自然人裝修合同承攬合同大全(19篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-12-04 09:41:21
自然人裝修合同承攬合同大全(19篇)
時間:2023-12-04 09:41:21     小編:雅蕊

在商業(yè)領域,合同是維護交易安全和保障雙方利益的重要手段之一。合同應該使用清晰簡練的語言,避免使用模糊和歧義的措辭。掌握一些合同的寫作技巧和注意事項,可以避免合同糾紛的發(fā)生。

自然人裝修合同承攬合同篇一

發(fā)包方:_________(以下簡稱甲方)。

承包方:_________(以下簡稱乙方)。

根據(jù)《_____》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方遵循平等自愿、公平和誠實信用原則,就_________工程勞務作業(yè)承包事項協(xié)商一致,簽訂本勞務作業(yè)承包合同,雙方共同遵照執(zhí)行。

1、工程名稱:

2、工程地點:_________。

3、承包方式:

4、承包范圍及內容:

1、本工程的工期從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日,總日歷天數(shù)_______天。

2、乙方應無條件執(zhí)行甲方的進度計劃安排(包括新調整的進度計劃)。

3、因刮風、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩工、返工等均由乙方自行安排好工作,工期不順延,如由此給甲方造成損失乙方還應承擔賠償責任。

1、承包價款按建筑面積每平方米_________元計算,總承包價款暫定為_________元。

(1)1#樓:513792_________________元/平方米=_________元。

(2)2#樓:477042_________________元/平方米=_________元。

(3)3#樓:560736__________________元/平方米=_________元。

2、承包最終價款以工程竣工決算面積為準。

3、支付方式:甲方按乙方的工程進度以生活費的名義向乙方支付工程款,具體支付日期及數(shù)額由甲方確定,工程竣工驗收合格后甲方向乙方支付的工程款應達到工程款總額的8、0%,剩余20%的工程款作為乙方的質保金,在工程竣工驗收一年后由甲方向乙方支付。

乙方所承包工程范圍內的工程質量必須達到。

由甲方所提供的材料,甲方需按進度要求保質保量供應,但乙方需提前五日提供所需材料的明細及進場時間計劃,否則由此造成的損失由乙方承擔。

(一)甲方的責任和權利。

1、甲方負責及時提供所需施工圖紙、技術資料、技術交底、安全交底等。

2、甲方負責必須保證整個工程所需用的各種材料。

3、甲方對承包工作質量、工程進度、安全生產、文明施工有監(jiān)督、檢查、追究乙方違約責任的權利,對違反本工程項目管理制度行為的和工程質量、安全生產達不到標準,甲方有要求乙方承擔違約責任的權利,乙方如由此給甲方造成經濟損失,甲方有權要求乙方予以賠償。

4、乙方固定技術力量達不到合格標準,甲方有權與乙方解除本合同,并要求乙方隨時退場。

5、乙方不服從項目部工作安排、施工管理,安全文明施工管理或工程工期、質量達不到項目部的質量工期要求,甲方有權與乙方解除本合同并要求乙方退場。

6、乙方施工所需的手頭工具由乙方自理。大型機具場內水平垂直運輸,由甲方無償提供給乙方使用。乙方對甲方提供的機具應妥善保管使用,并辦理領用簽證手續(xù),若丟失損壞,均由乙方照價賠償。

(二)乙方責任和權利。

1、遵守國家政策和法律法規(guī);遵守業(yè)主和甲方的相關規(guī)章制度,做好安全、文明施工、環(huán)境和職業(yè)健康安全、_____等工作。

2、嚴格按照設計圖紙、施工驗收規(guī)范、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工,確保工程質量達到約定的標準,對本合同勞務承包范圍內的工程質量向甲方負責;根據(jù)業(yè)主或甲方的計劃要求(包括調整后的計劃),合理組織,科學安排作業(yè)計劃,投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔由于自身責任造成的質量返修、工期拖延損失及各種罰款。

3、乙方的技術工人必須按國家規(guī)定持上崗,技工必須有職業(yè)技能操作證,特殊工種必須有特種作業(yè)操作證,否則由此給甲方造成損失的應由乙方進行賠償。

4、服從甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查、管理;接受甲方和業(yè)主有關人員對質量、進度、技術、安全生產、文明施工、環(huán)境保護等方面的管理:接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。

5、做好施工場地周圍建筑物、構筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發(fā)生損壞,應自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款。

6、按甲方統(tǒng)一規(guī)劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉材料及其他設施。

7、按國家政策規(guī)定與每個務工人員簽訂《勞動合同》、交納社會_____并按合同所約定的條款支付務工人員工資及相關待遇,出現(xiàn)勞務糾紛、工傷及勞動安全事故等均由乙方自行承擔責任,甲方不承擔任何責任。

8、為其施工人配備必要的_____和安全防護用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品)。

9、在甲方未能按時拔付工程款的情況下,乙方不得因此而影響正常施工,不得聚眾鬧事,做到對甲方的諒解。

10、乙方因違章操作,違章指揮造成質量事故,必須返工,其返工造成的人工、材料、機械等損失費,由乙方無條件賠償。

1、本協(xié)議一經簽約,雙方須共同遵守,不得違約。任何一方無充分條件違約或毀約,支付守約方合同總價5%的違約金。

2、乙方應未按本合同約定按時完工的,每逾期一日按工程款總額的1%向甲方支付違約金。

3、乙方應嚴格按照合同約定的安全質量標準施工,如因質量未能達到驗收標準的,乙方按承包的總面積_________每平米5元向甲方承擔違約責任。如因質量不合格造成返工的,材料費、人工費均由乙方負責,由此給甲方造成損失的,乙方還應承擔賠償責任。

4、乙方對施工預料應采取措施及時清底回收利用,不得浪費,否則乙方應按以上材料款的30%向甲方承擔違約責任。

5、由于甲方原因導致乙方無法再進行施工,乙方有權要求甲方賠償損失,結算清所完成的工程費用,并退還保證金,要求退場終止合同。

6、、因甲方材料不到位、資金不到位等原因給承包方造成經濟損失的,由甲方承擔相應的賠償責任。

甲、乙雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議,可自行協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可向該工程所在地_________法院提起訴訟。

本合同自雙方代表人簽字、蓋章后生效,至全部工程作業(yè)內容竣工驗收、工程價款結清后即失效。

甲方(簽字/蓋章):_________。

代表人:_________。

身份證號:_________。

聯(lián)系方式:_________。

簽訂時間:年_________月_________日。

乙方:(簽字/蓋章):_________。

代表人:_________。

身份證號:_________。

聯(lián)系方式:_________。

簽訂時間:年_________月_________日。

自然人裝修合同承攬合同篇二

甲方(定作人):身份證號碼:

住址:乙方(承攬人): 身份證號碼: 住址:

甲方擬裝修房屋一套,位置在 室,由乙方負責承攬部分裝修工程,為明確雙方權利義務關系,經平等協(xié)商,雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。

1、具體裝修工程為乙方承攬 的房屋 工程(含 面積的防水)。 工程面積為 平方米。防水面積為 平方米。

2、裝修承攬方式為乙方負責包工包料。

3、乙方應加強對其施工人員的安全教育,嚴格管理,遵守安全操作,安全施工,為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任,與甲方無關。

4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗,負責施工建設并交付建設成果。當事人明確,雙方不存在雇傭關系。

5、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,與甲方無關。

6、乙方履行承攬合同過程中,對甲方造成的一切損失,按照市場價格對甲方進行賠償。

1、工期從20xx年 月 日開始建設,到20xx年 月 日止,工期為 天。在約定的工期內,施工時間、施工進程由乙方自定。

2、乙方應當本著保質保量的原則,加強質量管理。

3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責等影響房屋質量行為時,甲方有權要求乙方整改或解除本承攬合同。

4、房屋建成自交工后壹年內,甲方發(fā)現(xiàn)質量問題的,乙方必須及時進行免費維修。

1、工程款結算方式:以 面積計算,每平方米人民幣元。平挑面積的防水工程,總價為 元。

2、工程款付款時間:第一次付款在施工開始后工程過半支付 元,第二次付款在房屋竣工并經甲方驗收后15 天內給付。

1、由于工程質量達不到要求的,乙方要進行修理、重作。

2、由于工程質量達不到要求的,甲方有權解除本承攬合同,并拒絕支付工程款;造成損失的,由乙方向甲方賠償。

3、超過雙方約定工期的,每超過一日扣工程款 元。

1、發(fā)生合同爭議時,雙方應友好協(xié)商。

2、如協(xié)商不成,雙方可將爭議提交 區(qū)人民法院進行裁決。

1、本合同一式兩份,甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份。

2、本合同自簽訂之日起生效。

3、以上合同,雙方必須共同遵守。如經雙方協(xié)商同意簽訂補充合同,補充合同與本合同具有同等法律效力。

甲方簽字(手印): 乙方簽字(手?。?年月 日 年月 日

自然人裝修合同承攬合同篇三

依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合居室裝飾裝修工程施工的要求,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就甲方的室內裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下條款:

一、工程施工地點及房屋情況。

1.施工地點:武威市涼州區(qū)_________小區(qū)___________________________。

2.住房結構:鋼筋混凝土結構;房型:二室二廳一廚一衛(wèi),建筑面積:90.2㎡。

二、雙方權利義務。

1.乙方應加強對其施工人員的安全教育,在施工過程中應采取必要的安全防護和消防措施,嚴格管理,遵守安全操作,安全施工,為施工人員全程配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等損害其他人的財產、生命健康、安全等事故發(fā)生。由于乙方人員的故意或過失引起的上述情況發(fā)生等事故由乙方負責全部責任,與甲方無關。

2.乙方為包工不包料的`承攬方式,甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進度,乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。

3.乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗,負責施工建設并交付建設成果。當事人明確,雙方不存在雇傭關系。

4.施工機械以及模板、工具等所有勞動工具由乙方自帶,費用由乙方自理。

5.乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,與甲方無關。

6.為施工方便,甲方給乙方提供房屋的鑰匙一把,乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉借,并在結算加工承攬費時交還甲方,同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任,防止被盜丟失,否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。

三、質量和工期要求。

1.工期從____年___月___日開始建設,到____年___月___日止。在約定的工期內,施工時間、施工進程由乙方自定。

2.裝飾施工內容:水電路工程、泥水工程,木工工程、刮瓷工程、漆工工程及需要的其他工程。

3.乙方應當本著保質保量的原則,加強質量管理,保證工程質量。

4.甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責等影響房屋質量等行為時,有權要求乙方停工或整改。

5.房屋裝修竣工后,甲方發(fā)現(xiàn)存在質量問題的,乙方必須及時進行免費維修。

四、違約責任。

由于工程質量達不到要求的,乙方要進行修理、重作;造成損失的,由乙方賠償。因乙方原因導致合同無法履行的,乙方應承擔因其違約給甲方造成的一切損失。

五、爭議解決辦法。

1.發(fā)生合同爭議時,雙方應友好協(xié)商。

2.如協(xié)商不成,雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。

六、附則。

1.本合同一式兩份,甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份,雙方簽字后生效。

2.以上合同,雙方必須共同遵守。如經雙方協(xié)商同意簽訂補充合同,補充合同與本合同具有同等法律效力。

甲方簽字:__________________。

乙方簽字:__________________。

________年______月______日。

自然人裝修合同承攬合同篇四

甲方的房屋需要裝修裝潢,乙方以自己的設備、技術、勞力為甲方完成裝修裝潢,經協(xié)商達成下列協(xié)議:

一、由甲方提供圖紙,乙方按圖紙進行施工,甲方按照國家規(guī)定的的家庭裝飾標準進行驗收,合格后支付加工承攬費(也可以由甲方委托乙方設計施工圖紙,乙方負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后,乙方關于工程的相關事宜均應與甲方聯(lián)系,以確保工程質量和工期)。

二、裝飾施工地點:

1、住房結構:磚混結構,房型:三室一廳一廚一衛(wèi),建筑面積:________m2,室內面積84m2。

2、裝飾施工內容:水電路工程、泥水工程,木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。

3、工期:自________年________月________日開工,至________年________月________日竣工,工期________天。

四、乙方為包工包料的承攬方式,但乙方必須按照甲方指定的材料品質、價格、品牌、售貨單位購買材料。甲方可以預支部分加工承攬費用于乙方購買材料。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的’損失均由乙方負責。

五、乙方按照圖紙分階段、分步驟進行施工,每一個施工單元一張施工圖,甲方支付給乙方的加工承攬費按每單元的市場價格分別議定和支付。

六、乙方在進場前應提供本人及施工人員身份證復印件(須與原件對照),通訊號碼等,便于甲方提供給物業(yè)單位管理單位留底備查。

七、為施工方便,甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方,乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉借,并在結算加工承攬費時交還甲方,同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任,直至交付使用后為止,否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。

八、本合同一式三份,經雙方簽字蓋章生效。乙方執(zhí)一份,遵照執(zhí)行。

簽約日期:______________簽約日期:______________

自然人裝修合同承攬合同篇五

一、工程地點及概況:大竹縣竹陽鎮(zhèn)東湖灣f1幢27樓5號,房屋面積為110平方米。

二、工程項目:_________________。

1、三個房間(三間臥室、一客廳,一個飯廳)打地角線,包暖氣及管線(客廳要對稱),客廳和飯廳吊頂,其他房頂四周打石膏線,客廳安裝防護欄和廚房安裝雨棚及防護欄;客廳貼磁磚、臥室鋪強化木地板;清除所有房間原有涂料,客廳、臥室打膩子,刷墻面漆兩次。

2、衛(wèi)生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂,屋頂?shù)跫砂?廚房地面鋪磁磚,打一灶臺。

4、房間電源線路根據(jù)甲方要求適當調整,客廳做酒柜和鞋柜及一個隔斷。

5、未盡細節(jié)的之處,由甲方提出方案,商量確定。

二、承包方式:乙方負責施工,甲方負責提供材料,所提供的材料必須符合標準。

三、質量標準:施工質量要符合安全要求,裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準,雙方認可。

四、施工期限:20__年___月___日到20__年___月___日,如不能按期完成,乙方將每天承擔違約金。

五、工程造價:所有裝修材料費用由甲方承擔,工人工資都由乙方承擔。

六、付款方式:房屋裝修費總價為___元,大寫___元,甲方先預付裝修費用___元,大寫___元,剩余部分由甲方竣工后,經檢驗符合上面要求后一次付清。

七、安全責任。

乙方在施工過程中,應當盡到安全保障義務;乙方在施工過程中,乙方和乙方雇傭的工人發(fā)生安全事故,與甲方無關,由乙方自己承擔責任。

八、其他問題。

裝修項目的`具體要求,由甲方提出,乙方實施。本協(xié)議未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。

九、本協(xié)議一式兩份,甲、乙方各執(zhí)一份,每份具有同等的法律效力。

十、本協(xié)議自甲乙雙方簽字之日起生效。

自然人裝修合同承攬合同篇六

甲方:__________(以下簡稱甲方)。

乙方:__________(以下簡稱乙方)。

甲、乙雙方經協(xié)商一致,本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則,遵照《合同法》及有關法律、法規(guī)之規(guī)定,就裝修承攬合同達成以下約定,供雙方共同遵守:

1、甲方將(地點)涂料、油漆房屋裝修工作,交由乙方完成,乙方將根據(jù)自己專有的技術完成本合同約定內容。

2、分項工程單價:

3、仿瓷:元每平方米(含材料及人工)。

4、乳膠漆:元每平方米(含基層膩子及人工)。

5、墻紙粘貼:元每平方米。

6、清水漆:元每平方米(噴漆,門及其他道具的線條不另計費)。

7、以上單價均按實際著漆面積計算,造型頂按水平投影面積按實計算,不按展開面積計算,不按板材計算。

8、工程量:按工程驗收的實際工程量計算。

9、施工工期:合同簽訂之日起計算工期,總工期為____天。

1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的__%作為工程前期借支款。

2、工程竣工交驗合格,甲方向乙方支付合同總價款的__%,剩余__%__為工程質保金,質保期為__個月。

1、辦理好工程開工的手續(xù),提供工程地質資料和工程施工圖。

2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質量;

4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下,按合同規(guī)定付款給乙方,不得無故拖欠;

6、甲方項目部根據(jù)工程總進度的要求進行施工安排,乙方應當服從甲方安排及管理。

3、乙方要保證材料利用率,不得浪費、破壞,不得更換甲方提供的原材料;

4、乙方應遵守甲方有關施工安全等相關規(guī)定,做到文明施工、安全施工。

1、嚴格按照甲方要求施工。

2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。

3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。

4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。

5、木制道具清水漆必須噴。

8、甲方在使用過程中,如出現(xiàn)工程質量問題,乙方應在接到甲方通知后____日內組織人員維修,超過____日乙方未進行維修的,甲方可另請他人,費用由乙方承擔。

3、施工進程中,甲方有權監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的安全制度和安全規(guī)定,對于違反項目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患,甲方有權要求乙方整改并限期完工,乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。

2、乙方應在約定的時間完成工作成果,除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外,乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤,則工期順延,由此造成的誤工費由甲方承擔,以簽證單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤,給甲方造成損失的,應承擔相應的賠償金,同時每延誤一天,乙方應按合同總價款的____%向甲方支付違約金,延誤超過____天時,甲方有權解除本合同,并不再支付合同尾款。

1、合同履行完畢后,本合同自動解除;

2、合同履行過程中,經雙方協(xié)商一致,可提前解除本合同;

3、合同履行過程中,如發(fā)生不可抗力因素,導致本合同無法繼續(xù)履行,任何乙方均可要求解除本合同,無需承擔違約責任。

雙方應協(xié)商調解,協(xié)商不成的,應向甲方所在地人民法院提起訴訟。

本合同一式____份,甲乙雙方各執(zhí)____份,自雙方簽字蓋章之日起生效,合同附件作為本合同的組成部分,具有同等法律效力。

甲方(簽章):__________乙方(手?。篲_________。

地址:________________地址:________________。

法定代表人:_________身份證號:_________。

自然人裝修合同承攬合同篇七

今天,讓我們來寫一下裝修合同?,F(xiàn)在,提供精裝修產品的都是比較有實力的發(fā)展商。無論在施工管理上,還是日后的保修義務上都需要較強的專業(yè)性和責任感。下面是小編為大家收集有關于裝修合同承攬合同,希望你喜歡。

委托方(甲方)。

姓名:_____________________。

身份證號碼:_______________。

住所地址:_________________。

郵政編碼:_________________。

聯(lián)系電話:_________________。

被委托方(乙方)。

企業(yè)名稱:_________________。

法定代表人:_______________。

企業(yè)所在地址:_____________。

證書編號:_________________。

郵政編碼:_________________。

聯(lián)系電話:_________________。

根據(jù)國家及當?shù)卣嘘P規(guī)定,經雙方協(xié)商,簽訂本合同,以共同遵守,

第一條工程概況。

1、工程地址_________。

2、居室規(guī)格______室_____廳。

3、施工面積______室____平方米,______廳_____平方米,廚房_____平方米,衛(wèi)生間____平方米。

4、施工內容(附施工單或施工圖)。

5、委托方式________。

6、開工日期_____年_____月____日。

7、竣工日期_____年_____月____日。

第二條質量要求。

1、使用材料品種、規(guī)格、名稱(附清單)。

2、工藝標準雙方同意參照中國輕工總會制定的《家庭裝飾工程質量規(guī)范》。

3、施工質量檢查監(jiān)督部門_________。

4、施工過程中如有特殊質量要求,雙方應達成一致意見,簽訂補充合同。

5、質量保修期自工程驗收后起為____年,保修費用由現(xiàn)任方負擔。

第三條價款支付。

1、包工包料者合同簽約后預付_____%價款,余款竣工驗收后一周內付清,如拖延付款,每拖延一日罰所欠款項的_____%。

2、包清工者付款方式為______。

3、在施工過程如有項目增減,雙方應簽補充條款增減價款。

第四條違約責任。

1、乙方如不能如約保證質量,應返工,費用自負。

2、因乙方原因不能按期完工,每拖延一日應由乙方支付損失費_____元。

3、因甲方原因不能按期完工,每拖延一日應由甲方支付誤工費_____元。

4、在施工過程中,甲方未經與乙方代表協(xié)商私自更改施工內容,所引起的質量問題,責任自負。

5、合同生效后,履行期屆滿前,擅自解除合同的一方,應按合同價款的_____%支付違約金;因擅自解除合同,已給對方造成的損失超過違約金的,還應進行賠償,補償違約金不足的部分。

6、由于一方要求解除合同,造成對方經濟損失的,按實際造成的損失賠償。

第五條爭議處理。

合同履行中發(fā)生的爭議,雙方可以通過協(xié)商解決。協(xié)商不成時,采用下列方式解決:

1、向當?shù)厥覂妊b飾行業(yè)主管部門申請調解解決。

2、通過仲裁解決。

3、通過訴訟解決。

第六條合同變更。

1、雙方已達成協(xié)議,如有一方要求變更內容,需征得另一方同意并履行簽約手續(xù)。

2、合同自簽訂之日起生效;保修期內有關保修條款生效,其余條款終止;保修期滿后全部條款終止。

第七條補充條款。

______________________________。

第八條合同文本。

本合同正本______份,甲乙方各執(zhí)_____份,副本視需要送有關部門。

甲方(蓋章):____________乙方(蓋章):___________。

法定代表人(簽字):____法定代表人(簽字):______。

簽訂地點:_________簽訂地點:_________。

甲乙雙方經友好協(xié)商,甲方決定委托乙方進行_________裝修,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。

一、工程概況。

2.住房結構:_______________。

3.裝飾施工內容:詳見附件一《裝飾施工內容表》。

4.承包方式包工包料。

5.工期:自________年______月______日開工,至________年______月______日竣工,________工期________天。

二、工程價款及結算的約定。

1.工程總價款:_________元,大寫(人民幣):________________詳見本合同裝修工程報價單。

2.工程款付款方式按下列方式支付:

(1)第一次,對預算設計認可簽訂合同之日施工方進場支付_____元訂金,第二次付款時扣除。

(2)第二次施工過程中工期進度過半支付工程總造價_____%合計_________元。

(3)第三次竣工驗收當天支付工程總造價_____%合計_________元。

(4)第四次竣工后_____個月工程無質量問題,剩于_____%甲方支付乙方合計_________元。

(5)工程保修期_____年。工程款全部結清后,甲、乙雙方簽訂《工程保修單》,保修期從竣工驗收簽章之日起算。

三、關于材料供應的約定。

1.甲方提供的材料:詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現(xiàn)場,乙方應辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現(xiàn)場后,經乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。

2.乙方對甲方采購的裝飾材料、設備,均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

3.乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

四、關于工程質量及驗收的約定。

1.本工程執(zhí)行__________住宅建筑裝飾工程技術規(guī)程》、__________《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2.本工程由________方設計施工方案。

3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費由甲方承擔,工期順延。由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

4.在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,雙方同意后,方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期,甲、乙雙方商定。

5.工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),甲方不能按預約規(guī)定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。事后,若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。

6.工程竣工:乙方應提前_____天通知甲方驗收,甲方應自接到通知_____日內組織驗收。如甲方在規(guī)定時間內不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。

五、有關安全生產和防火的約定。

甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責任,甲方負責和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償。

六、其它事項。

1.甲方應在開工前,向乙方提供經物業(yè)管理部門認可的施工圖紙,并向乙方進行現(xiàn)場交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關系等的協(xié)調工作。

2.乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底。按要求組織施工,保質保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準,不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。

七、違約責任。

1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,支付_______元違約金。

2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金。

八、糾紛處理方式。

雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議,應通過友好協(xié)商解決,如協(xié)商無效的,可以提交當?shù)厝嗣穹ㄔ涸V訟。

九、合同的變更和解除。

合同經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。

十、本合同一式_____份,甲、乙雙方各執(zhí)_____份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

________有限公司(以下簡稱甲方)為統(tǒng)一和提高___________________________(以下簡稱乙方)的店面和產品形象。為乙方營造更好的銷售環(huán)境,經雙方協(xié)商,本著自愿、平等、互惠、互利的原則,達成如下協(xié)議:

1.自協(xié)議簽定之日,甲方負責為乙方提供店面整體設計及裝修。裝修內容包括:

門頭廣告牌的設計、制作、安裝;。

產品形象墻的設計、制作、安裝;。

產品展示架的設計、制作、安裝;。

店內主體色調的.制定、粉刷;。

店內棚頂?shù)跗斓脑O計、制作、安裝;。

甲方免費為乙方提供樣板一套、安裝工作服四套及各種證書和產品說明。

2.自協(xié)議簽訂之日起,乙方需向甲方交納裝修保證金人民幣_____________元整。

3.乙方在協(xié)議簽訂之日起一年內不得兼營其它品牌或與甲方有沖突的產品,否則將扣除乙方的裝修保證金。

4.甲、乙雙方合作滿一年后,乙方能很好的維護甲方的產品形象,并無違約情況,甲方將如數(shù)返還乙方的裝修保證金(返款方式以地板兌現(xiàn))。

5.本協(xié)議一式3份,甲方2份,乙方1份。

6.本協(xié)議修改由雙方協(xié)商解決。

7.本協(xié)議自雙方蓋章之日起生效至_______年_______月_______日終止。

辦公地址:______________辦公地址:______________。

開戶銀行:______________開戶銀行:______________。

代表人(簽字):________代表人(簽字):________。

甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商,甲方決定委托乙方進行居室裝修。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。

第一條工程概況。

1.工程地址:_________________________。

2.居室規(guī)格:房型______層(式)____室____廳____廚____衛(wèi)。

(1)____室,計____________平方米;。

(2)____廳,計____________平方米;。

(3)____廚房,計__________平方米;。

(4)衛(wèi)生間,計___________平方米;。

(5)陽臺,計_____________平方米;。

(6)過道,計_____________平方米;。

3.施工內容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容清單》和施工圖。

4.委托方式:包工包料大包干工程。

5.開工日期:_____________年_____月__日,竣工日期_____________年_____月__日,工程總天數(shù):_____________天。

第二條工程價款。

工程價款(金額大寫)__________________________,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。

第三條質量要求。

1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經雙方認可。

2.工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規(guī)定執(zhí)行。

3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。

4.凡由甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

5.甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。

第四條材料供應。

1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

2.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。

3.甲方負責采購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現(xiàn)場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的_____________%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。

第五條付款方式。

1.合同一經簽訂,甲方即應付_____________%工程材料款和施工工費的_____________%;當工期進度過半(_______年______月______日),甲方即第二次付施工工費的______%。剩余______%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注:施工工費包括人工費)。

甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。

第六條工程工期。

1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的______%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲______日,以裝潢工程價款中人工費的______%作為誤工費支付給乙方。

2.由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

3.在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協(xié)調、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。

第七條其他事項。

1.甲方責任。

1)必須提供經物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現(xiàn)場交底。

2)二次裝飾工程,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等,須采取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔費用。

2.乙方責任。

1)指派一名工作人員為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。

2)負責施工現(xiàn)場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負責修復或賠償。

第八條違約責任。

合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的______%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。

第九條爭議解決。

本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協(xié)商解決。當事人不愿通過協(xié)商解決,或協(xié)商解決不成時,可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。

第十條合同的變更和終止。

1.合同經雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。

2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。

第十一條合同生效。

1.本合同雙方蓋章,簽字后生效。

2本合同一式______份,甲乙雙方各執(zhí)______份。

甲方:__________________。

乙方:__________________。

______層______號商鋪經營者甲方就乙方對______商鋪進行裝修改造活動,根據(jù)《______市商場市場消防安全管理規(guī)定》、《______商廈經營管理制度》及其它各項規(guī)定,經甲乙雙方協(xié)商一致,訂立本合同。

第一條:裝修場地。

位于______區(qū)______街______號樓______商廈內______層______號商鋪。

第二條:裝修期限。

裝修期限自______年______月______日起至______年______月______日止。

第三條:裝修押金。

乙方進入場地裝修前,需向商廈管理處繳納裝修抵押金______元,裝修完成后,經商廈管理處確認無損壞、破壞商鋪環(huán)境、設施設備等條件后,一個月后無息退還裝修抵押金予乙方。

第四條:裝修條例。

1、甲方有權對乙方提出的商鋪裝修改造方案進行審核,乙方必須在得到甲方的書面批復后方可進行裝修改造。

2、乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、范圍以及內容等詳盡信息。

3、裝修期間所產生的水、電、垃圾清運等各項費用由乙方自行承擔。

4、乙方在裝修改造過程中對商廈及他人的設施、設備等造成損毀的由乙方負全責并承擔所有維修費用。

5、乙方所有裝修改造工程必須在甲方規(guī)定期間內完成,否則每逾期一日應交納違約金(日租的兩倍)______元,租期不順延。

6、乙方需要改造商鋪(包括在場地內設置固定裝置),應經甲方事先書面同意。未經書面同意改造的,乙方應負責恢復原狀,并賠償因此給商廈所造成的損失。

7、乙方如需對商鋪的電力系統(tǒng)進行改造,或增加照明設施等,須報經商廈管理處審核,并經書面回復后嚴格按照《______市地區(qū)電氣安全工作規(guī)程》、《______地區(qū)電氣安裝標準》進行施工。如擅自施工將對乙方處以______元罰款,乙方擅自更改的,要恢復原狀,并承擔由此造成的一切費用和損失。

8、乙方對商鋪的裝修改造均不應對建筑物的主體結構安全,消防、電路、空調和其它各種管線的使用安全及整體美觀造成不良影響,并不得影響甲方或第三方的經營,否則,乙方應立即改正,并賠償因此給甲方和第三方造成的損失。

9、乙方裝修改造所產生的垃圾、廢料等必須及時清掃干凈,不得影響商廈內的整體環(huán)境美觀,否則,將處以______元的罰款。

10、乙方不得在商鋪內的墻壁、地面鉆孔,不得在墻壁上直接安裝飾物或金屬掛件,如有違反,將處以______元罰款。

11、乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規(guī)定的防火和環(huán)保要求。

第五條:其他。

合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效,本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方:__________________。

乙方:__________________。

______年______月______日。

自然人裝修合同承攬合同篇八

大家知道裝修合同怎么寫嗎?因為裝修工人的流動性非常大,一部分工人會利用這個鉆空子,無證就上崗。所以,裝修合同可以約定工種要求。下面是小編為大家收集有關于裝修合同承攬范本,希望你喜歡。

委托方(甲方):__________________________。

承接方(乙方):__________________________。

甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商,甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。

第一條:工程概況。

1.工程地址:________________________________;。

2.居室規(guī)格:________________________________;。

總計:施工面積____________平方米。

3.施工內容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。

4.工程開工日期:______年______月______日

5工程竣工日期:______年______月______日

工程總天數(shù):________天。

第二條:工程價款。

工程價款(金額大寫)___________________元,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。

第三條:質量要求。

1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經雙方認可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。

2.工程驗收標準,雙方同意參照浙江省地方標準《住宅裝飾裝修驗收標準》規(guī)定。

3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。

第四條:付款方式。

1.合同一經簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(年月日),甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注:施工工費包括人工費)。

甲方付清工程價款,乙方開具統(tǒng)一發(fā)票,向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡,

甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。

2.工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。

3.甲方未按本合同規(guī)定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。

第五條:違約責任。

合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。

第六條:合同的變更和終止。

1.合同經雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。

2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。

第七條:合同生效。

1.本合同由雙方蓋章,簽字后生效。

2.本合同一式份,甲乙雙方及見證部門各執(zhí)壹份。

委托方(甲方):__________________________。

承接方(乙方):__________________________。

甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商,甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。

第一條:工程概況。

1.工程地址:__________________________;。

2.居室規(guī)格:房型類型為磚混框架3層,總計施工面積____________平方米。

3.施工內容:內墻磚、地板磚、木地板鋪設,內墻白灰掛灰,門窗燈飾安裝,衛(wèi)生間潔具安裝,廚房、衣柜安裝。詳見施工圖。

4.委托方式:____________________________;。

5.工程開工日期:________________________;

6.工程竣工日期:________________________;

工程總天數(shù):___________________________。

第二條:工程價款。

工程價款(金額大寫)__________元,詳見本合同附件《家庭裝潢工程材料預算表》。

1、材料款____________元;。

2、工時費____________元;。

3、施工清運費____________元;。

4、搬卸費____________元。

第三條:質量要求。

1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經雙方認可。

2.工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規(guī)定執(zhí)行。

3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。

4.凡由甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

5.甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。

第四條:材料供應。

1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

2.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。

3.甲方負責采購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現(xiàn)場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的______%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。

第五條:付款方式。

1.合同一經簽訂,甲方即應付______%工程材料款和施工工費的______%;當工期進度過半(____________年_________月________日),甲方即第二次付施工工費的______%.剩余______%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。

2.工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。

3.甲方未按本合同規(guī)定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。

第六條:工程工期。

1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的______%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的______%作為誤工費支付給乙方____________元。

2.由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

3.在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協(xié)調、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。

4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。

5.施工中,甲方未經乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期,甲方自負責任。

第七條:工程驗收。

工程質量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續(xù)。

第八條:其他事項。

1.甲方責任。

必須提供經物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現(xiàn)場交底。

2.乙方責任。

負責施工現(xiàn)場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負責修復或賠償。

第九條:違約責任。

合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的______%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。

第十條:爭議解決。

本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協(xié)商解決。當事人不愿通過協(xié)商解決,或協(xié)商解決不成時,可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。

第十一條:合同的變更和終止。

合同經雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的______%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。

第十二條:合同生效。

1.本合同經雙方蓋章,簽字后生效。一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方(發(fā)包方):_________________________。

乙方(承包方):_________________________。

第一條工程概況。

1.1工程地點:_________________________________________________。

1.2住房結構:_________________________________,施工面積_________平方米。

1.3工程造價:家庭居室裝飾裝修工程的價格,根據(jù)市場競爭、優(yōu)質優(yōu)價的原則,約定如下:總價款:_________元,大寫(人民幣):_________________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。

1.4工程承包方式:雙方商定采取下列第_________種方式。

(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表)。

(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。

第二條施工圖紙。

雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:

3施工圖紙雙方簽字后生效。

第三條甲方權利義務。

1開工前提供施工期間的水源、電源,并說明使用注意事項;。

2參與對工程質量、施工進度的監(jiān)督及對材料進場、工程竣工的驗收;。

5因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等,如屬乙方的責任,由甲方找被乙方負責修復和賠償。

第四條乙方權利義務。

1施工中嚴格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》,保證工程質量,按期完成工程;。

3保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下管道的暢通;。

7乙方采用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。

8乙方施工應符合有關規(guī)范要求,不得偷工減料、粗制濫造;。

9乙方不得野蠻施工,危及建筑物自身的安全;。

第五條材料的提供。

4除合同注明外,五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等,均由甲方購買并按時運到現(xiàn)場。

第六條工期延誤。

2甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延;。

3因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。

第七條質量標準。

(1)乙方必須按照設計文件和國家現(xiàn)行的技術標準、規(guī)范進行施工。

(2)乙方所承包的工程,必須全部達到國家現(xiàn)行的工程質量驗收標準驗收。

(3)凡因乙方原因造成的施工質量不合格的工程,乙方應在甲方規(guī)定的時間內無償返工,達到工程質量驗收標準。返工后仍達不到的,由乙方承擔違約責任。由于甲方原因達不到工程質量標準的,由甲方承擔返工責任及經濟支出。

第八條工程驗收和保修。

1雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收:

(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;。

(2)油漆、面層涂料施工前驗收;。

2保修。

(1)工程竣工驗收合格并結清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(xù)(見附件九:工程結算單),并填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件十:工程保修單)。

(2)在正常使用條件下,住宅室內裝飾裝修工程的最低保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。

第九條工程款支付方式。

1竣工驗收后_________日內,甲方支付相當于總價款_________%的工程款。

甲方支付工程款,乙方的業(yè)務員或施工人員收取的,視為乙方收取。

2因變更施工內容導致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

3雙方款項往來,均應出具收據(jù)。施工結束,甲方全額付清應付款項后,乙方應當出具合法發(fā)票。

第十條違約責任。

11.1合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的,應及時通知另一方,經雙方協(xié)商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續(xù),違約方應向守約方支付工程造價_________%的違約金;若因此造成損失的,違約方應予以賠償。

11.4由于乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,所需修理費用由乙方承擔,工期不予順延。

11.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。

第十一條附則。

12.1本合同簽訂后工程不得轉包。

12.2甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,雙方簽字(蓋章)后生效,甲、乙雙方各持一份。

12.4合同履行完后自動終止。

12.5本合同實行當事人自愿鑒證,以保護合同當事人的合法權益。

12.6合同附件為本合同的組成部份,與本合同具有同等法律效力。

甲方(委托方):________________________。

乙方(施工方):________________________。

為規(guī)范裝飾裝修施工,保護雙方的合法權益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護-法》》以及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。

一、工程概況。

1.裝飾施工地點:_____________________________________________。

2.建筑__________結構,建筑面積___________平方米。

3.裝飾施工內容:詳見施工圖,工程預算書。

4.承包方式:(包工包料,包清工,部分承包)。

5.本工程由__________設計。

6.工期:工程期限_____________天,從____________年_________月________日開工至____________年_________月________日竣工。

如遇審批有關事項,按委托人到相關職能部門辦妥備案手續(xù)之日起計算。

二、工程價款及結算方式。

1.總價款:(大寫)________________元(其中:設計費____元,管理費(____%)元,稅金(____%)元。)經雙方認可變更施工內容的,變更部分的工程款按實另計。

2.合同簽訂后____天內開工前,甲方支付總價款的____%,計_______元。泥工進場前或____年____月____日前,甲方支付總價款的____%,計_______元;木工進場前或____年_____月_____日前,甲方支付總價款的____%,計_______元;油漆工進場前或_____年____月____日前,甲方支付總價款的____%,計_______元:其余款項為本工程尾款。第三次付款時,甲乙雙方應對已變更項目的工程和工程量進行核實和計算。并按合同比例進行支付和收款。尾款甲方應在本工程竣工驗收合格后一周內一次付清。

三、施工準備及雙方的義務。

(一)甲方工作。

1.甲方開工前,應向物業(yè)管理單位或產權單位登記備案:確需改變房屋結構和使用性質的,應當請具備相應資質的單位出具鑒定和加固方案,經房產管理部門核準后,領取住宅裝修許可單。

2.甲方應在開工前______天,向乙方進行現(xiàn)場交底。騰空房屋,消除影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電,并說明使用注意事項。

3.做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等行為的協(xié)調工作。

4.指派________為甲方代表,負責合同履行,對工程質量、進度進行監(jiān)理、驗收、變更、登記手續(xù)和其他事項。

(二)乙方工作。

1.對甲方進行施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底,擬定方案和進度計劃,交甲方審定。

2.指派為________乙方代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。

3.未經甲方同意和所在地房產管理部門批準,不得隨意改變房屋結構和使用性質。

4.與所在地物業(yè)管理單位《住宅室內裝飾裝修管理服務協(xié)議》。

5.嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。

四、材料的供應。

1.甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供的材料、設備清單》。

本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,必須符合國家標準,有質量環(huán)保檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規(guī)格、型號、生產廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。并應按時供應到現(xiàn)場,乙方應辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異或無法提供有關證明的,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,經書面認可,可繼續(xù)使用,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。

2.乙方提供的材料:詳見附件三《乙方提供的材料清單》。

乙方提供的材料,必須符合國家標準,有質量環(huán)保檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規(guī)格、型號、生產廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備,并應得到甲方認可,用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應按提供材料價款的雙倍補償經甲方。

乙方提供的材料、設備,如不符合質量環(huán)保要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。

五、安全生產。

甲方提供的施工圖紙或做說明及施工現(xiàn)場地應符合防火。防事故的要求,主要包括電氣、通訊線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞。滲漏水、停電、物品損壞等事故的發(fā)生。裝運修過程中形成的各種固體、可燃液體等廢物,應當按規(guī)定的位置、方式和時間堆放和清運。如上述情況發(fā)生,屬甲方責任的,甲方負責賠償:屬乙方負責修復和賠償。

乙方在施工期間應加強安全生產,文明施工。凡發(fā)生工傷及死亡事故均由乙方自行負責。

六、施工內容和工期變更。

在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》后(詳見附件四),方能進行該項目的施工,由此造成費用增減或工期改變的,由甲乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。

七、工程質量及竣工驗收辦法。

1.本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和《________________市住宅裝飾裝修工程施工質量行業(yè)規(guī)范》為質量評定驗收標準。

2.裝飾裝修工程竣工后,工程質量和環(huán)保要求應當符合國家有關標準。

3.由于甲方原因造成的工程質量問題,其返工費用由甲方承擔,工期順延。

4.由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

5.甲方對工程存在的問題應及時向乙方工程負責人反映投訴,以免造成更大返工或損失。

6.乙方應及時通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)(見附件五《工程質量驗收單》),甲方不能按預約規(guī)定時間日期參加驗收,由乙方組織人員驗收,甲方應予書面承認。

工期竣工后,乙方應及時通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知七日內進行驗收。

八、違約責任。

1.本合同簽訂生效后,甲方雙方應履行合同規(guī)定的各項條款(包括經雙方確認的合同附件、預算及圖紙等),不得擅自變更或解除,否則違約方將付給對方工程預算總造價的10%的違約金,并承擔因此造成的其他經濟損失。

2.甲方未辦任何手續(xù),要求乙方改變房屋結構和使用性質,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并承擔損失。

3.未經甲方同意,乙方擅自改變房屋結構和使用性質,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。

九、工程保修。

1.凡包工包料的“雙包”工程,從竣工驗收合格之日計算,保修期為二年。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。

2.由于乙方原因造成質量問題,乙方無條件地進行維修。

3.由于甲方使用不當造成損壞,或不能正常使用,不屬保修范圍。

4.本保修單須甲、乙雙方簽字蓋章后有效。

十、住宅室內裝飾裝修工程發(fā)生糾紛的,可以通過協(xié)商或者調解解決,不愿協(xié)商、調解或者協(xié)商、調解不成的,由法定質栓機構進行檢驗,費用由責任方承擔。

十一、本合同一式____份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商,甲方決定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設,訂立本協(xié)議,以共同恪守。

一、工程地點:________________________________________。

二、形式結構:________________________________________。

三、工程項目:

1、四個房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設________瓷磚,打地角線,要求平整;一個廚房,一個衛(wèi)生間墻面________鋪瓷到頂,留出吊頂空間,邊角打磨,地面鋪________瓷磚,要求平整;兩個陽臺地面鋪設________瓷磚,要求平整。

2、未盡細節(jié)的之處,由甲方提出方案,商量確定。

四、承包方式:甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),和施工期間的午餐供應,乙方負責施工。

五、質量標準:施工質量要符合安全要求,裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準,雙方認可。工程竣工驗收合格后,______個月內因乙方施工出現(xiàn)質量問題,乙方負責無償返工維修。

六、工程造價:材料由甲方提供,甲方支付乙方裝修人工費________元人民幣。

八、合同生效:本協(xié)議一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份,具有相同效應。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。

自然人裝修合同承攬合同篇九

甲方的房屋需要裝修裝潢,乙方以自己的設備、技術、勞力為甲方完成裝修裝潢,經協(xié)商達成下列協(xié)議:

一、由甲方提供圖紙,乙方按圖紙進行施工,甲方按照國家規(guī)定的的家庭裝飾標準進行驗收,合格后支付加工承攬費(也可以由甲方委托乙方設計施工圖紙,乙方負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后,乙方關于工程的相關事宜均應與甲方聯(lián)系,以確保工程質量和工期)。

二、裝飾施工地點:

1、住房結構:磚混結構,房型:三室一廳一廚一衛(wèi),建筑面積:________m2,室內面積84m2。

2、裝飾施工內容:水電路工程、泥水工程,木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。

3、工期:自________年________月________日開工,至________年________月________日竣工,工期________天。

四、乙方為包工包料的承攬方式,但乙方必須按照甲方指定的材料品質、價格、品牌、售貨單位購買材料。甲方可以預支部分加工承攬費用于乙方購買材料。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的’損失均由乙方負責。

五、乙方按照圖紙分階段、分步驟進行施工,每一個施工單元一張施工圖,甲方支付給乙方的加工承攬費按每單元的市場價格分別議定和支付。

六、乙方在進場前應提供本人及施工人員身份證復印件(須與原件對照),通訊號碼等,便于甲方提供給物業(yè)單位管理單位留底備查。

七、為施工方便,甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方,乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉借,并在結算加工承攬費時交還甲方,同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任,直至交付使用后為止,否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。

八、本合同一式三份,經雙方簽字蓋章生效。乙方執(zhí)一份,遵照執(zhí)行。

甲方:_________________乙方:_________________。

地址:_________________地址:_________________。

電話:_________________電話:_________________。

簽約代表:______________蓋章簽約代表:______________。

簽約日期:______________簽約日期:______________

自然人裝修合同承攬合同篇十

甲方:

乙方(承攬方):

甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》關于承攬合同的規(guī)定,在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上達成以下協(xié)議:

乙方承攬甲方 住房(具體工種)。

按照元計價,在乙方完工,甲方驗收合格后,甲方再支付價款。

乙方在簽訂本合同之日繳納3000元給甲方作為質保金,在甲乙雙方不再合作,并且加工承攬質量合格后,甲方退還給乙方。若質量不合格,質保金將用于修繕。

乙方應確保質量符合國家質量標準。

自合同簽訂之日起至 年 月日止。

(一)甲方的權利

1、若乙方有偷工減料、工作不負責任等影響裝修質量的行為,甲方可以解除合同,并且追究乙方違約責任。

2、房屋裝修竣工后,發(fā)生質量問題,甲方可以要求乙方進行維修。

(二)甲方的義務

1、甲方提供裝修房屋的鑰匙給乙方。

2、甲方應按照施工進度為乙方提供裝修材料。

(一)乙方的權利

1、在驗收合格后,要求甲方支付相應承攬加工費用。

2、要求甲方提供必需的裝修裝飾材料。

(二)乙方的義務

1、乙方應加強安全教育,在施工過程中對工作人員和相鄰居民采取必要安全措施,避免安全事故,因本合同為承攬合同,乙方應對所有安全事故承擔責任,甲方僅驗收承攬加工的成果,不對任何事故負安全責任。

2、乙方應文明施工,防止鄰居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等損壞他人生命、財產的事故發(fā)生,由于乙方的行為導致這些行為發(fā)生,由乙方承擔責任。

3、乙方需要使用裝修裝飾材料,應提前3天告知甲方。

4、乙方保證具有從事裝修的相關資質和經驗,乙方交付承攬成果給甲方,雙方為承攬關系,不存在雇傭關系。

5、乙方按時發(fā)放所屬員工的工資報酬,任何因工資產生爭議的糾紛與甲方無關。

6、乙方在進場時領取的房屋鑰匙,應在甲方驗收完承攬成果后,立即交還甲方。

7、乙方在保管房屋鑰匙期間,應隨時鎖好房門,對房屋內的裝修裝飾材料負有保管義務,若因乙方原因導致丟失或者損毀,乙方應如實賠償。

8、房屋驗收后,若在之內產生質量問題,乙方應無條件立即維修。

由于施工質量達不到要求,乙方進行維修,維修費用由乙方承擔,造成損失,由乙方賠償。因乙方施工過程中不負責導致甲方解除合同的,乙方應承擔違約責任,賠償損失。

因本合同產生爭議,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成向甲方所在地人民法院起訴。

此合同一式二份,雙方簽字蓋章生效。未盡事宜,可以簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議為本合同組成部分。

甲方:

乙方:

年月日年月日

自然人裝修合同承攬合同篇十一

在平等自愿的基礎上,甲方將自己的房子一幢承包給乙方裝修,經協(xié)商甲、乙雙方達成以下協(xié)議:

一、裝修施工地點:_______縣_______鎮(zhèn)中街村1號。

二、工程內容:

1、內粉:地磚、樓梯磚、墻漆、膩子粉、石灰。

4、外粉:前方墻貼磚,院壩貼瓷磚,其余三方跨水泥漿。

二、承包方式:包工不包料,水電由甲方提供。

三、乙方為單包工的.方式承攬裝修,承攬裝修單價為:每1個大平方82元(捌拾貳元整)。

四、乙方負責對甲方咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后,乙方關于工程的相關事宜應與甲方聯(lián)系,以確保工程質量和工期。

五、在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術,以及自行聘請技術工人,并由乙方對安全事故承擔全面責任,如果在施工中發(fā)生事故以及人員傷亡,甲方不承擔任何責任,也不墊付任何費用。乙方在施工中應采取必要的安全防護措施,如遇上述情況發(fā)生,造成的損失均由乙方負責。

六、本合同簽訂后工程不得轉包,否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經濟損失及人身損失均由乙方承擔賠償責任。

六、本合同一式二份,雙方各持一份,均具有同等法律效力。

甲方_______乙方:_______。

____年____月____日____年____月____日。

自然人裝修合同承攬合同篇十二

委托單位(甲方):

承攬單位(乙方):

為規(guī)范裝飾裝潢施工,保護甲乙雙方的合法權益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結合本項目的具體情況,雙方經友好協(xié)商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。

一、工程概況。

1.工程名稱:__________________________________。

2.工程地點:__________________________________。

3.承包范圍:參見合同附件之預算表。

4.工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:

(1)承包人包工、包料;。

(2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;。

(3)承包人包工、發(fā)包人包料。

5.施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:

(1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;。

(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙,設計費(大寫)____________。

元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內).6.施工圖紙經甲乙雙方確認后,提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。

施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。

7.甲方自愿將。

項目委托給乙方施工。工程總造價計==圓整,大寫金額:==圓整(附報價清單)。

二、施工時間。

工程期限日,時間自起至日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工,工程時間順延。

三、甲方工作。

1、開工前_______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施,為承包人進場做好準備工作。

2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進場施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。

3、提供符合施工要求的水源、電源,負責協(xié)調鄰里及管理機構之間的關系。

4、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、竣工驗收確認工作。

5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作,應當注意為施工提供各種便利條件。

6、按照約定的期限支付工程費,依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。

四、乙方工作。

1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

2.施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準,按期保質完成工程。

3.未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

4.保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的.完好,保證居室內上、下水管道的通暢。

5.對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的,應當及時并給予其必要的準備時間。

6.嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。

7.工程竣工前未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。

五、驗收和標準。

1.按照合同規(guī)定的質量要求,圖紙作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

六、工程款付款方式如下表:

付款時間付款百分比金額。

合同簽訂后開工前二至五天50%。

施工完成交付驗收后兩日內40%。

竣工驗收一個月后10%。

七、違約責任:

1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。

2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

3、甲方未辦理有關手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。

4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。

八、質保期。

乙方承諾裝修質保期六個月,質保期間出現(xiàn)裝修質量問題,乙方負責維修。

九、其他:

1、本合同一式==份,

2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效,需辦理鑒(公)證的,自辦理鑒(公)證之日起生效,工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。

3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時,經協(xié)商一致后,可簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。

4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。

自然人裝修合同承攬合同篇十三

甲方(定作人):

住址:

身份證號碼:

乙方(承攬人):

住址:

身份證號碼:

甲方擬裝修房屋一座,位置在富民縣大營鎮(zhèn)大營村330號,由乙方負責承攬全部裝修工程,為明確雙方權利義務關系,經平等協(xié)商,雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。

一、雙方權利義務。

1、乙方應加強對其施工人員的安全教育,嚴格管理,遵守安全甲作,安全施工,為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任,與甲方無關。

2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進度,乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。

3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內外粉墻,內外墻面積貼瓷磚,過道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設,連同搭建所需全部腳手架。

4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗,負責施工建設并交付建設成果。當事人明確,雙方不存在雇傭關系。

5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶,費用由乙方自理。

一、工程概況。

1、甲方將德惠超市馬邊店涂料、油漆房屋裝修工作,交由乙方完成,乙方將根據(jù)自己專有的技術完成本合同約定內容。

2、分項工程單價:1、仿瓷:5。00元每平方米(含材料及人工)。2、乳膠漆:9。00元每平方米(含基層膩子及人工)。3,墻紙粘貼:6。00元每平方米。4、清水漆:15。00元每平方米(噴漆,門及其他道具的線條不另計費)。5、以上單價均按實際著漆面積計算,造型頂按水平投影面積按實計算,不按展開面積計算,不按板材計算。

3、工程量:按工程驗收的實際工程量計算。

4、施工工期:合同簽訂之日起計算工期,總工期為18天。

二、付款方式:

1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的60%作為工程前期借支款。

2、工程竣工交驗合格,甲方向乙方支付合同總價款的95%,剩余5%為工程質保金,質保期為6個月。

三、甲方責任。

1、辦理好工程開工的手續(xù),提供工程地質資料和工程施工圖。

2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保甲質量;

4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下,按合同規(guī)定付款給乙方,不得無故拖欠;

6、甲方項目部根據(jù)工程總進度的要求進行施工安排,乙方應當服從甲方安排及管理。

三、乙方責任。

3、乙方要保甲材料利用率,不得浪費、破壞,不得更換甲方提供的原材料;

4、乙方應遵守甲方有關施工安全等相關規(guī)定,做到文明施工、安全施工。

四、質量要求。

1、嚴格按照甲方要求施工。

2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。

3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。

4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。

5、木制道具清水漆必須噴。

8、甲方在使用過程中,如出現(xiàn)工程質量問題,乙方應在接到甲方通知后3日內組織人員維修,超過3日乙方未進行維修的,甲方可另請他人,費用由乙方承擔。

五、安全施工與檢查。

3、施工進程中,甲方有權監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的安全制度和安全規(guī)定,對于違反項目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患,甲方有權要求乙方整改并限期完工,乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。

六、違約責任。

2、乙方應在約定的時間完成工作成果,除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外,乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤,則工期順延,由此造成的誤工費由甲方承擔,以簽甲單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤,給甲方造成損失的,應承擔相應的賠償金,同時每延誤一天,乙方應按合同總價款的5%向甲方支付違約金,延誤超過2天時,甲方有權解除本合同,并不再支付合同尾款。

七、合同解除。

1、合同履行完畢后,本合同自動解除;

2、合同履行過程中,經雙方協(xié)商一致,可提前解除本合同;

3、合同履行過程中,如發(fā)生不可抗力因素,導致本合同無法繼續(xù)履行,任何乙方均可要求解除本合同,無需承擔違約責任。

八、合同履行過程中如發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商調解,協(xié)商不成的,應向甲方所在地甲法院提起訴訟。

九、合同履行過程中,有未盡事宜,經雙方協(xié)商一致,可簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式2份,甲乙雙方各執(zhí)1份,自雙方簽字蓋章之日起生效,合同附件作為本合同的組成部分,具有同等法律效力。

甲方(簽章):

地址:

法定代表人:

乙方(手?。?/p>

地址:

身份證號:(復印件附后)。

本合同簽約代表人:

電話。

自然人裝修合同承攬合同篇十四

甲方:

乙方:

鑒于甲方系發(fā)包方,乙方系承攬方,____年____月____日甲自愿將位于_________________________承攬給乙方裝修,現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿,協(xié)商一致的原則,就房屋裝修有關方面,特此訂立如下協(xié)議:

工程地點及概況:

工程名稱:____________________________________。

工程建筑面積:________________________________。

工程戶型結構:________________________________。

工程項目:____________________________________。

工程價款及付款方式:

1.本工程總價為________元,大寫_________。

2.本合同簽訂后,甲方預付第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金,不含設計費),乙方才進場施工。

3.施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。

乙方負責施工,材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。

四、材料提供:

關于材料供應,甲乙雙方充分協(xié)商采用____方式供應材料。

a.本工程所需材料由甲方提供,甲方提供的材料必須符合質量標準,甲方提供的材料,乙方應當即時檢驗,如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料不符合質量標準,應當及時通知甲方,甲方應即時更換,如不更換所造成的損失由甲方自行承擔,如延誤工程進展,施工期限相應順延。

b.本工程材料由乙方提供,所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準,并接受甲方檢驗。

四、質量標準及驗收期限:

施工要符合安全要求,裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方,甲方應即時驗收,甲方應在3日內檢驗,如在該期限內,甲方未做任何表示,視為該房屋驗收合格。

五、施工期限:

工期為_______,從____年____月____日到____年____月____日,如因甲方的原因導致延誤工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展,其施工期限相應的順延。

六、違約責任。

1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工,除順延工期外,甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失,即每天應支付_____元,如甲方不按合同約定預付工程款,每拖延一天,按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。

2.由于乙方原因導致工程延期竣工,乙方應按每天支付____元的違約金給甲方。

3.工程未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責,并視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應付清全部工程款。

七、其他約定:

1.乙方根據(jù)甲方要求設計圖紙,圖紙一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設計的圖紙或者技術要求不合理的,應當及時通知甲方。因甲方怠于答復等原因造成乙方損失的,應當賠償損失。

2.甲方中途變更乙方工作的要求,如工程項目增加,甲方應支付乙方實際增加所產生的費用,如給乙方造成損失的,應當對乙方進行賠償。

3.乙方在施工期間,應當接受甲方必要的監(jiān)督檢驗。甲方不得因監(jiān)督檢驗妨礙乙方的正常工作,如妨礙延誤工程進展,其施工期限相應順延,造成乙方損失的,應賠償損失。

4.乙方房屋裝修完成后,應當即時向甲方交付,甲方應當即時驗收該房屋。

5.乙方施工需要甲方協(xié)助的,甲方有協(xié)助的義務。甲方不履行協(xié)助義務致使乙方施工不能完成的,乙方可以催告甲方在合理期限內履行協(xié)助義務,并相應順延履行期限;甲方逾期不履行的,乙方可以解除合同,給乙方造成損失的,甲方應當賠償。

八、本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本合同具有同等效力。

九、本協(xié)議一式兩份,甲、乙方各執(zhí)一份,每份都具有相同法律效力,自甲乙雙方簽字后生效。

甲方:

乙方:

____年____月____日。

自然人裝修合同承攬合同篇十五

鑒于甲方系發(fā)包方,乙方系承攬方,____年____月____日甲自愿將位于________承攬給乙方裝修,現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿,協(xié)商一致的原則,就房屋裝修有關方面,特此訂立如下協(xié)議:

工程名稱:____________________________________。

工程建筑面積:________________________________。

工程戶型結構:________________________________。

工程項目:____________________________________。

1、本工程總價為________元,大寫_________。

2、本合同簽訂后,甲方預付第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金,不含設計費),乙方才進場施工。

3、施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。

乙方負責施工,材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。

關于材料供應,甲乙雙方充分協(xié)商采用____方式供應材料。

a、本工程所需材料由甲方提供,甲方提供的材料必須符合質量標準,甲方提供的材料,乙方應當即時檢驗,如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料不符合質量標準,應當及時通知甲方,甲方應即時更換,如不更換所造成的損失由甲方自行承擔,如延誤工程進展,施工期限相應順延。

b、本工程材料由乙方提供,所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準,并接受甲方檢驗。

施工要符合安全要求,裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方,甲方應即時驗收,甲方應在3日內檢驗,如在該期限內,甲方未做任何表示,視為該房屋驗收合格。

工期為_______,從____年____月____日到____年____月____日,如因甲方的原因導致延誤工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展,其施工期限相應的順延。

1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,除順延工期外,甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失,即每天應支付_____元,如甲方不按合同約定預付工程款,每拖延一天,按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。

2、由于乙方原因導致工程延期竣工,乙方應按每天支付____元的違約金給甲方。

3、工程未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責,并視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應付清全部工程款。

1、乙方根據(jù)甲方要求設計圖紙,圖紙一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設計的圖紙或者技術要求不合理的,應當及時通知甲方。因甲方怠于答復等原因造成乙方損失的,應當賠償損失。

2、甲方中途變更乙方工作的要求,如工程項目增加,甲方應支付乙方實際增加所產生的費用,如給乙方造成損失的,應當對乙方進行賠償。

3、乙方在施工期間,應當接受甲方必要的監(jiān)督檢驗。甲方不得因監(jiān)督檢驗妨礙乙方的正常工作,如妨礙延誤工程進展,其施工期限相應順延,造成乙方損失的,應賠償損失。

4、乙方房屋裝修完成后,應當即時向甲方交付,甲方應當即時驗收該房屋。

5、乙方施工需要甲方協(xié)助的,甲方有協(xié)助的義務。甲方不履行協(xié)助義務致使乙方施工不能完成的.,乙方可以催告甲方在合理期限內履行協(xié)助義務,并相應順延履行期限;甲方逾期不履行的,乙方可以解除合同,給乙方造成損失的,甲方應當賠償。

1、本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本合同具有同等效力。

2、本協(xié)議一式兩份,甲、乙方各執(zhí)一份,每份都具有相同法律效力,自甲乙雙方簽字后生效。

甲方:________乙方:________。

法定代表人:________法定代表人:________。

地點:________地點:________。

電話:________電話:________。

簽訂日期:____年____月____日

甲方(定作人):身份證號碼:

住址:乙方(承攬人):身份證號碼:住址:

甲方擬裝修房屋一套,位置在室,由乙方負責承攬部分裝修工程,為明確雙方權利義務關系,經平等協(xié)商,雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。

1、具體裝修工程為乙方承攬的房屋工程(含面積的防水)。工程面積為平方米。防水面積為平方米。

2、裝修承攬方式為乙方負責包工包料。

3、乙方應加強對其施工人員的安全教育,嚴格管理,遵守安全操作,安全施工,為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任,與甲方無關。

4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗,負責施工建設并交付建設成果。當事人明確,雙方不存在雇傭關系。

5、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,與甲方無關。

6、乙方履行承攬合同過程中,對甲方造成的一切損失,按照市場價格對甲方進行賠償。

1、工期從20xx年月日開始建設,到20xx年月日止,工期為天。在約定的工期內,施工時間、施工進程由乙方自定。

2、乙方應當本著保質保量的原則,加強質量管理。

3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責等影響房屋質量行為時,甲方有權要求乙方整改或解除本承攬合同。

4、房屋建成自交工后壹年內,甲方發(fā)現(xiàn)質量問題的,乙方必須及時進行免費維修。

1、工程款結算方式:以面積計算,每平方米人民幣元。平挑面積的防水工程,總價為元。

2、工程款付款時間:第一次付款在施工開始后工程過半支付元,第二次付款在房屋竣工并經甲方驗收后15天內給付。

1、由于工程質量達不到要求的,乙方要進行修理、重作。

2、由于工程質量達不到要求的,甲方有權解除本承攬合同,并拒絕支付工程款;造成損失的,由乙方向甲方賠償。

3、超過雙方約定工期的,每超過一日扣工程款元。

1、發(fā)生合同爭議時,雙方應友好協(xié)商。

2、如協(xié)商不成,雙方可將爭議提交區(qū)人民法院進行裁決。

1、本合同一式兩份,甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份。

2、本合同自簽訂之日起生效。

3、以上合同,雙方必須共同遵守。如經雙方協(xié)商同意簽訂補充合同,補充合同與本合同具有同等法律效力。

甲方簽字(手印):乙方簽字(手?。耗暝氯漳暝氯铡?/p>

自然人裝修合同承攬合同篇十六

乙方(承攬方):

甲、乙雙方根據(jù)《民法典》關于承攬合同的規(guī)定,在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上達成以下協(xié)議:

一、?承攬方式:??????????,乙方承攬甲方?????????住房?????????????????(具體工種)。

二、?施工地點:????????????????????????。

三、?住房結構、戶型及面積:?????????????????????????。

四、?付款方式:按照???????????元計價,在乙方完工,甲方驗收合格后,甲方再支付價款。

五、?質保金:乙方在簽訂本合同之日繳納3000元給甲方作為質保金,在甲乙雙方不再合作,并且加工承攬質量合格后,甲方退還給乙方。若質量不合格,質保金將用于修繕。

六、?施工質量:乙方應確保質量符合國家質量標準。

七、?施工期限:自合同簽訂之日起至???年??月???日止。

八、?甲方的權利義務。

(一)甲方的權利。

1、若乙方有偷工減料、工作不負責任等影響裝修質量的行為,甲方可以解除合同,并且追究乙方違約責任。

2、房屋裝修竣工后,發(fā)生質量問題,甲方可以要求乙方進行維修。

(二)甲方的義務。

1、甲方提供裝修房屋的鑰匙給乙方。

2、甲方應按照施工進度為乙方提供裝修材料。

九、?乙方的權利義務。

(一)乙方的權利。

1、在驗收合格后,要求甲方支付相應承攬加工費用。

2、要求甲方提供必需的裝修裝飾材料。

(二)乙方的義務。

1、乙方應加強安全教育,在施工過程中對工作人員和相鄰居民采取必要安全措施,避免安全事故,因本合同為承攬合同,乙方應對所有安全事故承擔責任,甲方僅驗收承攬加工的成果,不對任何事故負安全責任。

2、乙方應文明施工,防止鄰居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等損壞他人生命、財產的事故發(fā)生,由于乙方的行為導致這些行為發(fā)生,由乙方承擔責任。

3、乙方需要使用裝修裝飾材料,應提前3天告知甲方。

4、乙方保證具有從事裝修的相關資質和經驗,乙方交付承攬成果給甲方,雙方為承攬關系,不存在雇傭關系。

5、乙方按時發(fā)放所屬員工的工資報酬,任何因工資產生爭議的糾紛與甲方無關。

6、乙方在進場時領取的房屋鑰匙,應在甲方驗收完承攬成果后,立即交還甲方。

7、乙方在保管房屋鑰匙期間,應隨時鎖好房門,對房屋內的裝修裝飾材料負有保管義務,若因乙方原因導致丟失或者損毀,乙方應如實賠償。

8、房屋驗收后,若在????????之內產生質量問題,乙方應無條件立即維修。

十、違約責任。

由于施工質量達不到要求,乙方進行維修,維修費用由乙方承擔,造成損失,由乙方賠償。因乙方施工過程中不負責導致甲方解除合同的,乙方應承擔違約責任,賠償損失。

十一、爭議解決條款。

因本合同產生爭議,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成向甲方所在地人民法院起訴。

十二、此合同一式二份,雙方簽字蓋章生效。未盡事宜,可以簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議為本合同組成部分。

甲方:????????????????乙方:

年????月???日???????????年??月??日。

自然人裝修合同承攬合同篇十七

甲方(業(yè)主):

單位:職務:_______。

身份證號:_____。

家庭住址:_______郵編:_______電話:_______。

甲方(與上述甲方系夫妻關系):

單位:職務:_______。

身份證號:_______。

家庭住址:______郵編:______電話:_____。

乙方(裝修公司):

單位:負責人:

身份證號:_______________。

單位住址:______郵編:______電話:_________。

根據(jù)《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,甲乙雙方就房屋裝修事宜達成如下協(xié)議:

第一條甲乙雙方經協(xié)商,甲方決定將自己所有的位于濮陽市路與路交叉處小區(qū)幢樓第單元樓號房屋將由乙方裝修。

第二條甲方所要裝修的房屋的使用面積共_____平方米,共_室廳衛(wèi)。(該商品房房屋平面圖見本合同附件一)。

第三條乙方所要裝修的房屋的工程量分為三期如下:

第一期:

本期工程在年月日之前完工。

乙方每逾期一天,支付甲方違約金100元整。

第二期:

本期工程在年月日之前完工。

乙方每逾期一天,支付甲方違約金100元整。

第三期:

本期工程在年月日之前完工。

乙方每逾期一天,支付甲方違約金100元整。

第四條甲乙雙方約定:裝修所需的一切材料由甲方及時提供,乙方負有協(xié)助甲方選取裝修所需材料的義務。

第五條房屋裝修工程總金額為共萬___千___百___拾___(人民幣)元整。(括弧外填漢字大寫,括弧內填阿拉伯數(shù)字,發(fā)生爭議以漢字大寫為準)。

甲方在本合同第一期工程完工之時支付乙方工程總金額的25%;在本合同第二期工程完工之時支付乙方工程總金額的25%;在本合同第三期工程完工之時支付乙方工程總金額的25%。

余款在有關室內裝飾質量監(jiān)督檢驗部門對裝飾工程進行驗收合格或者甲方居住滿一年之日付清。

甲方超過上述付款日期付款,第超過一天則支付乙方違約金100元整。

第六條乙方承諾在房屋裝修期間決不會在該房屋內發(fā)生裝修公司工人自殺、嫖妓等有違社會道德、違法事件、不會發(fā)生惡性傷人等違法案件、以及發(fā)生其他使社會一般人居住在該房產生精神緊張、驚恐等不利益的不法事件,否則乙方構成違約,須支付甲方違約金50000元整。

第七條鑒于甲乙雙方訂立本合同的目的,即友好地履行本合同。因此,甲乙雙方認可本合同所約定的違約責任系懲罰性違約金,只要甲乙雙方任何一方構成違約行為,不以給對方造成損失為必要,對方即可依本條追究違約方之違約責任。

第八條本合同之附件均為本合同不可分割之一部分。本合同及其附件內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

本合同任何一處修改須經甲乙雙方在修改處簽名捺手印認可,否則所作修改無效。

第九條本合同經甲、乙雙方簽字之日起生效。

第十條本合同連同附件共_2_頁,一式_3_份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,均具有同等效力。

甲方(簽章):乙方(簽章):

____年__月__日__年__月__日。

委托方(甲方):

承接方(乙方):

甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商,甲方決定委托乙方進行居室裝修。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。

第一條:工程概況。

1、工程地址:___。

2、居室規(guī)格:房型,總計施工面積平方米。

3、施工內容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。

4、委托方式:局部包工包料工程。

5.開工日期:20xx年_8月3日,竣工日期20xx年9月2日,工程總天數(shù):30天。

第二條:工程價款。

工程價款(金額大寫),詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。

第三條:質量要求。

1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經雙方認可。

2、工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規(guī)定執(zhí)行。

3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。

4、凡由甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

第四條:付款方式。

1、合同一經簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(20xx年8月14日),甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注:施工工費包括人工費)。

甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。

第五條:工程工期。

1、如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方。

2、由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

3、在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協(xié)調、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。

第六條:其他事項。

1、甲方責任。

1)必須提供經物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現(xiàn)場交底。

2、乙方責任。

1)指派一名工作人員為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。

2)負責施工現(xiàn)場的安全,嚴防火災、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負責修復或賠償。

第七條:違約責任。

合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。

第八條:爭議解決。

本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協(xié)商解決。當事人不愿通過協(xié)商解決,或協(xié)商解決不成時,可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。

第十條:合同的變更和終止。

1、合同經雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。

2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。

第十一條:合同生效。

1、本合同雙方蓋章,簽字后生效。

2本合同一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。

甲方(業(yè)主):乙方:

簽字:委托代理人簽字:

簽約日期:簽約日期:

自然人裝修合同承攬合同篇十八

身份證號碼:_______。

甲方擬裝修房屋一座,位置在富民縣大營鎮(zhèn)大營村330號,由乙方負責承攬全部裝修工程,為明確雙方權利義務關系,經平等協(xié)商,雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。

1、乙方應加強對其施工人員的安全教育,嚴格管理,遵守安全操作,安全施工,為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任,與甲方無關。

2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進度,乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。

3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內外粉墻,內外墻面積貼瓷磚,過道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設,連同搭建所需全部腳手架。

4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗,負責施工建設并交付建設成果。當事人明確,雙方不存在雇傭關系。

5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶,費用由乙方自理。

6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,與甲方無關。

1、工期從___________年___________月___________日開始建設,到___________年___________月___________日止,工期為___________天。在約定的工期內,施工時間、施工進程由乙方自定。

2、乙方應當本著保質保量的原則,加強質量管理。

3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時,有權要求乙方停工或整改。

4、房屋建成自交工后壹年內,甲方發(fā)現(xiàn)質量問題的.,乙方必須及時進行免費維修。

1、工程款結算方式:以建房面積計算,每平方米人民幣___________元。

2、付款時間:第一次付款在施工開始后工程過半支付第二次付款在房屋竣工并經甲方驗收后___________天內給付。

3、乙方質量保證金為全部工程款的___________%??⒐ひ荒旰笾Ц督o乙方。

1、由于工程質量達不到要求的,乙方要進行修理、重作;造成損失的,由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的,乙方應承擔違約金___________元,并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權解除本合同,乙方應承擔違約金元。

3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工程價款,應當承擔違約金。

1、發(fā)生合同爭議時,雙方應友好協(xié)商。

2、如協(xié)商不成,雙方可將爭議提交富民縣人民法院進行裁決。

1、本合同一式兩份,甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份。

2、本合同自簽訂之日起生效。

3、以上合同,雙方必須共同遵守。如經雙方協(xié)商同意簽訂補充合同,補充合同與本合同具有同等法律效力。

甲方簽字:_______乙方簽字:_______。

自然人裝修合同承攬合同篇十九

委托方(甲方):

承接方(乙方):

甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商,甲方決定委托乙方房屋進行窗戶更換,訂立本協(xié)議,以共同恪守。

一、工程地點:

二、形式結構:普通裝修。

三、工程項目:

1、見預算書。

2、未盡細節(jié)的之處,由甲方提出方案,商量確定。

四、承包方式:乙方包工包料。

五、質量標準:施工質量要符合安全要求,裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準,雙方認可。工程竣工驗收合格后,3個月內因乙方施工出現(xiàn)質量問題,乙方負責無償返工維修。

六、工程造價:以雙方確定的預算書價格為準,驗收后,雙方可以在預算書的價格基礎上協(xié)商最終工程款,協(xié)商不成以預算書為準。

八、本協(xié)議一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份,具有相同效應。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。注:以上工程金額稅收由甲方負責,乙方協(xié)助辦理。

甲方:乙方:

簽字(蓋章):簽字(蓋章):

聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:

年月日年月日。

【本文地址:http://www.aiweibaby.com/zuowen/17239661.html】

全文閱讀已結束,如果需要下載本文請點擊

下載此文檔