委托代加工合同 委托加工合同(通用14篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-12-10 03:45:07
委托代加工合同 委托加工合同(通用14篇)
時間:2023-12-10 03:45:07     小編:FS文字使者

合同內容應包括勞動雙方的基本信息、工作內容與職責、工作時間與休假、薪酬與福利、勞動保護與安全等方面的內容。怎樣寫合同才更能起到其作用呢?合同應該怎么制定呢?以下是我為大家搜集的合同范文,僅供參考,一起來看看吧

委托代加工合同篇一

合同編號:

簽訂地點:

簽訂日期:

委托方:(以下簡稱甲方)

受委托方:(以下簡稱乙方)

甲方委托乙方加工,根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

加工成品:

品名規(guī)格單位數(shù)量備注

加工成品質量要求:(加工訂作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))

原材料的提供辦法、規(guī)格、數(shù)量和質量:

1、用乙方原料完成工作的,乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響訂作物的質量時,甲方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。

2、用甲方原材料完成工作的,合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。甲方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3、原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

技術資料,圖紙?zhí)峁┺k法:

1、乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知甲方;甲方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。乙方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失,由甲方賠償。

2、乙方對于承攬的工作,如果甲方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)甲方許可不得留存技術資料和復制品。

3、甲方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。

價款或酬金:價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

驗收標準和方法:

1、按照合同規(guī)定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。

2、甲方應當按合同規(guī)定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的訂作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除甲方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由乙方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的訂作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

交(提)貨的時間和地點:

1、交(提)訂作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)訂作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

2、交(提)訂作物日期的計算:乙方自備運輸工具送交訂作物的,以甲方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運訂作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提訂作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發(fā)出提取訂作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)

包裝要求及費用負擔:

運輸辦法及費用負擔:

結算方式及期限:

其他:

1、根據(jù)國家有關規(guī)定,甲方可向乙方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。甲方不履行合同的,無權請求返還定金。乙方不履行合同的,應當雙倍返還定金。

2、根據(jù)國家有關規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,甲方可向乙方給付預付款。乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。

乙方的違約責任:

1、未按合同規(guī)定的質量交付訂作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。

2、交付訂作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。

3、未按合同規(guī)定包裝訂作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成訂作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。

4、逾期交付訂作物,應當向甲方償付違約金元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向甲方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)甲方同意,提前交付訂作物,甲方有權拒收。

5、不能交付訂作物或不能完成工作的,應當償付不能交付訂作物或不能完成工作部分價款總值的%(10%—30%幅度)或酬金總額的%(20%—60%幅度)違約金。

6、異地交付的訂作物不符合合同規(guī)定,暫由甲方代保管時,應當償付甲方實際支付的保管,保養(yǎng)費。

7、實行代運或送貨的訂作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付訂作物的責任。

8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。

9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調換,補齊的,由乙方對工作質量,數(shù)量承擔責任。

10、擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

甲方的違約責任:

1、中途變更訂作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。

2、中途廢止合同,屬乙方提供原材料的,償付乙方的未履行部分價款總值的%(10%—30%幅度)的違約金;不屬乙方提供原材料的,償付乙方以未履行部分酬金總額的%(20%—60%的幅度)違約金。

3、未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付訂作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。

4、超過合同規(guī)定期限領取訂作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領取期限六個月不領取訂作物的,乙方有權將訂作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給甲方;變賣訂作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,甲方還應補償不足部分;如訂作物不能變賣,應當賠償乙方的損失。

5、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無故拒絕接收訂作物,應當賠償乙方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7、變更交付訂作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的,乙方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,甲方應當承擔責任,并賠償乙方由此造成的損失。

糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

本合同自年月日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,做出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同一式二份,甲方和乙方各執(zhí)一份,同具法律效力。

委托代加工合同篇二

被委托方(以下簡稱乙方):_________

簽訂時間:_________年_________月_________日

根據(jù)《中華人民共和國合同法》和其他法律法規(guī)有關規(guī)定,在平等自愿、協(xié)商一致的基礎上,訂立本合同。

甲方委托乙方加工農(nóng)產(chǎn)品及蜜餞產(chǎn)品,為維護甲乙雙方的利益,經(jīng)雙方協(xié)商,就有關代加工事宜達成如下協(xié)議,以供雙方共同遵守。

第一條代加工內容

甲方委托乙方為其加工農(nóng)產(chǎn)品及蜜餞產(chǎn)品,加工數(shù)量、規(guī)格、標準、質量、交付時間、價格等事項,以雙方協(xié)商另行簽訂的委托加工合同為準。

雙方簽訂的本形式確定。

第二條甲方責任:

1、每次以訂單合同形式委托乙方為甲方加工農(nóng)產(chǎn)品及蜜餞產(chǎn)品。

2、向乙方提供甲方生產(chǎn)授權委托手續(xù)、商標注冊證以及對商業(yè)秘密的專有合法證明等相關法律文件。

3、每次訂單向乙方提供加工品規(guī)格、數(shù)量、技術要求、交貨時間等。

4、負責向乙方提供甲方內外包裝及其它標有商標的包裝及印刷品等與委托加工品有關的內容。

5、甲方有權對乙方的生產(chǎn)標準、產(chǎn)品質量進行檢查監(jiān)督,并提出意見和建議。

6、甲方按照國家相關法律法規(guī)和甲乙雙方確定的標準及要求進行驗收貨品。

7、甲乙雙方嚴守商業(yè)秘密,不能向第三方透露。

本合同所簽訂的上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有,乙方不得為他人提供。

第三條乙方責任

1、嚴格按照甲方的委托內容及要求從事代加工活動。

2、按照甲方確定的規(guī)格、數(shù)量、質量、生產(chǎn)標準等進行生產(chǎn),生產(chǎn)的產(chǎn)品符合國家相關法律法規(guī)和甲方的要求。

3、乙方驗收甲方新到包裝袋和禮盒及瓶罐等,因驗收不當造成的損失由乙方負責。

4、嚴格管理甲方提供的商標、包裝及印刷品,因乙方管理不善,造成甲方商標、飾品及包裝等丟失損壞,應承擔相應賠償及承擔相應法律責任。

5、乙方應保證按時完成交貨,如出現(xiàn)延遲交貨乙方每日賠償甲方此批訂單總值的1%的違約金,并盡快完成訂單,乙方賠償由此造成甲方的損失。

6、制造材料交付乙方后,乙方應自費承擔儲存和保管,如造成損壞和損失由乙方承擔責任。

7、乙方應將各種原輔料損耗率控制在雙方商定的范圍內,損耗超出正常損耗率部分由乙方負責賠償。

8、乙方應給甲方人員提供監(jiān)控生產(chǎn)過程的便利和協(xié)助。

9、乙方不得將甲方包材、原料、印刷有甲方標識的物品用于為甲方加工之外的事項中。

10、在合同有效期間,乙方保證在遵照國家法律法規(guī)要求下不單方面拒絕甲方加工要求,為甲方加工生產(chǎn)所需的資質和生產(chǎn)條件符合國家相關法律法規(guī)的要求,并在資質和生產(chǎn)條件更改時及時告知甲方。

11、嚴守甲方的商業(yè)秘密。

12、乙方應對生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)造成的質量問題負責,因乙方造成的質量問題導致甲方利益受損,乙方應對甲方損失進行賠償。

13、乙方使用食品添加劑應該符合國家相關法律法規(guī)要求,若產(chǎn)品的安全、質量出現(xiàn)問題,由乙方承擔全部責任。

14、甲方委托乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品,乙方不得將該產(chǎn)品投向市場,銷售權歸甲方所有。

15、在生產(chǎn)過程中若發(fā)生安全事故或其它財產(chǎn)損失,應有乙方承擔全部責任。

第四條甲方包材、印刷有甲方標識的物品和其他甲方交付給乙方的物品所有權歸甲方所有。

第五條付款方式、交貨地點和交貨時間由甲乙雙方商討后以實際簽訂委托加工合同為準。

第六條驗收標準:

驗收標準由甲乙雙方商討并符合國家相關法律法規(guī)要求以實際簽訂的委托加工合同為準。

第七條違約責任:

違約責任由甲乙雙方商討后以實際簽訂的委托加工合同為準。

第八條合同有效期限

本委托加工合同有效期限為一年,自合同簽訂之日起生效。其他未盡事宜另行以實際簽訂的委托加工合同為準。

第九條實際簽訂的委托加工合同與本合同同等有效,如有重復和矛

盾之處以另行實際簽訂的委托加工合同為準。

第十條本合同正本一式六份,經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。

第十一條如遇合同爭議,甲乙雙方可協(xié)商解決,協(xié)商不成,可依法向合同簽訂地人民法院起訴。

甲方:_________

乙方:_________

地址:_________

地址:_________

電話:_________

電話:_________

負責人簽字:_________

負責人簽字:_________

日期:_________年_________月_________日

日期:_________年_________月_________日

委托代加工合同篇三

甲方:

乙方:

經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,就甲方以oem方式提供軟件產(chǎn)品給乙方銷售代

理達成如下協(xié)議:

oem產(chǎn)品為,乙方在本協(xié)議簽定之日起日內向甲方支付oem預付款項人民幣_____________元。

甲方在收到乙方的預付款項后光盤)(以下簡稱oem產(chǎn)品)給乙方,由乙方銷售該oem產(chǎn)品。該產(chǎn)品的外包裝及用戶手冊等相關文檔可由乙方更改。

乙方銷售成功后向甲方按代理價支付產(chǎn)品費用后,由甲方提供加密狗和注冊碼給乙方對直接用戶軟件進行注冊。

乙方需支付的貨款可從預支貨款中扣除,當需支付的貨款超出預支貨款時,需向甲方支付超出部分的款項。

一、甲方的權利和義務:

1.甲方提供乙方所代理產(chǎn)品的軟件光盤和使用手冊;

2.甲方提供乙方或其客戶的互聯(lián)網(wǎng)技術支持和電話技術支持;

3.甲方對產(chǎn)品軟件進行不斷的升級,保證軟件的先進適用性,并提供給乙方及其客戶;

4.甲方對軟件屬于編程上的錯誤或缺陷,無償進行更改并提供改好軟件給乙方及其客戶;

9.甲方若對軟件代理價進行更改,須提前通知乙方。

二、乙方的權利和義務:

1.乙方享有該oem產(chǎn)品的唯一代理銷售權;

2.乙方可獲得甲方的互聯(lián)網(wǎng)在線技術支持和電話技術支持;

3.乙方可享有直銷,或在其銷售網(wǎng)絡設置代理銷售商;

4.乙方可自行設定oem產(chǎn)品的直接用戶價;

5.乙方可要求甲方對乙方進行上門技術支持和服務;

6.乙方必須盡力推廣oem產(chǎn)品,并及時支付款項;

7.乙方單位已不存在或變動,必須盡快告知甲方;

8.乙方未經(jīng)甲方同意不得修改所代理的軟件或對軟件進行解密或反編譯、進行非法銷售。

在協(xié)議執(zhí)行期間,如果乙方?jīng)]有按時付款、乙方單位已不存在、乙方未經(jīng)甲方同意修改所代理的軟件或對軟件進行解密或反編譯、進行非法銷售等,本協(xié)議即告終止,乙方無權要求甲方返還所支付的款項。

在協(xié)議執(zhí)行期間如果雙方發(fā)生爭議,雙方應友好協(xié)商解決。如果協(xié)商不成,雙方同意提交仲裁機構進行仲裁。

本協(xié)議如有未盡事宜,雙方協(xié)商解決。本協(xié)議壹式兩份,雙方各執(zhí)壹份,經(jīng)簽字、蓋章后生效,兩份合同具有同等效力。

1、軟件代理渠道價格表

2、授權書

3、產(chǎn)品證照

甲方(蓋章): 乙方(蓋章):

法人代表或授權人(簽字): 法人代表或授權人(簽字):

年月日 年月日

委托代加工合同篇四

定做人:

承攬人:

根據(jù)池州1017工程施工的需要。定做人于20xx年6月26日 河南省洛陽(縣)委托承攬人加工隧道襯砌鋼模板臺車(下稱定作物)。經(jīng)雙方平等協(xié)商,訂立本合同。

第四條:定作物在河南省洛陽市老城區(qū)承攬人廠內組織加工,未經(jīng)定做人許可,不得轉包。

第五條:合同簽訂。定做人支付壹拾萬元作為預付款,定做人應當在定作物運抵工地支付 伍 萬元,安裝調試完畢襯砌三個循環(huán)支付 伍 萬元,余款在襯砌開始三個月內一次付清。質保期為壹年。按每單臺結算。

第十二條:本合同與合同補充協(xié)議、技術交底一并具有法律效力。自20xx年12月21日經(jīng)雙方簽字、蓋章后生效。補充協(xié)議可以在雙方代理人簽認后生效(只限在本合同中簽字的代理人)。

隧道襯砌施工結束,貨款兩清合同自然終止。

定做人: 承攬人:

單位名稱(蓋章) 單位名稱(蓋章)

法定代表人:包仕兵 法定代表人:

委托代理人:陶虎成 委托代理人:

瀍河分社

賬號: 賬號:

電話: 電話:

地址: 地址:洛陽市老城區(qū)310工業(yè)園

開戶行: 開戶行:洛陽市區(qū)農(nóng)信聯(lián)社

委托代加工合同篇五

甲方(托方):乙方(加工方):

甲、乙雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則,經(jīng)友好協(xié)商簽訂此協(xié)議,以資共同遵守:

一、托加工產(chǎn)品汽、單價及金額

二、托加工方式

甲方提供原材料,乙方負責加工產(chǎn)品。

三、質量要求及技術標準

1、乙方嚴格按照甲方提出質量要求進行加工。

2、技術標準參照國家標準執(zhí)行。

四、包裝要求及交貨地點,運輸方式

1、乙方按甲方要求進行包裝。

2、甲方指定地點交貨。

3、運輸方式為陸運,運費由甲方負擔。

五、結算方式

1、乙方全部交貨后,由乙方開具發(fā)票交與甲方。

2、甲方以現(xiàn)金或銀行匯款方式與乙方結算。

六、違約責任

乙方必須嚴格按照雙方規(guī)定時間交貨。

七、解決合同糾紛的方式

本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由當事人雙方協(xié)商解決。

托方(甲方):加工方(乙方):

代表人簽字(或印章):代表人簽字(或印章):

委托代加工合同篇六

委 托 方: (以下簡稱甲方)

受委托方: (以下簡稱乙方)

甲方委托乙方加工 ,根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條 加工成品:

品名 規(guī)格 單位 數(shù)量 備注

第二條 加工成品質量要求: 。(加工訂作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))

第三條 原材料的提供辦法、規(guī)格、數(shù)量和質量:

1、用乙方原料完成工作的,乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響訂作物的質量時,甲方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。

2、用甲方原材料完成工作的,合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。甲方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3、原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條 技術資料,圖紙?zhí)峁┺k法:

1、乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知甲方;甲方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。乙方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失,由甲方賠償。

2、乙方對于承攬的工作,如果甲方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)甲方許可不得留存技術資料和復制品。

3、甲方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條 價款或酬金:價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法:

1、按照合同規(guī)定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。

2、甲方應當按合同規(guī)定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的訂作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除甲方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由乙方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的訂作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交(提)貨的時間和地點:

1、交(提)訂作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)訂作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

2、交(提)訂作物日期的計算:乙方自備運輸工具送交訂作物的,以甲方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運訂作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提訂作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發(fā)出提取訂作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)

第八條 包裝要求及費用負擔:

第九條 運輸辦法及費用負擔:

第十條 結算方式及期限:

第十一條 其他:

1、根據(jù)國家有關規(guī)定,甲方可向乙方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。甲方不履行合同的,無權請求返還定金。乙方不履行合同的,應當雙倍返還定金。

2、根據(jù)國家有關規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,甲方可向乙方給付預付款。乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。

第十二條 乙方的違約責任:

1、未按合同規(guī)定的質量交付訂作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。

2、交付訂作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。

3、未按合同規(guī)定包裝訂作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成訂作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。

4、逾期交付訂作物,應當向甲方償付違約金 元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向甲方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)甲方同意,提前交付訂作物,甲方有權拒收。

5、不能交付訂作物或不能完成工作的,應當償付不能交付訂作物或不能完成工作部分價款總值的 %( 10%-30%幅度)或酬金總額的 %(20%-60%幅度)違約金。

6、異地交付的訂作物不符合合同規(guī)定,暫由甲方代保管時,應當償付甲方實際支付的保管,保養(yǎng)費。

7、實行代運或送貨的訂作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付訂作物的責任。

8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。

9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調換,補齊的,由乙方對工作質量,數(shù)量承擔責任。

10、 擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

第十三條 甲方的違約責任:

1、中途變更訂作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。

2、中途廢止合同,屬乙方提供原材料的,償付乙方的未履行部分價款總值的 %(10%-30%幅度)的違約金;不屬乙方提供原材料的,償付乙方以未履行部分酬金總額的 %(20%-60%的幅度)違約金。

3、未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付訂作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。

4、超過合同規(guī)定期限領取訂作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領取期限六個月不領取訂作物的,乙方有權將訂作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給甲方;變賣訂作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,甲方還應補償不足部分;如訂作物不能變賣,應當賠償乙方的損失。

5、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無故拒絕接收訂作物,應當賠償乙方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7、變更交付訂作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的,乙方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,甲方應當承擔責任,并賠償乙方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

本合同自 年 月 日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,做出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同一式二份,甲方和乙方各執(zhí)一份,同具法律效力。

委托代加工合同篇七

甲方:

乙方:

為了維護正常的夏糧收購市場秩序,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,雙方本著互惠互利的'原則,現(xiàn)就甲方委托乙方代收購小麥具體有關事宜,達成如下協(xié)議:

一、委托收購地點、數(shù)量

收購地點: 。收購數(shù)量:新產(chǎn)的小麥,以實際收購數(shù)量為準。

二、甲方委托乙方代收購新產(chǎn)小麥,甲方支付乙方代購費用 元/公斤。

三、代購費用須在收購結束前按實際收購數(shù)量結清下欠手續(xù)費。

四、乙方必須確保甲方委托收購的小麥數(shù)量真實,質量良好,甲方委托乙方代收購小麥的價格,以當?shù)貒屑Z食收儲企業(yè)掛牌收購價格即政府公布的市場參考價格為準。

五、甲方委托乙方代收購小麥所需收購資金貸款,由甲方提供,按具體收購地點,根據(jù)收購量提前一星期劃撥到乙方所在地農(nóng)發(fā)行帳戶,作為專項代收購資金由乙方使用。

六、乙方給甲方代收的小麥品質必須達到三等以上標準,甲方派員監(jiān)督化驗全過程,出庫時在乙方代購點檢斤驗質,(調撥化驗單和發(fā)貨明細表必須由雙方人員簽字)。

七、根據(jù)收購進度和乙方安排的調出計劃,拉運車輛由甲方自行解決,包裝、裝車費用由甲方承擔。

八、在收購期間,由乙方負責收購期間各環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)工作,所造成的安全事故由乙方承擔全部責任。在拉運期間甲方應嚴格按規(guī)程操作,糧食出庫后所發(fā)生的安全事故均有甲方承擔全部責任。

九、本合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決,并根據(jù)需要可簽定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

十、在執(zhí)行本合同過程中雙方發(fā)生糾紛,首先應通過協(xié)商友好解決,如協(xié)商不成時,可依據(jù)《合同法》有關條款,在乙方所在地申請仲裁或向人民法院起訴。

十一、有效期限: 年 月 日至 年 月 日。

十二、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,簽字蓋章后生效。

委托代加工合同篇八

地址:__(郵編:______)

電話:(__)______

傳真:(__)______

銀行:____________

銀行戶頭號碼:______

增值稅號碼:______

(以下稱“委托方”)

加工方:____有限公司

地址:____(郵編:____)

電話:(__)____

傳真:(__)____

銀行:____________

銀行戶頭號碼:____________

(以下稱“加工方)。

委托方和加工方合稱為“雙方”。

委托方與加工方在平等、自愿基礎上,經(jīng)友好協(xié)商簽訂此協(xié)議,以資共同遵守:

(1)委托方希望根據(jù)下列條件委托加工方_____茶產(chǎn)品,有關產(chǎn)品訂單將按本協(xié)議規(guī)定向加工方發(fā)出。

(2)加工方希望根據(jù)下列條件為委托方加工_____產(chǎn)品,有關產(chǎn)品將按本協(xié)議規(guī)定完成。

(3)委托方為____產(chǎn)品之唯一商標持有人及享有有關產(chǎn)品專利權。

每月訂單

(4)委托方必須提前10天以傳真方式給加工落實訂單數(shù)量。訂單內容指明提貨時間。

(5)加工方在收悉訂單后,必須在一個星期內以傳真書面向委托方確認訂單。

(6)除非雙方經(jīng)過同意,否則在訂單被加工方確定接納后,委托方不能中止訂單而加工方必須履行訂單。

原材料及包裝材料安排

(9)原材料及包裝材料的進庫(加工方之倉庫)質量檢驗工作由委托方委派代表全權負責。

加工費

(11)委托方將負責產(chǎn)品的驗收工作、安排運輸事宜、及支付相關運費和保險費。

技術及工藝

a產(chǎn)品含有非配方所含的其他物質;

b產(chǎn)品內含有玻璃、青鐵、砂子等異物;

付款條件

(14)首次加工費,委托方在產(chǎn)品生產(chǎn)完成10日后全數(shù)匯至加工方的銀行戶頭。

(15)加工方必須在委托方付款之后三個工作天內向委托方開具增值稅發(fā)票。

有關知識產(chǎn)權、專利及商標的侵權責任

(16)非經(jīng)委托方書面同意,加工方或任何人不能使用委托方的商標、商號或泄露加工方為委托方的產(chǎn)品代加工商。

雙方責任

(17)加工方根據(jù)委托方確認的配方及工藝要求加工上述產(chǎn)品,必須保質保量、按期完成委托方的加工任務指標,委托方負責上述加工產(chǎn)品由原材料到所有包裝品的采購,如原材料沒有按生產(chǎn)計劃到位而影響生產(chǎn),委托方將負全部責任。

協(xié)議終止

(18)其中一方可提前九十天以書面形式通知對方解除此協(xié)議。

(19)如任何一方違反以上條約,另一方有權根據(jù)本協(xié)議規(guī)定,提早三十天以書面形式通知對方解除此協(xié)議。

(20)協(xié)議終止后,委托方必須于協(xié)議終止后五個工作天之內提走所有屬于委托方之剩余的產(chǎn)品,原材料及包裝材料,否則加工方有權自行處理有關物料。

協(xié)議期限

(21)本協(xié)議從雙方簽、蓋章之日起計算有效期一年。經(jīng)雙方協(xié)商同意,可以補充協(xié)方方式延長協(xié)議期限。

委托方加工方

代表人簽:代表人簽:

代表人姓名:代表人姓名:

____有限公司(蓋章):____有限公司(蓋章):

____年__月__日____年__月__日

委托代加工合同篇九

乙方(受委托方):_______

甲方提供紅橡木材,委托乙方加工紅橡封邊條。經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,簽訂本合同,以便共同遵守。

第一條加工成品

品名

規(guī)格(長,寬,高cm)

單位

數(shù)量

備注

第二條加工成品質量要求:

二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。

三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。

四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。

第三條原材料由甲方提供。

第四條圖紙由乙方于________年________月________日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。

第五條工程價款:按核定價格單計算款____________元。

第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點:________年________月________日至________月________日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。

第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔。

第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。

第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款_______元(大寫_______元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。

第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款。

第十二條甲方的違約責任

一,甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。

三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。

四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。

五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。

六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質量要求,否則乙方有權拒收。

第十三條乙方的違約責任

一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。

二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。

三,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。

五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。

六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。

第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

本合同于_______年_______月_______日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。

本合同一式_______份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

委托代加工合同篇十

甲方:

乙方:

經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,甲方將自產(chǎn)和外購鉛鋅原礦委托乙方浮選加工。為約束雙方,簽訂如下選礦加工合同,所訂合同條款雙方共同信守。

一、 委托選礦加工數(shù)量:甲方每月將自產(chǎn)和外購鉛鋅原礦全部委托乙方入選加工。入選原礦的數(shù)量以過磅為準。

二、 選礦所產(chǎn)生的尾沙、廢水、尾沙壩的維修等一切費用由乙方負責。

三、 委托選礦加工價格:每噸入選原礦的加工價格為108元。此價格包含礦坪取礦、運輸、破碎、球磨、浮選、精礦打包和裝車等工序的所有費用。

四、 委托選礦加工時間:乙方每月按甲方要求的入選時間連續(xù)一次將甲方的自產(chǎn)和外購鉛鋅原礦入選加工完畢。乙方如有外購原礦入選時,應優(yōu)先保證甲方的原礦入選。

五、 委托選礦加工后的精礦質量:乙方必須保證甲方委托選礦加工后的精礦質量。即:鉛精礦品位55%(含55%)以上;鋅精礦品位50%(含50%)以上;鉛、鋅精礦的富含不超過5%;鉛、鋅精礦的綜合回收率達到90%。

六、 精礦質量的考核,以甲方化驗室的化驗結果為依據(jù)。乙方入選加工后的精礦質量達不到合同規(guī)定的要求,即每項質量指標每下降1個百分點,甲方扣減乙方加工費30元。如果精礦質量指標中的一項下降超過10個百分點及其以上,甲方除拒付乙方選礦加工費外,乙方還應賠償甲方損失5000.00元。

七、 乙方在入選加工過程中應保證甲方的原礦和精礦產(chǎn)品不受損失。如發(fā)生甲方原礦和精礦產(chǎn)品丟失、被盜等現(xiàn)象,乙方應照價賠償。

八、 合同期內,乙方不得以任何理由拒絕甲方的委托選礦加工。否則,乙方賠償甲方違約金10000.00元。

九、 委托加工合同期限為______年______月_______日至______年______月_______日。

十、 本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。

十一、 本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。

十二、 附則:

1、 甲方將與曾澤春簽訂的《選礦承包合同》(已征得曾澤春同意)無償轉讓給乙方。

2、 甲方將承包乙方選礦廠期間所增添的設備、配件及材料作價轉讓給乙方。

3、 現(xiàn)有電子地磅由甲方管理,乙方可免費使用。

甲方:

乙方:

______年______月_______日

委托代加工合同篇十一

委托方(甲方):

加工方(乙方):

一、乙方在________年____月____日 至________年____月____日為甲方加工泳裝 件(甲方提供足夠原料前提下)。若不能預期完成,甲方有權扣減加工費。

二、按我司提供原樣生產(chǎn),如無原樣,按我司書面指示生產(chǎn),未經(jīng)我司同意,不得更改或代用。

三、乙方嚴格按照甲方提出的要求進行加工,乙方應提供所有款的確認樣,待甲方確認后,方可生產(chǎn),甲方有權保留確認樣。

四、如布料或裁片有疵點或臟污等現(xiàn)象,應及時向我司提供并要求處理,否則貴廠(司)應負由此引起的全部賠償之責任。

五、我司如指定使用配件(如商標、掛牌、衣掛等)貴廠(司)不得代換,否則貴廠(司)應負由此引起的全部賠償之責任。

六、乙方由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、丟失的,應當賠償甲方因此而造成的損失。

七、所有輔料,當面點清,如有丟失、損壞,乙方應按原價賠償甲方。

八、乙方必須對甲方提供的服裝款式,圖紙等技術資料進行保密,不得向任何人泄露任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工,銷售。若違反甲方的保密要求,甲方有權要求乙方返還相關資料,并視實際情況要求乙方承擔賠償責任。

九、未按合同規(guī)定需返修的,乙方應當負責返修,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格產(chǎn)品低于合格產(chǎn)品的價值部分。返修率不得高于2%。

十、保證品質,我司查貨為隨機抽查,其結果并不能免除貨物抵達市場分發(fā)銷售出去后可能出現(xiàn)的某些隱蔽的品質問題,如因品質問題所引起的一切損失應由貴廠(司)承擔。

一、不允許缺件。如有缺件,乙方按每件出廠價計算賠償金額。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

________年____月____日 ________年____月____日

委托代加工合同篇十二

委托方:(以下簡稱甲方)

生產(chǎn)方:(以下簡稱乙方)經(jīng)雙方充分協(xié)商,在互利互惠的基礎上,就甲方委托乙方加工生產(chǎn)產(chǎn)品事宜,達成以下協(xié)議:

第一條加工產(chǎn)品范疇

1、產(chǎn)品品名:以《委托加工合作訂貨單》為準。

2、產(chǎn)品規(guī)格為:以《委托加工合作訂貨單》為準。

3、如增加產(chǎn)品由雙方另行簽訂書面補充協(xié)議。

第二條委托加工訂單使用證件說明

1、乙方提供工商營業(yè)執(zhí)照復印件及生產(chǎn)、衛(wèi)生許可證復印件給甲方,授權甲方在本協(xié)議范圍內的產(chǎn)品使用。首次加工生產(chǎn)的產(chǎn)品需在叁萬元以上方提供以上三證,并甲方一次性支付預付金拾萬元。

2、甲方在乙方生產(chǎn)加工之產(chǎn)品外包裝及說明書,必須符合國家標簽法等有關規(guī)定,若有違規(guī)行為,后果自負;并視為甲方違反合同,乙方有權拒絕生產(chǎn)。加工產(chǎn)品包裝上標注乙方廠名和廠址,同時注明乙方系受甲方委托生產(chǎn)(生產(chǎn)分裝)。

3、甲方須向乙方提供合法經(jīng)營證明(營業(yè)執(zhí)照)及商標受理證明。

4單為準。除以上產(chǎn)品外其他產(chǎn)品乙方概不負責。

5、若非乙方加工的產(chǎn)品,冒用乙方證件的行為,追究其法律責任,并沒收預付金。

第三條加工產(chǎn)品質量及責任

1、乙方嚴格按甲、乙雙方確認的配方和工藝制作,產(chǎn)品質量符合國家相關的標準規(guī)定。

2、乙方僅是甲方委托加工產(chǎn)品生產(chǎn)過程的一個制造、灌裝以及包裝的工序。只承擔生產(chǎn)分裝產(chǎn)品品質行為的企業(yè),不承擔甲方一切銷售行為及債權債務的責任!

3、若屬甲方運輸或出廠以后因保管不當導致產(chǎn)品變質、損壞,乙方不承擔責任。

第四條包裝材料供應

1、產(chǎn)品的商標圖案、標識設計圖案和外包裝設計圖案由甲方提供給乙方,這些圖案及其組合的知識產(chǎn)權屬于甲方所有、相關責任由甲方負責,乙方不得在甲方產(chǎn)品以外的任何場所使用或許可他人使用。

2、包裝材料交付地點為乙方工廠倉庫,物流運輸費用由甲方負責。

3、乙方應保管好甲方材料,包裝紙箱、標簽等不能流入市場。

第五條結算方式

甲方在與乙方確認加工生產(chǎn)訂單、簽訂《委托加工合作訂貨單》之同時,乙方從預付款中扣取該訂單費用總額。每次生產(chǎn)訂單金額如超過預付金余額,須補足款項乙方才進行生產(chǎn)。

第六條產(chǎn)品交付

1、當雙方簽訂本協(xié)議后,雙方將以此協(xié)議作為基礎,每次訂貨都由甲方向乙方下訂單,由乙方負責人確認后才視為合格的訂貨合同,不合格的訂貨合同不受本協(xié)議條款約束。

2、交付地點為甲方指定地點,物流運輸由甲方負責,乙方負責裝車。

3、交貨時間:在包材、款項到位的情況下15個工作日。

第七條驗貨的標準及方法

1、甲方對貨物的驗收方法依據(jù)甲方和乙方商議認可的質量文件為依據(jù)。

2、甲方對貨物的驗收期限為收到貨物之日當天內完成。

3、甲方認為貨物有不良現(xiàn)象時,可向乙方提出異議。

4、提出異議期限為驗收貨物即日起算一周內書面向乙方提出,乙方在一周內給予處理答復,超過期限視為驗收合格。

第八條本協(xié)議未盡事宜,雙方可另行協(xié)商解決,或在委托加工訂單上補充。如產(chǎn)生糾紛,雙方友好協(xié)商,協(xié)商不成,可向生產(chǎn)方當?shù)厝嗣穹ㄔ涸V訟解決。

第九條本協(xié)議自雙方簽訂之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,并具有同等法律效力。

甲方:乙方:日期:

委托代加工合同篇十三

為明確甲乙雙方的權利義務,維護雙方利益,本著平等自愿的原則,經(jīng)雙方協(xié)商,對甲方委托乙方代加工事宜達成以下協(xié)議,以供雙方共同遵守。

第一條合同日期

1、合同有效期___年,______年____月____日至_______年____月___日。

2、合同期滿,本合同自動終止。甲乙雙方如需繼續(xù)合作,經(jīng)雙方協(xié)商同意后重新簽訂合同。

第二條代加工產(chǎn)品名稱、質量、規(guī)格、單位、數(shù)量

第三條甲、乙雙方的權利和義務

1、甲方有權對乙方生產(chǎn)的每批次產(chǎn)品質量、重量、數(shù)量、體積及技術要求進行監(jiān)督抽查及留樣。

2、甲方負責向乙方提供商標證明,授權委托書等相關法律文件。

3、甲方需提前向乙方提供質量、數(shù)量、規(guī)格、供貨時間等計劃和要求。

4、乙方需按照甲方提供的計劃和要求,保證質量、數(shù)量、規(guī)格和供貨時間。

5、甲方有權要求乙方嚴守商業(yè)秘密,不得以任何方式或渠道讓第三方知悉本合作。

6、乙方有權要求甲方嚴守商業(yè)秘密,不得以任何方式或渠道讓第三方知悉本合作。

7、甲方需生產(chǎn)不同規(guī)格品種的產(chǎn)品時,以短信、郵件或書面方式給乙方下訂單。

8、甲方不得要求乙方生產(chǎn)摻雜使假偽劣產(chǎn)品。

9、乙方若想調整配方,需短信、郵件或書面告知甲方,并得到甲方同意后才可以進行,不得隨意調整或變動。

10、乙方對生產(chǎn)的產(chǎn)品實行三包,三包標準按國家有關規(guī)定執(zhí)行。

11、甲方必須按時向乙方提供包裝袋、合格證、文字資料。

12、乙方應嚴格管理甲方提供的商標、包裝、合格證及印刷品,因乙方管理不善,造成甲方商標、包裝、合格證或印刷品等丟失,應承擔相應法律責任。

13、乙方不能私自以任何方式向第三方提供甲方的包裝袋、合格證、文字資料等,且嚴禁用于其他生產(chǎn)。

14、乙方負責原材料的采購、驗收、供應,并按照甲方確定的原材料質量要求進行。

15、乙方有義務根據(jù)甲方的要求保質保量完成任務,如產(chǎn)品出現(xiàn)質量問題,由雙方確認或由國家檢測機構進行鑒定,如屬于乙方責任由乙方承擔全部責任,屬于甲方責任由甲方承擔全部責任。任何一方出現(xiàn)質量問題,均視為違約。但無論甲乙哪方的責任,甲乙雙方均有配合對方協(xié)調善后處理的義務。

16、乙方不得以任何形式私自銷售為甲方代理加工的產(chǎn)品,因擅自生產(chǎn)、銷售造成的損由乙方承擔。

第四條交貨方式、地點

1、提貨前,甲方需通過短信、電話、郵件、傳真或書面方式通知乙方,乙方需驗明車輛和提貨人身份后,嚴格按照甲方要求的手續(xù)辦理(開具出庫單、注明車牌號、身份證號、姓名、電話等),方可出貨。

2、交貨地點為乙方工廠倉庫(地址:濟南市歷城區(qū)遙墻)。

3、物流運輸由甲方負責,乙方負責裝車。

第五條提貨時間、數(shù)量、規(guī)格、品種

甲方于本合同簽訂時,提供給乙方季度或月度需貨計劃,雙方盡量按照計劃執(zhí)行。每次提貨前一天告知乙方確定數(shù)量、規(guī)格、品種、提貨時間。

第六條結算價格、方式及時間

對于結算價格,甲乙雙方根據(jù)市場、原材料等情況協(xié)商決定。

對于結算方式和時間,每次提貨時付現(xiàn)金或轉賬。結款時,乙方應當交給甲方出庫單的結算聯(lián),并向甲方開具收據(jù)或發(fā)票。

第七條違約責任

1、以上條款甲、乙雙方必須遵守,凡違約者,按照本協(xié)議或附件條款處罰,未盡之處,雙方另行協(xié)議處罰。

2、違約之處罰原則:違約者無條件賠償因違約給對方造成的直接及關聯(lián)損失。

第八條不可抗力因素之條款

因不可抗力因素:自然災害、戰(zhàn)爭等,以及其他不可抗力因素而造成的違約,雙方均不予以追究,相應損失各方自負。

第九條合同爭議的解決方式

本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,可向甲乙任一方所在地仲裁委員會申請仲裁,也可向人民法院起訴。

第十二條本合同一式二份,由甲乙雙方簽字(蓋章)生效。

第十條其他約定事項

對此協(xié)議的任何追加、修改都需經(jīng)雙方以書面形式確認后再列入此協(xié)議,與此協(xié)議具有同等約束力。

委托方(甲方):被委托方(乙方):

時間:時間:

電話:電話:

委托代加工合同篇十四

原告沈陽市百特電力電子有限公司(以下簡稱百特公司)與被告沈陽市姚千建筑材料廠(以下簡稱為建材廠)委托加工合同糾紛一案,本院于xx年4月14日受理后,依法組成由陳林擔任審判長并主審,田麗、周蒙參加評議的合議庭,公開開庭進行了審理,原告及被告委托代理人均到庭參加了訴訟,本案現(xiàn)已審理終結。

原告訴稱:xx年12月1日原告與被告簽訂了標的額為1040萬元的水泥桿委托加工合同。合同生效后原告按約定分別于xx年12月17日,xx年1月21日、2月6日、3月6日、3月11日給付被告345萬元的水泥桿預付款。預付款給付后被告卻沒有約定履行合同,之后原告多次催要貨物,但時至今日被告也未給付原告一根水泥桿。既然被告無貨可供,原告便要求被告返回預付款,但幾年來原告一直向被告催要欠款未果。xx年10月原告請求沈陽蘇家屯區(qū)公安分局經(jīng)偵支隊,幫助追要欠款,經(jīng)偵支隊幫助催要多次并調查取證和查閱了相關材料。到目前為止原告一直沒有停止催要此款。由于被告的違約行為,致使原告的供貨方電力公司的施工受到嚴重影響,延誤了工期。為此使原告蒙受了極大的經(jīng)濟損失。綜上,請求法院判令建材廠返還345萬元水泥桿預付款及利息8.302萬元,并承擔本案訴訟費用。

被告建材廠辯稱:對與原告訂立合同及收取345萬元預付款(其中含30萬元運費)的事實無異議,但我方已生產(chǎn)水泥桿17099根,價值4445,740元,上述水泥桿已由原告委托的沈陽農(nóng)電水泥桿廠提走。且我方多次催促原告提貨,原告遲遲不提貨,給我方造成嚴重的經(jīng)濟損失。

經(jīng)審理查明:原告百特公司作為甲方于xx年12月1日同作為乙方的建材廠簽訂一份水泥桿收購合同,合同約定:由甲方委托乙方生產(chǎn)電桿40000棵,每棵桿單價260元,要求乙方從xx年12月1日至xx年6月末完成,要求質量符合gb4623-94《環(huán)型預應力混凝土電桿》國家標準。提貨方式為如汽車運輸經(jīng)甲乙雙方驗收合格后,甲方派車,乙方負責裝車,貨物以出廠數(shù)量為準。結算方式為甲乙雙方簽定合同后,付當月運出水泥桿數(shù)量的50%金額,每月應付提貨的45%,扣5%的質量保證金,經(jīng)核實沒有任何問題待下月初付清。同時,合同還約定了其他條款等。合同簽訂后,原告按合同約定分別于xx年12月17日,xx年1月21日、2月6日、3月6日、3月11日給付被告345萬元的水泥桿預付款,其中含運費30萬元,被告建材廠未按合同約定向原告供應水泥桿。

上述事實,有委托加工合同,收款收據(jù),庭審筆錄等憑據(jù),在卷佐證,并經(jīng)庭審質證,本院予以確認。

本院認為:原、被告雙方簽訂的水泥桿委托加工合同意思表示真實,內容不違反法律、法規(guī)的規(guī)定,應認定有效,雙方均應恪守。被告未依約履行交付水泥桿的義務,已構成違約,應承擔逾期供貨的違約責任。且其違約行為致雙方訂立合同的目的無法實現(xiàn),已構成根本違約,原告百特公司因而享有合同解除權,現(xiàn)其要求返還預付款項及占用該款期間的利息請求有理,應予支持。關于被告建材廠主張原告已委托他人提走水泥桿一節(jié),因被告建材廠未能舉出充分證據(jù)證明其與原告百特公司之間存有委托關系的事實,故被告建材廠的該項抗辯理由不能成立,不予支持,至于被告建材廠所提其已按約履行,違約原因系原告遲延提貨所致的主張,對其主張的事實因其亦未能舉證加以證明,故該主張亦不能成立。綜上,依照《中華人民共和國合同法》第六十條一款之規(guī)定,判決如下:

一、被告沈陽市姚千建筑材料廠于本判決生效后十日內給付原告沈陽市百特電力電子有限公司預付款及運費345萬元。

二、被告沈陽市姚千建筑材料廠于本判決生效后十日內給付原告沈陽市百特電力電子有限公司占用上述款項的利息(從占用該款項之日起至本判決確定的給付之日止,按中國人民銀行規(guī)定的同期金融機構計算逾期貸款利息標準計付)。

上列款項如逾期給付,則按《中華人民共和國民事訴訟法》第二百三十二條規(guī)定執(zhí)行。

本案案件受理費27,302元,由被告沈陽市姚千建筑材料廠承擔,并與上述款項一并給付原告。

【本文地址:http://aiweibaby.com/zuowen/18313887.html】

全文閱讀已結束,如果需要下載本文請點擊

下載此文檔