隨著人們對法律的了解日益加深，越來越多事情需要用到合同，它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么合同應(yīng)該怎么制定才合適呢？下面是小編帶來的優(yōu)秀合同模板，希望大家能夠喜歡!
工程合同書篇一
承包單位： （以下簡稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國建筑法》和《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》及本工程具體情況，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，簽訂本合同書，以約束雙方共同遵守。
一、工程概況： 工程
建筑面積： 平方米 建筑高度： 米
建筑層數(shù)： 層 結(jié)構(gòu)類型：框架（磚混）
二、承包范圍與內(nèi)容：
室內(nèi)的地磚、廚房、衛(wèi)生間鑲貼墻磚及材料運(yùn)輸。
三、承包方式：包人工費(fèi) 。
四、承包價(jià)格：按實(shí)貼面積計(jì)算墻面元／m2；地面 元/m2。
五、工程期限：從 年 月 日
到 年 月 日結(jié)束（遇不可抗力順延工期，若無故拖延一天，罰款1000元）。
六、付款方式：工程結(jié)束付工程造價(jià)的80%，交工后一個(gè)月內(nèi)付15%，余下5%維修期滿付清（建立身份證復(fù)印件式臺(tái)賬，人及證件必須相符，本人簽字并按手印）。
七、質(zhì)量要求：
1、乙方承包的分項(xiàng)工程按國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，必須達(dá)到合格或優(yōu)良工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、乙方必須嚴(yán)格按圖施工，按規(guī)范施工，按現(xiàn)場技術(shù)人員制訂的方案施工，聽從現(xiàn)場技術(shù)人員的指揮，積極主動(dòng)配合其它工種人員的工作。
3、根據(jù)甲方提供的材料尺寸，按規(guī)范要求排磚、拼縫、鑲貼，表面平整度必須符合要求。并做好已鋪貼好的成品保護(hù)工作。
4、因乙方原因?qū)е鹿こ踢_(dá)不到規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求，造成返工所發(fā)生材料及人工費(fèi)等經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)，甲方不予計(jì)算工作量。工期不予順延，情節(jié)嚴(yán)重的，甲方有權(quán)終止合同。
八、機(jī)具的控制：甲方提供垂直運(yùn)輸機(jī)械，其余運(yùn)輸工具及鋪貼工具乙方自備。
九、安全要求：工人必須持證上崗，進(jìn)工地前必須經(jīng)過安全教育培訓(xùn)操作，必須按照國家安全施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求施工，禁止違章作業(yè)，否則出現(xiàn)工傷事故，全部由乙方負(fù)責(zé)。
十、違約責(zé)任：
1、由于乙方原因，造成停工或窩工延誤的，每延期一天乙方自愿支付甲方違金1000元。
2、乙方應(yīng)妥善保護(hù)施工現(xiàn)場的建筑物及設(shè)施，如造成損失照價(jià)賠償。
3、因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時(shí)， 應(yīng)通知對方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
十一、 其他約定：
1、乙方應(yīng)自覺愛護(hù)甲方施工現(xiàn)場內(nèi)的機(jī)械、工器具等其他財(cái)產(chǎn)且有保護(hù)本班組及其他班組成品半成品及其他勞動(dòng)成果的責(zé)任，如有破壞將追究其相關(guān)責(zé)任，工作完成后需及時(shí)清理場地；做到在保證質(zhì)量的前提下節(jié)約材料，合理利用材料，杜絕浪費(fèi)，如有浪費(fèi)則按其浪費(fèi)部分價(jià)值的二倍在結(jié)算中扣除。
2、其它未盡事宜，甲、乙方隨時(shí)協(xié)商，簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同附件。
3、本合同一式 份，甲乙雙方各執(zhí) 份，本合同自簽訂之日起至結(jié)束內(nèi)有效，待工程結(jié)束后自動(dòng)作廢。
甲方： 乙方：
法定代表人或委托人：法定代表人或委托人：
年 月 日 年 月 日
工程合同書篇二
發(fā)包單位： （以下簡稱甲方）
承包單位： （以下簡稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國建筑法》和《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》及本工程具體情況，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，簽訂本合同書，以約束雙方共同遵守。
一、工程概況： 工程
建筑面積： 平方米 建筑高度： 米
建筑層數(shù)： 層 結(jié)構(gòu)類型：框架（磚混）
二、承包范圍與內(nèi)容：
室內(nèi)的地磚、廚房、衛(wèi)生間鑲貼墻磚及材料運(yùn)輸。
三、承包方式：包人工費(fèi) 。
四、承包價(jià)格：按實(shí)貼面積計(jì)算墻面元／m2；地面 元/m2。
五、工程期限：從 年 月 日
到 年 月 日結(jié)束（遇不可抗力順延工期，若無故拖延一天，罰款1000元）。
六、付款方式：工程結(jié)束付工程造價(jià)的80%，交工后一個(gè)月內(nèi)付15%，余下5%維修期滿付清（建立身份證復(fù)印件式臺(tái)賬，人及證件必須相符，本人簽字并按手?。?/p>
七、質(zhì)量要求：
1、乙方承包的分項(xiàng)工程按國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，必須達(dá)到合格或優(yōu)良工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、乙方必須嚴(yán)格按圖施工，按規(guī)范施工，按現(xiàn)場技術(shù)人員制訂的方案施工，聽從現(xiàn)場技術(shù)人員的指揮，積極主動(dòng)配合其它工種人員的工作。
3、根據(jù)甲方提供的材料尺寸，按規(guī)范要求排磚、拼縫、鑲貼，表面平整度必須符合要求。并做好已鋪貼好的成品保護(hù)工作。
4、因乙方原因?qū)е鹿こ踢_(dá)不到規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求，造成返工所發(fā)生材料及人工費(fèi)等經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)，甲方不予計(jì)算工作量。工期不予順延，情節(jié)嚴(yán)重的，甲方有權(quán)終止合同。
八、機(jī)具的控制：甲方提供垂直運(yùn)輸機(jī)械，其余運(yùn)輸工具及鋪貼工具乙方自備。
九、安全要求：工人必須持證上崗，進(jìn)工地前必須經(jīng)過安全教育培訓(xùn)操作，必須按照國家安全施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求施工，禁止違章作業(yè)，否則出現(xiàn)工傷事故，全部由乙方負(fù)責(zé)。
十、違約責(zé)任：
1、由于乙方原因，造成停工或窩工延誤的，每延期一天乙方自愿支付甲方違金1000元。
2、乙方應(yīng)妥善保護(hù)施工現(xiàn)場的建筑物及設(shè)施，如造成損失照價(jià)賠償。
3、因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時(shí)， 應(yīng)通知對方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
十一、 其他約定：
1、乙方應(yīng)自覺愛護(hù)甲方施工現(xiàn)場內(nèi)的機(jī)械、工器具等其他財(cái)產(chǎn)且有保護(hù)本班組及其他班組成品半成品及其他勞動(dòng)成果的責(zé)任，如有破壞將追究其相關(guān)責(zé)任，工作完成后需及時(shí)清理場地；做到在保證質(zhì)量的前提下節(jié)約材料，合理利用材料，杜絕浪費(fèi)，如有浪費(fèi)則按其浪費(fèi)部分價(jià)值的二倍在結(jié)算中扣除。
2、其它未盡事宜，甲、乙方隨時(shí)協(xié)商，簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同附件。
3、本合同一式 份，甲乙雙方各執(zhí) 份，本合同自簽訂之日起至結(jié)束內(nèi)有效，待工程結(jié)束后自動(dòng)作廢。
甲方： 乙方：
法定代表人或委托人：法定代表人或委托人：
年 月 日 年 月 日
工程合同書篇三
合同編號(hào)：
購貨單位：(以下簡稱甲方)供貨單位：(以下簡稱乙方)
為了增強(qiáng)甲乙雙方的責(zé)任感，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算，提高經(jīng)濟(jì)效益，確保雙方實(shí)現(xiàn)各自的經(jīng)濟(jì)目的，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條材料品牌名稱
規(guī)格數(shù)量
單價(jià)交付時(shí)間
合計(jì)人民幣金額(大寫)
第二條產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按下列第()項(xiàng)執(zhí)行：
(1)按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;
(2)無國家標(biāo)準(zhǔn)而有部頒標(biāo)準(zhǔn)的，按部頒標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;
(3)無國家和部頒標(biāo)準(zhǔn)的，按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;
(4)沒有上述標(biāo)準(zhǔn)的，或雖有上述標(biāo)準(zhǔn)，但需方有特殊要求的，按甲乙雙方在合同中商定的技術(shù)條件、樣品或補(bǔ)充的技術(shù)要求執(zhí)行。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)名稱和編號(hào)
第三條產(chǎn)品的交貨單位、交貨方法、運(yùn)輸方式、到貨地點(diǎn)
1.產(chǎn)品的交貨單位：
2.交貨方法，按下列第()項(xiàng)執(zhí)行：
1、乙方在收到甲方首批傳真訂單(或電話、短信通知)____個(gè)工作日內(nèi)將貨物送至合同指定地點(diǎn)。重復(fù)訂單，____個(gè)工作日內(nèi)將貨物送至合同指定地點(diǎn)。
九、雙方的權(quán)利和義務(wù)：
1、如果供應(yīng)的貨物行情有較大幅度的變化，經(jīng)雙方協(xié)商可根據(jù)市場價(jià)格對供貨產(chǎn)品的價(jià)格做出必要的調(diào)整。協(xié)商不成，仍按原條款執(zhí)行。
2、如乙方提供的貨物包裝或產(chǎn)品規(guī)格不符合要求，甲方有權(quán)拒收貨物。如甲方拒收，乙方必須按照本合同的約定另行提供符合要求的貨物，且由此造成的各種損失均由乙方承擔(dān)責(zé)任。
3、乙方必須向甲方提供生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)證明、營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)的手續(xù)。其提供的產(chǎn)品，必須符合相關(guān)的國家、行業(yè)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并隨貨附帶生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、化驗(yàn)報(bào)告等手續(xù)。
4、甲方應(yīng)在乙方所送的貨物到達(dá)后及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量檢測，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方須立即現(xiàn)場處理善后事宜。因此給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)甲方為此支付的所有費(fèi)用(包括但不限于賠償?shù)馁M(fèi)用、必要的律師費(fèi)、罰款等)。
5、因乙方產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量問題，引發(fā)甲方生產(chǎn)或質(zhì)量事故，造成甲方損失的，乙方應(yīng)賠償甲方為此支付的所有費(fèi)用(包括但不限于賠償?shù)馁M(fèi)用、必要的律師費(fèi)、罰款等)，此責(zé)任不因甲方已進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)測而免除。
6、如乙方未按照本合同第六條規(guī)定的時(shí)間送貨、送貨遲延或貨物的數(shù)量與合同約定不符，應(yīng)賠償甲方違約金_________元。
7、雙方都應(yīng)保守對方的商業(yè)機(jī)密。
十、補(bǔ)充協(xié)議：___________________________________.
十一、特別聲明條款：_____________________________.
十二、合同有效期：________年____月____日起至20________年____月____日止。
十三、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，具有同等法律效力，雙方簽字蓋章后生效。雙方發(fā)生爭議時(shí)，協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十四、合同簽訂地：
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
法人代表：法人代表：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
傳真：傳真：
開戶行：開戶行：
賬號(hào)：賬號(hào)：
日期：________年____月____日
工程合同書篇四
甲方：
乙方：
就北京青龍湖國際會(huì)展酒店項(xiàng)目(以下簡稱"酒店項(xiàng)目")工程造價(jià)咨詢服務(wù)事宜，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招投標(biāo)法》、工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范、20xx北京市建設(shè)工程預(yù)算定額等國家法律及工程造價(jià)政策法規(guī)，參照《建設(shè)項(xiàng)目全過程造價(jià)咨詢規(guī)程》(ceca/gc 4__20xx)，本著公平、自愿、互利原則，結(jié)合酒店項(xiàng)目的具體情況，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商一致，簽訂本合同。
1.1、工程名稱：北京青龍湖國際會(huì)展酒店
1.2、工程地點(diǎn)：北京豐臺(tái)區(qū)王佐鎮(zhèn)
1.3、工程規(guī)模：北京青龍湖國際會(huì)展酒店工程建筑面積約85647㎡，其中：地上建筑面積約59345㎡，地下建筑面積約26302㎡。
本合同約定，酒店項(xiàng)目造價(jià)咨詢服務(wù)為：全過程造價(jià)服務(wù)。具體分如下階段：
2.1、投資估算階段;
2.2、施工圖預(yù)算階段;
2.3、招投標(biāo)服務(wù)階段;
2.4、施工過程造價(jià)控制階段;
2.5、竣工驗(yàn)收決算階段;
2.6、施工圖紙審查和設(shè)計(jì)方案造價(jià)控制階段;
2.7、其他服務(wù)：設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位備案招標(biāo)文件合同編制;
乙方按本合同第二條造價(jià)咨詢服務(wù)階段約定，根據(jù)甲方提供的酒店項(xiàng)目用地紅線范圍內(nèi)已完成及未來完成的施工設(shè)計(jì)圖紙內(nèi)容，向甲方提供如下造價(jià)咨詢服務(wù)：
3.1、投資估算咨詢服務(wù)內(nèi)容
參照《建設(shè)項(xiàng)目投資估算編審規(guī)程》(ceca/gc1__20xx)和施工圖設(shè)計(jì)圖紙，以及甲方具體要求編制酒店項(xiàng)目投資估算報(bào)告，包括主體結(jié)構(gòu)、二次結(jié)構(gòu)砌筑抹灰、室內(nèi)外精裝修、機(jī)電工程、特種設(shè)備(電梯、智能化控制設(shè)備等)、特種工程部位(游泳池、廚房、洗衣房等)、室外配套工程、園林綠化景觀工程、設(shè)備采購、酒店運(yùn)營物品采購等酒店項(xiàng)目全部投資內(nèi)容。上述投資估算報(bào)告在20xx年2月8日前完成。
3.2、施工圖預(yù)算咨詢服務(wù)內(nèi)容
3.2.1、施工圖預(yù)算定額計(jì)價(jià)服務(wù)內(nèi)容
甲方已與酒店項(xiàng)目總承包施工單位簽訂施工協(xié)議(詳見《北京青龍湖國際會(huì)展酒店施工總承包協(xié)議書》)，乙方根據(jù)上述施工協(xié)議約定和施工圖設(shè)計(jì)圖紙，編制施工圖預(yù)算。上述施工圖預(yù)算報(bào)告在20xx年3月15日前完成，并根據(jù)現(xiàn)場施工方案及價(jià)格確認(rèn)及時(shí)完成施工圖預(yù)算的補(bǔ)充編制工作。酒店項(xiàng)目采用施工圖預(yù)算定額計(jì)價(jià)的，乙方應(yīng)按甲方與第三方簽訂的合同要求及時(shí)完成定額預(yù)算編制工作。
3.2.2、施工圖預(yù)算工程量清單計(jì)價(jià)服務(wù)內(nèi)容
酒店項(xiàng)目采用施工圖預(yù)算工程量清單計(jì)價(jià)的，乙方應(yīng)按甲方與第三方簽訂的合同要求及時(shí)完成工程量清單預(yù)算編制工作。甲方在室內(nèi)外精裝修、機(jī)電安裝、設(shè)備采購、酒店運(yùn)營物品采購等計(jì)價(jià)上將更多采用工程量清單方式，具體以甲方要求為準(zhǔn)。
3.3、招投標(biāo)咨詢服務(wù)內(nèi)容
根據(jù)附件《北京青龍湖國際會(huì)展酒店項(xiàng)目綜合計(jì)劃》(下稱"綜合計(jì)劃")計(jì)劃內(nèi)容和時(shí)間要求，以及甲方的其他要求，按時(shí)完成招投標(biāo)咨詢服務(wù)。具體完成時(shí)間參照綜合計(jì)劃要求，乙方承諾在人力、物力上資源充足，合理安排造價(jià)咨詢服務(wù)人員，確保滿足甲方總體招標(biāo)、施工進(jìn)度要求。
3.3.1、招標(biāo)文件和合同編制
1、招標(biāo)文件編制：乙方提出完整的招標(biāo)文件和要求，乙方負(fù)責(zé)招標(biāo)文件中經(jīng)濟(jì)文件的編制，乙方負(fù)責(zé)匯總甲方或甲方委托的顧問公司編寫的技術(shù)管理文件，并負(fù)責(zé)將上述文件統(tǒng)一審核編制，形成完整合格包含技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、管理內(nèi)容的招標(biāo)文件報(bào)告，報(bào)甲方最終確認(rèn)。
2、合同文件編制：乙方提出完整的合同文件和要求，乙方負(fù)責(zé)合同文件中經(jīng)濟(jì)條款的編制，乙方負(fù)責(zé)匯總甲方或甲方委托的顧問公司編寫的技術(shù)管理?xiàng)l款，并負(fù)責(zé)將上述條款統(tǒng)一審核編制，形成完整合格包含技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、管理內(nèi)容的合同文件，報(bào)甲方最終確認(rèn)。
3.3.2、工程量清單預(yù)算編制
根據(jù)招標(biāo)文件的具體要求、《建設(shè)項(xiàng)目施工圖預(yù)算編審規(guī)程》(ceca/gc 5__20xx)和甲方的要求，編制相應(yīng)工程內(nèi)容的工程量清單，該清單滿足招投標(biāo)需要，在某些機(jī)電工程上因存在圖紙不夠完善或存在設(shè)計(jì)變更，故工程量計(jì)算盡量準(zhǔn)確(結(jié)算時(shí)準(zhǔn)確復(fù)核)，某些項(xiàng)目在施工圖紙深度不夠的情況下應(yīng)采用模擬清單。乙方在工程量清單編制后投標(biāo)工作完成前，應(yīng)向甲方密封提供該項(xiàng)工程的合理造價(jià)標(biāo)底，在造價(jià)標(biāo)底編制上要求材料設(shè)備單價(jià)、人工費(fèi)、措施費(fèi)、管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤、稅金等所有構(gòu)成工程單價(jià)的內(nèi)容要符合工程實(shí)際情況和市場合理價(jià)格水平，盡量不出現(xiàn)遺漏內(nèi)容從而導(dǎo)致計(jì)價(jià)結(jié)算沒有依據(jù)。
3.3.3、招標(biāo)答疑及回復(fù)
對招投標(biāo)過程中各投標(biāo)單位提出的問題，乙方應(yīng)及時(shí)向甲方提出書面回復(fù)意見。協(xié)助甲方進(jìn)行資格預(yù)審。
3.3.4、評(píng)標(biāo)、清標(biāo)工作
對投標(biāo)單位的投標(biāo)文件進(jìn)行合理性分析，特別是經(jīng)濟(jì)文件投標(biāo)內(nèi)容，對主要材料、輔助材料、設(shè)備等用量較大的項(xiàng)目要嚴(yán)格審查，避免不平衡報(bào)價(jià)，確?？傮w價(jià)格合理，有效控制造價(jià)。乙方應(yīng)向甲方及時(shí)提出評(píng)標(biāo)、清標(biāo)工作書面報(bào)告。
3.4、施工過程造價(jià)控制咨詢服務(wù)內(nèi)容
對施工過程中發(fā)生的施工組織設(shè)計(jì)方案審定、技術(shù)措施方案、設(shè)計(jì)變更、工程洽商、現(xiàn)場簽證等內(nèi)容應(yīng)及時(shí)審定(該類技術(shù)文件需由甲方提供書面資料)，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)(協(xié)助監(jiān)理、甲方、施工單位共同進(jìn)行)。確保在施工過程中發(fā)生的可能影響造價(jià)的所有內(nèi)容和因素均有記錄和確認(rèn)，形成文字、影像等相關(guān)資料，在竣工決算時(shí)均有據(jù)可查，有效進(jìn)行施工過程造價(jià)控制。施工過程造價(jià)控制要求每半個(gè)月與甲方進(jìn)行小結(jié)匯報(bào)一次，每個(gè)月匯總一次，
形成月度造價(jià)控制報(bào)告，對此甲乙雙方應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)。
3.5、竣工決算咨詢服務(wù)內(nèi)容
參照《建設(shè)項(xiàng)目工程結(jié)算編審規(guī)程》(ceca/gc 3__20xx)和3.1至3.4形成的報(bào)告文件，進(jìn)行分階段結(jié)算，要求乙方在該項(xiàng)目完成兩個(gè)月內(nèi)完成分階段結(jié)算報(bào)告，項(xiàng)目竣工后三個(gè)月內(nèi)完成竣工決算。在甲方與乙方完成階段性結(jié)算和竣工決算報(bào)告審核后，及時(shí)與施工方、材料設(shè)備供應(yīng)方等進(jìn)行核對、結(jié)算和決算工作。
3.6、施工圖紙審查和設(shè)計(jì)方案造價(jià)控制咨詢服務(wù)內(nèi)容
3.6.1、施工圖紙審查
乙方根據(jù)造價(jià)經(jīng)驗(yàn)，在20xx年2月8日前配合監(jiān)理、甲方完成施工圖紙審查，對不合理的設(shè)計(jì)和對造價(jià)影響較大的內(nèi)容從造價(jià)的角度提出合理化建議。
3.6.2、設(shè)計(jì)方案造價(jià)控制
對室內(nèi)外精裝修、廚房、洗衣房、游泳池等尚未設(shè)計(jì)或需要深化設(shè)計(jì)的，乙方應(yīng)在設(shè)計(jì)方案階段提出設(shè)計(jì)造價(jià)控制標(biāo)準(zhǔn)，在設(shè)計(jì)方案階段配合甲方與設(shè)計(jì)方進(jìn)行研討以合理控制造價(jià)。
3.7、其他服務(wù)
為酒店項(xiàng)目在政府部門進(jìn)行設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位招標(biāo)備案，履行招投標(biāo)手續(xù)，乙方根據(jù)招投標(biāo)備案要求和甲方要求編制上述招標(biāo)文件。
4.1、投資估算質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求
參照《建設(shè)項(xiàng)目投資估算編審規(guī)程》(ceca/gc1__20xx)、施工圖紙和甲方要求，乙方應(yīng)按約定時(shí)間完成投資估算報(bào)告。要求土建、裝修、機(jī)電、配套等項(xiàng)目內(nèi)容投資估算符合五星級(jí)酒店標(biāo)準(zhǔn)，材料、設(shè)備、系統(tǒng)配置等建議明確。編制過程中與甲方、設(shè)計(jì)單位、甲方委托機(jī)電顧問公司進(jìn)行定期研討，以確保投資估算的質(zhì)量，并據(jù)此進(jìn)行項(xiàng)目投資控制。
4.2、招標(biāo)文件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求
招標(biāo)文件中技術(shù)要求、施工管理要求、經(jīng)濟(jì)要求、工期要求等編制內(nèi)容，要求條理清晰、文字描述準(zhǔn)確，符合招投標(biāo)法律規(guī)定，避免出現(xiàn)法律糾紛。
4.3、合同文件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求
合同文件體系完整，技術(shù)條款、經(jīng)濟(jì)條款、管理?xiàng)l款、工期要求、質(zhì)量要求、成品保護(hù)、安全管理、付款方式、違約條款等內(nèi)容描述準(zhǔn)確，避免出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)糾紛，切實(shí)保護(hù)甲方合同權(quán)益。甲方與總承包施工單位簽訂的《北京青龍湖國際會(huì)展酒店施工總承包協(xié)議書》中對分包單位施工管理、總包管理費(fèi)等事項(xiàng)均進(jìn)行了詳細(xì)約定，乙方應(yīng)充分閱讀、了解、熟知上述協(xié)議內(nèi)容，并將相關(guān)內(nèi)容和約定與上述合同文件體系相結(jié)合。
4.4、施工圖預(yù)算質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求
參照《建設(shè)項(xiàng)目施工圖預(yù)算編審規(guī)程》(ceca/gc 5__20xx)和甲方的要求，編制施工圖預(yù)算，特別是材料、設(shè)備單價(jià)、人工費(fèi)單價(jià)等要求準(zhǔn)確。甲方與總承包施工單位簽訂的《北京青龍湖國際會(huì)展酒店施工總承包協(xié)議書》中各項(xiàng)計(jì)價(jià)費(fèi)用的確定要嚴(yán)格進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)、審核和控制。
4.5、工程量清單質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求
根據(jù)工程量編制規(guī)范、北京市建筑工程預(yù)算定額和甲方要求，編制工程量清單或模擬清單。工程量清單中內(nèi)容齊全，工程量計(jì)算準(zhǔn)確、工程項(xiàng)目特征描述清晰。根據(jù)酒店項(xiàng)目建設(shè)特點(diǎn)，在項(xiàng)目實(shí)施過程中設(shè)計(jì)變更較多，對此乙方充分理解，在工程量計(jì)算過程中重復(fù)計(jì)量較多，乙方特此承諾設(shè)計(jì)變更引起的重復(fù)計(jì)量工作不再另行收取費(fèi)用。
4.6、標(biāo)底編制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求
在招投標(biāo)文件編制后，乙方在招投標(biāo)回標(biāo)前向甲方提供招標(biāo)工程標(biāo)底，作為甲方選擇施工單位和確定價(jià)格的依據(jù)。因此，要求乙方編制的標(biāo)底符合市場價(jià)格水平，特別是主要材料設(shè)備、人工費(fèi)、措施費(fèi)等。
4.7、造價(jià)過程控制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求
施工過程中影響價(jià)格的變化因素均要形成確認(rèn)文件，包括甲方、施工單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位等均要聯(lián)合確認(rèn)(轉(zhuǎn)簽手續(xù)由甲方負(fù)責(zé))，乙方根據(jù)甲方的書面資料提供自己的獨(dú)立意見供甲方參考以控制過程造價(jià)。
4.8、竣工結(jié)算質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求
竣工結(jié)算應(yīng)按專業(yè)分單位形成完整的竣工結(jié)算報(bào)告，乙方對報(bào)告的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。
4.9、招標(biāo)文件和合同的確定
為規(guī)范招投標(biāo)和合同管理，提高工作效率，甲乙雙方應(yīng)對乙方提供的標(biāo)準(zhǔn)文件進(jìn)行充分討論，形成標(biāo)準(zhǔn)。該應(yīng)根據(jù)工程特點(diǎn)如專業(yè)分包(土建、裝修、機(jī)電)、材料設(shè)備采購、酒店物品采購等分別編制討論。
4.10、各主要材料設(shè)備供應(yīng)商的名錄
根據(jù)施工圖紙和甲方要求，乙方應(yīng)編制各主要材料設(shè)備供應(yīng)商名錄，如電梯、空調(diào)、智能化、精裝材料、管線等。要求該供應(yīng)商盡量在北京周邊地區(qū)，每項(xiàng)材料設(shè)備列出3至5家供應(yīng)商，該供應(yīng)商提供的材料設(shè)備應(yīng)近五年內(nèi)在北京五星級(jí)酒店、高檔寫字樓、大型公共建筑內(nèi)均有使用，供應(yīng)廠商產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良、工藝有先進(jìn)性、廠家具備一定規(guī)模，屬于同行業(yè)一流企業(yè)。上述工作應(yīng)在20xx年2月8日前全部完成。
酒店項(xiàng)目計(jì)劃于20xx年12月30日前竣工驗(yàn)收交付使用，除甲方調(diào)整招投標(biāo)進(jìn)度外，乙方提供的全過程造價(jià)咨詢服務(wù)應(yīng)滿足上述招標(biāo)、施工、竣工計(jì)劃要求。
5.1、綜合計(jì)劃的實(shí)施
乙方已充分了解甲方內(nèi)部編制的綜合計(jì)劃內(nèi)容，對綜合計(jì)劃中涉及本合同約定中乙方提供的服務(wù)內(nèi)容，乙方將采取有效措施予以實(shí)現(xiàn)，確保綜合計(jì)劃的實(shí)施。在綜合計(jì)劃實(shí)施過程中，甲乙雙方要共同努力及時(shí)協(xié)商，計(jì)劃時(shí)間可能有局部調(diào)整，但綜合計(jì)劃的總體目標(biāo)必須確保實(shí)現(xiàn)。
5.2、咨詢服務(wù)工作組織及保證措施
針對酒店項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容繁多、工作量大、時(shí)間緊等特點(diǎn)，乙方有充分準(zhǔn)備，將安排足夠的人力、物力予以支撐，自本合同簽訂之日起至20xx年5月30日期間將安排不少于15人的專業(yè)團(tuán)隊(duì)專職從事本項(xiàng)目造價(jià)咨詢服務(wù)工作，公司領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥，土建、機(jī)電專業(yè)負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)管理水平符合要求，專業(yè)技術(shù)人員精干。乙方特此承諾從管理和人員組織上確保按時(shí)保質(zhì)完成本合同約定的服務(wù)內(nèi)容。
6.1、本合同服務(wù)期限：本合同簽訂之日起至本合同約定的服務(wù)內(nèi)容全部完成之日止。
6.2、本合同項(xiàng)下造價(jià)咨詢服務(wù)費(fèi)用為：本合同全過程造價(jià)咨詢服務(wù)費(fèi)用按建筑面積85647平方米和每平米 元進(jìn)行測算為 元，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商最終確定本項(xiàng)目咨詢服務(wù)費(fèi)用固定總額(即本合同總價(jià))為 整。
6.3、乙方咨詢服務(wù)費(fèi)用組成明細(xì)如下：
項(xiàng)目名稱 投資估算編制 招標(biāo)文件及合同編制 招標(biāo)工程量清單編制 定額預(yù)算編制 清單預(yù)算編制 鋼筋精確算量 工程實(shí)施階段造價(jià)控制 分階段結(jié)算及竣工結(jié)算 招標(biāo)備案文件編制 其他 合計(jì)
7.1本合同簽訂之日起十日內(nèi)支付合同總價(jià)的5%作為預(yù)付款;
7.2酒店項(xiàng)目完成總承包協(xié)議約定正負(fù)零，并乙方完成本協(xié)議約定的咨詢服務(wù)內(nèi)容，甲方向乙方支付造價(jià)咨詢服務(wù)費(fèi)總額的10%;
7.3酒店項(xiàng)目主體結(jié)構(gòu)施工圖預(yù)算完成，并乙方完成本協(xié)議約定的其他咨詢服務(wù)內(nèi)容，甲取費(fèi)項(xiàng)目基數(shù)(萬元) 建筑安裝工程 建筑安裝工程 建筑安裝工程 主體結(jié)構(gòu)工程 建筑安裝工程 鋼筋總量 建筑安裝工程(控制) 建筑安裝工程 政府招標(biāo)備案 建筑安裝工程 費(fèi)率 服務(wù)費(fèi)(萬元) 按費(fèi)率一欄計(jì)算的服務(wù)費(fèi)用與服務(wù)費(fèi)一欄約定的金額有沖突以服務(wù)費(fèi)一欄金額為準(zhǔn)。稅金等相關(guān)費(fèi)用均已包含。 備注方向乙方支付造價(jià)咨詢服務(wù)費(fèi)總額的20%;
7.4酒店項(xiàng)目完成總承包協(xié)議約定主體結(jié)構(gòu)封頂，并乙方完成本協(xié)議約定的咨詢服務(wù)內(nèi)容，甲方向乙方支付造價(jià)咨詢服務(wù)費(fèi)總額的25%;
7.5酒店項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，并乙方完成本協(xié)議約定的咨詢服務(wù)內(nèi)容，甲方向乙方支付造價(jià)咨詢服務(wù)費(fèi)總額的15%;
7.6乙方完成酒店項(xiàng)目內(nèi)部竣工結(jié)算報(bào)告，甲方向乙方支付造價(jià)咨詢服務(wù)費(fèi)總額的10%;
7.7酒店項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后三個(gè)月，并乙方配合甲方與施工單位完成相應(yīng)竣工結(jié)算，甲方向乙方支付造價(jià)咨詢服務(wù)費(fèi)總額的8%;
7.8酒店項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后六個(gè)月，并乙方配合甲方與施工單位完成全部竣工結(jié)算，甲方向乙方支付造價(jià)咨詢服務(wù)費(fèi)總額的7%;甲方在付款前7日內(nèi)，乙方向甲方提供合法的稅務(wù)發(fā)票。
8.1甲方對本合同履行中的重大問題享有決定權(quán)。
8.2甲方提供造價(jià)咨詢服務(wù)所需的設(shè)計(jì)圖紙、總承包施工協(xié)議、綜合計(jì)劃等相關(guān)資料。
8.3監(jiān)督乙方的工作進(jìn)度和質(zhì)量，審查乙方提供的咨詢成果。乙方未按合同約定執(zhí)行，或咨詢成果質(zhì)量達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行整改。
8.4甲方有權(quán)查閱、使用乙方的各階段的造價(jià)咨詢服務(wù)成果。甲方有權(quán)對乙方的造價(jià)咨詢服務(wù)成果提出質(zhì)疑，并要求其給予解答。
8.5乙方人員不能滿足咨詢服務(wù)的進(jìn)度和質(zhì)量要求時(shí)，甲方有權(quán)要求乙方增加人員;有權(quán)要求乙方咨詢服務(wù)人員參與工程現(xiàn)場計(jì)量，乙方應(yīng)積極配合。
8.6甲方應(yīng)及時(shí)將相關(guān)資料和具體要求移交和通知乙方。
8.8甲方按照合同約定按時(shí)向乙方支付費(fèi)用。
8.9采取保密措施遵守保密約定。
9.1 有權(quán)要求甲方提供完成咨詢服務(wù)工作所必須的各種資料、圖紙、紀(jì)要等文件。
9.2 有權(quán)要求甲方按照約定協(xié)調(diào)乙方與施工承包商、設(shè)計(jì)方、監(jiān)理方以及甲方內(nèi)部各部門的工作關(guān)系。
9.3 乙方按合同約定完成甲方委托的造價(jià)咨詢服務(wù)工作，保證服務(wù)質(zhì)量。
9.4 乙方在造價(jià)咨詢服務(wù)過程中遇有疑問，應(yīng)及時(shí)以書面形式與甲方人員溝通，因擅自理解造成的后果由乙方承擔(dān)。
9.5 乙方應(yīng)為本合同的履行組織造價(jià)咨詢團(tuán)隊(duì)，配備全職造價(jià)咨詢?nèi)藛T(造價(jià)咨詢團(tuán)隊(duì)詳見附件)。
9.6 乙方授權(quán)本項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人處理與本工程項(xiàng)目有關(guān)的業(yè)務(wù)，代表乙方簽署相關(guān)文件。
9.7 乙方應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)并保管好甲方提供的造價(jià)資料。
9.8 乙方對提供的咨詢成果(包括書面及電子文件)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合理性、合法性負(fù)責(zé)，且做到文本資料條理清晰。所有重要文件，諸如成本預(yù)算、招標(biāo)報(bào)告書、工程量清單、分期結(jié)算單和最終結(jié)算書均由乙方總負(fù)責(zé)人審閱確認(rèn)。
9.9 對甲方提出有關(guān)造價(jià)咨詢服務(wù)成果疑問，有義務(wù)給予甲方及時(shí)、細(xì)致、合理的解答。
9.10遵守協(xié)議之保密要求，并采取相應(yīng)的保密措施以防泄露造價(jià)咨詢服務(wù)成果。如標(biāo)底泄露給第三方，乙方承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。
10.1、本合同自簽訂之日起，甲乙雙方應(yīng)認(rèn)真履行。
10.2、甲方應(yīng)按合同約定支付造價(jià)咨詢服務(wù)費(fèi)用，未按時(shí)支付造價(jià)咨詢服務(wù)費(fèi)用的，乙方有權(quán)解除合同并要求甲方賠償由此給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
10.3、乙方應(yīng)按合同約定完成各項(xiàng)造價(jià)咨詢服務(wù)，造價(jià)咨詢服務(wù)完成時(shí)間和造價(jià)咨詢服務(wù)質(zhì)量未達(dá)到本合同約定的，甲方有權(quán)解除合同并要求乙方賠償由此給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失，賠償金額不超過造價(jià)咨詢服務(wù)費(fèi)總額的50%。
10.4、乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守協(xié)議之保密要求，并采取相應(yīng)的保密措施以防泄露造價(jià)咨詢服務(wù)成果。乙方如未遵守保密義務(wù)，擅自向第三方透露與本委托業(yè)務(wù)有關(guān)的信息，則視為乙方違約，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方賠償由此給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
11.1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同壹式肆份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。
11.2、本合同于20xx年1月16日在北京市豐臺(tái)區(qū)簽署。在本合同履行過程中，雙方出現(xiàn)爭議應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的雙方均可向本工程所在地人民法院提起訴訟。
11.3、除本合同約定外，《建設(shè)項(xiàng)目全過程造價(jià)咨詢規(guī)程》(ceca/gc 4__20xx)等國家及行業(yè)造價(jià)咨詢相關(guān)法規(guī)、規(guī)定視為本合同的組成部分。
11.4、甲方與總承包施工單位簽訂的《北京青龍湖國際會(huì)展酒店施工總承包協(xié)議書》、施工設(shè)計(jì)圖紙和甲方造價(jià)咨詢服務(wù)要求視為本合同組成部分。
11.5、甲方制定的《北京青龍湖國際會(huì)展酒店項(xiàng)目綜合計(jì)劃》視為本合同組成部分。
11.6、合同附件：
a. 《北京青龍湖國際會(huì)展酒店項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃表》
b. 《20xx年春節(jié)前招標(biāo)計(jì)劃表》
c. 《乙方咨詢服務(wù)團(tuán)隊(duì)》
d. 甲方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
e. 乙方營業(yè)執(zhí)照及造價(jià)咨詢資質(zhì)文件復(fù)印件
甲方：
乙方：
簽署日期：
工程合同書篇五
建設(shè)單位： (簡稱甲方)
施工單位： (簡稱乙方)
按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議。
1、 工程名稱：泉州市商貿(mào)學(xué)校運(yùn)動(dòng)場及三期圍墻工程
2、 工程地點(diǎn)：泉州市商貿(mào)學(xué)校
3、 工程內(nèi)容：泉州市商貿(mào)學(xué)校運(yùn)動(dòng)場及三期圍墻工程。
4、 承包范圍：根據(jù)甲方提供的設(shè)計(jì)文件(包括設(shè)計(jì)圖紙、會(huì)議紀(jì)要及更改通知等)的建筑安裝工程。
1、本工程的承包形式：包工包料。
2、工程造價(jià)：
⑴、泉州市商貿(mào)學(xué)校運(yùn)動(dòng)場工程計(jì)人民幣
⑵、泉州市商貿(mào)學(xué)校三期圍墻工程計(jì)人民幣
⑶、以上兩項(xiàng)工程合計(jì)人民幣
1、工程增加項(xiàng)目結(jié)算形式： 根據(jù)甲方提供更改通知、甲方簽證等設(shè)計(jì)文件進(jìn)行按實(shí)結(jié)算，材料按20xx年6月份信息價(jià)調(diào)整，費(fèi)率及勞保按有關(guān)規(guī)定計(jì)取。
2、付款方式：三期圍墻工程項(xiàng)目按當(dāng)月完成的工程量的90%拔付工程進(jìn)度款，工程竣工后付至總計(jì)的95%，工程竣工驗(yàn)收合格后半個(gè)月內(nèi)付清全部款項(xiàng);運(yùn)動(dòng)場工程項(xiàng)目待竣工驗(yàn)收合格后半個(gè)月內(nèi)付清全部款項(xiàng)。
3、資金開戶銀行：
甲方開戶銀行： 帳號(hào)：
乙方開戶銀行： 帳號(hào)：
1、三期圍墻工程項(xiàng)目總工期為 45 天，于二○○二年 月 日開工至二○○二年 月 日竣工;運(yùn)動(dòng)場工程項(xiàng)目總工期為60 天，于二○○二年 月 日開工至二○○二年 月 日竣工。若由于不可抗拒力或雨天及甲方原因造成的工期延誤，經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后順延。
2、工程開工前，甲方應(yīng)組織設(shè)計(jì)單位、施工單位和有關(guān)部門進(jìn)行圖紙會(huì)審，乙方應(yīng)提供本工程的負(fù)責(zé)人及現(xiàn)場施工員名單。
3、工程竣工后，乙方應(yīng)提前五天通知甲方，甲方應(yīng)在五天內(nèi)組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。
4、乙方應(yīng)切實(shí)做好各項(xiàng)施工的安全措施，確保工程施工安全，接受甲方的安全檢查和監(jiān)督。在施工中如屬乙方原因造成的安全 事故均由乙方負(fù)責(zé)。
1、在施工中乙方必須嚴(yán)格按設(shè)計(jì)施工圖紙及說明進(jìn)行施工，嚴(yán)格執(zhí)行國家頒發(fā)的施工驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)雙方協(xié)定工程質(zhì)量評(píng)定等級(jí)達(dá)到(合格)。乙方必須切實(shí)建立有效的工程保證機(jī)構(gòu)和采取有效的保證質(zhì)量措施。
2、乙方施工時(shí)定期進(jìn)行質(zhì)量檢查，精心施工嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，工程中不得使用不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品材料，否則應(yīng)返工，費(fèi)用及工期延誤由乙方負(fù)責(zé)。
1、甲方應(yīng)負(fù)責(zé)：
(1)甲方派 為住工地代表，依照施工圖紙和施工驗(yàn)收規(guī)范對施工質(zhì)量、配合乙方進(jìn)行檢查或抽檢，對不合格的項(xiàng)目或未按圖紙施工的項(xiàng)目，有權(quán)拒絕驗(yàn)收簽證。
(2)甲方負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)單位解決在施工中出現(xiàn)的圖紙中存在的問題。
(3)施工前應(yīng)做施工現(xiàn)場的三平一通，提供設(shè)計(jì)標(biāo)高。
(4)組織有關(guān)單位進(jìn)行圖紙會(huì)審，及時(shí)辦好紀(jì)要，按規(guī)定提供乙方設(shè)計(jì)圖紙四份。
(5)對工程進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、隱蔽工程驗(yàn)收簽證。
(6)及時(shí)審定工程進(jìn)度，按時(shí)拔付工程款，確保工程進(jìn)度。
2、乙方應(yīng)負(fù)責(zé)：
(1)乙方派 為本工程的負(fù)責(zé)人。
(2)組織工地進(jìn)行質(zhì)量檢查評(píng)定，負(fù)責(zé)技術(shù)簽證，按時(shí)向甲方報(bào)送每月質(zhì)量檢查評(píng)定表。
(3)確保施工有計(jì)劃進(jìn)行。
(4)確保工程進(jìn)度按簽訂工期內(nèi)完成，每月底應(yīng)將下月施工進(jìn)度計(jì)劃表報(bào)送甲方。
(5)認(rèn)真做好隱蔽工程，在隱蔽前，施工單位應(yīng)具備原材料的產(chǎn)品出廠合格證及檢驗(yàn)合格證。隱蔽工程在隱蔽前一天，乙方應(yīng)通知甲方及質(zhì)檢部門進(jìn)行檢查，必須簽證后方可隱蔽，乙方不得私自隱蔽。若甲方接到通知后二天之內(nèi)未到現(xiàn)場檢驗(yàn)，乙方可自行復(fù)檢，并做好記錄，方可隱蔽，并及時(shí)辦理補(bǔ)簽證手續(xù)。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同書篇六
保函編號(hào)：（工投字）第號(hào)
（招標(biāo)人）：
鑒于（以下簡稱投標(biāo)人）參加項(xiàng)目投標(biāo)，應(yīng)投標(biāo)人申請，我方愿就投標(biāo)人履行招標(biāo)文件約定的義務(wù)以保證的方式向貴方提供如下保證：
一、保證范圍及方式：保證金額為人民幣（大寫）____________元。
本保證人在投標(biāo)人發(fā)生以下情形時(shí)承擔(dān)連帶保證責(zé)任：
1、投標(biāo)人在招標(biāo)文件規(guī)定的投標(biāo)有效期內(nèi)即年月日后至年月日前未經(jīng)貴方許可撤回投標(biāo)文件；
2、投標(biāo)人中標(biāo)后未在招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間內(nèi)與貴方簽訂《建設(shè)工程施工合同》。
3、投標(biāo)人中標(biāo)后不能按照招標(biāo)文件的規(guī)定提供履約保證。
如果投標(biāo)人未中標(biāo)，本保證人在貴方確定投標(biāo)人未中標(biāo)時(shí)即解除保證責(zé)任。
二、保證人可以選擇以下方式承擔(dān)保證責(zé)任（以選擇項(xiàng)為準(zhǔn)，在選項(xiàng)前的括號(hào)內(nèi)填寫“y”表示選擇項(xiàng)，填寫“n”表示非選擇項(xiàng)）：
（）1、代投標(biāo)人向貴方支付投標(biāo)保證金元；
（）2、如果招標(biāo)人選擇次低標(biāo)中標(biāo)，本保證人向招標(biāo)人支付中標(biāo)價(jià)與次低標(biāo)價(jià)之間的差額，但支付金額不超過本保證函第一條約定的保證范圍，即不超過________元；
（）3、如果貴方選擇重新招標(biāo)，保證人向貴方支付重新招標(biāo)的費(fèi)用，但支付金額不超過本保證函第一條約定的保證范圍，即不超過________元。
三、保證期間：保證期間為自本保函簽發(fā)之日起至招標(biāo)文件規(guī)定的投標(biāo)有效期屆滿后日，即至年月日止。
四、代償時(shí)間：本保證人在收到貴方書面索賠通知后日內(nèi)，按照本保證函的承諾承擔(dān)保證責(zé)任。索賠通知應(yīng)寫明要求索賠的金額，并附有說明投標(biāo)人違約造成貴方損失情況的證明材料。
五、保函生效：自本保證人簽字或蓋章之日起生效。
六、免責(zé)條款
1、如貴方未經(jīng)保證人同意修改招標(biāo)文件，致使投標(biāo)人不能履行義務(wù)，本保證人不承擔(dān)保證責(zé)任。
2、依照法律規(guī)定或你方與投標(biāo)人的另行約定，免除投標(biāo)人部分或全部義務(wù)的，我方亦免除其相應(yīng)的保證責(zé)任；
3、因政府的政策或命令，導(dǎo)致投標(biāo)人不能履行義務(wù)的。
七、爭議的解決：如因上述擔(dān)保發(fā)生糾紛，由貴我雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可通過訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為法院（也可以選擇通過仲裁程序解決）。
八、附則：本保函一式兩份，招標(biāo)人和保證人各執(zhí)一份。
保證人：
法定代表人（或授權(quán)代理人）：
年月日
工程合同書篇七
甲方：
乙方：
甲方委托乙方承擔(dān)荔波漳江風(fēng)景名勝區(qū)大七孔碼頭維修工程項(xiàng)目施工任務(wù)，甲乙雙方本著分工協(xié)作，相互合作的原則，為確保工程質(zhì)量和按期完成施工任務(wù)，經(jīng)雙方共同協(xié)商，按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》并結(jié)合本工程具體情況，簽訂以下合同條款：
一、工程名稱：大七孔碼頭維修工程
二、工程地點(diǎn)：大七孔碼頭
三、承包方式：包工包料
四、建設(shè)規(guī)模：石方77.24m3、樓梯維修17步、鋪設(shè)石頭地板48m2、碼頭步道71.82m2、河中炸石頭、天鐘洞廁所維修等。
五、工程總造價(jià)：伍萬陸仟壹佰貳拾元(56，120.00元)整。
六、開工時(shí)間：201 年 月 日
七、竣工時(shí)間：201 年 月 日，工期為 天，如有新的要求變更及遇不可抗力的因素，工期可以延順。
八、工程質(zhì)量要求及責(zé)任
甲方責(zé)任：甲方負(fù)責(zé)辦理工程施工所需的各種手續(xù)，協(xié)調(diào)處理相關(guān)事宜，確保工程項(xiàng)目順利開展。
乙方責(zé)任：
1、乙方必須嚴(yán)格按照甲方審定的施工圖紙、建設(shè)方案及有關(guān)工程建設(shè)規(guī)范的規(guī)定進(jìn)行施工，并無條件地接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督管理。
2、乙方必須做好環(huán)境保護(hù)和施工場地的衛(wèi)生管理。在施工過程中，必須按照甲方指定的地點(diǎn)和要求進(jìn)行土方開挖、施工垃圾堆運(yùn)輸和處理，并保護(hù)周圍環(huán)境林木植被，不得隨意破壞。
3、工程竣工后，乙方要做好工程垃圾的清理工作，未驗(yàn)收前要保證建設(shè)工程的保護(hù)工作，不能發(fā)生損壞，造成的后果由乙方承擔(dān)。
九、安全管理：乙方必須加強(qiáng)施工安全，如乙方在施工過程中由于安全管理或施工操作不當(dāng)和技術(shù)問題造成直接或間接的經(jīng)濟(jì)損失，由乙方全部承擔(dān)。
十、竣工驗(yàn)收：工程竣工后，乙方必須口頭或書面通知甲方并向甲方提供完整的竣工材料、竣工報(bào)告及相關(guān)材料，甲方應(yīng)按乙方通知時(shí)間及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收結(jié)論。
十一、付款方式：甲方視乙方工程進(jìn)度，分期付款，待驗(yàn)收合格后，乙方出具稅務(wù)票據(jù)一次性結(jié)算工程款。
十二、保質(zhì)期限：工程竣工驗(yàn)收后，保修一年。
十三、以上條款未盡事宜，雙方可以協(xié)商解決。
十四、本合同一式 份，甲方執(zhí) 份，乙方執(zhí) 份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同書篇八
（合同編號(hào)： ）
建井單位（以下簡稱甲方）：
施工單位（以下簡稱乙方）：
甲方委托乙方在 地內(nèi)鉆井眼，要求深度為米，井管外徑0.38-0.50米，每米單價(jià)為 元（生活費(fèi) 元在外）計(jì)算辦法按實(shí)際下管深度計(jì)算。經(jīng)雙方協(xié)商。簽訂合同如下：
一、鉆井工程為大包形式：內(nèi)容包括運(yùn)輸、鉆井、下管（甲方人力協(xié)助）、建井材料（井管、棕片、竹子、鐵絲、蓮花寺米石等）。
二、施工前甲方應(yīng)需把水、電供到施工現(xiàn)場，不得誤工，若造成誤工24小時(shí)以上，按臺(tái)班220元/臺(tái)班收費(fèi)。
三、施工現(xiàn)場約計(jì)0.8畝，運(yùn)輸?shù)缆返日嫉貞?yīng)該予以指明，乙方不承擔(dān)占地賠償費(fèi)用。
四、甲方要保證施工用水滿足，并協(xié)助乙方看管機(jī)具。
五、乙方應(yīng)該克服一切困難，完成甲方要求的深度保證井壁上下垂直，提高成井質(zhì)量。
六、若乙方在鉆進(jìn)過程中，遇到井孔含水層達(dá)不到要求時(shí)，
雙方可另行研究方案，甲方要支付乙方總鉆井費(fèi)用的 （指廢井）。若需加深鉆井深度，甲方應(yīng)另行支付加深鉆井費(fèi)用。每米以 元計(jì)算。
七、鉆井施工中水電費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
鉆井過程中若發(fā)生意外事故，應(yīng)分清事故責(zé)任，由事故責(zé)任方承擔(dān)事故費(fèi)用。
八、甲方要給乙方提供必要的食宿方便。
九、成井后，抽水由甲方提供水泵抽水，乙方協(xié)助。
十、付款方法：雙方在簽訂合同后，甲方應(yīng)先付給乙方鉆井費(fèi)用80%計(jì) 元，作為材料運(yùn)輸、鉆井等費(fèi)用。
十一、鉆井竣工后，雙方簽字進(jìn)行交接，甲方應(yīng)如約支付乙方剩余鉆井費(fèi)用，不得以任何理由拖延或拒付，否則，甲方除支付乙方壹萬元違約金及所欠余款外，仍應(yīng)按日按所欠余款標(biāo)的額2%的比例向乙方支付滯納金。
十二、本合同未盡事項(xiàng)，可由雙方約定后簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議是本合同的合法組成部分，與本合同具有同等法律效力。
十三、本合同在履行過程中引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交渭南仲裁委員會(huì)仲裁。
此合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起即生效，具有同等法律效力。
以上各條，雙方共同遵守。
甲方（代表）： 乙方（代表）：
（簽章） （簽章）
二0xx 年月日
工程合同書篇九
地 址：
地 址：
茲有 工程，經(jīng)過投標(biāo)、議標(biāo)、決定由乙方施工。根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定，結(jié)合本工程的實(shí)際情況，為了明確工程項(xiàng)目及雙方責(zé)任，本著互相協(xié)作，確保施工項(xiàng)目順利完成的原則。經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商簽定本合同。
第一條：工程地點(diǎn)
第二條：工程內(nèi)容
第三條：承包方式
第四條：工程價(jià)款及調(diào)整
2.發(fā)生以下情況之一經(jīng)雙方協(xié)商同意后可做調(diào)整：
(1)甲方代表確認(rèn)的工程量增減;
(2)甲方代表確認(rèn)的設(shè)計(jì)變更或工程洽商;
(3)工程造價(jià)管理部門公布的價(jià)格調(diào)整;
(4)甲方原因造成的乙方窩工損失或其他得有關(guān)損失;
(5)合同條款以外得其他增減或調(diào)整;
1.雙方商定總工期為 天。
開工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
2. 如遇下列情況，經(jīng)甲方代表簽證后，工程可以順延。
(1) 甲方不能按合同約定提供開工條件，
(2) 工程量變化和設(shè)計(jì)變更;
(3) 非乙方原因得氣超過4個(gè)小時(shí)以上時(shí);停水停電停
(4) 工程款未按時(shí)支付;
(5) 不可抗力(如地震臺(tái)風(fēng)火災(zāi)等)
3.由甲方責(zé)任造成的工期延誤，甲方應(yīng)支付由此給乙方造成得窩工損失及其他增加費(fèi)用，相應(yīng)順延工期。
4.乙方如無正當(dāng)理由拖延工期，每超過一天罰款 元，反之每提前一天獎(jiǎng)勵(lì) 元。但獎(jiǎng)罰累計(jì)不超過總造價(jià)得2%。
第七條：工程質(zhì)量要求：
第八條：材料設(shè)備：
第九條：工程施工前后雙方的工作和有關(guān)責(zé)任
(1)進(jìn)場前 天內(nèi)，甲方必須將施工現(xiàn)場清理干凈。為乙方提供施工人員生活住宿場地，并在乙方進(jìn)場前辦妥本工程報(bào)建和消防以及施工許可證等有關(guān)手續(xù);
(2)負(fù)責(zé)解決施工場地的用水用電熱力電訊保證乙方在施工期間的需求;
(3)按時(shí)支付工程款項(xiàng);
(4)協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場內(nèi)各交叉作業(yè)施工單位之間的關(guān)系及施工次序，保證乙方順利施工;
(5)組織有關(guān)單位進(jìn)行圖紙會(huì)審，向乙方進(jìn)行設(shè)計(jì)交底;
(6)組織施工現(xiàn)場的隱蔽工程變更工程的驗(yàn)收和簽證工作;
(7)負(fù)責(zé)本工程涉及有關(guān)部門的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作;
(8)組織工程竣工驗(yàn)收工作。
(1)做好施工組織管理及向甲方提供工程進(jìn)度情況;
(2)做好施工安全防范措施，確保施工安全;
(3)負(fù)責(zé)做好材料、設(shè)備的采購和保管工作;
(4)遵守地方政府和有關(guān)部門對施工場地交通和施工噪音等管理規(guī)定，經(jīng)甲方代表同意，需辦理有關(guān)手續(xù)的，由甲方承擔(dān)由此發(fā)生的費(fèi)用，因乙方責(zé)任造成的罰款除外;
(5)參加工程竣工驗(yàn)收工作。
保修期限：工程竣工驗(yàn)收合格及甲方在驗(yàn)收證書簽字之日起計(jì)算，按國家規(guī)定的保修條款執(zhí)行。本工程保修期為 個(gè)月。
1. 因政策調(diào)整，人力不可抗力及甲.乙雙方之外原因?qū)е鹿こ掏?緩建，是合同不宜繼續(xù)履行，雙方應(yīng)簽訂工程停緩建協(xié)議。
2. 工程停緩建后，乙方應(yīng)妥善做好已完工和已購材料設(shè)備器具的保護(hù)及移交工作，并將自有機(jī)械設(shè)備，以及人員撤出施工現(xiàn)場。甲方應(yīng)為乙方撤離提供必要條件，并支付撤出的一切費(fèi)用，同時(shí)按合同支付已完工程價(jià)款和賠償乙方有關(guān)損失。
3. 已訂貨的材料設(shè)備器具等款項(xiàng)，由甲方承擔(dān)，應(yīng)退貨的由訂貨方負(fù)責(zé)退貨，不能退貨的貨款和退貨發(fā)生的費(fèi)用，由甲方承擔(dān)。
1. 如甲方要求變更工程內(nèi)容，改變安裝范圍及條件，應(yīng)征得乙方的同意，并辦理書面簽證(為合同附件)工程竣工驗(yàn)收后按實(shí)際工程量結(jié)算，否則乙方有權(quán)拒絕設(shè)計(jì)和施工。
2. 工程款項(xiàng)必須匯入合同指定的乙方銀行帳號(hào)，否則因此引起的.法律糾紛由甲方負(fù)責(zé)全部責(zé)任。
第十三條：合同生效與終止
本合同自甲乙雙方法人代表或委托代理人簽字、蓋章后生效，至辦完工程驗(yàn)收交接和竣工結(jié)算后，除有關(guān)保修條款仍生效外，其它條款即告終止，保修期滿后有關(guān)保修條款終止。
開戶銀行： 開戶銀行：
帳 號(hào)： 帳 號(hào) ：
甲方蓋章： 乙方蓋章：
甲方簽字： 乙方簽字：
年 月 日
_________年_________月_________日，_________(簡稱甲方)，與_________(簡稱乙方)，簽訂安裝主機(jī)的項(xiàng)目合同。
1、安裝工程名稱：_________。
2、工程地點(diǎn)：_________。
3、工程范圍：本合同所附圖紙及估價(jià)單。
4、完工期限：本安裝工程將配合甲方在_________建造工程完工后六十(60)天內(nèi)，完成安裝工程，其中包括_________主機(jī)試驗(yàn)運(yùn)行。
5、安裝工程總價(jià)格：_________美元整。
6、安裝工程付款進(jìn)度：
第1期：甲方在本合同開始實(shí)施時(shí)，付給乙方工程總價(jià)15%，即_________美元整;
第2期：甲方在a港口造船工程開始時(shí)，付給乙方工程總價(jià)15%，即_________美元整;
第3期：在安裝管路時(shí)，甲方付給乙方工程總價(jià)10%，即_________美元整;
第4期：在主機(jī)的主要設(shè)備運(yùn)抵工地時(shí)，甲方付給乙方工程總價(jià)的40%，即_________美元整;
第5期：在安裝工程完畢時(shí)，甲方付給乙方工程總價(jià)的10%，即_________美元整;
第6期：在工程驗(yàn)收合格后，甲方付給乙方工程總價(jià)余額的10%，即_________美元整。
7、違約罰款：因乙方原因未準(zhǔn)時(shí)完工時(shí)，應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)，應(yīng)付違約罰款，每天按總價(jià)的1%計(jì)算，即_________美元整。
8、增加或減少工程：若甲方需修改、增加或減少其工程計(jì)劃時(shí)，總價(jià)之增減，應(yīng)按雙方規(guī)定之訂單計(jì)算。若需新增加工程量，雙方應(yīng)另行協(xié)商該項(xiàng)新增加工程之單價(jià)。若甲方因修改原計(jì)劃而將已完工部份工程或已運(yùn)抵工地之材料棄置，甲方在驗(yàn)收后，應(yīng)按雙方規(guī)定的單價(jià)對乙方已完成的工程費(fèi)用及材料費(fèi)，予以支付。
9、監(jiān)督進(jìn)度：甲方派去的監(jiān)督人員或代表對工程進(jìn)度予以監(jiān)督并有權(quán)予以監(jiān)工、指導(dǎo)。乙方應(yīng)按甲方人員或代表的指示正確施工，不得以任何借口置之不理。
10、工程停止：若甲方通知乙方將工程停止，其原因并非應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的數(shù)量、運(yùn)抵工地的材料及其他合理費(fèi)用，在已交款中增付或扣除。
11、工程保管：在工程開始時(shí)，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、設(shè)備等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的災(zāi)害外，乙方應(yīng)對保管中的一切，負(fù)損害之全責(zé)。如遇不可抵抗的天災(zāi)人禍，乙方應(yīng)詳列損害實(shí)情，向甲方提出恢復(fù)原狀的價(jià)格及日期，以供甲方核對付款之用。若甲方?jīng)Q定不再繼續(xù)施工，按合同第10 條規(guī)定結(jié)束。
12、工程保證：除天災(zāi)或因甲方使用不當(dāng)?shù)脑蛲猓曳綉?yīng)在甲方驗(yàn)收后保證工程質(zhì)量良好一(1)年。
13、附帶條款：在工程進(jìn)行中，若因乙方的過錯(cuò)，使甲方或其他人員受到損害，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。但其損害原因是由甲方或與甲方訂約之其他工程人員的過錯(cuò)所造成，則應(yīng)由甲方完全負(fù)責(zé)。
14、附件：本合同附件應(yīng)視為本合同的一部份，與其他條款有同等效力。
15、合同形式：本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。另各保留兩份副本供雙方存檔備查。
16、附加條款：主機(jī)的保養(yǎng)--乙方應(yīng)在甲方驗(yàn)收后，提供免費(fèi)及定期對_________主機(jī)保養(yǎng)服務(wù)一(1)年，每六(6)個(gè)月派員一次維護(hù)正常運(yùn)行。
本合同按雙方所簽日期生效。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________
地址 _____ 郵編 _____
tel ______， fa_ ______ 機(jī)構(gòu)名稱：____
民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染
委托檢測合同書
工程名稱：
委 托 方： (甲方)
檢 測 方： (乙方)
簽訂地點(diǎn)：
簽訂時(shí)間： 年 月 日
**
地址 _____ 郵編 _____
tel ______， fa_ ______
本合同簽約各方就本合同書中所描述的技術(shù)服務(wù)內(nèi)容、工作條件、費(fèi)用支付、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任以及與之相關(guān)的技術(shù)和法律問題經(jīng)過平等協(xié)商，在真實(shí)、充分地表達(dá)各自意愿的基礎(chǔ)上根據(jù)《中華人民共和國合同法》之規(guī)定，達(dá)成如下協(xié)議，由簽約各方共同遵守。
1. 工程名稱：
2. 工程地址：
3. 設(shè)計(jì)單位：
4. 建設(shè)單位：
5. 施工單位：
6. 監(jiān)理單位：
工程類別 □ i類 □ ii類
房間總數(shù) 間
(在□處劃“√”代表選擇，不選擇項(xiàng)應(yīng)劃“/”鎖定。)
□ i類 □ ii類
機(jī)構(gòu)名稱：____
注：檢測數(shù)量不得少于相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定的最低檢測數(shù)量要求。
1.檢測費(fèi)：= σ實(shí)際檢測數(shù)量_單價(jià)
(大寫)：
(小寫)￥ 。
2.支付方式：
□a.一次性支付。支付時(shí)間：
□b.分期支付。
①本合同書生效后 日內(nèi)，甲方即向乙方預(yù)付總金額的 %，
地址 _____ 郵編 _____
tel ______， fa_ ______ 機(jī)構(gòu)名稱：____
計(jì)(大寫) 拾 萬 千 百 拾 元，￥ 2乙方向甲方提供正式檢測報(bào)告時(shí)，甲方即向乙方結(jié)清所余款○項(xiàng)，
計(jì)(大寫) 拾 萬 千 百 拾 元，￥
1、甲方
(1)甲方應(yīng)如實(shí)向乙方以書面形式提供與公章相符的委托單位全稱;與圖紙相符的工程名稱、建筑面積、層數(shù)、結(jié)構(gòu)類型、委托人姓名。
(2)甲方應(yīng)依據(jù)各種材料相應(yīng)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，提供相應(yīng)信息，信息必須準(zhǔn)確無誤，以便乙方出具相應(yīng)報(bào)告。
(3)委托應(yīng)提供符合要求的現(xiàn)場采用條件。
(4)委托時(shí)應(yīng)提出明確的檢測依據(jù)和檢測項(xiàng)目(參數(shù))。
(5)因甲方委托信息錯(cuò)誤而導(dǎo)致乙方出具錯(cuò)誤的報(bào)告，甲方承擔(dān)相應(yīng)的檢測費(fèi)。
(6)保證檢測費(fèi)用按合同要求及時(shí)支付。
(7)甲方不得向乙方提出任何影響檢測結(jié)果公正性、準(zhǔn)確性的不合理要求。
(8) 若不按合同約定完成上述工作時(shí)，應(yīng)承擔(dān)由此引起的一切損失。
2、乙方
(1)乙方根據(jù)甲方提供的工程名稱、委托單位、委托人等信息根據(jù)不同樣品，不同規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，出具相關(guān)檢測報(bào)告。
(2)檢測時(shí)限在規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)中有規(guī)定的，乙方本著以規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的時(shí)限為原則，安排采樣、檢測。
地址 _____ 郵編 _____
tel ______， fa_ ______
(3)乙方獨(dú)立地實(shí)施符合國家標(biāo)準(zhǔn)的檢測，并依據(jù)相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范對檢測結(jié)果進(jìn)行客觀、公正、科學(xué)、準(zhǔn)確的判定。
(4)乙方出具的檢測報(bào)告必須符合國家規(guī)范要求，各類資質(zhì)印章齊全，檢測人、審核人、授權(quán)簽字人均應(yīng)簽字，否則報(bào)告無效。
(5)乙方保證在規(guī)定期限內(nèi)完成檢測并出具相應(yīng)的檢測報(bào)告，同時(shí)收取檢測費(fèi)。
(6)若不按合同約定完成上述工作時(shí)，應(yīng)承擔(dān)由此引起的一切損失。
1. 保密范圍
2. 保密期限
提交報(bào)告時(shí)間： ;檢測報(bào)告一式 3 份。
甲、乙雙方任何一方違反本合同的約定，按以下方式承擔(dān)違約金 □a.違約方支付 元違約金給另一方。
□b.違約方按合同總金額的 %支付違約金給另一方。
1、本合同在履行過程中發(fā)生糾紛時(shí)由甲、乙雙方協(xié)商解決;協(xié)商解決不成，可向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
2、本合同未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議作為附件，補(bǔ)充協(xié)議與合同具有同等效力。
3、本合同書一式 份，甲、乙雙方各執(zhí) 份，具有同等法律效力。 4 、合同經(jīng)雙方共同蓋章后生效，雙方履行完合同規(guī)定的義務(wù)后，本合同即行終止。
地址 _____ 郵編 _____ tel ______， fa_ ______ 機(jī)構(gòu)名稱：____
工程合同書篇十
＿＿＿＿＿＿（以下簡稱"客戶"）與＿＿＿＿＿＿＿（以下簡稱"工程咨詢單位"）經(jīng)過雙方協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。
一、客戶委托工程咨詢單位提供＿＿＿＿＿（列明委托服務(wù)內(nèi)容）咨詢服務(wù)，并已接受工程咨詢單位為履行該服務(wù)所提出的建議書和其他報(bào)價(jià)等文件。
二、本協(xié)議中的詞語與所屬的服務(wù)協(xié)議書條件及有關(guān)附件同義。
三、下列文件均為本協(xié)議書的組成部分：
①委托函或中標(biāo)函：
②工程咨詢服務(wù)協(xié)議書通用條件；
③工程咨詢服務(wù)協(xié)議書專用條件；
④附件，即 附件a＿＿＿委托工程咨詢服務(wù)范圍； 附件b＿＿＿＿＿客戶提供的職員、設(shè)備、 設(shè)施和其他人員的服務(wù)； 附件c＿＿＿＿＿報(bào)酬和支付；
⑤在實(shí)施過程中共同簽署的補(bǔ)充和修正文件。
四、鑒于客戶按下文規(guī)定向工程咨詢單位的各項(xiàng)支付，工程咨詢單位承諾按照本協(xié)議書的規(guī)定，承擔(dān)附件ａ中議定范圍內(nèi)的咨詢服務(wù)。
五、鑒于工程咨詢單位按上文規(guī)定履行咨詢服務(wù)，客戶承諾按照本協(xié)議書規(guī)定的期限、方式、幣種，向工程咨詢單位支付協(xié)議規(guī)定應(yīng)支付的款項(xiàng)，作為履行服務(wù)的報(bào)酬。
六、凡因本協(xié)議或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商，協(xié)商不成的，提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)仲裁，仲裁地點(diǎn)在深圳或其他城市，仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。
七、本協(xié)議書正本一式兩份，具有同等法律效力，雙方各執(zhí)一份。副本＿＿＿份，雙方各執(zhí)＿＿＿份。 本協(xié)議書經(jīng)雙方代表簽字并加蓋單位公章后生效。
客 戶：（簽章） 工程咨詢單位：（簽章）
法定代表人：（簽章） 法定代表人：（簽章）
地 址： 地 址：
授權(quán)代表（簽字）： 授權(quán)代表（簽字）：
開 戶 銀 行： 開 戶 銀 行：
帳 號(hào)： 帳 號(hào)：
郵 編： 郵 編：
電 話： 電 話：
傳 真： 傳 真：
電 子 信 箱： 電 子 信 箱：
年 月 日簽于
------------
一、委托人委托咨詢?nèi)藶橐韵马?xiàng)目提供建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)：
1、項(xiàng)目名稱：
2、服務(wù)類別：
二、本合同的措詞和用語與所屬建設(shè)工程造價(jià)咨詢合同條件及有關(guān)附件同義。
三、下列文件均為本合同的組成部分：
1、建設(shè)工程造價(jià)咨詢合同標(biāo)準(zhǔn)條件;
2、建設(shè)工程造價(jià)咨詢合同專用條件;
3、建設(shè)工程造價(jià)咨詢合同執(zhí)行中共同簽署的補(bǔ)充與修正文件。
四、咨詢?nèi)送獍凑毡竞贤囊?guī)定，承擔(dān)本合同專用條件中議定范圍內(nèi)的建設(shè)工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)。
五、委托人同意按照本合同規(guī)定的期限、方式、幣種、額度向咨詢?nèi)酥Ц冻杲稹?/p>
六、本合同的建設(shè)工程造價(jià)業(yè)務(wù)自年月日開始實(shí)施，至年月日終結(jié)。
七、本合同一式四份，具有同等法律效力，雙方各執(zhí)兩份。
委托人：(蓋章) 咨詢?nèi)耍?蓋章)
法定代表人：(簽字)法定代表人：(簽字)
委托代理人：(簽字)委托代理人：(簽字)
住所： 住所：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳號(hào)： 帳號(hào)：
郵政編碼： 郵政編碼：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
電子信箱： 電子信箱：
年月日 年月日
工程合同書篇十一
甲方(發(fā)包方)：________
乙方(承包方)：________
______年____月____日，甲方、乙方就________工程安裝的項(xiàng)目，經(jīng)協(xié)商一致，特訂立本合同。
1.安裝工程名稱：____________。
2.工程地點(diǎn)：甲方_____。
3.工程范圍：本合同所附圖紙及估價(jià)單。
4.完工期限：____________。
5.安裝工程總價(jià)格：____人民幣整。
6.安裝工程付款進(jìn)度：
第1期：甲方在本合同開始實(shí)施時(shí)，付給乙方工程總價(jià)15%，即____整;
第2期：甲方在_______工程開始時(shí)，付給乙方工程總價(jià)15%，即____整;
第3期：在安裝___________時(shí)，甲方付給乙方工程總價(jià)10%，即____整;
第4期：在安裝___________時(shí)，甲方付給乙方工程總價(jià)40%，即____整;
第5期：在安裝工程完畢時(shí)，甲方付給乙方工程總價(jià)的10%，即____整;
第6期：在工程驗(yàn)收合格后，甲方付給乙方工程總價(jià)余額的10%，即____整。
7.違約罰款：因乙方原因未準(zhǔn)時(shí)完工時(shí)，應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)，應(yīng)付違約罰款，每天按總價(jià)的1%計(jì)算，即____整。
8.增加或減少工程：若甲方需修改、增加或減少其工程計(jì)劃時(shí)，總價(jià)之增減，應(yīng)按雙方規(guī)定之訂單計(jì)算。若需新增加工程量，雙方應(yīng)另行協(xié)商該項(xiàng)新增加工程之單價(jià)。若甲方因修改原計(jì)劃而將已完工部份工程或已運(yùn)抵工地之材料棄置，甲方在驗(yàn)收后，應(yīng)按雙方規(guī)定的單價(jià)對乙方已完成的工程費(fèi)用及材料費(fèi)，予以支付。
9.監(jiān)督進(jìn)度：甲方派去的監(jiān)督人員或代表對工程進(jìn)度予以監(jiān)督并有權(quán)予以監(jiān)工、指導(dǎo)。乙方應(yīng)按甲方人員或代表的指示正確施工，不得以任何借口置之不理。
10.工程停止：若甲方通知乙方將工程停止，其原因并非應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的數(shù)量、運(yùn)抵工地的材料及其他合理費(fèi)用，在已交款中增付或扣除。
11.工程保管：在工程開始時(shí)，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、設(shè)備等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的災(zāi)害外，乙方應(yīng)對保管中的一切，負(fù)損害之全責(zé)。如遇不可抵抗的天災(zāi)人禍，乙方應(yīng)詳列損害實(shí)情，向甲方提出恢復(fù)原狀的價(jià)格及日期，以供甲方核對付款之用。若甲方?jīng)Q定不再繼續(xù)施工，按合同第10條規(guī)定結(jié)束。
12.工程保證：除天災(zāi)或因甲方使用不當(dāng)?shù)脑蛲猓曳綉?yīng)在甲方驗(yàn)收后保證工程質(zhì)量良好1年。
13.附帶條款：在工程進(jìn)行中，若因乙方的過錯(cuò)，使甲方或其他人員受到損害，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。但其損害原因是由甲方或與甲方訂約之其他工程人員的過錯(cuò)所造成，則應(yīng)由甲方完全負(fù)責(zé)。
14.附件：本合同附件應(yīng)視為本合同的一部份，與其他條款有同等效力。
附件包括：(1)圖樣;(2)估價(jià)單。
15.合同形式：本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。另各保留兩份副本供雙方存檔備查。
16.附加條款：___________應(yīng)在甲方驗(yàn)收后，提供免費(fèi)及定期、每六個(gè)月派員一次維護(hù)正常運(yùn)行。
本合同按雙方所簽日期生效。
甲方：________
時(shí)間：________
乙方：________
時(shí)間：________
工程合同書篇十二
上訴人黃某因與被上訴人梁某建筑裝修工程合同糾紛一案，不服廣東省佛山市順德區(qū)人民法院（20xx）順法民一初字第01001號(hào)民事判決，向本院提起上訴。本院受理后，依法組成合議庭進(jìn)行了審理，現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定：20xx年2月8日，原、被告簽訂《協(xié)議書》，協(xié)議約定被告委托原告對被告自有的碧桂園彩虹一街9號(hào)房屋進(jìn)行承包裝修工程，具體內(nèi)容見工程預(yù)（結(jié)）算報(bào)價(jià)表，總工程造價(jià)為306406元，按八折結(jié)算價(jià)為245124.8元。如有增加，另行計(jì)算。工程驗(yàn)收后付清工程款，工程保質(zhì)期為一年。簽訂協(xié)議后，原告進(jìn)場施工，在施工過程中，根據(jù)原告的要求，增加了部分工程項(xiàng)目，故房屋裝修工程結(jié)算總造價(jià)為327209。68元。20xx年6月，原告將裝修后房屋交付被告，被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元，余款87000元卻以工程不合格為由沒有支付給原告。
另查，原告并不具備房屋工程裝修資質(zhì)。
原審判決認(rèn)為：由于原告不具備房屋裝修工程資質(zhì)，故原、被告之間的房屋裝修工程合同無效，但由于房屋裝修工程已完成，被告亦已使用該房屋，其亦當(dāng)庭表示工程預(yù)（結(jié)）算報(bào)價(jià)表中裝修項(xiàng)目已裝修完畢，故被告應(yīng)按約支付工程款。由于被告使用房屋，并表示收到工程預(yù)（結(jié)）算報(bào)價(jià)表及清楚其內(nèi)容，故應(yīng)視為雙方已結(jié)算，被告應(yīng)承擔(dān)支付工程款87000元的責(zé)任。原告的訴訟請求有理，予以支持。被告認(rèn)為原告進(jìn)行的裝修工程不合格，要求索賠的辯稱，由于被告沒有在本案提起反訴，且被告亦明確表明另案起訴，故對該辯稱不作處理，被告可另案起訴。依照《中華人民共和國合同法》第一百零七條、第二百八十六條的規(guī)定，判決：被告黃某應(yīng)自本判決生效之日起三日內(nèi)，支付原告梁某裝修工程款87000元。本案受理費(fèi)3120元，由被告負(fù)擔(dān)。
上訴人黃某上訴稱：
一、上訴人與被上訴人簽訂合同并進(jìn)行不合格裝修工程明顯存在欺詐的手段；
二、原審適用關(guān)于建設(shè)工程合同的規(guī)定是錯(cuò)誤的，本案應(yīng)適用承攬合同。承攬合同的一個(gè)重要原則是承攬合同是完成工作的合同，承攬合同必須要求承攬人按照發(fā)包人的意思，完成了承攬項(xiàng)目，再進(jìn)行項(xiàng)目的結(jié)算。上訴人在一審?fù)徶幸讯啻伪砻鞅簧显V人未完成合同約定的義務(wù)，故上訴人依法未將余款付給被上訴人，并非上訴人延付工程款。
三、本合同糾紛中，被上訴人必須承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任。在上訴人入住該房后，發(fā)現(xiàn)該房存在超過20處質(zhì)量問題，被上訴人的行為本身已構(gòu)成了違約。四、工程款的結(jié)算價(jià)格存在爭議。五、上訴人是香港人，不熟知大陸的有關(guān)法律規(guī)定，原審在上訴人不知情的情況下，作出不公平的判決。綜上，特提出上訴請求：
1、撤銷（20xx）順法民一初字第01001號(hào)民事判決；
2、駁回被上訴人的訴訟請求；
3、本案的訴訟費(fèi)由被上訴人承擔(dān)。
被上訴人梁某辯稱：原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，請求二審法院予以維持。
本院對于原審認(rèn)定的事實(shí)予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為：本案的上訴爭議焦點(diǎn)系上訴人是否應(yīng)當(dāng)向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元。
首先，雙方當(dāng)事人系因在履行房屋裝飾裝修工程合同中引起該糾紛，故該案的案由應(yīng)定性為建設(shè)工程施工合同糾紛。建設(shè)工程施工合同系承攬合同中的一種特殊形式合同，所以建設(shè)工程施工合同在適用承攬合同的一般規(guī)定的同時(shí)，在法律法規(guī)對建設(shè)工程合同有特殊規(guī)定的情況下應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用該特別規(guī)定。雙方當(dāng)事人于20xx年2月8日簽訂的《協(xié)議書》，因被上訴人不具有房屋裝修工程資質(zhì)，故該協(xié)議違反法律及行政法規(guī)的強(qiáng)行性規(guī)定，應(yīng)屬無效合同，不受法律保護(hù)。原審對該合同效力定性正確，本院予以維持。
其次，關(guān)于上訴人是否應(yīng)當(dāng)向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元的問題。上訴人在一審?fù)忂^程中，明確確認(rèn)了以下事實(shí)：其一，訟爭工程已經(jīng)完工，且其已經(jīng)入住使用；其二，訟爭工程總價(jià)款為327209。68元，尚有87000元未支付，未支付的原因系訟爭工程的質(zhì)量問題。根據(jù)上訴人的自認(rèn)，該案所涉法律關(guān)系中的權(quán)利、義務(wù)明確，上訴人應(yīng)當(dāng)向被上訴人承擔(dān)其尚欠工程款87000元之支付義務(wù)。故上訴人關(guān)于其不應(yīng)支付87000元工程款的上訴請求，缺乏事實(shí)和法律依據(jù)，本院不予支持。
至于訟爭工程的質(zhì)量問題，在原審法院行使了充分的釋明權(quán)的情形下，上訴人明確表示就質(zhì)量問題，另案解決。原審法院對于訟爭工程質(zhì)量問題沒有處理，符合民事訴訟中“不告不理”原則，程序合法，本院予以維持。上訴人在二審訴訟期間提交的《調(diào)查取證申請書》是要求法院對訟爭房屋工程質(zhì)量問題進(jìn)行處理，因原審法院對訟爭房屋工程質(zhì)量問題不作相應(yīng)審查，故本院不予準(zhǔn)許。上訴人可另循其他法律途徑進(jìn)行救濟(jì)。綜上，原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，依法應(yīng)予維持。據(jù)此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項(xiàng)的規(guī)定，判決如下：
駁回上訴，維持原判。
二審案件受理費(fèi)3120元，由上訴人黃某負(fù)擔(dān)。
本判決為終審判決。
工程合同書篇十三
委托方：_______________________________________________（以下簡稱甲方）
承攬方：_______________________________________________（以下簡稱乙方）
經(jīng)友好協(xié)商，本著相互尊重原則，甲方委托乙方制作業(yè)務(wù)，為明確雙方責(zé)任，確保完成任務(wù)，共同信守合約，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特簽定如下協(xié)議，以供雙方共同遵守執(zhí)行。
一、主要要求：
（一）項(xiàng)目名稱：____________________________________________________
（二）安裝地點(diǎn)：_____________________________________________________
（三）其它內(nèi)容：_____________________________________________________
（四）預(yù)算總造價(jià)：__________________________________________________
（五）技術(shù)資料及圖紙?zhí)峁┓椒ǎ篲______________________________________
二、制作期限：
本合同內(nèi)容從_____年____月____日設(shè)計(jì)制作開始到_____年____月____日之前完畢。
三、結(jié)算方式：
1．本合同簽定之日，甲方向乙方預(yù)付總造價(jià)___%為進(jìn)場預(yù)付款，暨人民幣_(tái)_____元，余款___%在工程安裝結(jié)束后壹拾伍天內(nèi)按實(shí)際所量尺寸一次性結(jié)清，尾款___%作為質(zhì)量保證金半年后結(jié)清。
2．合同操作期間，合同外增加內(nèi)容，甲、乙雙方認(rèn)可后，甲方應(yīng)先支會(huì)增加部分款項(xiàng)的50%，余額50%在驗(yàn)收合格后一次性付清。
四、施工、拆除與設(shè)計(jì)變更：
1．乙方根據(jù)要求組織制作，并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。
2．施工過程中甲方應(yīng)積極配合乙方現(xiàn)場的協(xié)調(diào)工作。
五、工程交驗(yàn)與保修：
1．乙方在工程結(jié)束后通知甲方兩天內(nèi)驗(yàn)收。如逾期不驗(yàn)收，甲方使用的，則乙方做驗(yàn)收合格通過。
2．驗(yàn)收時(shí)，如發(fā)現(xiàn)甲方責(zé)任而造成的質(zhì)量問題，提出返工或補(bǔ)修意見時(shí)，乙方在規(guī)定期限內(nèi)完成，收取相應(yīng)工本費(fèi)。如乙方造成質(zhì)量問題，則由乙方免費(fèi)更換。
3．工程保修期為1年（人為及不可抵拒的自然災(zāi)害除外）。
六、工程負(fù)責(zé)人和工傷事故：
1、甲方委派 為駐現(xiàn)場負(fù)責(zé)人，并與乙方委派 的為現(xiàn)場負(fù)責(zé)人，共同履行本合同的各項(xiàng)規(guī)定。
2、乙方應(yīng)教育工人，嚴(yán)格要求遵守操作規(guī)程，做好防火、防盜工作，并遵守工地現(xiàn)場的有關(guān)規(guī)定，在施工中發(fā)生工傷事故造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)。
七、特別說明：
該項(xiàng)目現(xiàn)場如需要用電源應(yīng)安排在離產(chǎn)品1米范圍內(nèi)。現(xiàn)場安裝定位及其他涉及安裝需要協(xié)調(diào)之事由甲方解決；
八、其他條款：
1．委托方在審定承辦設(shè)計(jì)內(nèi)容時(shí)，請仔細(xì)審核項(xiàng)目中的每一細(xì)節(jié)內(nèi)容，審定后簽字或認(rèn)可說明，經(jīng)確認(rèn)后發(fā)生差錯(cuò)，由委托方承擔(dān)所有責(zé)任及全部內(nèi)容。
2．合同簽定后，如有單方面違約，全部責(zé)任將有違約方承擔(dān)。任何一方如需要變更本合同或其他特殊要求，應(yīng)雙方共同協(xié)商一致后。另行簽約補(bǔ)充合同。
3．合同附件
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
九、爭議解決：
本合同執(zhí)行中，如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)盡力協(xié)商解決，如協(xié)商不成，任何一方都可向有管轄權(quán)的仲裁機(jī)構(gòu)，進(jìn)行仲裁或向法院提起申訴。
1．合同附件及補(bǔ)充合同與本合同具有法律同等效力。
2．本合同一式肆份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
業(yè)務(wù)代表： 業(yè)務(wù)代表：
簽訂日期：年月日
工程合同書篇十四
甲方； 佛山市三水區(qū)建安建筑工程有限公司；
乙方； 四川省搗砼班
工程名稱；雍翠新城 28、29號(hào)樓
工程地址；佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)中心科技工業(yè)區(qū)b區(qū)
單項(xiàng)分包工程名稱；搗制砼
依據(jù)《勞力合同法》制定本合同。
乙方包工包料的形式，工具自備，伙食自理，工人進(jìn)場后制訂花名冊，乙方自行辦理居住證及計(jì)生手續(xù)交甲方備案，
砼搗制按建筑每平方米30元單價(jià)計(jì)算，單價(jià)已包括工資、勞保、工具、車費(fèi)、保險(xiǎn)、工傷、病假、雨天誤工、管理費(fèi)及其它費(fèi)用。甲方不再另行補(bǔ)貼。
分項(xiàng)工程承包后由乙方自行組織施工，并按有關(guān)施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)組織施工，積極配合甲方要求進(jìn)行施工，自負(fù)盈虧 ，不得違法轉(zhuǎn)包，所有人員要聽指揮，服從管理，所有工人必須持證上崗，電線嚴(yán)禁亂拉亂接，嚴(yán)禁違章作業(yè)，嚴(yán)禁破壞安全設(shè)施。如有意破壞安全設(shè)施出現(xiàn)安全事故，由公安機(jī)關(guān)處理。
乙方在施工過程中必須嚴(yán)格按國家有關(guān)規(guī)范要求、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門的要求進(jìn)行施工，現(xiàn)場施工時(shí)由現(xiàn)場施工員驗(yàn)收后，交監(jiān)理驗(yàn)收，以區(qū)建委質(zhì)監(jiān)站驗(yàn)收為準(zhǔn)，有不合格的返工到合格為止，所有損失的材料由乙方負(fù)責(zé)。
從本合同生效后，工人進(jìn)場之日算起，到 年 月 日止。
按工程進(jìn)度的80%結(jié)算，余下的20%待工程初檢驗(yàn)收合格后，10天內(nèi)一次性付清。
工人進(jìn)場后必須進(jìn)行三級(jí)安全教育，班長要做好班前安全教育工作，班長要督促工人注意安全，并做好安全防范工作，班長要督促工人遵守勞力紀(jì)律服管理人員的指揮，嚴(yán)禁違章作業(yè)，如有意破壞安全設(shè)施而造成他人發(fā)生安全事故的，必須承擔(dān)一切法律后果及經(jīng)濟(jì)損失，凡違章作業(yè)造成的安全事故，由違章者自已承擔(dān)，在施工過程中發(fā)現(xiàn)有不安全因素，要及時(shí)向施工員或質(zhì)安員報(bào)告。
1、安全職責(zé)；
本工程杜絕重大傷亡事故，班長負(fù)有對工人安全責(zé)任
2、傷亡事故控制指標(biāo)；
無傷死亡事故，無重傷事故，月工傷率在0、3‰以內(nèi)，年工傷率在36‰以內(nèi)，月直接經(jīng)濟(jì)損失500元以下，年直接經(jīng)濟(jì)損失6000元以內(nèi)。
由于一方的過失，造成合同不能履行或不能完全履行時(shí)，由有過失的一方承擔(dān)違約責(zé)任，如雙方都有過失時(shí)根據(jù)實(shí)際情況，由雙方各自分別承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，協(xié)商不成時(shí)由法院判決。
甲方代表；
乙方代表；
年 月 日
工程合同書篇十五
甲方：_____________（以下簡稱甲方）
乙方：_____________（以下簡稱乙方）
一、工程地址：_____________
二、工程名稱：_____________
三、承包工程范圍：廠房（六棟）、倉庫、職工住宿樓、職工食堂土建工程、室內(nèi)外裝修、水電工程、室內(nèi)外給排水、圍墻、場地、道路、綠化、亮化等所有建筑安裝工程。
四、甲方責(zé)任
1、工地現(xiàn)場確?！叭ㄒ黄健?/p>
2、提供施工單位人員辦公、住宿場所。
3、應(yīng)處理好周邊的社會(huì)關(guān)系，保證施工單位正常施工。如有鬧事者，甲方出面協(xié)調(diào)解決，如有發(fā)生誤工，甲方負(fù)全面責(zé)任并賠償乙方經(jīng)濟(jì)損失。
4、甲方需在簽訂工程施工合同后20天內(nèi)辦妥基本準(zhǔn)建手續(xù)。
五、乙方責(zé)任
1、包工包料總承包該單位所有建筑安裝工程。
2、嚴(yán)格按照國家建筑法、國家現(xiàn)行規(guī)范、施工藍(lán)圖規(guī)定和要求進(jìn)行施工。
3、乙方同意將70萬元信用金匯入甲方專用帳戶。
4、先期開工兩棟廠房，施工工期為80天。
六、雙方責(zé)任
1、乙方匯入甲方的信用金70萬，進(jìn)入甲方帳戶，甲方開具收款收據(jù)，并蓋有財(cái)務(wù)專用章、法人章。
2、乙方施工兩棟廠房約2500平方米，施工完成二棟框架主體結(jié)構(gòu)后，甲方應(yīng)將信用金70萬元的百分之五十返還乙方，并支付乙方銀行存款現(xiàn)行利息。二棟廠房主體完工后，甲方必須付清剩余的百分之五十信用金。
3、自施工第三棟起每完成一層框架，甲方支付乙方15萬元工程款。
4、安全責(zé)任由乙方自行負(fù)責(zé)。
七、結(jié)算方式
房屋建筑工程造價(jià)按每平方米610元結(jié)算（不包括內(nèi)裝修、墻地面磚，內(nèi)墻裝修和墻地面磚另外計(jì)費(fèi)），其它輔屬工程按江西省20xx年版，建筑安裝、市政、園林等相關(guān)定額。料差：執(zhí)行上饒市定額站發(fā)布的信息價(jià)進(jìn)行調(diào)整。工費(fèi)調(diào)整執(zhí)行贛價(jià)[20xx]3號(hào)文件，全部輔屬工程按實(shí)際工程量結(jié)算。
八、付款方式
1、前面二棟開始裝修前，甲方應(yīng)付乙方每層15萬元整
2、自開工第三棟起按每層15萬元支付。
3、所有工程完工后支付至工程款的80%。
4、驗(yàn)收合格后，30個(gè)工作日付至95%。
5、5%的質(zhì)保金，1年后7個(gè)工作日結(jié)清。
6、以轉(zhuǎn)帳方式匯入乙方帳戶，建筑發(fā)票按人工費(fèi)70萬元開出，其它不計(jì)稅金。
九、違約責(zé)任
1、該信用金在乙方全部匯入甲方帳號(hào)起，施工完成廠房二棟各二層框架結(jié)構(gòu)后，甲方應(yīng)將信用金70萬元的百分之五十返還乙方，并支付乙方銀行存款現(xiàn)行利息。二棟廠房主體完工后，甲方必須付清剩余的百分之五十信用金。每逾期一天，則按信用金70萬10%的罰金付給乙方。
2、前面二棟裝修之前，甲方資金沒到位造成乙方誤工等損失，甲方應(yīng)負(fù)一切責(zé)任并賠償乙方相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失。
3、任何一方違約必須支付守約方標(biāo)底金額按日千分之五違約賠償，并承擔(dān)相關(guān)違約損失賠償。
十、正式施工合同文本采用（建設(shè)工程施工合同）（gf-1999-0201）合同文本。
本協(xié)議有法律保障，具有中華人民共和國建筑法、經(jīng)濟(jì)合同法同等效力。如有一方違約，另一方有權(quán)追究法律責(zé)任。未盡事宜，甲、乙雙方后續(xù)補(bǔ)充。
本協(xié)議一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份。
甲方代表：_____________乙方代表：_____________
蓋章：_____________蓋章：_____________
日期：_____________日期：_____________
工程合同書篇十六
甲方：內(nèi)蒙古xx建筑安裝工程有限公司
乙方：xxx，身份證號(hào)：
xxx，身份證號(hào)：
丙方：xxx，身份證號(hào)：
甲乙丙三方依據(jù)《合同法》的相關(guān)規(guī)定，在自愿、平等的基礎(chǔ)上，就工程款支付及房屋抵押事宜，經(jīng)過充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
一、本協(xié)議中的甲方系烏蘭察布市集寧區(qū)“xxx”b—33＃樓項(xiàng)目的施工單位，xx系“xxx”b—33＃樓的重包方，和內(nèi)蒙古xx建筑安裝工程有限公司系掛靠關(guān)系。乙方xxx和xxx系集寧區(qū)“xxx”b—33＃樓的勞務(wù)大清包，丙方系集寧區(qū)“xxx”b—33＃樓的木工勞務(wù)承包方。乙方從甲方處承包了“xxx”b—33＃樓的勞務(wù)（大清包），丙方又從乙方處承包了木工勞務(wù)。
二、根據(jù)乙丙雙方簽訂的《勞務(wù)合同》的約定，乙方未能按照約定支付百分之六十的工程款，為保證工程款的順利撥付，甲方自愿以其自有的“xxx”b—33＃樓2單元二、三、四、五層（均戶100平米）四套房屋為乙方向丙方提供擔(dān)保，保證乙方向丙方支付工程款。
三、乙方承諾在20xx年7月6日前給丙方撥付工程款伍萬元，如到期后乙方從甲方處領(lǐng)不到工程款導(dǎo)致不能給丙方付款，丙方有權(quán)將甲方提供的擔(dān)保物依法出售，將變賣房屋所得價(jià)款優(yōu)先支付丙方的工程款。
四、如果乙方在“xxx”b—33＃樓主體十一層澆筑之前從甲方處領(lǐng)到工程款并向丙方支付工程款叁拾萬元，甲方可以收回抵押給丙方的房屋中的任意三套，留下的一套房屋在主體澆筑完工后的十日內(nèi)甲方結(jié)清全部工程款后返還，甲丙之間的抵押擔(dān)保關(guān)系解除。
五、如果甲方在主體澆筑完工十日內(nèi)未能結(jié)算全部工程款，丙方有權(quán)處置這套房屋，甲方無權(quán)收回該套房屋。
六、如果在“xxx”b—33＃樓主體十一層澆筑完工十日前，丙方不得將甲方抵押的四套房屋（“xxx”b—33＃樓2單元二、三、四、五層）私自出售。如果澆筑完工十日后，乙方不能支付工程款，丙方有權(quán)依法處置抵押物。
六：本協(xié)議的抵押物四套房屋（“xxx”b—33＃樓2單元二、三、四、五層）僅僅是甲方向丙方提供的擔(dān)保，與乙丙之間的《勞務(wù)合同》沒有關(guān)系，互不牽涉。
七、如因甲方拖延支付工程款，給丙方造成的各項(xiàng)損失，丙方有權(quán)從變賣抵押物所得價(jià)款中扣除。
八、本協(xié)議一式三份，自協(xié)議各方簽字或按手印之日起生效，協(xié)議各方各執(zhí)一份。
甲方：
乙方： 丙方：
年月日
【本文地址：http://www.aiweibaby.com/zuowen/2661693.html】
