合同可以為雙方提供法律保護(hù),使交易更加有序和穩(wěn)定。編寫合同要注重語言的精確性和專業(yè)性,以確保各方的權(quán)益不受損害。您可以根據(jù)自身需求對(duì)以下范例進(jìn)行修改,以確保合同條款符合具體情況。
典型的建設(shè)工程合同篇一
發(fā)包人:
勘察人:
發(fā)包人委托勘察人承擔(dān)任務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家有關(guān)法規(guī)規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,為明確責(zé)任,協(xié)作配合,確保工程勘察質(zhì)量,經(jīng)發(fā)包人,勘察人協(xié)商一致,簽定本合同,共同遵守。
1.2工程建設(shè)地點(diǎn):
1.3工程規(guī)模、特征:
1.4工程勘察任務(wù)委托書、日期:____年__月__日
1.5工程勘察任務(wù)(內(nèi)容)與技術(shù)要求:
1.6承接方式:投標(biāo)。
1.7預(yù)計(jì)勘察工作量:
2.1提供本工程批準(zhǔn)文件(復(fù)印件),遺跡用地(附紅線范圍),施工、勘察許可等批件(復(fù)印件)。
2.2提供工程勘察任務(wù)委托書、技術(shù)要求和工作范圍的地形圖、建筑總平面布置圖。
2.3提供勘察工作范圍已有的技術(shù)資料及工程所需的坐標(biāo)與標(biāo)高資料。
2.4提供勘察工作范圍地下已有埋藏物的資料(如電力、電訊電纜、各種管道、人防設(shè)施、洞室等)及具體位置分布圖。
2.5發(fā)包人不能提供上述資料,由勘察人收集。
勘察人負(fù)責(zé)向發(fā)包人提交勘察成果資料《勘察報(bào)告》十份。
4.1開工及提交勘察成果資料的時(shí)間。
4.1.1本工程的勘察工作定于____年__月__日開工,____年__月__日提交勘察成果資料。
4.1.2勘察工作有效期限以發(fā)包人下達(dá)的開工通知書或合同規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn),如遇特殊情況(設(shè)計(jì)變更、工作量變化、不可抗力影響以及非勘察人原因造成的停、窩工等)時(shí),工期順延。
4.2收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及付費(fèi)方式。
4.2.1本工程勘察費(fèi)用單價(jià)為:元/米。勘察工作為固定單價(jià)合同,按實(shí)際完成并經(jīng)雙方確認(rèn)的工作量結(jié)算。
4.2.2本工程勘察費(fèi)預(yù)算為元(大寫):元整??辈烊蝿?wù)完成,提交勘察成果資料,雙方確認(rèn)后30天內(nèi)發(fā)包人一次付清全部勘察費(fèi)用。
5.1發(fā)包人責(zé)任。
5.1.1發(fā)包人委托任務(wù)時(shí),必須以書面形式向勘察人明確勘察任務(wù)及技術(shù)要求,并按第二條規(guī)定提供文件資料。
5.1.2發(fā)包人應(yīng)及時(shí)為勘察人提供勘察現(xiàn)場(chǎng)的基本工作條件并解決勘察現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的問題。
5.1.3發(fā)包人為勘察人的工作人員提供水電源,水電費(fèi)用由勘察人自行承擔(dān)。
5.1.4發(fā)包人應(yīng)保護(hù)勘察人的投標(biāo)書、勘察方案、報(bào)告書、文件、資料圖紙、數(shù)據(jù)、特殊工藝(方法)、專利技術(shù)和合理化建議等,未經(jīng)勘察人同意,發(fā)包人不得向第三人轉(zhuǎn)讓或用于本合同外的項(xiàng)目。
5.1.5配合勘察人進(jìn)行隱蔽工程、中間過程、竣工工程量進(jìn)行驗(yàn)收和確認(rèn)。
5.1.6合同有關(guān)條款規(guī)定和補(bǔ)充協(xié)議中發(fā)包人應(yīng)負(fù)的其他責(zé)任。
5.2勘察人責(zé)任。
5.2.1勘察人應(yīng)按國家技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和發(fā)包人的任務(wù)委托書及技術(shù)要求進(jìn)行工程勘察,按本合同規(guī)定的時(shí)間提交質(zhì)量合格的勘察成果資料,并對(duì)其負(fù)責(zé)。
5.2.2由于勘察人提供的勘測(cè)成果資料質(zhì)量不合格,勘察人應(yīng)負(fù)責(zé)無償給予補(bǔ)充完善使其達(dá)到質(zhì)量合格;若勘察人無力補(bǔ)充完善,需另委托其他單位時(shí),勘察人應(yīng)承擔(dān)全部勘察費(fèi)用;或因勘察質(zhì)量造成重大經(jīng)濟(jì)損失或工程事故時(shí),勘察人除應(yīng)負(fù)法律責(zé)任和免收直接受損失部分的勘察費(fèi)外,并根據(jù)損失程度向發(fā)包人支付賠償金,賠償金由發(fā)包人、勘察人商定為實(shí)際損失的100%。
5.2.3在工程勘察前,提出勘察綱要或勘察組織設(shè)計(jì),報(bào)發(fā)包人審核。
5.2.4勘察過程中,根據(jù)工程的巖土工程條件(或工作現(xiàn)場(chǎng)地形地貌、地質(zhì)和水文地質(zhì)條件)及技術(shù)規(guī)范要求,向發(fā)包人提出增減工作量或修改勘察工作的意見,并辦理正式變更手續(xù)。
5.2.5在現(xiàn)場(chǎng)工作的勘察人的人員,應(yīng)遵守發(fā)包人的安全保衛(wèi)及其他有關(guān)的規(guī)章制度,承擔(dān)其有關(guān)資料保密義務(wù)。
5.2.6若勘察現(xiàn)場(chǎng)需要看守,特別是在有毒、有害等危險(xiǎn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)時(shí),勘察人應(yīng)派人負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)工作,按國家有關(guān)規(guī)定,對(duì)從事危險(xiǎn)作業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)人員進(jìn)行保健防護(hù),并承擔(dān)費(fèi)用。
5.2.7.勘察人及時(shí)組織發(fā)包人、監(jiān)理方對(duì)隱蔽工程、中間過程、竣工工程量進(jìn)行驗(yàn)收和確認(rèn),未經(jīng)發(fā)包人、監(jiān)理方確認(rèn)發(fā)包人有權(quán)拒付工程款。
5.2.8合同有關(guān)條款規(guī)定和補(bǔ)充協(xié)議中勘察人應(yīng)負(fù)的其他責(zé)任。
6.1發(fā)包人未按合同規(guī)定時(shí)間(日期)撥付勘察費(fèi),每超過一日,應(yīng)償付未支付勘察費(fèi)的千分之一逾期違約金。
6.2由于勘察人原因未按合同規(guī)定時(shí)間(日期)提交勘察成果資料,每超過一日,應(yīng)減收勘察費(fèi)千分之一。
6.3由于勘察人原因造成勘察成果質(zhì)量不合格,不能滿足技術(shù)要求時(shí),其返工勘察費(fèi)用由勘察人承擔(dān)。
本合同未盡事宜,經(jīng)發(fā)包人與勘察人協(xié)商一致,簽定補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等效力。
其他約定事項(xiàng):無。
(一)提交仲裁委員會(huì)仲裁;
(二)依法向勘察工程所在地的人民法院起訴。
本合同自發(fā)包人、勘察人簽字蓋章之日起生效;按規(guī)定到省級(jí)建設(shè)行政主管部門規(guī)定的審查部門備案;發(fā)包人、勘察人認(rèn)為必要時(shí),到項(xiàng)目所在地工商行政管理部門申請(qǐng)簽證。發(fā)包人、勘察人履行完合同規(guī)定的義務(wù)后,本合同終止。
本合同一式柒份,發(fā)包人伍份,勘察人貳份。
發(fā)包人名稱:勘察人名稱:
(蓋章)(蓋章)。
法定代表人:(簽字)法定代表人:(簽字)。
委托代理人:(簽字)委托代理人:(簽字)。
住所:住所:
郵政編碼:郵政編碼:
電話:電話:
傳真:傳真:
開戶銀行:開戶銀行:
銀行帳號(hào):銀行帳號(hào):
建設(shè)行政主管部門備案:鑒證意見:
(蓋章)(蓋章)。
備案號(hào):經(jīng)辦人:
備案日期:____年__月__日鑒證日期:____年__月__日
典型的建設(shè)工程合同篇二
甲方:(以下簡稱甲方)。
乙方:(以下簡稱乙方)。
身份證:
為了確保工程順利完成,充分發(fā)揮技術(shù)力量,加強(qiáng)內(nèi)部統(tǒng)一管理,落實(shí)任務(wù)和責(zé)任,甲方將承建的__安泰.御華城一期_工程的工程檔案承包給乙方,為了落實(shí)各自權(quán)利和義務(wù),全力配合按期完工,經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議,望共同遵守,嚴(yán)格執(zhí)行。
一、工作范圍及內(nèi)容。
1、建筑竣工資料(渝建竣表格、檢驗(yàn)批表格)和監(jiān)理報(bào)驗(yàn)資料的填寫和整理。(建筑竣工資料包含:基礎(chǔ)、主體、裝飾、水電的施工資料,其中保溫、涂料、門窗、防水等分包單位的資料由乙方負(fù)責(zé)收集整理歸檔)。
2、負(fù)責(zé)收集并整理各種材料的合格證、質(zhì)保書等保證資料。
3、負(fù)責(zé)填報(bào)各種材料的復(fù)檢和試件的檢測(cè)委托單,收集各報(bào)告。
4、負(fù)責(zé)所有建竣資料的裝訂,費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé),并移交檔案室。
5、工程承包建筑面積約:8.8萬平方米(最終以竣工結(jié)算面積為準(zhǔn))。
二、質(zhì)量要求:
20xx)、《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》以及其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范來填寫和整理資料,保證所做資料全部合格,并能順利移交檔案館和建設(shè)單位。
三、工期:
根據(jù)該工程的施工進(jìn)度計(jì)劃,乙方應(yīng)配合甲方,合理安排人員,按時(shí)按質(zhì)完成工作任務(wù),工期為從開工之日起算21個(gè)日歷月。如甲方工期超出,超出部分甲方按6000元/月補(bǔ)貼乙方。
四、單價(jià)及付款方式:
甲方按單價(jià)2.2元/平方米支付乙方承包費(fèi)用。付款面積為本工程竣工建筑面積。付款方式:每個(gè)月支付6000元。在工程預(yù)驗(yàn)收后付足乙方承包費(fèi)的85%,余15%在檔案移交后三日之內(nèi)付清。并由乙方給甲方出具等額的收款收據(jù)。
五、甲方應(yīng)負(fù)的責(zé)任和義務(wù):
1向乙方提供該工程的施工圖一套及電子版本,相應(yīng)的圖紙會(huì)審、技術(shù)變更核定及設(shè)計(jì)變更通知單等資料。完工后,向乙方提供完整的竣工圖四套。
2負(fù)責(zé)檢測(cè)所試驗(yàn)費(fèi)用和檔案館人員到現(xiàn)場(chǎng)檢查、驗(yàn)收時(shí)的其他費(fèi)用,負(fù)責(zé)提供送樣車輛。
3提供辦公室給乙方,并配置辦公桌、文件柜,電腦。向乙方提供免費(fèi)食宿。
4配合乙方相關(guān)工作。
六、乙方應(yīng)負(fù)的責(zé)任和義務(wù)。
1做好工作范圍的本職工作,并協(xié)助甲方做好相關(guān)工作。
2負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)檔案館的聯(lián)系,保證工作順利進(jìn)行。
3負(fù)責(zé)檔案資料的所有耗材、輔材以及送檔所有檔案盒和相關(guān)配套資料夾板,后期掃描電子檔案及刻盤等所有費(fèi)用。
4按工程進(jìn)度編寫技術(shù)檔案,按工程進(jìn)度送檢材料,反應(yīng)出的試驗(yàn)資料真實(shí),數(shù)量完整,并符合設(shè)計(jì)和有關(guān)規(guī)范要求。
5資料整潔,字跡清楚,簽字完整齊全。
6確保該工程檔案資料達(dá)到合格,并提交四套完整竣工檔案資料。
7負(fù)責(zé)本工程的取樣送檢,當(dāng)出現(xiàn)不合格材料時(shí)及時(shí)通知甲方。并配合甲方進(jìn)行處理。
8負(fù)責(zé)配合建設(shè)、監(jiān)理、質(zhì)檢、實(shí)驗(yàn)室等各單位的工作,配合甲方及建委相關(guān)部門的檢查驗(yàn)收工作。
9乙方應(yīng)配備2人以上(含2人)的資料人員,乙方可根據(jù)工程需要適當(dāng)進(jìn)行增減,但必須征得甲方同意。甲方認(rèn)為應(yīng)增加資料人員時(shí),乙方應(yīng)及時(shí)增加。否則,甲方有權(quán)找人替代,替代人員工資在乙方資料款中全額扣除。
七、其它及違約處理。
1未經(jīng)過甲方同意,乙方不得私自更換資料人員。否則,甲方按20xx元/次處以乙方違約金。
2施工期間,乙方資料人員應(yīng)服從甲方的現(xiàn)場(chǎng)管理。如有不服從者,按200元/人/次對(duì)乙方進(jìn)行處罰。
3因質(zhì)檢、建設(shè)、監(jiān)理、甲方等相關(guān)部門在施工期間檢查乙方資。
料不合格時(shí),乙方應(yīng)無條件限期整改合格。如乙方未及時(shí)整改或整改不合格,甲方有權(quán)解除合同,且對(duì)乙方資料余款全部不予支付。4在工程驗(yàn)收后,乙方應(yīng)按規(guī)定時(shí)間送交合格的資料到檔案館。如乙方送交資料不合格,甲方所欠資料款全部不予支付。
八、未盡事項(xiàng),雙方按照公平、合理、互利的原則,協(xié)商處理或簽補(bǔ)充協(xié)議。
九、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字之日起生效,具有同等法律效力,工程完工,付清全款后本協(xié)議自動(dòng)失效。
甲方(簽章)乙方(簽章)。
協(xié)議簽訂時(shí)間年月日。
典型的建設(shè)工程合同篇三
發(fā)包人(甲方):
承包人(乙方):
本合同依據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家有關(guān)法規(guī),經(jīng)雙方協(xié)商,本著友好合作原則,達(dá)成如下分包合同:
一、承包范圍:
二、承包方式:
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
四、工期:
本工程自年月日開工至年月日完工,工期為天。
五、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及支付方式:
1、經(jīng)雙方協(xié)議,本工程總量為米,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為,共計(jì):(大寫:)。
2、合同總價(jià)依據(jù)實(shí)際完成工程量進(jìn)行結(jié)算。
3、付款方式:
六、變更及工程費(fèi)用調(diào)整:
1、本工程進(jìn)行中,發(fā)包人對(duì)本工程與技術(shù)要求提出變更時(shí),發(fā)包人應(yīng)在變更前天內(nèi)發(fā)出書面通知。承包人接到變更后天內(nèi)予以確認(rèn)。
2、變更后及承包增加施工費(fèi)用,發(fā)包方按市場(chǎng)價(jià)予以調(diào)整。
七、發(fā)包責(zé)任:
1、發(fā)包方在開工2日前向承包方提供本工程施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)交底與要求、設(shè)計(jì)圖紙及放線定點(diǎn)軸線。
2、開工前,發(fā)包方應(yīng)辦理開工許可證、工作場(chǎng)地使用等手續(xù),及時(shí)解決好有關(guān)擾民和影響正常工作的有關(guān)問題,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
八、承包方責(zé)任:
1、承包人按本合同所規(guī)定的時(shí)間完成本工程的工作內(nèi)容。
2、嚴(yán)格按本工程設(shè)計(jì)方案及技術(shù)要求進(jìn)行施工,確保施工質(zhì)量。
3、施工中如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)匯報(bào),并提出相應(yīng)的處理方案,經(jīng)發(fā)包方確認(rèn)后進(jìn)行施工。
4、負(fù)責(zé)好現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量放線、樁體定位、施工技術(shù)資料記錄工作,并如實(shí)及時(shí)提交發(fā)包方,如因承包方的遺漏、錯(cuò)誤造成工程質(zhì)量問題,承包方應(yīng)負(fù)責(zé)補(bǔ)救并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,情況嚴(yán)重時(shí),發(fā)包方有權(quán)向承包方追償相應(yīng)損失。
5、遵守國家及北京市有關(guān)施工管理規(guī)定,服從現(xiàn)場(chǎng)指揮與領(lǐng)導(dǎo)。
九、違約責(zé)任:
甲方或乙方不能按照本協(xié)議條款約定履行各自的各項(xiàng)責(zé)任及發(fā)生與本合同無法履行的行為,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
十、材料與設(shè)備。
1、發(fā)包人及承包人對(duì)各自所提供的材料及機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)負(fù)責(zé),并經(jīng)雙方驗(yàn)收合格后方可使用。
2、若造成窩工、誤工所造成的損失,責(zé)任是甲方的由甲方負(fù)責(zé),是乙方的由乙方負(fù)責(zé)。
十一、報(bào)告、成果、質(zhì)量檢查與驗(yàn)收。
1、發(fā)包方負(fù)責(zé)組織對(duì)承包人交付的報(bào)告、成果、文件進(jìn)行檢查與驗(yàn)收。
2、承包方應(yīng)對(duì)其所確保提交的報(bào)告、成果、文件的真實(shí)性進(jìn)行負(fù)責(zé)。
3、隱蔽工程檢查由承包人自檢后,通知發(fā)包方進(jìn)行檢查與驗(yàn)收,經(jīng)發(fā)包方簽字確認(rèn)后方可進(jìn)行下一道工序。檢驗(yàn)不合格,承包人負(fù)責(zé)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)必須進(jìn)行修補(bǔ)。
十二、本合同未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商后簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
十三、其它約定事項(xiàng):
本合同自發(fā)包人、承包人簽字蓋章后生效,發(fā)包人、承包人履行完成合同所規(guī)定的義務(wù)后終止。
本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
典型的建設(shè)工程合同篇四
依照《_經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包條例》的原則,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議:
1、工程名稱:_________________________;
2、工程地點(diǎn):_________________________;
3、工程內(nèi)容及承包范圍:祥見附表1。
4、承包方式:包工包料,依照合同單價(jià)和甲方代表簽證的實(shí)際完成工程量。合同報(bào)價(jià)中沒有的項(xiàng)目參照相近項(xiàng)目單價(jià)或雙方議價(jià)進(jìn)行結(jié)算。
于_______年_______月_______日至_______年_______月_______日,總工期為_______天。
滿足設(shè)計(jì)圖紙要求。
工程預(yù)算總造價(jià):____________________________________________________________。
1、甲方責(zé)任:
(1)乙方進(jìn)場(chǎng)施工的一切有關(guān)手續(xù)均由甲方負(fù)責(zé)辦理好,施工期間如有需要甲方出面協(xié)調(diào)解決的事項(xiàng),由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決。
(2)甲方應(yīng)協(xié)調(diào)好工地的其他施工單位,盡快清理施工場(chǎng)地,確保施工順利進(jìn)展。
(3)負(fù)責(zé)向乙方支付工程費(fèi)用。
2、乙方責(zé)任:
(1)乙方必須按合同圖紙及簽證要求,保質(zhì)、保量施工。
(2)乙方必須遵守甲方工地規(guī)章制度,服從甲方管理。
(3)乙方必須最好安全生產(chǎn)工作,若違章作業(yè)發(fā)生安全事故,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
(4)乙方必須按合同工期完工。
對(duì)以下原因竣工日期推遲延誤,經(jīng)甲方代表確認(rèn)工期相應(yīng)順延。
1、工程量變化或設(shè)計(jì)變更。
2、如遇不可抗拒的客觀因素不能施工。
3、乙方原因經(jīng)甲方代表同意順延的其他情況。
工程完工,乙方向甲方提供竣工資料報(bào)告和主要材料產(chǎn)品合格證,甲方5天內(nèi)應(yīng)組織有關(guān)部門進(jìn)行竣工驗(yàn)收、辦理有關(guān)簽證手續(xù)。
1、工程預(yù)算造價(jià):依照合同單價(jià)(附表1)和實(shí)際完成工程量結(jié)算。合同報(bào)價(jià)中沒有的項(xiàng)目參照相近項(xiàng)目單價(jià)或雙方議價(jià)進(jìn)行結(jié)算。
2、付款方式:
(1)合同簽訂之后,乙方進(jìn)場(chǎng)施工2天內(nèi),甲方預(yù)付工程款金額為。
(2)工程竣工驗(yàn)收合格之日起,一個(gè)月內(nèi)一次性結(jié)清工程余款。
1、若乙方逾期交付使用,則按合同價(jià)的_____%天向甲方支付違約金,甲方有權(quán)從待付款中扣除。
2、若由于乙方原因無法按時(shí)按量完工交付使用,致使甲方受到業(yè)主處罰的,由乙方承擔(dān)責(zé)任,甲方有權(quán)單方面終止合同。
3、若甲方未按合同支付工程款,則按合同價(jià)的_____%/天向乙方支付逾期滯納金。
4、如一方違約,按合同總價(jià)的_____%支付給對(duì)方。
5、本合同經(jīng)雙方代表簽字,蓋章后生效,雙方共同遵守,未盡事宜經(jīng)雙方友好協(xié)商解決,如補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同同等效力。
九、本合同壹式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,均具有同等效力。
典型的建設(shè)工程合同篇五
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)合同條例》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條工程名稱__________;
工程地點(diǎn)__________;
工程規(guī)模__________;
工程投資__________;
第二條委托方根據(jù)本合同規(guī)定填寫建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)委托書。(見附表一、二)。
第三條勘察設(shè)計(jì)費(fèi)取費(fèi)的依據(jù)和取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),按國家規(guī)定執(zhí)行。
勘察設(shè)計(jì)費(fèi)的撥付辦法,自合同生效后__天內(nèi),委托方應(yīng)向承包方給付定金。合同履行后,定金抵作勘察設(shè)計(jì)費(fèi),不足部分委托方應(yīng)在__天內(nèi)一次結(jié)清(或訂為分若干次結(jié)清)。
勘察任務(wù)的定金為勘察費(fèi)的30%,設(shè)計(jì)任務(wù)的定金為估算設(shè)計(jì)費(fèi)的20%。本工程的勘察費(fèi)為__元估算設(shè)計(jì)費(fèi)為__元。
委托方不履行合同的,無權(quán)要求返還定金;承包方不履行合同的,應(yīng)雙倍返還定金。
第四條委托方的義務(wù)。
1、委托方應(yīng)在商定的時(shí)間內(nèi)向承包方提供必要的資料并對(duì)提供的時(shí)間、進(jìn)度與資料和可靠性負(fù)責(zé)。提供資料的內(nèi)容、技術(shù)要求及期限見附表三。
2、在勘察設(shè)計(jì)人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)或配合施工時(shí),應(yīng)負(fù)責(zé)提供以下工作和生活條件。
3、委托方配合引進(jìn)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)任務(wù),從詢價(jià)、對(duì)外談判、國內(nèi)外技術(shù)考察直至建成投產(chǎn)的各階段,應(yīng)吸收承擔(dān)有關(guān)設(shè)計(jì)任務(wù)的承包參加。
4、按有關(guān)規(guī)定的勘察設(shè)計(jì)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如期如數(shù)付給承包方勘察設(shè)計(jì)費(fèi)。
5、維護(hù)承包方的勘察成果和設(shè)計(jì)文件,不得擅自修改或轉(zhuǎn)讓給第三方重復(fù)使用。
第五條承包方的義務(wù)。
1、承包方應(yīng)在__年__月__日前提交有關(guān)勘察成果和設(shè)計(jì)文件,并承擔(dān)責(zé)任。提交勘察成果的范圍、進(jìn)度和質(zhì)量,以及設(shè)計(jì)的階段、進(jìn)度、質(zhì)量和設(shè)計(jì)文件份數(shù)。
2、初步設(shè)計(jì)經(jīng)上級(jí)主管部門審查后,在原定任務(wù)書范圍內(nèi)的必要修改,由承包方負(fù)責(zé)。原定任務(wù)書有重大變更而重作或修改設(shè)計(jì)時(shí),須具有設(shè)計(jì)審批機(jī)關(guān)或設(shè)計(jì)任務(wù)書批準(zhǔn)機(jī)關(guān)的意見書,經(jīng)雙方協(xié)商,另訂合同。
3、設(shè)計(jì)單位對(duì)所承擔(dān)設(shè)計(jì)任務(wù)書的建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)配合施工,進(jìn)行設(shè)計(jì)技術(shù)交底,解決施工過程中有關(guān)設(shè)計(jì)的問題,負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更和修改預(yù)算,參加試車考核及工程竣工驗(yàn)收。對(duì)于大中型工業(yè)項(xiàng)目和復(fù)雜的民用工程應(yīng)派現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)代表,并參加隱蔽工程驗(yàn)收。常駐代表費(fèi)用由雙方協(xié)商(另附協(xié)議)。
第六條違約責(zé)任。
1、因勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量低劣引起工程返工,或未按期提交勘察設(shè)計(jì)文件拖延工期造成損失,由承包方繼續(xù)完善勘察設(shè)計(jì)任務(wù),并視造成的損失浪費(fèi)大小減收或免收勘察設(shè)計(jì)費(fèi)。具體規(guī)定如下:
2、因勘察設(shè)計(jì)錯(cuò)誤而造成工程重大質(zhì)量事故,承包方除免收受損失部分的勘察設(shè)計(jì)費(fèi)外,還應(yīng)付給委托方與直接受損失部分的勘察設(shè)計(jì)費(fèi)相等的賠償金。
3、承包方不按合同規(guī)定的期限提交勘察成果、設(shè)計(jì)文件,每拖延一天,應(yīng)向委托方交納按勘察設(shè)計(jì)費(fèi)5‰的違約金。
4、由于變更計(jì)劃、提供的資料不準(zhǔn)確、未按期提供勘察設(shè)計(jì)必需的資料或工作條件而造成勘察設(shè)計(jì)工作的返工、窩工或修改設(shè)計(jì),委托方應(yīng)按承包方實(shí)際消耗的工作量增付費(fèi)用。具體規(guī)定如下:
5、因委托方責(zé)任造成勘察設(shè)計(jì)工作的重大返工或重任設(shè)計(jì),應(yīng)另行增加勘察設(shè)計(jì)費(fèi)用。
6、委托方超過合同規(guī)定的日期付費(fèi)時(shí),應(yīng)償付逾期的違約金。違約金每逾期一天,按該工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)的5‰計(jì)算。
第七條爭議的解決方式。
合同執(zhí)行過程中如有爭議,雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),雙方屬于一個(gè)部門的由上級(jí)主管部門調(diào)解;調(diào)解不成,或雙方不屬于同一個(gè)部門的,合同雙方任何一方均可向工商局經(jīng)濟(jì)合同仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁,也可直接向人民法院起訴。
第八條經(jīng)雙方協(xié)商一致,增加補(bǔ)充下列__項(xiàng)條款(沒有增補(bǔ)以“空白”記入)。
第九條附則。
本合同未言明事項(xiàng),一律按《中華人同共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)合同條例》規(guī)定執(zhí)行。
本合同附件:《建筑工程設(shè)計(jì)委托書》、《工程地質(zhì)勘察委托書》、《建設(shè)文件和勘察設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料交付日期一覽表》、《勘察設(shè)計(jì)文件交付日期一覽表》等均為本合同的組成部分,具有同等的法律效力。
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,正本2份,委托方、承包方各執(zhí)1份;副本__份,分別報(bào)送業(yè)務(wù)主管部門、工商行政管理局和建設(shè)銀行備案。
委托方(蓋章):
承包方(蓋章):
鑒(公)證意見:
地址:
地址:
經(jīng)辦人:
法定代表人(簽名):
法定代表人(簽名):
鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)。
委托代理人(簽名):
委托代理人(簽名):
開戶銀行:開戶銀行:
帳號(hào):
帳號(hào):
電話:
電話:
電掛:
電掛:
郵政編碼:
郵政編碼:
簽約時(shí)間年月日簽約地點(diǎn)___________。
有效期限年月日至年月日。
附表一:
委托方委托承包方進(jìn)行__________________________設(shè)計(jì)工作。
工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目表。
項(xiàng)目名稱建設(shè)性質(zhì)投資(萬元)規(guī)模建筑層數(shù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)內(nèi)容。
附表二:
工程、地質(zhì)勘察委托書。
場(chǎng)地位置。
設(shè)計(jì)單位。
要察。
求資。
提料。
典型的建設(shè)工程合同篇六
根據(jù)《民法典》相關(guān)規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,達(dá)成設(shè)備安裝合同壹份,內(nèi)容如下:
一、工程概況:工程名稱:中央空調(diào)系統(tǒng)的安裝調(diào)試工程地點(diǎn):項(xiàng)目工地(號(hào))。
二、合同范圍:本合同范圍:?項(xiàng)目中央空調(diào)系統(tǒng)工程的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收及維保。乙方應(yīng)提供嶄新的未經(jīng)使用的安裝設(shè)備及材料、技術(shù)服務(wù)和所需的其他事項(xiàng)。在履行合同過程中,如乙方?jīng)]有提供或沒有達(dá)到設(shè)計(jì)圖紙中的技術(shù)性能指標(biāo),乙方應(yīng)采取挽救措施,并承擔(dān)全部責(zé)任。甲方需要而合同文件中未提出的技術(shù)要求,甲方有權(quán)發(fā)出變更通知,乙方有責(zé)任以合理的進(jìn)度以及最優(yōu)惠的價(jià)格滿足甲方變更的.要求。招標(biāo)文件及投標(biāo)文件作為合同附件,組成本合同不可分割的一部分,甲乙雙方共同承諾、遵守。
3.1“合同價(jià)格”是指?項(xiàng)目中央空調(diào)系統(tǒng)工程,除甲方供應(yīng)中央空調(diào)系統(tǒng)設(shè)備以外(甲方供應(yīng)設(shè)備見附表),從安裝設(shè)備及材料、安裝調(diào)試、備品備件供應(yīng)至竣工驗(yàn)收合格交付使用及維保等的人民幣報(bào)價(jià),其中包括材料費(fèi)、包裝費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、裝卸費(fèi)、安裝費(fèi)、調(diào)試費(fèi)、備品備件供應(yīng)費(fèi)、直至驗(yàn)收合格交付使用的一切費(fèi)用及維保期內(nèi)的維保費(fèi)用等。
3.2合同價(jià)格為固定價(jià),包括所有由于以原材料工本或其他條件的價(jià)格浮動(dòng)而導(dǎo)致的全部額外費(fèi)用,但由于甲方增減工程量引起的價(jià)格調(diào)整除外。
3.3合同價(jià)格包括合同涉及到的,由乙方提供的與設(shè)備的安裝與調(diào)試期間有關(guān)的一切專用工具、測(cè)試及所用儀器、耗材的費(fèi)用,并由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)進(jìn)和運(yùn)離工程現(xiàn)場(chǎng)。
3.4合同價(jià)格包括乙方人員到現(xiàn)場(chǎng)的一切交通食宿費(fèi),甲方協(xié)助乙方人員在現(xiàn)場(chǎng)居住的方便,但有關(guān)費(fèi)用由乙方自理。
3.5除非另有規(guī)定,乙方的價(jià)格須包括執(zhí)行和完成合同文件描述的工作以及不可或缺的所有附帶工作及費(fèi)用,不論它們是否在合同文件中有所說明,也不論它們是否在簽訂合同時(shí)可以預(yù)料到。
四、付款方式。
4.1合同簽訂后,十天內(nèi),乙方進(jìn)場(chǎng)前,甲方支付合同總價(jià)30﹪為設(shè)備預(yù)付款;。
4.2主要設(shè)備含空調(diào)主機(jī)及風(fēng)機(jī)盤管末端進(jìn)場(chǎng)后,甲方支付合同總價(jià)30%。
4.3工程量進(jìn)展到一半時(shí),甲方支付合同總價(jià)20﹪。
4.4安裝、調(diào)試、驗(yàn)收合格后,甲方支付合同總價(jià)15﹪。
4.5質(zhì)量保證期結(jié)束,無質(zhì)量問題,甲方付清全部余款。
五、工程工期:根據(jù)發(fā)包人使用要求,雙方約定合同簽定后,自乙方收到設(shè)備預(yù)付款之日起兩個(gè)月內(nèi),乙方完成本合同全部工程的安裝調(diào)試工作。
5.1?乙方進(jìn)場(chǎng)前向甲方提供施工組織設(shè)計(jì)和施工總進(jìn)度計(jì)劃。
5.2?在合同生效以后,____日內(nèi),乙方完成進(jìn)場(chǎng)前的準(zhǔn)備工作,并組織施工人員進(jìn)場(chǎng)開始施工。
5.3?乙方須按合同規(guī)定的日期完成安裝及調(diào)試,協(xié)調(diào)與消防、裝修的沖突,保證工程順利進(jìn)行,確保按期完成。
5.4?如工程實(shí)際與圖紙?jiān)O(shè)計(jì)存在較大差異,無法按圖施工;或圖紙有較大變更,不能按期完成施工,經(jīng)甲方簽字認(rèn)可,工期順延。
5.5?遇不可抗力(由于嚴(yán)重的自然災(zāi)害如洪水、地震等不可避免的或不可預(yù)見的及非人為所能控制的事件),工期順延。
6.1?乙方應(yīng)按國家或國際有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范施工。
6.2?安裝施工應(yīng)以圖紙要求為準(zhǔn),不得私自偷工減料,或更換圖紙規(guī)定的安裝材料。對(duì)于圖紙未規(guī)定的安裝材料,應(yīng)選用質(zhì)量較好的材料使用。工程安裝調(diào)試完成以后,應(yīng)達(dá)到圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的功能及使用要求。
6.3?甲方的授權(quán)代表有權(quán)任何時(shí)候檢查乙方的相關(guān)工程質(zhì)量與工程材料的質(zhì)量,并作為驗(yàn)收的依據(jù)之一。
七、變更通知。
7.1乙方如因?yàn)榧追皆蛴绊懥撕贤杀净蚪还て谙?,須立即以書面形式向甲方提出,甲方核?shí)無誤后將向乙方發(fā)出變更通知,但在以下情況中,不得發(fā)變更通知。
7.1.1對(duì)乙方影響行為是在合同規(guī)定內(nèi)作出的,或是由于乙方未能履行合同要求所必須的義務(wù)。
7.1.2乙方合同執(zhí)行情況是因其自身的失誤、疏忽或未能按合同要求履行而受影響。
7.2?如果乙方認(rèn)為所作的變更可能會(huì)使自己不能履行合同中義務(wù)時(shí),須及時(shí)向甲方提出。相應(yīng)設(shè)備及工程量的增減,按照國家________年工程定額三類取費(fèi)進(jìn)行合同金額修訂。
八、質(zhì)保期。
8.1?質(zhì)保期從竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算________年,主機(jī)設(shè)備保修________年。
8.2?乙方所提供的安裝材料為全新的、且中央空調(diào)系統(tǒng)安裝質(zhì)量符合合同要求。主機(jī)為xx公司產(chǎn)品,風(fēng)機(jī)盤管及末端為上海三燕產(chǎn)品。
8.3在質(zhì)保期內(nèi),若非誤操作或人為破壞所致,則合同標(biāo)的或其部件、安裝材料等損壞應(yīng)由乙方維修、供應(yīng)和安裝。
8.4在質(zhì)保期內(nèi),乙方在接到甲方通知后,2小時(shí)內(nèi)作出反應(yīng)并指導(dǎo),24小時(shí)之內(nèi)應(yīng)派有經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員到工地現(xiàn)場(chǎng),履行其保修義務(wù)或處理緊急維修工作。超過24小時(shí)甲方可請(qǐng)其他人員進(jìn)行修理,其費(fèi)用從質(zhì)保金中扣除。
8.5若質(zhì)保期內(nèi),甲方?jīng)]有指出有缺陷,則代表甲方對(duì)乙方的工程安裝是滿意的,其質(zhì)量保證責(zé)任已完成,但隱蔽性的、合理的檢查和實(shí)驗(yàn)都不能發(fā)現(xiàn)的缺陷除外。
九、違約責(zé)任。
9.1?由于乙方的原因不能按時(shí)交付使用,所使用的安裝材料不符合合同規(guī)定,由此造成的損失,應(yīng)有乙方承擔(dān)一切責(zé)任。
9.2?若由于甲方原因出現(xiàn)如未按有關(guān)要求驗(yàn)收工程或其他原因致使乙方延期交工等,乙方不負(fù)責(zé)任。
9.3?乙方原因延誤工期,每延誤一天交付使用,支付金額為合同價(jià)款1‰的違約金(無法抗拒因素造成誤工除外)。
十、不可抗力。
10.1?如果雙方的任何一方因人力不可抗拒因素(諸如臺(tái)風(fēng)、地震、戰(zhàn)爭或雙方認(rèn)同的其他情況)而引起合同進(jìn)度延誤,在此情況下,一方應(yīng)及時(shí)書面通知另一方,并提供當(dāng)?shù)卣灠l(fā)的不可抗力的證明。受不可抗力事件影響一方,就盡力減少事件的影響,盡早恢復(fù)工作,雙方應(yīng)盡早協(xié)商并確定新的交工日期,并由甲方發(fā)給乙方完工變更通知書,確定合同進(jìn)度相應(yīng)順延。
10.2?不可抗力事件給雙方造成任何損失,有各方自行負(fù)責(zé),合同價(jià)格不得因不可抗力的影響而作任何調(diào)整。
十一、責(zé)任乙方負(fù)責(zé)在工程峻工前,對(duì)已完工程的成品保護(hù),在此期間發(fā)生的損壞,由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)。乙方承擔(dān)在安裝、維修等過程中因施工與質(zhì)量問題引發(fā)的其他事故和由此發(fā)生的全部費(fèi)用。乙方承擔(dān)由于自身安全措施不力造成人身傷亡事故的責(zé)任和由此發(fā)生的全部費(fèi)用。
十二、?合同終止。
12.1雙方應(yīng)按照合同的規(guī)定,全面履行完全合同義務(wù)直至合同終止。
12.2?凡出現(xiàn)以下情形,甲方有權(quán)通知乙方終止合同:
12.2.1?不可抗力的原因而不能履行合同。
12.2.2?當(dāng)甲方確信乙方已無履約能力時(shí)。
12.2.3乙方在收到甲方的合同終止書后,應(yīng)立即終止合同執(zhí)行,但雙方有權(quán)追究在合同終止前的違約索賠。
十三、?仲裁。
13.1?本合同適用的法律是《民法典》。
13.2雙方由合同或合同之外引起的所有糾紛,可通過雙方的友好協(xié)商來解決,若該協(xié)商在糾紛開始后不能在15天內(nèi)通過協(xié)商解決,任何一方可以在一個(gè)月內(nèi)向?qū)Ψ教岢鰰嫱ㄖ?,并將該糾紛提交工程所在地仲裁部門或工程所在地法院進(jìn)行解決。13.3仲裁或法院判決對(duì)雙方具有約束力,凡產(chǎn)生的仲裁費(fèi)用或訴訟費(fèi)用,按照國家相關(guān)法律規(guī)定執(zhí)行。
13.4在仲裁和起訴過程中,除非雙方協(xié)商同意終止合同,否則雙方必須繼續(xù)執(zhí)行他們各自的合同義務(wù)。
十四、?合同生效及其他。
14.1本合同應(yīng)在雙方簽字、蓋章之日起生效。雙方均已履行完合同規(guī)定的全部責(zé)任和義務(wù)時(shí)失效。
14.2在合同執(zhí)行期間,雙方均不得單方隨意作出合同范圍以外的變更或解除合同。
14.3合同若有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與合同具有同等法律效力,若補(bǔ)充規(guī)定與合同不一致時(shí),以簽訂日期在后者為準(zhǔn)。
14.4合同由協(xié)議書與合同附件組成,并具有同等法律效力。
14.5合同一式兩份,甲方、乙方各執(zhí)一份。
十五、其他未盡事項(xiàng):
典型的建設(shè)工程合同篇七
發(fā)包單位:____________________(甲方)。
承包人:____________________(乙方)。
根據(jù)_經(jīng)濟(jì)合同法和建設(shè)安裝工程承包合同條例的原則,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議:
工程名稱:九龍明珠d標(biāo)段。
工程地點(diǎn):____________________。
工程內(nèi)容:____________________。
含如下內(nèi)容:地下室基礎(chǔ)承臺(tái)及基礎(chǔ)梁的開挖、樁頭的破除、開挖后基坑的抽水(抽水工具由甲方提供)、基坑基槽采用人工整平、磚胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖機(jī)甩到地下室主道的兩側(cè)后由甲方負(fù)責(zé)外運(yùn)。
工程總價(jià):按下室占地面積×18元(此價(jià)格含不可考慮的因素,沒有任何價(jià)格調(diào)差)。
1、合同使用標(biāo)準(zhǔn):gbj7—89、jgj94—94。
2、適用法律:_經(jīng)濟(jì)合同法和建設(shè)安裝工程承包合同條例。
1、公布工地各項(xiàng)管理制度,對(duì)工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度、文明施工、材料耗用等進(jìn)行檢查、督促,監(jiān)督施工質(zhì)量并協(xié)調(diào)解決施工過程中的各種問題。
2、按照合同條款按時(shí)按量支付工程款。
3、如乙方不服從甲方指揮,不能按時(shí)完成甲方規(guī)定的施工任務(wù),或發(fā)生重大失誤導(dǎo)致工程停工,甲方有權(quán)終止合同。對(duì)造成甲方經(jīng)濟(jì)損失的,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
4、負(fù)責(zé)加強(qiáng)安全管理、完善安全規(guī)章制度,做好安全設(shè)防。
5、對(duì)乙方違反各種管理制度、操作規(guī)程、安全生產(chǎn)、文明施工規(guī)定的人員甲方有權(quán)清理出施工現(xiàn)場(chǎng)。乙方不服從甲方現(xiàn)場(chǎng)施工員的安排,不能按時(shí)、按量、按要求完成施工任務(wù)(或整改內(nèi)容)的`,甲方有權(quán)另行安排人員完成,造成的一切費(fèi)用均由乙方負(fù)責(zé),對(duì)消極對(duì)待、屢教不改的,甲方有權(quán)終止協(xié)議;中途退場(chǎng)的,甲方有權(quán)不付任何工資費(fèi)用。
1、乙方須安排一個(gè)負(fù)責(zé)人長期呆在現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)工作,至該工作內(nèi)容全部完成為止,
2、乙方嚴(yán)格按照甲方測(cè)量出的樁頂標(biāo)高進(jìn)行破除,標(biāo)高測(cè)量中乙方必須派人員配合,嚴(yán)禁用炮機(jī)鑿除,人工破除過程中不能傷及樁鋼筋,破除后的樁頭必須保持平整完好。預(yù)留鋼筋必須按甲方的要求所預(yù)留。破除完的的樁頭由乙方用挖機(jī)吊出基坑,并掩埋在車庫底板以下。
3、前期進(jìn)場(chǎng)必須保證有一臺(tái)大挖機(jī)和兩臺(tái)小挖機(jī)方可開始施工,施工中乙方必須按照甲方的進(jìn)度相應(yīng)的增加機(jī)械人員,如進(jìn)度達(dá)不到要求,甲方有權(quán)終止合同,并按完成的50%結(jié)算。
4、乙方進(jìn)場(chǎng)后,甲方負(fù)責(zé)提供住宿及生活水電,乙方自帶破樁工具(包括空壓機(jī))。在施工過程中,甲、乙雙方必須緊密配合,確保施工進(jìn)度以保證工程的如期完成。乙方人員在施工中必須注意安全,上班必須安全帽,穿膠鞋,如發(fā)生安全事故,由乙方完全負(fù)責(zé),嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)安全,生產(chǎn)制度和各種生活制度。另乙方必須保證施工進(jìn)度,如進(jìn)度嚴(yán)重跟不上,甲方有權(quán)中止乙方的合作。
工程款支付金額和時(shí)間:按地下室后澆帶分成六塊,每塊墊層砼完成后按完成工程量的70%支付一次工程款,其余款項(xiàng)待地下室墊層全部澆筑完一周內(nèi)全部付清,甲方違約的責(zé)任:甲方不按期付款,乙方有權(quán)停工,甲方應(yīng)承擔(dān)乙方停工期間的一切損失。乙方所收的工程款不含任何稅金,乙方只提供收款收據(jù)。
合同簽字之日起生效,工程完成、工程款全部付清后合同自行終止。
甲乙雙方各執(zhí)2份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
典型的建設(shè)工程合同篇八
甲方因施工需要與乙方建立勞務(wù)關(guān)系,雙方遵循平等自愿、協(xié)商一致的原則,明確甲、乙雙方權(quán)利和義務(wù)的協(xié)議,訂立本勞務(wù)合同:
南寧市青秀區(qū)大水坡至官已坡道路大中修工程,原舊路為水泥混凝土路面,全線舊水泥路面已出現(xiàn)局部破壞嚴(yán)重,須進(jìn)行局部翻修。
1、工程名稱:____________工程。
2、工程地址:____________。
單項(xiàng)砼工種自備機(jī)械勞務(wù)承包。
乙方嚴(yán)格按照甲方施工要求,自備發(fā)電機(jī),攪拌機(jī),上料鏟車,運(yùn)輸車輛,斗車,水泵,模板等工具,進(jìn)行攪拌,運(yùn)輸,支拆模,澆筑,收光等工作。
嚴(yán)格按砼質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
(1)質(zhì)量要求必須按施工單位、公司要求確保清水砼,嚴(yán)禁出現(xiàn)爛根、蜂窩、麻面、汽泡,杜絕出現(xiàn)砼漏振、爛腳等。
(2)砼澆筑嚴(yán)格按照公路水泥混凝土路面設(shè)計(jì)規(guī)范(tgd40—20)執(zhí)行。
(3)如出現(xiàn)上述質(zhì)量問題時(shí),乙方無條件承擔(dān)所有的處理工作并根據(jù)實(shí)際情況賠償甲方損失。
(4)進(jìn)度:乙方無論在任何條件下施工作業(yè)時(shí)必須保證勞動(dòng)力,若因乙方勞動(dòng)力不足造成的損失將由乙方全部負(fù)責(zé)。
1、現(xiàn)場(chǎng):進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)所有人員必須戴好安全帽,系上帽帶。衣著整潔,不準(zhǔn)穿拖鞋、不準(zhǔn)穿背心裙子、裸背進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。
2、安全教育:
(1)乙方進(jìn)場(chǎng)人員必須在3天內(nèi)準(zhǔn)確的記錄勞務(wù)人員的地址、身份證號(hào)碼、等資料登記造冊(cè),交給甲方一份以備查詢。
(2)乙方進(jìn)場(chǎng)人員必須全部、全面地接受參加甲方組織的安全教育活動(dòng)。上崗人員經(jīng)過培訓(xùn)及業(yè)務(wù)孰練的人員才能上崗,違章作業(yè)的后果自負(fù)。
(3)在施工期間因工地不安全的環(huán)境造成的安全事故,由甲方承擔(dān)正規(guī)醫(yī)院就醫(yī)的所有醫(yī)療費(fèi)(憑正規(guī)醫(yī)院發(fā)票報(bào)銷),誤工費(fèi)、護(hù)理費(fèi)、生活費(fèi)、營養(yǎng)費(fèi)。由乙方自身原因造成的安全事故由乙方自行承擔(dān),甲方不承擔(dān)任何費(fèi)用。
(4)在施工期間不得惹事、打架、偷盜,發(fā)現(xiàn)一次根據(jù)情節(jié)輕重進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機(jī)關(guān)。
(5)租房:在施工現(xiàn)場(chǎng)有條件情況下將集中住宿統(tǒng)一管理。
(6)文明施工:在所有的工作范圍內(nèi)必須每天做到工完場(chǎng)清、余料及廢料每天做到下班時(shí)清理干凈。不得私拉亂接電線,非械面人員不得從事機(jī)械操作,不得違章指揮,發(fā)生事故由乙方自行負(fù)責(zé)。
乙方按甲方要求時(shí)間進(jìn)場(chǎng),先期費(fèi)用由乙方自行解決,工程進(jìn)行15天后可向甲方支付生活費(fèi),待工程完工驗(yàn)收后,結(jié)清全部款項(xiàng)。
1、本合同與項(xiàng)目管理?xiàng)l例同時(shí)生效。
2、本合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,一經(jīng)簽字立即生效至工程款付清后自動(dòng)失效。
3、本合同生效后由乙方原因造成的使工程不能正常生產(chǎn)的,責(zé)任由乙方全部承擔(dān)。中途無故退場(chǎng)的,退場(chǎng)費(fèi)將由乙方自行承擔(dān),甲方只付給乙方工程款的70%。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
典型的建設(shè)工程合同篇九
鑒于_________________(投標(biāo)人名稱)已于_________年____月____日(日期)提交了建設(shè)(合同名稱)____________________________的投標(biāo)書(以下稱投標(biāo)書)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:投標(biāo)保證金。
投標(biāo)人要按招標(biāo)文件要求,將投標(biāo)保證金按規(guī)定方式足額存入指定的銀行賬戶。憑存款單據(jù)在開標(biāo)前到指定地點(diǎn)開據(jù)保證金收據(jù)。
各投標(biāo)人在繳納投標(biāo)保證金時(shí),須憑銀行出具的進(jìn)賬單回執(zhí)聯(lián)到指定地點(diǎn)開具保證金收據(jù)。每個(gè)項(xiàng)目的投標(biāo)保證金形式是根據(jù)招標(biāo)文件的要求而定。
投標(biāo)人須從企業(yè)工商注冊(cè)所在地的基本賬戶以轉(zhuǎn)賬支票、銀行匯票和銀行電匯方式繳納投標(biāo)保證金(現(xiàn)金方式交納除外)。
根據(jù)本文件,茲宣布,我行______________(以下稱銀行)向業(yè)主立約擔(dān)保支付________________的保證金。本保證書對(duì)銀行及其繼承人和受讓人均有約束力。
銀行名稱(蓋章)。
_________年____月____日。
本保證義務(wù)的條件是:
(a)如果投標(biāo)人在投標(biāo)書中規(guī)定的投標(biāo)書有效期內(nèi)撤回投標(biāo)書;
或(b)如果投標(biāo)人在投標(biāo)書有效期內(nèi)接到業(yè)主所發(fā)的中標(biāo)通知書后;
(1)未能或拒絕根據(jù)投標(biāo)須知的規(guī)定,按要求簽署合同協(xié)議書;
或(2)未能或拒絕接投標(biāo)須知的規(guī)定,提供法的保證金。
我行保證在收到業(yè)主第一次書面要求后,即對(duì)業(yè)主支付上述款額,無須業(yè)主出具任何證明,只需在其書面要求中說明條件是在此要求業(yè)主將注意到索款是由于出現(xiàn)了上述條件中的一種或兩種,并具體說明情況。本保證書在投標(biāo)須知規(guī)定的有效期或在該日期前已延長的投標(biāo)書有效期后30天(會(huì)第30天)內(nèi)有效。延長投標(biāo)書有效期無須通知銀行,任何索款要求應(yīng)在上述日期前交到銀行。
日期:_________年____月____日
銀行名稱:________________。
蓋章:________________。
證人簽字:________________。
證人所在單位及地址:________________。
典型的建設(shè)工程合同篇十
發(fā)包人:_____________。
承包人:_____________。
簽訂日期:_________________
補(bǔ)充協(xié)議發(fā)包人:_________________(以下簡稱:_________________甲方)。
承包人:_________________(以下簡稱:_________________乙方)。
一、寫明具體補(bǔ)充的內(nèi)容。
二、如有未盡事宜,雙方另行協(xié)商。
三、此協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,一式陸份,雙方各執(zhí)叁份,具有同等法律效力。
四、本協(xié)議生效后,即成為原合同不可分割的組成部分,除本協(xié)議中明確所作修改的條款之外,原合同的其余部分應(yīng)完全繼續(xù)有效。
甲方:_________________。
乙方:_________________(蓋章)(蓋章)。
法人代表或代理人:_________________。
法人代表或代理人:_________________。
_____年_____月_____日。
_____年_____月_____日。
典型的建設(shè)工程合同篇十一
合伙人:(以下簡稱甲方)。
性別。
年齡。
身份證號(hào)碼。
合伙人:
身份證號(hào)碼。
甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商,就合伙承包一致意見,共各方信守。
一、合伙宗旨。在合法合理的前提下,搞好工程建設(shè),進(jìn)而實(shí)現(xiàn)各方利潤最大化,共享收益,共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。
二、合伙經(jīng)營項(xiàng)目和范圍。合伙項(xiàng)目以公司中標(biāo)合同確認(rèn)的道路建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)容和范圍為準(zhǔn)。
三、合伙期限。合伙期限至合伙施工的項(xiàng)目完工,各方結(jié)算完畢為止。
四、出資方式及比例:甲乙雙方現(xiàn)金出資,前期投標(biāo)投資由甲方出資貳佰壹拾伍萬元,該款中標(biāo)退還后歸甲方;以后施工時(shí)甲乙雙方各出資50%,在雙方商定出資____日內(nèi)到賬,否則按日千分之三承擔(dān)違約責(zé)任。甲方派現(xiàn)金會(huì)計(jì)一名負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金及現(xiàn)金賬目,乙方派主管會(huì)計(jì)一名負(fù)責(zé)記賬;會(huì)計(jì)的工資費(fèi)用由甲乙雙方共同承擔(dān)。
五、盈余分配及債務(wù)承擔(dān):
1、盈余分配:盈余以甲乙雙方出資為依據(jù),按比例分配。
2、合伙如產(chǎn)生債務(wù),先由合伙財(cái)產(chǎn)償還,合伙財(cái)產(chǎn)不足清償時(shí),以各合伙人的約定的出資為依據(jù),按比例承擔(dān)。
六、退伙:合伙期間原則上不得退伙;如遇到特殊原因確需退伙的,應(yīng)經(jīng)兩方協(xié)商同意;
七、項(xiàng)目日常管理。
2、每月____日、____日為雙方商定的結(jié)賬日,由雙方和會(huì)計(jì)共同下賬,所有的支出均需兩方簽字后方能下賬。當(dāng)月支出需當(dāng)月下賬,超過兩個(gè)月不下賬的支出個(gè)人自負(fù)。
3、重大支出和重大合伙事項(xiàng)應(yīng)由甲乙雙方事先共同決定,雙方電話決定的應(yīng)在最近的下賬日補(bǔ)簽書面決議。
八、合伙期滿。合伙期滿,甲乙雙方按合伙協(xié)議進(jìn)行結(jié)算,盈、虧均按比例進(jìn)行分配、承擔(dān);一方分配的應(yīng)收款另一方有協(xié)助收回的義務(wù)。
九、違約責(zé)任。
1、未經(jīng)合伙人同意而擅自退伙,給合伙造成損失的應(yīng)進(jìn)行賠償造成的損失無法計(jì)算的,按承接工程總價(jià)的15%計(jì)算損失。
2、合伙人一方違反本協(xié)議其它約定,給另一方造成損失的,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
十、其他。合伙人之間如發(fā)生糾紛,應(yīng)共同協(xié)商,本著有利于合伙事業(yè)發(fā)展的原則予以解決。如協(xié)商不成可向鄭州仲裁委員會(huì)提請(qǐng)仲裁。
合伙人(甲方):
________年____月____日。
合伙人(乙方):
________年____月____日。
典型的建設(shè)工程合同篇十二
依照《民法典》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合住宅裝飾工程施工的特點(diǎn),遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,就雙方的住宅裝飾工程的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程概況。
1、工程地點(diǎn)______________。
2、工程內(nèi)容及做法:詳見雙方確認(rèn)的工程預(yù)算表、施工圖和工程內(nèi)容。
3、承包方式:雙方商定采取下列____種方式。
(1)包工包料;
(2)包工、包部分材料;
(3)包工不包料。
4、工程期限及保修期:
工程期限_____天。自________年____月____日起至________年____月____日止。
保修期:____月。自工程竣工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格,雙方簽字之日起計(jì)算,并由乙方開具工程保修單。
5、合同價(jià)款及付款方式:
支付時(shí)間_________________________________。
支付金額_________________________________。
開工前三天。
支付(合同總價(jià)60%)___________元。
________年____月____日。
支付(合同總價(jià)35%)___________元。
雙方驗(yàn)收合格。
支付(合同總價(jià)5%)___________元。
工程驗(yàn)收合格后,乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算單,并將有關(guān)資料送交甲方,由甲方在五天內(nèi)審核完畢如無異議視為同意,并在簽字同時(shí)結(jié)清工程余款,工程發(fā)票(合同總價(jià))中所應(yīng)繳納的稅金由甲方承擔(dān)。
二、雙方應(yīng)盡的責(zé)任及義務(wù)。
甲方:
2、提供施工期間的39;水源、電源,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用;
3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)和鄰里之間的關(guān)系;
5、協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用;
6、對(duì)工程質(zhì)量、施工進(jìn)度進(jìn)行檢查和監(jiān)督;
7、甲方家庭成員對(duì)工程的意見,均需經(jīng)過甲方代表與乙方接觸。
乙方:
1、根據(jù)施工圖紙,提供施工方案和進(jìn)度計(jì)劃,交甲方備案認(rèn)可;
4、文明施工,佩證上崗,保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,盡量減少噪音,不擾民及污染環(huán)境,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
三、工程變更。
1、工程施工過程中,甲方提出修改意見及增減工程項(xiàng)目時(shí),須提前與乙方聯(lián)系,并簽訂書面變更協(xié)議后,方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工。
2、甲方私自與工地施工人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后xx,由甲方自負(fù),給乙方造成損失,延誤工期的,還應(yīng)賠償。
四、材料、設(shè)備的供應(yīng)。
1、由甲方提供的材料設(shè)備,應(yīng)為附合設(shè)計(jì)和國家標(biāo)準(zhǔn)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按施工進(jìn)度計(jì)劃及時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng),并事先通知乙方,雙方對(duì)所供應(yīng)材料的數(shù)量及外觀進(jìn)行共同驗(yàn)收,辦理交接手續(xù)后由乙方負(fù)責(zé)保管,并收取一定的保管費(fèi)用,如造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2、甲供材料未經(jīng)甲方同意不得挪作他用,乙方如挪用,按挪用材料的雙倍價(jià)格補(bǔ)償給甲方。
3、由乙方提供的材料、設(shè)備,必須與所供的材料明細(xì)表中的品種、規(guī)格、型號(hào)、品種、等級(jí)、質(zhì)量、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量相符,經(jīng)甲方簽字認(rèn)可后再行使用。
4、乙方提供的材料設(shè)備如不符合國家標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求或規(guī)格有差異時(shí),禁止使用;如已使用,其后xx和損失均由乙方承擔(dān)。
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收。
1、本工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按年____月____日發(fā)布的____省《住宅裝飾質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。
3、如未經(jīng)驗(yàn)收,甲方自行搬入家具或居住,則視為驗(yàn)收合格。
4、施工過程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由質(zhì)檢部門對(duì)工程質(zhì)量予以驗(yàn)證,經(jīng)驗(yàn)證工程質(zhì)量不符合合同約定及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,驗(yàn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān),如符合合同約定和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,驗(yàn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
5、室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量。
乙方與甲方共同做到使用符合國家標(biāo)準(zhǔn)(國家質(zhì)量檢驗(yàn)檢疫總局年____月____日發(fā)布實(shí)施)的建筑裝飾材料。工程完工后,乙方應(yīng)根據(jù)國家質(zhì)量檢驗(yàn)檢疫總局和建設(shè)部年____月____日聯(lián)合發(fā)布實(shí)施的“民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范”,進(jìn)行室內(nèi)環(huán)境的檢測(cè),并提供檢測(cè)報(bào)告。檢測(cè)費(fèi)用根據(jù)建設(shè)部建辦質(zhì)()17號(hào)文件精神,室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)屬裝修裝飾工程最后一個(gè)環(huán)節(jié),應(yīng)列入工程預(yù)算中,檢測(cè)結(jié)xx不合格,雙方應(yīng)分析原因,明確責(zé)任,責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的治理費(fèi)用。
6、甲方如有特殊施工項(xiàng)目和特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),并另簽補(bǔ)充合同。
六、工期延誤。
1、對(duì)以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn)簽字,工期相應(yīng)順延:
(1)工程量變化和設(shè)計(jì)變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
2、因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延,因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
3、甲方不按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
4、因乙方責(zé)任未按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延,因乙方所提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格或造成的工程質(zhì)量存在問題的,返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
七、工程監(jiān)理。
若本工程實(shí)行工程監(jiān)理,甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理單位、監(jiān)理工程師的姓名、聯(lián)系電話及其職責(zé)等通知乙方。
八、違約責(zé)任。
1、合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對(duì)方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠給對(duì)方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。
2、合同生效后,在合同履行期間,任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續(xù)的情況下擅自解除合同,應(yīng)按合同總造價(jià)的5%作為違約金,會(huì)付給對(duì)方,因一方擅自解除合同,使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過違約金時(shí),應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。如一方因故無法履行合同時(shí),應(yīng)及時(shí)通過另一方法辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
3、甲方責(zé)任:
(1)未按合同規(guī)定的時(shí)間、要求提供材料、設(shè)備,應(yīng)償付乙方因此造成的停工、誤工機(jī)械臺(tái)班的實(shí)際損失。
(2)由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量的規(guī)格差異,乙方向甲方提出,甲方仍表示使用而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
(3)工程未經(jīng)驗(yàn)收,甲方提前使用造成質(zhì)量問題或損壞,由甲方承擔(dān)責(zé)任。
(4)甲方未按約定期支付工程款的,每延誤一天向乙方支付合同價(jià)款1‰的滯納金。
(5)甲方未辦理有關(guān)手續(xù),要求乙方拆除原有建筑結(jié)構(gòu)設(shè)備管線,乙方有權(quán)拒絕施工。
4、乙方責(zé)任。
(1)工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定,甲方有權(quán)要求無償修理或返工,造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
(2)乙方擅自折改原有建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此造成的損失或事故(包括罰款)由乙方承擔(dān)。
(3)乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的材料和設(shè)備等,如有損壞,應(yīng)予賠償。
(4)由于乙方原因,致使工期延誤的,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц逗贤瑑r(jià)款1‰的滯納金。
九、合同爭議的解決方式。
本合同在履行過程中產(chǎn)生的爭議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解,如調(diào)解不成的,可提交蘇州仲裁委員會(huì)仲裁。
十、其它約定事項(xiàng)。
1、因施工而產(chǎn)生的垃圾清除和材料搬運(yùn),甲方可委托乙方負(fù)責(zé),其費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
2、施工期間,甲方將外屋鑰匙各1把,交乙方保箮,工程竣工驗(yàn)收后,甲方負(fù)責(zé)提供新鎖,由乙方當(dāng)場(chǎng)安裝好后交付甲方使用。
十
一、附則。
1、雙方另有約定,可簽訂補(bǔ)充合同。
2、本合同(包括附表)經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
3、本合同和補(bǔ)充合同具有同等法律效力。
4、本合同簽訂后工程不得非法轉(zhuǎn)包。
5、本合同一式______份,雙方各執(zhí)_____份。
甲方:________________。
乙方:_________________。
代表人(簽章):______。
法定代表人(蓋章):___。
經(jīng)辦人:_________。
電話或手機(jī):___________。
電話或手機(jī):____________。
甲方:乙方:
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,就乙方委托甲方制作。
事宜達(dá)成如下協(xié)議:
一、項(xiàng)目名稱:
二、制作工藝、數(shù)量和其他。
三、合同總金額:人民幣(元)。
四、完成時(shí)間:________年____月____日前完成制作安裝并交乙方進(jìn)行驗(yàn)收。
五、結(jié)算方式:乙方先付甲方訂金。
)。
六、雙方權(quán)利及義務(wù):
1、乙方必須按合同時(shí)間付款,逾期未付款者,每逾期____日,乙方按應(yīng)付款的千分之五(5‰)收取違約金,直至所有款項(xiàng)付清為止。
2、乙方提供的樣版、設(shè)計(jì)圖等不夠清晰,規(guī)格不符,甲方已要求更改,但乙方?jīng)]有更改而按樣品做出產(chǎn)品時(shí),一切責(zé)任由乙方承擔(dān)。
3、甲方出具的樣品、報(bào)價(jià)單、價(jià)格表、訂單確認(rèn)等文件資料的打印、書寫或其他的錯(cuò)漏,可以更正,且甲方對(duì)此類錯(cuò)誤不承擔(dān)任何責(zé)任。
5、如甲方按乙方提出的要求制作的成品不符合乙方要求,乙方有權(quán)要求甲方重做,并由甲方承擔(dān)重做費(fèi)用。
6、甲方經(jīng)兩次重做后仍不符合乙方要求,乙方有權(quán)解除合同,甲方應(yīng)將已收款返還給乙方,由此造成的損失由甲方承擔(dān)。
7、履行本合同產(chǎn)生的任何爭議,由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,雙方同意向提請(qǐng)裁決。
七、本合同一式二份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)一份,具同等法律效力;本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效,直至雙方權(quán)利義務(wù)履行完畢后自動(dòng)失效。未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方:乙方:
甲方法定代表人:
乙方法定代表人:
甲方經(jīng)辦人:
乙方經(jīng)辦人:
________年____月____日。
________年____月____日。
典型的建設(shè)工程合同篇十三
本合同雙方:
委托單位:
代理單位:
合同簽訂日期: 年 月 日
委托方將的招標(biāo)事宜委托乙方代理,依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,合同雙方經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、代理業(yè)務(wù)的內(nèi)容、形式:
甲方委托乙方組織建設(shè)工程招標(biāo)活動(dòng)。
工程概況:
本次招標(biāo)范圍:施工圖紙內(nèi)容。
2、招標(biāo)代理形式:邀請(qǐng)招標(biāo)
二、工作條件和協(xié)作事項(xiàng):
1、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)項(xiàng)目資金來源證明等。
2、委托方提供能夠滿足施工,標(biāo)價(jià)計(jì)算要求的施工圖紙及技術(shù)資料。
3、乙方代理過程中,遵守國家、地方有關(guān)工程建設(shè)招標(biāo)、投標(biāo)法規(guī),堅(jiān)持公開、公平、公正和誠實(shí)信用的原則,按照有關(guān)程序規(guī)定進(jìn)行,接受招標(biāo)監(jiān)督管理部門的監(jiān)督。
4、委托代理人在簽訂本合同時(shí),應(yīng)出具委托證書。
三、委托期限:
本合同自簽訂之日起執(zhí)行,中標(biāo)通知書簽發(fā)后自行廢止。
四、費(fèi)用支付方式及日期:
本工程造價(jià)為人民幣(大寫),收取代理費(fèi)用合計(jì)人民幣_(tái)_____。付款方式為現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,全部費(fèi)用應(yīng)在中標(biāo)通知書發(fā)出時(shí)一次性付清。甲方可根據(jù)乙方完成工作情況選擇一次性支付______元或僅支付______元,乙方均無異議。
五、違約責(zé)任:
1、雙方都必須嚴(yán)格遵守簽訂的代理合同條款、不得違約;
2、委托方應(yīng)提供真實(shí)可靠的相關(guān)資料,及按第四款約定支付代理費(fèi)用,否則一切責(zé)任由委托方自負(fù)。
3、雙方在合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)爭議,可協(xié)商解決,也可由相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
4、雙方對(duì)代理合同條款變更時(shí)必須另簽補(bǔ)充合同條款,補(bǔ)充合同條款作為本代理合同的組成部分與主合同具有同等法律效力。
5、本合同一式三份,甲方一份,乙方一份,報(bào)招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)一份。
六、雙方協(xié)議的其他條款
甲方:_________
乙方:_________
法定代表人:_________
法定代表人:_________
_________年____月____日
_________年____月____日
典型的建設(shè)工程合同篇十四
甲方:(以下簡稱甲方)。
乙方:(以下簡稱乙方)裝修公司。
依照《民法典》及國家建設(shè)部、省市建委對(duì)建筑裝飾工程的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下:
2、工程地點(diǎn):
3、工程承包方式:包工包料。
4、工程概況:建筑面積平方米。
綜合樓室內(nèi)棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程。
工程造價(jià)以施工圖紙、甲方的使用要求及設(shè)計(jì)要求為依據(jù);工程造價(jià)為:xx元。(以甲方認(rèn)定的單價(jià)為準(zhǔn),工程量竣工后以審計(jì)為準(zhǔn))。
1、工程開工日期:________年____月____日
2、工程竣工日期:________年____月____日
按國家建設(shè)部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)g7391《建筑裝飾工程施工驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定,及省、市建委、消防部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,工程質(zhì)量達(dá)到市優(yōu)。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問題(竣工后甲方使用,人為造成的質(zhì)量問題除外),屬于乙方責(zé)任的,乙方無償保修,保修期為________年,終身維修。
1、合同簽定后,甲方即付給乙方工程款總造價(jià)的。
2、工程進(jìn)展一半時(shí),甲方即付給乙方工程款總造價(jià)的。
3、工程竣工驗(yàn)收合格后,甲方即付給乙方工程款總造價(jià)的。
4、乙方剩余工程款作為質(zhì)保金xx內(nèi)付清。
1、甲方:負(fù)責(zé)提供整個(gè)工程的使用、設(shè)計(jì)要求;提供現(xiàn)場(chǎng)使用的水、電位置;提供材料運(yùn)輸通道、必要的材料堆放場(chǎng)地及原樓的設(shè)計(jì)圖紙;對(duì)裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應(yīng)負(fù)責(zé)指明;施工場(chǎng)地要平整。
2、乙方:向甲方提供工程裝飾施工設(shè)計(jì)圖紙及工程報(bào)價(jià)。
經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議:
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失,由違約方承擔(dān)。
2、本工程報(bào)價(jià)外的工程或工程項(xiàng)目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時(shí),需甲方認(rèn)定綜合單價(jià)后,以現(xiàn)場(chǎng)簽證形式由甲方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽字為準(zhǔn),并列入竣工決算追加當(dāng)中。(如本工程報(bào)價(jià)外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項(xiàng)目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時(shí),甲方已認(rèn)可,但甲方?jīng)]簽證的,其所發(fā)生的費(fèi)用同樣生效。)。
3、工程量發(fā)生變化時(shí),按竣工后工程審計(jì)的工程量計(jì)算為準(zhǔn)。
4、如甲方或乙方違約,而沒有按合同執(zhí)行的,可向上級(jí)主管部門或仲裁機(jī)構(gòu)申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
6、合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,并具有同等法律效力。
甲方單位名稱:
乙方單位名稱。
法人代表:
法人代表:
委托代理人:
委托代理人:
xx年xx月xx日。
xx年xx月xx日。
典型的建設(shè)工程合同篇十五
本案要旨為,原告的起訴行為是否構(gòu)成重復(fù)起訴,這涉及到民事訴訟中的.一項(xiàng)基本原則,即“一事不再理”原則,判斷是否適用該原則,主要依據(jù):訴訟標(biāo)的是否一致,訴訟請(qǐng)求是否一致,當(dāng)事人是否一致,爭議事項(xiàng)是否一致,應(yīng)當(dāng)就具體案件結(jié)合當(dāng)事人的具體訴訟請(qǐng)求及其依據(jù),以及行使處分權(quán)的具體情況進(jìn)行綜合判斷。
20xx年4月22日,被告與原告簽訂《鉆孔樁施工協(xié)議書》一份,施工結(jié)束后,于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結(jié)算協(xié)議書》,原告自己“備注:挖夾層、二次成孔、誤工等計(jì)捌萬肆千叁百叁拾元整,本表結(jié)算未結(jié)算?!痹摻Y(jié)算協(xié)議由被告法定代表人及施工工地負(fù)責(zé)人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結(jié)算協(xié)議支付原告的工程款,原告于20xx年11月16日向法院起訴立案,要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以(20xx)孟會(huì)民初字第59號(hào)調(diào)解書調(diào)解結(jié)案,調(diào)解書所確定的工程款數(shù)額153972.02元被告已履行完畢。經(jīng)調(diào)閱法院(20xx)孟會(huì)民初字第59號(hào)案卷材料,該卷宗材料中從原告的起訴狀(標(biāo)的153972.02元)、調(diào)解筆錄及調(diào)解協(xié)議中,均未涉及和顯示原告本次所起標(biāo)的任何內(nèi)容;另經(jīng)法院對(duì)被告當(dāng)時(shí)主管工程的負(fù)責(zé)人查實(shí),原告在(20xx)孟會(huì)民初字第59號(hào)案件中起訴的數(shù)額,不包括原告本案所起訴的數(shù)額,被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付,但具體數(shù)額不能確定。
本案的爭議焦點(diǎn)主要為,原告的起訴行為是否構(gòu)成重復(fù)起訴,一審法院審理認(rèn)為,在審理中,原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據(jù)在合計(jì)后,原件全部交給了被告單位孟某,且被告處所存的《施工結(jié)算協(xié)議書》原件中同樣有此欠款數(shù)額的備注,由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結(jié)算協(xié)議書》原件,在被告不予認(rèn)可又不提供該結(jié)算協(xié)議原件的情況下,按照庭審中原告提供的證據(jù),法院結(jié)合上述對(duì)被告主管工程負(fù)責(zé)人核實(shí)的基本事實(shí)及本案的具體情況,原告現(xiàn)要求被告支付所欠施工中的零雜工程款,事實(shí)存在,理由成立,二審法院審理認(rèn)為,洛基公司認(rèn)為協(xié)議上手寫部分內(nèi)容是楊治安單方添加,但其并未提供自己所持有的結(jié)算協(xié)議書來證明自己的主張,也未提供證據(jù)證明挖夾層等附屬工程不是楊治安所干,朱遵壽明確表示挖夾層等附屬工作是楊治案所干,只是工程款具體數(shù)額記不清,并證明之前調(diào)解結(jié)案的案件中工程款不包括本案所訴爭的工程款。同時(shí),一審法院也查閱了該院(20xx)孟會(huì)民初字第59號(hào)案件卷宗材料后,認(rèn)定楊治安本案所主張的工程款并不包含在之前調(diào)解結(jié)案的案件中。而且孟津法院(20xx)孟會(huì)民初字第59號(hào)調(diào)解書中并無洛基公司所稱的“無論有無其他債權(quán)債務(wù)、無論有多少債權(quán)債務(wù)雙方都已全部結(jié)清”內(nèi)容。因此,洛基公司認(rèn)為楊治安屬重復(fù)訴訟,其并不欠楊治安工程款的主張,法院不予支持。
二、案件來源。
三、基本案情。
被告在承攬華陽洛陽(孟津)電廠公用區(qū)基樁工程期間,于20xx年4日22日和原告簽訂《鉆孔樁施工協(xié)議書》一份,施工結(jié)束后,于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結(jié)算協(xié)議書》,合計(jì)工程結(jié)算數(shù)額為163972.02元,協(xié)議約定在被告收到業(yè)主工程款30日內(nèi)支付給原告。在該結(jié)算協(xié)議的空白部分,原告自己“備注:挖夾層、二次成孔、誤工等計(jì)捌萬肆千叁百叁拾元整,本表結(jié)算未結(jié)算。”該結(jié)算協(xié)議由被告法定代表人及施工工地負(fù)責(zé)人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結(jié)算協(xié)議支付原告的工程款,原告于20xx年11月16日向法院起訴立案,要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以(20xx)孟會(huì)民初字第59號(hào)調(diào)解書調(diào)解結(jié)案,調(diào)解書所確定的工程款數(shù)額153972.02元被告已履行完畢。審理中經(jīng)調(diào)閱法院(20xx)孟會(huì)民初字第59號(hào)案卷材料,該卷宗材料中從原告的起訴狀(標(biāo)的153972.02元)、調(diào)解筆錄及調(diào)解協(xié)議中,均未涉及和顯示原告本次所起標(biāo)的任何內(nèi)容;另經(jīng)法院對(duì)被告當(dāng)時(shí)主管工程的負(fù)責(zé)人(且又是(20xx)孟會(huì)民初字59號(hào)案件被告的訴訟代理人)查實(shí),原告在(20xx)孟會(huì)民初字第59號(hào)案件中起訴的數(shù)額,不包括原告本案所起訴的數(shù)額,被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付,但具體數(shù)額不能確定。現(xiàn)原告為要求被告應(yīng)支付所欠零雜施工工程款84330元及利息,向法院提起了訴訟,但原告在庭審中僅提供由被告施工負(fù)責(zé)人簽名的增加零雜工程款數(shù)額便條復(fù)印件13張,共計(jì)款49550元。
四、法院審理。
一審法院認(rèn)為:審理中雙方對(duì)本案的爭執(zhí)焦點(diǎn),一是原告現(xiàn)要求被告所支付的工程款在(20xx)孟會(huì)民初字第59號(hào)案件中是否一并審理,原告本次起訴的工程款數(shù)額84330元能否認(rèn)定;二是原告本次起訴是否超過訴訟時(shí)效。針對(duì)上述雙方所爭執(zhí)的各焦點(diǎn)問題,在審理中,原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據(jù)在合計(jì)后,原件全部交給了被告單位孟某,且被告處所存的《施工結(jié)算協(xié)議書》原件中同樣有此欠款數(shù)額的備注,由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結(jié)算協(xié)議書》原件,在被告不予認(rèn)可又不提供該結(jié)算協(xié)議原件的情況下,按照庭審中原告提供的證據(jù),法院結(jié)合上述對(duì)被告主管工程負(fù)責(zé)人核實(shí)的基本事實(shí)及本案的具體情況,原告現(xiàn)要求被告支付所欠施工中的零雜工程款,事實(shí)存在,理由成立,但因原告不能提供零雜工程款84330元具體數(shù)額的原始結(jié)算憑據(jù),按照庭審中原告提供的相關(guān)證據(jù),對(duì)被告所欠零雜工程款數(shù)額應(yīng)認(rèn)定為49550元,超出部分,證據(jù)不足,不能認(rèn)定。原告要求被告支付利息,因雙方無明確約定,利息可從原告起訴之日(20xx年11月24日)起,按中國人民銀行同期貸款利率計(jì)算至判決書限定履行期限屆滿之日止。審理中,被告抗辯稱不欠原告工程款及原告起訴已超過訴訟等,理由不足法院不予采納。依據(jù)《中華人民共和國合同法》第六十條、第一百零九條之規(guī)定,判決如下:一、被告洛陽市基礎(chǔ)工程有限公司于判決書生效后十日內(nèi)一次性支付原告楊治安工程款49550元及利息。利息從起訴之日(20xx年11月24日)起,按中國人民銀行同期貸款利率計(jì)算至判決書限定履行之日止。二、駁回原告楊治安其他訴訟請(qǐng)求。
訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項(xiàng)之規(guī)定,判決如下:
駁回上訴,維持原判。
五、與本案及類似案例相關(guān)的法規(guī)索引。
《中華人民共和國民事訴訟法》。
第一百一十一條人民法院對(duì)符合本法第一百零八條的起訴,必須受理;對(duì)下列起訴,分別情形,予以處理:
(一)依照行政訴訟法的規(guī)定,屬于行政訴訟受案范圍的,告知原告提起行政訴訟;
(三)依照法律規(guī)定,應(yīng)當(dāng)由其他機(jī)關(guān)處理的爭議,告知原告向有關(guān)機(jī)關(guān)申請(qǐng)解決;
(四)對(duì)不屬于本院管轄的案件,告知原告向有管轄權(quán)的人民法院起訴;
(七)判決不準(zhǔn)離婚和調(diào)解和好的離婚案件,判決、調(diào)解維持收養(yǎng)關(guān)系的案件,沒有新情況、新理由,原告在六個(gè)月內(nèi)又起訴的,不予受理。
典型的建設(shè)工程合同篇十六
甲方公司因工作和業(yè)務(wù)發(fā)展需要,經(jīng)甲乙雙方平等友好協(xié)商,就甲方聘請(qǐng)乙方擔(dān)任甲方公司工程師,達(dá)成如下聘用協(xié)議:
二、甲方責(zé)任和義務(wù)。
1、將相關(guān)資料歸還乙方。
2、投標(biāo)。
3、甲方應(yīng)妥善保管乙方資料和證書,確保職稱證書完好無損。如果由于甲方原因發(fā)生乙方的證書丟失或吊銷,甲方應(yīng)賠償損失。
三、乙方的責(zé)任和義務(wù)。
1、乙方承諾向甲方提供的資料真實(shí)合法,若乙方提供的資料是虛假偽造,乙方自行承擔(dān)一切責(zé)任并負(fù)責(zé)賠償甲方相應(yīng)損失。
2、乙方的職稱證書在協(xié)議有效期內(nèi)交由甲方保管。
四、酬金。
1、酬金按年支付,支付標(biāo)準(zhǔn)為年。
2、付款時(shí)間:酬金一次性付清。即雙方簽訂協(xié)議時(shí),乙方提供工程師證書(原件)、身份證復(fù)印件、畢業(yè)證復(fù)印件、一寸彩色照片(或電子版)。甲方收到上述資料后一次性將第________年聘用工資元匯到乙方指定賬戶。乙方須保證證書未在其它公司掛靠,如因乙方證書已掛靠而導(dǎo)致甲方不能使用的,乙方須退還甲方支付的聘用工資。
五、違約責(zé)任。
1、協(xié)議有效期內(nèi),乙方提出終止協(xié)議,則乙方必須雙倍返還酬金,甲方提出終止協(xié)議則已付酬金不予返還。
2、乙方須保證證書真實(shí)、有效,如因乙方提供虛假證書,導(dǎo)致甲方投標(biāo)或申辦資質(zhì)失敗,乙方退還甲方已付酬金。
六、其他。
1、本協(xié)議期滿前一個(gè)月,如雙方達(dá)成一致意見,可續(xù)簽本協(xié)議。若不續(xù)簽的,甲方應(yīng)及時(shí)歸還乙方所有證件,甲方不得扣留拖延歸還任何證件。
2、協(xié)議終止或協(xié)議期滿后,甲乙雙方應(yīng)彼此友好合作,配合完成解除協(xié)議等相關(guān)的后續(xù)工作。
3、本協(xié)議一式貳份,雙方各執(zhí)一份。
乙方:________。
法定代表人:________身份證號(hào):________。
典型的建設(shè)工程合同篇十七
甲方:
乙方:
甲、乙雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,為明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任,保證工程正常順利進(jìn)行、雙方本著平等互利的原則達(dá)成如下協(xié)議:
第一條、工程概況
1、施工名稱: 辦公樓內(nèi)墻面裝修
2、施工地點(diǎn):四平市鐵東區(qū)開發(fā)區(qū)大路2499號(hào)
第二條、承包范圍:行政辦公樓內(nèi)墻粉刷。
第三條、工程要求:符合吉林省的有關(guān)規(guī)定及國家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
第四條、合同工期:總工期為(日歷工期)4 天。(2 013 年 9月 日20xx年 9 月 日)
第五條、合同文件使用的語言文字及使用的法律
1、合同使用的語言:漢語。
2、適用法律、法規(guī):中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)。
第六條、工地代表
甲方代表:
乙方代表:王永軍
第七條、工程量、合同造價(jià)、結(jié)算方式:
1、工程量:粉刷面積為 。
2、合同造價(jià):甲方以 固定總價(jià) 的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算合同價(jià)款,共計(jì)人民幣(大寫),小寫: (: ) 元整。
3、付款方式: 工程竣工驗(yàn)收合格并結(jié)算審核后支付至總價(jià)的95%,剩余5%做保修金,保持期滿一年驗(yàn)收無缺陷后一次支付完畢。
3、結(jié)算方式: 結(jié)算審核后,由施工方出具四平地區(qū)稅務(wù)部門開具的全額工程類發(fā)票,甲方于七日內(nèi)將工程款的95%,一次性付給乙方。
第八條、甲方工作
1、甲方提供工人的就餐場(chǎng)所,費(fèi)用由施工方承擔(dān)。
2、甲方負(fù)責(zé)定位基準(zhǔn)點(diǎn)、技術(shù)交底等技術(shù)要求及相關(guān)問題,并負(fù)責(zé)組織工程竣工驗(yàn)收等。
3、提供施工臨時(shí)用水、用電主干管和接駁口,并提供一個(gè)二級(jí)主配電匣供乙方接駁使用,工程用水、用電費(fèi)用由乙方另行繳納。
4、組織甲、乙雙方工程技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收。
5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方施工現(xiàn)場(chǎng)與相關(guān)單位之間的關(guān)系。
6、協(xié)助乙方接洽政府、地方有關(guān)部門對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的各項(xiàng)檢查。
7、監(jiān)督乙方的安全生產(chǎn)、文明施工,同時(shí)為乙方提供施工便利條件,如辦公室、食堂等。
第九條、乙方工作
1、自行解決施工所需的手頭工具及施工機(jī)械設(shè)備。
2、接受甲方的工作指導(dǎo)及工程質(zhì)量的監(jiān)督。
3、確保安全施工并達(dá)到甲方的要求的工程質(zhì)量和工期,如發(fā)生質(zhì)量問題,根據(jù)損失給予甲方相應(yīng)賠償,如工程逾期,每日歷天由工程款內(nèi)扣除工期違約金1000元。
第十條 安全及防護(hù)要求
1、施工方須設(shè)置專職安全員,負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)安全,作好施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理工作。
3、承擔(dān)由于自身安全措施不力而造成事故的責(zé)任和因此而發(fā)生的費(fèi)用。
第十一條 技術(shù)要求
1、乙方根據(jù)工程的具體情況,派駐1名工程師或技術(shù)人員對(duì)施工進(jìn)行全過程技術(shù)指導(dǎo)。
2、乙方在施工過程中,須按照甲方的技術(shù)交底施工,每道工序須按照建筑裝飾施工規(guī)范操作。
3、施工中的材料如大白漿、乳膠漆等必須使用國標(biāo)正品原料,不得出現(xiàn)脫落、發(fā)霉等現(xiàn)象。
第十二條文明施工
1、乙方在施工過程中必須遵守吉林省建筑裝修行業(yè)及白象食品股份有限公司吉林分公司的有關(guān)文明施工的規(guī)定,不得擾亂建設(shè)單位正常秩序。
2、進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工的人員應(yīng)有禮貌,不得頂撞甲方。
3、使用的生活設(shè)施應(yīng)保持整潔衛(wèi)生,施工人員不得隨地大小便,不得在廠區(qū)內(nèi)吸煙,由此引起的罰款由責(zé)任方承擔(dān)。
第十三條違約責(zé)任
1、由于一方過失造成合同不能履行時(shí),由過失一方承擔(dān)違約責(zé)任,如屬雙方過失,根據(jù)實(shí)際情況,由雙方承擔(dān)各自的違約責(zé)任。
2、遇有不可抗力因素致使合同無法履行時(shí),甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決。
3、當(dāng)合同雙方發(fā)生爭議時(shí),可以通過協(xié)商或申請(qǐng)施工合同管理機(jī)構(gòu)有關(guān)合同管理部門調(diào)解,不愿通過協(xié)商調(diào)解或調(diào)解不成的,可以向合同簽定所在地人民法院提起訴訟。
第十四條附則
1、本合同未盡事宜,甲乙雙方應(yīng)本著友好合作的精神,另行商定補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
2、本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效。
3、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
典型的建設(shè)工程合同篇十八
為明確施工過程中建設(shè)方、 總包方及分包方三方的責(zé)任, 依照 《中華人民共和國民法典》 、 《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,建設(shè)、總包、分包三方就各自的權(quán)利義務(wù),經(jīng)協(xié)商一致,訂立本協(xié)議。
一、總包服務(wù)費(fèi):本工程樁______________工程的總包服務(wù)費(fèi)由建設(shè)方支付。
二、承包范圍:___________________________工程。
三、工程造價(jià)及工程款支付:人民幣_(tái)____元整,由建設(shè)方支付。本工程不設(shè)預(yù)付款。保留金的 5%,待保修期滿后 14 個(gè)日歷天內(nèi)支付。
四、建設(shè)方責(zé)任
1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的協(xié)調(diào)和管理,處理總包方、分包方之間的相關(guān)事宜。
2. 負(fù)責(zé)及時(shí)向分包方支付工程進(jìn)度款及尾款。
五、總包方的工作
1. 負(fù)責(zé)對(duì)分包單位進(jìn)場(chǎng)后的現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工管理(不含質(zhì)量、技術(shù)、進(jìn)度) 、服務(wù)、配合、協(xié)調(diào)、對(duì)已完驗(yàn)收合格的工程負(fù)責(zé)保管。
2. 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)水電的統(tǒng)一管理。
3. 在不妨礙承包人優(yōu)先使用的前提下,合理安排分包人使用總包現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)的施工機(jī)械、腳手架等設(shè)備。
4. 總包方負(fù)責(zé)該分包資料的保管和交檔案館的歸檔工作。
六、分包方的工作
1. 負(fù)責(zé)組織與建設(shè)方進(jìn)行施工設(shè)計(jì)圖的會(huì)審及技術(shù)交底、方案的報(bào)批與確認(rèn),處理解決相關(guān)的技術(shù)問題。
2. 對(duì)工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全、環(huán)保文明施工等承擔(dān)全部責(zé)任。
3. 遵守總包方施工現(xiàn)場(chǎng)各項(xiàng)管理制度,服從總包方的管理,做好分包范圍內(nèi)的現(xiàn)場(chǎng)文明施工,衛(wèi)生清理工作。
4. 及時(shí)向建設(shè)方、總包方提供工程進(jìn)度計(jì)劃及工程進(jìn)度報(bào)表并對(duì)報(bào)表的正確性、完整性負(fù)主要責(zé)任。
5. 自行組織和配合與監(jiān)理的預(yù)檢、隱檢、材料檢驗(yàn)、試驗(yàn)等達(dá)到工程合格標(biāo)準(zhǔn)所要求的一切工作,提供滿足專項(xiàng)驗(yàn)收要求的所有技術(shù)資料。
6. 嚴(yán)格按照施工圖紙、技術(shù)規(guī)范、操作規(guī)程、工藝流程進(jìn)行施工,確保工程質(zhì)量。
7. 負(fù)責(zé)自行施工范圍內(nèi)的建筑垃圾的清理,并負(fù)責(zé)運(yùn)至發(fā)包單位的制定消納地點(diǎn)。
8. 負(fù)責(zé)對(duì)已完工程的成品保護(hù)工作,按照國家的相關(guān)規(guī)定對(duì)工程質(zhì)量負(fù)責(zé)。
9. 按照規(guī)范及無錫市檔案館要求及時(shí)填報(bào)樁基工程的各種相關(guān)技術(shù)資料,并將填報(bào)的各種資料(包括竣工所需要的資料)及時(shí)、完整的提供給總包,并對(duì)資料的正確性、完整性、真實(shí)性、可靠性負(fù)責(zé)。
七、工程質(zhì)量
1. 分包單位就該項(xiàng)分包的工程質(zhì)量向建設(shè)方承擔(dān)直接責(zé)任。
2. 任何由于分包方的材料使用不當(dāng)或材料不合格、或施工工藝、方法不符合要求、施工程序不當(dāng)造成的質(zhì)量問題、工程隱患,分包方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。
八、違約責(zé)任
1. 分包單位不配合總包管理,不服從總包方現(xiàn)場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)造成的后果自行承擔(dān)。
2. 造成總包單位現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施:臨時(shí)道路、場(chǎng)地、水電管線的損壞,分包方應(yīng)按照損壞的實(shí)際損失如 數(shù)進(jìn)行賠償。
3. 提供總包單位的技術(shù)資料字跡模糊不清、數(shù)量不夠,總包方有權(quán)退回或拒絕收集。分包方確保 樁基工程的驗(yàn)收合格。
九、其他
本協(xié)議一式六份,正副本各三份,建設(shè)、總包、分包方各執(zhí)兩份,每份具有同等法律效力,自三方簽字蓋章之日起生效。
茲證明雙方簽訂如下:
建設(shè)方(簽章) :_____________
法人代表(或授權(quán)委托人)簽署:________________
__________ 年 _____月_____日
總包方(簽章):_____________
法人代表(或授權(quán)委托人)簽署:________________
__________ 年 _____月_____日
分包方(簽章) :_____________
法人代表(或授權(quán)委托人)簽署:________________
__________ 年 _____月_____日
典型的建設(shè)工程合同篇十九
2、甲方后續(xù)將對(duì)________________項(xiàng)目裝修工程進(jìn)行邀請(qǐng)招標(biāo),如乙方中標(biāo),甲乙雙方將簽訂《________________項(xiàng)目裝修工程施工合同》(以下稱裝修工程施工合同),該裝修工程施工合同將覆蓋題述合同約定的內(nèi)容及雙方權(quán)利義務(wù),雙方承諾按照該裝修工程施工合同的約定行使權(quán)利、履行義務(wù)、承擔(dān)責(zé)任。
3、甲乙雙方對(duì)本備忘錄負(fù)有保密義務(wù),除非按照法律規(guī)定有合理必要,未經(jīng)另一方事先書面同意,任何一方不得就本備忘錄發(fā)表任何公開聲明或進(jìn)行任何披露。
4、本備忘錄經(jīng)雙方法定代表人或其委托代理人簽字或簽章并加蓋公司合同專用章之日起生效,至后續(xù)所簽裝修工程施工合同生效之日終止。
甲方:_________________(簽章)乙方:_________________(簽章)。
地址:_________________地址:_________________。
電話:_________________電話:_________________。
傳真:_________________傳真:_________________。
本合同于20年_____月______日簽訂于_____________市。
典型的建設(shè)工程合同篇二十
襄樊和馳房地產(chǎn)開發(fā)公司(以下簡稱甲方)開發(fā)的和馳上品綜合樓工程由泰州五建襄樊分公司(以下簡稱乙方)施工,雙方于__________年__________月__________日簽定了《建設(shè)工程施工合同》。現(xiàn)該工程已施工至主體六層,按合同約定甲方應(yīng)支付乙方__________年__________月__________日簽訂的晉江市金井北通道道路整治工程《施工合同》(下稱”原合同“)中定義相同。
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,在原合同簽訂的基礎(chǔ)上,就乙方承包晉江市金井北通道道路整治工程的給水工程及金東公路金井段道路改造工程的相關(guān)事項(xiàng)訂立以下補(bǔ)充協(xié)議:
給水管道及金東公路金井段道路改造工程。具體詳見施工圖紙:《給水管道(原水管道)工程》及《晉江市金東公路金井段(鎮(zhèn)標(biāo)至西環(huán)路口)改造工程》。
3、施工工期施工合同補(bǔ)充協(xié)議工期為240日歷天(備注:即乙方應(yīng)在原合同工期的基礎(chǔ)上順延8個(gè)月之內(nèi)完成)。
4、工程質(zhì)量。
日期:__________年月日
典型的建設(shè)工程合同篇二十一
根據(jù)國家建設(shè)部、監(jiān)察部《關(guān)于在工程建設(shè)中深入開展反腐敗和反對(duì)不正當(dāng)競(jìng)爭的通知》和中共云南省紀(jì)委、監(jiān)察廳、建設(shè)廳《關(guān)于在全省建設(shè)工程中建立工程承包和工程廉政“雙合同”機(jī)制的通知》精神,堅(jiān)決執(zhí)行《反對(duì)不正當(dāng)競(jìng)爭法》、《建筑法》、《招標(biāo)投標(biāo)法》等有關(guān)法律法規(guī)和政策,為確保建設(shè)工程質(zhì)量達(dá)到國家有關(guān)規(guī)定、爭優(yōu)創(chuàng)優(yōu)、干部廉潔,在簽定工程建設(shè)合同的同時(shí),甲乙雙方必須簽定工程廉政合同。
一、甲方不得接受乙方請(qǐng)吃、請(qǐng)玩;不得接受乙方贈(zèng)送的禮品、禮金和各種有價(jià)證券、信用卡及其他支付憑證;不得接受乙方任何好處費(fèi)及工程回扣;不得向乙方報(bào)銷任何由甲方支付的費(fèi)用;不得借用、租用乙方的交通、通訊工具等物品;不得參加乙方舉行的任何祝賀慶典活動(dòng)。
二、甲方工作人員的配偶、子女,不得承包或從事與工程有關(guān)的材料供應(yīng)、工程
分包、工程監(jiān)理、工程裝璜和裝修、組織提供勞務(wù)等活動(dòng);不得向施工方推薦分包單位;不得要求施工方購買合同規(guī)定外的材料和設(shè)備。
三、甲方人員向乙方索賄,經(jīng)乙方或其他線索檢舉,被紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)立案查處認(rèn)定的,由此產(chǎn)生的辦案費(fèi)用由甲方( 索賄方單位或個(gè)人 )承擔(dān)。不論舉報(bào)甲方或乙方賄賂行為的舉報(bào)人,經(jīng)查證屬實(shí),可由查辦案件的機(jī)關(guān)(單位)依照規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)。
四、乙方不得以任何形式邀請(qǐng)甲方人員吃、玩或向甲方贈(zèng)送禮品、禮金、各種有價(jià)證券、信用卡及其他支付憑證或物品。如有違反,由有關(guān)行政主管部門對(duì)乙方給予扣減應(yīng)付工程款的3%-5%,或者中止工程建設(shè)合同。并視情節(jié)輕重,對(duì)乙方?jīng)Q策人和經(jīng)辦人以及甲方接受人員給予批評(píng)教育、黨紀(jì)政紀(jì)處分、依法追究刑事責(zé)任。
五、乙方在工程項(xiàng)目建設(shè)中賄賂甲方人員、中介方人員,被紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)或司法機(jī)關(guān)立案查處的,甲方有權(quán)中止工程建設(shè)合同。由此給甲方造成的損失以及發(fā)生的一切費(fèi)用均由乙方承擔(dān)??稍诠こ探Y(jié)算款中扣除。
六、甲乙雙方人員贈(zèng)送、賄賂、接受或索要錢物的行為,如果一方發(fā)生,另一方當(dāng)事人應(yīng)立即主動(dòng)報(bào)告本單位領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)或向檢察機(jī)關(guān)舉報(bào)。對(duì)不主動(dòng)報(bào)告情況的有關(guān)人員,一經(jīng)查出,必須視情節(jié)輕重給予批評(píng)教育、黨紀(jì)政紀(jì)處分、依法追究刑事責(zé)任。
七、凡是未按規(guī)定簽定《工程廉政合同》的工程項(xiàng)目,不得辦理工程建設(shè)項(xiàng)目施工許可證等相關(guān)手續(xù),不得擅自同意或者進(jìn)行施工(勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理)。違者將由紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)追究黨政紀(jì)責(zé)任,由有關(guān)行政主管部門依照有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處罰。
嚴(yán)追究責(zé)任。
九、工程竣工驗(yàn)收同期,甲乙雙方要分別向本單位的紀(jì)檢監(jiān)察部門和監(jiān)證的紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、部門寫出執(zhí)行《工程廉政合同》的情況總結(jié)和相互鑒定報(bào)告。未按規(guī)定作出報(bào)告或紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、部門不同意驗(yàn)收的工程,不得辦理工程竣工驗(yàn)收手續(xù)。
十、此合同一式四份:甲乙雙方各一份,有關(guān)行政主管部門一份,紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、部門一份。
十一、此合同自雙方簽字并經(jīng)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、部門簽證后即生效,并由本單位的紀(jì)檢監(jiān)察部門和簽證的紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、部門監(jiān)督執(zhí)行。
建設(shè)單位(甲方):(公章) 中標(biāo)單位(乙方):(公章)
地址:地址:
建設(shè)單位法定代表人: 中標(biāo)單位法定代表人:
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
建設(shè)單位項(xiàng)目法人:中標(biāo)單位項(xiàng)目法人:
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
本單位紀(jì)檢監(jiān)察部門:(公章)
聯(lián)系電話:
紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、部門:(公章)
聯(lián)系電話:
年 月 日
【本文地址:http://aiweibaby.com/zuowen/19497848.html】