人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補(bǔ)記憶的不足，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美好的回憶。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的范文嗎？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。
答辯狀 提交 答辯狀照片篇一
2、關(guān)于賠償數(shù)額，答辯人認(rèn)為：
（1）誤工費(fèi)計(jì)算不符合客觀事實(shí)，誤工時間為? ??天，以農(nóng)林牧漁業(yè)職工平均工資人民幣? ??元/年計(jì)算為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，誤工費(fèi)應(yīng)為人民幣? ??元。
（2）護(hù)理費(fèi)用不符合客觀事實(shí)，護(hù)理期限為? ??天，以農(nóng)林牧漁業(yè)職工平均工資人民幣? ??元/年為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，護(hù)理費(fèi)應(yīng)為人民幣? ??元。
（3）原告主張交通費(fèi)的損失，但其提供的部份證據(jù)的真實(shí)性、與治療之間的關(guān)聯(lián)性均存在疑問，故答辯人對此不予認(rèn)可。
（4）住院伙食補(bǔ)助費(fèi)應(yīng)為人民幣? ??元/天，計(jì)算? ??天共人民幣? ??元。
（5）營養(yǎng)費(fèi)數(shù)額偏高，應(yīng)為人民幣? ??元。
（6）殘疾賠償金數(shù)額過高，原告為農(nóng)村居民，故以農(nóng)村居民人均純收入人民幣? ??元/年為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，傷殘九級十級，殘疾賠償金應(yīng)為人民幣? ??元。
（7）精神損失撫慰金數(shù)額過高，可由法院依法裁決。
綜上，原告向答辯人主張損害賠償無事實(shí)和法律依據(jù)依法應(yīng)駁回其對答辯人的訴求。即使答辯人對損害的發(fā)生存在過錯，亦屬輕微過失；且主張的部分賠償項(xiàng)目及金額欠缺理據(jù)，故懇請貴院酌情考量本人的答辯意見并依法作出裁判。
此致
人民法院
簽署時間：? ??年? ??月? ??日
答辯人：
附：答辯書副本? ??份；
證據(jù)材料? ??份
答辯狀 提交 答辯狀照片篇二
答辯人：____集團(tuán)公司
住所地：____市____區(qū)____路____號
法定代表人：____職務(wù)：總經(jīng)理
答辯人因與______承攬合同糾紛一案，現(xiàn)依據(jù)事實(shí)和法律，提出以下答辯意見，請求人民法院依法駁回原告訴訟請求。
一、____集團(tuán)陜西分公司為原告訴稱承攬合同的一方當(dāng)事人，具有獨(dú)立訴訟主體地位，應(yīng)當(dāng)參加訴訟，原告無權(quán)直接起訴總公司。
《民事訴訟法》第四十九條規(guī)定，公民、法人和其他組織可以作為民事訴訟的當(dāng)事人。法人由其法定代表人進(jìn)行訴訟。其他組織由其主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行訴訟?！睹裨V意見》第40條規(guī)定，民事訴訟法第四十九條規(guī)定的其他組織是指合法成立、有一定的組織機(jī)構(gòu)和財產(chǎn)，但又不具備法人資格的組織，第五款包括法人依法設(shè)立并領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照的分支機(jī)構(gòu)。____集團(tuán)陜西分公司為依法成立、經(jīng)依法登記、有營業(yè)執(zhí)照的分公司，具有相對獨(dú)立性。與原告發(fā)生承攬合同糾紛的當(dāng)事人為分公司，依據(jù)上述法律的規(guī)定，分公司雖不具有法人資格，但具有當(dāng)事人資格，應(yīng)當(dāng)作為訴訟主體獨(dú)立參加訴訟。
該承攬合同糾紛為原告與分公司簽訂，總公司并不知情，對于該承攬合同的真實(shí)性及其履行情況均無從得知。原告訴稱與分公司存在承攬合同糾紛，分公司有獨(dú)立訴訟資格，原告應(yīng)該以分公司為被告，無權(quán)直接起訴總公司。
二、原告訴稱，20___年12月9日，分公司原負(fù)責(zé)人zz在其承攬合同中簽字，對所拖欠貨款進(jìn)行了確認(rèn)。而原告在起訴書中稱原負(fù)責(zé)人為“楊惠生”，若原負(fù)責(zé)人zz真的對所拖欠貨款進(jìn)行了簽字確認(rèn)，原告不可能不知原負(fù)責(zé)人z經(jīng)理的真實(shí)姓名；且原告并沒有提供所稱的承攬合同，也沒有提供其他相關(guān)證據(jù)，答辯人有理由懷疑該承攬合同的真實(shí)性，不排除偽造的可能性。
三、____集團(tuán)陜西分公司原負(fù)責(zé)人________已涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪被西安市新城分局立案偵查，下落不明，并將本案涉及的相關(guān)合同及其他材料帶走，致使總公司無法掌握其他的證明材料，對本承攬合同是否真實(shí)存在及是否屬于zz的個人行為等重要事實(shí)無法明確，更無法考證，需要等zz歸案及公安機(jī)關(guān)的調(diào)查結(jié)果才能查明。因此，本案所涉承攬合同糾紛事實(shí)不清，證據(jù)不足，有待核實(shí)。
綜上，本案事實(shí)不清，證據(jù)不足，原告無權(quán)起訴總公司，根據(jù)《民事訴訟法》第四十九條、第六十四條、《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第2條、第65條等相關(guān)法律規(guī)定，特請求人民法院依法駁回原告訴訟請求，以維護(hù)答辯人合法權(quán)益。
此致
____區(qū)人民法院
答辯人：________
____年____月____日
答辯狀 提交 答辯狀照片篇三
答辯人：，男，x年3月28日出生于張家界市永定區(qū)，土家族，初中文化，無業(yè)，家住永定區(qū)南莊坪辦事處茅坪村一組26號。
因被答辯人磊上訴磊故意傷害刑事附帶民訴一案，答辯如下：
一、一審判決認(rèn)定的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，適用法律正確，判決正確。
一審判決認(rèn)定被答辯人磊故意傷害他人身體，致一人輕傷，一人輕微傷，其行為已構(gòu)成故意傷害罪。答辯人彭長指控被答辯人磊犯故意傷害罪的罪名成立。一審法院根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百三十四條第一款判決被答辯人磊犯故意傷害罪，判處有期徒刑一年六個月認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，適用法律正確，判決正確。
一審判決查明的事實(shí)為：x0年1月30日下午，武雇請司機(jī)明用手扶拖拉機(jī)拖沙用于整修廚房，途徑梅所開的“荷花湘菜館”時，因擔(dān)心司機(jī)拖拉機(jī)擦壞停放在餐館門口路邊的車輛，不敢倒車，武便要翔和客人剛挪車，雙方爭吵后發(fā)生撕扯，磊趕到現(xiàn)場后，手持扳手將左手打傷，翔將勝掀倒在地，后勝從地上剛爬起來又被磊一扳手打到頭部，經(jīng)鑒定，彭長左尺骨鷹嘴粉碎性骨折，其損傷程度為輕傷，屬九級傷殘，武頭部的傷為輕微傷。
證明是磊傷害、勝這一犯罪事實(shí)的有以下證據(jù)，證據(jù)能夠形成完整的證據(jù)鏈條，且據(jù)此得出的結(jié)論是唯一的，就是案發(fā)當(dāng)時是被答辯人磊用消防扳手打傷我和勝：
（1）證人斌于x0年4月28日的證人證言，他聽到吵架的聲音，他從店子里出來，他看到郭老板的兒子拿著消防扳手打勝的頭，又手。
（2）證人生x0年4月28日的證人證言，看到在機(jī)場消防隊(duì)上班的老板娘的兒子拿著消防扳手趕過來了，朝勝頭上打了一扳手，勝的弟弟過來勸解，老板娘的兒子又朝勝的弟弟打去，勝的弟弟用手擋，打在他手上。
（3）證人x0年4月27日的證人證言，看到郭老板的兒子拿著一個扳手先將手打傷，后又看到他用扳手將勝打傷。
（4）證人生x0年4月28日的證人證言，那天下午他在現(xiàn)場看到磊拿著一把紅色的很大的消防扳手打勝的頭，在打時，用手擋就被打得蹲在地上了。(5)即使是在因?yàn)槌绦虿缓戏ǚㄔ翰挥璨尚舩0年1月30日證人剛做的證人證言p3中：“我看見一個20多歲的后生，拿了一件鐵器將當(dāng)?shù)匾恢心昴凶拥念^打破了?！币约皒0年6月30日證人久的證人證言p3中：“、勝都是被老板娘的兒子壘用消防栓打傷的?！眡0年6月30日證人兵的證人證言p1中：“是老郭的兒子打傷勝、?！眡0年6月30日證人春的證人證言p3中的證人證言中：“這時，郭老板的兒子磊從外面趕了過來，手上拿著一根大扳手……磊拿著扳手對著彭長頭部打去……磊又往勝打去……?！边@些因?yàn)槌绦虿缓戏ǚㄔ翰挥璨尚诺淖C人證言也證實(shí)了案發(fā)當(dāng)時，被答辯人磊是在現(xiàn)場的，且用消防扳手打傷了我和勝。
二、被答辯人稱自己案發(fā)當(dāng)天一直在機(jī)場值班，與事實(shí)嚴(yán)重不符。
被答辯人稱自己案發(fā)當(dāng)天一直在機(jī)場值班，一直沒有踏入案發(fā)現(xiàn)場一步，對當(dāng)時的現(xiàn)場情況一無所知。但是卻沒有提供其他證據(jù)證明案發(fā)當(dāng)時在機(jī)場值班的證據(jù)，僅憑被答辯人的辯解，不足以認(rèn)定。而且也是與事實(shí)嚴(yán)重不符的。
三、被答辯人郭磊在上訴狀中稱是婷叫來的四五個社會上打架的混混打傷了我和勝，與事實(shí)嚴(yán)重不符。
如果當(dāng)時是社會上打架的混混打傷我和勝的，在南莊坪派出所做出的《詢問筆錄》以及我方做的《詢問筆錄》中，應(yīng)該就會有這幾個人的出現(xiàn)，但是以上的《詢問筆錄》中并沒有對相關(guān)人員的描述，而是統(tǒng)一的指向案發(fā)當(dāng)時是被答辯人郭磊用消防扳手打傷我和勝的。僅憑被答辯人磊一方做的《詢問筆錄》不足以認(rèn)定是婷叫來的四五個社會上打架的混混打傷了我和勝，也是與事實(shí)嚴(yán)重不符的。
四、被答辯人郭磊在上訴狀中稱本案中所有證人與當(dāng)事人均存在著一定的特殊關(guān)系，也是與事實(shí)嚴(yán)重不符的。
在我們向法庭提交的證人斌于x0年4月28日的證人證言中斌很明確的表示“我和雙方都沒有任何關(guān)系，我是益陽人在這做生意，覺得這件事有點(diǎn)不公平就照事實(shí)說?！弊C人生于x0年4月28日的證人證言中表示自己是永順人，他哥哥在荷花機(jī)場門口開餐館，他來這十幾年了，跟當(dāng)?shù)乩习傩找舱J(rèn)識一些，武和是很老實(shí)的兩個人，覺得派出所在處理這件事情上太不公平，欺負(fù)老實(shí)人。證人順于x0年4月28日的證人證言中也表示自己是大坪人，x6年到荷花機(jī)場擴(kuò)建指揮部上班，來來去去認(rèn)識了本地的老百姓，但也只是認(rèn)識，沒有什么關(guān)系，這件事其實(shí)真的是一個小事，將車子讓一下就沒了，但老板一家太占強(qiáng)，非得打傷人，讓人覺得不平。以上的證人都是覺得這件事情對于我和勝不公平，以一個普通人的正義感做出的對事實(shí)的如實(shí)敘述，也沒有與我和勝存在特殊的關(guān)系。
五、被答辯人稱本案的取證力度不夠，證據(jù)的完整性，嚴(yán)謹(jǐn)性及可信度均存在不同的問題。但是根據(jù)本案已經(jīng)有的證據(jù)能夠形成完整的證據(jù)鏈條，且據(jù)此得出的結(jié)論是唯一的，就是案發(fā)當(dāng)時是被答辯人磊用消防扳手打傷我和彭武勝。
六、被答辯人請求法院判決被上訴人賠償上訴人各項(xiàng)損失8萬元毫無法律和事實(shí)依據(jù)。
在本案中，身體受到傷害的是我和勝，被答辯人是施害方，要求法院判決我們賠償被答辯人各項(xiàng)損失8萬元是沒有任何法律和事實(shí)依據(jù)的。
此致
張家界市中級人民法院
答辯人：
x1年11月07日
答辯狀 提交 答辯狀照片篇四
答辯人：x房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
住所地：xx市人民路25號
法定代表人：王某，該公司經(jīng)理
被答辯人：陜西金銀工程建設(shè)有限公司
住所地：xx市渭陽路78號
法定代表人：劉某，該公司經(jīng)理
被答辯人訴答辯人建設(shè)施工合同糾紛案，貴院已經(jīng)受理，現(xiàn)答辯人根據(jù)事實(shí)和法律答辯如下：
一、關(guān)于“判令答辯人支付工程款余額751929.15元，并承擔(dān)銀行同期貸款利息”之訴訟請求，于法無據(jù)，應(yīng)予駁回。
根據(jù)x年8月16日答辯人與被答辯人簽訂的《建設(shè)工程施工合同》第一部第五條“合同價款 暫定價 31535818.17元（以決算為準(zhǔn)） 文明工地施工費(fèi)：343699.56元”及第三部分專用條款第23.2 “本合同價款采用可調(diào)價格方式確定。(2)采用可調(diào)價格合同，合同價款調(diào)整方法：工程結(jié)算時，按20xx年8月26日協(xié)議條款及雙方承諾方式另行結(jié)算?！敝s定，答辯人付款的依據(jù)應(yīng)是雙方的結(jié)算的合同價款，但雙方至今尚未進(jìn)行結(jié)算。
其次，x年6月13日，由答辯人和被答辯人共同委托xx市建設(shè)工程造價管理站進(jìn)行決算，x年10月16日，xx市建設(shè)工程造價管理站出具了《工程決算書》。但x年3月24日，xx市建設(shè)工程造價管理站撤銷了x年10月16日公布的該工程決算書，并退回其支付的工程決算費(fèi)用。并建議雙方通過合同仲裁或司法程序解決該工程結(jié)算問題。至此雙方委托第三方?jīng)Q算仍無結(jié)果。
綜上，至今為止，雙方未進(jìn)行結(jié)算，委托第三方?jīng)Q算亦無結(jié)果。因此在本案工程總價款尚未確定之前，被答辯人請求答辯人支付工程款余額751929.15元尚無依據(jù)，依法應(yīng)予駁回。
另，“并承擔(dān)銀行同期貸款利息；”之訴訟請求，并不是具體的數(shù)額，因不符合《民事訴訟法》第一百零八條“起訴必須符合下列條件：(三)有具體的訴訟請求和事實(shí)、理由”之規(guī)定，依法應(yīng)予駁回。
二、關(guān)于“判令答辯人賠償損失6549555元”之訴訟請求，因無事實(shí)和法律依據(jù)，依法應(yīng)予駁回。
被答辯人訴稱“二是因答辯人不按照工程進(jìn)度付款，致使工期延誤一年半，造成被答辯人遭受工程管理費(fèi)用損失2900400元，機(jī)械租賃費(fèi)用損失957600元，架管、扣件、絲桿等材料費(fèi)用損失2269555元”的邏輯是， 造成其6549555元損失的原因是答辯人不按照工程進(jìn)度付款，致使工期延誤一年半。
那么答辯人是否按照工程進(jìn)度及時付款呢，根據(jù)x年8月16日《建設(shè)工程施工合同》“第三部分專用條款26、工程款（進(jìn)度款）支付。雙方約定的工程款（進(jìn)度款）支付的方式和時間：按月進(jìn)度款的80%支付，工程竣工驗(yàn)收后付至總價款的80%，除5%的保修金外，交工后30日內(nèi)付清?！敝s定，答辯人支付進(jìn)度款的時間點(diǎn)為兩個，一是按月進(jìn)度款的80%支付；二是工程竣工驗(yàn)收后付至總價款的80%。答辯人是否違約答辯如下：
首先：是否按月進(jìn)度款的80%支付，答辯人不存在違約情形。
在本案中，被答辯人從施工到竣工驗(yàn)收結(jié)束時，從未給答辯人報送工程進(jìn)度，答辯人只能根據(jù)被答辯人的要求及時足額支付工程進(jìn)度款。根據(jù)x年8月16日《建設(shè)工程施工合同》第二部分通用條款第9.1條“承包人按專用條款約定的內(nèi)容和時間完成以下工作：(2)向工程師提供年、季、月度計(jì)劃及相應(yīng)進(jìn)度統(tǒng)計(jì)報表”、第9.2條“承包人未能履行9.1款各項(xiàng)義務(wù)，造成發(fā)包人損失的，承包人賠償發(fā)包人有關(guān)損失”及第三部分專用條款第9.1條“承包人應(yīng)按約定時間和要求完成以下工作：(2)應(yīng)提供計(jì)劃、報表的名稱及完成時間：每月25日向建設(shè)單位、監(jiān)理單位報送當(dāng)月完成工程量報表和下月進(jìn)度計(jì)劃報表”、第25.1條“承包人向工程師提交已完工程量報告的時間：承包人每月25日前提交完成工程量（形象進(jìn)度）的報告”之約定，因被答辯人從未給發(fā)包方答辯人報送過任何完成工程量的報告，因此，是否按月進(jìn)度款的80%支付，答辯人不存在違約情形。
其次，關(guān)于工程竣工驗(yàn)收的付款行為，答辯人并未違約。
即使按照被答辯人認(rèn)為的工程總價款34143752.42元的80%計(jì)算，應(yīng)是27315001.936元。根據(jù)x年6月11日至x年4月30日《王城國際工程款明細(xì)單》共付款29021822.75元，加上x年10月28日付款50萬元、x年1月22日付款5千元和x年2月11日付款5萬元共計(jì)29576822.75元。因此答辯人在x年4月底竣工時，已經(jīng)支付了工程總價款的86.62%。更何況根據(jù)答辯人的決算，工程總造價應(yīng)為27702287.57元，答辯人已經(jīng)超額支付了工程款。因此關(guān)于工程竣工驗(yàn)收的付款行為，答辯人并未違約。
第三、既使因?yàn)榇疝q人不按照工程進(jìn)度付款，致使工期延誤一年半，那么是否造成被答辯人遭受工程管理費(fèi)用損失2900400元，機(jī)械租賃費(fèi)用損失957600元，架管、扣件、絲桿等材料費(fèi)用損失2269555元，應(yīng)由答辯人舉證證明，并在法庭審理中有待進(jìn)一步查證。
綜上，支付工程進(jìn)度款答辯人并未違約，被答辯人的該項(xiàng)訴訟請求因?yàn)槭聦?shí)依據(jù)，依法應(yīng)予駁回。
值得提醒的是，答辯人已經(jīng)支付被答辯人工程款共計(jì)29576822.75元，而根據(jù)答辯人的決算，工程總造價應(yīng)為27702287.57元，答辯人已經(jīng)超額支付了工程款1874595.18元。
三、關(guān)于“判令答辯人支付違約金45609元”訴訟請求，因答辯人現(xiàn)在已不存在違約事實(shí)，因此該項(xiàng)訴請應(yīng)予駁回。
此違約金的計(jì)算應(yīng)是根據(jù)x年6月11日在任某主持下達(dá)成的《協(xié)議書》第三條“在該站決算結(jié)論后三日內(nèi)甲方付清乙方其余工程款。逾期未付清的，按應(yīng)付未付的百分之零點(diǎn)五向乙方支付違約金；決算結(jié)果若甲方付超，乙方應(yīng)當(dāng)在三日內(nèi)向甲方退還多付的款項(xiàng)，逾期未付清的，按應(yīng)退未退的百分之零點(diǎn)五向甲方支付違約金?！敝s定，應(yīng)付未付款為45609元。
但x年3月24日，xx市建設(shè)工程造價管理站撤銷了x年10月16日公布的該工程決算書，并退回其支付的工程決算費(fèi)用。因此，xx市建設(shè)工程造價管理站至今仍無據(jù)算結(jié)論。
故x年6月11日《協(xié)議書》第三條“在該站決算結(jié)論后三日內(nèi)甲方付清乙方其余工程款。逾期未付清的，按應(yīng)付未付的百分之零點(diǎn)五向乙方支付違約金；”的約定，因該站至今尚無決算結(jié)論，答辯人不存在“逾期未付清”的違約事實(shí)。
綜上，因xx市建設(shè)工程造價管理站至今尚無決算結(jié)論，答辯人不存在“逾期未付清”的違約事實(shí)，“判令答辯人支付違約金45609元；”訴訟請求無事實(shí)依據(jù)，該項(xiàng)訴訟請求應(yīng)予駁回。
四、關(guān)于“判令答辯人支付消防工程管理費(fèi)980000元”訴訟請求，因與事實(shí)不符，依法應(yīng)予駁回。
第一、根據(jù)被答辯人 “另，定額站對王城國際工程決算未計(jì)入消防工程管理費(fèi)980000元和打樁租用發(fā)電機(jī)費(fèi)用230000元，這兩項(xiàng)費(fèi)用也應(yīng)由答辯人承擔(dān)?！?之訴稱，此項(xiàng)訴訟請求與第一項(xiàng)訴訟請求存在邏輯上的沖突。
首先，如果被答辯人嚴(yán)格按照x年6月11日《協(xié)議書》內(nèi)容執(zhí)行，那么定額站的決算結(jié)果即使并未計(jì)入消防工程管理費(fèi)980000元和打樁租用發(fā)電機(jī)費(fèi)用230000元，被答辯人亦應(yīng)按照定額站的決算結(jié)果執(zhí)行；
其次，如果被答辯人不按x年6月11日《協(xié)議書》內(nèi)容執(zhí)行，那么定額站的決算結(jié)果亦不應(yīng)作為被答辯人計(jì)算工程余款的依據(jù)，即第一項(xiàng)訴訟請求“判令答辯人支付工程款余額751929.15元，并承擔(dān)銀行同期貸款利息；”無任何決算依據(jù)，理應(yīng)予以駁回。
最后，在第一項(xiàng)訴訟請求與第四項(xiàng)訴訟請求之間，被答辯人只能二選其一，選擇第一項(xiàng)訴訟請求，則第四項(xiàng)訴訟請求順理成章應(yīng)被駁回，而第一項(xiàng)訴訟請求因xx市建設(shè)工程造價管理站至今尚無決算結(jié)論而無法認(rèn)定；選擇第四項(xiàng)訴訟請求，則表明被答辯人自己已經(jīng)不認(rèn)可x年6月11日《協(xié)議書》內(nèi)容，被答辯人第一項(xiàng)訴訟請求因自相矛盾而無法認(rèn)定具體數(shù)額，況且第四項(xiàng)訴訟請求被答辯人應(yīng)舉證證明，并在審理中查明。
第二，消防工程是答辯人與其他公司簽訂的施工合同，是在被答辯人施工結(jié)束并撤離工地后才開始進(jìn)行的施工，在施消防工程工期間，被答辯人未進(jìn)行過任何配合工作，也不存在所謂的消防工程管理費(fèi)，所以該項(xiàng)訴請與事實(shí)不符，依法應(yīng)予駁回。
綜上，此項(xiàng)訴訟請求與第一項(xiàng)訴訟請求存在邏輯上的沖突，被答辯人只能二選其一，更何況消防工程是在被答辯人撤離工地后由其他公司施工的，因此該項(xiàng)訴訟請求依法應(yīng)予駁回。
五、關(guān)于“判令答辯人支付租用發(fā)電及費(fèi)用230000元” 訴訟請求，因與事實(shí)不符，依法應(yīng)予駁回。
同上述第四項(xiàng)第一部分答辯。
綜上所述，被答辯人的訴訟請求無事實(shí)依據(jù)和法律依據(jù)，依法應(yīng)予駁回。
答辯狀 提交 答辯狀照片篇五
答辯人：__________，男，______歲，____族，_______省_____市人，現(xiàn)住_______市_____區(qū)_______路______號。
答辯人因_______訴我離婚一案，現(xiàn)提出答辯如下：
答辯人認(rèn)為原、被告夫妻感情沒有破裂，不同意離婚，理由有三：
一、原、被告夫妻系自由戀愛，有感情基礎(chǔ)；
二、原、被告性格相近，愛好相同；
三、原、被告共同生活中，一直和睦相處。
答辯人認(rèn)為原告在訴狀里談到的夫妻經(jīng)常吵架，不是事實(shí)，我們結(jié)婚十余年，有深厚的感情基礎(chǔ)，雙方價值觀、人生觀基本一致，偶爾為點(diǎn)家庭瑣事爭吵幾句屬正?，F(xiàn)象，根本不會影響夫妻感情，原告屬一時沖動提出離婚，請求法院判決駁回原告的訴訟請求。
此致
______市______區(qū)人民法院
【本文地址：http://aiweibaby.com/zuowen/1132881.html】
