隨著人們對法律的了解日益加深，越來越多事情需要用到合同，它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么合同應(yīng)該怎么制定才合適呢？下面是小編給大家?guī)淼暮贤姆段哪０?，希望能夠幫到你?
建設(shè)合同糾紛起訴狀 建筑工程合同被告答辯狀篇一
住所地：_________________
法定代表人：_________________職務(wù)：_________________總經(jīng)理
答辯人因與_______承攬合同糾紛一案，現(xiàn)依據(jù)事實和法律，提出以下答辯意見，請求人民法院依法駁回原告訴訟請求。
一、__________集團陜西分公司為原告訴稱承攬合同的一方當事人，具有獨立訴訟主體地位，應(yīng)當參加訴訟，原告無權(quán)直接起訴總公司。
《民事訴訟法》第四十九條規(guī)定，公民、法人和其他組織可以作為民事訴訟的當事人。法人由其法定代表人進行訴訟。其他組織由其主要負責人進行訴訟。《民訴意見》第40條規(guī)定，民事訴訟法第四十九條規(guī)定的其他組織是指合法成立、有一定的組織機構(gòu)和財產(chǎn)，但又不具備法人資格的組織，第五款包括法人依法設(shè)立并領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照的分支機構(gòu)。__________集團陜西分公司為依法成立、經(jīng)依法登記、有營業(yè)執(zhí)照的分公司，具有相對獨立性。與原告發(fā)生承攬合同糾紛的當事人為分公司，依據(jù)上述法律的規(guī)定，分公司雖不具有法人資格，但具有當事人資格，應(yīng)當作為訴訟主體獨立參加訴訟。
該承攬合同糾紛為原告與分公司簽訂，總公司并不知情，對于該承攬合同的真實性及其履行情況均無從得知。原告訴稱與分公司存在承攬合同糾紛，分公司有獨立訴訟資格，原告應(yīng)該以分公司為被告，無權(quán)直接起訴總公司。
二、原告訴稱，________年____月____日，分公司原負責人______在其承攬合同中簽字，對所拖欠貨款進行了確認。而原告在起訴書中稱原負責人為“楊惠生”，若原負責人_____真的對所拖欠貨款進行了簽字確認，原告不可能不知原負責人z經(jīng)理的真實姓名;且原告并沒有提供所稱的承攬合同，也沒有提供其他相關(guān)證據(jù)，答辯人有理由懷疑該承攬合同的真實性，不排除偽造的可能性。
三、__________集團陜西分公司原負責人_____已涉嫌經(jīng)濟犯罪被西安市新城分局立案偵查，下落不明，并將本案涉及的相關(guān)合同及其他材料帶走，致使總公司無法掌握其他的證明材料，對本承攬合同是否真實存在及是否屬于_____的個人行為等重要事實無法明確，更無法考證，需要等zz歸案及公安機關(guān)的調(diào)查結(jié)果才能查明。因此，本案所涉承攬合同糾紛事實不清，證據(jù)不足，有待核實。
綜上，本案事實不清，證據(jù)不足，原告無權(quán)起訴總公司，根據(jù)《民事訴訟法》第四十九條、第六十四條、《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第2條、第65條等相關(guān)法律規(guī)定，特請求人民法院依法駁回原告訴訟請求，以維護答辯人合法權(quán)益。
此致
____________人民法院
答辯人：_________________
________年____月____日
建設(shè)合同糾紛起訴狀 建筑工程合同被告答辯狀篇二
答辯人：
住址：
被答辯人：
法定代理人：
住址：
答辯人孫x因被答辯人起訴其撫養(yǎng)費糾紛一案，現(xiàn)提出如下答辯意見：
答辯事項：答辯人請求人民法院依法駁回被答辯人不合理且不合法的訴訟請求。
事實與理由：
一、被答辯人在民事起訴狀中所述事實與實際不符。
______年______月______日，答辯人與被答辯人之母肖x登記結(jié)婚，______年______月______日生育被答辯人。后雙方之間因感情不和，于______年______月______日經(jīng)______區(qū)人民法院判決離婚。
在答辯人與被答辯人之母肖x婚姻關(guān)系存續(xù)期間，家里所有經(jīng)濟來源均由肖x掌控，包括六年房租及村民收益分配款等被肖x據(jù)為己有，沒有用一分錢補貼家用。而答辯人及其前妻子女的生活、上學都成為問題，不得已只能舉債度日。
______年______月______日，______區(qū)人民法院的離婚_____只對答辯人和肖x的夫妻共同財產(chǎn)中的房屋進行了分割，對肖x據(jù)為己有的六年房租和村民收益分配款只字未提。因此，離婚時答辯人已有負債，沒有任何積蓄。
離婚后，答辯人在經(jīng)濟上和日常生活中，對被答辯人及肖x仍積極照顧，經(jīng)常給予相關(guān)補貼，時不時給被答辯人不等數(shù)額的零用錢。因答辯人和肖x房屋在一起，肖x所有房屋的水電費及垃圾清運費等均由答辯人墊付，這一部分費用已經(jīng)高于原民事_____中的子女撫養(yǎng)費。因此，答辯人從來沒有拒付過子女撫養(yǎng)費。
______年______月，答辯人患病，經(jīng)醫(yī)院確診為腦梗、冠心病，但答辯人經(jīng)濟拮據(jù)，無力承擔昂貴醫(yī)藥費，只能借錢治療，后花費醫(yī)療費______萬余元?，F(xiàn)答辯人身體狀況極差，不能干活，沒有經(jīng)濟來源，只能靠前妻子女生活，且負債累累，無力向被答辯人承擔過多的撫養(yǎng)費。
因此，被答辯人在民事起訴狀中所述事實與實際不符。
二、被答辯人要求答辯人每月支付______元撫養(yǎng)費，于法無據(jù)。
因此，被答辯人主張的______元/月的撫養(yǎng)費，明顯高于法律規(guī)定，于法無據(jù)。
三、被答辯人主張的第二項訴訟請求于法無據(jù)，應(yīng)予駁回。
《最高人民法院關(guān)于適用《_____》若干問題的解釋（一）》第二十一條規(guī)定：_____第二十一條所稱“撫養(yǎng)費”，包括子女生活費、教育費、醫(yī)療費等費用。
本案中，______區(qū)人民法院（_________）______民初字第______號離婚民事_____中，已判決由答辯人支付被答辯人撫養(yǎng)費，撫養(yǎng)費已將子女生活費、教育費、醫(yī)療費等包括在內(nèi)。被答辯人提起本案之前的撫養(yǎng)費，答辯人如果未支付的，肖x可根據(jù)判決申請強制執(zhí)行，而不能提起訴訟。況且答辯人已如數(shù)支付撫養(yǎng)費。
提起本案之后的撫養(yǎng)費，也將子女生活費、教育費、醫(yī)療費等包含在內(nèi)。被答辯人在民事起訴狀中的第一項訴訟請求，已將第二項訴訟請求包含在內(nèi)，提起第二項訴訟請求明顯重復(fù)。
因此，被答辯人主張的第二項訴訟請求于法無據(jù)，應(yīng)予駁回。
此致
______區(qū)人民法院
答辯人：____________
______年_____月_____日
附：答辯書副本_____份；
證據(jù)材料______份。
建設(shè)合同糾紛起訴狀 建筑工程合同被告答辯狀篇三
答辯人：_____________
住所地：________________
法定代表人：_________________王某，該公司經(jīng)理
被答辯人：__________________
住所地：__________________
法定代表人：_________________劉某，該公司經(jīng)理
被答辯人訴答辯人建設(shè)施工合同糾紛案，貴院已經(jīng)受理，現(xiàn)答辯人根據(jù)事實和法律答辯如下：_________________
一、關(guān)于“判令答辯人支付工程款余額_______________元，并承擔銀行同期貸款利息”之訴訟請求，于法無據(jù)，應(yīng)予駁回。
根據(jù)20__年8月16日答辯人與被答辯人簽訂的《建設(shè)工程施工合同》第一部第五條“合同價款暫定價_______________元（以決算為準）文明工地施工費：______________元”及第三部分專用條款第23.2“本合同價款采用可調(diào)價格方式確定。（2）采用可調(diào)價格合同，合同價款調(diào)整方法：_________________工程結(jié)算時，按20__年8月26日協(xié)議條款及雙方承諾方式另行結(jié)算?！敝s定，答辯人付款的依據(jù)應(yīng)是雙方的結(jié)算的合同價款，但雙方至今尚未進行結(jié)算。
其次，20__年6月13日，由答辯人和被答辯人共同委托咸陽市建設(shè)工程造價管理站進行決算，20__年10月16日，咸陽市建設(shè)工程造價管理站出具了《工程決算書》。但20__年3月24日，咸陽市建設(shè)工程造價管理站撤銷了20__年10月16日公布的該工程決算書，并退回其支付的工程決算費用。并建議雙方通過合同仲裁或司法程序解決該工程結(jié)算問題。至此雙方委托第三方?jīng)Q算仍無結(jié)果。
綜上，至今為止，雙方未進行結(jié)算，委托第三方?jīng)Q算亦無結(jié)果。因此在本案工程總價款尚未確定之前，被答辯人請求答辯人支付工程款余額_____________15元尚無依據(jù)，依法應(yīng)予駁回。
另，“并承擔銀行同期貸款利息；”之訴訟請求，并不是具體的數(shù)額，因不符合《民事訴訟法》第一百零八條“起訴必須符合下列條件：_________________（三）有具體的訴訟請求和事實、理由”之規(guī)定，依法應(yīng)予駁回。
二、關(guān)于“判令答辯人賠償損失_________________”之訴訟請求，因無事實和法律依據(jù)，依法應(yīng)予駁回。
被答辯人訴稱“二是因答辯人不按照工程進度付款，致使工期延誤一年半，造成被答辯人遭受工程管理費用損失2900400元，機械租賃費用損失_______________元，架管、扣件、絲桿等材料費用損失2269555元”的邏輯是，造成其_______________元損失的原因是答辯人不按照工程進度付款，致使工期延誤一年半。
那么答辯人是否按照工程進度及時付款呢，根據(jù)20__年8月16日《建設(shè)工程施工合同》“第三部分專用條款26、工程款（進度款）支付。雙方約定的工程款（進度款）支付的方式和時間：_________________按月進度款的80%支付，工程竣工驗收后付至總價款的80%，除5%的保修金外，交工后30日內(nèi)付清?！敝s定，答辯人支付進度款的時間點為兩個，一是按月進度款的80%支付；二是工程竣工驗收后付至總價款的80%。答辯人是否違約答辯如下：_________________
首先：_________________是否按月進度款的80%支付，答辯人不存在違約情形。
在本案中，被答辯人從施工到竣工驗收結(jié)束時，從未給答辯人報送工程進度，答辯人只能根據(jù)被答辯人的要求及時足額支付工程進度款。根據(jù)20__年8月16日《建設(shè)工程施工合同》第二部分通用條款第9.1條“承包人按專用條款約定的內(nèi)容和時間完成以下工作：_________________（2）向工程師提供年、季、月度計劃及相應(yīng)進度統(tǒng)計報表”、第9.2條“承包人未能履行9.1款各項義務(wù)，造成發(fā)包人損失的，承包人賠償發(fā)包人有關(guān)損失”及第三部分專用條款第9.1條“承包人應(yīng)按約定時間和要求完成以下工作：_________________（2）應(yīng)提供計劃、報表的名稱及完成時間：_________________每月25日向建設(shè)單位、監(jiān)理單位報送當月完成工程量報表和下月進度計劃報表”、第25.1條“承包人向工程師提交已完工程量報告的時間：_________________承包人每月25日前提交完成工程量（形象進度）的報告”之約定，因被答辯人從未給發(fā)包方答辯人報送過任何完成工程量的報告，因此，是否按月進度款的80%支付，答辯人不存在違約情形。
其次，關(guān)于工程竣工驗收的付款行為，答辯人并未違約。
即使按照被答辯人認為的工程總價款_________________元的80%計算，應(yīng)是_______________元。根據(jù)20__年6月11日至20__年4月30日《王城國際工程款明細單》共付款_____________元，加上20__年10月28日付款50萬元、20__年1月22日付款5千元和20__年2月11日付款5萬元共計_____________元。因此答辯人在20__年4月底竣工時，已經(jīng)支付了工程總價款的86.62%。更何況根據(jù)答辯人的決算，工程總造價應(yīng)為_____________元，答辯人已經(jīng)超額支付了工程款。因此關(guān)于工程竣工驗收的付款行為，答辯人并未違約。
第三、既使因為答辯人不按照工程進度付款，致使工期延誤一年半，那么是否造成被答辯人遭受工程管理費用損失_____________元，機械租賃費用損失_______________元，架管、扣件、絲桿等材料費用損失_______________，應(yīng)由答辯人舉證證明，并在法庭審理中有待進一步查證。
綜上，支付工程進度款答辯人并未違約，被答辯人的該項訴訟請求因為事實依據(jù)，依法應(yīng)予駁回。
值得提醒的是，答辯人已經(jīng)支付被答辯人工程款共計_____________元，而根據(jù)答辯人的決算，工程總造價應(yīng)為_______________元，答辯人已經(jīng)超額支付了工程款_______________元。
三、關(guān)于“判令答辯人支付違約金_______________元”訴訟請求，因答辯人現(xiàn)在已不存在違約事實，因此該項訴請應(yīng)予駁回。
此違約金的計算應(yīng)是根據(jù)20__年6月11日在任某主持下達成的《協(xié)議書》第三條“在該站決算結(jié)論后三日內(nèi)甲方付清乙方其余工程款。逾期未付清的，按應(yīng)付未付的百分之零點五向乙方支付違約金；決算結(jié)果若甲方付超，乙方應(yīng)當在三日內(nèi)向甲方退還多付的款項，逾期未付清的，按應(yīng)退未退的百分之零點五向甲方支付違約金?！敝s定，應(yīng)付未付款為45609元。
但20__年3月24日，咸陽市建設(shè)工程造價管理站撤銷了20__年10月16日公布的該工程決算書，并退回其支付的工程決算費用。因此，咸陽市建設(shè)工程造價管理站至今仍無據(jù)算結(jié)論。
故20__年6月11日《協(xié)議書》第三條“在該站決算結(jié)論后三日內(nèi)甲方付清乙方其余工程款。逾期未付清的，按應(yīng)付未付的百分之零點五向乙方支付違約金；”的約定，因該站至今尚無決算結(jié)論，答辯人不存在“逾期未付清”的違約事實。
綜上，因咸陽市建設(shè)工程造價管理站至今尚無決算結(jié)論，答辯人不存在“逾期未付清”的違約事實，“判令答辯人支付違約金45609元；”訴訟請求無事實依據(jù)，該項訴訟請求應(yīng)予駁回。
四、關(guān)于“判令答辯人支付消防工程管理費980000元”訴訟請求，因與事實不符，依法應(yīng)予駁回。
第一、根據(jù)被答辯人“另，定額站對王城國際工程決算未計入消防工程管理費980000元和打樁租用發(fā)電機費用230000元，這兩項費用也應(yīng)由答辯人承擔。”之訴稱，此項訴訟請求與第一項訴訟請求存在邏輯上的沖突。
首先，如果被答辯人嚴格按照20__年6月11日《協(xié)議書》內(nèi)容執(zhí)行，那么定額站的決算結(jié)果即使并未計入消防工程管理費980000元和打樁租用發(fā)電機費用230000元，被答辯人亦應(yīng)按照定額站的決算結(jié)果執(zhí)行；
其次，如果被答辯人不按20__年6月11日《協(xié)議書》內(nèi)容執(zhí)行，那么定額站的決算結(jié)果亦不應(yīng)作為被答辯人計算工程余款的依據(jù)，即第一項訴訟請求“判令答辯人支付工程款余額751929.15元，并承擔銀行同期貸款利息；”無任何決算依據(jù)，理應(yīng)予以駁回。
最后，在第一項訴訟請求與第四項訴訟請求之間，被答辯人只能二選其一，選擇第一項訴訟請求，則第四項訴訟請求順理成章應(yīng)被駁回，而第一項訴訟請求因咸陽市建設(shè)工程造價管理站至今尚無決算結(jié)論而無法認定；選擇第四項訴訟請求，則表明被答辯人自己已經(jīng)不認可20__年6月11日《協(xié)議書》內(nèi)容，被答辯人第一項訴訟請求因自相矛盾而無法認定具體數(shù)額，況且第四項訴訟請求被答辯人應(yīng)舉證證明，并在審理中查明。
第二，消防工程是答辯人與其他公司簽訂的施工合同，是在被答辯人施工結(jié)束并撤離工地后才開始進行的施工，在施消防工程工期間，被答辯人未進行過任何配合工作，也不存在所謂的消防工程管理費，所以該項訴請與事實不符，依法應(yīng)予駁回。
綜上，此項訴訟請求與第一項訴訟請求存在邏輯上的沖突，被答辯人只能二選其一，更何況消防工程是在被答辯人撤離工地后由其他公司施工的，因此該項訴訟請求依法應(yīng)予駁回。
五、關(guān)于“判令答辯人支付租用發(fā)電及費用230000元”訴訟請求，因與事實不符，依法應(yīng)予駁回。
同上述第四項第一部分答辯。
【本文地址：http://www.aiweibaby.com/zuowen/1298969.html】
