合同是一種法律文書,在法律上具有法定效力,對違約行為可以進(jìn)行追究和維權(quán)。在合同中加入違約責(zé)任和補(bǔ)救措施,保障雙方的權(quán)益和利益。想要編寫一份合規(guī)且專業(yè)的合同?不如來看看以下范文。
加工管材承包合同篇一
發(fā)包單位:(以下簡稱甲方)。
承包單位:(以下簡稱乙方)。
為明確甲乙雙方在施工過程中的權(quán)利和義務(wù),促進(jìn)雙方共同搞好配合與協(xié)作,保證工程按質(zhì)按量按時完成建設(shè)任務(wù)。根據(jù)《^v^合同法》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,簽訂本工程施工承包合同,以便雙方共同遵守。
第一條總則。
工程名稱:
工程地點:
工程施工范圍及內(nèi)容:
工程造價:
本合同規(guī)定乙方以包工包料方式承包。
第二條施工期限及停工。
本合同全部工程項目于________年____月____日開工,于________年____月____日竣工。
在施工過程中,如遇下列情況,工期順延,雙方應(yīng)及時協(xié)商,以書面形式確定順延期限。
因人力不可抗拒的自然災(zāi)害被迫停工者;
因甲方工程計劃調(diào)整需停工者;
因材料采購困難被迫停工者。
第三條工程占地及物資供應(yīng)。
工程所需砂、石材料及模板等由乙方自行加工和采購。
水泥由乙方在縣內(nèi)采購合格產(chǎn)品。
爆破材料原則上由乙方采購,如有困難,甲方可協(xié)助辦理有關(guān)手續(xù)。
第四條工程質(zhì)量要求及設(shè)計變更。
乙方在組織施工過程中,必須嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行的國家和行業(yè)制定的有關(guān)技術(shù)規(guī)程、規(guī)范和質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)。建立健全施工質(zhì)量保證體系,認(rèn)真填寫單元工程質(zhì)量評定表。加強(qiáng)施工質(zhì)量管理,使工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。
各工程項目有關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)必須嚴(yán)格按設(shè)計進(jìn)行施工,不得降低標(biāo)準(zhǔn)。
建筑材料質(zhì)量要求:本合同工程所有建筑材料必須符合有關(guān)規(guī)程規(guī)范要求,不準(zhǔn)使用不符合質(zhì)量要求的材料,如有違反,甲方有權(quán)要求乙方賠償一切損失,并終止合同。
砂、石骨料,砂子采用中砂(抹面砂漿采用細(xì)砂),含泥量按重量計不大于3%;碎石最大粒徑4c,含泥量按重量計不大于3%。
砼質(zhì)量要求:砼標(biāo)號必須達(dá)到設(shè)計要求和有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),砼澆筑面平整,振搗密實,無蜂窩麻面,防滲性好。
允許偏差。
砼和水泥砂漿強(qiáng)度允許偏差。
若因乙方管理不善,造成工程返工、窩工等浪費(fèi),均由乙方自行負(fù)責(zé)。
第五條工程的支付。
工程預(yù)付款:工程開工后,甲方不支付進(jìn)度款,一切費(fèi)用由乙方支付。完工后甲乙雙方及時驗收結(jié)算。
乙方不得拖欠民工工資。
第六條工程竣工驗收、結(jié)算和保修。
工程竣工驗收:工程完工后,乙方應(yīng)盡快向甲方提交竣工驗收資料(即竣工圖、施工技術(shù)總結(jié)、工程質(zhì)量檢驗評定的有關(guān)表格等)。甲方收到竣工資料后,于一個月內(nèi)組織有關(guān)單位和部門驗收。
工程結(jié)算:乙方按甲方驗收合格的工程,結(jié)算甲方認(rèn)定的實際工程量。憑甲方工程技術(shù)負(fù)責(zé)人所開出的驗收結(jié)算清單,乙方開具xx發(fā)票到甲方財務(wù)人員處結(jié)清帳務(wù)。
第七條工傷事故。
乙方必須嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、條例及政策。在施工中做到安全。
第一,嚴(yán)格操作規(guī)程,杜絕安全事故發(fā)生,若發(fā)生安全事故,乙方自行負(fù)責(zé)。
第八條違約責(zé)任。
工期:竣工時間超過合同規(guī)定時間后,甲方有權(quán)從第十天開始,每天罰款工程結(jié)算款價的5%。
按本合同規(guī)定,乙方若違約,甲方有權(quán)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)程規(guī)范采取任何方式要求乙方給予賠償。反之,乙方有權(quán)要求甲方給予賠償。
第九條合同份數(shù)及有效期。
本合同一式四份,乙方執(zhí)一份,甲方三份。
本合同自雙方簽字之日起生效,工程尾款付清后失效。
第十條附則。
本合同未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。
本合同所有附件,與本合同具有同等效力。
發(fā)包單位(甲方):(簽章)。
法人委托代表:(簽名)。
工程項目負(fù)責(zé)人:(簽名)。
承包單位(乙方):(蓋公章)。
法人委托代表:(簽名)。
工程項目負(fù)責(zé)人:(簽名)________年____月____日訂立。
加工管材承包合同篇二
乙方:
經(jīng)甲方全體合伙人同意,甲乙雙方在公平、公正友好協(xié)商,將順達(dá)石材加工廠的全部固定資產(chǎn)(20_年建設(shè)和添量的全部資產(chǎn),共計人民幣一百八十萬元)使用經(jīng)營權(quán)承包給乙方負(fù)責(zé)經(jīng)營,雙方達(dá)成協(xié)議如下:。
甲方于合同簽訂之日起將順達(dá)石材廠固定資產(chǎn)的使用權(quán)承包給乙方負(fù)責(zé)經(jīng)營,乙方自主經(jīng)營自負(fù)盈虧,甲方無權(quán)干涉。
二、承包期限:
承包期為年,自年月日起至年月日止。
三、承包金額和支付方式。
1、承包金額:乙方每年按應(yīng)支付給甲方承包款元。乙方向甲方繳納承包押金萬元。
2、支付方式:乙方于每季度前五天支付承包款。乙方未按時支付承包款。乙在未按時支付款項,沒拖一天,甲方有權(quán)向乙方增收所欠款項1℅的滯納金,超過一個月,甲方有權(quán)停止停止乙方的正常生產(chǎn)。
四、雙方責(zé)任。
1、乙方在承包期間負(fù)責(zé)管理好甲方的財產(chǎn),及時對財產(chǎn)進(jìn)行維護(hù)、維修,不得轉(zhuǎn)移、變賣,不得將順達(dá)石材廠資產(chǎn)作任何抵押。如有此行為,甲方有權(quán)予以制止,由此產(chǎn)生的后果由甲方承擔(dān)。
2、承包期滿乙方應(yīng)保證甲方原有設(shè)備能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3、如甲方原有舊機(jī)臺老化乙方可以更換原機(jī)臺,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
4、甲方允許乙方在承包期間有權(quán)添置新的生產(chǎn)設(shè)備,擴(kuò)大生產(chǎn)力,在承包期滿乙方所置的設(shè)備由乙方自行處理,不得折價抵沖抵承包款。
5、乙方包期間負(fù)責(zé)有關(guān)部門收繳的與生產(chǎn)量有關(guān)的各種稅費(fèi)。
6、石材廠手續(xù)方面未完成或有關(guān)部門收繳的不在生產(chǎn)范圍內(nèi)其它稅項由雙方調(diào)解負(fù)責(zé)。
7、承包期間如有發(fā)生重大事件甲方應(yīng)出面調(diào)解。
8、在承包期間一切債權(quán)債務(wù)由乙方享有、承擔(dān)、與甲方無關(guān)。承包期間乙方應(yīng)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理,及時排除可能造成安全隱患,發(fā)生安全事故有乙方負(fù)全責(zé),甲方不負(fù)任何經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任,但甲方應(yīng)協(xié)調(diào)處理。
9、承包期間如有關(guān)部門要求石材廠整改(如廠內(nèi)場地硬化、車間噪音隔離、建設(shè)工人宿舍、辦公樓和圍墻等。)其投資應(yīng)由甲方出資,所增加財產(chǎn)為甲方所有,投資金額按五年增加乙方承包金(如整改總投資一百萬元,則乙方每年應(yīng)增加上繳甲方承包金額二十萬元)增加的資產(chǎn)經(jīng)營權(quán)為乙方所有,整改期間如乙方不能生產(chǎn),則按時間比例減交承包金。
五、其它。
除合同。2、違約責(zé)任:甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守合同,乙方承包經(jīng)營,甲方不得干預(yù),由于甲方原因造成影響乙方正常生產(chǎn)經(jīng)營,甲方應(yīng)按年承包款﹪向乙方支付違約金,乙方如違約,應(yīng)按年承包款﹪向甲方支付違約金。
3、合同未盡事宜雙方另行商議。
4、同經(jīng)甲乙雙方代表及甲方全體合伙人簽字蓋章立即生效,甲乙雙方及甲方合伙各執(zhí)一份。甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)。
簽訂日期:
簽訂日期:
加工管材承包合同篇三
乙方:__________。
本著互惠互利共同發(fā)展的原則,,就甲方二車間的原礦粗選承包給乙方生產(chǎn)管理,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議:。
一、原礦粗選廠地址:
二、合同期限:_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。
四、甲方職責(zé):
1、甲方提供現(xiàn)有的選礦設(shè)備、現(xiàn)場作業(yè)機(jī)車及運(yùn)輸車輛(司機(jī)伙食費(fèi)按乙方月均單人標(biāo)準(zhǔn)由甲方承擔(dān))、職工住宿、辦公室設(shè)施、職工食堂及灶房設(shè)備,工人洗浴設(shè)施。
2、甲方根據(jù)乙方生產(chǎn)量無條件提供滿足乙方原礦供給。
3、甲方保證乙方的生產(chǎn),生活用電,用水,尾礦堆放場地,礦石運(yùn)送和開采設(shè)備的正常運(yùn)行。
4、甲方負(fù)責(zé)配備現(xiàn)場生產(chǎn)協(xié)調(diào)人員,進(jìn)行甲乙雙方現(xiàn)場工作的協(xié)調(diào)。
5、甲方提供乙方生產(chǎn)時所有備品備件及易損件的供應(yīng)(易燃易爆物品安全管理工作由乙方負(fù)責(zé))。
6、乙方應(yīng)每月提前申報備品、備件、易損件,由甲方統(tǒng)一采購。如因乙方已提計劃,甲方采購怠慢或儲備不足,所造成的一切損失全部由甲方承擔(dān)。
五、乙方的職責(zé):
1、乙方負(fù)責(zé)組織選礦廠的各種技術(shù)工作及勞動力的合理安排。承擔(dān)選礦廠生產(chǎn)設(shè)備的.維修工作。
2、乙方負(fù)責(zé)完成甲方下達(dá)生產(chǎn)原礦石量的任務(wù)。
3、乙方負(fù)責(zé)進(jìn)廠工人的安全教育。
4、乙方至合同鑒定后進(jìn)廠工人的實際人數(shù)向甲方繳納工人的保險金額(此保險有甲方代買)。
5、經(jīng)雙方商定乙方需向甲方繳納生產(chǎn)保證金__元。甲方在每月結(jié)算后從乙方結(jié)算金中扣除叁萬元作為生產(chǎn)保證金,直至扣清為止。合同期滿時,甲方在七日內(nèi)無償全額退還保證金。甲方不能及時退還改保證金,須按每日向乙方賠償保證金總額的10%作為滯納金。
6、乙方在生產(chǎn)期間維護(hù)保養(yǎng)好甲方現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備(不包括各種生產(chǎn)車輛及與生產(chǎn)無關(guān)設(shè)備)。
7、乙方只負(fù)責(zé)處理礦石量,選礦指標(biāo)全部由甲方技術(shù)人員來完成,乙方積極配合完成。
六、結(jié)算方式:
1、結(jié)算按甲乙雙方實際處理礦石量(運(yùn)輸車數(shù),按噸/車計算)簽字認(rèn)可的數(shù)據(jù)報表,每自然月上報公司核實后給予結(jié)算。
2、甲方公司每月核實雙方簽字認(rèn)可的乙方生產(chǎn)量后在次月十五日內(nèi)給予發(fā)放一切承包費(fèi)用。
3、乙方員工工資發(fā)放時有雙方財務(wù)人員在場統(tǒng)一由甲方給予發(fā)放,除去工資一項,剩余款項甲方一次性付給乙方。
七、承包單價、獎罰和任務(wù):
1、承包單價為每處理一頓原礦_____元人民幣。
八、甲方的權(quán)利和義務(wù):
1、甲方有權(quán)監(jiān)督、檢查乙方的選礦全過程。發(fā)現(xiàn)問題及時提出,雙方協(xié)商及時糾正處理。
2、甲方中途無故解除合同或不按月發(fā)承包費(fèi),致使乙方無法按本合同約定的去執(zhí)行。甲方應(yīng)按乙方月處理原礦石量萬噸(合同簽訂有效期限)進(jìn)行賠償乙方損失。
3、在乙方生產(chǎn)維修期間,材料費(fèi)用為甲方支付,人員工資由乙方承擔(dān)。如遇工藝流程改造,設(shè)備增減時生產(chǎn)的一切費(fèi)用及工人工資生活費(fèi)用全部由甲方承擔(dān)。
4、在生產(chǎn)期間如遇工傷事故發(fā)生時甲方墊付前期所有費(fèi)用,事后由保險公司賠付后給予扣除,剩余款項交付當(dāng)事工人。
5、生產(chǎn)期間由于政府介入、村民鬧事、停電、等不可抗力因素等所造成的停產(chǎn)累計三天以上時,甲方應(yīng)相應(yīng)按日產(chǎn)量_______噸從承包任務(wù)中遞減當(dāng)月任務(wù)量,停產(chǎn)影響總量(__噸/天)剔除三天產(chǎn)量后按每噸__________元雙方結(jié)算進(jìn)行補(bǔ)償。
九、乙方的權(quán)利和義務(wù):
1、生產(chǎn)中工人生活費(fèi)、勞保用品等均有乙方自行解決。
2、確保安全生產(chǎn),并配有專業(yè)管理技術(shù)人員,在承包期負(fù)責(zé)設(shè)備保養(yǎng)和維修,如遇設(shè)備損壞雙方有專業(yè)技術(shù)人員現(xiàn)場鑒定,如是乙方責(zé)任則有乙方承擔(dān)(如正常損耗乙方不予承擔(dān)任何損失)。
3、經(jīng)常性對工人進(jìn)行安全教育,嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程操作,管理好自己的職工。
4、乙方必須服從甲方的統(tǒng)一管理,協(xié)調(diào)調(diào)配,一切以公司整體利益為主。
5、乙方員工必須遵守一切國家規(guī)定安全勞動規(guī)則。上班期間不準(zhǔn)酗酒,嚴(yán)禁打架,睡覺,脫崗,玩手機(jī)等一切與工作無關(guān)的事情。
十、違約責(zé)任:
1、雙方嚴(yán)格遵守合同,不得違約。如有違約,由違約方向守約方賠償造成的一切經(jīng)濟(jì)損失,并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
2、乙方必須按時完成甲方下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù),乙方如連續(xù)兩個月不能完成甲方下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù),甲方有權(quán)單方面終止承包合同。
3、雙方如有特殊原因需終止合同,應(yīng)提前1個月以書面形式告知對方。并說明原因,取得對方同意后,雙方協(xié)商終止本合同。
4、乙方在設(shè)備正常,處理礦石量達(dá)到任務(wù)要求時,甲方不得單方面提出解除合同,否則給予乙方賠償連續(xù)生產(chǎn)四個月的承包費(fèi)。
十一、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成可向當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)仲裁委員會提起仲裁。
十二、本合同的附帶補(bǔ)充合同同樣具有法律效力。
十三、本合同一式三份,甲乙雙方各持一份,存檔一份。雙方進(jìn)廠簽字、蓋章后生效。
甲方:__________。
法人代表蓋章:__________。
乙方:__________。
身份證號:__________。
簽訂時間:_____年_____月_____日。
加工管材承包合同篇四
甲方:
乙方:
根據(jù)《^v^合同法》及相關(guān)法律法規(guī)等的規(guī)定,為明確甲乙雙方在本工程承包中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任,確保工程任務(wù)按設(shè)計質(zhì)量要求全面完成,在自愿、平等、互利的原則下,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意,簽訂本合同。
第一條工程概況。
(一)工程名稱:
(二)工程地點:
(三)工程范圍:
(四)工程承包金額:按甲乙雙方約定單價收方計算金額,不能計量的工程按記日工結(jié)算。(漿砌片石單價:元/m3、混凝土單價:/m3)。
第二條工程期限。
根據(jù)雙方協(xié)商,工程期限自20xx年4月20日起至220xx年5月30日止,沒按期完成工程任務(wù)扣取20xx元。
第三條工程質(zhì)量。
乙方根據(jù)甲方提供的圖紙及相關(guān)國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工,確保工程質(zhì)量。工程驗收時,按圖紙和驗收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
第四條工程款結(jié)算。
工程進(jìn)場后,按完成工程量的施工進(jìn)度支付工程款的60%;工程完畢時,乙方開具建安發(fā)票支付工程款總額的90%;剩余的10%作為工程質(zhì)量保證金,在工程交付并經(jīng)驗收合格后,一次性付清余款。
第五條雙方責(zé)任。
(一)甲方責(zé)任。
1、甲方提供施工圖紙等資料,乙方必須嚴(yán)格按照設(shè)計圖紙進(jìn)行施工。
2、甲方提供材料需在乙方塔機(jī)施工范圍內(nèi),如需二次轉(zhuǎn)運(yùn),費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
3、甲方派駐代表現(xiàn)場進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)、質(zhì)量監(jiān)督、檢查及質(zhì)量送檢。
4、工程完畢后,甲方應(yīng)組織專門人員在30日進(jìn)行驗收。
5、工程范圍由甲方承擔(dān)。
(二)乙方責(zé)任。
1、乙方所有進(jìn)場人員必須聽從甲方的管理、安排,嚴(yán)格按安全施工規(guī)范及質(zhì)量驗收規(guī)范進(jìn)行施工操作,并做好相關(guān)資料。
2、乙方施工過程中須制定安全措施,加強(qiáng)對現(xiàn)場施工人員的安全教育和管理。如發(fā)生安全事故,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
3、砼、砂漿配合比由甲方提供,達(dá)不到強(qiáng)度乙方不承擔(dān)責(zé)任,因施工造成的質(zhì)量事故由乙方負(fù)責(zé)。乙方應(yīng)在保證質(zhì)量的前提下節(jié)約材料,如發(fā)現(xiàn)乙方有故意浪費(fèi)材料的情況,甲方有權(quán)視情節(jié)輕重處以3—5倍的罰款(如擅自調(diào)整配合比、地上散落的材料收撿等)。
第六條違約責(zé)任。
1、達(dá)不到質(zhì)量要求的除承擔(dān)返工損失外,還要承擔(dān)由此給甲方造成的停工費(fèi)用及水、電、建筑材料費(fèi)用。(做資料費(fèi)用由甲方承擔(dān))。
2、不按安全操作規(guī)范施工且拒不聽從現(xiàn)場管理人員指揮的,視情節(jié)輕重甲方有權(quán)處以200—20xx元的罰款。
3、不能按合同工期及甲方下達(dá)的工程進(jìn)度計劃完成施工任務(wù)的,除賠償由此給甲方造成的直接損失外(管理人員工資、設(shè)備及周轉(zhuǎn)材料租金),根據(jù)情節(jié)輕重甲方有權(quán)按每誤工一天處以200—20xx元的罰款。
4、乙方在施工過程中如因管理不善造成材料浪費(fèi),例:發(fā)現(xiàn)100kg以上的砼或砂漿塊等,甲方有權(quán)處以200—20xx元的罰款。
第七條乙方擅自轉(zhuǎn)包合同的,一經(jīng)查證落實乙方所完成工程量中無條件扣出壹萬元付甲方違約金,另外還要承擔(dān)由此給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失,并解除合同。
第八條其它未盡事宜甲乙雙方另行協(xié)商,對本合同如有爭議可申請仲裁。
第九條本合同經(jīng)甲乙雙方簽字后生效,至本工程竣工驗收合格,結(jié)清工程尾款,保修期滿后自動失效。本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方代表:
乙方代表:
加工管材承包合同篇五
甲方:
乙方:
為了更好貫徹“安全第一,預(yù)防為主”的方針。搞好本工程安全管理,落實安全管理責(zé)任制,減少事故發(fā)生,甲乙雙方達(dá)成如下承包協(xié)議,條款如下:
第一項:工程概況。
1、工程名稱:
2、工程地點:
第二項:安全目標(biāo)。
本工程不發(fā)生重大傷亡事故,輕傷事故不得超過0.2‰.
第三項:承包方式。
乙方進(jìn)場后須向甲交納風(fēng)險押金伍佰元,退場時實現(xiàn)目標(biāo)其押金退還,并獎勵伍佰元;若乙方在退場前未達(dá)到本協(xié)議的安全目標(biāo)要求,則押金不退還。
第四項:承包期限。
乙方進(jìn)入施工場至退場止。
第五項:甲方的責(zé)任和義務(wù)。
1、加強(qiáng)對建筑安全生產(chǎn)的管理,執(zhí)行安全生產(chǎn)責(zé)任制度,采取有效措施,防止傷亡和其它安全生產(chǎn)事故的發(fā)生。
2、建立健全勞動安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度,加強(qiáng)對工人安全生產(chǎn)的教育培訓(xùn),對進(jìn)場工必須進(jìn)行“三級安全教育”,并進(jìn)行安全技術(shù)交底,辦好交底簽字手續(xù)后,工人才能上崗。
3、禁止違章指揮,向作業(yè)人員提供安全生產(chǎn)所必需的防護(hù)用品及作為條件(安全帽及特殊工種的勞保用品統(tǒng)一發(fā)放,其余工種勞保用品費(fèi)用計入勞務(wù)費(fèi)中)。
第六項:乙方的責(zé)任和義務(wù)。
1、自覺接受安全教育,掌握本工種的安全操作規(guī)程有關(guān)方面的安全意識,遵守安全生的各項制度。
2、嚴(yán)格遵守崗位責(zé)任制,嚴(yán)禁無證進(jìn)行特殊工種作業(yè)。
3、服從指揮,做到不違章冒險作業(yè)。
4、對影響和危害人體健康的作環(huán)境和工作條件有權(quán)提出改進(jìn)意見并有權(quán)獲得安全生產(chǎn)所需的防護(hù)用品(需自行解決的勞保用品除外)。對危及生命和人身體健康的行為有權(quán)拒絕作業(yè),并對違章指揮人員提出批評,檢舉和控告。
5、如乙方違章作業(yè)引發(fā)的安全事故,一切責(zé)任由乙方負(fù)責(zé),并賠償由此造成的一切損失。
第七項:本承包協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效,雙方共同遵守。未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商后另簽訂補(bǔ)充協(xié)議解決。補(bǔ)充協(xié)議與本承包協(xié)議具有同等效力。
甲方:南寧大地建筑工程公司項目部乙方:
項目經(jīng)理:
乙方代表:
簽字日期:年月日
加工管材承包合同篇六
承攬人:________________________。
簽訂地點:______________________。
簽訂時間:________年____月____日。
第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限。
規(guī)格型號。
計量單位。
數(shù)量。
報酬。
交貨期限及數(shù)量。
單價。
金額。
合計。
合計人民幣金額(大寫)。
(注:空格如不夠用,可以另接)。
第二條定作人提供的材料。
材料名稱。
規(guī)格型號。
計量單位。
數(shù)量。
質(zhì)量。
提供日期
消耗定額。
(注:空格如不夠用,可以另接)。
第四條加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:_______________________。
第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,在________日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的________日內(nèi)答復(fù)。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十一條加工物的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點及期限:_______________。
第十二條報酬的結(jié)算方式及期限:____________________。
第十三條定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________元。
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是.否)可以留置加工物。
第十六條違約責(zé)任:_____________________________。
第十七條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第________種方式解決:
(一)提交________________仲裁委員會仲裁;。
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定事項:____________________________。
定作人。
單位名稱(章)。
單位地址:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
電報掛號:
開戶銀行:
帳號:
郵政編碼:
承攬人。
單位名稱(章)。
單位地址:
法定代表人:
委托代理人:
加工管材承包合同篇七
勞務(wù)承包特別是農(nóng)民工用工問題是當(dāng)前建筑業(yè)所關(guān)心的問題,泥工勞務(wù)承包合同怎么寫呢?以下是我為大家整理的泥工勞務(wù)承包合同范文,感謝您的閱讀。
發(fā)包方:(簡稱甲方)承包方:(簡稱乙方)。
為了規(guī)范項目施工管理行為,全面提高工程質(zhì)量,保證施工安全,文明施工,施工工期順利進(jìn)行。確保雙方合法權(quán)益,經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
一、承包方式:
二、承包范圍及結(jié)算方式。
承包f區(qū)施工圖紙包括的全部主體部分及基礎(chǔ)部分工程內(nèi)容。并包括臺階,周邊水溝,施工現(xiàn)場灰渣清理(化糞池除外)建筑面積按20_年頒發(fā)的消耗量標(biāo)準(zhǔn)中建筑面積計算規(guī)則結(jié)算。甲方除提供板車外,其它施工工具由乙方自備。每平方米承包價格為元。
三,施工進(jìn)度要求。
乙方必須按項目部編制的施工進(jìn)度表如質(zhì)如量完成各個階段任務(wù),各班組必須相互協(xié)調(diào)配合施工,當(dāng)天事當(dāng)天畢,做到分工合理。乙方不得以任何借口不完成該做的工程量或須配套完成的工程量,如甲方認(rèn)為乙方的工作人員不夠,甲方有權(quán)自行調(diào)配安排工作人員,所用工資在乙方工程款中扣除。乙方因組織管理不力等自身原因,無法完成各階段計劃,甲方施工人員有權(quán)當(dāng)場作出處罰決定。依據(jù)情節(jié)輕重處罰責(zé)任班組200-500元罰金。在當(dāng)期支付的工程款中扣除。
四.工程質(zhì)量要求。
乙方在施工期間必須服從建設(shè)方、監(jiān)理方、甲方的監(jiān)督管理,在施工期間乙方負(fù)責(zé)人必須堅守工地,工地會議按時到場,如遲到或不到甲方將處罰班組長100元/次。乙方在施工過程中必須嚴(yán)格按照設(shè)計圖紙,技術(shù)規(guī)范及國家強(qiáng)制性條文規(guī)定施工。精心組織,科學(xué)管理,用材合理,分部分項工程必須通過項目部及質(zhì)監(jiān)管理人員查驗合格后才準(zhǔn)進(jìn)行下一道工序施工。如因乙方原因不能滿足工程質(zhì)量要求,甲方有權(quán)責(zé)令整改,并處100-500元罰款,工料損失由乙方負(fù)責(zé)如乙方在施工過程中,不能確保工程質(zhì)量和施工工期,甲方有權(quán)責(zé)令其退場,退場后甲方按實際完成工程量結(jié)算款的85%結(jié)算,剩下15%作為處罰金,且乙方不得以任何理由阻止甲方正常施工。
五.付款方式。
二層完工后付已完工程量的造價的50%,主體封頂付總承包價的60%,竣工驗收合格付總承包價的80%,余款待驗收合格后4個月付清。
六,安全,文明施工。
為保證本工程不發(fā)生一例大小工傷事故,且做到文明施工,所有施工人員須同甲方簽訂安全文明施工合同,自覺接受甲方安全教育,有權(quán)拒絕甲方及建設(shè)方的違規(guī)指揮,但同時也須遵守甲方及建設(shè)方所制訂的各項安全文明獎罰制度。
1.不準(zhǔn)未滿十六周歲人員進(jìn)入工地,進(jìn)入工地應(yīng)正確戴好安全帽,不準(zhǔn)穿拖鞋,違者罰款50元/次/人。
2.乙方進(jìn)入操作高層作業(yè)時,應(yīng)視自己及他人生命為本錢,不得蠻^v^干,亂接亂搭電,因乙方不遵守規(guī)章而造成的一切大、小安全事故及經(jīng)濟(jì)損失概由乙方負(fù)責(zé)。因甲方材料劣質(zhì),指揮不當(dāng)所造成的安全事故由甲方負(fù)責(zé)。
2.乙方必須保持住宿干凈,衣被整齊,住房內(nèi)外干凈,違者罰款50元/次。
4.乙方施工人員嚴(yán)禁在工地隨便大小便,嚴(yán)禁長明燈、長流水,嚴(yán)禁用電爐取暖,燒水,嚴(yán)禁在工地自備炊具做飯、做菜,發(fā)現(xiàn)一次罰款50元/次。
5.乙方施工人員不得損壞工地公共設(shè)施,更不準(zhǔn)有偷盜行為,如發(fā)現(xiàn),按價值以一罰拾。
6.乙方施工人員應(yīng)同其它各工種團(tuán)結(jié)協(xié)作,互敬互愛,嚴(yán)禁吵架、打架現(xiàn)象發(fā)生,違者罰款100—200元/次。
七、其它。
1、未盡事宜,甲、乙雙方共同協(xié)商解決。
2、本合同一式貳份,項目部、承包人各執(zhí)一份為據(jù),并具有同等法律效益,自簽字生效,工程完工結(jié)算后失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
甲方:
乙方:身份證號。
為使香榭公寓工程能保質(zhì)保量的順利進(jìn)行,本著平等互利,協(xié)商一致的原則,結(jié)合本工程的實際情況,經(jīng)雙方友好協(xié)商,達(dá)成以下協(xié)議,供雙方執(zhí)行。
一、工程概況。
1、工程名稱:香榭公寓1#、2#、3#樓(4#樓單價另定)。
2、工程地址:邢臺市車站南路。
3、建筑面積:按圖紙實際建筑面積計算。
二、承包形式。
清工大包(包括自備機(jī)械),單價一次包定,自負(fù)盈虧。
三、承包單價。
按建筑面積結(jié)算(所有機(jī)械費(fèi)已包括在單價內(nèi))每平方90元人民幣(原定承包單價為80元/平方,因甲方把外墻面磚的鋪貼同時承包給乙方,經(jīng)協(xié)商單價增加10元/平方,假如業(yè)主的原因取消外墻面磚,則承包單價仍為80元/平方)。
四、承包范圍及具體內(nèi)容。
承包范圍:甲方承包的香榭公寓工程中均由泥工班組施工完成的工作。
加工管材承包合同篇八
甲方:
乙方:
根據(jù)《^v^合同法》和《^v^建筑法》,甲方?jīng)Q定將小區(qū)共同遵守。
1、工程量及價格:工程量按實際測量為紗窗,總價為元。在施工過程中,材料價格、人工費(fèi)及政策變化引起造價增減時均不調(diào)整,各項收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不變。
2、承包方式:包工包料,乙方自帶工具。
3、以上單價包含型材、五金配件、玻璃、制作、安裝、運(yùn)輸,塞縫、密封等均由乙方負(fù)責(zé)。
4、封閉陽臺所用材料:
5、技術(shù)指標(biāo)符合物業(yè)提供的圖紙設(shè)計和有關(guān)規(guī)范要求,以上型材、玻璃、小五金、配件必須符合現(xiàn)行安裝與驗收標(biāo)準(zhǔn)及要求,乙方應(yīng)按甲方要求提供檢驗合格的材料。
6、保修期為兩年,安裝完畢后使用過程中如有質(zhì)量問題須在個工作日內(nèi)解決。
7、工期:雙方簽訂合同起天內(nèi)。
8、付款方式:陽臺封閉整體框架完成預(yù)付總價50%(即--圓整)工程款,安裝。
完畢檢驗合格后付總價。
9、雙方職責(zé):
a.甲方負(fù)責(zé)安排乙方材料進(jìn)入小區(qū),提供乙方安裝時需要的水電等。
b.乙方施工人員必須遵守現(xiàn)場管理制度及安全操作規(guī)程,確保安全施工,乙方原因造成事故全部由乙方承擔(dān)一切費(fèi)用。
10、其他事項。
a.本合同未盡事宜,雙方根據(jù)相關(guān)規(guī)定及具體情況協(xié)商解決或另行補(bǔ)充條款。b.本合同執(zhí)行中如有爭議可協(xié)商解決,達(dá)不成一致時,可向甲方所在地法院提起訴訟。
c.本合同自甲乙雙方簽字之日起生效,合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方(簽字):乙方(簽字):甲方身份證號:乙方身份證號:
年月日年月日。
加工管材承包合同篇九
甲方:電話:
身份證號碼:
聯(lián)系地址:
乙方:電話:
身份證號碼:
聯(lián)系地址:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律規(guī)定:甲、乙雙方就位于廣西貴港市港南區(qū)湛江鎮(zhèn)初級中學(xué)大門右側(cè)鄧清華屋的電子線材加工廠承包事宜經(jīng)共同協(xié)商,達(dá)成以下協(xié)議:
二、雙方權(quán)利及義務(wù):
甲方權(quán)利及義務(wù)。
1.甲方有權(quán)要求乙方遵守公司的規(guī)章制度進(jìn)行生產(chǎn)管理;。
3.甲方必須每月15號之前將上月加工費(fèi)總額交予乙方;。
乙方權(quán)利及義務(wù):
乙方每月10號前必須把上月加工費(fèi)費(fèi)對賬單交付到甲方相關(guān)人員,并核對清楚;
乙方必須按照甲方的生產(chǎn)需要進(jìn)行生產(chǎn)安排,并且配合甲方保質(zhì)保量如期的完成相關(guān)訂單;
三.承包期限。
四.安全責(zé)任。
乙方應(yīng)為工廠員工購買工傷保險。合同期內(nèi),一切安全事故由乙方負(fù)責(zé),甲方概不負(fù)任何責(zé)任。
六、其它事項。
1.計件單價:編織線雙插頭帶usb頭+中部調(diào)音線材成品加工費(fèi)為1.45元/條(此單價包含人工,電費(fèi),廠租,錫條,錫線,膠料等所有費(fèi)用),四芯頭條線加工費(fèi)為0.06元/條,兩芯頭條線及咪線加工費(fèi)為0.05元/條。其他線材加工單價甲乙雙方根據(jù)實際協(xié)商計算,所有線材具體加工費(fèi)單價已下達(dá)的生產(chǎn)訂單單價為準(zhǔn)。
2.甲方已預(yù)繳2020年10月1日-2021年9月30日的租金,自2020年12月1日起租金由乙方承擔(dān),甲方從乙方加工費(fèi)中扣除。
3.合同期內(nèi)甲方自行購買的機(jī)器設(shè)備免費(fèi)提供給乙方使用,乙方負(fù)責(zé)保養(yǎng)維修等一切費(fèi)用,若因乙方原因造成的機(jī)器損壞或者遺失,甲方有權(quán)要求乙方全額賠償并追加損失。
4、甲方交付乙方的設(shè)備清單及設(shè)備定價。
a.贊陽立式注塑機(jī)5臺12000元/臺。
b.10p螺桿空壓機(jī)+氣罐1臺7000元/套。
c.膠料破碎機(jī)1臺3000元/臺。
d.烘料機(jī)1臺2000元/臺。
e.線材綜合測試機(jī)2臺3000元/臺。
5、甲方負(fù)責(zé)提供一臺泡沫拉絲機(jī)給乙方使用,維修費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。其它物品由甲乙雙方在接交時簽訂清單,合同期滿后乙方按清單將物品交給甲方,遺失或損壞的物品按價賠償。
6、合同期內(nèi),如因現(xiàn)廠房不能繼續(xù)租用或政府有關(guān)部門干涉的原因,導(dǎo)致乙方不能生產(chǎn)的情況下,由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)關(guān)系或另外租廠房使用,乙方每月仍然按以前的廠租標(biāo)準(zhǔn)支付廠房租金;因搬廠房造成停工期間按270元/日扣減承包費(fèi)。如甲方不能協(xié)調(diào)好關(guān)系,無法讓乙方繼續(xù)開工,則雙方按終止合同處理并進(jìn)行結(jié)算,此種情況不按違約處理。
7、如雙方發(fā)生合同糾紛,須在甲方工廠所在地即深圳市地區(qū)提出訴訟。
8、未盡事宜,由甲乙雙方另行協(xié)商解決。
9、此合同一式兩份,甲乙雙方各持一份具有同等法律效力,簽字生效。
本合同未盡事宜,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成時,可向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ涸V訟解決。本合同自雙方蓋章簽字后生效。合同一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
加工管材承包合同篇十
法定住址:_____________________________。
法定代表人:___________________________。
職務(wù):_________________________________。
委托代理人:___________________________。
身份證號碼:___________________________。
通訊地址:_____________________________。
郵政編碼:_____________________________。
聯(lián)系人:_______________________________。
電話:_________________________________。
傳真:_________________________________。
帳號:_________________________________。
電子信箱:_____________________________。
定作人:_______________________________。
法定住址:_____________________________。
法定代表人:___________________________。
職務(wù):_________________________________。
委托代理人:___________________________。
身份證號碼:___________________________。
通訊地址:_____________________________。
郵政編碼:_____________________________。
聯(lián)系人:_______________________________。
電話:_________________________________。
傳真:_________________________________。
帳號:_________________________________。
電子信箱:_____________________________。
雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)。
定作物名稱。
型號。
規(guī)格。
質(zhì)量要求。
計量單位。
數(shù)量。
加工費(fèi)。
單位。
總價。
第二條加工成品的完工時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)。
定作物名稱。
完工時間。
檢驗時間和地點。
檢驗標(biāo)準(zhǔn)及方法。
包裝標(biāo)準(zhǔn)。
包裝費(fèi)承擔(dān)。
第三條加工成品的交付時間、地點、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)。
定作物名稱。
交付時間。
交付地點。
運(yùn)輸方法。
運(yùn)輸價款承擔(dān)。
第四條定作人提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料。
材料名稱。
型號。
規(guī)格。
質(zhì)量要求。
計量單位。
數(shù)量。
單價。
總價。
圖紙、技術(shù)資料及交付時間。
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運(yùn)輸。
材料名稱。
交付時間。
交付地點。
交付數(shù)量。
包裝要求。
檢驗方法。
運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承擔(dān)。
第六條圖紙?zhí)峁?/p>
第七條轉(zhuǎn)包。
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
3.承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的,定作人有權(quán)解除合同。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
第八條保密。
承攬人應(yīng)當(dāng)就以下方面保守秘密:________________,未經(jīng)定作人許可,不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。
第九條變更的損失。
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應(yīng)當(dāng)賠償損失。
第十條協(xié)助。
1.承攬工作中定作人應(yīng)對承攬人提供以下協(xié)助:______________________________。
2.定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在______天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù),并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的,承攬人可以解。
除合同。
第十一條監(jiān)督。
承攬人在工作期間,應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗,但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十二條保管。
承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
第十三條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時間。
_____________________________________。
第十四條付款。
定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元;定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付預(yù)付款_________元。定作人不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬人不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作人不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第十五條留置。
定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條本合同解除的條件:
1.定作人可以隨時解除合同,但應(yīng)及時書面通知承攬人,并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。
2.合同期限屆滿,雙方不再續(xù)簽本合同;
3.雙方通過書面協(xié)議解除本合同;
4.因不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)的;
6.當(dāng)事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現(xiàn)的;
第十七條質(zhì)量保證。
承攬人對定作物的質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限為:_________。其保證質(zhì)量的前提條件為:_______________________。
第十八條違約責(zé)任。
1.承攬人的違約責(zé)任。
(1)承攬人如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,定作人同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,承攬人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
(2)承攬人交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,定作人仍然需要的,承攬人應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
(3)因承攬人包裝不善造成定作物毀損的,由承攬人賠償損失。
(4)承攬人逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作人償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
(5)承攬人不能交付定作物的,應(yīng)向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
(6)由承攬人負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,承攬人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則定作人有權(quán)拒收。
2.定作人的違約責(zé)任。
(1)定作人如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。
(2)定作人如中途廢止合同,應(yīng)償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
(3)定作人如未按合同規(guī)定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應(yīng)當(dāng)償付承攬人因停工待料的損失。
(4)定作人如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向承攬人償付違約金。
(5)定作人如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。
(6)定作人如變更交付定作物地點,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十九條聲明及保證。
承攬人:
1.承攬人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人:
1.定作人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條通知。
1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。
2.各方通訊地址如下:______________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起____日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。
第二十一條合同的變更。
本
合同履行期間,發(fā)生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無權(quán)變更本合同,否則,由此造成對方的經(jīng)濟(jì)損失,由責(zé)任方承擔(dān)。
第二十二條合同的轉(zhuǎn)讓。
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù),任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前,不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓,未經(jīng)另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十三條爭議的處理。
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十四條不可抗力。
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù),該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發(fā)生時,雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責(zé)任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風(fēng)、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。
第二十五條合同的解釋。
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條補(bǔ)充與附件。
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充合同。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條合同的效力。
1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2.有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3.本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。
承攬人(蓋章):_________定作人(蓋章):__________。
法定代表人(簽字):_____法定代表人(簽字):______。
委托代理人(簽字):_____委托代理人(簽字):______。
加工管材承包合同篇十一
定作方:
簽訂地點:
合同編號:
承攬方:
簽訂時間:
一、定作物品名稱、單價、計量單位、數(shù)量、金額、備注:
二、定作物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
承攬方經(jīng)定作方確認(rèn)服裝款式、面料小樣、尺寸標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)志等(附樣),在 天內(nèi)完成面料備料及實樣制作。并將完整樣品交定作方確認(rèn)簽字(蓋章),如有改進(jìn)意見,應(yīng)書面通知承攬方,并以此作為定作物驗收時的質(zhì)量依據(jù)。
三、交貨期限、方式、地點及運(yùn)輸費(fèi)用:
承攬方按照定作方統(tǒng)計的規(guī)格進(jìn)行制作,并在數(shù)量全部到齊后,于20xx 年 月 日前交貨,服裝制作完成后由 承攬方 方負(fù)責(zé)(送)貨至 定作方指定地點 (地點),所需費(fèi)用由 承攬方承擔(dān)。
四、驗收標(biāo)準(zhǔn),方法及提出異議期限:
按確認(rèn)樣品及改進(jìn)意見為驗收標(biāo)準(zhǔn),允許國標(biāo)尺寸公差壹公分及色差壹級內(nèi)。如有質(zhì)量問題定作方應(yīng)在收到定作物后柒天內(nèi)以書面形式向承攬方提出。
五、結(jié)算方式與期限:
簽訂合同后,承攬方開具發(fā)票,定作方首先付50%貨款__________元給承攬方,所有貨品交付定作方驗收后結(jié)算剩余的50%___________元。結(jié)算均采用 轉(zhuǎn)賬 方式.
六、包裝標(biāo)準(zhǔn)、隨貨備品、配件:
內(nèi)用防塵袋,外用紙箱包裝,免回收包裝袋,隨貨配送一定數(shù)量的備品(拉鏈、鈕扣、銬扣、配色線和其它 )。
七、違約責(zé)任:
如有違約,違約方責(zé)任自負(fù),凡屬承攬方質(zhì)量原因,均有承攬方負(fù)責(zé)調(diào)換與修理,承攬方不能交付定作物,向定作方償付不能交付定作物部分價款額的萬分之五/天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項,按逾期未支付部分的款額的萬分之五/天償付約金。本合同在履行中如有爭議,雙方依《中華人民共和國合同法》協(xié)商解決,協(xié)商不成移交人民法院解決。
八、其他約定事項:
九、本合同壹式四份,定作方持二份,承攬方持二份,自雙方簽字之日生效。
十、本合同有效期限: 年 月 日至 年 月 日止。
定作方: 承攬方:
(蓋章) (蓋章)
代表人: 代表人:
電 話: 電 話:
加工管材承包合同篇十二
甲方:
乙方:
本著互惠互利共同發(fā)展的原則,,就甲方二車間的原礦粗選承包給乙方生產(chǎn)管理,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議:
一、原礦粗選廠地址:
二、合同期限: 年 月 日至 年 月 日止。
四、 甲方職責(zé):
1、甲方提供現(xiàn)有的選礦設(shè)備、現(xiàn)場作業(yè)機(jī)車及運(yùn)輸車輛(司機(jī)伙食費(fèi)按乙方月均單人標(biāo)準(zhǔn)由甲方承擔(dān))、職工住宿、辦公室設(shè)施、職工食堂及灶房設(shè)備,工人洗浴設(shè)施。
2、甲方根據(jù)乙方生產(chǎn)量無條件提供滿足乙方原礦供給。
3、甲方保證乙方的生產(chǎn),生活用電,用水,尾礦堆放場地,礦石運(yùn)送和開采設(shè)備的正常運(yùn)行。
4、甲方負(fù)責(zé)配備現(xiàn)場生產(chǎn)協(xié)調(diào)人員,進(jìn)行甲乙雙方現(xiàn)場工作的.協(xié)調(diào)。
5、甲方提供乙方生產(chǎn)時所有備品備件及易損件的供應(yīng)(易燃易爆物品安全管理工作由乙方負(fù)責(zé))。
6、乙方應(yīng)每月提前申報備品、備件、易損件,由甲方統(tǒng)一采購。如因乙方已提計劃,甲方采購怠慢或儲備不足,所造成的一切損失全部由甲方承擔(dān)。
六、乙方的職責(zé):
1、乙方負(fù)責(zé)組織選礦廠的各種技術(shù)工作及勞動力的合理安排。承擔(dān)選礦廠生產(chǎn)設(shè)備的維修工作。
2、乙方負(fù)責(zé)完成甲方下達(dá)生產(chǎn)原礦石量的任務(wù)。
3、乙方負(fù)責(zé)進(jìn)廠工人的安全教育。
4、乙方至合同鑒定后進(jìn)廠工人的實際人數(shù)向甲方繳納工人的保險金額(此保險有甲方代買)。
5、經(jīng)雙方商定乙方需向甲方繳納生產(chǎn)保證金xxx元。甲方在每月結(jié)算后從乙方結(jié)算金中扣除叁萬元作為生產(chǎn)保證金,直至扣清為止。合同期滿時,甲方在七日內(nèi)無償全額退還保證金。甲方不能及時退還改保證金,須按每日向乙方賠償保證金總額的10%作為滯納金。
6、乙方在生產(chǎn)期間維護(hù)保養(yǎng)好甲方現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備(不包括各種生產(chǎn)車輛及與生產(chǎn)無關(guān)設(shè)備)。
7、乙方只負(fù)責(zé)處理礦石量,選礦指標(biāo)全部由甲方技術(shù)人員來完成,乙方積極配合完成。
七、結(jié)算方式:
1、結(jié)算按甲乙雙方實際處理礦石量(運(yùn)輸車數(shù),按xx噸/車計算)簽字認(rèn)可的數(shù)據(jù)報表,每自然月上報公司核實后給予結(jié)算。
2、甲方公司每月核實雙方簽字認(rèn)可的乙方生產(chǎn)量后在次月十五日內(nèi)給予發(fā)放一切承包費(fèi)用。
3、乙方員工工資發(fā)放時有雙方財務(wù)人員在場統(tǒng)一由甲方給予發(fā)放,除去工資一項,剩余款項甲方一次性付給乙方。
八、承包單價、獎罰和任務(wù):
1、承包單價為每處理一頓原礦x元人民幣。
九、甲方的權(quán)利和義務(wù):
1、甲方有權(quán)監(jiān)督、檢查乙方的選礦全過程。發(fā)現(xiàn)問題及時提出,雙方協(xié)商及時糾正處理。
2、甲方中途無故解除合同或不按月發(fā)承包費(fèi),致使乙方無法按本合同約定的去執(zhí)行。甲方應(yīng)按乙方月處理原礦石量xx萬噸(合同簽訂有效期限)進(jìn)行賠償乙方損失。
3、在乙方生產(chǎn)維修期間,材料費(fèi)用為甲方支付,人員工資由乙方承擔(dān)。如遇工藝流程改造,設(shè)備增減時生產(chǎn)的一切費(fèi)用及工人工資生活費(fèi)用全部由甲方承擔(dān)。
4、在生產(chǎn)期間如遇工傷事故發(fā)生時甲方墊付前期所有費(fèi)用,事后由保險公司賠付后給予扣除,剩余款項交付當(dāng)事工人。
5、生產(chǎn)期間由于政府介入、村民鬧事、停電、等不可抗力因素等所造成的停產(chǎn)累計三天以上時,甲方應(yīng)相應(yīng)按日產(chǎn)量xxxx噸從承包任務(wù)中遞減當(dāng)月任務(wù)量,停產(chǎn)影響總量(xxx噸/天)剔除三天產(chǎn)量后按每噸xx元雙方結(jié)算進(jìn)行補(bǔ)償。
十、乙方的權(quán)利和義務(wù):
1、生產(chǎn)中工人生活費(fèi)、勞保用品等均有乙方自行解決。
2、確保安全生產(chǎn),并配有專業(yè)管理技術(shù)人員,在承包期負(fù)責(zé)設(shè)備保養(yǎng)和維修,如遇設(shè)備損壞雙方有專業(yè)技術(shù)人員現(xiàn)場鑒定,如是乙方責(zé)任則有乙方承擔(dān)(如正常損耗乙方不予承擔(dān)任何損失)。
3、經(jīng)常性對工人進(jìn)行安全教育,嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程操作,管理好自己的職工。
4、乙方必須服從甲方的統(tǒng)一管理,協(xié)調(diào)調(diào)配,一切以公司整體利益為主。
5、乙方員工必須遵守一切國家規(guī)定安全勞動規(guī)則。上班期間不準(zhǔn)酗酒,嚴(yán)禁打架,睡覺,脫崗,玩手機(jī)等一切與工作無關(guān)的事情。
十一、違約責(zé)任:
1、雙方嚴(yán)格遵守合同,不得違約。如有違約,由違約方向守約方賠償造成的一切經(jīng)濟(jì)損失,并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
2、乙方必須按時完成甲方下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù),乙方如連續(xù)兩個月不能完成甲方下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù),甲方有權(quán)單方面終止承包合同。
3、雙方如有特殊原因需終止合同,應(yīng)提前1個月以書面形式告知對方。并說明原因,取得對方同意后,雙方協(xié)商終止本合同。
加工管材承包合同篇十三
發(fā)包人:(下稱甲方)。
承包人:(下稱乙方)。
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,就乙方承包加工甲方的__木材廠事宜達(dá)成如下協(xié)議,雙方應(yīng)共同遵守。
一、合同標(biāo)的。
甲方將座落于____的__木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的__木材廠的現(xiàn)狀已有充分了解,愿意承包加工甲方的上述木材廠,并保證合法操作。
二、承包方式。
乙方承包加工期間,實行按件計算,具體包括:鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。
三、承包期限。
1、承包經(jīng)營期限為___年,即從___年___月___日起至___年___月___日止。
2、根據(jù)法律規(guī)定或本協(xié)議書約定,提前解除或終止協(xié)議書履行的,不受上述期限的限制。
四、承包保證金及繳納方式。
乙方承包木材廠的承包保證金為___元/年,采取先繳納后使用原則;乙方應(yīng)按下列方式向甲方繳納承包保證金:
五、甲方的權(quán)利與義務(wù)。
1、甲方有權(quán)按協(xié)議約定的方式收取承包保證金,
2、甲方于本協(xié)議簽字之日將木材廠加工所需的各種機(jī)器設(shè)備等交給乙方,并向乙方提供住宿及用餐場所,但人員由乙方自行聘請。
3、本協(xié)議簽訂后甲方應(yīng)及時將__木材廠移交給乙方使用。
4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設(shè)施、設(shè)備等資產(chǎn)享有法定所有權(quán),并享有監(jiān)督權(quán)。
六、乙方的權(quán)利與義務(wù)。
1、乙方應(yīng)按約定及時足額繳納承包保證金。
2、乙方應(yīng)當(dāng)在工商管理部門和甲方的授權(quán)范圍開展各項加工活動。
3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請,乙方必須嚴(yán)格予以管理;該所有的聘請人員由此所產(chǎn)生的工傷、斗毆等人身傷亡費(fèi)用均由乙方自行承擔(dān)。
4、合同期內(nèi),乙方對甲方提供的資產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備享有使用權(quán)并必須保持設(shè)備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設(shè)施,應(yīng)由乙方及時上報甲方審定后報廢,乙方不得擅自處理。
5、乙方在經(jīng)營中不得違反國家的政策和法律,否則后果與經(jīng)濟(jì)責(zé)任自負(fù)。
6、未經(jīng)甲方同意,不得擅自使用甲方財產(chǎn)對外提供擔(dān)保,不得擅自處置甲方財產(chǎn)。
7、乙方不得在承包過程中將__木材廠轉(zhuǎn)讓給第三方經(jīng)營,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方有權(quán)隨時終止合同并追究乙方的違約責(zé)任。乙方必須遵循甲方的工作指示,不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因?qū)е录追讲荒芙回浂`約,由此產(chǎn)生一切損失由乙方承擔(dān)。
8、乙方不得以木財廠的名義對外進(jìn)行擔(dān)保或從事與經(jīng)營范圍無關(guān)的經(jīng)營活動。
9、乙方對于木材廠的消防設(shè)備設(shè)施應(yīng)定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng),對于因消防設(shè)施不達(dá)標(biāo)而引起的災(zāi)難由乙方自行負(fù)責(zé)。
10、乙方應(yīng)在本協(xié)議書解除或終止之日將所有甲方的資產(chǎn)全部移交給甲方。
七、違約責(zé)任。
甲乙雙方應(yīng)當(dāng)全面履行本協(xié)議書的約定,任何一方違約的,守約方有權(quán)提前解除協(xié)議或終止本協(xié)議書的履行。違約方應(yīng)向守約方承擔(dān)違約金____元;違約金不足以彌補(bǔ)守約方損失的,還應(yīng)當(dāng)賠償守約方的損失。
八、其它。
1、協(xié)議期滿后,甲方如重新對外發(fā)包加工的,在同等條件下,乙方有優(yōu)先承包權(quán)。
2、協(xié)議期滿或解除后,原有設(shè)備及設(shè)施歸甲方所有,乙方添置的設(shè)備設(shè)施歸乙方所有,甲方可折價取得該部分設(shè)備設(shè)施。
3、協(xié)議中如有未盡事宜,應(yīng)由甲乙雙方共同協(xié)商作出補(bǔ)充規(guī)定。補(bǔ)充條款具有與本協(xié)議同等的效力。雙方不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的,由廣州市花都區(qū)人民法院裁判解決.
九、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效。
十、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:乙方:
___年___月___日___年___月___日。
加工管材承包合同篇十四
身份證號碼:_________。
印刷加工:在確認(rèn)打樣品后按訂單交期提前3天交貨。
工作地點:甲方公司提供的場地、設(shè)施、設(shè)備、工具等,乙方派出印刷師傅及1-2名印刷工。
一、印刷質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
1、乙方前期制作應(yīng)按提供樣品之要求按時、按質(zhì)完成,印刷品質(zhì)量以樣品為準(zhǔn)驗收;甲方應(yīng)負(fù)責(zé)有關(guān)內(nèi)容的及時校核確認(rèn)以及收貨驗貨。
2、甲方委托乙方印刷塑料件,甲方有權(quán)要求乙方提供樣品確認(rèn)。在乙方提供確認(rèn)樣時,甲方應(yīng)完成所有的確認(rèn)修改工作。如因甲方原因在確認(rèn)后仍需要進(jìn)行修改,甲方同意視修改內(nèi)容額外支付的費(fèi)用印刷承包協(xié)議書范本印刷承包協(xié)議書范本。
3、印刷品的色差范圍不良應(yīng)不超過樣品的2%,其他如需檢驗的項目按國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)平印刷品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗收。
4、甲方對印刷質(zhì)量有任何異議,須在交貨后三個工作日內(nèi)提出。
二、乙方責(zé)任。
1、乙方對承印樣品、印板、半成品、成品及印刷品的樣本應(yīng)當(dāng)妥善保管,不得損毀。
2、乙方必須嚴(yán)格按照本合同規(guī)定的印數(shù),不得擅自加印、多印。
3、乙方完成委托印刷業(yè)務(wù)后,應(yīng)當(dāng)認(rèn)真清點印刷品數(shù)量,登記臺賬,并根據(jù)本合同的規(guī)定將印刷成品、印板、校樣等全部交還甲方,不得擅自留存。
4、乙方應(yīng)自覺保護(hù)甲方提供的一切用于印刷的樣品及原件,不得擅自提供給任何第三方作任何用途。
5、交貨數(shù)量同意允許2%的不良品,甲方有權(quán)選擇是否按合同單價接收超產(chǎn)品。若甲方不接收,乙方須按合同單價從合同總價中扣除相應(yīng)金額,甲方有權(quán)要求乙方補(bǔ)足所缺產(chǎn)品印刷承包協(xié)議書范本合同范本。
6、印刷好后按訂單數(shù)量結(jié)算工資,產(chǎn)品按價格表上工價結(jié)算《附價格表》。
7、承包結(jié)束時,乙方應(yīng)將甲方提供的場地、設(shè)施、設(shè)備、工具、油墨數(shù)量、等輔助材料全部清還甲方,配合甲方完成清算工作。
8、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,同樣有效。
甲方:_________乙方:_________。
________年____月____日_________年____月____日。
【本文地址:http://aiweibaby.com/zuowen/11465411.html】