合同可以為雙方提供法律保護(hù)，一旦有違約行為發(fā)生，可以依法維護(hù)自己的權(quán)益。在合同中應(yīng)注明交付時(shí)間、地點(diǎn)和方式，確保交易的順利進(jìn)行。以下是小編為大家收集的合同范本，僅供參考，希望能幫助您起草一份完善的合同。
裝飾包清工合同篇一
發(fā)包方： （以下簡(jiǎn)稱甲方）
承包方： （以下簡(jiǎn)稱乙方）
為加強(qiáng)雙方責(zé)任感，明確雙方的權(quán)利、義務(wù)，確保雙方的經(jīng)濟(jì)利益，經(jīng)協(xié)商，訂立本合同共同遵守：
第一條 工程概況
1、工程名稱：***酒店裝修工程
2、工程地點(diǎn)：***市 路***酒店
3、工程內(nèi)容：裝修***酒店三層至八層房間共86個(gè)連走廊及電梯大堂（六層）
第二條工程期限
1、本承包工程的工期定為70個(gè)工作日，由簽合同后第十五天（施工隊(duì)進(jìn)場(chǎng)）開始計(jì)算。
2、由于不可抗力的因素，工期得以順延，但乙方須及時(shí)通知甲方。
3、在履行過程中，如乙方認(rèn)為有變更設(shè)計(jì)的需要，須經(jīng)甲方認(rèn)可后進(jìn)行調(diào)整，工期相應(yīng)得以調(diào)整。
第三條 工程價(jià)款的支付與結(jié)算
3、余款5%保固金在六個(gè)月保修期滿時(shí)全數(shù)支付；
4、余款5%保固金在十二個(gè)月保修期滿時(shí)全數(shù)支付。
5、所有加/改數(shù)須在工程完成并經(jīng)確認(rèn)后十五天內(nèi)付清。
第四條 施工與設(shè)計(jì)變更
1、本工程由乙方包工包料進(jìn)行施工，施工項(xiàng)目列表說明，作為本合同附件。
2、乙方所提供材料樣版須由甲方確認(rèn)。
3、在施工過程中，甲方如要變更裝修設(shè)計(jì)，須事先通知乙方，在變更資金、材料落實(shí)之后，乙方予以實(shí)施。
4、在施工過程中，乙方如認(rèn)為有變更裝修工程之需要，應(yīng)與甲方先行協(xié)商，確認(rèn)后施工。
第五條工程質(zhì)量與驗(yàn)收
1、工程完工后，由甲方驗(yàn)收。
2、甲方根據(jù)乙方提供之施工項(xiàng)目列表逐壹驗(yàn)收，以修改后樣版房質(zhì)量為標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
第六條 違約責(zé)任
承包方的責(zé)任：
1、負(fù)責(zé)工地施工水電；
2、工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定，負(fù)責(zé)無償修理或返工。由于修理或返工逾期交付的，償付逾期違約金。
3、工程不能按合同規(guī)定的工期交付使用的，償付逾期違約金。
4、承包方負(fù)有12個(gè)月的保修期責(zé)任，由交工驗(yàn)收當(dāng)天起計(jì)算。保修期內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，甲方在接乙方通知后七天內(nèi)進(jìn)行檢查，經(jīng)雙方鑒定，屬乙方施工問題，由乙方即行修復(fù)，屬甲方使用不當(dāng)造成的，由甲方負(fù)責(zé)。
發(fā)包方責(zé)任
1、不按合同規(guī)定撥付工程款，除工期得以順延外，按銀行有關(guān)逾期付款的規(guī)定延付金額每日萬分之三償付承包方賠償金。
2、工程未經(jīng)驗(yàn)收，發(fā)包方提前使用或擅自動(dòng)用，由此而發(fā)生的質(zhì)量或其他問題，由發(fā)包方承擔(dān)責(zé)任。
3、承包方驗(yàn)收通知書送達(dá)十五日后不驗(yàn)收的，按規(guī)定償付逾期違約金。
第七條 糾紛解決辦法
1、發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，雙方應(yīng)耐心協(xié)商；
2、協(xié)商不成時(shí)，向經(jīng)濟(jì)合同仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁或向人民法院起訴。
第八條 附則
1、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，均具同等效力。
2、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效，本合同在保修期屆滿前結(jié)清款項(xiàng)后失效。
3、本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商補(bǔ)充，補(bǔ)充合同與本合同具有同等效力。
甲方：乙方：
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
日期： 日期：
裝飾包清工合同篇二
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項(xiàng)目:
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條:工程概況
3.施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
5.工程開工日期:______年______月______日
6.工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數(shù):________天
第二條:工程價(jià)款
工程價(jià)款(金額大寫)___________________元，詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
3、設(shè)計(jì)費(fèi)__________元; 4、施工清運(yùn)費(fèi)__________元;
7、其他費(fèi)用(注明內(nèi)容)______________元。
第三條:質(zhì)量要求
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認(rèn)可。
2.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，雙方同意參照國(guó)家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3.施工中，甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加的費(fèi)用，應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
4.凡由甲方自行采購(gòu)的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
5.甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
第四條:材料供應(yīng)
1.乙方須嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定，對(duì)本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。
2. 乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
3.甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。如延期到達(dá)，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計(jì)金額的10%作為管理費(fèi)支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第五條:付款方式
1. 合同一經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費(fèi)的50%;當(dāng)工期進(jìn)度過半( 年 月 日)，甲方即第二次付施工工費(fèi)的40%。剩余10%尾款待甲方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算。(注:施工工費(fèi)包括人工費(fèi))。
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為，乙方有權(quán)停止施工。驗(yàn)收合格未結(jié)清工程價(jià)款時(shí)，不得交付使用。
2.工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動(dòng)，雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同，并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令，通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項(xiàng)目的價(jià)款，當(dāng)場(chǎng)結(jié)清。
3.甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價(jià)款的，每逾期一天按未付工程價(jià)款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。
第六條:工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費(fèi)的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費(fèi)扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價(jià)款中人工費(fèi)的1%作為誤工費(fèi)支付給乙方 元。
2.由甲方自行挑選的材料、設(shè)備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費(fèi)由甲方承擔(dān)，由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。
3. 在施工中，因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應(yīng)主動(dòng)要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔(dān)全部施工費(fèi)用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔(dān)責(zé)任，工期不變。
5.施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期，甲方自負(fù)責(zé)任。
第七條:工程驗(yàn)收
1.工程質(zhì)量驗(yàn)收，除隱蔽工程需分段驗(yàn)收外，待工程全部結(jié)束后，乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
2.乙方通知甲方進(jìn)行工序驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收后，甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗(yàn)收，逾期視為甲方自動(dòng)放棄權(quán)利并視為驗(yàn)收合格，如有問題，甲方自負(fù)責(zé)任。甲方自行搬進(jìn)入住，視為驗(yàn)收合格。
3.甲方如不能在乙方指定時(shí)限內(nèi)前來驗(yàn)收，應(yīng)及時(shí)通知乙方，另定日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)工序或工程的竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)和相關(guān)費(fèi)用。
第八條:其他事項(xiàng)
1. 甲方責(zé)任
1)必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。
2)二次裝飾工程，應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等，須采取必要的保護(hù)措施，均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費(fèi)用。
3)如確實(shí)需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線，應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù)，并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。施工中如需臨時(shí)使用公用部位，應(yīng)向鄰里打好招呼。
2.乙方責(zé)任
1)應(yīng)主動(dòng)出示企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、會(huì)員證書或施工資質(zhì);經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需有法人代表的委托證書。
2)指派一名工作人員為乙方工地代表，負(fù)責(zé)合同履行，并按合同要求組織施工，保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
3)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全，嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生，必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。
4)嚴(yán)格履行合同，實(shí)行信譽(yù)工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。
5)在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任，保修期自工程竣工甲方驗(yàn)收入合格之日算起，為12個(gè)月。
第九條:違約責(zé)任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的5%作為違約
裝飾包清工合同篇三
單位名稱：_________資質(zhì)等級(jí)：_________
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：_________
注冊(cè)地址：_________
法定代理人：_________聯(lián)系電話：_________
委托代表人：_________聯(lián)系電話：_________
本工程設(shè)計(jì)人：_________聯(lián)系電話：_________
施工隊(duì)負(fù)責(zé)人：_________聯(lián)系電話：_________ 依照《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本市實(shí)際，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，就乙方承包甲方的住宅室內(nèi)裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱工程)的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條 工程概況
1、工程地點(diǎn)：_________
2、施工項(xiàng)目及要求：(見附表一：裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表、附表二：住宅室內(nèi)裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)
3、工程承包方式，雙方商定采取下列第種承包方式：
(1)乙方包工、包全部材料(見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表);
(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表，附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)：
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
5、合同價(jià)款：本合同工程造價(jià)為(人民幣)_________元，金額大寫：_________元(詳見附表三：住宅室內(nèi)裝飾裝修工程報(bào)價(jià)單)
第二條 工程監(jiān)理
若本工程實(shí)行工程監(jiān)理，甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方。
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：
2、甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、裝飾主管部門各執(zhí)一份(見附表六：住宅室內(nèi)裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙)，設(shè)計(jì)費(fèi)元由甲方支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi))。
第四條 甲方工作
2、提供施工期間的水源、電源;
3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系;
4、如需拆改原建筑的結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，甲方負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);
5、施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保衛(wèi)及消防等項(xiàng)工作;
6、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，按本合同第七條、第十條約定負(fù)責(zé)材料及工程竣工驗(yàn)收。
第五條 乙方工作
2、嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;
3、保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;
4、保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)，交付前應(yīng)打掃衛(wèi)生一次。
第六條 工程變更
工程項(xiàng)目或施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議，同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期(見附表七：裝飾裝修工程變更單)。
第七條 材料供應(yīng)
2、按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備(見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)，乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知甲方，雙方共同驗(yàn)收。
第八條 工期延誤
1、對(duì)以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：
(1)工程量變化或設(shè)計(jì)變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
2、因甲方未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延：因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。
3、甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。
4、因乙方責(zé)任不能按期完工，工期不順延，因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
第九條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
雙方約定本工程質(zhì)量按下列標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：
1、《岳陽市住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》。(見附件十一)
2、雙方商定條款：施工過程中雙方對(duì)工程。
裝飾包清工合同篇四
發(fā)包方（以下簡(jiǎn)稱甲方）：
承包方（以下簡(jiǎn)稱乙方）：
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方承包甲方的裝飾裝修工程（以下簡(jiǎn)稱工程）的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議。
第1條：工程概況
1.1工程名稱：
1.2工程地點(diǎn)：
1.3承包范圍：
1.4承包方式：包清工
注：承包方式含以上工程不含水電，另作工程另行計(jì)算;不含租架費(fèi)和上料費(fèi)用。
1.5工程期限：本工程年月日開工，于年月日竣工。
1.6合同定價(jià)：
第2條：甲方工作
2.1開工前三天，向乙方現(xiàn)場(chǎng)交底（裝修方案由雙方協(xié)商決定）。全部騰空或
部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電等設(shè)備，并說明使用注意事項(xiàng)。辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)。
2.2指派為甲方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3如確實(shí)需要拆改醫(yī)院建筑物結(jié)構(gòu)和設(shè)備管線，負(fù)責(zé)人道有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
2.4協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
2.5提供必需的安全防護(hù)措施，而且到位。
第3條：乙方工作
3.1參加甲方組織的作法說明現(xiàn)場(chǎng)交底，擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃，交甲方審定。
3.2指派為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
3.3嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按圖紙或作法說明進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收，編制工程結(jié)算。
3.4施工人數(shù)必須符合施工進(jìn)度要求，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家施工規(guī)劃、安全操作規(guī)范、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定、嚴(yán)格按照作法說明進(jìn)行施工，定期配合甲方做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查驗(yàn)收記錄、施工用料、材料堆放、垃圾清運(yùn)必須服從公司項(xiàng)目總監(jiān)的安排。乙方嚴(yán)格按照國(guó)家制定的安全措施、規(guī)范進(jìn)行施工。
3.5工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
3.6工程施工過程中，施工用的機(jī)械由乙方進(jìn)行解決和保管。施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)的材料和搭建的設(shè)備，由乙方向甲方辦理借用手續(xù)，進(jìn)行保管和維護(hù)。
第4條：關(guān)于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí)，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。
4.2因甲方未按約定完成工作，不能按工期開工或中途無故停工，影響工期，工期順延。
4.3因乙方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.4因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工8小時(shí)以上（一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算），工期相應(yīng)順延。
4.5工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到驗(yàn)收通知日內(nèi)驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收，移交手續(xù)，如甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未能驗(yàn)收，需及時(shí)同時(shí)乙方，另定驗(yàn)收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期。
第5條：關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定
5.1雙方商定本合同價(jià)款采用可調(diào)價(jià)格：按照國(guó)家有關(guān)工程計(jì)價(jià)規(guī)定計(jì)算造價(jià)，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整和竣工結(jié)算。
5.2付款方式：本合同生效后首付總工程款的40%;工程進(jìn)度到一半時(shí)再付總工程款的50%;工程結(jié)束驗(yàn)收合格后付總工程款的10%，全部付清。
5.3工程竣工驗(yàn)收后，乙方提出工程結(jié)算的有關(guān)資料送交甲方，甲方自接到上述資料后三天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意，并在三天內(nèi)結(jié)清尾款。
第6條：安全生產(chǎn)和防火
6.1甲方提供的做法說明應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)消防條例》和防火設(shè)計(jì)規(guī)范。
6.2因乙方違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火規(guī)范，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
6.3由于甲方確認(rèn)的做法說明，違反有關(guān)安全操作規(guī)程，消防條例和防火設(shè)計(jì)規(guī)范，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
6.4施工人員每次施工后要及時(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的垃圾雜物進(jìn)行清理，清理道指定的地點(diǎn)。
第7條：維修約定
7.2因甲方使用不當(dāng)或甲方的其他原因引起的質(zhì)量問題，乙方實(shí)行有嘗維修。
第8條：爭(zhēng)議解決
8.1本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭(zhēng)議，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決?；蛘?qǐng)有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)節(jié)。
第9條：附件
9.1本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。
9.2合同附件與本合同具有同等的法律效力。
9.3合同附件即工程量表（經(jīng)甲乙方共同簽字確認(rèn)）共頁。
9.4本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
9.5本合同履行自工程款全部結(jié)算后自動(dòng)終止。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
裝飾包清工合同篇五
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱甲方)：
承包方(以下簡(jiǎn)稱乙方)：
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方承包甲方的裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱工程)的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議。
第1條：工程概況。
1.1工程名稱：
1.2工程地點(diǎn):山西省運(yùn)城市。
1.3承包范圍:。
1.4承包方式：包清工。
注：承包方式含以上工程不含水電，另作工程另行計(jì)算;不含租架費(fèi)和上料費(fèi)用。
1.5工程期限：本工程年月日開工，于年月日竣工。
1.6合同定價(jià)：
第2條：甲方工作。
2.1開工前三天，向乙方現(xiàn)場(chǎng)交底(裝修方案由雙方協(xié)商決定)。全部騰空或。
部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電等設(shè)備，并說明使用注意事項(xiàng)。辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)。
2.2指派為甲方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3如確實(shí)需要拆改醫(yī)院建筑物結(jié)構(gòu)和設(shè)備管線，負(fù)責(zé)人道有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
2.4協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
2.5提供必需的安全防護(hù)措施，而且到位。
第3條：乙方工作。
3.1參加甲方組織的作法說明現(xiàn)場(chǎng)交底，擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃，交甲方審定。
3.2指派為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
3.3嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按圖紙或作法說明進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收，編制工程結(jié)算。
裝飾包清工合同篇六
住所：__________住所：______________。
委托代理人：____營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：________。
電話：__________法定代表人：________電話：________。
bp機(jī)號(hào)：________委托代理人：________電話：________。
本工程設(shè)計(jì)人：_電話：______________。
施工隊(duì)負(fù)責(zé)人：__電話：______________。
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn)，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡(jiǎn)稱工程）的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條工程概況。
1．1工程地點(diǎn)：____________________________________________________。
1．2工程內(nèi)容及做法（詳見附表1：家庭裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表。附表2家庭居室裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表）。
1．3工程承包方式，雙方商定采取下列第__________種承包方式。
（1）承包人包工、包料（詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表）；
（3）承包人包工、發(fā)包人包料（詳見附表4：發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表）。
1．5合同價(jià)款：本合同工程造價(jià)為（大寫）：_______________________元（詳見附表3：家庭居室裝飾裝修工程報(bào)價(jià)單）。
第二條工程監(jiān)理。
若本工程實(shí)行工程監(jiān)理，發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知承包人。
第三條施工圖紙。
雙方商定施工圖紙采取下列第_______種方式提供：
（2）發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份（詳見附表6：家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙），設(shè)計(jì)費(fèi)（大寫）______________________元，由發(fā)包人支付（此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi)）。
第四條發(fā)包人義務(wù)。
4．2提供施工期間的水源、電源；
4．3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系；
4．5施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的，負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保衛(wèi)及消防等項(xiàng)工作；
4．6參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收。
第五條承包人義務(wù)。
5．2嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；
5．3保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通；
5．4保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
第六條工程變更。
工程項(xiàng)目或施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期（見附表7：家庭裝飾裝修工程變更單）。
第七條材料的提供。
7．2由承包人提供的材料、設(shè)備（詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表），承包人應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗(yàn)。
第八條工期延誤。
8．1對(duì)以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：
（1）工程量變化或設(shè)計(jì)變更：
（2）不可抗力；
（3）發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
8．2因發(fā)包人未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延；因發(fā)包人提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)，工期順延。
8．3發(fā)包人未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。
8．4因承包人責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費(fèi)用由承包人承擔(dān)，工期不順延。
第九條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
施工過程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議，由_____________________________部門對(duì)工程質(zhì)量予以認(rèn)證，經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由承包人負(fù)責(zé)，經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由發(fā)包人負(fù)責(zé)。
第十條工程驗(yàn)收和保修。
10．1雙方約定在施工過程中分下列幾個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收：
（3）_______________________________________________________________。
承包人應(yīng)提前二天通知發(fā)包人進(jìn)行驗(yàn)收，階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單（見附表8：家庭居室裝飾裝修工程驗(yàn)收單）。
10．2工程竣工后，承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗(yàn)收，發(fā)包人應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收，填寫工程驗(yàn)收單（見附表8：家庭居室裝飾裝修工程驗(yàn)收單）。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)（詳見附表9：家庭居室裝飾裝修工程結(jié)算單）。
10．3本工程自驗(yàn)收合格雙方簽之日起保修期為__________________________月。驗(yàn)收合格簽后，填寫工程保修單（見附表10：家庭居室裝飾裝修工程保修單）。
第十一條工程款支付方式。
11．1雙方約定按下列第_______種方式支付工程款：
（1）合同生效后，發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：
支付次數(shù)支付時(shí)間支付金額。
第一次開工前三日工程進(jìn)度過半雙方驗(yàn)收合格支付____元。
第二次開工前三日工程進(jìn)度過半雙方驗(yàn)收合格支付____元。
第三次開工前三日工程進(jìn)度過半雙方驗(yàn)收合格支付____元。
11．2工程驗(yàn)收合格后，承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后_______日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單（見附表9：家庭居室裝飾裝修工程結(jié)算單）并簽，發(fā)包人應(yīng)在簽時(shí)向承包人結(jié)清工程尾款。
11．3工程款全部結(jié)清后，承包人應(yīng)向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票。
第十二條違約責(zé)任。
12．1合同雙方當(dāng)事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國(guó)家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給雙方造成損失均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
12．2未辦理驗(yàn)收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負(fù)責(zé)。
12．3因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時(shí)，該方應(yīng)及時(shí)通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
12．4發(fā)包人未按期支付第二（三）次工程款的，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_______________元。
12．5由于承包人原因，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，承包人負(fù)責(zé)修理，工期不予順延。
12．6由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金__________元。
第十三條合同爭(zhēng)議的解決方式。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決；也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_____________種方式解決：
（二）依法向人民法院提起訴訟。
第十四條幾項(xiàng)具體規(guī)定。
14．1因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由承包人負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng)，并負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)到指定的地點(diǎn)，發(fā)包人負(fù)責(zé)支付垃圾清運(yùn)費(fèi)用（大寫）_____________________________元（此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi)）。
14．2施工期間，甲方將外屋門鑰匙________把，交給乙方施工隊(duì)負(fù)責(zé)人________負(fù)責(zé)保管。工程竣工驗(yàn)收后，甲方負(fù)責(zé)提供新鎖_______把，由乙方當(dāng)場(chǎng)負(fù)責(zé)安裝交付使用。
14．3施工期間，乙方每天的工作時(shí)間為：
上午______點(diǎn)_______分至______點(diǎn)______分；
下午______點(diǎn)_______分至______點(diǎn)______分；
第十六條附則。
16．1本合同經(jīng)雙方簽（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。
16．2本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
16．3本合同一式_________份，雙方各執(zhí)____________份，___________部門_____份。
16．4合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
附表1-1：家庭居室裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表（一）。
附表1-2：家庭居室裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表（二）。
附表1-3：家庭居室裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表（三）。
附表2：家庭居室裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表。
附表3：家庭居室裝飾裝修工程報(bào)價(jià)單。
附表4：發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表。
附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表。
附表6：家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙。
附表7；家庭居室裝飾裝修工程變更單。
附表8：家庭居室裝飾裝修工程驗(yàn)收單。
附表9：家庭居室裝飾裝修工程結(jié)算單。
附表10：家庭居室裝飾裝修工程保修單。
發(fā)包人（簽）：_____承包人（蓋章）：______。
法定代表人：__________。
委托代理人：__________。
________年____月____日________年____月____日。
鑒證意見：____________。
鑒證機(jī)關(guān)（章）________。
經(jīng)辦人：______________。
________年____月____日。
監(jiān)制部門：江蘇省無錫工商行政管理局。
印制單位：無錫市旺莊商標(biāo)印制廠。
裝飾包清工合同篇七
甲方：
代表人：
乙方：
代表人：
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合住宅裝飾工程施工的特點(diǎn)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，就雙方的住宅裝飾工程的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：
工程概況
1、 工程地點(diǎn)______________.
2、 工程內(nèi)容及做法：詳見雙方確認(rèn)的工程預(yù)算表、施工圖和工程內(nèi)容。
3、 承包方式：雙方商定采取下列____種方式。
(1)包工包料;
(2)包工、包部分材料;
(3)包工不包料。
4、 工程期限及保修期：
工程期限_____天。自______年____月______日起至________年_____月____日止。
保修期：_____月。自工程竣工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格，雙方簽字之日起計(jì)算，并由乙方開具工程保修單。
5、 合同價(jià)款及付款方式：
本合同總價(jià)為(大寫)：_______________________(小寫)________________元，合同生效后，甲方按下表中的約定向乙方支付工程款：
支付時(shí)間支付金額
開工前三天支付(合同總價(jià)60%) 元
年 月 日支付(合同總價(jià)35%) 元
雙方驗(yàn)收合格支付(合同總價(jià)5% ) 元
工程驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算單，并將有關(guān)資料送交甲方，由甲方在五天內(nèi)審核完畢如無異議視為同意，并在簽字同時(shí)結(jié)清工程余款，工程發(fā)票(合同總價(jià))中所應(yīng)繳納的稅金由甲方承擔(dān)。
二、雙方應(yīng)盡的責(zé)任及義務(wù)甲方：
2、 提供施工期間的水源、電源，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用;
3、 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)和鄰里之間的`關(guān)系;
5、 協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用;
6、 對(duì)工程質(zhì)量、施工進(jìn)度進(jìn)行檢查和監(jiān)督;
7、 甲方家庭成員對(duì)工程的意見，均需經(jīng)過甲方代表與乙方接觸。
乙方：
1、 根據(jù)施工圖紙，提供施工方案和進(jìn)度計(jì)劃，交甲方備案認(rèn)可;
4、 文明施工，佩證上崗，保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔，盡量減少噪音，不擾民及污染環(huán)境，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
三、工程變更
1、 工程施工過程中，甲方提出修改意見及增減工程項(xiàng)目時(shí)，須提前與乙方聯(lián)系，并簽訂書面變更協(xié)議后，方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工。
2、 甲方私自與工地施工人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，由甲方自負(fù)，給乙方造成損失，延誤工期的，還應(yīng)賠償。
四、材料、設(shè)備的供應(yīng)
1、 由甲方提供的材料設(shè)備，應(yīng)為附合設(shè)計(jì)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按施工進(jìn)度計(jì)劃及時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)，并事先通知乙方，雙方對(duì)所供應(yīng)材料的數(shù)量及外觀進(jìn)行共同驗(yàn)收，辦理交接手續(xù)后由乙方負(fù)責(zé)保管，并收取一定的保管費(fèi)用，如造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2、 甲供材料未經(jīng)甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用，按挪用材料的雙倍價(jià)格補(bǔ)償給甲方。
3、 由乙方提供的材料、設(shè)備，必須與所供的材料明細(xì)表中的品種、規(guī)格、型號(hào)、品種、等級(jí)、質(zhì)量、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量相符，經(jīng)甲方簽字認(rèn)可后再行使用。
4、 乙方提供的材料設(shè)備如不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求或規(guī)格有差異時(shí)，禁止使用;如已使用，其后果和損失均由乙方承擔(dān)。
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收
1、 本工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按20xx年1月10日發(fā)布的江蘇省《住宅裝飾質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。
2、 工程驗(yàn)收分隱蔽工程驗(yàn)收、中間驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收三部分，其中對(duì)隱蔽工程和中間驗(yàn)收應(yīng)由甲、乙雙方及時(shí)辦理，以便進(jìn)入下道工序施工，甲方如不能按通知時(shí)間到現(xiàn)場(chǎng)視作同意。工程全部結(jié)束后，乙方應(yīng)通知甲方在5天內(nèi)組織驗(yàn)收，填寫工程驗(yàn)收單。 如甲方因故不能在5天內(nèi)參加驗(yàn)收，應(yīng)及時(shí)以書面形式通知乙方，另定驗(yàn)收日期，甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)和相關(guān)費(fèi)用，驗(yàn)收合格簽字后，結(jié)清工程余款，工程保修單即行生效3、 如未經(jīng)驗(yàn)收，甲方自行搬入家具或居住，則視為驗(yàn)收合格。
4、 施工過程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議，由質(zhì)檢部門對(duì)工程質(zhì)量予以驗(yàn)證，經(jīng)驗(yàn)證工程質(zhì)量不符合合同約定及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，驗(yàn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān)，如符合合同約定和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，驗(yàn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
5、 室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量乙方與甲方共同做到使用符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)檢疫總局20xx年1月1日發(fā)布實(shí)施)的建筑裝飾材料。工程完工后，乙方應(yīng)根據(jù)國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)檢疫總局和建設(shè)部20xx年1月1日聯(lián)合發(fā)布實(shí)施的“民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范”，進(jìn)行室內(nèi)環(huán)境的檢測(cè)，并提供檢測(cè)報(bào)告。檢測(cè)費(fèi)用根據(jù)建設(shè)部建辦質(zhì)(20xx)17號(hào)文件精神，室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)屬裝修裝飾工程最后一個(gè)環(huán)節(jié)，應(yīng)列入工程預(yù)算中，檢測(cè)結(jié)果不合格，雙方應(yīng)分析原因，明確責(zé)任，責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的治理費(fèi)用。
6、 甲方如有特殊施工項(xiàng)目和特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，并另簽補(bǔ)充合同。
六、工期延誤
1、 對(duì)以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)簽字，工期相應(yīng)順延：
(1) 工程量變化和設(shè)計(jì)變更;
(2) 不可抗力;
(3) 甲方同意工期順延的其他情況。
2、 因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延，因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。
3、 甲方不按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。
4、 因乙方責(zé)任未按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延，因乙方所提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格或造成的工程質(zhì)量存在問題的，返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
七、工程監(jiān)理若本工程實(shí)行工程監(jiān)理，甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理單位、監(jiān)理工程師的姓名、聯(lián)系電話及其職責(zé)等通知乙方。
八、違約責(zé)任
1、 合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國(guó)家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對(duì)方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠給對(duì)方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。
2、 合同生效后，在合同履行期間，任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續(xù)的情況下擅自解除合同，應(yīng)按合同總造價(jià)的5%作為違約金，會(huì)付給對(duì)方，因一方擅自解除合同，使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過違約金時(shí)，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。如一方因故無法履行合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)通過另一方法辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
3、 甲方責(zé)任：
(1) 未按合同規(guī)定的時(shí)間、要求提供材料、設(shè)備，應(yīng)償付乙方因此造成的停工、誤工機(jī)械臺(tái)班的實(shí)際損失。
(2) 由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量的規(guī)格差異，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
(3) 工程未經(jīng)驗(yàn)收，甲方提前使用造成質(zhì)量問題或損壞，由甲方承擔(dān)責(zé)任。
(4) 甲方未按約定期支付工程款的，每延誤一天向乙方支付合同價(jià)款1‰的滯納金。
(5) 甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，要求乙方拆除原有建筑結(jié)構(gòu)設(shè)備管線，乙方有權(quán)拒絕施工。
4、 乙方責(zé)任
(1) 工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定，甲方有權(quán)要求無償修理或返工，造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
(2) 乙方擅自折改原有建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此造成的損失或事故(包括罰款)由乙方承擔(dān)。
(3) 乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的材料和設(shè)備等，如有損壞，應(yīng)予賠償。
(4) 由于乙方原因，致使工期延誤的，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц逗贤瑑r(jià)款1‰的滯納金。
九、合同爭(zhēng)議的解決方式本合同在履行過程中產(chǎn)生的爭(zhēng)議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解，如調(diào)解不成的，可提交蘇州仲裁委員會(huì)仲裁。
十、其它約定事項(xiàng)
1、 因施工而產(chǎn)生的垃圾清除和材料搬運(yùn)，甲方可委托乙方負(fù)責(zé)，其費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
2、 施工期間，甲方將外屋鑰匙各1把，交乙方保箮，工程竣工驗(yàn)收后，甲方負(fù)責(zé)提供新鎖，由乙方當(dāng)場(chǎng)安裝好后交付甲方使用。
十一、附則
1、 雙方另有約定，可簽訂補(bǔ)充合同。
2、 本合同(包括附表)經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。
3、 本合同和補(bǔ)充合同具有同等法律效力。
4、 本合同簽訂后工程不得非法轉(zhuǎn)包。
5、 本合同一式______份，雙方各執(zhí)_____份。
甲方： 乙方：
代表人(簽章)： 法定代表人(蓋章)：
經(jīng)辦人：
電話或手機(jī) 電話或手機(jī)
年 月 日 年 月 日
裝飾包清工合同篇八
發(fā)包方（以下簡(jiǎn)稱甲方）：
承包方（以下簡(jiǎn)稱乙方）：
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方承包甲方的裝飾裝修工程（以下簡(jiǎn)稱工程）的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議。
第1條：工程概況
1.1工程名稱：
1.2工程地點(diǎn)：
1.3承包范圍：
1.4承包方式：包清工
注：承包方式含以上工程不含水電，另作工程另行計(jì)算;不含租架費(fèi)和上料費(fèi)用。
1.5工程期限：本工程xx年xx月xx日開工，于xx年xx月xx日竣工。
1.6合同定價(jià)：
第2條：甲方工作
2.1開工前三天，向乙方現(xiàn)場(chǎng)交底（裝修方案由雙方協(xié)商決定）。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電等設(shè)備，并說明使用注意事項(xiàng)。辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)。
2.2指派為甲方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3如確實(shí)需要拆改醫(yī)院建筑物結(jié)構(gòu)和設(shè)備管線，負(fù)責(zé)人道有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
2.4協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
2.5提供必需的安全防護(hù)措施，而且到位。
第3條：乙方工作
3.1參加甲方組織的作法說明現(xiàn)場(chǎng)交底，擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃，交甲方審定。
3.2指派為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
3.3嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按圖紙或作法說明進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收，編制工程結(jié)算。
3.4施工人數(shù)必須符合施工進(jìn)度要求，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家施工規(guī)劃、安全操作規(guī)范、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定、嚴(yán)格按照作法說明進(jìn)行施工，定期配合甲方做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查驗(yàn)收記錄、施工用料、材料堆放、垃圾清運(yùn)必須服從公司項(xiàng)目總監(jiān)的安排。乙方嚴(yán)格按照國(guó)家制定的安全措施、規(guī)范進(jìn)行施工。
3.5工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
3.6工程施工過程中，施工用的機(jī)械由乙方進(jìn)行解決和保管。施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)的材料和搭建的設(shè)備，由乙方向甲方辦理借用手續(xù)，進(jìn)行保管和維護(hù)。
第4條：關(guān)于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí)，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。
4.2因甲方未按約定完成工作，不能按工期開工或中途無故停工，影響工期，工期順延。
4.3因乙方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.4因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工8小時(shí)以上（一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算），工期相應(yīng)順延。
4.5工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到驗(yàn)收通知日內(nèi)驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收，移交手續(xù)，如甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未能驗(yàn)收，需及時(shí)同時(shí)乙方，另定驗(yàn)收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期。
第5條：關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定
5.1雙方商定本合同價(jià)款采用可調(diào)價(jià)格：按照國(guó)家有關(guān)工程計(jì)價(jià)規(guī)定計(jì)算造價(jià)，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整和竣工結(jié)算。
5.2付款方式：本合同生效后首付總工程款的40%;工程進(jìn)度到一半時(shí)再付總工程款的50%;工程結(jié)束驗(yàn)收合格后付總工程款的10%，全部付清。
5.3工程竣工驗(yàn)收后，乙方提出工程結(jié)算的有關(guān)資料送交甲方，甲方自接到上述資料后三天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意，并在三天內(nèi)結(jié)清尾款。
第6條：安全生產(chǎn)和防火
6.1甲方提供的做法說明應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)消防條例》和防火設(shè)計(jì)規(guī)范。
6.2因乙方違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火規(guī)范，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
6.3由于甲方確認(rèn)的做法說明，違反有關(guān)安全操作規(guī)程，消防條例和防火設(shè)計(jì)規(guī)范，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
6.4施工人員每次施工后要及時(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的垃圾雜物進(jìn)行清理，清理道指定的地點(diǎn)。
第7條：維修約定
7.1本工程交工后，乙方在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)免費(fèi)保修責(zé)任，保修期自工程竣工甲方驗(yàn)收合格之日算起。
7.2因甲方使用不當(dāng)或甲方的其他原因引起的質(zhì)量問題，乙方實(shí)行有嘗維修。
第8條：爭(zhēng)議解決
8.1本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭(zhēng)議，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決?；蛘?qǐng)有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)節(jié)。
第9條：附件
9.1本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。
9.2合同附件與本合同具有同等的法律效力。
9.3合同附件即工程量表（經(jīng)甲乙方共同簽字確認(rèn)）共 頁。
9.4本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
9.5本合同履行自工程款全部結(jié)算后自動(dòng)終止。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
裝飾包清工合同篇九
法定代表人：________________電話：____________
本工程設(shè)計(jì)人：______________電話：____________
施工隊(duì)負(fù)責(zé)人：______________電話：____________
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的家庭居室內(nèi)裝飾裝修有關(guān)事宜（以下稱工程），達(dá)成如下協(xié)議：
1。 工程名稱：__________________________________。
2、工程地點(diǎn)：__________________________________ 。
3、承包范圍：參見合同附件之預(yù)算表。
4、工程承包方式：雙方商定采取下列第____________ 種承包方式：
（1）承包人包工、包料；
（2）承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料；
（3）承包人包工、發(fā)包人包料。
（附件即經(jīng)雙方當(dāng)事人簽確認(rèn)的《承包人/發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表》。）
雙方施工圖采取下列第____________ 種方式提供：
（1）發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份；
（2）發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙，設(shè)計(jì)費(fèi)（大寫）____________ 元，由發(fā)包人支付（此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi)）。
施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后，提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認(rèn)或者批準(zhǔn)。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
1、開工前 天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物（合同已經(jīng)包清理的除外），對(duì)未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施，為承包人進(jìn)場(chǎng)做好準(zhǔn)備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進(jìn)場(chǎng)施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收確認(rèn)工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保護(hù)等工作，應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費(fèi)，依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費(fèi)。
1。 參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會(huì)議或現(xiàn)場(chǎng)交底，擬定施工方案和計(jì)劃交甲方審定確認(rèn)。
2。 施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程。
3。 未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
4。 保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5。 對(duì)于施工過程中的有關(guān)事項(xiàng)（如材料的進(jìn)場(chǎng)、隱蔽工程的驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等）需要甲方確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)并給予其必要的準(zhǔn)備時(shí)間。
6。 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
7。 工程竣工前未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
1。 工程期限____________ 天，開工日期 年____________ 月____________日，竣工日期 年 月 日。
2。 因甲方及其代理人（代表）原因（物料供應(yīng)不及時(shí)、不按期支付工程款等）導(dǎo)致工期延誤的，工期順延。因乙方及其代理人（代表）原因?qū)е鹿て谘诱`的，工期不予順延。
3。 因?yàn)槿缦乱蛩赜绊懚鴮?dǎo)致不能完成工作的，工期順延，雙方互不承擔(dān)責(zé)任：
（1）遭遇嚴(yán)重影響施工的惡劣天氣、停水、停電、天災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)等不可抗力的；
（2）經(jīng)雙方同意的工程量變化和設(shè)計(jì)變更；
（4）經(jīng)甲方同意的屬新材料或新工藝采用而導(dǎo)致的工期拖延或試驗(yàn)時(shí)間浪費(fèi)；
（5）經(jīng)甲乙雙方同意工期順延的其他情況。
1。 任何一方負(fù)責(zé)提供的材料和設(shè)備，均須是符合法律、法規(guī)規(guī)定的合格產(chǎn)品，還必須符合本合同約定的標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)的要求。提供方應(yīng)將材料和設(shè)備按時(shí)、按量運(yùn)送到施工現(xiàn)場(chǎng)，并通知對(duì)方當(dāng)事人驗(yàn)收簽確認(rèn)。
2。 對(duì)一方提供的任何材料和設(shè)備，如不符質(zhì)量要求或規(guī)格有差異的，對(duì)方有權(quán)要求更換，提供方應(yīng)當(dāng)予以更換。由此造成的費(fèi)用增加部分，有提供方承擔(dān)。
3。 材料和設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后，統(tǒng)一由乙方負(fù)責(zé)保管和使用，如因保管不善或者使用不當(dāng)造成的不必要的浪費(fèi)、損壞或者丟失，應(yīng)當(dāng)由乙方負(fù)責(zé)，施工過程中的正常消耗除外。
1。 工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計(jì)變更和中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》（gb 50327—xx）為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2。 甲、乙方雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查、驗(yàn)收手續(xù)；甲方不按時(shí)參加驗(yàn)收的，工期應(yīng)予順延。
3。 由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第三方人員進(jìn)行施工所導(dǎo)致的工程質(zhì)量，由甲方自行負(fù)責(zé)。由乙方負(fù)責(zé)返工的，返工費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
4。 工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方應(yīng)當(dāng)自接到驗(yàn)收通知后 天內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)。
5。 驗(yàn)收時(shí)，工程項(xiàng)目合格率達(dá)到____________ %時(shí)（以上程價(jià)款比例為準(zhǔn)），其他不合格項(xiàng)目（不包括工程項(xiàng)目未完成或成品程序未完成的項(xiàng)目）的維修或返工不影響竣工日期的確立，甲方對(duì)此應(yīng)予以確認(rèn)。
6。 乙方承諾自竣工日期起，為工程項(xiàng)目保修 年。損耗品、使用不當(dāng)、人為破壞以及非工程自身原因的.損壞不在保修范圍。國(guó)家行政部門或者行業(yè)機(jī)構(gòu)在本合同簽署生效之前已經(jīng)發(fā)布對(duì)個(gè)別的工程項(xiàng)目或材料有特定保修年限或豁免保修的，以國(guó)家行政部門或者行業(yè)機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
____________________________________________________________________ 。
8。 工程未驗(yàn)收的，甲方不得先行使用。
1。 雙方約定按以下第____________ 種方式支付工程款：
（1）合同生效后，發(fā)包人按下表中的約定，直接向承包人支付工程款：
第四次____________ 工程驗(yàn)收后 天 工程總造價(jià)的5%，約____________ 元。
（2）其他支付方式：______________________ 。
2。 雙方同意工程的結(jié)算方法按下列第____________ 種進(jìn)行結(jié)算：
（1）固定價(jià)格，本工程總價(jià)款為____________元；
（2）單價(jià)不變，按實(shí)際數(shù)量加損耗率計(jì)算，但是總價(jià)不得超過____________ 元。
a。 乳膠漆和油漆類為：墻面面積（減門不減窗）+頂面面積+6%×拼花部分面積；
b。 瓷磚面積為：實(shí)際面積+6%×實(shí)際面積；
e。 其他按項(xiàng)項(xiàng)目按項(xiàng)計(jì)算；
f。 其他按平方米計(jì)算的項(xiàng)目為：實(shí)際面積+6%×實(shí)際面積；
g。 估價(jià)項(xiàng)目測(cè)量后再具體報(bào)價(jià)；
h。 經(jīng)甲方同意代購(gòu)的項(xiàng)目按預(yù)算內(nèi)造價(jià)購(gòu)買，經(jīng)甲方同意可以調(diào)整。
3。 特別費(fèi)用的約定：
（1）施工過程中，施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的一切水電費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
（2）施工過程中，因?yàn)橐曳降囊蛩剡`規(guī)被執(zhí)法機(jī)構(gòu)或管理機(jī)構(gòu)罰款的，罰款由乙方支付；如乙方行為是在甲方強(qiáng)行要求或者指揮下發(fā)生的，罰款由甲方負(fù)責(zé)。
（3）合同附件預(yù)算表中沒有列明稅費(fèi)，稅費(fèi)由甲方按實(shí)際征稅額向有關(guān)部門交納；已經(jīng)列明稅費(fèi)的，由乙方負(fù)責(zé)繳交。
（4）物業(yè)管理機(jī)構(gòu)收取超過正常的物業(yè)小區(qū)內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)用的，由甲方負(fù)責(zé)交涉或向乙方補(bǔ)貼差額。
4。 乙方按雙方簽署的預(yù)算附件項(xiàng)目執(zhí)行。如甲方增加新的工程項(xiàng)目，另行簽署合同。其中涉及款項(xiàng)，甲方應(yīng)按預(yù)付50%、項(xiàng)目完工50%的辦法在工程驗(yàn)收前支付給乙方。如其中物料款項(xiàng)大于該項(xiàng)目的50%，則甲方應(yīng)按實(shí)際比例先支付給乙方備料。
5。 工程驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)將有關(guān)資料送交甲方，雙方進(jìn)行工程結(jié)算。發(fā)包人接到資料后 天內(nèi)未有異議，即視為同意按照該資料進(jìn)行工程結(jié)算，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽，甲方應(yīng)按照前述期限約定付清乙方工程款。
（表）屬于本合同附件，所列工程項(xiàng)目除經(jīng)過甲乙雙方同意外，不得隨意添加、更改、刪除。
1。 施工調(diào)度、安全管理等事務(wù)由乙方負(fù)責(zé)，其他人事包括甲方均不得無理干涉。甲方擅自指揮工人或親自進(jìn)行任何操作，由此引起的損失和事故由甲方負(fù)全責(zé)。
2。 因乙方及其代理人（代表）的原因造成工期延誤的，每拖延一天，應(yīng)向甲方支付____________ 的違約金。
3。 因甲方及其代理人（代表）的原因造成工期延誤的，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的人工費(fèi)損失。
4。 甲方不能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的，應(yīng)當(dāng)按照____________ 支付乙方延期付款違約金。
5。 未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的，由其自行負(fù)責(zé)。
6。 因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時(shí)，該方應(yīng)及時(shí)通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
7。 乙方在遭遇不可抗力影響施工的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取措施避免損失擴(kuò)大，并將有關(guān)情況通知甲方。否則，應(yīng)當(dāng)對(duì)造成的損失擴(kuò)大部分承擔(dān)賠償責(zé)任。
雙方如對(duì)合同的執(zhí)行發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決：協(xié)商無效的，可提交人民法院訴訟。
1。 本合同一式兩份，雙方個(gè)執(zhí)一份，同具法律效力。
2。 本合同履行完成后自動(dòng)終止。
__________ 年 ____月____ 日
裝飾包清工合同篇十
委托方（甲方）
承接方（乙方）
工程項(xiàng)目：
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝飾。為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，特簽定本合同（包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同），以便共同遵守。
一、工程地址：
二、居室規(guī)格：房型層（式）室廳衛(wèi)。
三、施工內(nèi)容：詳見本合同附件《裝飾施工內(nèi)容表》。
四、委托方式：雙方商定采取下列第種承包方式。
1.乙方包工、包全部材料；
2.乙方包工、部分包材料，甲方提供部分材料；
3.乙方包工、甲方包全部材料。
五、工程開工日期：xx年xx月xx日
六、工程竣工日期：xx年xx月xx日
工程總天數(shù)： 天
工程價(jià)款（金額大寫） 元。
一、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認(rèn)可。詳見本合同附件《家庭裝飾工程主材料報(bào)價(jià)單》。
二、施工中甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加的費(fèi)用，應(yīng)另簽定補(bǔ)充合同。
三、凡由甲方自行采購(gòu)的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù)；施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
一、甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝飾工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。
二、乙方提供的材料、如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用，如已使用，對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
一、合同一經(jīng)簽定，甲方按照下表中的約定直接向乙方支付工程款。
支付次數(shù)支付時(shí)間支付金額
第一次開工前三日xx年xx月xx日 元
第二次工程進(jìn)度過半xx年xx月xx日 元
第三次工程驗(yàn)收合格xx年xx月xx日 元
二、甲方付清工程價(jià)款，詳見本合同附件《家庭裝飾工程工程結(jié)算單》，乙方向甲方辦理移交及發(fā)放工程保修卡，詳見本合同附件《家庭裝飾工程工程質(zhì)量保修卡》。
三、甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為，乙方有權(quán)停止施工。驗(yàn)收合格未結(jié)清工程價(jià)款時(shí)，不得交付使用。
四、工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動(dòng)，詳見本合同附件《家庭裝飾工程工程變更表》，雙方應(yīng)簽定補(bǔ)充合同，并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令，通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項(xiàng)目的價(jià)款，當(dāng)場(chǎng)結(jié)清。
1、本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭(zhēng)議，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決。
2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商調(diào)解解決不成時(shí)，可以按照本合同約定向。
——市仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁；
——人民法院提起訴訟。
（將不選定的解決方式劃出）
一、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。任一方需變更合同的內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后，重新簽定補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價(jià)款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
二、施工過程中，任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。
一、本合同和合同附件由雙方蓋章、簽字后生效。
二、補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力。
三、本合同（包括合同附件、補(bǔ)充合同）一式份，甲乙雙方及見證部門各執(zhí)壹份。
甲方（業(yè)主）（簽章）
乙方：（簽章）
住所地址：
地址：
委托代理人：
委托代理人：
電話：
電話：
簽約地址：
簽約日期：xx年xx月xx日
裝飾包清工合同篇十一
發(fā)包人：
承包人：
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn)，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人家庭居室裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱工程)的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條：
1、工程地點(diǎn)：九龍坡區(qū)聯(lián)發(fā)家園7幢6樓6-3。
2、工程內(nèi)容及要求：內(nèi)容：整體裝修。
3、工程承包方式：雙發(fā)商定采取，承包人包工、包料(除抽油煙機(jī)、天然氣灶、熱水器、浴缸由發(fā)包方提供外)。
4、工程期限：開工日期：20xx年1月14日
竣工日期：20xx年4月10日
5、合同價(jià)款：本合同工程造價(jià)為：玖萬元整。
第二條：材料的提供。
由承包人提供材料、設(shè)備，承包人應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗(yàn)。
第三條：質(zhì)量要求。
1、工程使用主要材料為國(guó)內(nèi)一線品牌，其品種、規(guī)格、名稱經(jīng)雙方認(rèn)可。
2、施工中，發(fā)包方如有特殊要求或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加的費(fèi)用，應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
3、凡工程質(zhì)量問題造成返工，所發(fā)生的費(fèi)用由承包方承擔(dān)。
第四條：工程變更。
工程項(xiàng)目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期。
第五條：款項(xiàng)支付方式。
經(jīng)雙方約定按項(xiàng)目進(jìn)度付款。
第六條：附則。
1、本合同經(jīng)雙方簽字后生效，合同履行完畢后終止。
2、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
裝飾包清工合同篇十二
單位名稱：_________電話：_________。
住址：_________通訊地址：_________。
乙方(承包方)：_________。
通訊地址：_________郵政編碼：_________。
第一條工程概況。
1.1工程地點(diǎn)：_________市_________區(qū)(縣)_________路_________號(hào)_________樓_________室。
1.2住房結(jié)構(gòu)：_________房型_________房_________廳_________套，施工面積_________平方米。
1.3工程造價(jià)：家庭居室裝飾裝修工程的價(jià)格，根據(jù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原則，約定如下：總價(jià)款：_________元，大寫(人民幣)：_________。其中：材料費(fèi)：_________，人工費(fèi)：_________，管理費(fèi)：_________，設(shè)計(jì)費(fèi)：_________，垃圾清運(yùn)費(fèi)：_________，稅金：_________，其他費(fèi)用：_________。(詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報(bào)價(jià)單)。經(jīng)雙方認(rèn)可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實(shí)另計(jì)。
1.4工程承包方式：雙方商定采取下列第_________種方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
第二條施工圖紙。
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：
3施工圖紙雙方簽字后生效。
第三條甲方權(quán)利義務(wù)。
1開工前提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項(xiàng);。
2參與對(duì)工程質(zhì)量、施工進(jìn)度的監(jiān)督及對(duì)材料進(jìn)場(chǎng)、工程竣工的驗(yàn)收;。
5因進(jìn)行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等，如屬乙方的責(zé)任，由甲方找被乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
第四條乙方權(quán)利義務(wù)。
3保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下管道的暢通;。
7乙方采用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。
8乙方施工應(yīng)符合有關(guān)規(guī)范要求，不得偷工減料、粗制濫造;。
9乙方不得野蠻施工，危及建筑物自身的安全;。
裝飾包清工合同篇十三
民事判決書。
(20xx)儀民初字第xxx號(hào)。
原告：段xx。
委托代理人：xxx，xx律師事務(wù)所律師。
被告：xxx裝飾工程有限公司。
法定代表人：王xx，總經(jīng)理。
被告：王xx。
被告李xx。
被告李某女。
原告段xx與被告xxx裝飾工程有限公司、李xx、李某女、王xx裝飾裝修合同糾紛一案，本院于20xx年6月5日立案受理后，依法組成合議庭公開開庭進(jìn)行了審理。原告段xx及其委托代理人、被告xx公司、王xx的共同委托代理人xx、李xx的委托代理人xx到庭參加訴訟，被告李某女經(jīng)本庭合法傳喚，未到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告段xx訴稱，自20xx年起被告xxx公司及其揚(yáng)州分公司曾在花樣年華等小區(qū)承接多起房屋裝修工程，并將之轉(zhuǎn)包給原告施工，但工程款一直拖欠，截止目前尚欠原告裝修款58446.92元。被告李xx、李某女、王xx三人為公司股東，20xx年至20xx年期間，三人采用營(yíng)業(yè)收不入帳的方法，將公司約463萬余元的收入據(jù)為股東個(gè)人所有或轉(zhuǎn)入李xx任法定代表人的江蘇xx裝飾工程有限公司賬戶，導(dǎo)致xxx公司成為空殼公司;被告王xx、李某女在公司被吊銷后怠于履行清算義務(wù)。三人的行為侵害了債權(quán)人利益，故訴請(qǐng)法院判令被告xxx公司給付工程款58466.92元，被告李xx、李某女、王xx承擔(dān)連帶責(zé)任。
提供主要證據(jù)：
2、xxx公司工商登記查詢表一份;。
5、xxx代理人調(diào)查筆錄，主要內(nèi)容為xxx帳冊(cè)在李某女處。
證據(jù)4-5證明被告xxx公司被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照，但被告王xx、李某女怠于履行清算義務(wù)的事實(shí)及被告李xx、李某女、王xx采用營(yíng)業(yè)收不入帳的方法，將公司收入個(gè)人所有或轉(zhuǎn)入關(guān)聯(lián)公司從而侵害原告?zhèn)鶛?quán)的事實(shí)。
被告xxx公司辯稱，原告證據(jù)不能證明我公司欠他的裝修款，原告的訴訟請(qǐng)求應(yīng)予以駁回。未提供證據(jù)。
被告王xx辯稱，原告稱我將xxx公司財(cái)產(chǎn)混同個(gè)人財(cái)產(chǎn)不屬實(shí)，公司債務(wù)與我無關(guān)，我不應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。未提供證據(jù)。
被告李xx辯稱，原告所稱我將xxx公司財(cái)產(chǎn)混同個(gè)人財(cái)產(chǎn)不屬實(shí)，公司債務(wù)應(yīng)由公司在其財(cái)產(chǎn)范圍內(nèi)償還，與我個(gè)人無關(guān);且原告對(duì)我的訴訟請(qǐng)求與對(duì)xxx的訴訟請(qǐng)求是兩個(gè)不同案由，應(yīng)分案處理。未提供證據(jù)。
被告李某女書面辯稱，是李xx利用公司法定代表人身份挪用公司資金，拒絕歸還，我僅是業(yè)務(wù)總監(jiān)，原告所稱我將xxx公司財(cái)產(chǎn)混同個(gè)人財(cái)產(chǎn)不屬實(shí)，為維持公司經(jīng)營(yíng)，我還從自家借了幾十萬給公司，原告對(duì)我的訴訟請(qǐng)求沒有事實(shí)依據(jù)，應(yīng)予以駁回。未提供證據(jù)。
經(jīng)審理查明，自20xx年起，被告xxx公司及其揚(yáng)州分公司曾在花樣年華等小區(qū)承接多起房屋裝修工程，并將之轉(zhuǎn)包給原告施工，但工程款一直拖欠，截止目前尚欠原告裝修款58446.92元。xxx公司成立于20xx年12月5日，公司注冊(cè)資本為人民幣10萬元，原股東/發(fā)起人為李某女、李xx，認(rèn)繳出資額分別為4萬元、6萬元，實(shí)際出資4萬元、6萬元。20xx年5月25日，公司股東變更為李某女、王xx，認(rèn)繳出資4萬元、6萬元，實(shí)際出資4萬元、6萬元，法定代表人也變更為王xx。20xx年6月21日，被告王xx曾以xxx公司和李某女為被告向本院起訴，要求解散xxx公司，本院立案受理后，王xx申請(qǐng)保全公司帳冊(cè)，但本院在其提供的地點(diǎn)未能找到，20xx年9月19日本院以證據(jù)不足為由判決駁回王xx的訴訟請(qǐng)求。20xx年12月5日至20xx年3月31日被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之前，xxx公司正常營(yíng)業(yè)，但自20xx年3月31日至今一直未進(jìn)行清算。
上述事實(shí)，有原告與xxx公司工程結(jié)算表、xxx公司工商登記查詢表、xxx現(xiàn)金會(huì)計(jì)xxx證言、xxx揚(yáng)州分公司建行賬戶和農(nóng)行賬戶對(duì)賬單、xxx代理人張木洋調(diào)查筆錄以及原、被告雙方當(dāng)庭一致陳述等證據(jù)予以證實(shí)。
本院認(rèn)為，對(duì)被告李xx所持原告對(duì)xxx的訴訟請(qǐng)求與對(duì)被告李xx、王xx、李某女的訴訟請(qǐng)求為兩個(gè)不同的案由，應(yīng)分案處理的主張，本院認(rèn)為被告李xx的主張沒有法律依據(jù)，同時(shí)從減少原告訟累、節(jié)約司法資源的角度考慮，對(duì)該主張不予以支持。對(duì)原告的訴訟請(qǐng)求，本院認(rèn)為，首先，債務(wù)應(yīng)當(dāng)清償，原告提供的工程結(jié)算表及本院對(duì)xxx公司現(xiàn)金會(huì)計(jì)xxx的調(diào)查等證據(jù)足以證明被告xxx公司欠原告段xx工程款58446.92元的事實(shí)，被告xxx公司負(fù)有清償義務(wù)，原告要求被告xxx公司給付工程款的訴訟請(qǐng)求符合法律規(guī)定，應(yīng)該予以支持。其次，被告王xx、李某女作為股東，應(yīng)在公司被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照后及時(shí)進(jìn)行清算，但二人怠于履行清算義務(wù)，致使原告?zhèn)鶛?quán)無法實(shí)現(xiàn)，違反了公司法及其司法解釋的相關(guān)規(guī)定，故應(yīng)對(duì)該筆債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。第三，原告提供的現(xiàn)金會(huì)計(jì)xxx的證言、xxx揚(yáng)州分公司建行賬戶和農(nóng)行賬戶對(duì)帳單、原告本人和丁等人的結(jié)算單等證據(jù)已能證明xxx有營(yíng)業(yè)收，但公司帳冊(cè)掌握在被告李xx、李某女手中，現(xiàn)因二被告的原因，公司帳冊(cè)下落不明，應(yīng)推定原告主張的被告李xx、李某女將xxx經(jīng)營(yíng)收入混同于個(gè)人財(cái)產(chǎn)或關(guān)聯(lián)公司財(cái)產(chǎn)的，濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避公司債務(wù)的事實(shí)成立，被告李xx、李某女的行為已嚴(yán)重?fù)p害了原告的利益，因此二人應(yīng)對(duì)該筆債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。對(duì)原告所持被告王xx將公司財(cái)產(chǎn)混同于個(gè)人財(cái)產(chǎn)，要求其承擔(dān)連帶責(zé)任的訴訟請(qǐng)求，因原告的債權(quán)產(chǎn)生于王xx接受李xx股份成為股東之前，與其不能實(shí)現(xiàn)債權(quán)之間無因果關(guān)系，故不予支持。綜上，依照《中華人民共和國(guó)民法通則》第八十四條、《中華人民共和國(guó)公司法》第二十條、第一百八十四條、《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百四十四條、《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第七十五條的規(guī)定，判決如下：
被告xxx裝飾工程有限公司于本判決生效之日起10日內(nèi)給付原告段xx工程款58446.92元，被告李xx、李某女、王xx承擔(dān)連帶給付責(zé)任。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費(fèi)1261元，公告費(fèi)300元、保全費(fèi)620元，合計(jì)2181元由被告xxx裝飾工程有限公司負(fù)擔(dān);此款原告已墊付，則被告xxx裝飾工程有限公司于本判決生效之日起10日內(nèi)償付給原告，被告李xx、李某女、王xx對(duì)此承擔(dān)連帶給付責(zé)任。
如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，同時(shí)預(yù)交上訴費(fèi)1261元，上訴于江蘇省揚(yáng)州市中級(jí)人民法院。
審判長(zhǎng)xxx。
代理審判員xxx。
人民陪審員xxx。
二零xx年四月十二日。
書記員xxx。
裝飾包清工合同篇十四
住所：______________________。
電話：____________。
傳真：____________。
委托代理人：________________________。
電話：____________。
傳真：____________。
承包人(乙方)：________________________。
住所：______________________。
電話：____________。
傳真：____________。
法定代表人：________________________。
電話：____________。
本工程設(shè)計(jì)人：________________________。
電話：____________。
施工隊(duì)負(fù)責(zé)人：________________________。
電話：____________。
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的家庭居室內(nèi)裝飾裝修有關(guān)事宜(以下稱工程),達(dá)成如下協(xié)議：
第一條工程概況。
1、工程名稱：__________________________________。
2、工程地點(diǎn)：__________________________________。
3、承包范圍：參見合同附件之預(yù)算表。
4、工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
(1)承包人包工、包料;。
(2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;。
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。(附件即經(jīng)雙方當(dāng)事人簽字確認(rèn)的《承包人/發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表》。)。
第二條施工圖紙。
雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
(1)發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;。
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙,設(shè)計(jì)費(fèi)(大寫)____________元,由發(fā)包人支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi))。
施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后,提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認(rèn)或者批準(zhǔn)。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
第三條甲方工作。
1、開工前_______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),對(duì)未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施,為承包人進(jìn)場(chǎng)做好準(zhǔn)備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進(jìn)場(chǎng)施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收確認(rèn)工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保護(hù)等工作,應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費(fèi),依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費(fèi)。
第四條乙方工作。
1、參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會(huì)議或現(xiàn)場(chǎng)交底,擬定施工方案和計(jì)劃交甲方審定確認(rèn)。
2、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程。
3、未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
4、保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好,保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5、對(duì)于施工過程中的有關(guān)事項(xiàng)(如材料的進(jìn)場(chǎng)、隱蔽工程的驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等)需要甲方確認(rèn)的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)并給予其必要的準(zhǔn)備時(shí)間。
6、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
7、工程竣工前未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第五條關(guān)于工期。
1、工程期限___________天,開工日期_______年______月_____日,竣工日期_______年_____月_____日。
2、因甲方及其代理人(代表)原因(物料供應(yīng)不及時(shí)、不按期支付工程款等)導(dǎo)致工期延誤的,工期順延。因乙方及其代理人(代表)原因?qū)е鹿て谘诱`的,工期不予順延。
3、因?yàn)槿缦乱蛩赜绊懚鴮?dǎo)致不能完成工作的,工期順延,雙方互不承擔(dān)責(zé)任：
(1)遭遇嚴(yán)重影響施工的'惡劣天氣、停水、停電、天災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)等不可抗力的;。
(2)經(jīng)雙方同意的工程量變化和設(shè)計(jì)變更;。
(4)經(jīng)甲方同意的屬新材料或新工藝采用而導(dǎo)致的。
工期拖延或試驗(yàn)時(shí)間浪費(fèi);。
(5)經(jīng)甲乙雙方同意工期順延的其他情況。
第六條關(guān)于材料供應(yīng)和保管。
1、任何一方負(fù)責(zé)提供的材料和設(shè)備,均須是符合法律、法規(guī)規(guī)定的合格產(chǎn)品,還必須符合本合同約定的標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)的要求。提供方應(yīng)將材料和設(shè)備按時(shí)、按量運(yùn)送到施工現(xiàn)場(chǎng),并通知對(duì)方當(dāng)事人驗(yàn)收簽字確認(rèn)。
2、對(duì)一方提供的任何材料和設(shè)備,如不符質(zhì)量要求或規(guī)格有差異的,對(duì)方有權(quán)要求更換,提供方應(yīng)當(dāng)予以更換。由此造成的費(fèi)用增加部分,有提供方承擔(dān)。
3、材料和設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后,統(tǒng)一由乙方負(fù)責(zé)保管和使用,如因保管不善或者使用不當(dāng)造成的不必要的浪費(fèi)、損壞或者丟失,應(yīng)當(dāng)由乙方負(fù)責(zé),施工過程中的正常消耗除外。
第七條關(guān)于質(zhì)量和驗(yàn)收。
2、甲、乙方雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查、驗(yàn)收手續(xù);甲方不按時(shí)參加驗(yàn)收的,工期應(yīng)予順延。
3、由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第三方人員進(jìn)行施工所導(dǎo)致的工程質(zhì)量,由甲方自行負(fù)責(zé)。由乙方負(fù)責(zé)返工的,返工費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
4、工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方應(yīng)當(dāng)自接到驗(yàn)收通知后_______天內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)。
5、驗(yàn)收時(shí),工程項(xiàng)目合格率達(dá)到____________%時(shí)(以上程價(jià)款比例為準(zhǔn)),其他不合格項(xiàng)目(不包括工程項(xiàng)目未完成或成品程序未完成的項(xiàng)目)的維修或返工不影響竣工日期的確立,甲方對(duì)此應(yīng)予以確認(rèn)。
6、乙方承諾自竣工日期起,為工程項(xiàng)目保修_______年。損耗品、使用不當(dāng)、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。國(guó)家行政部門或者行業(yè)機(jī)構(gòu)在本合同簽署生效之前已經(jīng)發(fā)布對(duì)個(gè)別的工程項(xiàng)目或材料有特定保修年限或豁免保修的,以國(guó)家行政部門或者行業(yè)機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
7、甲乙兩方約定的其他保修或免保修情況：_________________________。
8、工程未驗(yàn)收的,甲方不得先行使用。
第八條關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算。
1、雙方約定按以下第____________種方式支付工程款：
(1)合同生效后,發(fā)包人按下表中的約定,直接向承包人支付工程款：
第四次____________工程驗(yàn)收后_______天支付工程總造價(jià)的5%,約____________元。
(2)其他支付方式：______________________。
2、雙方同意工程的結(jié)算方法按下列第____________種進(jìn)行結(jié)算：
(1)固定價(jià)格,本工程總價(jià)款為____________元;。
(2)單價(jià)不變,按實(shí)際數(shù)量加損耗率計(jì)算,但是總價(jià)不得超過____________元。
a、乳膠漆和油漆類為：墻面面積(減門不減窗)+頂面面積+6%×拼花部分面積;。
b、瓷磚面積為：實(shí)際面積+6%×實(shí)際面積;。
e、其他按項(xiàng)項(xiàng)目按項(xiàng)計(jì)算;。
f、其他按平方米計(jì)算的項(xiàng)目為：實(shí)際面積+6%×實(shí)際面積;。
g、估價(jià)項(xiàng)目測(cè)量后再具體報(bào)價(jià);。
h、經(jīng)甲方同意代購(gòu)的項(xiàng)目按預(yù)算內(nèi)造價(jià)購(gòu)買,經(jīng)甲方同意可以調(diào)整。
3、特別費(fèi)用的約定：
(1)施工過程中,施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的一切水電費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
(2)施工過程中,因?yàn)橐曳降囊蛩剡`規(guī)被執(zhí)法機(jī)構(gòu)或管理機(jī)構(gòu)罰款的,罰款由乙方支付;如乙方行為是在甲方強(qiáng)行要求或者指揮下發(fā)生的,罰款由甲方負(fù)責(zé)。
(3)合同附件預(yù)算表中沒有列明稅費(fèi),稅費(fèi)由甲方按實(shí)際征稅額向有關(guān)部門交納;已經(jīng)列明稅費(fèi)的,由乙方負(fù)責(zé)繳交。
(4)物業(yè)管理機(jī)構(gòu)收取超過正常的物業(yè)小區(qū)內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)用的,由甲方負(fù)責(zé)交涉或向乙方補(bǔ)貼差額。
4、乙方按雙方簽署的預(yù)算附件項(xiàng)目執(zhí)行。如甲方增加新的工程項(xiàng)目,另行簽署合同。其中涉及款項(xiàng),甲方應(yīng)按預(yù)付50%、項(xiàng)目完工50%的辦法在工程驗(yàn)收前支付給乙方。如其中物料款項(xiàng)大于該項(xiàng)目的50%,則甲方應(yīng)按實(shí)際比例先支付給乙方備料。
按照該資料進(jìn)行工程結(jié)算,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字,甲方應(yīng)按照前述期限約定付清乙方工程款。
第九條工程預(yù)算文件(表)屬于本合同附件,所列工程項(xiàng)目除經(jīng)過甲乙雙方同意外,不得隨意添加、更改、刪除。
第十條責(zé)任與罰則。
1、施工調(diào)度、安全管理等事務(wù)由乙方負(fù)責(zé),其他人事包括甲方均不得無理干涉。甲方擅自指揮工人或親自進(jìn)行任何操作,由此引起的損失和事故由甲方負(fù)全責(zé)。
2、因乙方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的,每拖延一天,應(yīng)向甲方支付____________的違約金。
3、因甲方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的人工費(fèi)損失。
4、甲方不能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的,應(yīng)當(dāng)按照____________支付乙方延期付款違約金。
5、未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的,由其自行負(fù)責(zé)。
6、因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時(shí),該方應(yīng)及時(shí)通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
7、乙方在遭遇不可抗力影響施工的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取措施避免損失擴(kuò)大,并將有關(guān)情況通知甲方。否則,應(yīng)當(dāng)對(duì)造成的損失擴(kuò)大部分承擔(dān)賠償責(zé)任。
第十一條雙方如對(duì)合同的執(zhí)行發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)友好協(xié)商解決：協(xié)商無效的,可提交人民法院訴訟。
第十二條附則。
1、本合同一式兩份,雙方個(gè)執(zhí)一份,同具法律效力。
2、本合同履行完成后自動(dòng)終止。
裝飾包清工合同篇十五
依照《中華人民共和國(guó)民法典》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本市家庭居室裝飾裝修的特點(diǎn)，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱工程)的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條工程概況。
1.1工程地點(diǎn)：________________________。
1.4工程內(nèi)容及做法(見報(bào)價(jià)單和圖紙);。
1.5工程承包，采取下列第_______種方式：
(1)乙方包工、包全部材料(見附表三)。
(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料(見附表二、三)。
1.6工程期限_______日(以實(shí)際工作日計(jì)算);。
開工日期_______年_______月_______日;
竣工日期_______年_______月_______日。
1.7工程款和報(bào)價(jià)單。
金額大寫：____________________________。
(2)報(bào)價(jià)單應(yīng)當(dāng)以《北京市家庭裝飾工程參考價(jià)格》為參考依據(jù)，根據(jù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)作規(guī)則，本著優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原則由雙方約定，作為本合同的附件。
(3)報(bào)價(jià)單應(yīng)當(dāng)與材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、制安工藝配套編制共同作為確定工程價(jià)款的根據(jù)。
第二條工程監(jiān)理。
若本工程實(shí)行工程監(jiān)理，甲方應(yīng)當(dāng)與具有經(jīng)建設(shè)行政主管部門核批的工程監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方。
第三條施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評(píng)價(jià)計(jì)算書。
3.1施工圖紙采取下列第_______種方式提供：
(1)甲方自行設(shè)計(jì)的，需提供施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評(píng)價(jià)計(jì)算書一式三份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)二份。
(2)甲方委托乙方設(shè)計(jì)的，乙方需提供施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評(píng)價(jià)計(jì)算書一式三份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)二份。
3.3雙方應(yīng)當(dāng)對(duì)施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評(píng)價(jià)計(jì)算書予以簽收確認(rèn)。
3.4雙方不得將對(duì)方提供的施工圖紙、設(shè)計(jì)方案等資料擅自復(fù)制或轉(zhuǎn)讓給第三方，也不得用于本合同以外的項(xiàng)目。
第四條甲方工作。
4.1開工三日前要為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件，以不影響施工為原則。
4.2無償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。
4.3負(fù)責(zé)辦理物業(yè)管理部門開工手續(xù)和應(yīng)當(dāng)由業(yè)主支付的有關(guān)費(fèi)用。
4.4遵守物業(yè)管理部門的各項(xiàng)規(guī)章制定。
4.5負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方施工人員與鄰里之間的關(guān)系。
4.6不得有下列行為：
(1)隨意改動(dòng)房屋主體和承重結(jié)構(gòu)。
(2)在外墻上開窗、門或擴(kuò)大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺(tái)門窗的墻體。
(3)在室內(nèi)鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。
(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃?xì)獾裙艿涝O(shè)施。
(5)強(qiáng)令乙方違章作業(yè)施工的其他行為。
4.7凡必須涉及4.6款所列內(nèi)容的，甲方應(yīng)當(dāng)向房屋管理部門提出申請(qǐng)，由原設(shè)計(jì)單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的設(shè)計(jì)單位對(duì)改動(dòng)方案的安全使用性進(jìn)行審定并出具書面證明，再由房屋管理部門批準(zhǔn)。
4.8施工期間甲方仍需部分使用該居室的，甲方則應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)配合乙方做好保衛(wèi)及消防工作。
4.9參與工程質(zhì)量施工進(jìn)度的監(jiān)督，參加工程材料驗(yàn)收、隱蔽工程驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收。
第五條乙方工作。
5.1施工中嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定，安全、保質(zhì)、按期完成本合同約定的工程內(nèi)容。
5.2嚴(yán)格執(zhí)行市建設(shè)行政主管部門施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定：
(1)無房屋管理部門審批手續(xù)和加固圖紙，不得拆改工程內(nèi)的建筑主體和承重結(jié)構(gòu)，不得加大樓地面荷載，不得改動(dòng)室內(nèi)原有熱、暖、燃?xì)獾裙艿涝O(shè)施。
(2)不得擾民及污染環(huán)境，每日十二時(shí)至十四時(shí)、十八時(shí)至次日八時(shí)之間不得從事敲、鑿、刨、鉆等產(chǎn)生噪聲的裝飾裝修活動(dòng)。
(3)因進(jìn)行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由乙方承擔(dān)修理和損失賠償?shù)呢?zé)任。
(4)負(fù)責(zé)工程成品、設(shè)備和居室留存家具陳設(shè)的保護(hù)。
(5)保證居室內(nèi)上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔。
(6)保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔，每日完工后清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
5.3通過告知網(wǎng)址、統(tǒng)一公示等方式為甲方提供本合同簽訂及履行過程中涉及的各種標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、計(jì)算書、參考價(jià)格等書面資料的查閱條件。
第六條工程變更。
在施工期間對(duì)合同約定的工程內(nèi)容如需變更，雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商一致。由合同雙方共同簽訂書面變更協(xié)議，同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)及工期。工程變更協(xié)議，作為竣工結(jié)算和順延工期的根據(jù)。
第七條材料供應(yīng)。
7.1按由乙方編制的本合同家裝《工程材料、設(shè)備明細(xì)表》所約定的供料方式和內(nèi)容進(jìn)行提供。
(1)應(yīng)當(dāng)由甲方提供的材料、設(shè)備，甲方在材料設(shè)備到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知乙方。雙方就材料、設(shè)備質(zhì)量、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)。
(2)應(yīng)當(dāng)由乙方提供的材料、設(shè)備，乙方在材料、設(shè)備到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知甲方。雙方就材料、設(shè)備質(zhì)量、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)共同驗(yàn)收，由甲方確認(rèn)備案。
(3)雙方所提供的建筑裝飾裝修材料，必須符合國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局發(fā)布的《室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn)》，并具有由有關(guān)行政主管部門認(rèn)可的專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的檢測(cè)合格報(bào)告。
(4)如一方對(duì)對(duì)方提供的材料持有異議需要進(jìn)行復(fù)檢的，檢測(cè)費(fèi)用由其先行墊付;材料經(jīng)檢測(cè)確實(shí)不合格的，檢測(cè)費(fèi)用則最終由對(duì)方承擔(dān)。
(5)甲方所提供的材料、設(shè)備經(jīng)乙方驗(yàn)收、確認(rèn)辦理完交接手續(xù)后，在施工使用中的保管和質(zhì)量控制責(zé)任均由乙方承擔(dān)。
第八條工期延誤。
8.1對(duì)以下原因造成竣工的日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期應(yīng)當(dāng)順延：
(1)工程量變化或設(shè)計(jì)變更;。
(2)不可抗力;。
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
8.2對(duì)以下原因造成竣工的日期延誤，工期應(yīng)當(dāng)順延：
(1)甲方未按合同約定完成其應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的;。
(2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;。
(3)因甲方責(zé)任造成工期延誤的其他情況。
8.3因乙方責(zé)任不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
8.4判斷造成工期延誤以“雙方認(rèn)定的文字協(xié)議”為確定雙方責(zé)任的`依據(jù)。
第九條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
9.2本工程施工質(zhì)量按下列第_______項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：
9.3在竣工驗(yàn)收時(shí)雙方對(duì)工程質(zhì)量、室內(nèi)空氣質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)由相關(guān)行政主管部門認(rèn)可的專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)予以認(rèn)證;認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由申請(qǐng)方墊付，并最終由責(zé)任方承擔(dān)。
第十條工程驗(yàn)收。
10.1在施工過程中分下列階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收：
(1)材料驗(yàn)收;。
(2)隱蔽工程驗(yàn)收;。
(3)竣工驗(yàn)收。
10.2工程完工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到竣工驗(yàn)收通知單后三日內(nèi)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，雙方辦理移交手續(xù)，結(jié)清尾款，簽署保修單，乙方應(yīng)向甲方提交其施工部分的水電改造圖。
10.3雙方進(jìn)行竣工驗(yàn)收前，乙方負(fù)責(zé)保護(hù)工程成品和工程現(xiàn)場(chǎng)的全部安全。
10.4雙方未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗(yàn)收合格，由此而造成的損失由甲方承擔(dān)。
10.5竣工驗(yàn)收在工程質(zhì)量、室內(nèi)空氣質(zhì)量及經(jīng)濟(jì)方面存在個(gè)別的不涉及較大問題時(shí)經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂“解決竣工驗(yàn)收遺留問題協(xié)議”(作為竣工驗(yàn)收單附件)后亦可先行入住。
10.6本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期限為五年。
第十一條工程款支付方式。
11.1合同簽字生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：
11.2工程進(jìn)度過半，指工程中水、電管線全部鋪設(shè)完成，墻面、頂面基層按工序要求全部完成，門、窗及細(xì)木白茬制品基本制安完成為界定工程過半的標(biāo)準(zhǔn)。
11.3工程驗(yàn)收合格后，甲方對(duì)乙方提交的工程結(jié)算單進(jìn)行審核。自提交之日起二日內(nèi)如未有異議，即視為甲方同意支付乙方工程尾款。
11.4工程款全部結(jié)清后，乙方向甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票為工程款結(jié)算憑證。
第十二條違約責(zé)任。
12.1一方當(dāng)事人未按約定履行合同義務(wù)給對(duì)方造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任;因違反有關(guān)法律規(guī)定受到處罰的，最終責(zé)任由責(zé)任方承擔(dān)。
12.2一方當(dāng)事人無法繼續(xù)履行合同的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知另一方，并由責(zé)任方承擔(dān)因合同解除而造成的損失。
12.3甲方無正當(dāng)理由未按合同約定期限支付第二、三次工程款，每延誤一日，應(yīng)當(dāng)向乙方支付遲延部分工程款2‰的違約金。
12.4由于乙方責(zé)任延誤工期的，每延誤一日，乙方支付給甲方本合同工程造價(jià)金額2‰的違約金。
12.5由于乙方責(zé)任導(dǎo)致工程質(zhì)量和室內(nèi)空氣質(zhì)量不合格，乙方按下列約定進(jìn)行返工修理、綜合治理和賠付：
(1)對(duì)工程質(zhì)量不合格的部位，乙方必須進(jìn)行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤，按12.4的標(biāo)準(zhǔn)支付違約金。
(2)對(duì)室內(nèi)空氣質(zhì)量不合格，乙方必須進(jìn)行綜合治理。因治理造成工程的延期交付視同工程延誤，按12.4的標(biāo)準(zhǔn)支付違約金。
(3)室內(nèi)空氣質(zhì)量經(jīng)治理仍不達(dá)標(biāo)且確屬乙方責(zé)任的，乙方應(yīng)當(dāng)向甲方返還合同的工程全部?jī)r(jià)款;甲方對(duì)不達(dá)標(biāo)也負(fù)有責(zé)任的，乙方可相應(yīng)減少返還比例。
第十三條爭(zhēng)議解決方式。
本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商或向市場(chǎng)主辦單位、消費(fèi)者協(xié)會(huì)等申請(qǐng)調(diào)解解決，協(xié)商或調(diào)解解決不成時(shí)，向___________人民法院起訴，或按照另行達(dá)成的仲裁條款或仲裁協(xié)議申請(qǐng)仲裁。
第十四條附則。
14.1本合同經(jīng)甲乙雙方簽字(蓋章)后生效。
14.2本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
14.3雙方可以書面形式對(duì)本合同進(jìn)行變更或補(bǔ)充，但變更或補(bǔ)充減輕或免除本合同規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方承擔(dān)的責(zé)任的，仍應(yīng)以本合同為準(zhǔn)。
14.4因不可歸責(zé)于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的，雙方應(yīng)當(dāng)本著公平原則協(xié)商解決。
14.5乙方撤離市場(chǎng)的，由市場(chǎng)主辦單位先行承擔(dān)賠償責(zé)任;主辦單位承擔(dān)責(zé)任之后，有權(quán)向乙方追償。
14.6本合同履行完畢后自動(dòng)終止。
第十五條其他約定事項(xiàng)____________________________。
甲方(簽字)：_____________。
乙方(蓋章)：_____________。
_________年______月______日。
裝飾包清工合同篇十六
發(fā)包人：承包人：
住所：住所：
委托代理人：營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：
電話：法定代表人：電話：
bp機(jī)號(hào)：委托代理人：電話：
本工程設(shè)計(jì)人：電話：
施工隊(duì)負(fù)責(zé)人：電話：
依照《中華人民共和國(guó)民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn)，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡(jiǎn)稱工程）的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條工程概況。
1.1工程地點(diǎn)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
1.2工程內(nèi)容及做法（詳見附表1：家庭居室裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表。附表2：家庭居室裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表）。
1.3工程承包方式：雙方商定采取下列第＿＿＿種承包方式。
（1）承包人包工、包料（詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表）；
（3）承包人包工、發(fā)包人包料（詳見附表4：發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表）。
1.4工程期限＿＿＿＿天，開工日期＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日，竣工日期＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日。
1.5合同價(jià)款：本合同工程造價(jià)為（大寫）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元（詳見附表3：家庭居室裝飾裝修工程報(bào)價(jià)單）。
第二條工程監(jiān)理。
若本工程實(shí)行工程監(jiān)理，發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知承包人。
第三條施工圖紙。
雙方商定施工圖紙采取下列第＿＿＿種方式提供：
（2）發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份（詳見附表6：家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙），設(shè)計(jì)費(fèi)（大寫）＿＿＿＿＿＿元，由發(fā)包人支付（此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi)）。
第四條發(fā)包人義務(wù)。
4.2提供施工期間的水源、電源；
4.3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系；
4.5施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的，負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保衛(wèi)及消防等項(xiàng)工作；
4.6參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收。
第五條承包人義務(wù)。
5.2嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；
5.3保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通；
5.4保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
第六條工程變更。
工程項(xiàng)目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期（見附表7：家庭居室裝飾裝修工程變更單）。
第七條材料的提供。
7.2由承包人提供的材料、設(shè)備（詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表），承包人應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗(yàn)。
裝飾包清工合同篇十七
住所地址：____________。
聯(lián)系電話：__________手機(jī)號(hào)：_______。
乙方：
單位名稱：
地址：服務(wù)電話：
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人：________聯(lián)系電話：____________手機(jī)：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》，以及裝飾行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，并共同履行。
第一條工程項(xiàng)目。
甲方委托乙方承擔(dān)以下家裝設(shè)計(jì)任務(wù)：
工程地址：__________。
第二條設(shè)計(jì)收費(fèi)及支付方法。
（一）本工程設(shè)計(jì)收費(fèi)按照國(guó)家和現(xiàn)行市場(chǎng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
經(jīng)甲乙雙方商定設(shè)計(jì)收費(fèi)為元/平方米（套內(nèi)使用面積，不含電腦效果圖），估算總收費(fèi)元，金額大寫元。
（二）付款方式。
甲乙雙方采用以下付款方式。
1、量房前付預(yù)付款1000元（其中200元上門測(cè)量費(fèi)和800元方案費(fèi)）；
2、方案通過后，出全套動(dòng)工圖，客戶付清余款并可帶走全套圖紙；
3、出電腦效果圖，價(jià)格：800元/張（a4）；
第三條設(shè)計(jì)內(nèi)容及完成日期的約定
（一）乙方提供的設(shè)計(jì)圖中應(yīng)有詳細(xì)的設(shè)計(jì)說明。
（二）平立面圖。
1、原房型圖。
2、墻體改造圖。
3、平面家具布置圖。
4、地面圖。
5、天花圖。
6、現(xiàn)場(chǎng)制作的家具立面圖（根據(jù)實(shí)際情況出或者不出）。
7、門立面圖（根據(jù)實(shí)際情況出或者不出）。
6、廚房、衛(wèi)生間局部立面圖（定做的廚房除外）。
7、電視背景墻立面圖。
8、其它現(xiàn)場(chǎng)需動(dòng)工墻面的立面圖。
（三）剖面圖。
1、應(yīng)標(biāo)明材質(zhì)、用料、顏色等。
2、門窗套剖面圖。
3、玄關(guān)剖面圖。
4、天花剖面圖。
5、電視背景墻剖面圖。
6、其它需動(dòng)工處剖面圖。
（四）水電動(dòng)工圖。
（五）甲乙雙方約定，從合同生效之日起，7天內(nèi)完成平面方案圖；
平面方案甲方通過后，乙方在7天內(nèi)完成全套動(dòng)工圖。
第四條雙方責(zé)任。
（一）甲方責(zé)任。
2、按約定的日期和數(shù)量付給乙方預(yù)付款和工程設(shè)計(jì)費(fèi)；
（二）乙方責(zé)任。
2、負(fù)責(zé)本合同所列工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目開工前的設(shè)計(jì)交底工作（限一次）；
第五條違約責(zé)任。
（四）甲方通過方案，但不認(rèn)可動(dòng)工圖，則甲方不退還所有預(yù)付款，同時(shí)不得帶走動(dòng)工圖紙。
第六條合同生效、中止與結(jié)束。
（一）本合同需經(jīng)甲方簽字、乙方加蓋單位法人公章（非法人公司需負(fù)責(zé)人章）后有效，本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字（或蓋章）的日期為準(zhǔn)。
（二）本合同以乙方向甲方提供本合同中規(guī)定的全部家裝設(shè)計(jì)文件，甲方按本合同規(guī)定付清全部設(shè)計(jì)費(fèi)之日起，結(jié)束本合同關(guān)系，本合同另有條款約定的除外。
第七條合同糾紛解決方式。
本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛，雙方協(xié)商不成時(shí)，采取下列第____種方式解決：
一、向消費(fèi)者委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解；
二、向有管轄權(quán)的人民法院起訴；
三、其它解決方式：_______________。
第八條未盡事宜與附加條款。
（一）本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商確定，并形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。
（二）本合同附加條款如下：
1、設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)本合同所列工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目開工前的設(shè)計(jì)交底工作（限一次）；
3、設(shè)計(jì)師免費(fèi)參加工程竣工的驗(yàn)收（工地現(xiàn)場(chǎng)圖紙驗(yàn)收）（一次）；
4、設(shè)計(jì)完成后由工程助理提供詳細(xì)的工程量清單；
5、設(shè)計(jì)師提供陪同挑選家具和軟裝飾的服務(wù)（一次）；
第九條合同文本。
一、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。
二、本合同簽訂后乙方不得轉(zhuǎn)包設(shè)計(jì)工程。
三、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
四、合同履行完后自動(dòng)終止。
五、本合同實(shí)行當(dāng)事人自愿鑒證原則，可將合同文本提交所在區(qū)的工商行政管理分局進(jìn)行合同鑒證，以保護(hù)合同雙方當(dāng)事人的合法權(quán)益。
甲方：乙方：
簽章：簽章：
簽約地址：簽約地址：
簽約日期：簽約日期：
裝飾包清工合同篇十八
甲方（發(fā)包方）：_________。
單位名稱：_________。
住址：_________。
身份證號(hào)碼：_________。
通訊地址：_________。
郵政編碼：_________。
電話：_________。
傳真：_________。
帳號(hào)：_________。
電子信箱：_________。
乙方（承包方）：_________。
資質(zhì)證書號(hào)：
法定住址：_________。
法定代表人：_________。
職務(wù)：_________。
身份證號(hào)碼：_________。
通訊地址：_________。
郵政編碼：_________。
聯(lián)系人：_________。
電話：_________。
傳真：_________。
帳號(hào)：_________。
電子信箱：_________。
第一條工程概況。
1．1工程地點(diǎn)：_________市_________區(qū)（縣）_________路_________號(hào)_________樓_________室。
1．2住房結(jié)構(gòu)：_________房型_________房_________廳_________套，施工面積_________平方米。
1．3工程造價(jià)：家庭居室裝飾裝修工程的價(jià)格，根據(jù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原則，約定如下：總價(jià)款：_________元，大寫（人民幣）：_________。其中：材料費(fèi)：_________，人工費(fèi)：_________，管理費(fèi)：_________，設(shè)計(jì)費(fèi)：_________，垃圾清運(yùn)費(fèi)：_________，稅金：_________，其他費(fèi)用：_________。（詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報(bào)價(jià)單）。經(jīng)雙方認(rèn)可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實(shí)另計(jì)。
1．4工程承包方式：雙方商定采取下列第_________種方式。
（1）乙方包工、包全部材料。（見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表）。
（3）乙方包工、甲方包全部材料（見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表）。
1．6工程內(nèi)容及做法（見附表一：裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表、附表二：裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表）。
第二條施工單位資格。
2．1凡承接家庭居室裝飾裝修工程的單位，應(yīng)當(dāng)持有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》。
2．2乙方是經(jīng)過工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人，通過最近一次企業(yè)年檢，具有經(jīng)建設(shè)行政主管機(jī)關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì)，資質(zhì)等級(jí)符合本次施工的要求。乙方不具備營(yíng)業(yè)資格或相應(yīng)資質(zhì)的，甲方有權(quán)終止止本合同，乙方應(yīng)當(dāng)立即返還甲方已支付的費(fèi)用，并賠償損失。
2．3對(duì)于承接家庭居室裝飾裝修工程的個(gè)體裝飾裝修從業(yè)者，應(yīng)當(dāng)持所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上人民政府有關(guān)主管部門出具的務(wù)工證明、本人身份證、暫時(shí)居住證，向工程所在地的建設(shè)行政主管部門或者其指定的機(jī)構(gòu)登記備案，實(shí)行“登記注冊(cè)、培訓(xùn)考核、技能鑒定、持證上崗”的制度。具體辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設(shè)行政主管部門制訂。
2．4凡沒有《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》或者建設(shè)行政主管部門發(fā)放的個(gè)體裝飾裝修從業(yè)者上崗證書的單位和個(gè)人，不得承接家庭居室裝飾裝修工程。
第三條工程監(jiān)理。
若本工程實(shí)行工程監(jiān)理，甲方（或乙方）與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方（或甲方）。
第四條施工圖紙。
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：
4．3施工圖紙雙方簽字后生效。
第五條甲方權(quán)利義務(wù)。
5．3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系；
5．5參與對(duì)工程質(zhì)量、施工進(jìn)度的監(jiān)督及對(duì)材料進(jìn)場(chǎng)、工程竣工的驗(yàn)收；
5．8甲方無權(quán)要求乙方移動(dòng)或改造暖氣、燃?xì)夤芫€；
5．11甲方進(jìn)行裝修不得損壞房屋原有節(jié)能設(shè)施，降低節(jié)能效果；
5．13未經(jīng)批準(zhǔn)，甲方不得損壞給排水、供電、供氣、消防、通訊等公共設(shè)施，不得損壞他人的房屋及物品。
5．14因進(jìn)行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等，應(yīng)由甲方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償；如屬乙方的`責(zé)任，由甲方找被乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
第六條乙方權(quán)利義務(wù)。
6．3保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下管道的暢通；
（2）如不服調(diào)解，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)鑒定，所需費(fèi)用及因此造成的損失，由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任，由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。
第十一條工程驗(yàn)收和保修。
11．1雙方約定在施工過程中分下列三個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收：
（1）水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗(yàn)收；
（2）油漆、面層涂料施工前驗(yàn)收；
11．2保修。
（1）工程竣工驗(yàn)收合格并結(jié)清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)（見附件九：工程結(jié)算單），并填寫工程保修單（保修期為貳年）（見附件十：工程保修單）。
（2）在正常使用條件下，住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的最低保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。
第十二條工程款支付方式。
12．1雙方約定按下列第_________種方式支付工程款：
（3）竣工驗(yàn)收后_________日內(nèi)，甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款_________％的工程款。
（4）竣工驗(yàn)收合格_________年后或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款_________％的工程款。
甲方支付工程款，乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的，視為乙方收取。
12．2因變更施工內(nèi)容導(dǎo)致總價(jià)款增減的，甲方在竣工驗(yàn)收合格之日支付或收取增、減部分的款項(xiàng)。
12．3雙方款項(xiàng)往來，均應(yīng)出具收據(jù)。施工結(jié)束，甲方全額付清應(yīng)付款項(xiàng)后，乙方應(yīng)當(dāng)出具合法發(fā)票。
12．4竣工驗(yàn)收合格后，甲方有權(quán)留取相當(dāng)于工程總價(jià)款的_________％的保修基金?？⒐を?yàn)收合格后_________年內(nèi)沒有發(fā)生工程質(zhì)量問題的，甲方應(yīng)將保修基金全額退還乙方。
第十三條違約責(zé)任。
13．1合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應(yīng)及時(shí)通知另一方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續(xù)，違約方應(yīng)向守約方支付工程造價(jià)_________%的違約金；若因此造成損失的，違約方應(yīng)予以賠償。
13．2工程未驗(yàn)收合格或未結(jié)清尾款而未移交，甲方使用或擅自動(dòng)用工程成品的，工程視為合格，由此而造成損失的由甲方負(fù)責(zé)，并視為甲方自動(dòng)放棄保修及維修權(quán)利且乙方仍有追收尾款的權(quán)利。
13．3甲方未按期支付工程款的，乙方有權(quán)停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價(jià)2‰的違約金。
13．4由于乙方原因，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負(fù)責(zé)修理，所需修理費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不予順延。
13．5由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責(zé)任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r(jià)的2‰作為違約金。
第十四條合同爭(zhēng)議的解決方式。
雙方發(fā)生爭(zhēng)議協(xié)商解決不成時(shí)，按下列第_________種方式解決：
14．1向_________仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁；
14．2向人民法院起訴。
第十五條其他具體規(guī)定。
15．4施工期間，乙方每天的工作時(shí)間為：上午_________點(diǎn)_________分至_________點(diǎn)_________分；下午_________點(diǎn)_________分至_________點(diǎn)_________分。
第十六條附則。
16．1本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
16．2甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，雙方簽字（蓋章）后生效，甲、乙雙方各持一份。
16．3凡在_________市各家庭裝飾裝修市場(chǎng)內(nèi)簽訂合同的，本合同一式三份，甲、乙雙方及市場(chǎng)有關(guān)部門簽字（蓋章）后生效，三方各持一份。
16．4合同履行完后自動(dòng)終止。
16．5本合同實(shí)行當(dāng)事人自愿鑒證，以保護(hù)合同當(dāng)事人的合法權(quán)益。
16．6合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。
第十七條合同的解釋。
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對(duì)本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
甲方（簽字）：_________乙方（蓋章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________委托代理人（簽字）：_________。
簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________。
家庭裝飾裝修市場(chǎng)合同認(rèn)證意見（商場(chǎng)合同認(rèn)證章）：_________。
委托代理人（簽字）：_________。
聯(lián)系電話：_________。
簽訂地點(diǎn)：_________。
_________年____月____日。
裝飾包清工合同篇十九
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)價(jià)格法》、《上海市保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益條例》，中華人民共和國(guó)建設(shè)部(1997)92號(hào)文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則，為保護(hù)雙方的合法權(quán)益，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守，家庭居室裝飾裝修施工的合同范本。
1.甲方裝飾住房系合法居住。
乙方為本市經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記并經(jīng)市建委有關(guān)部門審定具有民用裝飾《資質(zhì)證書》的企業(yè)法人。
2.裝飾施工地點(diǎn)：_________區(qū)(縣)___________路____弄(村)____號(hào)___樓____室。
3.住房結(jié)構(gòu)：____________房型______房_____廳_____套，施工面積___________平方米。
4.裝飾施工內(nèi)容：詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。
5.承包方式：__________________(包工包料、清包工、部分承包)。
其中：
其他費(fèi)用：___________________________。
經(jīng)雙方認(rèn)可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實(shí)另計(jì)。
7.工期：自_________年_______月________日開工，至________年_______月_______日竣工，工期________天。
1.甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供材料、設(shè)備表》。
本工程甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)，乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異，乙方應(yīng)及時(shí)向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場(chǎng)后，經(jīng)乙方驗(yàn)收，由乙方負(fù)責(zé)保管，乙方可收取甲方提供材料價(jià)款保管費(fèi)，費(fèi)率由雙方約定，由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2.乙方提供的材料：詳見附件三《主材料報(bào)價(jià)單》。
3.乙方對(duì)甲方采購(gòu)的裝飾材料、設(shè)備，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
4.乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用，如已使用，對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品，應(yīng)按材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
1.本工程執(zhí)行dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.本工程由_________方設(shè)計(jì)，施工方案。
3.甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。
4.由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。
5.在施工過程中，甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系，在簽訂《工程項(xiàng)目變更單》(詳見附件四)后，方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定，合同范本《家庭居室裝飾裝修施工的合同范本》。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方自負(fù)，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)予賠償。
6.工程驗(yàn)收。
甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)，甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗(yàn)收，由乙方組織人員進(jìn)行驗(yàn)收，甲方應(yīng)予承認(rèn)，事后，若甲方要求復(fù)驗(yàn)，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)，若復(fù)驗(yàn)合格，其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期也予順延。
7.工程竣工：乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗(yàn)收，甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)(詳見附件五《工程質(zhì)量驗(yàn)收單》)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收須及時(shí)通知乙方，另定驗(yàn)收日期。如通過竣工驗(yàn)收，甲方應(yīng)承認(rèn)原竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和其他相關(guān)費(fèi)用。
甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場(chǎng)地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責(zé)任的，甲方負(fù)責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
1.工程款付款方式列下表：
2.工程結(jié)算：詳見附件六《工程結(jié)算單》。
3.工程保修期壹年。須工程款全部結(jié)清，甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七)，保修期從竣工驗(yàn)收簽章之日起算。
4.雙方款項(xiàng)往來，均應(yīng)出具收據(jù)，施工結(jié)束須開具發(fā)票。
付款時(shí)間付款百分比金額。
對(duì)預(yù)算設(shè)計(jì)認(rèn)可簽訂合同之日1000元，第二次付款時(shí)扣除。
合同簽訂后開工彰二到五天65%元。
施工過程中工期進(jìn)度過半30%元。
竣工驗(yàn)收當(dāng)天5%元。
增加工程項(xiàng)目簽訂項(xiàng)目變更表100%元。
注：裝飾工程有形市場(chǎng)另有規(guī)定的，亦可按市場(chǎng)規(guī)定辦理。
1.甲方工作：
(1)甲方應(yīng)在開工前一天，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙或做法說明_________份，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)采取保護(hù)措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項(xiàng)。
(2)做好施工中因臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
(3)如確實(shí)需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)計(jì)管線，負(fù)責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)，并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。
2.乙方工作：
(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場(chǎng)交底。
(2)指派______________為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜，對(duì)其行為乙方應(yīng)予認(rèn)可。如更換人員，乙方應(yīng)及時(shí)書面通知甲方。
(3)未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。
1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工，窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的________%支付違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_______________%向甲方支付違約金。
3.甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
4.乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
1.因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，憑本合同文本和施工企業(yè)開具的統(tǒng)一發(fā)票，可向上海市建筑裝飾協(xié)會(huì)家庭裝飾委員會(huì)商請(qǐng)調(diào)解，也可向所在區(qū)、縣建設(shè)行政主管部門或消費(fèi)者協(xié)會(huì)投拆。
--市仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;。
--人民法院提起訴訟。
(將不選定的解決方式劃出)。
1.合同經(jīng)雙方簽字(在有形市場(chǎng)簽訂的合同須經(jīng)市場(chǎng)管理部門蓋章見證)生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價(jià)款__________%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，可視為本合同解除。
合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章)：乙方(簽章)：
委托代理人：委托代理人：
住址：地址：
電話：電話：
郵編：郵編：
簽訂日期：年月日簽訂日期：年月日
裝飾包清工合同篇二十
手機(jī)號(hào)（bp機(jī)號(hào)）：____________________________。
施工合同承包方（乙方）：_______________。
手機(jī)號(hào)（bp機(jī)號(hào)）：____________________________。
施工合同承包方（乙方）：______________________。
法定代表人：__________________________________。
工程監(jiān)理人：__________________________________。
工程設(shè)計(jì)人：__________________________________。
工程項(xiàng)目經(jīng)理：________________________________。
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn)，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就甲方的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡(jiǎn)稱工程）的有關(guān)事宜，達(dá)成如下條款：
第一條工程概況。
1．3工程承包方式：雙方商定采取下列第_________種承包方式。
（1）乙方包工、包全部材料。（見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表）。
（3）乙方包工、甲方包全部材料（見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表）。
第二條工程監(jiān)理。
若本工程實(shí)行工程監(jiān)理，甲方（或乙方）與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方（或甲方）。
第三條施工圖紙。
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：
3．3施工圖紙雙方簽字后生效。
第四條甲方義務(wù)。
4．2開工前將原有的電話設(shè)備拆除；提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項(xiàng)；
4．3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系；
4．5參與對(duì)工程質(zhì)量、施工進(jìn)度的監(jiān)督及對(duì)材料進(jìn)場(chǎng)、工程竣工的驗(yàn)收；
4．6工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項(xiàng)物業(yè)管理費(fèi)用，由甲方交納（出入證除外），乙方協(xié)助提供物管所需相關(guān)材料。
第五條乙方義務(wù)。
5．3嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；
5．4保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下管道的暢通；
5．5保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)；
5．6因乙方在施工中違反物業(yè)管理規(guī)定而引起的罰款及賠償責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)；
5．7乙方設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)對(duì)甲方提供咨詢、設(shè)計(jì)、報(bào)價(jià)等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后，乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的項(xiàng)目經(jīng)理。甲方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與乙方項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)系，以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。
第六條工程變更。
6．3甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方該增加項(xiàng)目100%的工程款后方予以施工。
第七條材料的提供。
7．4除合同注明外，五金（門鎖、拉手、水龍頭等）、石材、瓷磚、設(shè)備、潔具、燈具等，均由甲方購(gòu)買并按時(shí)運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)；若需要乙方代購(gòu)，加收所購(gòu)材料款_________%的采購(gòu)費(fèi)及運(yùn)輸費(fèi)。
第八條工期延誤。
8．1對(duì)以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：
（1）工程量變化和設(shè)計(jì)變更；
（2）不可抗力；
（3）甲方未按時(shí)參加階段驗(yàn)收而造成的停工；
（4）甲方同意工期順延的其他情況。
8．3甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延；
8．4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延；因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費(fèi)用由乙方承提，工期不順延。
第九條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
9．1雙方約定本工程施工質(zhì)量按下列第項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收：
（1）《gb50210-xx建筑裝飾裝修工程質(zhì)理驗(yàn)收規(guī)范》。
（2）《成都市家庭房屋裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)定》。
9．2施工過程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)：
（1）可向成都市消費(fèi)者協(xié)會(huì)家庭裝飾裝修投訴中心或成都市建筑裝飾協(xié)會(huì)投訴進(jìn)行調(diào)解；
（2）如不服調(diào)解，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)鑒定，所需費(fèi)用及因此造成的損失，由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任，由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。
第十條工程驗(yàn)收和保修。
10．1雙方約定在施工過程中分下列三個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收：
（1）水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗(yàn)收；
（2）油漆、面層涂料施工前驗(yàn)收；
10．2工程竣工驗(yàn)收合格并結(jié)清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)（見附件九：工程結(jié)算單），并填寫工程保修單（保修期為貳年）（見附件十：工程保修單）。
第十一條工程款支付方式。
11．1雙方約定按以下第_________種方式支付工程款：
（1）合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方財(cái)務(wù)支付工程款：
11．2工程驗(yàn)收合格后2日內(nèi)，乙方應(yīng)在向甲方提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后2日內(nèi)如未有異議，雙方應(yīng)在工程結(jié)算單（見附件九：工程結(jié)算單）上簽字，甲方并同時(shí)向乙方結(jié)清工程尾款。
11．3甲方應(yīng)將工程款直接交乙方財(cái)務(wù)部。工程款全部結(jié)清后，乙方應(yīng)穨甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失，責(zé)任由甲方自負(fù)。
第十二條違約責(zé)任。
12．4由于乙方原因，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負(fù)責(zé)修理，所需修理費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不予順延。
12．5由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責(zé)任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r(jià)的2‰作為違約金。
第十三條合同爭(zhēng)議的解決方式。
雙方發(fā)生爭(zhēng)議協(xié)商解決不成時(shí)，按下列第_________種方式解決：
（1）向_________仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁；
（2）向人民法院起訴。
第十四條幾項(xiàng)具體規(guī)定。
14．4施工期間，乙方每天的工作時(shí)間為：上午_____點(diǎn)_____分至_____點(diǎn)_____分；下午_____點(diǎn)_____分至_____點(diǎn)_____分。
第十五條附則。
15．1本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包；
15．4合同履行完后自動(dòng)終止；
15．5本合同實(shí)行當(dāng)事人自愿鑒證，以保護(hù)合同當(dāng)事人的合法權(quán)益。
15．6合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。
法定代表人（簽字）：_________委托代理人（簽字）：_________。
家庭裝飾裝修市場(chǎng)合同認(rèn)證意見（商場(chǎng)合同認(rèn)證章）：______________。
委托代理人（簽字）：_________。
聯(lián)系電話：___________________。
_________年_______月_______日。
裝飾包清工合同篇二十一
甲方：乙方：
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意將德興市會(huì)展及演藝中心工程的內(nèi)裝飾材料委托乙方供應(yīng)，為了明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，按照確保材料質(zhì)量、工程進(jìn)芳、工程安全的原則，協(xié)商確定如下合同條款共同遵守執(zhí)行。
1、工程名稱：
2、工程地點(diǎn)：
3、供應(yīng)內(nèi)容：甲乙與乙方確定的材料品種及單價(jià)表內(nèi)的裝飾材料，按照甲方提供的清單供貨。
乙方包材料送到施工現(xiàn)場(chǎng)、確保材料質(zhì)量、包運(yùn)輸安全、確保材料合格、提供材料合格證、檢測(cè)資料。
各種材料規(guī)格尺寸的價(jià)格按雙方協(xié)商的價(jià)格表計(jì)價(jià)（價(jià)格見附表），以甲方材料員簽收的單據(jù)進(jìn)行結(jié)算材料數(shù)量。
乙方供應(yīng)的裝飾材料要滿足國(guó)標(biāo)要求，均為合格產(chǎn)品。
（1）應(yīng)提前提出做材料計(jì)劃，并將訂單交給乙方或者電話通知。
（2）甲方指定材料存放地點(diǎn)。
2、乙方責(zé)任：
（1）按照甲方訂單和通知及時(shí)供貨。
（2）按照甲方指定的地點(diǎn)卸貨，擺放好。
（3）乙方接到甲方供應(yīng)材料通知后，應(yīng)及時(shí)供貨，如因乙方在約定的時(shí)間內(nèi)未能將材料送至工地現(xiàn)場(chǎng)所產(chǎn)生的誤工費(fèi)及由乙方全部承擔(dān)。
（4）如乙方提供的材料達(dá)不到合同清單的國(guó)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)按半價(jià)支付乙方材料款。
（5）甲乙雙方協(xié)商決定在20xx年年底前材料單價(jià)無論漲跌都按清單價(jià)格結(jié)算。
每個(gè)星期結(jié)算一次（以甲乙雙方簽收的收據(jù)數(shù)量為準(zhǔn)），按每星期總貨款的90%支付，余款待工程竣工后付清。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：甲方代表（簽字）：乙方代表（簽字）：年月日年月日。
【本文地址：http://www.aiweibaby.com/zuowen/17229063.html】
