總結能夠幫助我們反思過去并為未來的工作和學習提供參考，是非常重要的。好的總結應該具備簡明扼要、條理清晰的特點，方便他人閱讀和理解。這些范文是通過對各類總結的梳理和歸納整理而來，希望能夠?qū)δ愕膶懽饔兴鶐椭?/p>
工程款糾紛上訴狀篇一
上訴人：李某全(一審原告,反訴被告，下統(tǒng)稱為上訴人)，……。
上訴人：宋某平(一審原告,反訴被告，下統(tǒng)稱為上訴人)，……。
被上訴人：河南某某建設集團有限公司東莞分公司，住所地……。
被上訴人：河南某某建設集團有限公司(一審被告，反訴原告，下統(tǒng)稱為被上訴人)，住所地……。
第三人：東莞市xx公用事業(yè)有限公司，住所地：廣東省東莞市xx高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)xx大廈5樓，統(tǒng)一社會信用代碼：……。
第三人：梁某新(一審第三人，反訴被告，以下統(tǒng)稱為第三人)……。
上訴人因建設工程施工合同糾紛一案，不服東莞市第一人民法院(xxxx)東一法民二初字第xxx號民事判決書，現(xiàn)依法提起上訴。
工程款糾紛上訴狀篇二
1、請求判令被告支付拖欠的房屋租金_____________(數(shù)額)。
2、請求判令解除原被告間的租賃合同。
3、請求返還原告所有的屋內(nèi)家具一套，價值約________________元。
4、本案訴訟費由被告承擔。
事實與理由：_________________。
此致
__________人民法院。
具狀人：______________。
_____年_____月_____日。
工程款糾紛上訴狀篇三
法定代表人：田xx總經(jīng)理。
答辯人就答辯人與任忠裝飾裝修合同糾紛一案作出答辯。答辯意見如下：
一、被答辯人訴稱其承包的工程范圍與事實不符。
被答辯人稱其承包了答辯人所屬酒店的拆除以及新址的裝修及土建工程，并且將裝修項目列入結算范圍，該項訴求與事實不符，故意擴大了施工范圍。20xx年5月11日，答辯人與被答辯人就承包工程簽訂了協(xié)議合同。該合同約定：被答辯人以全包的方式承包答辯人所屬酒店的拆除以及新址的土建工程。合同明確約定被答辯人的施工范圍為土建，并不包括裝修裝飾工程。被答辯人將部分裝修裝飾工程納入其承包范圍，將裝修項目納入結算書，違背事實。
二、被答辯人訴稱其承包的實際工程量與事實不符。
被答辯人在起訴狀中稱其于20xx年11月17日向被告提交了工程圖紙、工程量統(tǒng)計、工程結算表、簽證單等相關工程結算材料，并稱答辯人并未提出異議，與事實不符。事實是，盡管答辯人于20xx年11月17日收到了相關結算資料，但并未在結算單上簽字。未簽字的原因是被答辯人結算的資料失實，與實際工程量差距太大，工程量重復計算嚴重。20xx年被答辯人曾交給答辯人一份結算書，結算數(shù)額為120.62358萬元，而20xx年11月17日被答辯人提交的第二份結算書結算總額為550.7064萬元，差距為430.08282萬元。同時，答辯人對工程總造價也進行了核算，核算總造價為59.966665萬元?？梢?，被答辯人提供的結算書嚴重脫離事實，核算的隨意性非常大。
三、被答辯人訴稱答辯人應當支付給被答辯人的工程價款與事實不符。
被答辯人在起訴狀中要求答辯人支付其剩余價款346.7064萬元。被答辯人訴稱該數(shù)字是通過結算總價款扣減答辯人已支付的金額而得出的。被答辯人的此種計價方式隨意性大，與事實不符。
(一)被答辯人的該項訴求的計價依據(jù)是20xx年11月17日交付給答辯人的結算書。而該份結算書與20xx年被答辯人交付給答辯人的結算書以及答辯人自行核算的結算書無論從實際項目工程量的核算還是工程總價款的核算都存在巨大差異，虛構成分很大，與事實不符。即被答辯人的該項訴求的計價基礎就是不符合事實的，因此其要求的總價款當然也是沒有事實基礎的。
(二)20xx年5月11日的協(xié)議合同中約定：被答辯人應當支付答辯人80萬元，其中50萬元即付，30萬元暫定用在天天漁港新址樓盤土建當中，最終按照所產(chǎn)生土建發(fā)生量進行工程造價的計算，多退少補。該30萬元最終應從工程總造價中核減。但是被答辯人并未在工程總造價中核減，與約定不符。
(三)被答辯人在起訴中所稱，截止到答辯人最后一次付款，答辯人共支付被答辯人工程款205萬元，與事實不符。截止到答辯人最后一次付款，答辯人共支付被答辯人工程款284.5210萬元。
四、被答辯人訴稱答辯人無故拖延支付工程款與事實不符，要求答辯人支付逾期利息不合法、不合理。
被答辯人交付給答辯人的兩份結算書矛盾叢生，與事實嚴重不符，同申請人核算的工程總造價差距更大，雙方對工程量以及工程總造價無法達成一致。鑒于對被答辯人提供的結算書真實性的懷疑，答辯人才停止支付工程款。因此，答辯人停止支付工程款的前提是被答辯人所報工程量以及工程價款的嚴重失實，是答辯人與被答辯人就工程量以及工程造價總額無法達成一致所致。被答辯人訴稱答辯人無故拖延支付工程款與事實不符。進而，被答辯人要求答辯人支付逾期利息也不合法、不合理。
五、答辯人認為應本著實事求是的原則，對工程范圍、實際工程量、實際工程價款進行重新核定，在重新核定的基礎上，明確雙方債權債務，維護雙方當事人合法權益。
在答辯人與任忠工程糾紛中，答辯人認為應當對承包范圍、實際工程量、實際工程造價、答辯人已支付金額進行重新核定，以達到還原事實真相的目的。在重新核定的基礎上，雙方就承包范圍、工程量、工程價款達成合意，進而雙方在已支付工程款基礎上多退少補，最終解決雙方爭議。
此致
xx市小店區(qū)人民法院。
工程款糾紛上訴狀篇四
申訴人(一審被告)。
被申訴人一(一審原告)。
被申訴人二(一審被告)。
申訴人因借款合同糾紛一案，不服東莞市第一人民法院東城法庭**日做出的號民事判決并有號，現(xiàn)提起申訴。
一、請求解除執(zhí)行文件，申訴人并未收到執(zhí)行通知書，也不知判決書何時生效。剝奪了申訴人要求再審的時限。
二、一審判決認定事實不清，證據(jù)自相矛盾，適用法律錯誤，程序違法，請求二審法院撤銷一審判決，依法改判或?qū)⒈景赴l(fā)回重審。判令《借款合同》無效并返還所供款項、借款合同與借款借據(jù)。
三、請求審查核實被申訴人興業(yè)銀行提交所有證據(jù)真實性。要求兩被申訴人提供買賣合同原件并加蓋騎縫章對質(zhì)，并對所有提交證據(jù)簽字或蓋章確認。因為實現(xiàn)買賣合同而簽訂的借款合同不能脫離買賣合同而存在。被申訴人興業(yè)銀行提供的買賣合同明顯是偽造的房屋買賣合同。
申訴人聲明在號再審案件中提供證據(jù)必須有指印為證。
四、請查證**6327號與號合同買受人是否為同一人。
五、請求判令被申訴人承擔本案全部費用。
事實和理由。
一、一審判決認定事實不清：
20xx年1月5日，申訴人與中介以中天力通名字簽主山假日××認購書，xx年1月12日申訴人因相信律師基于認購書主體事實存在而簽了填空處為空白的房屋買賣合同標準件與公證書(內(nèi)含借款合同)，兩被申訴人在申訴人不在場的情況下自行于xx年3月8日簽公證書，被申訴人興業(yè)銀行于xx年3月15日在申訴人不知情的情況下發(fā)放貸款匯入中天力通帳戶，申訴人與興業(yè)銀行第一次接觸是xx年4月19日首次付按揭款和簽收借款借據(jù)，從買賣合同與公證書的備案章xx年4月19日可知申訴人是在此后才拿到買賣合同復印件與公證書，說明興業(yè)銀行可不通過申訴人的借據(jù)簽名先轉到被申訴人中天力通的賬戶上，兩被申訴人可自行交易。申訴人拿到買賣合同復印件看到上面填空處內(nèi)容顯失公平，違背如雙方未約定應該按國家標準或行業(yè)規(guī)則來履行，此合同主體不是認購書上的出賣人和公證書上的主體感到疑惑，被申訴人中天力通聲稱與買賣合同上出賣人是掛靠關系并不出具原件確認。申訴人要求興業(yè)銀行提供買賣合同原件對比，回復存放在房管所沒有原件，但是上訴時卻有假買賣合同，兩被申訴人明顯存在惡意磋商隱瞞事實真相行為。在交首次按揭款時了解在簽認購合同前銷售人員承諾在規(guī)定時間內(nèi)由開發(fā)商交納財產(chǎn)保險的優(yōu)惠，但興業(yè)銀行告之并未交納，申訴人擔心中天力通不誠信，小開發(fā)商存活期不是很長影響后期的權益，于xx年9月14日變更了按揭年限為15年，這份協(xié)議卻有騎縫章加蓋。
07年申訴人房屋質(zhì)量問題找不到買賣合同的委托代理機構即中天力通相關負責人，致電買賣合同中出賣人東城開發(fā)房地產(chǎn)公司回復并未收到申訴人購買主山假日××的房款，所以沒有責任處理。后對比買賣合同與借款合同發(fā)現(xiàn)售樓款專用帳號不同。由于申訴人的買買合同與興業(yè)銀行的借款合同是基于同一事實而發(fā)生的連貫的、不可分割的法律關系，致電被申訴人興業(yè)銀行問基于同一事實的款項為何不是匯入買賣合同中指定房款帳號，興業(yè)銀行回避此問題。由于申訴人所持買賣合同復印件后于公證書成立時間，所以一直擔心所持合同是假的，但是在07年交契稅時卻能夠順利通過并顯示買賣合同成立時間為xx年4月5日，同時房管所工作人員告知并未確權辦不了房產(chǎn)證。根據(jù)《城市房地產(chǎn)抵押管理辦法》第27條以預購商品房貸款抵押的，須提交生效的預購房屋合同，而興業(yè)銀行所簽的借貸合同xx年3月8日成立明顯違背了國家法令，無法確認借貸合同的有效性。被申訴人中天力通一直稱已確權，多次索要購房發(fā)票也無果，根據(jù)國家相關法律規(guī)定應當辦理房屋所有權登記屆滿后超過一年，由于開發(fā)商的原因?qū)е聼o法辦理房屋所有權登記的可退房。申訴人不斷的被兩被申訴人隱瞞事實真相造成權益得不到保證，于08年初向興業(yè)銀行提出要求退房由于找不到中天力通負責人而斷供，并要求告之合同事實真相。期間也因質(zhì)量問題找不到開發(fā)商至建設局投訴要求退房，書面回復是中天力通是有資質(zhì)的開發(fā)商了事。當時被申訴人興業(yè)銀行提出由中天力通回購房屋，申訴人要求兩被申訴人提供文件參考卻沒有下文。
斷供期間收到兩被申訴人的律師函與催款單，發(fā)現(xiàn)興業(yè)銀行從連帶保證人中天力通帳號劃入申訴人的帳號與借款合同內(nèi)帳號不一致，保證款項帳號也不同。申訴人在被申訴人興業(yè)銀行只有一個卡帳號，興業(yè)銀行隱瞞了事實真相單方面的開立并擁有申訴人借款合同帳號即借據(jù)上存款戶賬號，證明借款借據(jù)中的申訴人簽名只是兩被申訴人的交易幌子，申訴人并未實際擁有借據(jù)上的帳號。現(xiàn)發(fā)現(xiàn)房屋買賣合同上房號為××與公證書內(nèi)××有略微不同，現(xiàn)知房產(chǎn)證上房號與門牌號也不同，而且得知現(xiàn)在也辦不到房產(chǎn)證，完全有理由退房。而申訴人的實際還款帳戶又無法確認是供的什么款項，脫離兩合同存在。銀行交易存折也沒有17萬的交易記錄存在，近期銀行告之銀行借款帳號為虛設帳號，說明申訴人根本就不曾向銀行實際的借出款項，不存在借貸行為。
根據(jù)《民法》第五十五條第二款，第五十八條，第五十九條，第九十二條《合同法》第四十二條，第五十二條，第五十三條，第五十四，第五十八，第五十九條規(guī)定可認定該《借款合同》無效并返還所供款項、利息與借款借據(jù)。
二、一審判決證據(jù)不足：
興業(yè)銀行提供的上訴證據(jù)自相矛盾。興業(yè)銀行自行打印的買賣合同非申訴人所簽東莞房屋買賣合同標準件，而且提供副本顯然不可能出現(xiàn)在一式三份約定，明顯是造假行為。興業(yè)銀行提供的買賣合同中付款方式為一次性付款，證明此買賣合同不需辦理貸款;其中預售許可證為空白不符貸款流程。預售房款處開戶銀行為空白和被申訴人中天力通的不一樣，明顯是想隱瞞事實;簽章處格式內(nèi)容與被申訴人中天力通不一樣，上面竟然有申訴人的簽字，上面連合同成立日期也沒有，明顯是偽造。借款借據(jù)在xx年3月15日發(fā)放款項先于申訴人拿到買賣合同與公證書，證明申訴人在不知合同有問題情況下簽的字，借據(jù)上申訴人存款帳戶與催款通知上的帳戶不同，無法確認真實性。
興業(yè)銀行提供個貸催收通知書上扣款帳號明顯非貸款合同上的帳號，逾期期數(shù)也非08年斷供以來的期數(shù)，明顯是假證，可向銀監(jiān)調(diào)查此事。
綜興業(yè)銀行所供自相矛盾的假證，兩被申訴人惡意隱瞞事實，證明興業(yè)銀行與申訴人不存在實質(zhì)上的借貸關系，申訴人是兩被申訴人惡意磋商的被侵害人。
一審結束后申訴人被法官要求在筆錄上簽字，因看到兩被申訴人未看內(nèi)容就匆匆在后面簽字走了，本著誠信原則相信書記員的筆錄也在最后一頁簽字，后發(fā)現(xiàn)筆錄第一頁明顯失真，無法認同筆錄準確性，如將申訴人性別寫為男，未出庭審判長列為出席，獨審制為合議庭，長達兩小時也被縮短時間了，兩小時的辯論不可能全都記住，庭辨中書記員表示筆錄電腦資料不見了，發(fā)現(xiàn)不少庭辨并未記錄進去，由于有錄音，并未確認后面的內(nèi)容，四頁筆錄(每頁都有簽字)申訴人簽名只是想表示有如期出庭。井法官在辯論中也表示會再審對比合同原件，不料卻突然有了判決書，申訴人無法想象出自相矛盾的假證也能立案與勝訴。申訴人法律專業(yè)知識不夠，不知筆錄的重要性，請求再審不以一審筆錄作為判決依據(jù)。
綜上一審判決違背《民事訴訟法》第64條，當事人對自己提出的主張，有責任提供證據(jù)。人民法院應當按照法定程序，全面地、客觀地審查核實證據(jù)。一審判決以自相矛盾的假證作出判決，明顯是偏袒行為。辯論中申訴人請求法官要求被申訴人興業(yè)銀行在其出據(jù)的證據(jù)上簽字確認卻被拒。
從本案中可看出，被申訴人只要拿著申訴人的簽字部份就可以在申訴人不知情的情況下辦理買賣合同與借款合同，并任意更改合同內(nèi)容惡意磋商侵害申訴人的權益，違反公平、公正與誠信原則。
三、一審判決程序違法，適用法律錯誤：
一審為獨審制非判決書中合議庭。被申訴人興業(yè)銀行的證據(jù)自相矛盾的情況下作出判決不符《民事訴訟法》第六十四條。庭審中出現(xiàn)事實不清，法官要求中天力通提供合同原件再審，申訴人相信法官之言會再次開庭確認一直疑惑的買賣合同真相。一審剝奪了申訴人質(zhì)證的權利作出了錯誤的判決，違背《民事訴訟法》第一百二十條條文。在自相矛盾的假證情況下錯誤用《合同法》第二百零四條，二百零五條，二百零六條，二百零七條作出判決。
根據(jù)《廣東省商品房預售管理條例》第四十二條銀行違反本條例第三十三條第二款支付商品房預售款和房地產(chǎn)交易登記機構違反本條例第三十條第一款規(guī)定同意使用商品房預售款的，上一級主管部門應當責令其改正和追回流失款項;給預購人造成損失的，依法承擔連帶責任?！稄V東省商品房預售管理條例》第三十五條、三十六條、三十七條、三十九條、四十一條規(guī)定，給對方造成損失的，應當依法承擔賠償責任。涉嫌犯罪的，由司法機關依法處理。根據(jù)《中華人民共和國公證法》第三十八條法律、行政法規(guī)規(guī)定未經(jīng)公證的事項不具有法律效力的，依照其規(guī)定。第四十二條、第四十三條、第四十四條可確認公證書內(nèi)借款合同的無效。《中華人民共和國商業(yè)銀行法》第四十八條、第七十三條、第七十四條企業(yè)事業(yè)單位可以自主選擇一家商業(yè)銀行的營業(yè)場所開立一個辦理日常轉帳結算和現(xiàn)金收付的基本帳戶，不得開立兩個以上基本帳戶。
根據(jù)興業(yè)銀行交易記錄，未有貸款××萬的交易記錄，因而不存在借貸關系。未辦理任何抵押手續(xù)，不存在抵押合同。
綜上，一審判決認定事實不清，證據(jù)不足，適用法律錯誤，程序違法，請中級法院依法查明事實，維護申訴人的合法權益。
此致
xx市中級人民法院。
申訴人：×××。
工程款糾紛上訴狀篇五
上訴請求：
二、依法改判上訴人有權沒收履約保證金計人民幣460萬元;。
四、本案一審及二審訴訟費用全部由被上訴人承擔。
事實和理由：
上訴人因與被上訴人建設工程施工合同糾紛一案，不服xx市中級人民法院(xxxx)贛中民一初字第9號民事判決書，特向貴院提起上訴，具體事實和理由如下。
一、一審判決認定事實錯誤。
1、一審判決(第15頁)認定“原告施工的b區(qū)三棟樓的工程質(zhì)量，經(jīng)原、被告及監(jiān)理、設計、勘察等五家單位分別于xxxx年……驗收合格……經(jīng)監(jiān)理公司和被告的書面準許，b2和b3棟于xxxx年6月30日全部拆除了外腳手架，b1棟于xxxx年12月31日全部拆除了外腳手架”與事實不符，涉案各分部工程未全部進行初驗，且外架未經(jīng)全部批準而強行拆除，被告只需按照《建設工程施工合同》的約定，以已完工程量的85%支付工程款。
根據(jù)《建設工程施工合同》補充條款第九條第三項約定，“外架拆除后(工程初驗合格后)15天內(nèi)憑建筑安裝工程稅票支付按程序報審確認的已完成工程量92%的差額款”，涉案工程款按92%支付的條件是外架拆除后且工程初驗合格，因不具備該兩項條件，xx集團無權要求按照已完工程量的92%付款。
(2)正如被上訴人一審證據(jù)第十二、二十四(一審判決書第8頁)反映，涉案工程b1棟31層以下、b2棟24層以下、b3棟屋面外架至13層、8層至底層無拆架批準書，足以證實涉案工程不符合拆除條件，被上訴人自行強行拆除違反了國家強制性規(guī)定。該份證據(jù)恰恰與《監(jiān)理通知單》及現(xiàn)場照片(xxxx年3月18日拍攝，上訴人一審證據(jù)第九)相互印證。
監(jiān)理單位于xxxx年1月28日及xxxx年1月31日分別向xx集團下發(fā)《監(jiān)理通知單》(上訴人一審證據(jù)第九)，告知其承建的項目在文明施工、安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量上存在重大隱患及缺陷，大部分窗扇未安裝，部分百葉窗未安裝，部分欄桿未安裝完成;室外工程及排水管路未完善;b1棟樓人貨電梯、施工塔吊未拆除;外墻裝修質(zhì)量、主樓內(nèi)墻體的一般抹灰質(zhì)量、伸縮縫飾面蓋板達不到驗收標準等內(nèi)容。
值得提出的是，一審判決以“被告未提交(上訴人一審證據(jù)xx、六、七、九、十、十一)原件進行核對”為由，不予認定上訴人該幾組證據(jù)，屬認定事實不清且適用法律錯誤，下文將進行闡述。
2、根據(jù)監(jiān)理單位的《監(jiān)理例會紀要》、《自檢報告》、《事故隱患整改通知單》等資料(上訴人一審證據(jù)第八)可知，xx集團在施工過程中，存在項目經(jīng)理及五大員缺崗等安全隱患，x地產(chǎn)有權按照施工合同補充條款第11條、第13條之約定，對缺崗人員以每缺崗一天1000元追究其違約責任，并綜合xx集團逾期完工等違約情形，沒收其繳納的履約保證金計人民幣460萬元(xx集團實際繳納100萬元)。
3、一審判決(第19頁)認定“被告變更增加工程量、被告未及時提供施工圖紙……未及時確定建認品牌與建材價格及不可抗力等而導致工期順延……系為被告的原因或不可抗力的原因造成”證據(jù)不足，且與客觀事實嚴重不符。
(1)被上訴人一審階段提供了第四組、xx組書證(被上訴人一審證據(jù)第十三至第二十三、第二十九)，均為涉案工程施工過程中正常的工作聯(lián)系單，上訴人和監(jiān)理單位對建材品牌及價格、報建施工人防手續(xù)、分包商等工作內(nèi)容都已及時作出批復(見各聯(lián)系單落款時間)，其中上訴人簽發(fā)的編號xxxx101回復單(被上訴人一審證據(jù)第二十九)要求被上訴人在xxxx年10月竣工驗收，并對人防地下室安裝工程施工、圍護墻施工等問題進行批示，回復及時且回復內(nèi)容明確，一審法院(第17頁)以此錯誤地認定上訴人對工程驗收具有過錯，且同意順延工期到xxxx年10月，與事實嚴重不符。
(2)對工期順延部分，監(jiān)理單位第hj-064號工作聯(lián)系單(上訴人一審證據(jù)第三)已進行了批復：“根據(jù)第62、70、78、79、91、108、125號工期順延簽證單的內(nèi)容，b1棟順延84.5天，b2、b3棟順延111.5天，所以b2、b3棟計算竣工日期xxxx年12月10日，b1棟計算竣工日期xxxx年10月4日?！苯刂義x集團提起一審訴訟時遠遠超過竣工日期。
(3)根據(jù)《建設工程施工合同》通用條款36.2條規(guī)定，“索賠事件發(fā)生后28天內(nèi)，(承包人)向工程師發(fā)出索賠意向通知”，該索賠期限(28天)為除斥期間，xx集團未在該期限內(nèi)辦理索賠手續(xù)，其已喪失主張工期延誤的權利，且x地產(chǎn)有權依照合同約定及《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十九條之約定，視作xx集團已經(jīng)認可監(jiān)理單位對工期順延的簽證，涉案工程工期應當以工期順延簽證單進行核定。
二、一審判決適用法律錯誤。
1、一審判決對違約金進行調(diào)整屬適用法律錯誤。
施工合同專用條款第一條約定，“專用條款解釋順序優(yōu)先于通用條款”。第35.1條約定：“本合同通用條款第26.4款約定發(fā)包人違約應承擔的違約責任：發(fā)包人承擔從計量結果確認后第3天起支付應付款每天1‰的違約金，如超過一個月未按合同約定支付相應工程款，則本項目可以買賣的商品房按發(fā)包人當時預售價的70%抵作結算款，由承包人按相關法律規(guī)定辦理手續(xù)后收取售樓款”，“承包人不準停工”。該項約定系雙方對自身權利義務的書面確認，解釋順序優(yōu)先于通用條款。依照該約定，x地產(chǎn)逾期支付工程進度款30天，xx集團計算逾期30天內(nèi)的違約金后，收取售樓款并按70%抵作結算款，且xx集團不準停工，且事實上也發(fā)生過部分工程款抵房實例(上訴人一審證據(jù)第十)。
xx集團未按照合同約定收取涉案款項，應視為對權利的放棄。如在取得工程款權益的同時，重復計算逾期違約金，勢必導致承包方濫用合同權利，不利于工程按時完工，并侵害施工工人、監(jiān)理單位、建設單位等各方的權利。且xx集團在合同尚在履行的過程中以《通用條款》第26.4條約定為由停止施工，不僅直接違反施工合同《專用條款》“不準停工”的首位性約定，也擾亂了涉案工程的整體施工秩序。
2、一審判決以“被告未提交(上訴人一審證據(jù)xx、六、七、九、十一)原件進行核對”為由，不予認定上訴人該幾組證據(jù)，屬適用法律錯誤。
《民事訴訟法》第七十條規(guī)定，提交原件或者原物確有困難的，可以提交復制品、照片、副本、節(jié)錄本。上訴人提交的第八組證據(jù)系監(jiān)理單位盡職檢查的結果，足以證實被上訴人管理人員缺崗(未取得項目經(jīng)理證)卻不具有關聯(lián)性?第十組證據(jù)系公司財務制作，能夠反映客觀事實卻不被法院認定?xx、六、七組證據(jù)為簽發(fā)給施工單位的工作聯(lián)系單，原件在對方當事人控制之下，上訴人自然無法保存原件，且大部分均已由被上訴人在一審中提交，稍加清點就可以發(fā)現(xiàn)編號018、038、107、115等工作聯(lián)系單均由被上訴人提供了原件或復印件。被上訴人掌握了全部工作聯(lián)系單，抽出其中對自身不利的證據(jù)，屬于拒不提供證據(jù)的行為。一審法院以證據(jù)數(shù)量取勝、原告可提供復印件而被告不能提供復印件的做法必將導致誤判，因此，該幾組證據(jù)結合其他證據(jù)和案件具體情況，能夠以此認定案件事實，應依法確認其證明力。
綜上所述，《建設工程施工合同》約定的竣工日期已過，涉案工程人貨電梯、施工塔吊未拆除、塑鋼窗未安裝完畢，建筑屋面等分部工程未達初驗要求，xx集團無權要求按照總造價的97%支付工程款，并應按照《施工合同》專用條款第35.1條之約定，自順延后的竣工日期起算向x地產(chǎn)支付逾期完工違約金，請二審法院查明事實后予以改判，以維護上訴人的合法權益。
此致
江西省高級人民法院。
上訴人：xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。
xxxx年6月10日。
工程款糾紛上訴狀篇六
法定代表人：xxx，系公司經(jīng)理。
答辯人因建設施工合同糾紛一案，提出答辯如下：
一、原審法院判決上訴人向答辯人承擔賠償責任有充分的事實與法律依據(jù)。
答辯人分別于20xx年4月8日、20xx年5月1日先后與上訴人簽訂了兩份有效的《建設施工合同》，合同簽訂后，答辯人按合同約定組織了施工人員將機械設備按時進駐了合同中指定的施工現(xiàn)場，接受上訴人的指示后實施了填海造地及山地開發(fā)等施工行為，其中山地開發(fā)工程造價款為589，754.93元、填海造地工程價款為440，000.00元、平整高爾夫球場工程費用29，310.00元，上述工程價款合計為1，059，064.53元。
(一)、由于上訴人的原因?qū)е潞贤荒芾^續(xù)履行，造成本案兩當事人簽訂的施工合同終止，可視為合同約定的工程已經(jīng)竣工，作為承包方的答辯人多次要求對已完工的工程價款進行結算，可上訴人卻以種種理由拒絕答辯人的合理請求。在此情況下，答辯人無奈自行委托xxx工程造價咨詢有限公司編制山地開發(fā)工程《結算書》，工程價款為589，754.93元，并以此為依據(jù)向其主張支付工程款，雖然該份結算書為答辯人單方委托且未征得上訴人的同意，但也不能否定具有資質(zhì)工程咨詢機構出具《預算書》的法律效力，依據(jù)《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用問題的解釋》第二十條規(guī)定，當事人約定，發(fā)包人收到竣工結算文件后，在約定期限內(nèi)不予答復，視為認可竣工結算文件的，按照約定處理。承包人請求按照竣工結算文件結算工程價款的，應予支持。雙方簽訂施工合同約定的結算期限為1個月，而上訴人在結算期限內(nèi)未予合理答復，則應視為認可該結算文件，故答辯人請求依該《結算書》結算工程價款，應予以支持。
(二)、答辯人提供的推土機作業(yè)明細表、高爾夫球場臺班費及運土小票完全可以證明填海造地工程價款為440，000.00元、平整高爾夫球場工程費用29，310.00元，依據(jù)《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用問題的解釋》第十九條規(guī)定，當事人對工程量有爭議的，按照施工過程中形成的簽證等書面文件確認。承包人能夠證明發(fā)包人同意其施工，但未能提供簽證文件證明工程量發(fā)生的，可以按照當事人提供的其他證據(jù)確認實際發(fā)生的工程量。由于上訴人在施工過程中未履行合同義務，不配合答辯人收方、簽證，導致上述證據(jù)票據(jù)未體現(xiàn)上訴人的簽字，但與證人證言相互印證，能客觀真實地反映出答辯人施工的事實及實際施工的工程量。故答辯人主張的該部分工程費用，應予以支持。
二、答辯人的起訴并未超過訴訟時效。
答辯人提供的葫蘆島市中級法院立案二庭于20xx年3月3日向答辯人送達的《通知書》及省高院于20xx年10月25日作出了(20xx)遼立民監(jiān)字第305號《立案二庭通知書》均足以證明答辯人的訴求未超過訴訟時效，至于上訴人多次強調(diào)有合理理由懷疑通知書的真實性，卻沒有提供任何證據(jù)證明其所謂“合理理由”，來推翻答辯人提供兩份通知書的真實性，故答辯人提供的兩份通知書應予以采信。
綜上，原審判決事實清楚，證據(jù)充分，應依法予以維持，懇請二審。
答辯人：建筑工程有限公司。
工程款糾紛上訴狀篇七
原告：上海xx有限公司。
住所地：xx市路號，郵政編碼：，法定代表人：，職務：總經(jīng)理，電話：。
委托代理人：律師，是律師事務所律師，地址：xx市路號，郵政編碼：，電話：。
被告：上海xx有限公司。
住所地：xx市路號，郵政編碼：，法定代表人：，職務：總經(jīng)理，電話：。
訴訟請求：
1、請求判令被告向原告支付貨款xx萬元。
2、請求判令被告以上述貨款為本金，按同期銀行貸款利率計算，自x年xx月xx日起向原告支付逾期付款的利息損失xx元。
3、請求判令被告承擔本案全部訴訟費用。
事實與理由：
x年xx月xx日，被告與原告簽訂了買賣合同(或購銷合同)。合同約定，……故訴至法院，請求人民法院依照合同法第××條和民法通則第××條規(guī)定，判令被告支付貨款xx萬元，并按銀行貸款利率，支付利息損失x元。
此致
上海市xx區(qū)人民法院。
原告：上海xx有限公司(章)。
附：一、起訴狀副本一份;。
二、法定代表人身份證明書一份;。
三、授權委托書一份;。
四、購銷合同或證據(jù)目錄一份;。
五、原告營業(yè)執(zhí)照復印件一份;。
工程款糾紛上訴狀篇八
原告：______________，女，年月日出生，漢族，無業(yè)，住_____________，身份證號碼_____________.
被告：______________房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，住所地_________________，實際經(jīng)營地_____________(郵編101100)，注冊號________________，聯(lián)系電話________________.
法定代表人_______________。
案由：_________________商品房預售合同糾紛。
訴訟請求：_________________。
2.判令被告承擔本案訴訟費用。
事實與理由：_________________。
綜上所述，為維護合法權益，原告根據(jù)我國法律的相關規(guī)定，向貴院提起訴訟，懇請貴院支持原告的訴訟請求。
此致
__________人民法院。
起訴人(簽字)：_________________。
_________年_____月__________日。
工程款糾紛上訴狀篇九
訴訟請求：
1、請求依法判令被告歸還借款____元及利息____元;。
2、本案訴訟費用由被告承擔。
事實與理由：
被告于____年__月__日向原告借款人民幣____元，又在同年__月__日至__月__日間向原告借款人民幣____元，合計人民幣______元，約定____年__月__日前歸還，并出具借據(jù)一份。到期后，以上借款被告未能歸還。原告曾多次要求被告歸還未果。故根據(jù)《民法典》第__條的規(guī)定，特向貴院提起訴訟，請求支持原告的.訴訟請求，維護原告的合法權益。
此致
xx人民法院。
起訴人：_______。
x年x月x日。
工程款糾紛上訴狀篇十
原告：______________，男，漢族，_______________年_____月__________日出生，身份證號：______________，職業(yè)：______________，電話：_________________，住址：______________號。
被告：_________________天津_______________有限公司，注冊號：______________電話：______________，住址：______________號。
法定代表人：______________。
4、本案訴訟費用由被告方承擔。
20_____年____月____日，原告從被告處以無任何折扣的新車價格，購得_____________型家用轎車一輛，用于家庭生活需要。在原告購買該車時，被告未向其告知該車曾于_____________年_____月_______________日有過維修登記記錄，且未告知該車屬于庫存清庫車輛，并且被告向原告虛假承諾購車將享受被告提供的購車補貼。
由于被告的以上欺詐行為，導致原告錯誤作出買車的意思表示，支付購車款后繳納車輛購置稅并取得機動車行駛證。在該車的'使用過程中，因不斷出現(xiàn)怠速不穩(wěn)、抖動，熄火等故障，______005f原告于_____________年_____月_______________日到維修站檢測，卻被告知該車已登記_____年_____月，必須清洗節(jié)氣門，此時原告實際購車僅_____個多月，且一直準高速運行。
原告仔細查看售后服務給維修車間的任務委托書時發(fā)現(xiàn)，該車登記的領證時間為_____________年_____月__________日，顯示該車在向原告出售前，曾有過銷售和維修記錄。原告隨即與被告交涉，得到的答復卻是，庫存車因庫存時間過長，在銷售前例行維修檢測，從而留有記錄。此時原告方得知，購買前，該車已積壓_____個月__________天，屬于庫存車輛，按照行業(yè)慣例應當折價處理。
綜上，被告在為原告提供商品的銷售過程中存在諸多欺詐行為，每一個欺詐行為都已嚴重侵害原告作為消費者的合法權益?，F(xiàn)原告因該車仍故障頻發(fā)且與被告協(xié)商未果，故向貴院提起訴訟，請求在查清事實的基礎上，判如所請。
此致
___________人民法院。
具狀人：___________。
____年_____月_____日。
工程款糾紛上訴狀篇十一
訴訟請求：
1、請求人民法院依法判決被告償還原告欠款本金及利息78470元;。
2、判決被告向原告支付違約金61200元;。
3、原告為實現(xiàn)債權而委托律師的委托費用3000由被告承擔;。
4、本案所產(chǎn)生的一切其他相關費用均由被告承擔。
事實與理由：
略
根據(jù)雙方《借款協(xié)議》約定和《中華人民共和國民事訴訟法》第二十五條的規(guī)定，特向貴院提起訴訟，請求依法維護原告權利。
此致
人民法院。
起訴人：
工程款糾紛上訴狀篇十二
原告人：_______________鋁廠。地址：_________省__________市。
法定代表人：姓名：______;性別：男;年齡：53歲;職務：科長。
訴訟代理人：姓名：______;性別：男;年齡：4l歲;職務：科長。
被告人：_________________礦。地址：_________省__________市。
訴訟請求：
請求______城區(qū)人民法院根據(jù)《經(jīng)濟合同法》有關規(guī)定，追回______礦欠我廠貸款96300元和銀行利息及有關損失，依法維護我廠的合法權益。
案情的訴訟理由：
______年___月___日和___月___日，我廠采購員______先后兩次與______礦簽訂購銷合同。第一個合同購買鋁土礦石40噸，每噸963元，第二個合同購買60噸，每噸仍然是963元。兩次共訂購loo噸，總價96300元。我廠嚴守信譽，分剮在兩份合同簽訂后的一周內(nèi)，將貨款分文不差地匯到______礦的賬號上。
但是，______礦卻不守信用，在第一批款到后的第2l天，才給20噸，其余至今未供應我方。我方雖多次要求退款，但他們玩弄拖延、欺騙等手段，一直不給退款。兩份合同都規(guī)定，款到后10日內(nèi)不發(fā)貨，罰供方貨款的10%。而到現(xiàn)在，已經(jīng)經(jīng)過了62天，他們既無貨供應，又不退款。鑒于______礦嚴重違反合同規(guī)定的情況，為維護我廠的合法權益，特請求法院依法予以處理。
此致
______區(qū)人民法院。
起訴人：______廠。
(蓋章)。
____年___月___日。
附項：l.本狀副本3份;2.書證3份;3.物證l份。
工程款糾紛上訴狀篇十三
法定代表人：______________________。
訴訟請求：
風險提示：
訴訟請求必須具體﹑明確，該寫的一定要寫，因為其事關法院審查的范圍。但千萬不可不加思考地亂要求，如果無相應的證據(jù)來支持你的主張，勢必遭到敗訴的后果，通常還會因此而向法院支付相應的訴訟費。
另外，訴訟請求應提出具體的數(shù)額，不能籠統(tǒng)地說“賠償原告的一切損失”之類。雖然這是沒有爭議的，但并不等于在提出訴訟請求時多多益善，比較切合實際的請求數(shù)額，不僅可以減收訴訟成本，降低訴訟風險，而且有利于法院的調(diào)解和雙方當事人的和解，減少訟累。
1、請求判令被告支付服務費用______元。
2、本案的訴訟費用由被告承擔。
事實與理由：
風險提示：
訴狀是個利劍，挑起戰(zhàn)爭。如果沒有寫好，那么勢必倒過來傷到自己。因此，要擺事實，講明道理，引用有關法律和政策規(guī)定，為訴訟請求的合法性提供充足的依據(jù)。擺事實，是要把雙方當事人的法律關系，發(fā)生糾紛的原因、經(jīng)過和現(xiàn)狀，特別是雙方爭議的焦點，實事求是地寫清楚。講道理，是要進行分析，分清是非曲直，明確責任，并援引有關法律條款和政策規(guī)定。
原被告于_____年____月____日簽訂《________服務合同》，被告委托原告為其提供________服務。雙方約定律師費的支付方式為：合同簽訂后原告提供___________服務后被告支付相關服務費__________元。
接受委托后，原告按照合同約定的方式向被告提供了相關服務，被告卻在原告的多次要求其提供相關費用________元后依舊拒絕支付。
綜上所述，原被告雙方意思表示真實，合同約定合法有效，雙方應依法履行合同設定的權利和義務，按照合同約定，被告應支付相關服務費用共計___________元。因被告未積極履行合同設定的義務，原告為了維護自己的合法權益，現(xiàn)依據(jù)《民事訴訟法》之規(guī)定，具狀訴請貴院依法審理，判準如上請求。
此致
___________人民法院。
起訴人：____________________。
_______年________月_______日。
風險提示：
提起民事訴訟的原告負有舉證責任，要能夠舉出證明案情事實，支持自己訴訟主張的各種證據(jù)等等。
注意，列書證，要附上原件或復制件，如系摘錄或抄件，要如實反映原件本意，切忌斷章取義、并應注明材料的出處；列舉物證，要寫明什么樣的物品，在什么地方由誰保存著；列舉證人，要寫明證人的姓名、住址，他能證明什么問題等。
另外，證據(jù)和證據(jù)來源，雖然法律規(guī)定必須提交，但提交時的說明應能簡就簡，盡可能在法律許可的范圍內(nèi)保留自己的殺手锏，在庭審辯論中占據(jù)主動。
附：
證據(jù)材料副本____份。
【本文地址：http://aiweibaby.com/zuowen/11701714.html】
