2023年裝修合同 裝修合同最新版5篇(模板)

格式:DOC 上傳日期:2023-04-05 16:02:32
2023年裝修合同 裝修合同最新版5篇(模板)
時間:2023-04-05 16:02:32     小編:zdfb

隨著法律觀念的日漸普及,我們用到合同的地方越來越多,正常情況下,簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是小編帶來的優(yōu)秀合同模板,希望大家能夠喜歡!

裝修合同 裝修合同最新版篇一

孫xx與白xx達成口頭協(xié)議,由白xx負責裝修孫xx的二居室商品房,工程款共計3萬元,工期1個月。孫xx付款后,白xx組織人員進駐場地開始施工。由于施工中白xx不負責任,到處接活,人手常常不夠,于是白xx招募一些臨時人員幫忙,這些人員往往素質不高,或者沒有裝修經(jīng)驗。并且由于白xx拖欠工人工資,故工人消極怠工,以至工程施工后3個月尚未完工,導致孫xx無法入住,不得不在外租房居住;同時由于施工人員不慎,造成孫xx樓下房屋漏水,造成樓下住戶支付修復費5000元。隨后孫xx發(fā)現(xiàn),裝修工程已完工部分質量嚴重不合格,存在衛(wèi)生間門歪曲,木線有縫隙,玻璃松動,整體墻面光潔度不夠、不均勻,門套歪曲不在一個平面,背面不對稱等問題。孫xx與白xx數(shù)次交涉,但是白xx不是對孫xx避而不見,就是推托責任,說裝修的問題應找木工趙**和水泥工王**而不應由其負主要責任,還數(shù)次說忙完手頭工程就幫孫xx解決裝修問題。但要追回一定的施工費。孫xx和白xx協(xié)商不成,于是向人民法院提起訴訟,請求人民法院判決白xx退還全部工程款,并賠償其在外租房的費用及向樓下居住戶支付的修復費用。

【審理結果】

人民法院接受此案后,委托建設監(jiān)理公司對孫xx裝修工程進行鑒定,認定孫xx房屋已做裝修工程價值11600元,該工程不合格部分修復費用15750元。同時,調查查明白xx未在工商行政管理部門辦理營業(yè)執(zhí)照,不具備經(jīng)營資格。一審法院經(jīng)過審理,認定孫xx與白xx 所達成的裝修工程口頭協(xié)議無效,并判決如下:

1.判決白xx退還孫xx裝修工程款20400元;

2.判決白xx支付孫xx修復費15700元;

3.判決白xx支付孫xx在外租房的費用及向樓下居住戶支付的修復費用共計6360元。

【精典評析】

本案主要涉及兩個法律問題:一是合同有效性的認定和的責任問題;二是侵權損害賠償責任的承擔。

1.合同有效性的認定及無效合同的責任劃分。

孫xx與白xx所達成的是一個口頭合同。根據(jù)《建筑裝飾裝修管理規(guī)定》第11條規(guī)定,凡從事建筑裝飾裝修的企業(yè),必須經(jīng)建設行政主管部門進行資質審查,并取得資質證書后,方可在資質證書規(guī)定的范圍內承包工程。《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》也規(guī)定,凡沒有《建筑業(yè)企業(yè)資質證書》或者建設行政主管部門發(fā)放的個體裝飾裝修從業(yè)者上崗證書的單位和個人,不得承接家庭居室裝飾裝修工程??梢?,本案中白xx不具備經(jīng)營主體資格而擅自承擔家庭裝飾工程,其與孫xx所達成的合同因白xx不具備經(jīng)營主體資格而擅自承攬家庭裝飾工程,其與孫xx所達成的合同因白xx不具備相應的民事行為能力而成為無效合同,根據(jù)上述法規(guī)定,該合同自始就沒有法律效力。

無效合同的法律后果有:

(1)返還財產(chǎn):合同被認定無效后,雙方應將財產(chǎn)關系回復到前的狀態(tài),已從對方取得財產(chǎn)的一方,應將其所取得的財產(chǎn)返還給對方。現(xiàn)孫xx已將工程款支付給白xx,白xx本應全部予以返還,但白xx已做裝修工程部分已與孫xx有房屋相結合,成為孫xx房屋的添附價值,故此部分工程款無需返還,白xx應返還余下的工程款20400元。

(2)賠償損失:凡無效合同的訂立和履行使當事人蒙受財產(chǎn)損失的',有過錯的一方應當賠償對方的損失。因白xx施工質量不合格而導致孫xx所需付出的修復費用,和因白xx施工導致孫xx無法在家中居住而付出的租房費用,均屬“因無效合同的訂立和履行”使孫xx蒙受的財產(chǎn)損失,白xx作為此無效合同中有過錯的一方,依法應予賠償。

2.侵權損害賠償?shù)呢熑?/p>

由于施工操作的不慎,造成樓下房屋漏水,構成了對樓下居住戶的侵權,施工人員應承擔侵權責任,對樓下居住戶予以賠償。孫xx與白xx簽訂了裝修合同,白xx及施工人員即為孫xx的雇傭人員,則白xx為施工人,應承擔此侵權責任,所以本案中要修復費用,理應償還。

裝修合同 裝修合同最新版篇二

發(fā)包方(甲方):

承包方(乙方):

為規(guī)范寫字樓室內裝修的施工,保護雙方的合法權益,現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及其它有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。

一、概況

1.裝修施工地點。

2.住房結構:框架

3..裝修施工內容:室內強弱電的安裝

4.承包方式:單包

6.總價款:

7.工期:自月為日。

二、關于材料供應的約定

1.甲方提供裝修所用的材料。

2.本工程甲方負責采購供應的材料,應為符合設計要求的合格和產(chǎn)品,并應按時供應到現(xiàn)場。如甲方供應的材料發(fā)生質量問題或規(guī)格差異,乙方應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現(xiàn)場后,經(jīng)乙方驗收,由乙方負責保管。由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。

三、關于工程質量及驗收的約定

1.本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定統(tǒng)一標準》和省主管部門制定的施工及驗收規(guī)范為質量評定驗收標準。

2.本工程質量應達到國家質量評定合格標準。

3.由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

4.工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內不能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應

承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。

四、有關安全生產(chǎn)和防火的約定

乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,做到安全用電、防火防盜、防事故,不得酒后施工,確保消防通道、電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方須保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故的發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生則由乙方獨自承擔修復和賠償?shù)荣M用及相關法律責任,與甲方無關。

五、關于工程價款及結算的約定

分三次支付工程款,其中第一次于乙方開工進場半個月后支付。

六、其它

(一)甲方工作

1.甲方應在開工前,向乙方提供施工圖紙或做法說明,并向乙方進行現(xiàn)場交底。向乙方提供施工需用的水、電、等必備設備,并說明使用注意事項。

2.做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關系等協(xié)調工作。

3.如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應審批手續(xù),并承擔有關費用。

(二)乙方工作

1參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。

2指派(姓名)為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。

3未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準,不得隨意拆原有建筑結構及各種設備管線。

4乙方在其裝飾施工范圍內承擔保修責任,保修期自本工程竣工甲方驗收合格之日起________年。

七、違約責任

1.由不可抗拒的因素導致工期延誤的不作為違約處理。

2.甲乙雙方須共同遵守本合同,若一方違約,違約方須向守約方支付違約金3.乙方應妥善保護甲方提供的材料物品,如有損壞,乙方應照價賠償。

4.甲方未辦理任何手續(xù),要求乙方拆改原有建筑結構及設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并承擔損失。

5.未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原有建筑結構或設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。

八、糾紛處理方式

1.本合同履行期間雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度前提下,雙方協(xié)商解決。

2.當事人不愿通過協(xié)商、調解解決或協(xié)商、調解解決不成時,對本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。

九、其它約定

十、本協(xié)議一式兩份,甲,乙雙方各執(zhí)壹份,具有同等法律效力。

甲方(簽章):乙方(蓋章)

電話:電話:

簽訂日期:________年____月____日簽訂日期:________年____月____日

裝修合同 裝修合同最新版篇三

委托方(甲方):

承接方(乙方):

工程項目:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。

1.工程地址:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2.施工內容:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3.委托方式:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

5.工程開工日期:xxxxxx年xxxxx月xxxxxx日

6.工程竣工日期:xxxxxx年xxxxxx月xxxxxx日

工程總天數(shù):xxxxxxxx天

工程價款(金額大寫)xxxxxxxxxxxxxxxxxxx元

保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為xxxx個月。

1.合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。

2.在保修期內乙方應保證在甲方電話或書面通知其維修起24小時內上門服務,如有違約應按合同總金額5%支付違約金。

1.本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協(xié)商解決。

2.當事人不愿通過協(xié)商、調解解決,或協(xié)商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向武昌區(qū)人民法院提起訴訟。

1.本合同雙方蓋章,簽字后生效。

2.本合同甲乙雙方各執(zhí)壹份。

甲方(業(yè)主):(簽章) 乙方: (簽章)

住所地址: 企業(yè)地址:

裝修合同 裝修合同最新版篇四

發(fā) 包 人: 承 包 人:

住 所: 住 所:

委托代理人: 營業(yè)執(zhí)照號: 電 話: 委托代理人: 電話:

依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在協(xié)商一致的基礎上,就發(fā)包人的家庭居室裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協(xié)議:

第一條 工程概況

1.1 工程地點:______________________________________。

1.2 工程內容及做法(家庭居室裝飾裝修工程施工項目預算表)。

1.3 工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。

(1)承包人包工、包料;

(2)承包人包工、部分包料(承包人提供裝飾裝修材料表),發(fā)包人提供部分材料(發(fā)包人提供裝飾裝修材料表);

(3)承包人包工、發(fā)包人包料(發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表)。

1.4 工程期限________天,開工日期________年____月____日,竣工日期______ 年____月____日。

1.5 合同價款:本合同工程造價為(大寫):________________________元,小寫:______________元(家庭居室裝飾裝修工程報價單)。

第二條 工程監(jiān)理 若本工程實行工程監(jiān)理,發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知承包人。

第三條 施工圖紙 雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供:

(1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份(詳見家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙);

(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份(詳見家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費(大寫)____________元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內)。

第四條 發(fā)包人義務

4.1 開工前________天,為承包人入場施工創(chuàng)造條件。包括:搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;

4.2 提供施工期間的水源、電源;

4.3 負責協(xié)調施工隊與鄰里之間的關系;

4.4 不拆室內承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù);

4.5 施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的,負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;

4.6 參與工程質量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、竣工驗收。

第五條 承包人義務

5.1 施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準,按期保質完成工程;

5.2 嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;

5.3 保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通;

5.4 保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。

第六條 工程變更工程項目及施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議(或變更項目預算表),同時調整相關工程費用及工期(必需保證100平方使用面積的住房油漆及乳膠漆工程25-30天,安裝工程5-10天)。

第七條 材料的提供

7.1 由發(fā)包人提供的材料、設備。發(fā)包人應在材料運到施工現(xiàn)場前通知承包人,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);

7.2 由承包人提供的材料、設備(承包人提供裝飾裝修材料表),承包人應在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗。

第八條 工期延誤

8.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認,工期相應順延:

(1)工程量變化和設計變更;

(2)不可抗力;

(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。

8.2 因發(fā)包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因發(fā)包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由發(fā)包人承擔,工期順延。

8.3 發(fā)包人未按期支付工程款(驗收單簽字后三天內),工期相應順延。

8.4 因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的,在三日內由甲方或甲方代表提出具體整改方案的,返工費用由承包人承擔,工期協(xié)商順延,同一質量問題第二次整改工期不順延。

第九條 質量標準:

雙方約定本工程施工質量標準:<住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范gb 50327-20xx="">,施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議,由武漢市裝飾協(xié)會主管部門對工程質量予以認證,經(jīng)認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經(jīng)認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由發(fā)包人承擔。

第十條 工程驗收和保修

10.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:

(1)水電施工改造完工,開關插座定位驗收;防水層經(jīng)48小時試水不漏;

(2)泥工粉砌新墻完畢,墻、地磚鋪貼完工;

(3)木工吊頂,木制品完工;

(4)油漆工程完工;

(5)全部工程完工。 承包人應提前兩天通知發(fā)包人進行驗收,階段驗收合格后應填寫工程驗收單。

甲 方: 乙 方:

簽 章: 簽 章:

簽約日期: 簽約日期:

裝修合同 裝修合同最新版篇五

內容如下:

發(fā)包人(全稱): (以下簡稱甲方)

承包人(全稱): (以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本工程施工事項協(xié)調一致,訂立本合同,供雙方共同遵守。

甲方:x x x 有限公司

乙方:x x x 裝飾裝修工程有限公司

土建承包單位:x x x 建設工程有限公司

監(jiān)理單位:x x x 工程建設管理咨詢有限公司

本合同文件應包括:

1、本合同及其附件

2、圖紙

3、工程量報價清單

4、國家現(xiàn)行標準、規(guī)范及有關技術文件

5、其他有關工程洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同協(xié)議書的組成部分,并最優(yōu)先解釋適用

6、裝飾工程質量驗收標準、工期進度計劃、施工工藝標準等投標文件

上述文件是相互說明、相互解釋的,如出現(xiàn)不一致時,上述的排列順序就是合同的優(yōu)先解釋順序。

1、裝飾裝修范圍:公寓內裝修,公共部位裝修

2 、裝飾工程:裝飾施工圖紙所示的全部內容,具體包括(但不限于)吊頂、墻面、地面等的基層及飾面;衛(wèi)生間防水;各類隔斷、門檻、窗套、窗簾盒、窗欄桿;各類固定家具等,具體詳見圖紙、清單。

3 、水暖工程:甲方已將冷、熱水鋪設至進戶500mm的位置,下水的管道敷設完畢,乙方需將冷熱水管道鋪設至各用水點,對衛(wèi)生潔具及其五金件等進行施工,但不包括衛(wèi)生潔具的購置。暖氣(散熱器)由甲方分包。

4、電氣工程:各類照明燈具、開關、插座(包括電視、電話、寬帶)、面板等的購裝。不包括弱電可視對講及監(jiān)控等。

5、除以上承包范圍外,對于甲方委托的其它工作內容,在甲方按本合同約定的計價規(guī)則支付合理費用的前提下,乙方也必須承擔。

1、負責按甲方要求深化裝修工程施工圖紙,并在工程完工后出具竣工圖紙。

2、負責辦理工程施工的全部手續(xù)并承擔費用,包括(但不僅限于)深化設計后的裝修圖紙的報批,夜間施工、環(huán)保、交通、生活用水、臨時設施、消防、安全、建筑施工排污、噪聲超標、施工安全防護、施工合同簽定等所有與承包工程施工有關的建設手續(xù)并承擔全部費用。

3、負責承包范圍內的材料、設備、購配件及必要的結構及環(huán)保檢驗、檢測、試驗,并承擔經(jīng)濟費用。

4、負責與其他施工單位的交接和協(xié)調工作

5、負責施工中的定期清潔工作,承包范圍內的清潔及施工垃圾外排至排渣站點等。

6、承擔設計圖紙中已明確表述或根據(jù)規(guī)范應當進行的,所有與本裝修工程有關的預設、鑿洞、穿線、改線等。

7、乙方負責所施工項目的施工圖的深化、竣工圖的設計、報圖;報檢、報驗、報竣;整理檔案等。負責完成本項目施工以及甲方根據(jù)情況追加的工程項目。

8、乙方不得將其承包工程以任何形式進行轉包,如出現(xiàn)并經(jīng)查實,發(fā)包人有權終止合同并向承包人追究違約責任。

乙方已仔細考察本合同協(xié)議書項下的全部可能使用或涉及的場地,并充分了解了工地位置、周圍環(huán)境、儲存空間、作業(yè)空間、起卸限制、道路以及其它足以影響工期、承包價款之情況,已充分認識到各種不利因素;乙方理解工地上會有其他施工單位同時或交叉作業(yè),不會獨占工作面和工作空間以及施工現(xiàn)場;理解由于本項目的體量巨大而分解的各個施工標段之間的工序限制,特別是對平行流水和立體交叉施工中的相互影響;理解必須在各個施工標段上與相鄰施工隊伍相互協(xié)調并保持同步;理解交叉施工對工期的影響和相互配合的費用;亦理解政府管理部門對施工作業(yè)方式和時間可能的影響或限制,乙方確認本合同協(xié)議書所約定的工程價款(或結算依據(jù))的標準,已包括上述因素等對工期、價款的影響。前述因素不予延長工期,不予追加工程款。乙方保證在合同協(xié)議書工期內將符合本合同協(xié)議書約定,并具備國家規(guī)定交付使用條件的竣工工程及其相應的竣工檔案資料交付給甲方;乙方任何因忽視或誤解上述情況,不得因此提出經(jīng)濟索賠或工期延長。

1. 開、竣工日期:x 年 x 月 x 日開工至 x 年 x 月 x 日竣工??偣て跒?x 日歷天,工期實際起始日如與前述時間不符,則以甲方簽發(fā)的開工令簽署日期為準,總工期不變。本工期含休息日、測試復檢、提交竣工報告的時間、與其他施工方交叉施工、配合施工的等待時間、包括政府的各種規(guī)定及臨時規(guī)定,通報對工期的影響等在內,上述因素不作為延長工期的理由。

2. 無論因何原因,甲方認為乙方就某一工程所編制的施工計劃及竣工日明顯地變得不能遵守或不能實現(xiàn)時,甲方可要求對本工程的一個或多個部位優(yōu)先完成而無需增加費用。乙方須無償?shù)貙κS喙ぷ鳠o延誤地遵從甲方指示完成。

3. 如因甲方原因,導致總工期拖延,乙方承諾累計工期拖延在一個月內的,不向甲方要求任何費用索償。

1、工程質量標準:“市優(yōu)&rd

【本文地址:http://www.aiweibaby.com/zuowen/2324893.html】

全文閱讀已結束,如果需要下載本文請點擊

下載此文檔