及《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國廣告法》、及有關(guān)規(guī)定，簽訂本合同，并共同遵守。
一、廣告項目名稱：
二、廣告設(shè)置地點：
三、廣告規(guī)格/數(shù)量：
四、發(fā)布期限：自200年月日至200年月日止。
五、廣告制作完工時限：簽訂合同收到甲方預(yù)付款后十伍個工作日內(nèi)。
六、完工驗收：
廣告制作完工后，乙方應(yīng)書面通知甲方驗收，甲方接到驗收通知書7天內(nèi)組織驗收完畢，逾期視為驗收合格。驗收標(biāo)準(zhǔn)為甲方簽署的設(shè)計稿件、噴繪小樣。
七、廣告版面、結(jié)構(gòu)圖紙設(shè)計：
雙方商定廣告版面采取下列第種方式提供;。
1.簽約時甲方提供廣告版面設(shè)計光盤一式壹份。
2.乙方按甲方意圖設(shè)計，經(jīng)由甲方認(rèn)可。
八、合同價款(不含版面設(shè)計費)：(大寫)人民幣萬圓整(壹年)(以上價格含制作費、場地費、發(fā)布費、電費、維修費、政府審批費用等)。
九、付款方式：
1.合同簽訂時，甲方支付人民幣元(計元)的定金。
2.廣告發(fā)布后經(jīng)驗收合格一個周內(nèi),甲方付清第一年余款，人民幣萬元(計元)。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
廣告位轉(zhuǎn)讓合同的效力篇三
轉(zhuǎn)讓方(下稱甲方)：
(略)。
轉(zhuǎn)讓方代表：
受讓方(下稱乙方)：
住所：(略)。
法定代表人：(略)。
前言。
鑒于甲方欲整體轉(zhuǎn)讓其投資于某有限公司(下稱某公司)的全部股權(quán)，甲、乙雙方已于20xx年十月二十七日簽訂“股權(quán)收購意向合同書”(下稱“意向合同”)，并根據(jù)該“意向合同”的約定，甲、乙雙方實際履行了有關(guān)涂料公司的交接工作。現(xiàn)乙方收購甲方持有涂料公司全部股權(quán)的條件基本具備，甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》和其它相關(guān)法律、法規(guī)及“意向合同”第十條之規(guī)定，就甲方整體轉(zhuǎn)讓涂料公司(下稱涂料公司)全部股權(quán)事宜，雙方在平等、自愿、公平的基礎(chǔ)上，經(jīng)過充分協(xié)商簽訂本股權(quán)收購合同書，以資共同恪守。
第一條涂料公司現(xiàn)股權(quán)結(jié)構(gòu)。
1-1涂料公司原是由甲方共同出資設(shè)立的有限責(zé)任公司。法定代表人[省略]，注冊資本人民幣[略]萬元。涂料公司的原股東構(gòu)成、各自出資額及出資比例見“意向合同”的附件9。
1-2甲、乙雙方根據(jù)“意向合同”之約定，在雙方交接涂料公司期間，甲方已自愿進行了變更登記。涂料公司現(xiàn)法定代表人為朱智君，注冊資本為人民幣[略]萬元。涂料公司現(xiàn)股東構(gòu)成、各自出資額、出資比例見附件1。
第二條乙方收購甲方整體股權(quán)的形式。
甲方自愿將各自對涂料公司的全部出資整體轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方整體受讓甲方的股權(quán)后，由乙方絕對控股涂料公司，剩余出資額由乙方?jīng)Q定有關(guān)受讓人，具體受讓人以變更后的涂料公司工商檔案為準(zhǔn)。
第三條甲方整體轉(zhuǎn)讓股權(quán)的價格。
3-1甲方整體轉(zhuǎn)讓股權(quán)的價格以其所對應(yīng)的涂料公司的凈資產(chǎn)為根據(jù)，并最終由具備相應(yīng)資質(zhì)的評估機構(gòu)出具的有效評估報告為準(zhǔn)(附件2)。
3-2根據(jù)上款所述的評估報告，甲方轉(zhuǎn)讓股權(quán)的總價款為人民幣[略]萬元整。其中實物資產(chǎn)價值[略]萬元整、注冊商標(biāo)價值[略]萬元整。乙方以人民幣[略]萬元的價格整體受讓甲方的全部股權(quán)，并以其中的[略]萬元作為注冊資本，剩余[略]萬元，即注冊商標(biāo)由涂料公司享有資產(chǎn)所有權(quán)。
第四條價款支付方式。
根據(jù)“意向合同”的約定，乙方已將總價款的65%給付甲方。本股權(quán)收購合同生效之日，除總價款的15%作為保證金外，乙方將剩余總價款的20%全部給付甲方，由甲方授權(quán)的代表共同驗收并出具收款憑證。
第五條資產(chǎn)交接后續(xù)協(xié)助事項。
甲、乙雙方依據(jù)“意向合同”的約定，對涂料公司的資產(chǎn)預(yù)先進行了全面交接工作。本股權(quán)收購合同生效后，由乙方及其指派的工作人員正式接管涂料公司，甲方及其原雇傭的人員應(yīng)積極移交剩余的相關(guān)工作，并根據(jù)誠實信用的原則對涉及原涂料公司的一切事宜合理地履行通知、保密、說明、協(xié)助等義務(wù)。
第六條清產(chǎn)核資文件。
甲、乙雙方依據(jù)“意向合同”的約定，對涂料公司的資產(chǎn)預(yù)先進行了全面交接工作，在此交接工作期間所形成的真實、準(zhǔn)確、完整的涂料公司資產(chǎn)負(fù)債表和雙方認(rèn)定的資產(chǎn)交接清單作為本股權(quán)收購合同的附件3和附件4。
第七條涂料公司的債權(quán)和債務(wù)。
7-1本合同生效之日前，甲方個人及其經(jīng)營管理涂料公司期間公司所發(fā)生的一切債務(wù)全部由甲方承擔(dān)，所產(chǎn)生的一切債權(quán)全部歸甲方享有，甲方承諾本合同生效之日原涂料公司的一切債權(quán)及債務(wù)已全部結(jié)清。
7-2本合同生效之日后，乙方對涂料公司經(jīng)營管理所產(chǎn)生的一切債權(quán)及債務(wù)，由乙方享有和承擔(dān)。
第八條權(quán)利交割。
本股權(quán)收購合同生效之日，甲方依據(jù)《公司法》及涂料公司章程規(guī)定所享有的一切權(quán)利正式轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方及其決定的受讓人依法正式對涂料公司享有《公司法》及涂料公司章程規(guī)定的股東所有權(quán)利。
第九條稅收負(fù)擔(dān)。
雙方依法各自承擔(dān)因本合同的簽訂及履行而發(fā)生的應(yīng)繳納的稅金。
第十條違約責(zé)任。
甲、乙雙方如因各自的債務(wù)問題而損害另一方合法權(quán)益的，違約方應(yīng)及時賠償守約方的一切損失(包括直接損失和間接損失)，并按總價款的5%向守約方給付違約金。
第十一條補充、修改。
未盡事宜，雙方在誠實信用原則的基礎(chǔ)上，經(jīng)充分協(xié)商并達成一致后，方可進行補充、修改。由此所形成補充合同與本合同具有同等效力。
第十二條附件。
以下附件為此合同必要組成部分(第3項以后為哈爾濱市涂料有限公司變更后的證照)：
1、雙方簽訂《股權(quán)收購意向合同書》;。
2、哈爾濱涂料有限公司第六次股東大會股權(quán)轉(zhuǎn)讓決議;。
3、稅務(wù)登記證;。
4、臨時排放污染物許可證;。
5、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照;。
6、中華人民共和國組織機構(gòu)代碼證;。
第十三條附則。
13-1本合同是甲、乙雙方的最終股權(quán)收購合同，對雙方均有約束力。
13-2本合同一式十份，雙方各執(zhí)五份。本合同自雙方簽字、蓋章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
廣告位轉(zhuǎn)讓合同的效力篇四
甲方：
乙方：_______。
甲乙雙方就甲方在乙方主辦的“_______”上發(fā)布網(wǎng)絡(luò)廣告事宜達成以下協(xié)議：
一、甲方在“_______”的廣告位置為__________________________，采用_____形式，規(guī)格為_________象素，文件大小不超過__________________________。收費標(biāo)準(zhǔn)為________元/月人民幣。
二、甲方的.廣告圖標(biāo)（banner、logo）和內(nèi)容必須符合國家、地方有關(guān)規(guī)定。
三、發(fā)布時間自_____年____月____日起至_____年_____月____日止，累計____月，共計收費__________________元（大寫）。
四、其他事項。
1、甲方在協(xié)議簽署后____日內(nèi)將全部協(xié)議款項一次性支付給乙方，付費方式可用現(xiàn)金，并將廣告圖標(biāo)及有關(guān)文件在____日內(nèi)交給乙方，如有延誤由甲方自擔(dān)責(zé)任。
2、乙方在收到款項后二個工作日內(nèi)必須完成甲方的廣告上網(wǎng)工作（遇節(jié)假日、休息日順延），如遇廣告文件本身問題應(yīng)及時與甲方溝通解決。
3、乙方必須保證甲方廣告在協(xié)議期內(nèi)的指定位置不變，如遇位移應(yīng)按優(yōu)化原則處理，或主動與甲方洽商，征得甲方同意。
4、協(xié)議到期前甲方如有意向續(xù)約，須提前二周與乙方聯(lián)系確認(rèn)。
5、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
6、本合同未盡事宜，雙方可進一步協(xié)商，并簽訂補充協(xié)議或附件，補充協(xié)議或附件與本合同具有同等法律效力。
甲方：_______乙方：_______。
甲方簽章：_______乙方簽章：_______。
廣告位轉(zhuǎn)讓合同的效力篇五
轉(zhuǎn)讓方（甲方）：
受讓方（乙方）：
甲乙雙方依據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，在平等、互利的基礎(chǔ)上，為了保護甲乙雙方的利益，就“__路廣告位”轉(zhuǎn)讓達成本協(xié)議。
一、甲方自愿將位于______和_____處的廣告牌轉(zhuǎn)讓給乙方。
二、轉(zhuǎn)讓的范圍：廣告位的使用及經(jīng)營的權(quán)利和廣告位本身材料。
三、轉(zhuǎn)讓價格：在甲方完全履行本轉(zhuǎn)讓協(xié)議中條款的前提下，經(jīng)雙方協(xié)商轉(zhuǎn)讓價格為人民幣____元（大寫：____元整），此轉(zhuǎn)讓金包括2___年__月至2___年__月___年審管理費用。
四、甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)：
1、甲方保證在該地點廣告牌的合法性，并出具該廣告位相關(guān)證明文件。
2、甲方負(fù)責(zé)協(xié)助乙方辦理___審批手續(xù)。
3、乙方在2___年__月正式接手廣告牌的經(jīng)營管理，交接日之前的年審相關(guān)費用等由甲方承擔(dān)，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。
4、廣告牌2___年__月__日以前的債務(wù)均由甲方承擔(dān)。
五、轉(zhuǎn)讓費的付款方式：
1、本協(xié)議由甲乙雙方簽訂生效后，乙方先向甲方支付__萬元（大寫：____元），作為2___年__月至2__年__月的__審批手續(xù)費用，余款___元在審批手續(xù)辦理完后，乙方一次性付清給甲方。
六、違約責(zé)任：
1、甲乙雙方應(yīng)遵守本協(xié)議規(guī)定，因甲方不遵守協(xié)議給乙方造成損失的'，應(yīng)給予乙方___元的賠償，造成重大損失的，要退還全部轉(zhuǎn)讓款。
2、因為乙方的原因造成甲方權(quán)利受到損害的，乙方應(yīng)該支付甲方____元的賠償金。
七、從2___年___月___日起至甲乙雙方辦理完轉(zhuǎn)讓手續(xù)時止。乙方在廣告牌的一切債權(quán)、債務(wù)、工商等全部由乙方負(fù)責(zé)。
八、本協(xié)議的未盡事宜由雙方協(xié)商解除并做出補充。
九、本協(xié)議自簽訂之日起生效。
本協(xié)議壹式兩份。
轉(zhuǎn)讓方（甲方）：受讓方（乙方）：
電話：電話：
簽約日期：20____年__月__日
廣告位轉(zhuǎn)讓合同的效力篇六
轉(zhuǎn)讓方(下稱甲方)：
(略)。
轉(zhuǎn)讓方代表：
受讓方(下稱乙方)：
住所：
法定代表人：(略)。
前言。
鑒于甲方欲整體轉(zhuǎn)讓其投資于某有限公司(下稱某公司)的全部股權(quán)，甲、乙雙方已于20_年十月二十七日簽訂“股權(quán)收購意向合同書”(下稱“意向合同”)，并根據(jù)該“意向合同”的約定，甲、乙雙方實際履行了有關(guān)涂料公司的交接工作。現(xiàn)乙方收購甲方持有涂料公司全部股權(quán)的條件基本具備，甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》和其它相關(guān)法律、法規(guī)及“意向合同”第十活動總結(jié)條之規(guī)定，就甲方整體轉(zhuǎn)讓涂料公司(下稱涂料公司)全部股權(quán)事宜，雙方在平等、自愿、公平的基礎(chǔ)上，經(jīng)過充分協(xié)商簽訂本股權(quán)收購合同書，合同模板格式規(guī)范以資共同恪守。
第一條涂料公司現(xiàn)股權(quán)結(jié)構(gòu)。
1-1涂料公司原是由甲方活動主題共同出資設(shè)立的有限責(zé)任公司。法定代表人[省略]，注冊資本人民幣[略]萬元。涂料公司的原股東構(gòu)成、各自出資額及出資比例見“意向合同”的附件9。
1-2甲、乙雙方根據(jù)“意向合同”之約定，在雙合同模板格式規(guī)范方交接涂料公司期間，甲方已自愿進行了變更登記。涂料公司現(xiàn)法定代表人為朱智君，注冊資本為人民幣[略]萬元。涂料公司現(xiàn)股東構(gòu)成、各自出資額、出資比例見附件1。
第二條乙方收購甲合同模板下載方整體股權(quán)的形式。
甲方自愿將各自對涂料公司的全部出資整體轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方整體受讓甲方的股權(quán)后，由乙方絕對控股涂料公司，剩余出資額由乙方?jīng)Q定有關(guān)受讓人，具體受讓人以變更后的涂料公司工商檔案為準(zhǔn)。
第三條甲產(chǎn)權(quán)比率的計算公式方整體轉(zhuǎn)讓股權(quán)的價格。
3-1甲方整體轉(zhuǎn)讓股權(quán)的產(chǎn)權(quán)70年到期怎么辦價格以其所對應(yīng)的涂料活動房公司的凈資產(chǎn)為根據(jù)，并最終由具備相應(yīng)資質(zhì)的評估機構(gòu)出具的有效評估報告為準(zhǔn)(附件2)。
3-2根據(jù)上款所述的評估報告，甲方轉(zhuǎn)讓股權(quán)的總價款為人民幣[略]萬元整。其中實物資產(chǎn)價值[略]萬元整、注冊商標(biāo)價值[略]萬元整。乙活動策劃方以人民幣[略]萬元的價格整體受讓甲方的全部股權(quán)，并以其中的[略]萬元作為注冊資本，剩余[略]萬元，即注冊商標(biāo)由涂料公司享有資產(chǎn)所有權(quán)。
第四條價款支付方式。
根據(jù)“意向合同”的約定，乙方已將總價款的6合同模板5%給付甲方。本股權(quán)收購合同生效之日，除總價款的15%作為保證金外，乙方將剩余總價款的20%全部給付活動總結(jié)甲方，由甲方授權(quán)的代表共同驗收并出具收款憑證。
第五條資產(chǎn)交接后產(chǎn)權(quán)律師續(xù)協(xié)助事項。
甲、乙雙方合同模板下載依據(jù)“意向合同”的約定，對涂料公司的資產(chǎn)預(yù)先進行了全面交活動房接工作。本活動策劃股權(quán)收購合同生效后，由乙方及其指派的工作人員正式接管涂料公司，甲方及其原雇傭的人員應(yīng)積極移交剩余的相關(guān)工作，并根據(jù)誠實信用的原則對涉及原涂料公司的一切事宜合理地履行通知、保密、說明、協(xié)助等義活動房務(wù)。
第六條清產(chǎn)核資文件。
甲、乙雙方依據(jù)“意向合同”的約定，對涂料公司活動策劃的資產(chǎn)預(yù)先進行了全面交接工作，在此交接工作期間所形成的真實、準(zhǔn)確、完整的涂料公司資產(chǎn)負(fù)債表和雙方認(rèn)定的資產(chǎn)交接清單作為本股權(quán)收購合同的附件3和附件4。
第七條涂料公司的產(chǎn)權(quán)比率的計算公式債權(quán)和債務(wù)。
7-1本合同生效之日前，甲方個人及其經(jīng)營管理涂料公司期間公司所發(fā)生的一切債務(wù)全部由甲方承擔(dān)，所產(chǎn)生的一切債產(chǎn)權(quán)人能趕走居住權(quán)人嗎權(quán)全部歸甲方享有，甲方承諾本合同生效之日原涂料公司的一切債權(quán)及債務(wù)已全部結(jié)清。
7-2本合同生效之日后，乙方對涂料公司經(jīng)營產(chǎn)權(quán)管理所產(chǎn)生的一切債權(quán)及債務(wù)，由乙方享有和承擔(dān)。
第八條權(quán)利交割。
本股權(quán)收購合同生效之日，甲方依據(jù)《公司法》及涂料公司章程規(guī)定所享有的一切權(quán)利正式轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方及其決定的受讓人依法正式對涂料公司產(chǎn)權(quán)比率享有《公司活動英語法》及涂料公司章程規(guī)定的股東所有權(quán)利。
第九條稅收負(fù)擔(dān)。
雙方依法各自承擔(dān)因本合同的簽訂及履行而發(fā)生的應(yīng)繳納的稅金。
第十條違約責(zé)任。
甲、乙雙方如因各自的債務(wù)問題而損害另一方合產(chǎn)權(quán)比率法權(quán)益的，違約方應(yīng)及時賠償守約方的一切損失(包括直接損失和間接損失)租房合同模板，并按總合同模板簡單價款的活動英語5%向守約方給付違約金。
第十一條補充、修改。
未盡事宜，雙方在誠實信用原則的基礎(chǔ)上，經(jīng)充分協(xié)商并達成一致后，方可進行補充、修改。由此所形成補充合同與本合同具有同等效力。
第十二條附件。
以下附件為此合同必要組成部分(第3項以后為產(chǎn)權(quán)比率哈爾產(chǎn)權(quán)證和房產(chǎn)證的區(qū)別濱市涂料有限公司合同模板怎么制作變更后的證照)：
1、雙方簽訂《股權(quán)收購意活動策劃向合同書產(chǎn)權(quán)人能趕走居住權(quán)人嗎》;。
2、哈爾濱涂料有限公司第六次股東大會股權(quán)轉(zhuǎn)讓決議;。
3、稅務(wù)登記證;。
4、臨時排放污染物許可證;產(chǎn)權(quán)是什么意思。
5、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照;。
6、中華人民共和國組織機構(gòu)代碼證;。
第十三條勞動合同模板附則。
13-1本合同是甲、乙雙活動總結(jié)方的最終股權(quán)收購合同，對雙方均有約束力。
13-2本合產(chǎn)權(quán)比率公式同一式十份，雙方各執(zhí)五份。本合同自雙方簽字、蓋章后生效。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月__。
產(chǎn)權(quán)比率的計算公式__日。
_________年____月____日。
廣告位轉(zhuǎn)讓合同的效力篇七
轉(zhuǎn)讓合同是我們?nèi)粘Ｉ钪薪?jīng)常使用到的事務(wù)文書，在這里小編為大家送上廣告公司轉(zhuǎn)讓合同范本一份，歡迎大家閱讀參考!
甲方：
乙方：
甲方愿把[ ]培訓(xùn)網(wǎng)上所有廣告經(jīng)營權(quán)授于乙方，乙方也原意接受[ ]培訓(xùn)網(wǎng)廣告經(jīng)營權(quán)因此，考慮到上述情況，雙方特簽署合同和協(xié)議，并出于其它方面的考慮一致同意合同和協(xié)議應(yīng)當(dāng)寫得周到細(xì)致，雙方達成的協(xié)議如下：
第一條 專署權(quán)利甲方愿意授權(quán)乙方獨家推銷其網(wǎng)站上所有廣告的權(quán)利。甲方不得同意、授權(quán)、許可其他任何人或法人主體訂立、出售或代理促銷甲方之協(xié)議。
第二條 乙方承擔(dān)的義務(wù)除了上面提到的以外，乙方還同意：
a、本協(xié)議有效期內(nèi)并只有在執(zhí)行本協(xié)議時，乙方將向甲方提供用html/ java語言或其它適當(dāng)?shù)恼Z言制作的鏈接程序，甲方應(yīng)當(dāng)用適當(dāng)?shù)姆绞綄⑵浼拥郊追降乃袕V告位置上(甲方對這些鏈接程序沒有任何專利、產(chǎn)權(quán)或利益，其中包括知識產(chǎn)權(quán))。
b、乙方將盡最大的努力，以雙方擬訂的具市場競爭力的合理廣告價格和折扣，向廣告商銷售上述網(wǎng)址的網(wǎng)頁上的廣告位。
c、乙方應(yīng)事先避免違法的廣告刊登，并通過電子郵件把乙方已經(jīng)征集到將在上述網(wǎng)址網(wǎng)頁上登載的新廣告通知甲方，并盡量尊重甲方根據(jù)下面第三條d款規(guī)定，作出的拒絕任何不合法廣告的決定。
d、通過乙方鏈接程序(tag)，乙方將提供實時的廣告報告給甲方，同時甲方也可自行上網(wǎng)查詢，以便乙方有效地控制廣告登載到其網(wǎng)頁的次數(shù)及所得收入。所有乙方提供的報告，包括數(shù)據(jù)、統(tǒng)計資料或交易分析，均屬于乙方及甲方的共同資產(chǎn)。
e、乙方同意向甲方提交：
1、每月25日之前提供說明甲方在該日歷月20日之前所得收入和甲方帳面總數(shù)的月報表;2、乙方應(yīng)在每月30日之前收到甲方根據(jù)乙方提供的月報表的發(fā)票;3、乙方應(yīng)于每月30日，支付60天之前該月的甲方該得的`款項。
f、在行政管理、銷售和技術(shù)崗位上安排稱職的人員有效地執(zhí)行本協(xié)議的條款。
第三條甲方承擔(dān)的義務(wù)甲方同意：
a、在本協(xié)議有效期內(nèi)，它將盡最大努力以跟該公司目的相一致的方式繼續(xù)和保持上述網(wǎng)站和網(wǎng)頁。
b、在上述網(wǎng)站的每個網(wǎng)頁的廣告位上插進上述鏈接程序(tag)，確保當(dāng)上述網(wǎng)頁以800x600的解析度顯示帶有上述鏈接程序的廣告時，在上述網(wǎng)站的每個相應(yīng)的網(wǎng)頁上能清楚地完全看到。
c、廣告的效果和結(jié)果將以乙方提供的廣告管理軟件系統(tǒng)作出的報告為準(zhǔn)。
d、在上述網(wǎng)站的主頁上插進帶有乙方標(biāo)識的按扭，向潛在的廣告商指明乙方獨家代理促銷本網(wǎng)站之所有廣告位。
e、在得到新廣告通知之后，如果甲方對新廣告有任何反對意見的話，必須在接到新廣告通知之后的一個工作日之內(nèi)通知乙方。如果不能及時告知對新廣告的反對意見，那么，在甲方把反對意見告知乙方之前都將被認(rèn)為是甲方同意登載這些新廣告。乙方在收到甲方的反對意見之后的一個工作日之內(nèi)拆銷這些新廣告。
f、甲方向乙方提供有關(guān)用戶、瀏覽者、庫存量、使用報告、評估和用戶研究、傳送、統(tǒng)計要求的信息以及有關(guān)甲方的其它信息，乙方將適當(dāng)?shù)乩眠@些信息來推銷廣告。
h、甲方應(yīng)按照與乙方雙方擬定的具市場競爭力的合理廣告價格和折扣，作為向廣告主收取推銷本網(wǎng)站的廣告位的費用。
1、乙方應(yīng)將廣告主其他廣告活動之廣告收入，付給其中50%之廣告所得予甲方。
第五條知識產(chǎn)權(quán)乙方根據(jù)這一協(xié)議使用的所有硬件、軟件、程序、密碼、商品名、技術(shù)、知識產(chǎn)權(quán)、許可證、專利、商標(biāo)、技術(shù)知識和經(jīng)營過程(統(tǒng)稱乙方技術(shù))仍然是乙方獨家的產(chǎn)權(quán)。甲方對乙方的這些獨家產(chǎn)權(quán)沒有任何權(quán)利、稱謂權(quán)或利益。在本協(xié)議終止時，雙方應(yīng)馬上歸還除了本協(xié)議規(guī)定可以保留的所有屬于對方的信息、文件、手冊和其它材料。
第六條保密乙方和甲方互相向?qū)Ψ阶鞒霰ＷC，任何一方都不向(受本協(xié)議條款約束的本公司有權(quán)知道的雇員和董事以及有必要知道的分公司雇員和董事以外的)任何第三方透露有關(guān)這一協(xié)議條款的信息或?qū)Ψ秸J(rèn)為不公開的保密信息，除非：
a、根據(jù)法律或法院(或規(guī)章法庭或行政法庭)有效判決必須提供的那些信息，在這種情況下，提供信息的一方應(yīng)盡快通知另一方(如果可能應(yīng)在透露以前通知對方)并應(yīng)設(shè)法使這些信息得到保密對待--如果可能的話;b、作為其正常的報告或評估程序的組成部分向本公司審計員或律師透露這些信息，如果需要讓他們知道本協(xié)議條款的話;c、為了行使其跟本協(xié)議不相矛盾的權(quán)利;d、跟在政府機關(guān)備案有關(guān)的信息，或者法律所要求提供的信息，其中包括股票交易所或行情系統(tǒng)的規(guī)則所要求提供的信息;以及e、跟乙方或甲方的融資、兼并、合并或股票銷售有關(guān)的不得不透露的信息。
應(yīng)當(dāng)保密或有理由應(yīng)當(dāng)保密的信息或?qū)＠?，但并不限于，有關(guān)乙方網(wǎng)絡(luò)、銷售、成本和其它未公布的財政信息、產(chǎn)品和經(jīng)營計劃、設(shè)計規(guī)劃、營銷數(shù)據(jù)資料和贊助者的信息，但不包括下述信息：
1、已經(jīng)通過合法途徑獲得的信息或由一方獨立開發(fā)的信息;2、公開材料中已經(jīng)透露的信息;3、公眾已經(jīng)普遍知道的信息;4、已經(jīng)通過合法途徑從第三方獲得的信息;或者5、法律要求透露的信息。
第七條期限本協(xié)議的期限應(yīng)從協(xié)議生效之日，公元年月日起至年月日止，為期一年，當(dāng)任何一方?jīng)]有在協(xié)議期滿前一個月前對他方提出終止協(xié)議的書面通知，本協(xié)議視為雙方自期限截止時再自動續(xù)約一年。
第八條網(wǎng)站和廣告的內(nèi)容甲乙雙方保證并同意，不包括或通過上述網(wǎng)址或網(wǎng)頁提供任何被認(rèn)為或可能被認(rèn)為屬于下述內(nèi)容的材料，也保證并同意：
1、中國或當(dāng)?shù)胤纱_定為誹謗、色情、淫穢或誣蔑的內(nèi)容;2、侵犯任何第三方知識產(chǎn)權(quán)(包括版權(quán)、專利、商標(biāo)、商業(yè)秘密或其它產(chǎn)權(quán))的內(nèi)容;3、侵犯任何第三方公眾形象或隱私的內(nèi)容;甲方保證并同意，在經(jīng)營其網(wǎng)址和網(wǎng)頁方面遵守各種各種法律、法令、法規(guī)和規(guī)定。
第九條不得棄權(quán)本協(xié)議不能放棄、修正、讓與或轉(zhuǎn)讓，除非有甲方和乙方一致同意并簽字的那種書面協(xié)議。甲方同意，如果它要讓與或轉(zhuǎn)讓本協(xié)議，它將使該繼承者或承讓者承擔(dān)本協(xié)議規(guī)定甲方應(yīng)承擔(dān)的所有義務(wù)。因此，任何讓與、轉(zhuǎn)讓或繼承都不能免除本協(xié)議規(guī)定甲方應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)。
第十條違約責(zé)任雙方都必須按照協(xié)議的內(nèi)容執(zhí)行。如有違約，違約方應(yīng)向非違約方承擔(dān)所有的經(jīng)濟損失和相應(yīng)的法律責(zé)任。
第十一條管轄法律本協(xié)議受適用于在中國簽署和執(zhí)行的合同的中國法律管轄并根據(jù)這些中國法律進行解釋，不考慮法律沖突的原則。
第十二條通知本協(xié)議要求或允許送達的所有通知都應(yīng)該是書面通知，可以按后面列出的通信地址通過派人送達、電傳、一級掛號郵寄送達。
第十三條協(xié)議的完整性本協(xié)議為一完整之協(xié)議，取代本協(xié)議簽立前雙方以前所簽立的所有協(xié)議。
甲方： 乙方 ：
代表簽字： 代表簽字：
地址： 地址 ：
日期： 日期：
廣告位轉(zhuǎn)讓合同的效力篇八
廣告公司是指專門經(jīng)營廣告業(yè)務(wù)活動的企業(yè)，簽訂廣告公司。
合同。
需要注意什么呢?以下是本站小編整理的廣告公司轉(zhuǎn)讓合同，歡迎參考閱讀。
轉(zhuǎn)讓方(下稱甲方)：傳媒有限責(zé)任公司。
法定代表人：
居民身份證號碼：
受讓方(下稱乙方)：
居民身份證號碼：
地址：
甲方欲整體轉(zhuǎn)讓其投資經(jīng)營的傳媒有限公司(下稱公司)的全部100%股權(quán)，乙方有意收購的情況下，現(xiàn)甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》和其它相關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，就甲方整體轉(zhuǎn)讓公司全部股權(quán)事宜，雙方在平等、自愿、公平的基礎(chǔ)上，經(jīng)充分協(xié)商簽訂本股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同書，以資共同恪守。
第一條股權(quán)結(jié)構(gòu)。
品牌推廣、形象代言、禮儀慶典、廣告發(fā)布等。
第二條收購股權(quán)的形式。
甲方自愿將各自對公司的全部出資整體轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方整體受讓甲方的股權(quán)后，由乙方絕對控股公司，決定具體受讓人，具體受讓人以變更后的公司工商檔案為準(zhǔn)。
第三條整體轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)的價格。
為人民幣*萬元整。
第四條價款支付方式。
賬戶名稱：
開戶行：
帳號:。
第五條資產(chǎn)交接。
5-1本合同生效后，雙方應(yīng)在個工作日內(nèi)，按照雙方已確認(rèn)的*公司《資產(chǎn)明細(xì)表》進行交割，交割工作在本合同生效后個工作日內(nèi)辦理完畢。在此期間，甲乙雙方共同保證移交財產(chǎn)的安全完整。交割過程中，雙方應(yīng)互為對方工作提供便利條件。
5-2交割工作完成后，甲乙雙方應(yīng)簽署《資產(chǎn)交接清單》，并根據(jù)誠實信用的原則，甲方對涉及原公司的一切事宜合理地履行通知、保密、說明、協(xié)助等義務(wù)。公司《資產(chǎn)明細(xì)表》及《資產(chǎn)交接清單》為本合同附件3。
5-3甲方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定給乙方簽署相關(guān)變更登記所需的手續(xù)，并出面為乙方辦理公司變更登記，但本次公司變更登記所需行政性費用由乙方負(fù)擔(dān)。乙方應(yīng)在本合同生效后五日內(nèi)給甲方提供公司變更登記所需的全部手續(xù)，否則，甲方不再為乙方直接辦理公司變更登記，且乙方應(yīng)在本合同簽訂之日起的第個月開始支付轉(zhuǎn)讓價款。
第六條股權(quán)轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)范圍。
6-1甲、乙雙方在交接工作期間所形成的真實、準(zhǔn)確、完整的公司資產(chǎn)表和雙方認(rèn)定的資產(chǎn)交接清單的資產(chǎn)作為本股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓范圍。
6-2甲方保證在股權(quán)轉(zhuǎn)讓前，公司廠區(qū)范圍擁有的廠房、土地、機械設(shè)備等全部資產(chǎn)，均未設(shè)臵抵押、擔(dān)保;保證移交給乙方的公司全部資產(chǎn)為凈資產(chǎn)。
第七條債權(quán)債務(wù)及職工安臵。
7-1本合同生效之日前，甲方個人及其經(jīng)營管理公司期間公司所發(fā)生的一切債務(wù)、稅費全部由甲方承擔(dān)，所產(chǎn)生的一切債權(quán)全部歸甲方享有。
7-2股權(quán)轉(zhuǎn)讓前公司原有職工，甲方保證在本合同生效前全部予以安臵，所須費用由甲方承擔(dān)。
7-3本合同生效之日后，乙方對公司經(jīng)營管理所產(chǎn)生的一切債權(quán)及債務(wù)，由乙方享有和承擔(dān)。
第八條權(quán)利交割。
本股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同生效之日，甲方依據(jù)《公司法》及公司章程規(guī)定所享有的一切權(quán)利正式轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方及其決定的受讓人依法正式對公司享有《公司法》及公司章程規(guī)定的股東所有權(quán)利。
第九條稅收負(fù)擔(dān)。
乙方承擔(dān)因本合同的簽訂及履行而發(fā)生的應(yīng)繳納的稅金。
第十條違約責(zé)任。
10-1甲乙雙方均應(yīng)遵守本合同規(guī)定，履行各自的義務(wù)。任何一方非因法定原因中止合同，須提前10日通知對方，各方協(xié)商一致后簽訂合同中止協(xié)議，規(guī)定中止合同的期限和中止合同造成損失的賠償。10-2乙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同規(guī)定的時間向甲方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款，否則，每遲延一日應(yīng)按遲延支付價款總額，按商業(yè)銀行同期貸款利率的4倍向甲方計付遲延支付違約金。
10-3若乙方超過規(guī)定時間30日仍未付清其當(dāng)期應(yīng)付款項，乙方在甲方要求解除本合同的情況下，須將其依據(jù)本合同所取得的財產(chǎn)全部退還甲方，并承擔(dān)全部手續(xù)的再次辦理費用。乙方已支付款項，在扣除因違約而給甲方造成的經(jīng)濟損失以及本合同約定的違約金費用后，由甲方退還乙方;如不足支付給甲方造成的經(jīng)濟損失以及本合同約定的違約金，甲方保留繼續(xù)追索的權(quán)利。
10-4乙方在未付清本合同全部價款之前，未經(jīng)甲方同意不得將受讓股權(quán)、資產(chǎn)抵押、轉(zhuǎn)讓，否則應(yīng)視為違約，并按本合同轉(zhuǎn)讓價款的10%向甲方另行支付違約金。
10-5甲方應(yīng)按照合同規(guī)定及時整體移交公司資產(chǎn)，并確保移交的公司資產(chǎn)權(quán)屬無瑕疵，雙方核實的資產(chǎn)明細(xì)移交無遺漏;否則，甲方應(yīng)賠償乙方的一切經(jīng)濟損失(包括直接損失和間接損失)，并按本合同轉(zhuǎn)讓價款的10%向乙方給付違約金。
10-6甲方應(yīng)確保其在本合同中的“保證、承諾條款”，以及提供的本合同附件真實、合法;否則，甲方應(yīng)賠償乙方的一切經(jīng)濟損失(包括直接損失和間接損失)，并按本合同轉(zhuǎn)讓價款的10%向乙方給付違約金。
10-7甲乙雙方未能按規(guī)定期限完成產(chǎn)權(quán)交割工作，如屬非不可抗力原因所致，由違約方承擔(dān)違約責(zé)任并按本合同轉(zhuǎn)讓價格的10%向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金不足以補償對方損失的，由違約方繼續(xù)償付。10-8甲乙雙方如因各自的債務(wù)問題而損害另一方合法權(quán)益的，違約方應(yīng)賠償守約方的一切損失(包括直接損失和間接損失)，并按本合同轉(zhuǎn)讓價款的10%向守約方給付違約金。
第十一條合同糾紛的處理。
本合同發(fā)生履約糾紛，應(yīng)盡量協(xié)商解決;如協(xié)商不成，各方一致同意向本合同簽訂地人民法院起訴。
第十二條特別約定。
12-1本合同中所用的時間概念“日”，除指明為工作日外，均為日歷日。
12-2在乙方正式接管公司前，甲方應(yīng)報請縣政府及有關(guān)職能部門，就股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的公司復(fù)工及周邊村民關(guān)系等問題召開一次縣長辦公會，使公司在乙方正式接管后能恢復(fù)生產(chǎn)。
12-3本合同在之日起正式生效。
12-4本合同如有未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商達成補充協(xié)議作為本合同附件。本合同附件與本合同具有同等法律效力。
第十三條附件。
以下附件為此合同必要組成部分：
1、公司原股東構(gòu)成、各自出資額及出資比例表;。
2、公司現(xiàn)股東構(gòu)成、各自出資額、出資比例表;。
3、公司資產(chǎn)明細(xì)表及資產(chǎn)交接清單;。
4、公司股東大會股權(quán)轉(zhuǎn)讓決議;。
5、稅務(wù)登記證、土地使用證、房屋所有權(quán)證;。
6、臨時恢復(fù)生產(chǎn)許可證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照;。
7、中華人民共和國組織機構(gòu)代碼證;。
8、本合同簽訂前有關(guān)宏澧公司的合同、文件及其它資料。
第十四條附則。
14-1本合同經(jīng)雙方簽字后，對雙方均有約束力。14-2本合同一式八份，雙方各執(zhí)四份。
甲、乙雙方簽字：
轉(zhuǎn)讓方(甲方)：有限責(zé)任公司。
法定代表人：
轉(zhuǎn)讓方股東代表(簽字):。
1、姓名：
2、姓名：
3、姓名：
受讓方(乙方)：有限公司。
法定代表人：
合同簽訂地點：
合同簽訂時間。
轉(zhuǎn)讓方：b有限公司(以下簡稱甲方)。
法定地址：
法定代表人：國籍：
職務(wù)：
受讓方：c有限公司(以下簡稱乙方)。
法定地址：
法定代表人：國籍：
職務(wù)：
共
2
頁，當(dāng)前第。
1
頁
1
2
廣告位轉(zhuǎn)讓合同的效力篇九
乙方：_______網(wǎng)。
甲乙雙方就甲方在乙方主辦的“_______網(wǎng)”上發(fā)布網(wǎng)絡(luò)廣告事宜達成以下協(xié)議：
一、甲方在“_______網(wǎng)”的`廣告位置為__________________________，采用_____形式，規(guī)格為_________象素，文件大小不超過__________________________。收費標(biāo)準(zhǔn)為________元/月人民幣。
二、甲方的廣告圖標(biāo)(banner、logo)和內(nèi)容必須符合國家、地方有關(guān)規(guī)定。
三、發(fā)布時間自_____年____月____日起至_____年_____月____日止，累計____月，共計收費__________________元(大寫)。
四、其他事項。
1、甲方在協(xié)議簽署后____日內(nèi)將全部協(xié)議款項一次性支付給乙方，付費方式可用現(xiàn)金，并將廣告圖標(biāo)及有關(guān)文件在____日內(nèi)交給乙方，如有延誤由甲方自擔(dān)責(zé)任。
2、乙方在收到款項后二個工作日內(nèi)必須完成甲方的廣告上網(wǎng)工作(遇節(jié)假日、休息日順延)，如遇廣告文件本身問題應(yīng)及時與甲方溝通解決。
3、乙方必須保證甲方廣告在協(xié)議期內(nèi)的指定位置不變，如遇位移應(yīng)按優(yōu)化原則處理，或主動與甲方洽商，征得甲方同意。
4、協(xié)議到期前甲方如有意向續(xù)約，須提前二周與乙方聯(lián)系確認(rèn)。
5、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
6、本合同未盡事宜，雙方可進一步協(xié)商，并簽訂補充協(xié)議或附件，補充協(xié)議或附件與本合同具有同等法律效力。
甲方：___________乙方：_______網(wǎng)。
甲方簽章：___________乙方簽章：___________。
廣告位轉(zhuǎn)讓合同的效力篇十
法定代表人：
居民身份證號碼：
受讓方(下稱乙方)：
居民身份證號碼：
地址：
甲方欲整體轉(zhuǎn)讓其投資經(jīng)營的傳媒有限公司(下稱公司)的全部100%股權(quán)，乙方有意收購的情況下，現(xiàn)甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》和其它相關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，就甲方整體轉(zhuǎn)讓公司全部股權(quán)事宜，雙方在平等、自愿、公平的基礎(chǔ)上，經(jīng)充分協(xié)商簽訂本股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同書，以資共同恪守。
第一條股權(quán)結(jié)構(gòu)。
第二條收購股權(quán)的形式。
甲方自愿將各自對公司的全部出資整體轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方整體受讓甲方的股權(quán)后，由乙方絕對控股公司，決定具體受讓人，具體受讓人以變更后的公司工商檔案為準(zhǔn)。
第三條整體轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)的價格。
為人民幣*萬元整。
第四條價款支付方式。
賬戶名稱：
開戶行：
帳號:。
第五條資產(chǎn)交接。
5-1本合同生效后，雙方應(yīng)在個工作日內(nèi)，按照雙方已確認(rèn)的公。
司《資產(chǎn)明細(xì)表》進行交割，交割工作在本合同生效后個工作日內(nèi)辦理完畢。在此期間，甲乙雙方共同保證移交財產(chǎn)的安全完整。交割過程中，雙方應(yīng)互為對方工作提供便利條件。
5-2交割工作完成后，甲乙雙方應(yīng)簽署《資產(chǎn)交接清單》，并根據(jù)誠實信用的原則，甲方對涉及原公司的一切事宜合理地履行通知、保密、說明、協(xié)助等義務(wù)。公司《資產(chǎn)明細(xì)表》及《資產(chǎn)交接清單》為本合同附件3。
5-3甲方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定給乙方簽署相關(guān)變更登記所需的手續(xù)，并出面為乙方辦理公司變更登記，但本次公司變更登記所需行政性費用由乙方負(fù)擔(dān)。乙方應(yīng)在本合同生效后五日內(nèi)給甲方提供公司變更登記所需的全部手續(xù)，否則，甲方不再為乙方直接辦理公司變更登記，且乙方應(yīng)在本合同簽訂之日起的第個月開始支付轉(zhuǎn)讓價款。
第六條股權(quán)轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)范圍。
6-1甲、乙雙方在交接工作期間所形成的真實、準(zhǔn)確、完整的公司資產(chǎn)表和雙方認(rèn)定的資產(chǎn)交接清單的資產(chǎn)作為本股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓范圍。
6-2甲方保證在股權(quán)轉(zhuǎn)讓前，公司廠區(qū)范圍擁有的廠房、土地、機械設(shè)備等全部資產(chǎn)，均未設(shè)臵抵押、擔(dān)保;保證移交給乙方的公司全部資產(chǎn)為凈資產(chǎn)。
第七條債權(quán)債務(wù)及職工安臵。
7-1本合同生效之日前，甲方個人及其經(jīng)營管理公司期間公司所發(fā)生的一切債務(wù)、稅費全部由甲方承擔(dān)，所產(chǎn)生的一切債權(quán)全部歸甲方享有。
7-2股權(quán)轉(zhuǎn)讓前公司原有職工，甲方保證在本合同生效前全部予以安臵，所須費用由甲方承擔(dān)。
7-3本合同生效之日后，乙方對公司經(jīng)營管理所產(chǎn)生的一切債權(quán)及債務(wù)，由乙方享有和承擔(dān)。
第八條權(quán)利交割。
本股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同生效之日，甲方依據(jù)《公司法》及公司章程規(guī)定所享有的一切權(quán)利正式轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方及其決定的受讓人依法正式對公司享有《公司法》及公司章程規(guī)定的股東所有權(quán)利。
第九條稅收負(fù)擔(dān)。
乙方承擔(dān)因本合同的簽訂及履行而發(fā)生的應(yīng)繳納的稅金。
第十條違約責(zé)任。
10-3若乙方超過規(guī)定時間30日仍未付清其當(dāng)期應(yīng)付款項，乙方在甲方要求解除本合同的情況下，須將其依據(jù)本合同所取得的財產(chǎn)全部退還甲方，并承擔(dān)全部手續(xù)的再次辦理費用。乙方已支付款項，在扣除因違約而給甲方造成的經(jīng)濟損失以及本合同約定的違約金費用后，由甲方退還乙方;如不足支付給甲方造成的經(jīng)濟損失以及本合同約定的違約金，甲方保留繼續(xù)追索的權(quán)利。
10-4乙方在未付清本合同全部價款之前，未經(jīng)甲方同意不得將受讓股權(quán)、資產(chǎn)抵押、轉(zhuǎn)讓，否則應(yīng)視為違約，并按本合同轉(zhuǎn)讓價款的10%向甲方另行支付違約金。
10-5甲方應(yīng)按照合同規(guī)定及時整體移交公司資產(chǎn)，并確保移交的公司資產(chǎn)權(quán)屬無瑕疵，雙方核實的資產(chǎn)明細(xì)移交無遺漏;否則，甲方應(yīng)賠償乙方的一切經(jīng)濟損失(包括直接損失和間接損失)，并按本合同轉(zhuǎn)讓價款的10%向乙方給付違約金。
10-6甲方應(yīng)確保其在本合同中的“保證、承諾條款”，以及提供的本合同附件真實、合法;否則，甲方應(yīng)賠償乙方的一切經(jīng)濟損失(包括直接損失和間接損失)，并按本合同轉(zhuǎn)讓價款的10%向乙方給付違約金。
第十一條合同糾紛的處理。
本合同發(fā)生履約糾紛，應(yīng)盡量協(xié)商解決;如協(xié)商不成，各方一致同意向本合同簽訂地人民法院起訴。
第十二條特別約定。
12-1本合同中所用的時間概念“日”，除指明為工作日外，均為日歷日。
12-2在乙方正式接管公司前，甲方應(yīng)報請縣政府及有關(guān)職能部門，就股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的公司復(fù)工及周邊村民關(guān)系等問題召開一次縣長辦公會，使公司在乙方正式接管后能恢復(fù)生產(chǎn)。
12-3本合同在之日起正式生效。
12-4本合同如有未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商達成補充協(xié)議作為本合同附件。本合同附件與本合同具有同等法律效力。
第十三條附件。
以下附件為此合同必要組成部分：
1、公司原股東構(gòu)成、各自出資額及出資比例表;。
2、公司現(xiàn)股東構(gòu)成、各自出資額、出資比例表;。
3、公司資產(chǎn)明細(xì)表及資產(chǎn)交接清單;。
4、公司股東大會股權(quán)轉(zhuǎn)讓決議;。
5、稅務(wù)登記證、土地使用證、房屋所有權(quán)證;。
6、臨時恢復(fù)生產(chǎn)許可證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照;。
7、中華人民共和國組織機構(gòu)代碼證;。
8、本合同簽訂前有關(guān)宏澧公司的合同、文件及其它資料。
第十四條附則。
14-1本合同經(jīng)雙方簽字后，對雙方均有約束力。
14-2本合同一式八份，雙方各執(zhí)四份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
廣告位轉(zhuǎn)讓合同的效力篇十一
承租方(乙方)：_____________。
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國廣告法》《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)，經(jīng)雙方有好協(xié)商，將租賃戶外廣告位及發(fā)布事宜簽訂如下合同。
一、甲方將天成戶外廣告位正面________面積________出租給乙方并發(fā)布廣告。必須由壹品廣告公司代理發(fā)布。自________年____月____日至________年____月____日，租賃期為一年，合同期滿后，在同等條件下，乙方有優(yōu)先續(xù)約權(quán)。若乙方在合同到期前有續(xù)約的`意向，須在合同到期前30天前即________年___月___日，以書面的形式向甲方申請。否則甲方有權(quán)自行招租。
二、年租金為__________________元整，簽訂本合同時一次性交清。廣告畫面制作發(fā)布一次________________元，由乙方一次性向甲方付清。
三、質(zhì)量要求噴繪清晰、無色差、畫面拼接平整、對齊。廣告采用乙方樣稿，未經(jīng)乙方同意甲方不得改動廣告樣稿。甲方負(fù)責(zé)廣告位的安全、養(yǎng)護和維修。
四、合同如有爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，由仲裁委員會仲裁，沒有達成仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴。
本合同一式兩份，簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
廣告位轉(zhuǎn)讓合同的效力篇十二
廣告主名稱(以下稱甲方)：
廣告經(jīng)營者名稱(以下稱乙方)：
甲乙雙方根據(jù)目前媒體實際情況及《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國廣告法》、及有關(guān)規(guī)定，簽訂本合同，并共同遵守。
一、廣告項目名稱：
二、廣告設(shè)置地點：
三、廣告規(guī)格/數(shù)量：
四、發(fā)布期限：自200年月日至200年月日止。
五、廣告制作完工時限：簽訂合同收到甲方預(yù)付款后十伍個工作日內(nèi)。
六、完工驗收：
廣告制作完工后，乙方應(yīng)書面通知甲方驗收，甲方接到驗收通知書7天內(nèi)組織驗收完畢，逾期視為驗收合格。驗收標(biāo)準(zhǔn)為甲方簽署的設(shè)計稿件、噴繪小樣。
七、廣告版面、結(jié)構(gòu)圖紙設(shè)計：
雙方商定廣告版面采取下列第種方式提供;。
1.簽約時甲方提供廣告版面設(shè)計光盤一式壹份。
2.乙方按甲方意圖設(shè)計，經(jīng)由甲方認(rèn)可。
八、合同價款(不含版面設(shè)計費)：(大寫)人民幣萬圓整(壹年)(以上價格含制作費、場地費、發(fā)布費、電費、維修費、政府審批費用等)。
九、付款方式：
1.合同簽訂時，甲方支付人民幣元(計元)的定金。
2.廣告發(fā)布后經(jīng)驗收合格一個周內(nèi),甲方付清第一年余款，人民幣萬元(計元)。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
廣告位轉(zhuǎn)讓合同的效力篇十三
工程合同的效力怎么認(rèn)定?許多工程合同糾紛的審理，都是通過判斷該工程合同是否有效，而工程合同的效力分為無效的情形;部分有效，部分無效的情形;看似無效，卻有效的情形等等，下面由中國人才網(wǎng)法律編輯在本文整理介紹工程合同的效力認(rèn)定。
工程合同生效的一般條件。
一般的合同生效條件包括行為人具相應(yīng)民事行為能力;意思表示真實;不違反法律、公共利益等。而建設(shè)工程合同還應(yīng)滿足下列條件：行為人具相應(yīng)的締約能力、符合基建程序。
1、合同主體不具建筑活動主體資格;。
2、違反國家規(guī)定程序與國家批準(zhǔn)計劃;。
3、全部工程予以轉(zhuǎn)包;。
4、全部工程以分包名義轉(zhuǎn)包給第三人;。
5、總承包人私自將部分工程分包;。
6、分包單位再分包或分包單位無相應(yīng)資質(zhì)。
工程合同無效的條款。
1、建筑合同中帶資，墊資條款爭議大。一些法院認(rèn)為墊資不違反建筑法強行規(guī)定，且墊資是國際慣例，應(yīng)認(rèn)定有效;而另一些法院仍認(rèn)為墊資條款無效，但發(fā)包人應(yīng)支付墊資利息。
2、國家投資建設(shè)的重大工程，且由國家對工程款依法結(jié)算的。若承包人與發(fā)包人自行約定結(jié)算條款無效。
3、分包人與總包人約定：“總包人應(yīng)付分包人的工程款，待發(fā)包人支付給總包人后再予以支付?！边@樣的約定勢必增加社會三角債情況。法院一般不認(rèn)為該條款為附期限的法律行為，而認(rèn)定無效。
看似無效卻有效的情形。
1、簽約時未取得土地使用權(quán)證、規(guī)劃許可證、報建手續(xù)時，去補辦手續(xù)前無效;在審理期間補辦應(yīng)有效。
2、簽約時未取得土地證，但已審查被批準(zhǔn)用地，為有效。
3、超過《規(guī)劃許可證》范圍的合同是否無效，看是否違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定。
4、超越資質(zhì)締約，在滿足以下條件為有效：屬于《資質(zhì)等級標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定町上浮到建設(shè)項目要求相符的等級條件;質(zhì)量驗收合格;結(jié)算價款按原約定等級結(jié)算時合同有效。
5、跨地區(qū)承攬，未辦外來企業(yè)承包許可證的，手續(xù)不全，但不違反建筑法強行規(guī)定，仍有效。
6、應(yīng)招標(biāo)未招標(biāo)工程，發(fā)包人直接發(fā)包，承包人有相應(yīng)資質(zhì)，且已履行的，應(yīng)認(rèn)定有效。
(一)分公司或項目部對外簽訂合同的效力。
1、分公司簽訂的合同。
《合同法》第二條規(guī)定，“合同是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議?！焙贤▽τ诤螢槠渌M織沒有明確的規(guī)定，但依我國民事訴訟法的相關(guān)規(guī)定，其他組織是指合法成立、有一定的組織機構(gòu)和財產(chǎn)，但又不具備法人資格的組織，包括：(1)依法登記領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照的私營獨資企業(yè)、合伙組織;(2)依法登記領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照的合伙型聯(lián)營企業(yè);(3)依法登記領(lǐng)取我國營業(yè)執(zhí)照的中外合作經(jīng)營企業(yè)、外資企業(yè);(4)經(jīng)民政部門核準(zhǔn)登記領(lǐng)取社會團體登記證的社會團體;(5)法人依法設(shè)立并領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照的分支機構(gòu);(6)中國人民銀行、各專業(yè)銀行設(shè)在各地的分支機構(gòu);(7)中國人民保險公司設(shè)在各地的分支機構(gòu);(8)經(jīng)核準(zhǔn)登記領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、村辦企業(yè);(9)符合本條規(guī)定條件的其他組織。
根據(jù)上述規(guī)定，依法設(shè)立并領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照的分公司在總公司的授權(quán)范圍內(nèi)，其簽訂的合同是合法有效的。但是根據(jù)《公司法》第十三條的規(guī)定，“分公司不具有企業(yè)法人資格，其民事責(zé)任由公司承擔(dān)。”
這里值得注意的是，雖然分公司應(yīng)當(dāng)在總公司的授權(quán)范圍內(nèi)對外簽訂合同，但是一旦分公司超越總公司的授權(quán)簽訂合同，并不意味著該合同一定是無效，除非簽訂合同的相對方明知分公司越權(quán)仍舊與其簽訂合同。因為總公司與分公司之間的授權(quán)范圍僅對總公司與分公司之間有約束力，不能對抗善意第三人。
2、項目部簽訂的合同。
施工單位的工程項目部或者施工單位的工程處(工程隊)對外簽訂的合同往往蓋有工程項目部的章(有些是項目部技術(shù)專用章)，由于工程項目部、工程處等是施工單位的職能部門，并非是符合上述法律規(guī)定的“其他組織”，因此此類合同嚴(yán)格從法律上來說是無效的，除非項目部、工程處(工程隊)在簽訂合同時有施工單位的明確授權(quán)或者事后得到施工單位的追認(rèn)。
但是在司法實踐中這類合同往往因為符合《合同法》規(guī)定的表見代理而認(rèn)定為有效?！逗贤ā返谒氖艞l規(guī)定，“行為人沒有代理權(quán)、超越代理權(quán)或者代理權(quán)終止后以被代理人名義訂立合同，相對人有理由相信行為人有代理權(quán)的，該代理行為有效?！睋?jù)此，如果合同相對人有理由相信項目部在簽訂合同時是有代理權(quán)的，那么此類合同是有效的，因此合同產(chǎn)生的法律責(zé)任由施工單位承擔(dān)。
3、項目經(jīng)理/實際施工人簽訂的合同。
在這類合同中還有一種情形，是由項目經(jīng)理或者實際施工人對外簽訂合同，合同上既沒有公章也沒有項目部章，只有項目經(jīng)理或者實際施工人的簽字。這類合同的效力認(rèn)定要分兩種情況：其一，項目經(jīng)理如果是施工單位的職工，那么這種行為一般認(rèn)定為職務(wù)行為，對于職務(wù)行為，施工單位作為用人單位應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的責(zé)任。其二，項目經(jīng)理如果不是單位的職工，實質(zhì)上是工程實際施工人的，這類合同在司法實踐中一般因法律上成立表見代理而認(rèn)定有效。
江蘇省高級人民法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件若干問題的意見》第二十二條規(guī)定，“承包人的項目部或項目經(jīng)理以承包人名義訂立合同，債權(quán)人要求承包人承擔(dān)民事責(zé)任的，人民法院應(yīng)予支持，但承包人有證據(jù)證明債權(quán)人知道或應(yīng)當(dāng)知道項目部或者項目經(jīng)理沒有代理權(quán)限的除外?！?/p>
對于實際施工人簽訂合同，雖然目前在司法實踐中一般認(rèn)為成立表見代理，但是在理論上還是存在爭議。由于實際施工人僅僅只是掛靠在施工單位，合同的權(quán)利義務(wù)最終實際是由實際施工人承擔(dān)的，因此實際施工人是一個獨立的身份，其行為并不是代表施工單位，從實質(zhì)上來說不是代理行為或者表見代理;因為無論是代理行為還是表見代理，其最終的民事責(zé)任都應(yīng)當(dāng)是由被代理人即施工單位來承擔(dān)的。實際施工人的這種特殊身份往往在簽訂合同時已被合同相對方所掌握，并且也明知合同實際的權(quán)利義務(wù)承受人為實際施工人，但是在訴訟中合同相對方又往往基于其是實際施工人進而主張簽訂、履行合同的行為成立表見代理，在法律上是一個矛盾，值得商榷。
(二)未辦理相關(guān)手續(xù)而簽訂的建設(shè)工程施工合同的效力。
建筑項目應(yīng)當(dāng)經(jīng)過立項、申領(lǐng)國有土地使用權(quán)證、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證以及施工許可證，如果上述手續(xù)不完備，所簽訂的建設(shè)工程施工合同是否無效?這類合同的效力又是否能夠補正?目前司法實踐與各地法院對該問題均有不同的規(guī)定。
1、最高人民法院在上訴人貴州黔民水泥廠與被上訴人中國航空港建設(shè)總公司衡陽建設(shè)公司、中國航空港建設(shè)總公司建設(shè)工程施工合同糾紛案中認(rèn)為：雙方在訂立《建設(shè)工程施工合同》時，尚未取得建設(shè)用地規(guī)劃許可證和建設(shè)工程規(guī)劃許可證，應(yīng)認(rèn)定合同無效。
2、《浙江省高級人民法院民事審判第一庭關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件若干疑難問題的解答》第二條規(guī)定，“發(fā)包人未取得建設(shè)用地規(guī)劃許可證或建設(shè)工程規(guī)劃許可證，與承包人簽訂建設(shè)工程施工合同的，應(yīng)認(rèn)定合同無效;但在一審?fù)忁q論終結(jié)前取得建設(shè)用地規(guī)劃許可證和建設(shè)工程規(guī)劃許可證或者經(jīng)主管部門予以竣工核實的，可認(rèn)定有效。發(fā)包人未取得建設(shè)用地使用權(quán)證或建筑工程施工許可證的，不影響建設(shè)工程施工合同的效力?！?/p>
3、安徽省高級人民法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的指導(dǎo)意見》第七條規(guī)定，“發(fā)包人未取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證，與承包人簽訂建設(shè)工程施工合同的，應(yīng)認(rèn)定合同無效。但起訴前取得規(guī)劃許可證的，應(yīng)認(rèn)定合同有效。違反建設(shè)工程規(guī)劃許可證規(guī)定超規(guī)模建設(shè)的，所簽訂的建設(shè)工程施工合同無效，但起訴前補辦手續(xù)的，應(yīng)認(rèn)定合同有效?！?/p>
4、深圳市中級人民法院《關(guān)于建設(shè)工程合同若干問題的指導(dǎo)意見》第二條規(guī)定，“人民法院受理的建設(shè)工程施工合同糾紛，在審理過程中，一方當(dāng)事人以涉案工程未取得土地使用權(quán)或建設(shè)用地規(guī)劃許可、建設(shè)工程規(guī)劃許可主張合同無效的，在開庭前發(fā)包人仍未取得土地使用權(quán)及上述行政許可的，應(yīng)認(rèn)定施工合同無效;開庭前已經(jīng)取得土地使用權(quán)及上述行政許可，但未取得施工許可的，應(yīng)認(rèn)定施工合同有效。”
5、重慶市高級人民法院《關(guān)于當(dāng)前民事審判若干法律問題的指導(dǎo)意見》第十條規(guī)定，“有關(guān)施工許可證的規(guī)范屬于管理性規(guī)范，不是影響合同效力性的規(guī)范，是否取得施工許可證不影響合同的效力?！?/p>
6、廣東省高級人民法院《關(guān)于審理建設(shè)工程合同糾紛案件的暫行意見》第十條規(guī)定，“發(fā)包人與承包人簽訂無取得土地使用權(quán)證、無取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證、無辦理報建手續(xù)的”三無“工程建設(shè)施工合同應(yīng)確認(rèn)無效。但在審理期間已補辦手續(xù)的，應(yīng)確認(rèn)合同有效。”第十一條規(guī)定，“發(fā)包人經(jīng)審查被批準(zhǔn)用地，并已取得《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》，只是用地手續(xù)尚未辦理而未能取得土地使用權(quán)證的，不宜將因發(fā)包人的用地手續(xù)在形式上存在欠缺而認(rèn)定所簽訂的建設(shè)施工合同無效?！钡谑l規(guī)定，“違反《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》的規(guī)定，超規(guī)模建設(shè)所簽訂的建設(shè)工程合同經(jīng)批準(zhǔn)可補辦手續(xù)，且無違反其他法律規(guī)定的，應(yīng)確認(rèn)合同有效?！?/p>
廣告位轉(zhuǎn)讓合同的效力篇十四
十、違約責(zé)任：
(一)甲方無正當(dāng)理由提前收回戶外廣告位臵經(jīng)營權(quán)的，應(yīng)當(dāng)將未履行期限內(nèi)的廣告位臵經(jīng)營權(quán)出讓金還給乙方，按未履行的。
合同。
期的廣告位臵經(jīng)營權(quán)出讓金總額的10%向乙方支付違約金，并賠償由此給乙方造成的損失(損失包括廣告制作費、相關(guān)稅費、乙方遭受第三方索賠的損失)。甲方未能在乙方要求的合理返還期限內(nèi)歸還出讓金，還應(yīng)按拖欠金額的日千分之一向乙方支付違約金。合同期限到期后，甲方應(yīng)按規(guī)定及時退回履約保證金，拖欠按拖欠金額的日千分之一向乙方支付違約金。
(二)因甲方原因致使合同解除條件成立的，乙方有權(quán)單方解除合同，甲方應(yīng)將未履行期限內(nèi)的廣告位臵經(jīng)營權(quán)出讓金返還乙方，賠償由此給乙方造成的損失(損失包括廣告制作費、相關(guān)稅費、乙方遭受第三方索賠的損失)。
(三)因乙方原因致使合同解除條件成立的，甲方有權(quán)單方解除合同，乙方已交付的廣告位臵經(jīng)營權(quán)出讓金和履約保證金不予返還，乙方向甲方支付10萬元的違約金，并按尚未支付的廣告位臵經(jīng)營權(quán)出讓金總額的10%賠償甲方的損失。
(四)甲乙雙方若有一方違反合同約定，尚未達到合同解除條件的，違約方應(yīng)及時糾正并向?qū)Ψ街Ц哆`約金5萬元。
(五)乙方未能按甲方規(guī)定的形式和要求設(shè)臵廣告設(shè)施的，甲方有權(quán)責(zé)令其限期整改，若乙方不按期整改，甲方有權(quán)予以拆除，拆除及維護費用由乙方承擔(dān)。
(六)因乙方原因致使廣告設(shè)施損壞或被認(rèn)定處于不安全狀態(tài)時，經(jīng)甲方催告修復(fù)，乙方仍未修復(fù)的，甲方有權(quán)組織維修，維修費用由乙方承擔(dān)，并按維修費的50%向甲方支付違約金。
十一、不能歸責(zé)于甲、乙雙方原因造成本合同不能履行，甲方應(yīng)當(dāng)將未履行期限內(nèi)的廣告位臵經(jīng)營權(quán)出讓金返還給乙方，并積極協(xié)助乙方向第三方索賠。
十二、戶外廣告位臵經(jīng)營權(quán)出讓期限屆滿或合同解除的條件成立而終止合同，戶外廣告位臵經(jīng)營權(quán)由甲方收回，乙方的戶外廣告經(jīng)營權(quán)隨即終止。
十三、雙方對由于自然災(zāi)害等不可抗力造成的部分或全部不能履行本合同時不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)在條件允許下采取一切必要的補救措施以減少因不可抗力造成的損失。若因一方遲延履行職責(zé)而造成損失的，不能免除其責(zé)任。
十四、廣告設(shè)施的制作應(yīng)嚴(yán)格按《泉州市城市戶外廣告、招牌設(shè)施管理暫行規(guī)定》、《泉州市戶外廣告招牌設(shè)臵技術(shù)規(guī)定(試行)》和《泉州市戶外廣告招牌設(shè)臵技術(shù)規(guī)定(試行)》的要求實施。
十五、因履行本合同發(fā)生爭議，由爭議雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按本條第2項規(guī)定的方式解決：
1、提交泉州市仲裁委員會仲裁;。
2、依法向甲方所在地人民法院起訴。
十六、本合同一式肆份，附件、《公開競價文件》(編號qt20xx001)、《成交確認(rèn)書》等具有同等法律效力，泉州市市政公用事業(yè)管理局、交通運輸集團、甲方、乙方各執(zhí)壹份。
十七、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商進行修正、補充或變更。雙方商議的修正、補充或變更須經(jīng)泉州市市政公用事業(yè)管理局同意，雙方授權(quán)代表簽字后生效。
十八、本合同自雙方簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方：
法人代表：
地址：
開戶銀行：
賬號：
電話：
乙方：
法人代表：
地址：
電話：
甲、乙雙方，根據(jù)《中華人民共和國廣告法》，《中華人民共和國合同法》及中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著互惠互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就乙方承包甲方所轄高速路t型廣告牌經(jīng)營權(quán)事宜達成如下協(xié)議，以資共同遵守。
第一條：承包的廣告牌共塊，正陽至兩河高速路路段，分別位于，規(guī)格：，面積合計：平方米;甲方擁有上述廣告牌唯一合法產(chǎn)權(quán)及合法經(jīng)營權(quán)。
第二條：廣告牌經(jīng)營權(quán)承包時間自年月日至年月日止。
第四條：付款方式：
第五條：甲方應(yīng)履行義務(wù)。
1、甲方根據(jù)實際需要對乙方所承包的廣告牌定期進行維護。廣告牌在使用過程中因為質(zhì)量問題或因自然破壞力發(fā)生損壞，由甲方負(fù)責(zé)維修。
2、甲方負(fù)責(zé)配合乙方完成廣告發(fā)布審批手續(xù)。若因甲方原因造成乙方不能正常辦理廣告發(fā)布手續(xù)，相關(guān)法律責(zé)任及經(jīng)濟損失由甲方承擔(dān)。
第六條：乙方應(yīng)履行義務(wù)。
1、乙方所承包的廣告牌，由乙方自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧;。
3、乙方在經(jīng)營過程中所發(fā)生的安全等一切事故，由乙方自行承擔(dān)責(zé)任(注：因甲方廣告牌質(zhì)量問題所造成的安全等一切事故其相關(guān)責(zé)任由甲方承擔(dān))。
4、廣告牌在使用過程中不是因為質(zhì)量問題或因自然破壞力發(fā)生損壞，由乙方負(fù)責(zé)維修。
5、乙方在廣告牌租賃經(jīng)營過程中，與承租方的簽約年限不能超過乙方所承包經(jīng)營權(quán)年限。
6、乙方與承租方所簽訂的合同，不能以甲方名義簽訂。
第七條：承包期滿時如乙方需要繼續(xù)承包，須提前2個月向甲方提出申請，甲方在合同期滿前1個月向乙方正式作出答復(fù)。
第八條：任何一方提出解除、終止合同，均需提前1個月以書面形式通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商后終止合同書。
第九條：除戰(zhàn)爭、地震等非可抗因素導(dǎo)致乙方廣告牌不能使用外，甲方有責(zé)任保證乙方廣告位正常使用。若因高發(fā)司、市政規(guī)劃要求及甲方原因?qū)е乱曳綇V告位無法正常使用，甲方可在其經(jīng)營管理的區(qū)域內(nèi)另外指定廣告牌供乙方經(jīng)營，同時從廣告牌無法使用之日起返還乙方剩余的費用，另簽補充合同。
第十條：本合同簽訂后的變更須以雙方法定代表人(或授權(quán)代理人)正式訂立書面變更協(xié)議的方式進行;任何未經(jīng)另一方簽字認(rèn)可的變更通知均不發(fā)生合同變更的效力。
第十一條：甲乙雙方必須信守合同，任何一方違反本合同的規(guī)定，違約方須向?qū)Ψ浇患{年度租金的10%作為違約金。
第十二條：本合同未盡事項，由甲、乙雙方另行議定，并以書面形式簽訂《補充協(xié)議》。補充協(xié)議與本合同不一致的，以補充協(xié)議為準(zhǔn)。
第十三條：本合同在履行中發(fā)生爭議時，甲、乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成時，經(jīng)甲、乙雙方同意，可向相關(guān)部門提出仲裁或向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。
第十四條：本合同一式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份，均具同等法律效力。甲乙雙方簽字、蓋章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
共
2
頁，當(dāng)前第。
2
頁
1
2
廣告位轉(zhuǎn)讓合同的效力篇十五
簡介:基層法院法官,法律本科,取得法律資格證書,現(xiàn)工作于安徽省蕪湖縣人民法院,曾從事過民事,行政,商事,立案等工作.能守住清貧,善于孤獨.業(yè)余時間擅長寫點理論研討文章,許多不太成熟的觀點在實踐中未得到應(yīng)用,但仍然堅持把它寫出來,以待時間檢驗.本博所有文章除特別說明外,皆為原創(chuàng),若需,請與本人聯(lián)系.
[案例]:原、被告于元月5日簽訂了一份房屋買賣契約，契約約定，被告將自己所有的四間房屋、豬籠、廁所等房前屋后的宅基地全部出售給被告，價款為人民幣13000元；契約還約定，被告將其戶所承包的4.83畝農(nóng)田全部永久性無償轉(zhuǎn)讓給原告承包。此后，原、被告雙方按約定履行了各自的義務(wù)。原告從此開始在受讓經(jīng)營的土地上進行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。原告還將戶籍從宣城市遷入蕪湖縣某組。原告將戶籍遷出后，原告原籍村里將其原來承包的土地收回并已發(fā)包給本村其他村民承包。
4.83畝土地共分三塊），并在其中二塊土地上播種小麥，導(dǎo)致原告無法耕種，訴爭的4.83畝土地，現(xiàn)原告實際占有其中一塊，被告占有其中兩塊。原告認(rèn)為自己已經(jīng)取得該土地的合法承包經(jīng)營權(quán)，被告的行為侵害了原告的合法權(quán)益，遂向本院提起訴訟，請求判令被告立即停止侵害，并賠償因此造成的損失。原、被告達成房屋出售及土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議后，村委會的臨聘文書王某填寫了一份與被告編號相同日期相同的《農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)證》，該證除了將承包方戶主姓名變更為原告外，其余記載事項與被告持有的農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)證相同，在鎮(zhèn)農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理站登記簿上，土地承包經(jīng)營權(quán)人（戶）未進行任何變更，亦未發(fā)生轉(zhuǎn)包備案事實。
案件審理過程中，被告提出反訴，請求解除原、被告于20元月5日簽訂的農(nóng)村土地轉(zhuǎn)讓條款。[審判]:蕪湖縣法院經(jīng)審理后判決:變更原告與被告年1月5日簽訂的關(guān)于農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)永久性無償轉(zhuǎn)讓條款。在第二輪土地承包期內(nèi)，原告享有4.83畝農(nóng)地中的一塊地約1.2畝土地承包經(jīng)營權(quán)，被告享有4.83畝農(nóng)地中的兩塊約3.6畝地承包經(jīng)營權(quán)。
[分歧]:本案在審理過程中，對土地承包經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓條款的效力存在三種意見：
一、轉(zhuǎn)讓條款有效。協(xié)議是雙方真實意思表示，協(xié)議簽訂后，雙方均履行了主要義務(wù)，原告也因此將戶籍遷入成為承包土地所在地集體組織成員。此后，村里的承包地分戶登記表，農(nóng)業(yè)納稅證明通知書、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督卡及種糧補貼儲蓄卡都登記于原告名下，并履行了相關(guān)農(nóng)業(yè)稅費交納義務(wù)。雖然原告取得的農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)證不能作為認(rèn)定原告享有土地承包經(jīng)營權(quán)的依據(jù)，但是鑒于被告在村里任書記這一特殊職務(wù)，作為發(fā)包方應(yīng)該知道原被告之間轉(zhuǎn)讓承包地的行為，以承包方未經(jīng)發(fā)包發(fā)同意為由否認(rèn)轉(zhuǎn)讓合同的效力顯然與事實不符。因此雙方的轉(zhuǎn)讓條款未違反法律規(guī)定，合法有效。
二、轉(zhuǎn)讓條款無效。承包土地是農(nóng)民的生存之本，農(nóng)民失去土地即意味著將失去生存的基本保障。因此，農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)的流轉(zhuǎn)應(yīng)當(dāng)遵循依法、有償?shù)脑瓌t。而對于承包經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓的規(guī)定更加嚴(yán)格，只有在承包方有穩(wěn)定的非農(nóng)職業(yè)或者有穩(wěn)定的收入來源的前提下，經(jīng)承包方申請和發(fā)包方同意，才可以轉(zhuǎn)讓農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)。而本案被告顯然不具備上述條件。所以，原被告雖然簽訂了轉(zhuǎn)讓條款，但原告未能舉證證明事先經(jīng)過發(fā)包方同意或者經(jīng)過申請，發(fā)包方拖延表態(tài)，雖然原告直接向發(fā)包方交納各項費用，這只是發(fā)包方為便于收取土地稅費，簡化繳費程序的一種方式，而且鎮(zhèn)農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理站作為土地承包主管部門證明訴爭土地至今承包經(jīng)營權(quán)人未進行任何變更。因此轉(zhuǎn)讓條款無效。三、轉(zhuǎn)讓條款可變更。根據(jù)最高人民法院關(guān)于審理涉及農(nóng)村土地承包糾紛案件適用法律問題的解釋第十六條的規(guī)定，因承包方不收取流轉(zhuǎn)價款或者向?qū)Ψ街Ц顿M用的約定產(chǎn)生糾紛，當(dāng)事人協(xié)商變更無法達成一致，且繼續(xù)履行又顯失公平的，人民法院可以根據(jù)發(fā)生變更的客觀情況，按照公平原則處理。安徽省實施《中華人民共和國農(nóng)村土地承包法》辦法第三十七條規(guī)定，承包土地流轉(zhuǎn)后，因國家重大政策調(diào)整導(dǎo)致合同內(nèi)容顯失公平的，經(jīng)雙方協(xié)商可以對合同條款作相應(yīng)的修改。協(xié)商不成的，按照土地承包經(jīng)營權(quán)糾紛處理。從以上規(guī)定可以得出，在土地流轉(zhuǎn)合同糾紛中，因情勢變更而導(dǎo)致合同顯失公平的，人民法院可以按照公平原則變更或解除合同。本案中，原被告之間簽訂無償轉(zhuǎn)讓承包地條款后，已經(jīng)履行了主要義務(wù)，但尚未完成土地經(jīng)營權(quán)變更登記，合同仍在履行之中。2004年以來，國家相繼出臺了一系列扶持糧食生產(chǎn)、促進農(nóng)民增收的措施，逐步取消了農(nóng)業(yè)稅，并對種糧農(nóng)民直接補貼。國家“一免兩補”惠農(nóng)政策的出臺，使原本在農(nóng)業(yè)稅不免不補，而且還要交納統(tǒng)籌和提留費的合同基礎(chǔ)發(fā)生了不可歸責(zé)當(dāng)事人意考慮到本案原告已將戶籍遷入爭議土地的村民組，因此適宜對合同進行變更。根據(jù)原、被家庭成員狀況，原、被告對現(xiàn)在所占有的土地分[評析]:筆者認(rèn)為,原、被告簽訂的土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓條款（協(xié)議）成立，但還沒有生效。理由如下：《合同法》第四十四條規(guī)定：“依法成立的合同，自成立時生效。法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)、登記等手續(xù)生效的，依照其規(guī)定?！?/p>
合同成立和合同生效是兩個相對獨立的概念。兩者之區(qū)別主要表現(xiàn)在以下四個方面：
第一，合同成立是解決合同是否存在的問題，而合同生效是解決合同效力的問題；
第三，合同不成立的后果僅僅表現(xiàn)為當(dāng)事人之間產(chǎn)生的民事賠償責(zé)任，一般為締約過失責(zé)任。而合同無效的后果除了承擔(dān)民事責(zé)任之外，還可能應(yīng)承擔(dān)行政或刑事責(zé)任；第四，合同不成立，僅涉及合同當(dāng)事人之間的合同問題，當(dāng)未形成合同時，不會引起國家行政干預(yù)。而對于合同無效問題，如果屬于合同內(nèi)容違法時，即使當(dāng)事人不作出合同無效的主張，國家行政也會作出干預(yù)?！掇r(nóng)村土地承包法》第三十七條規(guī)定：“土地承包經(jīng)營權(quán)采取轉(zhuǎn)包、出租、互換、轉(zhuǎn)讓或者其他方式流轉(zhuǎn)，當(dāng)事人雙方應(yīng)當(dāng)簽訂書面合同。采取轉(zhuǎn)讓方式流轉(zhuǎn)的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)發(fā)包方同意；采取轉(zhuǎn)包、出租、互換或者其他方式流轉(zhuǎn)的，應(yīng)當(dāng)報發(fā)包方備案”。也就是說土地使用權(quán)可以依法轉(zhuǎn)讓，形式要件上要簽訂書面合同，實質(zhì)要件上還要經(jīng)發(fā)包方同意后，才能生效。發(fā)包方同意的方式也即是農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理站作為土地承包主管部門辦理土地承包經(jīng)營人變更登記，未辦理變更登記的，視為發(fā)包方未同意。土地是農(nóng)民的生存之本，農(nóng)民失去土地即意味著將失去生存的基本保障，正因為土地對農(nóng)民的重要性，決定了發(fā)包方是否同意轉(zhuǎn)讓必須謹(jǐn)慎，發(fā)包方的同意必須采取明示的態(tài)度，不應(yīng)采取推定、默示的方式。最高人民法院《審理涉及農(nóng)村土地承包糾紛案件適用法律的解釋》規(guī)定，采用轉(zhuǎn)讓方式流轉(zhuǎn)土地使用權(quán)的，未經(jīng)發(fā)包方同意轉(zhuǎn)讓合同無效。也就是未經(jīng)變更登記不發(fā)生農(nóng)村承包土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓的效力。
《物權(quán)法》也作出了類似的規(guī)定，農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)屬于用益物權(quán)的一種。不動產(chǎn)物權(quán)的設(shè)立、變更、轉(zhuǎn)讓和消滅，經(jīng)依法登記，發(fā)生效力；未經(jīng)登記，不發(fā)生效力。
本案中，原、被告達成土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議后，村委會的臨聘文書王某雖填寫了一份與被告編號相同日期相同的《農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)證》，但該證除了將承包方戶主姓名變更為原告外，其余記載事項與被告持有的農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)證相同，鎮(zhèn)農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理站也證明，原告與被告簽訂農(nóng)村土地承包轉(zhuǎn)讓合同后，至今承包經(jīng)營權(quán)人（戶）未進行任何變更。王某也作為本案的證人證實，當(dāng)初為原告辦理《農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)證》時，未征得村委會同意，也即是說原、被告簽訂的土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議未經(jīng)發(fā)包方同意，故該土地轉(zhuǎn)讓條款未生效。
本案爭議的解決方式。原告要想訴訟請求得到支持，必須先要求被告履行土地轉(zhuǎn)讓條款，征得村委會明示同意后，共同到鎮(zhèn)農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理站辦理土地承包經(jīng)營權(quán)人（戶）變更登記。若被告拒絕，可要求其承擔(dān)締約過失責(zé)任。
被告以本案土地轉(zhuǎn)讓條款未經(jīng)登記，要求解除轉(zhuǎn)讓條款的理由也不成立，被告可以情勢變更為由，與原告協(xié)商變更條款內(nèi)容，原告若不同意，可向法院提起訴訟，法院可采取第三種意見作出本案判決。
廣告位轉(zhuǎn)讓合同的效力篇十六
引導(dǎo)語：經(jīng)營合同有租賃經(jīng)營合同、承包經(jīng)營合同、特許經(jīng)營合同之說，就是與經(jīng)營項目和性質(zhì)有關(guān)而簽訂的合同，是合同的一種表現(xiàn)形式。今天，小編為大家整理了關(guān)于廣告經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓合同范本，歡迎閱讀與參考!
甲方：________
乙方：能獨立承擔(dān)民事法律責(zé)任的公司或個人
甲方愿把________網(wǎng)上所有廣告經(jīng)營權(quán)授予乙方，乙方也愿意接受________網(wǎng)廣告經(jīng)營權(quán)。因此，考慮到上述情況，雙方特簽署合同和協(xié)議，并出于其它方面的考慮一致同意合同和協(xié)議應(yīng)當(dāng)寫得周到細(xì)致，雙方達成的協(xié)議如下：
第一條 專署權(quán)利
甲方愿意授權(quán)乙方獨家推銷其網(wǎng)站上所有廣告的權(quán)利。甲方不得同意、授權(quán)、許可其他任何人或法人主體訂立、出售或代理促銷甲方之協(xié)議。
第二條 乙方承擔(dān)的義務(wù)
除了上面提到的以外，乙方還同意：
a、本協(xié)議有效期內(nèi)并只有在執(zhí)行本協(xié)議時，乙方將向甲方提供用html/ java語言或其它適當(dāng)?shù)恼Z言制作的鏈接程序，甲方應(yīng)當(dāng)用適當(dāng)?shù)姆绞綄⑵浼拥郊追降乃袕V告位置上(甲方對這些鏈接程序沒有任何專利、產(chǎn)權(quán)或利益，其中包括知識產(chǎn)權(quán))
b、乙方將盡最大的努力，以雙方擬訂的具市場競爭力的合理廣告價格和折扣，向廣告商銷售上述網(wǎng)址的網(wǎng)頁上的廣告位。
c、乙方應(yīng)事先避免違法的廣告刊登，并通過電子郵件把乙方已經(jīng)征集到將在上述網(wǎng)址網(wǎng)頁上登載的新廣告通知甲方，并盡量尊重甲方根據(jù)下面第三條d款規(guī)定，作出的拒絕任何不合法廣告的決定。
d、通過乙方鏈接程序(tag)，乙方將提供實時的廣告報告給甲方，同時甲方也可自行上網(wǎng)查詢，以便乙方有效地控制廣告登載到其網(wǎng)頁的次數(shù)及所得收入。所有乙方提供的報告，包括數(shù)據(jù)、統(tǒng)計資料或交易分析，均屬于乙方及甲方的共同資產(chǎn)。
e、乙方同意向甲方提交：
2、乙方應(yīng)在每月30日之前收到甲方根據(jù)乙方提供的月報表的發(fā)票;
3、乙方應(yīng)于每月30日，支付60天之前該月的甲方該得的款項。
f、在行政管理、銷售和技術(shù)崗位上安排稱職的人員有效地執(zhí)行本協(xié)議的條款。
第三條 甲方承擔(dān)的義務(wù)
甲方同意：
a、在本協(xié)議有效期內(nèi)，它將盡最大努力以跟該公司目的相一致的方式繼續(xù)和保持上述網(wǎng)站和網(wǎng)頁。
b、在上述網(wǎng)站的每個網(wǎng)頁的廣告位上插進上述鏈接程序(tag)，確保當(dāng)上述網(wǎng)頁以800*600的解析度顯示帶有上述鏈接程序的廣告時，在上述網(wǎng)站的每個相應(yīng)的網(wǎng)頁上能清楚地完全看到。
c、廣告的效果和結(jié)果將以乙方提供的廣告管理軟件系統(tǒng)作出的報告為準(zhǔn)。
d、在上述網(wǎng)站的主頁上插進帶有乙方標(biāo)識的按扭，向潛在的廣告商指明乙方獨家代理促銷本網(wǎng)站之所有廣告位。
e、在得到新廣告通知之后，如果甲方對新廣告有任何反對意見的話，必須在接到新廣告通知之后的一個工作日之內(nèi)通知乙方。如果不能及時告知對新廣告的反對意見，那么，在甲方把反對意見告知乙方之前都將被認(rèn)為是甲方同意登載這些新廣告。乙方在收到甲方的反對意見之后的一個工作日之內(nèi)撤銷這些新廣告。
f、甲方向乙方提供有關(guān)用戶、瀏覽者、庫存量、使用報告、評估和用戶研究、傳送、統(tǒng)計要求的信息以及有關(guān)甲方的其它信息，乙方將適當(dāng)?shù)乩眠@些信息來推銷廣告。
h、甲方應(yīng)按照與乙方雙方擬定的具市場競爭力的合理廣告價格和折扣，作為向廣告主收取推銷本網(wǎng)站的廣告位的費用。
第四條 廣告費
于本協(xié)議執(zhí)行期間，乙方所招攬的廣告主因刊登廣告于本網(wǎng)站所應(yīng)支付的廣告費用，均應(yīng)直接由乙方向廣告主收全。
乙方應(yīng)將廣告主其他廣告活動之廣告收入，付給其中50%之廣告所得予甲方。
第五條 知識產(chǎn)權(quán)
乙方根據(jù)這一協(xié)議使用的所有硬件、軟件、程序、密碼、商品名、技術(shù)、知識產(chǎn)權(quán)、許可證、專利、商標(biāo)、技術(shù)知識和經(jīng)營過程(統(tǒng)稱乙方技術(shù))仍然是乙方獨家的產(chǎn)權(quán)。甲方對乙方的這些獨家產(chǎn)權(quán)沒有任何權(quán)利、稱謂權(quán)或利益。在本協(xié)議終止時，雙方應(yīng)馬上歸還除了本協(xié)議規(guī)定可以保留的所有屬于對方的信息、文件、手冊和其它材料。
第六條 保密
乙方和甲方互相向?qū)Ψ阶鞒霰ＷC，任何一方都不向(受本協(xié)議條款約束的本公司有權(quán)知道的雇員和董事以及有必要知道的'分公司雇員和董事以外的)任何第三方透露有關(guān)這一協(xié)議條款的信息或?qū)Ψ秸J(rèn)為不公開的保密信息，除非：
c、為了行使其跟本協(xié)議不相矛盾的權(quán)利;
e、跟乙方或甲方的融資、兼并、合并或股票銷售有關(guān)的不得不透露的信息。
應(yīng)當(dāng)保密或有理由應(yīng)當(dāng)保密的信息或?qū)＠ǎ⒉幌抻?，有關(guān)乙方網(wǎng)絡(luò)、銷售、成本和其它未公布的財政信息、產(chǎn)品和經(jīng)營計劃、設(shè)計規(guī)劃、營銷數(shù)據(jù)資料和贊助者的信息，但不包括下述信息：
1、已經(jīng)通過合法途徑獲得的信息或由一方獨立開發(fā)的信息;
2、公開材料中已經(jīng)透露的信息;
3、公眾已經(jīng)普遍知道的信息;
4、已經(jīng)通過合法途徑從第三方獲得的信息;或者
5、法律要求透露的信息。
第七條 期限
本協(xié)議的期限應(yīng)從協(xié)議生效之日，公元___年___月___日起至___年___月___日止，為期一年，當(dāng)任何一方?jīng)]有在協(xié)議期滿前一個月前對他方提出終止協(xié)議的書面通知，本協(xié)議視為雙方自期限截止時再自動續(xù)約一年。
第八條 網(wǎng)站和廣告的內(nèi)容
甲乙雙方保證并同意，不包括或通過上述網(wǎng)址或網(wǎng)頁提供任何被認(rèn)為或可能被認(rèn)為屬于下述內(nèi)容的材料，也保證并同意：
1、中國或當(dāng)?shù)胤纱_定為誹謗、色情、淫穢或誣蔑的內(nèi)容;
3、侵犯任何第三方公眾形象或隱私的內(nèi)容;
甲方保證并同意，在經(jīng)營其網(wǎng)址和網(wǎng)頁方面遵守各種各種法律、法令、法規(guī)和規(guī)定。
第九條 不得棄權(quán)
本協(xié)議不能放棄、修正、讓與或轉(zhuǎn)讓，除非有甲方和乙方一致同意并簽字的那種書面協(xié)議。甲方同意，如果它要讓與或轉(zhuǎn)讓本協(xié)議，它將使該繼承者或承讓者承擔(dān)本協(xié)議規(guī)定甲方應(yīng)承擔(dān)的所有義務(wù)。因此，任何讓與、轉(zhuǎn)讓或繼承都不能免除本協(xié)議規(guī)定甲方應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)。
第十條 違約責(zé)任
雙方都必須按照協(xié)議的內(nèi)容執(zhí)行。如有違約，違約方應(yīng)向非違約方承擔(dān)所有的經(jīng)濟損失和相應(yīng)的法律責(zé)任。
第十一條 管轄法律
本協(xié)議受適用于在中國簽署和執(zhí)行的合同的中國法律管轄并根據(jù)這些中國法律進行解釋，不考慮法律沖突的原則。
第十二條 通知
本協(xié)議要求或允許送達的所有通知都應(yīng)該是書面通知，可以按后面列出的通信地址通過派人送達、電傳、一級掛號郵寄送達。
第十三條 協(xié)議的完整性
本協(xié)議為一完整之協(xié)議，取代本協(xié)議簽立前雙方以前所簽立的所有協(xié)議。
甲方：乙方： 有限公司
代表簽字：代表簽字：
地址：地址：
日期：日期：
廣告位轉(zhuǎn)讓合同的效力篇十七
[09司考真題卷三第11題]：關(guān)于合同解除的表述，下列哪一選項是正確的？
a．贈與合同的贈與人享有任意解除權(quán)。
b．承攬合同的承攬人享有任意解除權(quán)。
c．沒有約定保管期間保管合同的保管人享有任意解除權(quán)。
d．居間合同的居間人享有任意解除權(quán)。
答案：c。
（14）張某、方某共同出資，分別設(shè)立甲公司和丙公司。3月1日，甲公司與乙公司簽訂了開發(fā)某房地產(chǎn)項目的《合作協(xié)議一》，約定如下：“甲公司將丙公司10%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙公司，乙公司在協(xié)議簽訂之日起三日內(nèi)向甲公司支付首付款4000萬元，尾款1000萬元在次年3月1日之前付清。首付款用于支付丙公司從某國土部門購買a地塊土地使用權(quán)。如協(xié)議簽訂之日起三個月內(nèi)丙公司未能獲得a地塊土地使用權(quán)致雙方合作失敗，乙公司有權(quán)終止協(xié)議?！?/p>
《合作協(xié)議一》簽訂后，乙公司經(jīng)甲公司指示向張某、方某支付了4000萬元首付款。張某、方某配合甲公司將丙公司的10%的股權(quán)過戶給了乙公司。
205月1日，因張某、方某未將前述4000萬元支付給丙公司致其未能向某國土部門及時付款，a地塊土地使用權(quán)被收回掛牌賣掉。
年6月4日，乙公司向甲公司發(fā)函：“鑒于土地使用權(quán)已被國土部門收回，故我公司終止協(xié)議，請貴公司返還4000萬元?！奔坠井?dāng)即回函：“我公司已把股權(quán)過戶到貴公司名下，貴公司無權(quán)終止協(xié)議，請貴公司依約支付1000萬元尾款?！?/p>
2013年6月8日，張某、方某與乙公司簽訂了《合作協(xié)議二》，對繼續(xù)合作開發(fā)房地產(chǎn)項目做了新的安排，并約定：“本協(xié)議簽訂之日，《合作協(xié)議一》自動作廢?！倍」窘?jīng)甲公司指示，向乙公司送達了《承諾函》：“本公司代替甲公司承擔(dān)4000萬元的返還義務(wù)。”乙公司對此未置可否。
關(guān)于甲公司的回函，下列表述正確的是：
a.甲公司對乙公司解除合同提出了異議。
b.甲公司對乙公司提出的異議理由成立。
c.乙公司不向甲公司支付尾款構(gòu)成違約。
d.乙公司可向甲公司主張不安抗辯權(quán)拒不向甲公司支付尾款。
【正確答案】a。
【答案解析】選項a正確，選項b錯誤。乙公司根據(jù)《合同法》第九十六條第一款的規(guī)定向甲公司行使約定解除權(quán)，甲公司回函拒絕，是對乙公司解除合同提出的異議，但該異議理由不成立。
選項c.d錯誤。本案中，在乙公司解除合同的通知達到甲公司時合同已解除。因此，乙公司拒絕支付尾款不構(gòu)成違約。《合同法》第六十八條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)先履行債務(wù)的當(dāng)事人，有確切證據(jù)證明對方有下列情形之一的，可以中止履行：（一）經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化；（二）轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、抽逃資金，以逃避債務(wù)；（三）喪失商業(yè)信譽；（四）有喪失或者可能喪失履行債務(wù)能力的其他情形。當(dāng)事人沒有確切證據(jù)中止履行的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。據(jù)此可知，主張不安抗辯權(quán)的主體是履行順序在先的`一方當(dāng)事人，在本案中，乙公司支付尾款履行順序在后，不能主張不安抗辯權(quán)。
b市的京發(fā)公司與t市的薊門公司簽訂了一份海鮮買賣合同，約定交貨地在t市，并同時約定“涉及本合同的爭議，提交s仲裁委員會仲裁?！本┌l(fā)公司收貨后，認(rèn)為海鮮等級未達到合同約定，遂向s仲裁委員會提起解除合同的仲裁申請，仲裁委員會受理了該案。在仲裁規(guī)則確定的期限內(nèi)，京發(fā)公司選定仲裁員李某作為本案仲裁庭的仲裁員，薊門公司未選定仲裁員，雙方當(dāng)事人也未共同選定第三名仲裁員，s仲裁委主任指定張某為本案仲裁庭仲裁員、劉某為本案首席仲裁員，李某、張某、劉某共同組成本案的仲裁庭，仲裁委向雙方當(dāng)事人送達了開庭通知。
開庭當(dāng)日，薊門公司未到庭，也未向仲裁庭說明未到庭的理由。仲裁庭對案件進行了審理并作出缺席裁決。在評議裁決結(jié)果時，李某和張某均認(rèn)為薊門公司存在嚴(yán)重違約行為，合同應(yīng)解除，而劉某認(rèn)為合同不應(yīng)解除，拒絕在裁決書上簽名。最終，裁決書上只有李某和張某的簽名。
s仲裁委員會將裁決書向雙方當(dāng)事人進行送達時，薊門公司拒絕簽收，后薊門公司向法院提出撤銷仲裁裁決的申請。
98.關(guān)于本案中仲裁庭組成，下列說法正確的是（）。
a.京發(fā)公司有權(quán)選定李某為本案仲裁員。
b.仲裁委主任有權(quán)指定張某為本案仲裁員。
c.仲裁委主任有權(quán)指定劉某為首席仲裁員。
d.本案仲裁庭的組成合法。
【答案】abcd。
【考點】仲裁庭的組成。
【解析】《仲裁法》第三十一條第一款規(guī)定，當(dāng)事人約定由三名仲裁員組成仲裁庭的，應(yīng)當(dāng)各自選定或者各自委托仲裁委員會主任指定一名仲裁員，第三名仲裁員由當(dāng)事人共同選定或者共同委托仲裁委員會主任指定。第三名仲裁員是首席仲裁員。該法第三十二條規(guī)定，當(dāng)事人沒有在仲裁規(guī)則規(guī)定的期限內(nèi)約定仲裁庭的組成方式或者選定仲裁員的，由仲裁委員會主任指定。據(jù)此可知，本案仲裁庭的組成是合法的。
99.關(guān)于本案的裁決書，下列表述正確的是（）。
a.裁決書應(yīng)根據(jù)仲裁庭中的多數(shù)意見，支持京發(fā)公司的請求。
b.裁決書應(yīng)根據(jù)首席仲裁員的意見，駁回京發(fā)公司的請求。
c.裁決書可支持京發(fā)公司的請求，但必須有首席仲裁員的簽名。
d.無論薊門公司是否簽收，裁決書自作出之日起生效。
【答案】ad。
【考點】仲裁裁決書。
【解析】選項a正確，選項b錯誤?！吨俨梅ā返谖迨龡l規(guī)定，裁決應(yīng)當(dāng)按照多數(shù)仲裁員的意見作出，少數(shù)仲裁員的不同意見可以記入筆錄。仲裁庭不能形成多數(shù)意見時，裁決應(yīng)當(dāng)按照首席仲裁員的意見作出。本案中，三名仲裁員中有兩名仲裁員認(rèn)為合同應(yīng)解除，因此，應(yīng)按照多數(shù)仲裁員的意見，支持京發(fā)公司的請求。
選項c錯誤。《仲裁法》第五十四條規(guī)定，裁決書應(yīng)當(dāng)寫明仲裁請求、爭議事實、裁決理由、裁決結(jié)果、仲裁費用的負(fù)擔(dān)和裁決日期。當(dāng)事人協(xié)議不愿寫明爭議事實和裁決理由的，可以不寫。裁決書由仲裁員簽名，加蓋仲裁委員會印章。對裁決持不同意見的仲裁員，可以簽名，也可以不簽名。據(jù)此可知，首席仲裁員持不同意見時，可以簽名，也可以不簽名。選項d正確?！吨俨梅ā返谖迨邨l規(guī)定，裁決書自作出之日起發(fā)生法律效力。
100.關(guān)于薊門公司撤銷仲裁裁決的申請，下列表述正確的是（）。
a.薊門公司應(yīng)向s仲裁委所在地中院提出申請。
b.法院應(yīng)適用普通程序?qū)徖碓摮蜂N申請。
c.法院可以適用法律錯誤為由撤銷s仲裁委的裁決。
d.法院應(yīng)以缺席裁決違反法定程序為由撤銷s仲裁委的裁決。
【答案】a。
【考點】仲裁裁決的撤銷。
【解析】選項a正確。根據(jù)《仲裁法》第五十八條的規(guī)定，當(dāng)事人申請撤銷仲裁裁決的，可以向仲裁委員會所在地的中級人民法院提出申請。
選項b錯誤?！吨俨梅ń忉尅返诙臈l規(guī)定，當(dāng)事人申請撤銷仲裁裁決的案件，人民法院應(yīng)當(dāng)組成合議庭審理，并詢問當(dāng)事人。根據(jù)《民事訴訟法》第一百五十七條第二款的規(guī)定，當(dāng)事人可以合意將應(yīng)當(dāng)適用普通程序?qū)徖淼陌讣s定適用簡易程序?qū)徖怼?jù)此可知，當(dāng)事人可以約定此案適用簡易程序?qū)徖怼?/p>
（二）裁決的事項不屬于仲裁協(xié)議的范圍或者仲裁委員會無權(quán)仲裁的；（三）仲裁庭的組成或者仲裁的程序違反法定程序的；（四）裁決所根據(jù)的證據(jù)是偽造的；（五）對方當(dāng)事人隱瞞了足以影響公正裁決的證據(jù)的；（六）仲裁員在仲裁該案時有索賄受賄，徇私舞弊，枉法裁決行為的。人民法院經(jīng)組成合議庭審查核實裁決有前款規(guī)定情形之一的，應(yīng)當(dāng)裁定撤銷。據(jù)此可知，“適用法律錯誤”不是撤銷仲裁裁決的法定事由，法院不能以此為由撤銷s仲裁委的裁決。
選項d錯誤?！吨俨梅ā返谒氖l第二款規(guī)定，被申請人經(jīng)書面通知，無正當(dāng)理由不到庭或者未經(jīng)仲裁庭許可中途退庭的，可以缺席裁決。本案中，仲裁委向雙方當(dāng)事人送達了開庭通知，薊門公司無正當(dāng)理由不到庭，仲裁委可以缺席裁決。因此，法院不能以缺席裁決違反法定程序為由撤銷s仲裁委的裁決。
廣告位轉(zhuǎn)讓合同的效力篇十八
現(xiàn)甲方將********沿途4塊廣告牌所有權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方，為了維護雙方的合法權(quán)益，現(xiàn)將有關(guān)事項協(xié)議如下：
2、甲方所轉(zhuǎn)讓的四塊廣告牌應(yīng)為根據(jù)法律規(guī)定的程序所取得出讓所有權(quán)的，并同意將本協(xié)議約定廣告牌的所有權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方;乙方一次性支付轉(zhuǎn)讓金為人民幣***元。
3、簽署本協(xié)議后乙方愿意先支付轉(zhuǎn)讓金***元，由甲方到相關(guān)部門負(fù)責(zé)辦理所有審批手續(xù)。甲方應(yīng)在簽署協(xié)議15日內(nèi)將相關(guān)審批手續(xù)全部交給乙方，乙方在15日內(nèi)將剩余轉(zhuǎn)讓金額***元支付給甲方。
4、甲方所建造的廣告牌質(zhì)量應(yīng)是符合國家相關(guān)安全規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，所有相關(guān)手續(xù)齊全，如有質(zhì)量或安全問題，甲方應(yīng)負(fù)全責(zé)。
5、甲方應(yīng)協(xié)助乙方解決與當(dāng)?shù)劓?zhèn)(村)政府部門有關(guān)協(xié)調(diào)事宜。
6、除不可抗力因素外，甲方或乙方違約，違約方應(yīng)承擔(dān)因違約而造成的直接經(jīng)濟損失，另按合同總額20%處以違約金。
7、本協(xié)議一式兩份，具有同等法律效力，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
8、本協(xié)議未盡事宜，可由雙方約定后作為協(xié)議附件，與本協(xié)議具有同等法律效力。
甲方簽字：乙方簽字：蓋章：蓋章：
********年*月*日。
廣告位轉(zhuǎn)讓合同的效力篇十九
6月1日，源豐公司與鑫城建設(shè)簽訂《裝飾工程合同》，約定由鑫城建設(shè)以包工包料的方式承包源豐餐飲娛樂城的室內(nèi)裝飾工程及相關(guān)設(shè)備采購，總造價為786.6萬元。
合同簽訂后，鑫城建設(shè)按約定進入現(xiàn)場施工，并開始為源豐公司訂購設(shè)備。源豐公司自1910月17日到12月6日累計向鑫城建設(shè)支付410萬元工程款。年10月28日，鑫城建設(shè)【在施工過程中向外地電匯資金200萬元，源豐公司得知后對鑫城建設(shè)裝飾該工程失去信任，未再支付工程款，導(dǎo)致工程于1997年底停工】。
后雙方就繼續(xù)施工和工程款支付問題進行多次磋商，但均未達成統(tǒng)一意見?！驹簇S公司以鑫城建設(shè)的資質(zhì)等級為三級，只能承包600萬元以下的建筑和裝飾工程，及擅自挪用工程款，不能勝任施工為由向法院提起訴訟】，請求解除雙方簽訂的裝飾工程合同，并由鑫城建設(shè)承擔(dān)違約責(zé)任。鑫城建設(shè)提起反訴，請求判令源豐公司賠償因違約造成的經(jīng)濟損失。
訴訟過程中，省建筑管理站作出《關(guān)于承攬工程項目情況說明》，證明:“雙方所定系爭工程合同價款為768.6萬元，其中包含設(shè)備款286萬元，該部分不應(yīng)計入建筑業(yè)產(chǎn)值內(nèi)，該裝飾工程項目未超越鑫城建設(shè)資質(zhì)承包范圍?！?/p>
【律師解答】。
按照現(xiàn)行法律的規(guī)定，【解除合同的理由】有兩個：法定解除和約定解除。
【解除合同有三種類型】一是發(fā)包方解除，二是承包人解除，三是不可抗力解除。《工程合同司法解釋》第8、9條。
【解除合同的一般程序】：
1、首先要找到解除合同的理由，包括【法定理由】或者【約定理由】；法定理由在《施工合同司法解釋》第12條有規(guī)定。
2、必須履行通知義務(wù)?！逗贤ā返?6條有規(guī)定。具體通知的形式?jīng)]有規(guī)定。實務(wù)中，最好用書面通知，必要時要把通知書公證，取得對方簽收的證據(jù)；或者用錄音公證，到公證處，用公證處的座機給項目經(jīng)理或者駐工地代表打電話，說明解除合同的意愿及理由。
3、嚴(yán)格按照合同約定的時限發(fā)出通知，否則，權(quán)利喪失；一般合同會約定解除時限。
4、被通知一方接到解除通知后，如果有異議，應(yīng)該在雙方約定的異議期內(nèi)，向法院或者仲裁提起訴訟或仲裁，要求否定解除的效力；如果沒有約定異議期的，應(yīng)在三個月內(nèi)向法院或者仲裁提起訴訟或仲裁，要求否定解除的效力。在期限內(nèi)，不提異議的，視為對權(quán)利的放棄。異議在《最高院合同法解釋二》第24條】有規(guī)定。
【評析】這個案件，業(yè)主的訴訟思路是錯誤的。如果資質(zhì)不夠的話，合同就是無效的，無需解除。如果資質(zhì)夠的話，即便真的存在挪用行為也是解除不了合同的，因為雙方?jīng)]有約定為解除合同的條件。如果雙方約定：指定一個賬號，?？顚Ｓ?，不得挪作他用，否則，解除合同。
按照《合同法》的規(guī)定，解除合同的理由有兩種：一是法定理由，二是約定理由。這個合同兩個都不具備。撥款行為屬于企業(yè)正常的經(jīng)營行為，財務(wù)往來行為，不是挪用。
【解除程序】的法律規(guī)定：
《合同法》第96條：當(dāng)事人一方依照本法第九十三條第二款、第九十四條的規(guī)定主張解除合同的，應(yīng)當(dāng)通知對方。合同自通知到達對方時解除。對方有異議的，可以請求人民法院或者仲裁機構(gòu)確認(rèn)解除合同的效力。
【對解除通知的異議時限】。
《最高院合同法解釋二》第24條當(dāng)事人對合同法第九十六條規(guī)定的合同解除雖有異議，但在約定的異議期限屆滿后才提出異議并向人民法院起訴的，人民法院不予支持；當(dāng)事人沒有約定異議期間，在解除合同通知到達之日起三個月以后才向人民法院起訴的，人民法院不予支持。
【發(fā)包人請求解除的法定理由】《最高院工程合同司法解釋》第8條承包人具有下列情形之一，【發(fā)包人請求解除】建設(shè)工程施工合同的，應(yīng)予支持：
（一）明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務(wù)的；
（二）合同約定的期限內(nèi)沒有完工，且在發(fā)包人催告的合理期限內(nèi)仍未完工的；
（三）已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格，并拒絕修復(fù)的；
（四）將承包的建設(shè)工程非法轉(zhuǎn)包、違法分包的。
廣告位轉(zhuǎn)讓合同的效力篇二十
乙方：
甲方愿把________網(wǎng)上所有廣告經(jīng)營權(quán)授予乙方，乙方也愿意接受________網(wǎng)廣告經(jīng)營權(quán)。因此，考慮到上述情況，雙方特簽署合同和協(xié)議，并出于其它方面的考慮一致同意合同和協(xié)議應(yīng)當(dāng)寫得周到細(xì)致，雙方達成的協(xié)議如下：
第一條專署權(quán)利。
甲方愿意授權(quán)乙方獨家推銷其網(wǎng)站上所有廣告的權(quán)利。甲方不得同意、授權(quán)、許可其他任何人或法人主體訂立、出售或代理促銷甲方之協(xié)議。
第二條乙方承擔(dān)的義務(wù)。
除了上面提到的以外，乙方還同意：
a、本協(xié)議有效期內(nèi)并只有在執(zhí)行本協(xié)議時，乙方將向甲方提供用html/java語言或其它適當(dāng)?shù)恼Z言制作的鏈接程序，甲方應(yīng)當(dāng)用適當(dāng)?shù)姆绞綄⑵浼拥郊追降乃袕V告位置上(甲方對這些鏈接程序沒有任何專利、產(chǎn)權(quán)或利益，其中包括知識產(chǎn)權(quán))。
b、乙方將盡最大的努力，以雙方擬訂的具市場競爭力的合理廣告價格和折扣，向廣告商銷售上述網(wǎng)址的網(wǎng)頁上的廣告位。
c、乙方應(yīng)事先避免違法的廣告刊登，并通過電子郵件把乙方已經(jīng)征集到將在上述網(wǎng)址網(wǎng)頁上登載的新廣告通知甲方，并盡量尊重甲方根據(jù)下面第三條d款規(guī)定，作出的拒絕任何不合法廣告的決定。
d、通過乙方鏈接程序(tag)，乙方將提供實時的廣告報告給甲方，同時甲方也可自行上網(wǎng)查詢，以便乙方有效地控制廣告登載到其網(wǎng)頁的次數(shù)及所得收入。所有乙方提供的報告，包括數(shù)據(jù)、統(tǒng)計資料或交易分析，均屬于乙方及甲方的共同資產(chǎn)。
e、乙方同意向甲方提交：
2、乙方應(yīng)在每月30日之前收到甲方根據(jù)乙方提供的月報表的發(fā)票;。
3、乙方應(yīng)于每月30日，支付60天之前該月的甲方該得的款項。
f、在行政管理、銷售和技術(shù)崗位上安排稱職的人員有效地執(zhí)行本協(xié)議的條款。
第三條甲方承擔(dān)的義務(wù)。
甲方同意：
a、在本協(xié)議有效期內(nèi)，它將盡最大努力以跟該公司目的相一致的方式繼續(xù)和保持上述網(wǎng)站和網(wǎng)頁。
b、在上述網(wǎng)站的每個網(wǎng)頁的廣告位上插進上述鏈接程序(tag)，確保當(dāng)上述網(wǎng)頁以800×600的解析度顯示帶有上述鏈接程序的廣告時，在上述網(wǎng)站的每個相應(yīng)的網(wǎng)頁上能清楚地完全看到。
c、廣告的效果和結(jié)果將以乙方提供的廣告管理軟件系統(tǒng)作出的報告為準(zhǔn)。
d、在上述網(wǎng)站的主頁上插進帶有乙方標(biāo)識的按扭，向潛在的廣告商指明乙方獨家代理促銷本網(wǎng)站之所有廣告位。
e、在得到新廣告通知之后，如果甲方對新廣告有任何反對意見的話，必須在接到新廣告通知之后的一個工作日之內(nèi)通知乙方。如果不能及時告知對新廣告的反對意見，那么，在甲方把反對意見告知乙方之前都將被認(rèn)為是甲方同意登載這些新廣告。乙方在收到甲方的反對意見之后的一個工作日之內(nèi)撤銷這些新廣告。
f、甲方向乙方提供有關(guān)用戶、瀏覽者、庫存量、使用報告、評估和用戶研究、傳送、統(tǒng)計要求的信息以及有關(guān)甲方的其它信息，乙方將適當(dāng)?shù)乩眠@些信息來推銷廣告。
h、甲方應(yīng)按照與乙方雙方擬定的具市場競爭力的合理廣告價格和折扣，作為向廣告主收取推銷本網(wǎng)站的廣告位的費用。
第四條廣告費。
于本協(xié)議執(zhí)行期間，乙方所招攬的廣告主因刊登廣告于本網(wǎng)站所應(yīng)支付的廣告費用，均應(yīng)直接由乙方向廣告主收全。
第五條知識產(chǎn)權(quán)。
乙方根據(jù)這一協(xié)議使用的所有硬件、軟件、程序、密碼、商品名、技術(shù)、知識產(chǎn)權(quán)、許可證、專利、商標(biāo)、技術(shù)知識和經(jīng)營過程(統(tǒng)稱乙方技術(shù))仍然是乙方獨家的產(chǎn)權(quán)。甲方對乙方的這些獨家產(chǎn)權(quán)沒有任何權(quán)利、稱謂權(quán)或利益。在本協(xié)議終止時，雙方應(yīng)馬上歸還除了本協(xié)議規(guī)定可以保留的所有屬于對方的信息、文件、手冊和其它材料。
第六條保密。
乙方和甲方互相向?qū)Ψ阶鞒霰ＷC，任何一方都不向(受本協(xié)議條款約束的本公司有權(quán)知道的雇員和董事以及有必要知道的分公司雇員和董事以外的)任何第三方透露有關(guān)這一協(xié)議條款的信息或?qū)Ψ秸J(rèn)為不公開的保密信息，除非：
c、為了行使其跟本協(xié)議不相矛盾的權(quán)利;。
e、跟乙方或甲方的融資、兼并、合并或股票銷售有關(guān)的不得不透露的信息。
1、已經(jīng)通過合法途徑獲得的信息或由一方獨立開發(fā)的信息;。
2、公開材料中已經(jīng)透露的信息;。
3、公眾已經(jīng)普遍知道的信息;。
4、已經(jīng)通過合法途徑從第三方獲得的信息;或者。
5、法律要求透露的信息。
第七條期限。
本協(xié)議的期限應(yīng)從協(xié)議生效之日，公元___年___月___日起至___年___月___日止，為期一年，當(dāng)任何一方?jīng)]有在協(xié)議期滿前一個月前對他方提出終止協(xié)議的書面通知，本協(xié)議視為雙方自期限截止時再自動續(xù)約一年。
第八條網(wǎng)站和廣告的內(nèi)容。
甲乙雙方保證并同意，不包括或通過上述網(wǎng)址或網(wǎng)頁提供任何被認(rèn)為或可能被認(rèn)為屬于下述內(nèi)容的材料，也保證并同意：
1、中國或當(dāng)?shù)胤纱_定為誹謗、色情、淫穢或誣蔑的內(nèi)容;。
2、侵犯任何第三方知識產(chǎn)權(quán)(包括版權(quán)、專利、商標(biāo)、商業(yè)秘密或其它產(chǎn)權(quán))的內(nèi)容;。
3、侵犯任何第三方公眾形象或隱私的內(nèi)容;。
甲方保證并同意，在經(jīng)營其網(wǎng)址和網(wǎng)頁方面遵守各種各種法律、法令、法規(guī)和規(guī)定。
第九條不得棄權(quán)。
本協(xié)議不能放棄、修正、讓與或轉(zhuǎn)讓，除非有甲方和乙方一致同意并簽字的那種書面協(xié)議。甲方同意，如果它要讓與或轉(zhuǎn)讓本協(xié)議，它將使該繼承者或承讓者承擔(dān)本協(xié)議規(guī)定甲方應(yīng)承擔(dān)的所有義務(wù)。因此，任何讓與、轉(zhuǎn)讓或繼承都不能免除本協(xié)議規(guī)定甲方應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)。
第十條違約責(zé)任。
雙方都必須按照協(xié)議的內(nèi)容執(zhí)行。如有違約，違約方應(yīng)向非違約方承擔(dān)所有的經(jīng)濟損失和相應(yīng)的法律責(zé)任。
第十一條管轄法律。
本協(xié)議受適用于在中國簽署和執(zhí)行的合同的中國法律管轄并根據(jù)這些中國法律進行解釋，不考慮法律沖突的原則。
第十二條通知。
本協(xié)議要求或允許送達的所有通知都應(yīng)該是書面通知，可以按后面列出的通信地址通過派人送達、電傳、一級掛號郵寄送達。
第十三條協(xié)議的完整性。
本協(xié)議為一完整之協(xié)議，取代本協(xié)議簽立前雙方以前所簽立的所有協(xié)議。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
【本文地址：http://aiweibaby.com/zuowen/10606321.html】
