嚴格履行合同是維護商業(yè)信用和良好合作關系的基礎。合同的編寫應當符合法律法規(guī),確保合同的有效性和合法性。以下是小編為大家收集的合同范本,僅供參考,希望對大家起草合同有所幫助。
加工的承包合同篇一
根據(jù)《合同法》之規(guī)定,本著互惠互利、共進雙贏的原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商,就德州實華24萬噸/年燒堿、30萬噸/年pvc搬遷項目設備庫工程相關事宜,達成協(xié)議條款如下:
一、工程概況。
二、工期。
本工程的加工工期為_____________因無法抗拒的自然因素所造成的加工工期延誤必須有雙方簽字認可。如果甲方有變更工期順延的,必須雙方簽字認可。
三、甲方的權利和義務。
1、保證材料的及時到位,不得耽誤乙方的加工制作工作。若工程有變更應及時以書面的形式通知乙方避免費工損料。提貨費用甲方承擔。
2、遵守以上約定并執(zhí)行。
四、乙方的權利和義務。
2、按照圖紙制作,保證工期和質(zhì)量。配合甲方審閱圖紙,如圖紙出現(xiàn)錯誤或不合理之處,應積極主動向甲方反映進行協(xié)商,并出具變更說明完善圖紙設計,達到甲方設計要求。
3、因甲方材料不及時到位,乙方有權停工并不納入工期范圍。甲方提貨時乙方承擔裝車的費用。
4、遵守以上約定并執(zhí)行。
五、技術要求。
1、甲方提供完整的加工圖紙壹套,乙方根據(jù)圖紙和技術要求進行加工制作不得擅自改動圖紙。合同簽訂后乙方根據(jù)工期和甲方要求編排工程進度表以利于工程按時完成。
2、鋼構件拋丸除銹。油漆為中灰防銹漆,漆膜厚度達到設計要求。不含防火涂料的采購及涂刷。
3、本工程的款項不含構件加工竣工資料的編制費用,如需探傷,費用由甲方負責,并且不含高強螺栓及抗滑移試驗費。但應為甲方提供方便的途徑以利于工程建設的順利進展。
4、乙方在加工期間,甲方可隨時派技術人員對加工構件進行檢驗。驗收合格后方可出廠。若有錯誤及時返修達到規(guī)范要求標準讓甲方滿意。
5、構件制作驗收執(zhí)行gb50205—20xx《鋼結(jié)構工程質(zhì)量驗收規(guī)范》。
六、付款方式。
合同簽訂3日內(nèi),甲方付給乙方總加工款的50%作為預付款,余款按提貨量分期付清。
七、本合同未盡事宜雙方另行協(xié)商。如協(xié)商不成可向德州人民法院提起訴訟。違約責任由違約方全部承擔。
八、本合同一試兩份。甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字或蓋章后生效。
加工的承包合同篇二
法人代表:法人身份證號:
乙方(承包方):
法人代表:法人身份證號:
甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商,現(xiàn)就經(jīng)_加工環(huán)節(jié)生產(chǎn)組織承包事項達成如下協(xié)議:
甲方將經(jīng)_品牌_、_加工環(huán)節(jié)的生產(chǎn)組織發(fā)包給乙方,由乙方承包組織員工進行生產(chǎn),甲方負責向乙方提供加工場所、加工門所需的機械設備及相關工具,甲方負責免費安排乙方所聘員工的食宿。
二、承包期限。
承包期限為20_年_月_日至20_年_月_日。甲方在承包期內(nèi)停產(chǎn)及乙方在承包期內(nèi)無故停工均視為違約,違約方應向?qū)Ψ桨確萬元/月的標準支付違約金。承包期滿后甲方優(yōu)先滿足乙方續(xù)包,乙方須在承包期滿日_天內(nèi)書面告知甲方是否續(xù)包,否則甲方有權作出其他處理。
三、質(zhì)量標準。
乙方為甲方加工的_、_須達到以下標準:
四、工資結(jié)算。
1、甲方按照如下標準給乙方結(jié)算加工工資:
_加工工價為_元/條;_加工工價:_16元/平米。甲方需確保乙方的員工_人每月當月有_件_的保底加工工作量,若甲方每月當月提供給乙方加工_的工作量少于_件,則甲方當月應按_件_的保底加工工資數(shù)額結(jié)算給乙方,以便乙方能穩(wěn)定員工隊伍,為甲方企業(yè)正常運行提供人員。若乙方所聘員工數(shù)額超過_人時,甲方提供乙方保底工作量及保底工資按相應比例推算。若甲方因擴大生產(chǎn)需乙方增聘員工時,乙方可按照以下原則增聘員工:按照員工人均日加工量_件的定額,先確保_名員工,即日加工量為_件_,若甲方要求日產(chǎn)量_件以上,則按每增加_件_的日產(chǎn)量乙方可增聘1人,余數(shù)不足_件時按_件計算。若甲方能提供足夠的_工作量,但當月整月計算乙方平均每人每天未能完成_件_加工任務則當月結(jié)算工資時按每少一件扣_元工資。
五、獎懲約定。
乙方每月加工的_在甲方出貨時因加工環(huán)節(jié)造成質(zhì)量問題造成退回或要上門維修的,若退回或上門維修的數(shù)量超過乙方所聘人員數(shù)量則甲方可就超過數(shù)量有質(zhì)量問題的門按_元/件扣乙方工資;若退回的數(shù)量介于乙方所聘員工數(shù)和一半員工數(shù)(四舍五入取整)之間時,甲方對乙方不獎不罰;若退回的數(shù)量少于乙方所聘員工數(shù)的一半時(四舍五入取整),甲方應按當月加工出的門的數(shù)量_元/件的標準對乙方進行獎勵。乙方在甲方做滿一周年,甲方應另行給予乙方_萬元獎金。
六、員工管理。
乙方聘請的員工由乙方負責管理,除需遵守國家法律法規(guī)外,還應遵守以下規(guī)定:
1、在廠區(qū)內(nèi)打架的每人每次扣_元。
2、在廠內(nèi)包括宿舍內(nèi)抽煙的'每人每次扣_元,在休息室抽煙煙頭入煙灰缸的除外。
3、愛護好設備和工具,下班時關閉電源和各種設備。
七、其它事項。
1、乙方向甲方繳交_萬元保證金,以確保加工的質(zhì)量,廠房材料整理等。
2、甲方每月15日定期給乙方結(jié)算工資,甲方若不能按時向乙方支付加工工資,乙方有權利停工,且甲方應按應付工資額每天_‰標準向乙方支付違約金。
3、甲、乙雙方就有關加工方面的問題以書面形式確認,按“誰出錯,誰承擔”的原則向?qū)Ψ劫r付損失。
4、在廠區(qū)內(nèi),無主觀故意造成的損失按_%賠付,故意損失按_%賠付。
5、乙方內(nèi)部員工工資結(jié)算,打架斗毆與甲方無關。
6、甲方保證不挑起廠內(nèi)員工事端,若出現(xiàn)一起,除承擔相應責任外另向乙方支付_元損失。
7、甲方應為乙方所聘請員工辦理好工傷保險,保險費由甲方承擔。否則乙方聘請員工因工傷事故造成的費用金額由甲方承擔。
8、本協(xié)議一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力,本合同經(jīng)甲乙雙方簽字后即日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
加工的承包合同篇三
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
為了提高甲乙雙方的經(jīng)濟效益,整合雙方資源,充分發(fā)揮物流企業(yè)優(yōu)勢 ,依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定,經(jīng)甲、乙雙方平等、自愿協(xié)商,特訂立本承包經(jīng)營合同,供雙方共同遵守執(zhí)行。
第一條 承包經(jīng)營事項
本合同所涉承包經(jīng)營事項為:貨物運輸權和運營收益權。其中,如完成承包行為的車輛為甲方提供,乙方還享有該車輛的使用權。
乙方享有的貨物運輸權、運營收益權以及車輛使用權受本合同約定的限制。
第二條 承包期限
承包經(jīng)營期限為 年,即從 年 月 日起至 年 月_______日止。
承包經(jīng)營期限屆滿后,如甲方繼續(xù)發(fā)包的,同等條件下,乙方有優(yōu)先承包的權利。 承包經(jīng)營期限內(nèi),甲、乙雙方可依據(jù)本合同的約定,變更或解除本合同。
第三條 承包方式
一、基本承包經(jīng)營方式:
1、甲方提供貨物運輸?shù)呢浽?,由乙方運輸至甲方或貨主指定的地點。
2、甲方與貨物托運人辦理托運手續(xù)和運費清結(jié)。
根據(jù)經(jīng)營需要,甲方也可以書面(不得口頭)委托乙方辦理貨物托運手續(xù)和運費清結(jié)。
3、乙方必須在甲方通知的期限內(nèi)完成甲方安排或隨時指定的運輸業(yè)務。
4、承包金反向給付,即由甲方向乙方支付本協(xié)議約定的承包金。
5、承包經(jīng)營期間,乙方承擔貨物運輸過程中所發(fā)生的燃油、燃氣費用、路橋通行費用、車輛維修保養(yǎng)費用(保險公司賠償?shù)某?等經(jīng)營成本。
二、補充承包經(jīng)營方式:
乙方可以選擇以下方式作為完成承包經(jīng)營的運輸工具(勾選):
1、甲方提供運輸工具。( )
甲方提供物流車輛的車牌號、型號、噸位、機械狀況、服務內(nèi)容及價格等事宜本合同期滿,乙方應將機動車輛檢修后,交甲方檢驗接收,并隨交修車工具。
2、乙方以自有車輛作為運輸工具。( )
乙方的運輸工具為: 號 汽車,車架號 ,發(fā)動機號 ,以及隨車工具。
3、上述車輛,必須車況完好、審驗合格、安全適用、符合行駛和貨運的國家強制性標準。
4、上述車輛,由甲方統(tǒng)一辦理保險投保。
5、上述車輛,在承包經(jīng)營期限內(nèi)進行維修、保養(yǎng)的,應統(tǒng)一在甲方指定的修理廠進行。
三、貨車采用班車運輸方式。每周一、二、三、四、五、六、天運行,法定節(jié)假日另行通知。
貨車按照甲方制定的《班車管理及運營質(zhì)量考核標準》規(guī)范運作。
第四條 承包經(jīng)營保證金和承包金
一、承包經(jīng)營保證金
本合同生效后,乙方應向甲方交付承包經(jīng)營保證金人民幣伍萬元,其中叁萬元由乙方在本合同生效當時支付;剩余貳萬元由乙方在本合同生效后3個月內(nèi)支付。該保證金為乙方在承包經(jīng)營期間非甲方原因造成損失的賠償資金保證。 承包經(jīng)營保證金一次性交付。承包經(jīng)營期間,保證金不計付銀行利息。
承包經(jīng)營期限屆滿,甲、乙雙方無債權、債務的,甲方在30日內(nèi)一次性退還乙方扣除保證金提成部分的剩余保證金。
二、承包金
1、承包金按貨運單趟支付。支付金額為人民幣 元。
第五條 甲方的權利義務
1、甲方有權糾正乙方在貨物運輸中違法、違規(guī)行為。
甲方有義務保證本企業(yè)貨運資格合法、提供的車輛符合行駛和貨運的國家強制性標準。
2、甲方有權根據(jù)企業(yè)經(jīng)營需要,自主地組織和調(diào)配貨源。
甲方有義務公平、公正、合理的為乙方組織貨物配載。
3、甲方有權定期組織乙方進行安全和職業(yè)道德學習,并進行考核。學習時間為 月 日,甲方另有權通知乙方參加臨時學習。
甲方有義務按照主管部門規(guī)定和通知,組織乙方參加主管部門舉辦的學習、培訓、評比等活動。
4、甲方有權制定本企業(yè)貨物運輸?shù)囊?guī)章制度。(該規(guī)章制度為本合同的附件) 甲方有義務保證規(guī)章制度符合物流行業(yè)的特點或交易習慣,不得增加乙方的負擔和責任。
5、甲方有權在承包經(jīng)營期限內(nèi),指定專人對乙方使用的車輛進行安全、車容、車況檢查。如乙方使用車輛存在安全隱患,甲方有權要求乙方停止運輸。 甲方有義務保證乙方正常運輸,不得無理干涉。
6、甲方有權根據(jù)經(jīng)營需要,制定統(tǒng)一服務規(guī)范、在運輸車輛上粘貼統(tǒng)一標示或廣告。(甲方制定的統(tǒng)一服務規(guī)范為本合同的附件)
甲方有義務保證統(tǒng)一服務規(guī)范符合物流行業(yè)的特點或交易習慣,不得增加乙方的負擔和責任。
7、甲方有權選擇投保的保險公司,有權決定對運輸貨物投保貨物損失險。 甲方有義務選擇服務質(zhì)量優(yōu)良、保險費用適中、理陪迅捷的保險公司投保,并應書面通知乙方。
甲方有義務對提供的車輛投保交強險、車輛損失險和第三者責任保險,并為乙方投保駕駛員人身傷害保險。
8、甲方有權制定本企業(yè)統(tǒng)一的運費標準和其他費用收取標準。甲方有義務保證本企業(yè)統(tǒng)一的運費標準和其他費用收取標準不低于同地區(qū)、同行業(yè)的費用標準。
9、甲方有權根據(jù)經(jīng)營需求要求乙方更換車輛或變更線路,乙方必須配合。
第六條 乙方的權利義務
1、乙方有權在甲方指定的貨物運輸期限內(nèi),自主安排運輸。乙方有義務保證完成甲方的貨物配送運輸,并服從甲方的統(tǒng)一貨物調(diào)配。
2、乙方有權對甲方調(diào)配的貨物進行查驗,有權拒絕運輸國家禁止運輸或可能造成危險的物品。
乙方有義務按車輛相關規(guī)定維修和保養(yǎng)車輛,保證車輛安全性能完好、車容整潔。乙方有義務遵守交通法規(guī)和機動車操作規(guī)程,保證行車安全。
3、乙方有權拒絕支付本合同約定或主管部門規(guī)定以外的費用,有權對甲方?jīng)]有依據(jù)的收費提出異議或向主管部門投訴。
乙方有義務按照本合同約定,向甲方支付代為清結(jié)的運費和其他費用,并承擔因遲延支付給甲方造成損失的賠償責任。
4、未經(jīng)甲方書面同意,乙方不得在運輸過程中擅自倒貨、換車、配載,
不得將車輛交給第三者駕駛,不得捎帶與工作無關的第三者,不得違反承包經(jīng)營用途使用車輛,不得以任何理由扣留或變相扣留運輸貨物。
5、乙方有權對甲方制定的規(guī)章制度和統(tǒng)一服務規(guī)范提出建議和修改意見。 乙方有義務嚴格遵守甲方制定的規(guī)章制度和統(tǒng)一服務規(guī)范,并承擔違反規(guī)章制度和統(tǒng)一服務規(guī)范給甲方造成損失的賠償責任。
6、乙方有義務在運輸過程中發(fā)生交通事故和意外事件造成貨物損毀時,在30分鐘內(nèi)通知甲方和保險公司,并立即報警。
7、乙方有義務保證聯(lián)系渠道通暢,可以隨時接受甲方貨運調(diào)配。
8、乙方有義務保守甲方的商業(yè)秘密。
第七條 貨物運輸風險承擔
一、貨物運輸風險
貨物運輸風險包括但不限于因交通事故、貨物損毀、違章、自然災害等造成的物質(zhì)損失以及對車輛內(nèi)、外人員的賠償責任。
二、風險承擔
1、交通違章造成的行政處罰,乙方全部承擔。
2、交通事故,除因甲方提供的運輸工具固有的原因造成事故以外,其他情況下的事故賠償責任,由乙方承擔。乙方承擔賠償責任中,扣除保險公司理陪并實際賠付的部分,但保險公司合法拒陪的除外。
3、貨物毀損的,除因甲方提供的運輸工具和貨物包裝固有的原因造成的以外,其他情況下的賠償責任,由乙方承擔。乙方承擔賠償責任中,扣除保險公司理陪并實際賠付的部分,但保險公司合法拒陪的除外。
4、意外事件和自然災害等造成的物質(zhì)損失和賠償責任,由乙方提供有權部門的書面證明,根據(jù)國家相關法律規(guī)定處理。
5、車輛和貨物包裝固有原因的確定,以國家相關檢驗機構的書面認定為準。
6、乙方遭受人身損害的,除保險公司理陪并實際賠付的部分外,甲方不承擔任何賠償或補償責任。
三、賠償處理費用承擔
賠償責任認定和處理過程中,包括但不限于人員工資、旅差費、法院訴訟費用、必要的律師代理費、主管部門的處理費用、鑒定費用等費用,由乙方承擔。
第八條 違約責任
一、本合同履行期間,雙方應嚴格履行,不得單方解除、終止本合同。如有違反,違約方應向?qū)Ψ街Ц度嗣駧?元的違約金。其他直接經(jīng)濟損失,違約方另行賠償。
二、下列情況下,由甲方支付乙方年度承包費總額20%的違約金,并賠償乙方的實際經(jīng)濟損失:
1、提供的運輸工具不符合國家強制性標準的
2、未向乙方提供營運證照、繳費憑證,致使乙方無法營運的
3、在貨源緊張時,向承包人以外的人員調(diào)配貨運的
三、下列情況下,由乙方支付甲方年度承包費總額20%的違約金,并賠償甲方的實際經(jīng)濟損失:
1、完成承包經(jīng)營的車輛不符合國家強制性標準的
2、不能保證甲方調(diào)配貨運的
3、不能保證車輛安全性能完好、車況整潔的
4、不參加甲方組織的學習、培訓的
6、因乙方原因不能取得聯(lián)系的
7、無合法情由,拒不執(zhí)行甲方統(tǒng)一服務規(guī)范的
因乙方違約行為導致甲方客戶對甲方追究違約責任的,乙方除承擔上述違約責任外,還應承擔該違約責任。
四、下列情況下,甲方可以解除本合同,乙方的承包經(jīng)營保證金不予退還,乙方并應賠償甲方的其他實際經(jīng)濟損失:
1、連續(xù)兩次不能完成甲方調(diào)配貨運的
2、連續(xù)兩次違章駕駛并受到行政處罰的
3、三次不參加甲方組織的學習和培訓的
4、發(fā)生交通事故并承擔全部事故責任的
5、以甲方名義與他人簽定貨運協(xié)議并收取運費的
6、盜竊、故意損壞、故意丟失甲方調(diào)配的貨物的
7、故意泄露甲方商業(yè)秘密的
8、發(fā)生交通事故不及時通知甲方和保險公司的
9、扣留或變相扣留運輸貨物的
因乙方違約行為導致甲方客戶對甲方追究違約責任的,乙方除承擔上述違約責任外,還應承擔該違約責任。
五、甲方應按時、足額向乙方支付承包金。如有拖欠,每拖欠一日,應向乙方支付拖欠部分1%的違約金。
加工的承包合同篇四
法定住址:_____________________________。
法定代表人:___________________________。
職務:_________________________________。
委托代理人:___________________________。
身份證號碼:___________________________。
通訊地址:_____________________________。
郵政編碼:_____________________________。
聯(lián)系人:_______________________________。
電話:_________________________________。
傳真:_________________________________。
帳號:_________________________________。
電子信箱:_____________________________。
定作人:_______________________________。
法定住址:_____________________________。
法定代表人:___________________________。
職務:_________________________________。
委托代理人:___________________________。
身份證號碼:___________________________。
通訊地址:_____________________________。
郵政編碼:_____________________________。
聯(lián)系人:_______________________________。
電話:_________________________________。
傳真:_________________________________。
帳號:_________________________________。
電子信箱:_____________________________。
雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費。
定作物名稱。
型號。
規(guī)格。
質(zhì)量要求。
計量單位。
數(shù)量。
加工費。
單位。
總價。
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔。
定作物名稱。
完工時間。
檢驗時間和地點。
檢驗標準及方法。
包裝標準。
包裝費承擔。
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔。
定作物名稱。
交付時間。
交付地點。
運輸方法。
運輸價款承擔。
第四條定作人提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術資料。
材料名稱。
型號。
規(guī)格。
質(zhì)量要求。
計量單位。
數(shù)量。
單價。
總價。
圖紙、技術資料及交付時間。
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸。
材料名稱。
交付時間。
交付地點。
交付數(shù)量。
包裝要求。
檢驗方法。
運輸方法和運費承擔。
第六條圖紙?zhí)峁?/p>
第七條轉(zhuǎn)包。
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的,定作人有權解除合同。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第八條保密。
承攬人應當就以下方面保守秘密:________________,未經(jīng)定作人許可,不得留存復制品或者技術資料。
第九條變更的損失。
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應當賠償損失。
第十條協(xié)助。
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助:______________________________。
2.定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在______天內(nèi)履行協(xié)助義務,并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協(xié)助義務的,承攬人可以解。
除合同。
第十一條監(jiān)督。
承攬人在工作期間,應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗,但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十二條保管。
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十三條加工費結(jié)算辦法與時間。
_____________________________________。
第十四條付款。
定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元;定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的,無權請求返還定金。承攬人不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作人不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第十五條留置。
定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條本合同解除的條件:
1.定作人可以隨時解除合同,但應及時書面通知承攬人,并承擔由此給承攬人造成的損失。
2.合同期限屆滿,雙方不再續(xù)簽本合同;
3.雙方通過書面協(xié)議解除本合同;
4.因不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)的;
6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現(xiàn)的;
第十七條質(zhì)量保證。
承攬人對定作物的質(zhì)量負責的期限為:_________。其保證質(zhì)量的前提條件為:_______________________。
第十八條違約責任。
1.承攬人的違約責任。
(1)承攬人如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,定作人同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,承攬人應當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
(2)承攬人交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,定作人仍然需要的,承攬人應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
(3)因承攬人包裝不善造成定作物毀損的,由承攬人賠償損失。
(4)承攬人逾期交付定作物,應當向定作人償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
(5)承攬人不能交付定作物的,應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
(6)由承攬人負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,承攬人應當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則定作人有權拒收。
2.定作人的違約責任。
(1)定作人如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬人因此造成的損失。
(2)定作人如中途廢止合同,應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
(3)定作人如未按合同規(guī)定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。
(4)定作人如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向承攬人償付違約金。
(5)定作人如無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬人因此造成的損失。
(6)定作人如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十九條聲明及保證。
承攬人:
1.承攬人有權簽署并有能力履行本合同。
2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人:
1.定作人有權簽署并有能力履行本合同。
2.定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條通知。
1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:______________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起____日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十一條合同的變更。
本
合同履行期間,發(fā)生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經(jīng)濟損失,由責任方承擔。
第二十二條合同的轉(zhuǎn)讓。
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前,不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓,未經(jīng)另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十三條爭議的處理。
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十四條不可抗力。
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發(fā)生時,雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。
第二十五條合同的解釋。
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯(lián)條款的內(nèi)容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條補充與附件。
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條合同的效力。
1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2.有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3.本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。
承攬人(蓋章):_________定作人(蓋章):__________。
法定代表人(簽字):_____法定代表人(簽字):______。
委托代理人(簽字):_____委托代理人(簽字):______。
加工的承包合同篇五
甲方:
地址:
電話:
法定代表人:
職務:
國籍:
乙方:
地址:
電話:
法定代表人:
職務:
國籍:
茲經(jīng)雙方同意,甲方委托乙方在加工,其條款如下:
1.來料加工和來件裝配的商品和數(shù)量:
(1)商品名稱:
(2)數(shù)量共計臺。
2.一切所需用的零件和原料由甲方提供,或由乙方在或購買,清單附于本合同內(nèi)。
3.每種型號的加工費如下:
(1)(大寫:美元);。
(2)(大寫:美元);。
(3)(大寫:美元)。
4.加工所需的主要零件、消耗品及原料由甲方運至,若有(某地)短少或破損,甲方應負責補充供應。
5.甲方應于成品交運前1個月,開立信用證(或電匯全部加工費)用于由乙方在。
或購買零配件、消耗品及原料費用。
6.乙方應在雙方同意的時間內(nèi)完成型標準的加工和交運,不得延遲,凡發(fā)生無法控制的和不可預見的情況例外。
7.零件及原料的損耗率:加工時零件及原料損耗率為%,其損耗部分由甲方免費供應,如損耗率超過%,應由乙方補充加工所需之零件和原料。
8.若甲方誤運原料及零件,或錯將原料及零件超運,乙方應將超運部分退回,其費用由甲方承擔,若遇有短缺,應由甲方補充。
9.甲方提供加工標準零件和原料,乙方應嚴格按規(guī)定的設計加工,不得變更。
10.技術服務:
甲方同意乙方隨時提出派遣技術人員到的要求,協(xié)助培訓乙方的技術人員,并允許所派的技術人員留在乙方檢驗成品。為此,乙方同意支付每人月薪美元,其他一切費用(包括來回旅費)概由甲方負責。
11.與本合同有關的一切進出口手續(xù),應由乙方予以辦理。
12.加工后的標準,乙方應運交給甲方隨時指定的國外買主。
13.其他條件:
(1)標準的商標由甲方提供,若出現(xiàn)法律糾紛,甲方應負完全責任;。
(3)為促進出口業(yè)務,乙方應儲備標準樣品,隨時可寄往甲方所指定的國外買主,所需的零件和原料,由甲方所運來的零件及原料中報銷。
14.本合同一式二份,甲方與乙方在簽后各執(zhí)一份。
甲方:乙方:
代表:代表:
加工的承包合同篇六
甲方:
乙方:
現(xiàn)有甲乙雙方共同投資建造于_____________________經(jīng)甲乙雙方在公平、公正友好協(xié)商,將鋁錠鑄造工廠的全部固定資產(chǎn)(20_年建設和添量的全部資產(chǎn),共計人民幣________元)使用經(jīng)營權承包給乙方負責經(jīng)營,雙方達成協(xié)議如下:。
甲方于合同簽訂之日起將鋁錠鑄造工廠固定資產(chǎn)的使用權承包給乙方負責經(jīng)營,乙方自主經(jīng)營自負盈虧,甲方無權干涉。
二、承包期限:
承包期為年,自年月日起至年月日止。
三、承包金額和支付方式。
1、承包金額:乙方每月應支付給甲方承包款元。
2、支付方式:乙方于每月___日支付承包款。乙方未按時支付承包款。乙在未按時支付款項,每拖一天,甲方有權向乙方增收所欠款項1℅的滯納金。
四、雙方責任。
1、乙方在承包期間負責管理好甲方的財產(chǎn),及時對財產(chǎn)進行維護、維修,不得轉(zhuǎn)移、變賣,不得將鋁錠鑄造工廠資產(chǎn)作任何抵押。如有此行為,甲方有權予以制止,由此產(chǎn)生的后果由乙方承擔。
2、承包期滿乙方應保證甲方原有設備能正常運轉(zhuǎn)。
3、如甲方原有舊設備老化乙方可以更換新設備,費用由乙方承擔。
4、甲方允許乙方在承包期間有權添置新的生產(chǎn)設備,擴大生產(chǎn)力,在承包期滿乙方所置的.設備由乙方自行處理,不得折價抵沖抵承包款。
5、乙方承包期間負責有關部門收繳的與生產(chǎn)量有關的各種稅費。
6、鋁錠鑄造工廠手續(xù)方面未完成或有關部門收繳的不在生產(chǎn)范圍內(nèi)其它稅項由雙方調(diào)解負責。
7、承包期間如有發(fā)生重大事件甲方應出面調(diào)解。
8、在承包期間一切債權債務由乙方享有、承擔、與甲方無關。承包期間乙方應加強安全生產(chǎn)管理,及時排除可能造成安全隱患,發(fā)生安全事故有乙方負全責,甲方不負任何經(jīng)濟和法律責任,但甲方應協(xié)調(diào)處理。
五、其它。
1、如國家政策調(diào)整、征用廠地、經(jīng)合伙人商議可以解除合同,廠房用地甲乙雙方共同享有。如被征用,所得資金甲乙雙方共同有用。另一塊廠房用地甲乙雙方也共同享有。
2、如果乙方不在承包,合同終止。甲方所投資的總金額共計:_______________________________________乙方必須全額返還給甲方。所有設備歸乙方所有。
3、違約責任:甲乙雙方應嚴格遵守合同,乙方承包經(jīng)營,甲方不得干預,由于甲方原因造成影響乙方正常生產(chǎn)經(jīng)營,甲方應按月承包款﹪向乙方支付違約金,乙方如違約,應按月承包款﹪向甲方支付違約金。
4、合同未盡事宜雙方另行商議。
5、同經(jīng)甲乙雙方證明人及甲方全體合伙人簽字蓋章立即生效,甲乙雙方及甲方合伙各執(zhí)一份。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)。
簽訂日期:簽訂日期:
甲方:安達(錦鴻)洗水廠。
乙方:
為了共同效益,經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,達成如下協(xié)議:
1、甲方提供必須要的場地、生產(chǎn)設備、原材和貨源;乙方員必須服從甲方公司的管理規(guī)定。
2、甲方經(jīng)乙方提供食、宿(按餐扣費,宿舍水、電、衛(wèi)生費等)。
3、乙方因質(zhì)量和管理造成經(jīng)濟損的(如:拉力不夠、爛、燙頭漏水、人為撕爛或藥水不均勻造成噴馬騮時一簽一簽的等);乙方全賠。
4、甲方給乙方壓皺樹脂工藝加工工價如下:
扁樹脂(半圓)。
二位0.70元/條四位0.90元/條六位1.20元/條。
八位1.40元/條十位(全條)1.60元/條(水后同價)。
注:全泡不做壓皺0.30元/條;中褲0.25元/條、知褲0.20元/圓樹脂:
二位0.80元/條四位1.20元/條六位1.50元/條形碼八位1.80元/條。
十位2.20元/條(封頂)打膠針0.30元/條(包定位)。
5、乙方在生產(chǎn)過程中,必須節(jié)省能源、原料等;用原料量月底平均計算不能超過0.60元/條,如超過金額由乙方承擔。
6、一切機械由甲方維修,如有人為現(xiàn)象,甲方有權按原價扣罰;同時應隨時檢查和保護各種設備;有問題及時通知廠方處理、維修;如已經(jīng)壞貨再說機械設備有問題,一切視為推御責任。
7、如貨源充足時、乙方不夠工人上班導致出不了貨時,甲方有權外發(fā)加工,外發(fā)之差價由乙方承擔。
8、乙方操作過程中發(fā)生現(xiàn)的次品,當時扣罰;其余的與客戶對數(shù)時所點次品確認為準,但必須在當月扣除。
9、乙方在甲方工作期間必須按時、按質(zhì)完成生產(chǎn)任務,如果甲方需打板之類,乙方必須隨叫隨時到(打板不計費,打板通知20分鐘不到,每次罰50元)。
10、乙方承包加工費結(jié)算為2個月,乙方工人工次資由甲方代發(fā),工人由乙方直接管理,甲方不承擔責任。
11、如乙方達不到甲方質(zhì)量要求,甲方可單方解除本合同,解除后45天內(nèi)支付乙方所有加工費。
12、如因樹脂引起的需要下機過水的,扣過水費0.80元/條。
13、乙方人員必須從甲方公司管理規(guī)定;乙方不得在外承包與甲方業(yè)務相關的工種,否則甲方可單方解除本合,乙方加工費沒收。
14、點次品的該工藝次品按第3條承擔,不點次品的客戶按金額的3%扣除。
15、乙方工人的水電費由乙方承擔。
16、以上規(guī)定,經(jīng)甲、乙雙方同意并共同遵守執(zhí)行,合同一式二份,自雙方簽字起生效。
乙方簽名:甲方簽名:
加工的承包合同篇七
定作方:
簽訂地點:
合同編號:
承攬方:
簽訂時間:
一、定作物品名稱、單價、計量單位、數(shù)量、金額、備注:
二、定作物的質(zhì)量標準:
承攬方經(jīng)定作方確認服裝款式、面料小樣、尺寸標準及標志等(附樣),在 天內(nèi)完成面料備料及實樣制作。并將完整樣品交定作方確認簽字(蓋章),如有改進意見,應書面通知承攬方,并以此作為定作物驗收時的質(zhì)量依據(jù)。
三、交貨期限、方式、地點及運輸費用:
承攬方按照定作方統(tǒng)計的規(guī)格進行制作,并在數(shù)量全部到齊后,于20xx 年 月 日前交貨,服裝制作完成后由 承攬方 方負責(送)貨至 定作方指定地點 (地點),所需費用由 承攬方承擔。
四、驗收標準,方法及提出異議期限:
按確認樣品及改進意見為驗收標準,允許國標尺寸公差壹公分及色差壹級內(nèi)。如有質(zhì)量問題定作方應在收到定作物后柒天內(nèi)以書面形式向承攬方提出。
五、結(jié)算方式與期限:
簽訂合同后,承攬方開具發(fā)票,定作方首先付50%貨款__________元給承攬方,所有貨品交付定作方驗收后結(jié)算剩余的50%___________元。結(jié)算均采用 轉(zhuǎn)賬 方式.
六、包裝標準、隨貨備品、配件:
內(nèi)用防塵袋,外用紙箱包裝,免回收包裝袋,隨貨配送一定數(shù)量的備品(拉鏈、鈕扣、銬扣、配色線和其它 )。
七、違約責任:
如有違約,違約方責任自負,凡屬承攬方質(zhì)量原因,均有承攬方負責調(diào)換與修理,承攬方不能交付定作物,向定作方償付不能交付定作物部分價款額的萬分之五/天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項,按逾期未支付部分的款額的萬分之五/天償付約金。本合同在履行中如有爭議,雙方依《中華人民共和國合同法》協(xié)商解決,協(xié)商不成移交人民法院解決。
八、其他約定事項:
九、本合同壹式四份,定作方持二份,承攬方持二份,自雙方簽字之日生效。
十、本合同有效期限: 年 月 日至 年 月 日止。
定作方: 承攬方:
(蓋章) (蓋章)
代表人: 代表人:
電 話: 電 話:
加工的承包合同篇八
發(fā)包人:(下稱甲方)。
承包人:(下稱乙方)。
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,就乙方承包加工甲方的__木材廠事宜達成如下協(xié)議,雙方應共同遵守。
一、合同標的。
甲方將座落于____的__木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的__木材廠的現(xiàn)狀已有充分了解,愿意承包加工甲方的上述木材廠,并保證合法操作。
二、承包方式。
乙方承包加工期間,實行按件計算,具體包括:鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。
三、承包期限。
1、承包經(jīng)營期限為___年,即從___年___月___日起至___年___月___日止。
2、根據(jù)法律規(guī)定或本協(xié)議書約定,提前解除或終止協(xié)議書履行的,不受上述期限的限制。
四、承包保證金及繳納方式。
乙方承包木材廠的承包保證金為___元/年,采取先繳納后使用原則;乙方應按下列方式向甲方繳納承包保證金:
五、甲方的權利與義務。
1、甲方有權按協(xié)議約定的方式收取承包保證金,
2、甲方于本協(xié)議簽字之日將木材廠加工所需的各種機器設備等交給乙方,并向乙方提供住宿及用餐場所,但人員由乙方自行聘請。
3、本協(xié)議簽訂后甲方應及時將__木材廠移交給乙方使用。
4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設施、設備等資產(chǎn)享有法定所有權,并享有監(jiān)督權。
六、乙方的權利與義務。
1、乙方應按約定及時足額繳納承包保證金。
2、乙方應當在工商管理部門和甲方的授權范圍開展各項加工活動。
3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請,乙方必須嚴格予以管理;該所有的聘請人員由此所產(chǎn)生的工傷、斗毆等人身傷亡費用均由乙方自行承擔。
4、合同期內(nèi),乙方對甲方提供的資產(chǎn)設施、設備享有使用權并必須保持設備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施,應由乙方及時上報甲方審定后報廢,乙方不得擅自處理。
5、乙方在經(jīng)營中不得違反國家的政策和法律,否則后果與經(jīng)濟責任自負。
6、未經(jīng)甲方同意,不得擅自使用甲方財產(chǎn)對外提供擔保,不得擅自處置甲方財產(chǎn)。
7、乙方不得在承包過程中將__木材廠轉(zhuǎn)讓給第三方經(jīng)營,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方有權隨時終止合同并追究乙方的違約責任。乙方必須遵循甲方的工作指示,不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因?qū)е录追讲荒芙回浂`約,由此產(chǎn)生一切損失由乙方承擔。
8、乙方不得以木財廠的名義對外進行擔?;驈氖屡c經(jīng)營范圍無關的經(jīng)營活動。
9、乙方對于木材廠的消防設備設施應定期檢查、維護、保養(yǎng),對于因消防設施不達標而引起的災難由乙方自行負責。
10、乙方應在本協(xié)議書解除或終止之日將所有甲方的資產(chǎn)全部移交給甲方。
七、違約責任。
甲乙雙方應當全面履行本協(xié)議書的約定,任何一方違約的,守約方有權提前解除協(xié)議或終止本協(xié)議書的履行。違約方應向守約方承擔違約金____元;違約金不足以彌補守約方損失的,還應當賠償守約方的損失。
八、其它。
1、協(xié)議期滿后,甲方如重新對外發(fā)包加工的,在同等條件下,乙方有優(yōu)先承包權。
2、協(xié)議期滿或解除后,原有設備及設施歸甲方所有,乙方添置的設備設施歸乙方所有,甲方可折價取得該部分設備設施。
3、協(xié)議中如有未盡事宜,應由甲乙雙方共同協(xié)商作出補充規(guī)定。補充條款具有與本協(xié)議同等的效力。雙方不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的,由廣州市花都區(qū)人民法院裁判解決.
九、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效。
十、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:乙方:
___年___月___日___年___月___日。
加工的承包合同篇九
根據(jù)《合同法》之規(guī)定,本著互惠互利、共進雙贏的原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商,就德州實華24萬噸/年燒堿、30萬噸/年pvc搬遷項目設備庫工程相關事宜,達成協(xié)議條款如下:
一、工程概況。
二、工期。
本工程的加工工期為__________因無法抗拒的自然因素所造成的加工工期延誤必須有雙方簽字認可。如果甲方有變更工期順延的,必須雙方簽字認可。
三、甲方的權利和義務。
1、保證材料的及時到位,不得耽誤乙方的'加工制作工作。若工程有變更應及時以書面的形式通知乙方避免費工損料。提貨費用甲方承擔。
2、遵守以上約定并執(zhí)行。
四、乙方的權利和義務。
2、按照圖紙制作,保證工期和質(zhì)量。配合甲方審閱圖紙,如圖紙出現(xiàn)錯誤或不合理之處,應積極主動向甲方反映進行協(xié)商,并出具變更說明完善圖紙設計,達到甲方設計要求。
3、因甲方材料不及時到位,乙方有權停工并不納入工期范圍。甲方提貨時乙方承擔裝車的費用。
4、遵守以上約定并執(zhí)行。
五、技術要求。
1、甲方提供完整的加工圖紙壹套,乙方根據(jù)圖紙和技術要求進行加工制作不得擅自改動圖紙。合同簽訂后乙方根據(jù)工期和甲方要求編排工程進度表以利于工程按時完成。
2、鋼構件拋丸除銹。油漆為中灰防銹漆,漆膜厚度達到設計要求。不含防火涂料的采購及涂刷。
3、本工程的款項不含構件加工竣工資料的編制費用,如需探傷,費用由甲方負責,并且不含高強螺栓及抗滑移試驗費。但應為甲方提供方便的途徑以利于工程建設的順利進展。
4、乙方在加工期間,甲方可隨時派技術人員對加工構件進行檢驗。驗收合格后方可出廠。若有錯誤及時返修達到規(guī)范要求標準讓甲方滿意。
六、付款方式。
合同簽訂3日內(nèi),甲方付給乙方總加工款的50%作為預付款,余款按提貨量分期付清。
七、本合同未盡事宜雙方另行協(xié)商。如協(xié)商不成可向德州人民法院提起訴訟。違約責任由違約方全部承擔。
八、本合同一試兩份。甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字或蓋章后生效。
甲方(蓋章簽字)__________乙方(蓋章簽字)__________。
__________年__________月__________日。
加工的承包合同篇十
(甲方)委托方:
(乙方)加工方:
根據(jù)中華人民共和國合同法和相關法律法規(guī),在平等的基礎上,經(jīng)雙方友好協(xié)商,甲方委托乙方就酒店的部分石材加工達成以下條款:
一、貨物概況及加工價格。
1.1下表為本合同明細單價,具體加工規(guī)格及排版要求詳見采購單及乙方核實過的圖紙。數(shù)量按實際完成合格加工數(shù)量結(jié)算。
1.2在本合同執(zhí)行期間內(nèi),本合同約定的固定綜合單價均不做任何調(diào)整。1.3乙方需根據(jù)甲方采購單及乙方核實現(xiàn)場的附圖要求的規(guī)格和數(shù)量進行加工生產(chǎn),合同簽訂后3日內(nèi)乙方應派技術人員到現(xiàn)場核實實際尺寸,制作施工圖。1.4結(jié)算總價=乙方實際加工合格的數(shù)量_約定單價。
1.5乙方接到甲方提貨通知后2日內(nèi)應到甲方指定的地點提取大板到乙方工廠加工,并核對碼單與石材的實際數(shù)量簽字確認收料,原材料(大板)的加工消耗定額為不低于90%的出材率。
1.6由于乙方加工原因造成石材無法安裝的由乙方負責。
二、質(zhì)量標準。
2.1加工尺寸偏差范圍等必須符合國家有關規(guī)范。
2.2乙方需對確認的石材排版圖(以現(xiàn)場實際核對后)加工生產(chǎn),并根據(jù)排版圖對所需石材紋路及色差進行排版并在每一件成品石材上貼上標簽。
三、交貨時間及地點。
3.1交貨時間:以甲方書面通知時間為準。3.2交貨地點:3.3現(xiàn)場收貨聯(lián)系人:
五、包裝標準。
5.1乙方為甲方提供足以保護石材的六面木箱包裝。
5.2交貨時,乙方應在每組包裝柜外貼示包裝柜內(nèi)正確的貨物規(guī)格、數(shù)量、編號、使用部位,以便甲方清點貨物。
六、貨款支付。
6.1乙方給甲方每交貨一批,經(jīng)甲方驗收合格后,則甲方支付該批次貨物的加工費的50%,全部加工完畢付至總結(jié)算款的80%,安裝完畢驗收無加工質(zhì)量問題后付清余款。
6.2結(jié)算時按乙方實際加工驗收合格的數(shù)量結(jié)算。
6.3乙方應保證石材成品在裝車及運輸時是完好無損的。因乙方原因?qū)е率倪\至交貨地點若有破損的,乙方承擔責任和賠償費用。
6.4本合同所有款項均由甲方以匯款轉(zhuǎn)賬方式向乙方支付貨款,乙方在收取甲方每一筆貨款的同時,開具同等金額的財務發(fā)票給甲方。乙方的收款單位是:戶名:賬號:
七、違約責任。
7.1甲乙雙方簽訂合同后,乙方應嚴格遵守合同約定的價格及時間供貨,甲方也應按合同的約定辦理結(jié)算,支付乙方貨款給。
7.2乙方延遲交付成品的,每延遲一天,向甲方支付違約金為人民幣1000元/天,逾期5天,甲方有權解除合同,乙方應退還已付款,并賠償甲方損失。7.3乙方對甲方提供的原材料不得擅自調(diào)換,如擅自調(diào)換的,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。
7.5乙方加工的成品尺寸不符合圖紙要求,乙方應無償返工直到符合要求,并賠償由此給甲方造成的損失。
八、合同的變更與解除。
8.1甲乙雙方協(xié)商一致,可以變更或者解除本合同。
8.2合同權利義務終止后,甲乙方都應遵循誠實信用原則、履行通知、協(xié)助、保密等義務。
九、解決爭議的方式。
9.1甲乙方應友好協(xié)商。協(xié)商不成的,向甲方所在地人民法院起訴。
十、其他。
10.1本合同未盡事宜,由甲乙雙方另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議。
10.2本合同一式四份,甲方兩份,乙方兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
10.3乙方應提供營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、法人身份證、稅務登記證復印件。
10.4乙方保證其在本合同中的地址通訊方式準確無誤,甲方可按該地址直接送達與本合同相關的通知、函等所有資料,也可以郵寄送達,郵寄送達的,無論乙方是否簽收或拒簽,以甲方寄出時間起算,四日后均視為已送達。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
加工的承包合同篇十一
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
家庭住址:身份證號:甲乙雙方依照《中華人民共和國合同法》以及有關法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)平等協(xié)商,甲方將本廠的“紅磚生產(chǎn)”承包給乙方,達成以下協(xié)議:
第一條:承包方式及要求。
1乙方在承包期間對制坯、碼架、坯架護理、裝窯、出窯、燒窯等半成品與成品的生產(chǎn)人員獨立管理與核算。
3乙方生產(chǎn)所需要的工人由乙方自主招聘與甲方?jīng)]有勞動合同關系,生產(chǎn)期間所發(fā)生的輕工傷,花費在壹萬元以內(nèi)者,由乙方承擔,如發(fā)生人身損傷事故,花費在壹萬元以上者,由甲乙雙方共同承擔,各自承擔費用的50%。
第二條:承包定額及費用。
1承包期間所需的煤、電費由甲方承擔,在確保原材料的滿足供應下,乙方20xx年必須完成生產(chǎn)合格標磚壹仟萬塊,計價每萬塊為800.00元(大寫捌佰圓整),如遇到不可抗拒的自然災害造成的損失由雙方協(xié)商共同承擔。
2乙方要按甲方的要求按時帶隊進廠,甲方應先付給乙方訂金伍萬元(此預定金在乙方進廠正常生產(chǎn)期間分批累計扣除注每月扣回壹萬伍仟元)。
第三條:雙方的責任和義務。
1甲方開機之前,要將所有的機械設備進行一次徹底維護保養(yǎng),移交給乙方使用和管理,確保乙方正常進行生產(chǎn),如有損壞或丟失,由乙方及時購買補充,不得影響正常生產(chǎn)。2甲方對乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量有權進行監(jiān)督不合格產(chǎn)品不入庫,但也不能過分挑剔和故意刁難乙方。
3工資結(jié)算,甲方每月分二次對賬結(jié)算付給乙方承包費用,不得拖欠。
第四條:違約責任及獎罰制度。
1乙方必須完成年產(chǎn)量壹仟萬塊標磚,每超過壹百萬塊獎給乙方壹萬元獎金,如每少于一百萬塊則扣除乙方壹萬元的罰款,本合同生效后,雙方必須嚴格執(zhí)行,不得違約。2乙方及其工作無論任何情況下,不得干擾甲方經(jīng)營,不得阻塞圍堵甲方經(jīng)營場所,否則,每阻塞一次應由乙方付給甲方五千元損失費,相反如由于甲方與當?shù)厝罕娀蛲恋丶m紛所造成影響乙方正常生產(chǎn),同樣付給乙方五千元的損失費。
3合同期間,雙方要坦誠相待,精誠合作,團結(jié)一致,做到勤溝通,勤協(xié)調(diào),遇到問題和困難及時處理,保證完成年生產(chǎn)任務,做到大家都賺錢,都高興。
4本合同未盡事宜,雙方協(xié)商補充,補充協(xié)議與本合同具有同等效力,本合同在執(zhí)行過程中,如發(fā)生爭議,雙方盡量協(xié)商解決,如達不成共識,,可在當?shù)胤ㄔ涸V訟解決。5補充說明:如遇到特殊情況,磚廠確實無法正常生產(chǎn)時,所定產(chǎn)量按當時能生產(chǎn)多少算多少,不計獎罰。
6甲乙雙方須遵守合同條例,任何一方不得違約,若有一方違約,應一次性賠付對方違約金三萬元。
7本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方自簽字之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
加工的承包合同篇十二
乙方:
經(jīng)甲方全體合伙人同意,甲乙雙方在公平、公正友好協(xié)商,將順達石材加工廠的全部固定資產(chǎn)(20_年建設和添量的全部資產(chǎn),共計人民幣一百八十萬元)使用經(jīng)營權承包給乙方負責經(jīng)營,雙方達成協(xié)議如下:。
甲方于合同簽訂之日起將順達石材廠固定資產(chǎn)的使用權承包給乙方負責經(jīng)營,乙方自主經(jīng)營自負盈虧,甲方無權干涉。
二、承包期限:
承包期為年,自年月日起至年月日止。
三、承包金額和支付方式。
1、承包金額:乙方每年按應支付給甲方承包款元。乙方向甲方繳納承包押金萬元。
2、支付方式:乙方于每季度前五天支付承包款。乙方未按時支付承包款。乙在未按時支付款項,沒拖一天,甲方有權向乙方增收所欠款項1℅的滯納金,超過一個月,甲方有權停止停止乙方的正常生產(chǎn)。
四、雙方責任。
1、乙方在承包期間負責管理好甲方的財產(chǎn),及時對財產(chǎn)進行維護、維修,不得轉(zhuǎn)移、變賣,不得將順達石材廠資產(chǎn)作任何抵押。如有此行為,甲方有權予以制止,由此產(chǎn)生的后果由甲方承擔。
2、承包期滿乙方應保證甲方原有設備能正常運轉(zhuǎn)。
3、如甲方原有舊機臺老化乙方可以更換原機臺,費用由乙方承擔。
4、甲方允許乙方在承包期間有權添置新的生產(chǎn)設備,擴大生產(chǎn)力,在承包期滿乙方所置的設備由乙方自行處理,不得折價抵沖抵承包款。
5、乙方包期間負責有關部門收繳的與生產(chǎn)量有關的各種稅費。
6、石材廠手續(xù)方面未完成或有關部門收繳的不在生產(chǎn)范圍內(nèi)其它稅項由雙方調(diào)解負責。
7、承包期間如有發(fā)生重大事件甲方應出面調(diào)解。
8、在承包期間一切債權債務由乙方享有、承擔、與甲方無關。承包期間乙方應加強安全生產(chǎn)管理,及時排除可能造成安全隱患,發(fā)生安全事故有乙方負全責,甲方不負任何經(jīng)濟和法律責任,但甲方應協(xié)調(diào)處理。
9、承包期間如有關部門要求石材廠整改(如廠內(nèi)場地硬化、車間噪音隔離、建設工人宿舍、辦公樓和圍墻等。)其投資應由甲方出資,所增加財產(chǎn)為甲方所有,投資金額按五年增加乙方承包金(如整改總投資一百萬元,則乙方每年應增加上繳甲方承包金額二十萬元)增加的資產(chǎn)經(jīng)營權為乙方所有,整改期間如乙方不能生產(chǎn),則按時間比例減交承包金。
五、其它。
除合同。2、違約責任:甲乙雙方應嚴格遵守合同,乙方承包經(jīng)營,甲方不得干預,由于甲方原因造成影響乙方正常生產(chǎn)經(jīng)營,甲方應按年承包款﹪向乙方支付違約金,乙方如違約,應按年承包款﹪向甲方支付違約金。
3、合同未盡事宜雙方另行商議。
4、同經(jīng)甲乙雙方代表及甲方全體合伙人簽字蓋章立即生效,甲乙雙方及甲方合伙各執(zhí)一份。甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)。
簽訂日期:
簽訂日期:
加工的承包合同篇十三
甲方委托乙方加工,根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
1、用乙方原材料生產(chǎn)時,乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受甲方檢驗。乙方若隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品的質(zhì)量時,甲方有權要求重作,修理、減價、扣款或退貨處理。
2、用甲方原材料生產(chǎn)時,合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。甲方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知甲方調(diào)換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交(提)貨日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
1、乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知甲方;甲方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。乙方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失,由甲方賠償。
2、乙方對于承攬的工作,如果甲方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)甲方許可不得私自留存、外傳和復制品技術資料。
3、甲方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2、甲方應當按合同規(guī)定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的訂作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除甲方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由乙方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的訂作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
1、交(提)訂作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)訂作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)訂作物日期的計算:乙方自備運輸工具送交訂作物的`,以甲方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運訂作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提訂作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發(fā)出提取訂作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
1、根據(jù)國家有關規(guī)定,甲方可向乙方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。甲方不履行合同的,無權請求返還定金。乙方不履行合同的,應當雙倍返還定金。
2、根據(jù)國家有關規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,甲方可向乙方給付預付款。乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付訂作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
2、交付訂作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝訂作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成訂作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
4、逾期交付訂作物,應當向甲方償付違約金元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向甲方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)甲方同意,提前交付訂作物,甲方有權拒收。
5、不能交付訂作物或不能完成工作的,應當償付不能交付訂作物或不能完成工作部分價款總值的%(10%-30%幅度)或酬金總額的%(20%-60%幅度)違約金。
6、異地交付的訂作物不符合合同規(guī)定,暫由甲方代保管時,應當償付甲方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的訂作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付訂作物的責任。
8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換,補齊的,由乙方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔責任。
10、擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
1、中途變更訂作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬乙方提供原材料的,償付乙方的未履行部分價款總值的%(10%-30%幅度)的違約金;不屬乙方提供原材料的,償付乙方以未履行部分酬金總額的%(20%-60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付訂作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。
保養(yǎng)費時,甲方還應補償不足部分;如訂作物不能變賣,應當賠償乙方的損失(機器、設備等)。
6、無故拒絕接收訂作物,應當賠償乙方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付訂作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的,乙方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,甲方應當承擔責任,并賠償乙方由此造成的損失。
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自年月日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,做出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同一式二份,甲方和乙方各執(zhí)一份,同具法律效力。
甲方:乙方:
簽訂日期:月日簽訂日期:20年月日
加工的承包合同篇十四
甲方:合肥市華升泵閥股份有限責任公司乙方:賬戶:開戶行:賬號:
二、雙方職責。
1、本合同簽訂,經(jīng)甲方驗收合格后甲方即一次性付清焊接加工款。
2、最終按實際數(shù)量結(jié)算。
3、乙方提供普票。
三、本合同經(jīng)雙方簽字后有效,本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方簽字:乙方簽字:
年月日年月日。
加工的承包合同篇十五
身份證號碼:_________。
印刷加工:在確認打樣品后按訂單交期提前3天交貨。
工作地點:甲方公司提供的場地、設施、設備、工具等,乙方派出印刷師傅及1-2名印刷工。
一、印刷質(zhì)量標準。
1、乙方前期制作應按提供樣品之要求按時、按質(zhì)完成,印刷品質(zhì)量以樣品為準驗收;甲方應負責有關內(nèi)容的及時校核確認以及收貨驗貨。
2、甲方委托乙方印刷塑料件,甲方有權要求乙方提供樣品確認。在乙方提供確認樣時,甲方應完成所有的確認修改工作。如因甲方原因在確認后仍需要進行修改,甲方同意視修改內(nèi)容額外支付的費用印刷承包協(xié)議書范本印刷承包協(xié)議書范本。
3、印刷品的色差范圍不良應不超過樣品的2%,其他如需檢驗的項目按國家行業(yè)標準有關平印刷品的質(zhì)量標準驗收。
4、甲方對印刷質(zhì)量有任何異議,須在交貨后三個工作日內(nèi)提出。
二、乙方責任。
1、乙方對承印樣品、印板、半成品、成品及印刷品的樣本應當妥善保管,不得損毀。
2、乙方必須嚴格按照本合同規(guī)定的印數(shù),不得擅自加印、多印。
3、乙方完成委托印刷業(yè)務后,應當認真清點印刷品數(shù)量,登記臺賬,并根據(jù)本合同的規(guī)定將印刷成品、印板、校樣等全部交還甲方,不得擅自留存。
4、乙方應自覺保護甲方提供的一切用于印刷的樣品及原件,不得擅自提供給任何第三方作任何用途。
5、交貨數(shù)量同意允許2%的不良品,甲方有權選擇是否按合同單價接收超產(chǎn)品。若甲方不接收,乙方須按合同單價從合同總價中扣除相應金額,甲方有權要求乙方補足所缺產(chǎn)品印刷承包協(xié)議書范本合同范本。
6、印刷好后按訂單數(shù)量結(jié)算工資,產(chǎn)品按價格表上工價結(jié)算《附價格表》。
7、承包結(jié)束時,乙方應將甲方提供的場地、設施、設備、工具、油墨數(shù)量、等輔助材料全部清還甲方,配合甲方完成清算工作。
8、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,同樣有效。
甲方:_________乙方:_________。
________年____月____日_________年____月____日。
加工的承包合同篇十六
甲方:
乙方:
現(xiàn)有甲乙雙方共同投資建造于_____________________經(jīng)甲乙雙方在公平、公正友好協(xié)商,將鋁錠鑄造工廠的全部固定資產(chǎn)(20_年建設和添量的全部資產(chǎn),共計人民幣________元)使用經(jīng)營權承包給乙方負責經(jīng)營,雙方達成協(xié)議如下:。
甲方于合同簽訂之日起將鋁錠鑄造工廠固定資產(chǎn)的使用權承包給乙方負責經(jīng)營,乙方自主經(jīng)營自負盈虧,甲方無權干涉。
二、承包期限:
承包期為年,自年月日起至年月日止。
三、承包金額和支付方式。
1、承包金額:乙方每月應支付給甲方承包款元。
2、支付方式:乙方于每月___日支付承包款。乙方未按時支付承包款。乙在未按時支付款項,每拖一天,甲方有權向乙方增收所欠款項1℅的滯納金。
四、雙方責任。
1、乙方在承包期間負責管理好甲方的財產(chǎn),及時對財產(chǎn)進行維護、維修,不得轉(zhuǎn)移、變賣,不得將鋁錠鑄造工廠資產(chǎn)作任何抵押。如有此行為,甲方有權予以制止,由此產(chǎn)生的后果由乙方承擔。
2、承包期滿乙方應保證甲方原有設備能正常運轉(zhuǎn)。
3、如甲方原有舊設備老化乙方可以更換新設備,費用由乙方承擔。
4、甲方允許乙方在承包期間有權添置新的生產(chǎn)設備,擴大生產(chǎn)力,在承包期滿乙方所置的設備由乙方自行處理,不得折價抵沖抵承包款。
5、乙方承包期間負責有關部門收繳的與生產(chǎn)量有關的各種稅費。
6、鋁錠鑄造工廠手續(xù)方面未完成或有關部門收繳的不在生產(chǎn)范圍內(nèi)其它稅項由雙方調(diào)解負責。
7、承包期間如有發(fā)生重大事件甲方應出面調(diào)解。
8、在承包期間一切債權債務由乙方享有、承擔、與甲方無關。承包期間乙方應加強安全生產(chǎn)管理,及時排除可能造成安全隱患,發(fā)生安全事故有乙方負全責,甲方不負任何經(jīng)濟和法律責任,但甲方應協(xié)調(diào)處理。
五、其它。
1、如國家政策調(diào)整、征用廠地、經(jīng)合伙人商議可以解除合同,廠房用地甲乙雙方共同享有。如被征用,所得資金甲乙雙方共同有用。另一塊廠房用地甲乙雙方也共同享有。
2、如果乙方不在承包,合同終止。甲方所投資的總金額共計:_______________________________________乙方必須全額返還給甲方。所有設備歸乙方所有。
3、違約責任:甲乙雙方應嚴格遵守合同,乙方承包經(jīng)營,甲方不得干預,由于甲方原因造成影響乙方正常生產(chǎn)經(jīng)營,甲方應按月承包款﹪向乙方支付違約金,乙方如違約,應按月承包款﹪向甲方支付違約金。
4、合同未盡事宜雙方另行商議。
5、同經(jīng)甲乙雙方證明人及甲方全體合伙人簽字蓋章立即生效,甲乙雙方及甲方合伙各執(zhí)一份。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)。
加工的承包合同篇十七
合同編號:
簽訂日期:
定作方:(以下簡稱甲方)。
承攬方:(以下簡稱乙方(yifang))。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經(jīng)友好協(xié)商達成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行。
品名:貨號:
顏色:尺碼:
第二條服裝數(shù)量。
1、計量單位:
2、數(shù)量:
第三條原材料的提供。
由甲方提供原材料,具體見下:
材料名稱數(shù)量質(zhì)量:
提供日期:
第四條服裝質(zhì)量。
加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行,樣衣由甲方保管,作為驗收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條技術資料、圖紙?zhí)峁?/p>
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標志圖案等圖樣的技術資料。
2、乙方(yifang)在生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在2天時間內(nèi)回復,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)沒有答復,乙方有權停止工作,并在2內(nèi)通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
第六條報酬。
1、加工單價:
2、總金額(元):
第七條包裝方式。
內(nèi)用,外用包裝,包裝費由__方承擔。
第八條服裝交付。
1、交貨地:
2、產(chǎn)品的交(提)貨期限:。
第九條服裝驗收。
1.驗收期間:
2、認真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭,準確無誤后方可抽樣。
3.驗收方式:產(chǎn)品按30%抽檢,抽樣標準為:隨機。
4、驗收標準:與樣衣款式、做工一致驗收包括:商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據(jù)貨物實際情況,以驗收標準為依據(jù)判定合格與否。
6、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品,甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權要求乙方返修。
7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗,對于再次檢驗,不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價格。
第十條定金/預付貨款。
(1)甲方應于_年_月_日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的,無權請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須雙倍返還定金。
(2)甲方應于_年_月_日前向乙方交付預付款_元;甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。
第十一條報酬結(jié)算。
1、付款期限:甲方應于驗收無誤收貨之日起_日內(nèi),一次性付清合同約定的全部款項;。
第十二條留置權。
如甲方未支付價款,在雙方?jīng)]有例外約定時,乙方對完成的服裝享有留置權。
第十三條違約責任。
1、甲方的違約責任。
(1)制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意,私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
(3)未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。
(4)超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的,乙方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,乙甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責任。
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的`責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
(2)交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
(3)未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
(4)逾期交付定作物,應當向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費用的10%/天。未經(jīng)甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。
(5)不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。
(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
(7)未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換,補齊的,由乙方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔責任。
(9)擅自調(diào)換甲方提供的原材料,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十七條爭議解決。
本合同經(jīng)雙方簽字后于_年_月_日起生效。合同執(zhí)行期內(nèi),甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,乙方和甲方各執(zhí)一份;。
甲方(章):乙方(章):
電話:電話:
年月日年月日。
加工的承包合同篇十八
合同編號:
簽訂地點:
定作方:______。
承攬方:______。
一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限。
二、定作方帶料。
三、質(zhì)量要求、技術標準。
四、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限。
五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求。
六、驗收標準、方法和期限。
七、包裝要求及費用負擔。
八、交(提)貨方式及地點。
九、交付定金預付款數(shù)額及時間。
十、結(jié)算方式及期限。
十一、違約責任。
十二、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件。
十三、解決合同糾紛的方式:執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意由_____仲裁委員會仲裁(當事人雙方不在本合同中約定仲裁機構,事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的.,可向人民法院起訴)。
十四、雙方協(xié)商的其它條款。
-----------------------------------。
|定作方|承攬方|鑒(公)證意見:|。
|單位名稱(章)|單位名稱(章)||。
|單位地址:|單位地址:||。
|法定代表人:|法定代表人:||。
|委托代理人:|委托代理人:|經(jīng)辦人:|。
|電話:|電話:|鑒(公)證機關(章)|。
|電報掛號:|電報掛號:|年月日|。
|開戶銀行:|開戶銀行:|(注:除國家另有規(guī)定外,|。
|帳號:|帳號:|鑒(公)證實行自愿原則)|。
|郵政編碼:|郵政編碼:||。
-----------------------------------。
有效期限:年月日至年月日。
監(jiān)制部門:印制單位:
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。
【本文地址:http://www.aiweibaby.com/zuowen/10756356.html】