隨著人們對法律的了解日益加深，越來越多事情需要用到合同，它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么合同應該怎么制定才合適呢？下面是小編為大家?guī)淼暮贤瑑?yōu)秀范文，希望大家可以喜歡。
園林施工協(xié)議書 建設(shè)工程施工合同篇一
承包方：_____
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建筑工程施工事項協(xié)商一致，定論立本合同。
1、工程名稱
2、工程地點
3、工程內(nèi)容
1、承包方應按發(fā)包方人要求的工期完成全部工作。
開工日期
竣工日期
合同工期總?cè)諝v天數(shù)天。
2、工期獎罰：本工程以發(fā)包方驗收通過為竣工。分承包方不能按上述工期完成時，每推遲一天罰款元。
3、有下列情況之一，并經(jīng)發(fā)包方簽證，工期可以順延。
（1）因發(fā)包方原因影響開工。
（2）工程量有較大的增加。
（3）不可抗力。
（4）發(fā)包方同意工期順延的其他情況。
非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包方應承擔違約責任和因此造成的發(fā)包方損失。
1、質(zhì)量標準。
2、承包方應按照施工圖及說明、國家有關(guān)施工規(guī)范、驗收規(guī)范和經(jīng)發(fā)包方確認的施工方案組織施工。
3、承包方應對現(xiàn)場工人的操作、施工方法、施工技術(shù)措施的可靠性、安全性負完全責任，因承包方責任造成工程質(zhì)量事故、返工，其經(jīng)濟損失由承包方自負，因此造成工期延誤的，承包方承擔全部責任。
4、承包方必須接受發(fā)包方在施工過程中的管理，及時辦理質(zhì)量檢驗手續(xù)。承包方應按國家竣工驗收有關(guān)規(guī)定，向發(fā)包方代表提供完整的過程檢驗資料。
5、質(zhì)量達不到約定標準，發(fā)包方罰承包方總造價的。
1、結(jié)算方式：
（1）承包方式：
（2）計價方法：
（3）合同價款（大寫）：
（4）結(jié)算方法：
2、工程支付：
1、全部材料由承包方自行采購，經(jīng)發(fā)包人認可后使用。
2、機械設(shè)備由承包方自備。
1、負責辦理有關(guān)建設(shè)手續(xù)。
2、審查承包方編制的施工方案，各種技術(shù)資料和工程預決算。
3、提供施工圖紙?zhí)住?/p>
4、負責組織工程設(shè)計交底、圖紙會審。
5、發(fā)包人指派同志為工地代表。
1、承包方在施工中必須配備確保工程進度和質(zhì)量的現(xiàn)場管理班子。
2、遵守發(fā)包方的質(zhì)量、技術(shù)、安全、文明施工管理等管理制度，接受發(fā)包方代表的指揮、檢查和監(jiān)督。
3、本合同生效后日內(nèi)編制出施工方案，報發(fā)包方審核，并按施工方案組織施工。
4、做好施工原始記錄，按發(fā)包方要求的工程資料的樣式及填寫方式，匯集施工技術(shù)資料，提供給發(fā)包人2套。
5、承包方指派同志為工地代表。
1、承包方應派專人對施工用電、施工機械進行管理，加強使用過程中的檢查，確保使用安全。
2、承包方必須按文明施工要求組織施工，做到施工現(xiàn)場文明整潔。
3、承包方在施工中，應嚴格安全措施，嚴禁高空拋物。
4、承包方在施工中，如發(fā)生人身和設(shè)備事故，一切費用和善后問題的處理，均由承包方負責，并承擔因此給發(fā)包方造成的經(jīng)濟損失。
1、本合同雙方約定經(jīng)簽字，蓋章后生效。
2、合同份數(shù)：
（1）本合同正本兩份，具有同等效力，由發(fā)包方、承包方分別保存一份。
（2）本合同副本份（發(fā)包方執(zhí)，承包方執(zhí)）。
發(fā)包方：_____承包方：_____
合同訂立日期：_____年_____月
園林施工協(xié)議書 建設(shè)工程施工合同篇二
一、發(fā)包方(簡稱甲方)：《協(xié)議條款》約定的具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的當事人。
二、甲方駐工地代表(簡稱甲方代表)：甲方在《協(xié)議條款》中指定的代表。
三、承包方(簡稱乙方)：《協(xié)議條款》約定的、具有《電力施工企業(yè)資質(zhì)管理辦法》規(guī)定的工程承包主體資格并被發(fā)包方接受的當事人。
四、乙方駐工地代表(簡稱乙方代表)：乙方在《協(xié)議條款》中指定的代表人。
五、社會監(jiān)理：受甲方委托、具備《電力工程建設(shè)監(jiān)理單位資質(zhì)管理辦法》規(guī)定資格的工程監(jiān)理單位或人員對工程進行的監(jiān)理。
六、總監(jiān)理工程師：工程監(jiān)理單位委派的監(jiān)理總負責人。
七、設(shè)計單位：甲方委托的具備《電力工程勘察設(shè)計單位資質(zhì)管理辦法》規(guī)定的相應資質(zhì)等級的設(shè)計單位。
八、工程造價管理部門：國務院各有關(guān)部門、各級建設(shè)行政主管部門或如上部門授權(quán)的建設(shè)工程造價管理機構(gòu)。
九、工程質(zhì)量監(jiān)督部門：電力工業(yè)部、電業(yè)管理局、省(直轄市、自治區(qū))電力局或其根據(jù)《電力基本建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督暫行規(guī)定》設(shè)置的電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)。
十、工程：《協(xié)議條款》約定具體內(nèi)容的電力建設(shè)永久工程。
十一、合同價款：以現(xiàn)行的定額、材料預算價和相應的取費標準為指導價格，通過招標投標或甲乙雙方協(xié)商確定，用以支付乙方履約完成工程施工內(nèi)容的價款總額。
十二、經(jīng)濟支出：在施工中發(fā)出，經(jīng)甲方確認后以增加預算形式支付的合同價款。
十三、費用：甲方在合同價款之外直接支付的開支或乙方應負擔的開支。
十四、工期：甲方雙方參照電力建設(shè)工程項目工期定額等規(guī)定，在《協(xié)議條款》中約定的合同工期。
十五、開工日期：《協(xié)議條款》約定的工程開工日期。
十六、竣工日期：《協(xié)議條款》約定的工程竣工日期。
十七、圖紙：由甲方提供或乙方提供經(jīng)甲方代表批準，乙方用以施工的所有圖紙(包括配套說明和有關(guān)資料)。
十八、施工現(xiàn)場：經(jīng)甲方同意、"施工組織設(shè)計"或"施工方案"所確定的用以施工的場地。
十九、書面形式：根據(jù)合同發(fā)生的手寫、打字、復印、印刷的各種通知、任命、委托、證書、簽證、備忘錄、會議紀要、函件及經(jīng)過確認的電報、電傳等。
園林施工協(xié)議書 建設(shè)工程施工合同篇三
一、被告應立即支付拖欠人工費，并承擔欠款利息。
被告承包寧夏x有限公司工業(yè)園區(qū)電石項目，為完成該項目的掃尾工程要求原告組織人員按照其要求完成工作，20xx年原告組織人員開始工作，至同年5月30按照被告要求完成全部工作，6月20日經(jīng)被告結(jié)算共計拖欠原告人工費518600原，為明確拖欠事實原告同時出具了該項目原告人工費用的結(jié)算清單，明確了原告的具體工作項目及所產(chǎn)生的費用，但該款項被告卻一直沒有支付，代理人認為，原被告之間權(quán)利義務明確，拖欠事實清楚，被告理應按照其出具的人工費結(jié)算清單支付拖欠原告518600元人工費，另外依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十七條、第十八條規(guī)定：“當事人對欠付工程價款利息計付標準有約定的，按照約定處理；沒有約定的，按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率計息”?！袄膽豆こ虄r款之日計付。當事人對付款時間沒有約定或者約定不明的，下列時間視為應付款時間：（一) 建設(shè)工程已實際交付的，為交付之日；（二） 建設(shè)工程沒有交付的，為提交竣工結(jié)算文件之日；(三）建設(shè)工程未交付，工程價款也未結(jié)算的，為當事人起訴之日”。 根據(jù)以上規(guī)定，原告于20xx年5月30日實際己完成全部工作，被告應從該日起承擔欠款利息。
二、被告托欠的款項，基本上都是農(nóng)民工的血汗錢，繼續(xù)拖欠下去勢必會給社會釀成不安定因素。原告在提起訴訟前，多次找到被告索要工程款，被告置之不理，一直拖欠至今。國務院和有關(guān)部門三令五申地通知和強調(diào)，從維護社會穩(wěn)定大局的高度，把解決拖欠農(nóng)民工工資問題作為當前一項重要而緊迫的任務，切實維護農(nóng)民工的合法權(quán)益。原告為索要工程款，及時給付農(nóng)民工工資，多次向被告說明情況甚至乞求，被告卻麻木不仁，無動于衷，喪失起碼的同情心。原告在索要不得，求助無門的情況下，才舉債提起訴訟。代理人認為，這起糾紛雖然是拖欠工程款，但在糾紛的背后涉及到幾十名農(nóng)民工的利益。因此，請法庭從穩(wěn)定社會的角度判決被告給付工程欠款。同時，也希望三被告從和諧社會的大局出發(fā)，及時給付工程欠款，妥善解決這起糾紛。
以上代理意見懇請法庭予以采納。
代理人：劉保平 20xx年1月23日
園林施工協(xié)議書 建設(shè)工程施工合同篇四
1.甲方：指由合同約定的具有發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的當事人。又稱發(fā)包方。
2.甲方代表：指由甲方授權(quán)，代表甲方履行合同和作出決定的代表人。
3.乙方：指由合同約定的具有承包主體資格并被甲方接受承建本合同工程的當事人。又稱承包方。
4.乙方代表：指由乙方授權(quán)負責履行本合同的代表人。又稱項目經(jīng)理。
5.工程監(jiān)理：指受甲方委托，具有相應工程監(jiān)理資質(zhì)等級的水運工程監(jiān)理單位，在甲方授權(quán)范圍內(nèi)對本工程的施工進行的監(jiān)督與管理。
6.監(jiān)理工程師：指由工程監(jiān)理單位委派的負責本合同施工監(jiān)理的代表人。又稱施工總監(jiān)。
7.質(zhì)量監(jiān)督站：指各級交通主管部門授權(quán)的水運工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)。
8.設(shè)計單位：指受甲方委托，具有相應資質(zhì)等級，承擔本合同工程設(shè)計的單位。
9.工程：指合同專用條款約定的合同范圍內(nèi)的永久工程和為永久工程服務的臨時工程以及保修期內(nèi)對工程缺陷進行處理的修復工程。
10.技術(shù)標準：指技術(shù)規(guī)范、標準和規(guī)程。
11.設(shè)計文件：指由甲方提供或乙方提交甲方批準的，用以施工的所有圖紙和技術(shù)資料。
12.合同期：指自本合同生效之日起至本合同工程保修期滿，甲乙雙方結(jié)清合同價款時止的整個期間，包括施工準備期、施工期和工程保修期。
13.施工期：指自開工令中指定的開工之日起至工程竣工之日止的期限。需階段驗收的工程，階段工期為階段驗收工程的施工期。
14.保修期：指自本工程竣工之日起算的本合同約定的保修期限。
15.合同價款：指按合同約定的方式、方法計算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程內(nèi)容的價款總額。
16.保修金：指為本合同保修期內(nèi)完成合同范圍內(nèi)任何施工缺陷的修復，按合同中約定比例甲方在乙方工程款中扣留的款額。
17.不可抗力：指因戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或非甲乙方責任造成的爆炸和火災，以及合同中約定等級以上的風、浪、雪、雨、地震、洪水、冰和海嘯等對工程造成損害的自然災害。
18.竣工驗收：乙方按合同約定完工向甲方移交工程的驗收。需階段交工的工程，階段驗收為乙方按合同約定分階段完工向甲方移交工程的驗收。
19.天：指日歷天。年、月、日均以公歷計算。
20.書面形式：指對各種通知、信函、紀要和委托等，采用手寫、打字或印刷的表述方式，包括電報、電傳和傳真。
第二條 合同文件
(1)雙方商定的補充協(xié)議或合同期內(nèi)經(jīng)雙方簽署的備忘錄;
(2)合同協(xié)議書;
(3)雙方簽署的合同談判備忘錄;
(4)合同專用條款;
(5)合同xx條款;
(6)中標通知書、投標書和招標書;
(7)與本合同有關(guān)的其他文件。
當合同文件出現(xiàn)含糊不清或不一致時，在不影響工程進度的情況下，由雙方協(xié)商解決;若雙方意見不能統(tǒng)一，則按本合同xx條款第20條中約定的辦法處理。
2.設(shè)計文件：甲方應在合同簽署后14天內(nèi)按照合同專用條款中約定的份數(shù)向乙方提供設(shè)計圖紙、設(shè)計說明和其他設(shè)計資料。未經(jīng)甲方同意，乙方不得將設(shè)計文件提供給第三方。
若合同中約定部分工程由乙方進行設(shè)計，乙方應將有關(guān)設(shè)計文件和圖紙按合同約定的時間和份數(shù)提交甲方批準后方可實施。
3.補充設(shè)計文件：為滿足工程的正確實施或完成對其缺陷的修復，甲方可在合同范圍內(nèi)提出補充設(shè)計文件和通知，乙方應接受并執(zhí)行。
第三條 合同范圍
1.合同范圍：本合同所要實施的具體工作內(nèi)容、范圍及工程界限等，在合同專用條款中約定。
第四條 技術(shù)標準
1.技術(shù)標準的使用：本合同工程的施工，執(zhí)行交通部頒發(fā)的技術(shù)標準以及甲方在招標書中提出的技術(shù)標準和要求。
2.技術(shù)標準的替代：若交通部頒發(fā)的技術(shù)標準中尚未有適合本工程特點的條文時，可使用專用條款中約定的其他技術(shù)標準，若甲方要求使用國外技術(shù)標準，應由甲方負責提供中文譯本。若工程結(jié)構(gòu)或施工工藝特殊，沒有相應技術(shù)標準時，應由甲方提出技術(shù)標準，或由乙方根據(jù)設(shè)計要求和施工能力提出相應技術(shù)標準，經(jīng)甲方審查同意后執(zhí)行。
第五條 語言、法規(guī)和聯(lián)系方式
1.語言：合同文件的書寫或解釋以及雙方來往的文件均使用漢語。若需使用少數(shù)民族語言作為輔助語言時，應在合同專用條款中約定，但當兩種文本發(fā)生異議時，以漢語文本為準。
2.法規(guī)：本合同適用的法規(guī)是國家的法律、條例和法規(guī)，以及交通部頒布的有關(guān)規(guī)章和合同專用條款中約定的法規(guī)。
3.聯(lián)系方式：本合同實施過程中，工程有關(guān)各方的一切聯(lián)系均以書面形式為準。在緊急的情況下，可先以口頭陳述，但應在事后48小時內(nèi)以書面形式予以確認。
第六條 甲方的責任
甲方應按本合同有關(guān)約定承擔下述責任。
1.提供場地條件：負責辦理土地、水域征用，青苗、樹木賠償，房屋拆遷，清除地面、地下、架空、水上和水下障礙物等工作。按合同專用條款中約定的時間、位置、面積和高程向乙方提供施工場地。
2.提供水電與交通條件：負責按合同專用條款中約定的時間、地點開通公共通道與施工場地間的道路，提供供水、供電、通訊等線路接點及施工船舶臨時停泊水域，并保證施工期間的暢通。
3.提供施工條件：辦理征地紅線、航行通告、拋泥區(qū)許可證和碼頭岸線審批等施工所需的各種手續(xù)。向乙方提供本工程征地范圍地形圖，辦理臨時用地的申報手續(xù)。協(xié)助解決對乙方施工有干擾的外部條件。
4.提供技術(shù)資料：按合同專用條款約定的時間和數(shù)量向乙方提供工程地質(zhì)報告以及水準點、坐標控制點等技術(shù)資料，并組織進行設(shè)計交底及現(xiàn)場交驗。甲方對其提供的上述資料的真實性負責，乙方則對上述資料的理解和應用負責。
5.任命甲方代表：甲方應在合同協(xié)議書簽署后7天內(nèi)任命代表，行使合同約定的甲方權(quán)力，負責履行合同約定的甲方義務，并將此任命書面通知乙方。甲方更換其代表時，應提前7天通知乙方。
6.付款：按本合同約定的期限和辦法向乙方支付工程價款。
7.發(fā)布工程指令：按本合同的約定，及時向乙方發(fā)布工程指令，簽發(fā)圖紙、確認工程進度報表，檢查隱蔽工程并辦理各種驗收或簽認手續(xù)。
8.竣工驗收：按本合同約定及時組織竣工驗收，辦理竣工結(jié)算。
第七條 乙方的責任
乙方應按本合同有關(guān)約定承擔下述責任。
1.施工準備：負責施工現(xiàn)場的布置和臨時設(shè)施的施工，在本合同約定的期限內(nèi)向監(jiān)理工程師提交詳細的施工組織設(shè)計、施工進度計劃及開工申請報告。按合同約定的時間、規(guī)格和數(shù)量及時到位施工船機和設(shè)備。
2.提交報告及報表：根據(jù)工程施工情況及監(jiān)理工程師的指令及時向監(jiān)理工程師提交隱蔽工程驗收通知、工程質(zhì)量自檢報告、竣工驗收申請報告及工程事故報告等，并按時提交月度、季度施工作業(yè)計劃、用款計劃及工程完成情況統(tǒng)計表。
3.確保工程進度與質(zhì)量：按設(shè)計文件、技術(shù)標準及批準的施工組織設(shè)計的要求進行施工和材料檢驗，建立健全施工質(zhì)量保證體系。
4.提供條件：按招標書或本合同專用條款的約定，為監(jiān)理工程師的現(xiàn)場工作提供辦公、住宿、交通和通訊等條件。
5.負責工程的保護與保修：對已完工的建筑物和已安裝的設(shè)備，在交付甲方應前負責保護，保護期間發(fā)生損壞，由乙方無償予以修復。若因甲方提前使用造成損壞，修復費用由甲方承擔。工程竣工驗收合格后，在合同約定的保修期間，對屬于乙方責任造成的任何缺陷，乙方應無償修復。
6.任命乙方代表：在合同協(xié)議書簽署時任命代表(即項目經(jīng)理)，乙方代表應具有國家或交通部頒發(fā)的項目經(jīng)理資質(zhì)證書并常駐工程現(xiàn)場，負責履行本合同約定的乙方義務和管理本合同工程的施工。乙方更換其代表時，應事先征得甲方同意并提前7天通知監(jiān)理工程師。
7.遵守政府法令和規(guī)章：施工過程中應遵守政府的各項法令和規(guī)章，特別是交通、衛(wèi)生、安全、消防及環(huán)境保護等方面的法令和規(guī)章。
8.接受工程監(jiān)理：接受監(jiān)理工程師在甲方授權(quán)范圍內(nèi)依據(jù)本合同對施工的監(jiān)督和管理，執(zhí)行監(jiān)理工程師發(fā)布的工程指令，參加監(jiān)理工程或甲方主持的工程會議。
9.臨時停泊設(shè)施：自行解決施工船舶的臨時停泊設(shè)施，并按有關(guān)部門批準的位置和方式停放。
10.沉沒物品處理：采取一切措施，防止施工船舶、設(shè)備及材料的沉沒。若發(fā)生沉沒時，對妨礙交通和其他部門正常作業(yè)的均應立即向海監(jiān)部門報告，并設(shè)置浮標或障礙指示燈，直至打撈工作完成為止，所發(fā)生的費用由責任方承擔。
第八條 工程監(jiān)理
1.工程監(jiān)理：為確保工程質(zhì)量與安全、控制施工進度和工程投資，甲方可委托監(jiān)理單位對工程實施監(jiān)理，乙方應接受監(jiān)理。
2.監(jiān)理工程師：甲方應在監(jiān)理工程師進駐現(xiàn)場前，將監(jiān)理工程師的職責和權(quán)限以書面形式通知乙方。監(jiān)理工程師在甲方授權(quán)范圍內(nèi)，依據(jù)本施工合同，獨立、公正地行使監(jiān)理職權(quán)。
監(jiān)理工程師在甲方授權(quán)范圍內(nèi)所發(fā)生的一切行為，均視為甲方行為。
監(jiān)理工程師可以任命一定數(shù)量的人員協(xié)助其工作，并授權(quán)此類人員履行監(jiān)理工程師的部分職責。監(jiān)理工程師也可隨時撤回此類任命與授權(quán)，但此類任命、授權(quán)與撤回應提前7天報告甲方并通知乙方。
第九條 施工期
1.開工：乙方應在合同專用條款中約定的期限內(nèi)，向監(jiān)理工程師提交開工申請報告，經(jīng)監(jiān)理工程師審查，并報甲方批準后，監(jiān)理工程師應在合同專用條款中約定的期限內(nèi)發(fā)布開工令。乙方應在開工令中指定的日期內(nèi)開工。
2.延期開工：乙方因故不能按期開工時，應在接到開工令后3天內(nèi)向監(jiān)理工程師提出延期開工申請報告，監(jiān)理工程師應在接到乙方報告后3天內(nèi)作出答復。若監(jiān)理工程師在3天內(nèi)未予答復，則視為已同意乙方要求，竣工日期相應順延。若監(jiān)理工程師不同意延期要求，或乙方未在規(guī)定的時間內(nèi)提出延期開工要求，則竣工日期不予順延。
甲方征得乙方同意以書面形式通知乙方后可推遲開工日期，因此給乙方造成的直接經(jīng)濟損失，由甲方承擔，竣工日期相應順延。
3.施工期延長：出現(xiàn)下列情況時，經(jīng)監(jiān)理工程師確認并報甲方批準，施工期可以延長。
(2)不可抗力或地質(zhì)條件變化造成工程延誤;
(3)甲方原因造成工程延誤;
(4)合同專用條款中約定的其它情況。
凡發(fā)生上述情況之一時，乙方應在5天內(nèi)就延誤的內(nèi)容、天數(shù)和因此發(fā)生的費用支出向監(jiān)理工程師提出報告，監(jiān)理工程師在收到報告后5天內(nèi)報甲方確認并予以答復，以確定施工期延長的天數(shù)和費用。若監(jiān)理工程師逾期未予答復，則可視為乙方的要求已被甲方確認。
非上述原因，工程不能按期竣工，乙方承擔違約責任。
4.暫停施工：在確有必要時，監(jiān)理工程師可以通知乙方暫停放工，并在24小時內(nèi)向乙方提出具體處理意見，乙方應按監(jiān)理工程師的要求暫停施工。乙方在落實了監(jiān)理工程師的處理意見后，并在接到監(jiān)理工程提出復工通知后，才能繼續(xù)施工。
停工責任在乙方時，停工損失由乙方承擔，施工期不予延長。若由于監(jiān)理工程師的指令錯誤或停工責任在甲方時，乙方停工的經(jīng)濟損失由甲方承擔，由此影響的施工期相應延長。
5.提前竣工：甲方如希望工程提前竣工，可在合同專用條款中約定獎勵條件。如果在本合同執(zhí)行中，甲方要求工程提前竣工，應與乙方進行協(xié)商，并簽署提前竣工協(xié)議，乙方應按此協(xié)議修訂施工進度計劃，報監(jiān)理工程師審批后實施。
6.階段工期：若有階段工期要求的，在合同專用條款中約定。
第十條 施工組織設(shè)計
1.施工組織設(shè)計的提交：乙方應在合同專用條款中約定的期限內(nèi)，將施工組織設(shè)計提交給監(jiān)理工程師審查。施工組織設(shè)計的主要內(nèi)容應包括：施工進度計劃、施工工藝流程及說明、材料供應與檢驗、施工場地平面布置、施工質(zhì)量保證措施、施工人員組成、施工船機配備和施工安全措施及施工對環(huán)境影響的保護措施等。
施工進度計劃應按照網(wǎng)絡(luò)圖關(guān)鍵線路或主要工作橫道圖進行控制，并應包括每月預計完成的工作量和形象進度。
2.施工組織設(shè)計的審批：監(jiān)理工程師應在收到乙方施工組織設(shè)計后7天內(nèi)提出審查意見并提請甲方審批，甲方應在接到審查意見后7天內(nèi)予以審批。
審批時，若甲方提出修改意見，乙方應對施工組織設(shè)計進行修改和補充，并在接到審批意見后7天內(nèi)向監(jiān)理工程師提交修改和補充報告，監(jiān)理工程師確認后，乙方應按確認后的施工組織設(shè)計組織施工。若監(jiān)理工程師及甲方未在上述限定的時間內(nèi)提出修改意見或?qū)徟?，可視為乙方施工組織設(shè)計已被甲方批準。
3.施工進度計劃的修訂：如果監(jiān)理工程師認為工程實際施工進度不符合經(jīng)甲方批準的施工進度計劃時，乙方應按監(jiān)理工程師的要求對施工進度計劃進行修訂，并提出保證工程在合同約定的施工期內(nèi)完成的具體措施，經(jīng)監(jiān)理工程師審核并報甲方批準后執(zhí)行。
第十一條 質(zhì)量控制
1.材料與設(shè)備：
(1)工程所用材料、設(shè)備除在合同專用條款中約定由甲方供應外，均由乙方按照設(shè)計和技術(shù)標準的要求自行采購、運輸、檢驗和保管。
(2)所有用于工程的材料、設(shè)備應有產(chǎn)品合格證書，工程材料應具備由具有相應資質(zhì)等級的材料檢驗單位出具的材質(zhì)證書或試驗報告。
(3)材料和設(shè)備進場時，乙方應通知監(jiān)理工程師參加驗收，監(jiān)理工程師有權(quán)要求復檢，對與設(shè)計和技術(shù)標準要求不符的材料和設(shè)備，監(jiān)理工程師有權(quán)拒絕驗收，并由乙方運離施工現(xiàn)場;在材料使用和設(shè)備安裝過程中，監(jiān)理工程師有權(quán)隨時檢查和檢驗，乙方應提供必要協(xié)助。若檢驗發(fā)現(xiàn)材料或設(shè)備不合格時，該批材料或設(shè)備不能用于本工程，乙方應負責拆除、修復及重新采購，并承擔由此發(fā)生的一切費用;若檢驗表明材料或設(shè)備符合要求，則由甲方承擔由此發(fā)生的一切費用，施工期相應延長。
甲方供應的材料、設(shè)備的產(chǎn)品合格證書副本應交給乙方，甲方應對其質(zhì)負責。
2.質(zhì)量自檢：本合同工程各分項工程、分部工程完成后，乙方應進行質(zhì)量自檢、質(zhì)量自檢不合格時應自行返工，因返工所發(fā)生的費用自行承擔，延誤的施工期不予延長;自檢合格后向監(jiān)理工程師提交自檢報告并通知監(jiān)理工程師進行驗收。
3.分項工程質(zhì)量檢查：
(1)主要分項工程開工前，乙方應將材料、設(shè)備和人員進場情況及施工工藝向監(jiān)理工程師報告，經(jīng)監(jiān)理工程師同意后才能開工。
(2)上道工序施工完成，經(jīng)監(jiān)理工程師驗收合格簽認后，乙方才能進行下道工序的施工。
(3)在施工過程中，乙方應隨時接受監(jiān)理工程師及其委派人員對材料、工藝流程的操作的檢查，并按監(jiān)理工程師的指令進行返工。若因乙方原因造成返工和施工期延誤，返工費用由乙方承擔，施工期不予延長;若因監(jiān)理工程師的不正確指令，造成乙方經(jīng)濟損失或施工期延誤，則有關(guān)費用由甲方承擔，施工期相應延長。
4.隱蔽工程驗收：
(1)乙方在自檢合格并簽署隱蔽工程自檢記錄后，填寫隱蔽工程驗收申請單，在覆蓋前48小時，通知監(jiān)理工程師進行驗收。監(jiān)理工程師在接到乙方通知48小時內(nèi)進行驗收，經(jīng)監(jiān)理工程師驗收合格并在驗收記錄上簽認后，乙方可進行覆蓋和繼續(xù)施工;若驗收不合格，乙方應按監(jiān)理工程師的要求整改并重新申請驗收。
(2)若乙方未經(jīng)驗收而自行覆蓋，監(jiān)理工程師有權(quán)要求剝開或開孔檢查，由此造成的損失，由乙方負責;若監(jiān)理工程師在接到驗收申請和驗收通知48小時未能進行驗收，而乙方已自檢合格，則可自行覆蓋。監(jiān)理工程師事后應予確認并補辦簽認手續(xù)。
(3)若監(jiān)理工程師認為確需對已簽字驗收并覆蓋的隱蔽工程進行復查，乙方應協(xié)助復查。若復查結(jié)果表明質(zhì)量合格，由此而引起的一切費用由甲方承擔，影響的施工期予以延長;若復查結(jié)果表明質(zhì)量不合格，乙方應進行返工，并按上述規(guī)定重新申請驗收，由此引起的一切費用及施工期延誤由乙方負責。
5.試驗與檢驗：試驗、試件應按技術(shù)標準的要求送到具備相應資質(zhì)等級的檢驗單位進行試驗或檢驗，并及時將試驗或檢驗結(jié)果提交監(jiān)理工程師審查。監(jiān)理工程師認為必要時，有權(quán)指定取樣送檢驗單位復檢。
6.質(zhì)量等級：工程施工質(zhì)量應達到本合同約定的技術(shù)標準的要求以及合同專用條款中約定的質(zhì)量等級。
若因乙方原因使工程質(zhì)量達不到約定等級，甲方有權(quán)要求乙方返工，返工費用由乙方承擔，施工期不予延長。若返工后仍達不到約定等級時，乙方應承擔賠償責任。若因甲方原因使工程質(zhì)量達不到約定等級，乙方應根據(jù)甲方要求進行返工或修整，甲方承擔返工與修整費用，并相應延長施工期。
7.質(zhì)量監(jiān)督：本工程的質(zhì)量監(jiān)督，由質(zhì)量監(jiān)督站負責，甲乙雙方均應接受其對工程質(zhì)量的監(jiān)督與檢查。
第十二條 合同價款與支付
1.合同價款的計算與支付：本合同工程的承包方式、合同價款的計算與支付應按合同專用條款中約定的辦法執(zhí)行。
(1)經(jīng)監(jiān)理工程師確認甲方批準的工程量增減和設(shè)計變更;
(2)國家或地方工程造價管理部門分布價格和費率調(diào)整;
(4)合同約定的其他增減或調(diào)整。
乙方應在上述情況發(fā)生后14天內(nèi)，將調(diào)整的原因和金額通知監(jiān)理工程師。監(jiān)理工程師在接到乙方通知后7天內(nèi)予以確認并報經(jīng)甲方批準答復，甲方應在監(jiān)理工程師接到乙方通知后10天內(nèi)予以答復，逾期未予答復，可視為乙方的要求已被甲方批準。
3.工程預付款支付：甲方應按合同專用條款約定的期限和數(shù)額，向乙方支付工程預付款，并按合同專用條款中約定的期限和比例逐次扣回。甲方未按合同支付預付款時，乙方可在約定預付款到達日10天后向甲方發(fā)出催付款的通知，若甲方收到通知后仍不能按要求付款，乙方可在發(fā)出通知10天后暫停施工，甲方從應付款之日起向乙方支付應付款項的利息，并承擔違約責任及乙方的停工損失。
4.工程量確認：乙方應按合同專用條款中約定的期限，向監(jiān)理工程師提交已完成工程量的報表。監(jiān)理工程師收到報表后3天內(nèi)審核簽認。若監(jiān)理工程師接到報表后3天內(nèi)未提出異議，乙方所報工程量視為已被監(jiān)理工程師確認。
若監(jiān)理工程師對乙方所報工程量有異議，乙方應協(xié)助監(jiān)理工程師對已完工程量進行核實，并重新核報。若乙方拒絕協(xié)助監(jiān)理工程師對已完工程量進行核實或不重新核報，則以監(jiān)理工程師核實的工程量為準。
5.進度款支付：甲方根據(jù)合同專用條款中約定的時間和辦法，依據(jù)監(jiān)理工程師確認的工程量向乙方支付工程進度款，若甲方在合同約定的支付日期后10天內(nèi)未予支付，乙方可向甲方發(fā)出催付款的通知，甲方在收到乙方通知后仍不能按要求支付，乙方可在發(fā)出通知10天后暫停施工，甲方承擔延期支付的利息和違約責任及乙方的停工損失。
6.延期支付工程款：如經(jīng)乙方同意并簽訂延期付款協(xié)議，甲方可延期支付工程價款。
第十三條 設(shè)計變更
1.甲方提出的變更：甲方對工程提出設(shè)計變更時，應將變更方案送交設(shè)計單位審查，設(shè)計單位審查同意后，由監(jiān)理工程師向乙方發(fā)出變更通知。乙方應根據(jù)變更圖紙落實施工方案并組織施工。若變更涉及設(shè)計規(guī)模和設(shè)計標準的改變，則應事先與乙方協(xié)商。
2.乙方提出的變更：乙方提出的設(shè)計變更應征得監(jiān)理工程師的同意并經(jīng)設(shè)計單位審查，設(shè)計單位審查同意后，報甲方批準后方可實施。若由此導致工程費用增減或施工變化，甲乙雙方應協(xié)商處理。但乙方為便于組織施工或為了施工方便、避免自身干擾等原因而提出的變更，增加的費用由乙方承擔。
3.設(shè)計造成的變更：在施工中若出現(xiàn)設(shè)計圖紙有誤或地質(zhì)條件與設(shè)計出入較大或其他嚴重不合理設(shè)計時，監(jiān)理工程師應在3天內(nèi)提出處理意見。乙方取得修改圖紙后按監(jiān)理工程師指令組織施工，由此增加的費用由甲方承擔，延誤的施工期予以延長。
(1)合同中有適用于變更工程的單價，按合同已有的單價計算;
(3)合同中沒有適用和類似的單價時，由甲乙雙方商定變更單價;
(4)合同專用條款約定的其他計算方法。
屬由甲方承擔的費用，乙方應在雙方商定的時間內(nèi)，按上述方法提出變更價款，報監(jiān)理工程師審查，經(jīng)甲方同意后調(diào)整合同價款和竣工日期;若甲方不同意乙方提出的變更價款，應在乙方提出后14天內(nèi)與乙方協(xié)商，若協(xié)商不成，雙方可提請 工程造價管理部門裁定。
第十四條 轉(zhuǎn)讓與分包
1.轉(zhuǎn)讓：本合同一經(jīng)簽署不得轉(zhuǎn)讓。
2.分包：
(1)本合同工程的主體工程不得分包。
(2)若部分分項工程確需分包時，須取得甲方同意。乙方應將分包合同副本提交甲方備案。
(3)乙方對本合同所承擔的全部責任和義務，不受分包的影響。監(jiān)理工程師有權(quán)對分包的施工質(zhì)量、施工安全和施工進度進行監(jiān)督。分包人的任何違約與疏忽，均視為乙方的違約與疏忽。
第十五條 施工安全
1.施工安全責任：乙方應按國家和有關(guān)部門的規(guī)定，加強施工現(xiàn)場人員與船機的施工安全管理，對施工現(xiàn)場的防臺、防火、防爆、防汛和防盜等采取嚴格的安全防護措施，并承擔由于措施不力造成的事故責任和因此發(fā)生的費用。
2.安全事故處理：施工現(xiàn)場發(fā)生重大傷亡事故時，乙方除立即采取有效的措施外，應立即將事故情況上報有關(guān)部門并通知甲方及監(jiān)理工程師，甲方應為搶救提供必要的條件。
3.安全措施：乙方在高壓線、水上、水下及地下管線、易燃、易爆地段及有害環(huán)境下施工時，施工前應提出安全保護措施，經(jīng)監(jiān)理工程師審查，甲方同意后實施，甲方的同意不能免除乙方應承擔的安全責任。防護措施費用除合同專用條款另有約定外，由乙方承擔;施工過程中，由于外部條件變化所發(fā)生的安全措施費用，由甲方另行支付。
第十六條 保險
1.工程保險：本工程的"建筑工程一切險和第三者責任險"的投保在合同專用條款中約定。
2.人員、船機設(shè)備保險：本工程的施工人員、船機設(shè)備的保險，由乙方負責。
第十七條 不可抗力
1.自然災害：合同專用條款中約定等級以上的自然災害也屬不可抗力。
2.損失報告：不可抗力發(fā)生后，乙方應迅速采取措施，盡量減少損失，并在24小時內(nèi)向甲方及監(jiān)理工程師通報損害情況，7天內(nèi)向甲方及監(jiān)理工程師提交損失情況、清理和修復費用以及施工期延誤的報告。
(1)工程本身的損害由甲方承擔;
(2)人員傷亡由其所屬單位負責;
(3)乙方設(shè)備、船舶和機械的損壞由乙方承擔。
4.損失補償：不可抗力造成工程停工或破壞時，甲乙雙方經(jīng)過協(xié)商后由甲方給予合理補償，但此類補償不包括因乙方防范措施不當而造成的損失和由本條第3款規(guī)定應由乙方承擔的費用。清理與修復工作的責任和所需費用，由甲乙雙方另簽補充協(xié)議或共同簽署備忘錄約定。
第十八條 竣工驗收與結(jié)算
1.驗收申請：乙方應在工程完工且具備竣工驗收條件后7天內(nèi)向甲方及監(jiān)理工程師提交工程竣工驗收申請報告和工程竣工資料。監(jiān)理工程師接到驗收申請和竣工資料后7天內(nèi)予以審查，提出審查意見，并報甲方審批。若工程及竣工資料符合要求，甲方應在接到申請報告14天內(nèi)組織驗收;若工程或竣工資料達不到要求，乙方應按監(jiān)理工程師的合理要求，對工程或竣工資料予以整修或補充，并重新申請驗收，由此而產(chǎn)生的費用和施工期的延誤由乙方負責。若監(jiān)理工程師或甲方未能在合同規(guī)定的期限內(nèi)對工程及竣工資料進行審查和組織驗收，由此產(chǎn)生的經(jīng)濟損失由甲方承擔，并相應延長施工期。
2.驗收程序：
(3)質(zhì)量監(jiān)督站對工程質(zhì)量等級進行評定;
(4)經(jīng)驗收合格，甲乙雙方辦理工程交接手續(xù);
(5)工程驗收合格，竣工日期為乙方送交竣工驗收申請報告的日期;需修改后才能達到竣工驗收合格的工程，其竣工日期應為修改后提請甲方驗收的日期。
3.現(xiàn)場清理：工程竣工驗收合格后，除甲方另有要求外，乙方應按合同專用條款中約定的期限和要求清理并撤離施工現(xiàn)場。否則乙方應按合同專用條款的約定向甲方支付有關(guān)費用。
4.竣工資料：除合同專用條款另有約定外，乙方提交的竣工資料應包括下列主要內(nèi)容，竣工資料提交的份數(shù)在合同專用條款中約定。
(1)竣工圖紙和資料;
(2)工程質(zhì)量自評報告;
(3)階段驗收和隱蔽工程驗收資料;
(4)工程材料及設(shè)備試驗與檢驗資料;
(5)沉降及位移觀測資料;
(6)竣工工程整體尺度測量報告;
(7)施工報告;
(8)竣工結(jié)算報告(辦理完竣工結(jié)算后提交)。
5.竣工結(jié)算：
(1)竣工驗收合格后，乙方應在30天內(nèi)向甲方提交結(jié)算報告，辦理竣工結(jié)算。甲方接到結(jié)算報告后14天內(nèi)審核確認，并在確認后7天內(nèi)將應支付乙方的工程款支付給乙方;若甲方接到結(jié)算報告后14天內(nèi)未予審核確認，乙方提交的結(jié)算報告則視為已被甲方確認。
(2)甲方在確認結(jié)算報告后7天內(nèi)未將工程款支付給乙方，從確認結(jié)算報告后第8天起按施工企業(yè)向銀行計劃外貸款的利率向乙方支付拖欠工程款項的利息，并承擔違約責任。
第十九條 工程保修
1.保修期限：保修期從工程竣工之日起算。水工工程保修期為一年整。疏浚工程不設(shè)保修期，其他工程的保修期在專用條款中約定。階段驗收工程的保修期從階段驗收竣工之日起算。
2.保修責任：乙方在工程保修期內(nèi)有責任返修因乙方原因造成的任何工程缺陷或損壞，返修費用由乙方承擔。因甲方使用不當或其他非乙方原因造成的損壞，乙方應協(xié)助修復，費用由甲方承擔。
3.返修：保修期內(nèi)，對應由乙方負責的返修內(nèi)容，乙方應在接到返修通知后14天內(nèi)開始實施返修，并在甲乙雙方商定的時間內(nèi)修理完畢，否則甲方有權(quán)委托其他單位或人員進行修理，其費用由乙方承擔。
4.保修金：保修金的數(shù)額在合同專用條款中約定。甲方應在保修期滿后7天內(nèi)，將保修金和按合同專用條款約定利率計算的利息一起返還乙方。
第二十條 爭議、違約、索賠與賠償
(1)向有管轄權(quán)的合同仲裁機構(gòu)申請仲裁;
(2)向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
爭議發(fā)生后，除雙方均同意停工外，雙方都應繼續(xù)履行合同，否則視為違約。
2.違約：任何一方不按合同履行自己的責任和義務，均為違約。違約方應對方賠償因違約給對方造成的直接經(jīng)濟損失。因一方違約使合同不能履行時，另一方可要求中止或解除合同，但應提前14天通知違約方，由此造成的經(jīng)濟損失由違約方承擔。
(1)在要求索賠的事件發(fā)生后21天內(nèi)，向甲方提交索賠申請。
(2)在提出索賠申請后14天內(nèi)，向甲方提交索賠報告，詳細說明索賠理由，提供同期記錄副本或其他可靠證據(jù)，并列明索賠款額、延長施工期及其計算依據(jù)和方法。
(3)甲方接到索賠報告后14天內(nèi)，及時進行調(diào)查并對索賠資料進行審核，并有權(quán)要求乙方進一步補充索賠理由和證據(jù)。在乙方按要求提供補充資料后28天內(nèi)，甲方應給予乙方明確答復。并將確認的索賠款額列入甲方付款計劃。
(4)若乙方未能按上述規(guī)定按時提出索賠申請、索賠報告或補充資料，甲方可不予受理。如果甲方未在上述規(guī)定的期限內(nèi)進行審核或確認，視為乙方索賠要求已被甲方確認。
(5)若乙方對甲方的答復有異議，可按本條第1款執(zhí)行。
(6)若甲方授權(quán)監(jiān)理工程師對索賠事件進行審核，應在合同專用條款中說明，但上述規(guī)定的索賠時限不變。
4.賠償：發(fā)生下述情形之一時，甲方可按合同專用條款中約定的辦法和標準要求乙方賠償。
(1)施工質(zhì)量達不到合同專用條款約定等級;
(2)因乙方原因延誤了施工期;
(3)施工中因乙方原因造成工程重大損失。
第二十一條 獎勵
1.獎勵：除合同專用條款另有約定外，符合下述情況之一時，甲方可按合同專用條款中約定的標準和方法，給予乙方獎勵。
(1)工程施工質(zhì)量高于合同專用條款約定的等級;
(2)按甲方要求提前竣工。
第二十二條 合同的中斷與終止
1.合同中斷：由于政策的變化和其它甲乙雙方之外的原因?qū)е鹿こ掏＝ɑ蚓徑?，使合同不能繼續(xù)履行，視為合同中斷。合同中斷后，乙方應妥善做好已完成工程和已購材料、設(shè)備的保護和工程的移交工作。按甲方的要求將施工船機和人員撤離現(xiàn)場。甲方應為乙方撤離現(xiàn)場提供必要的條件，并按合同約定支付已完工程價款和賠償乙方因合同中斷所造成的直接經(jīng)濟損失。
2.合同終止：本合同在工程竣工驗收合格、乙方將工程移交甲方和竣工結(jié)算完畢后，除有關(guān)保修條款外，其他條款終止。保修期滿，甲乙雙方結(jié)清保修金后，保修條款終止。
三、合同專用條款
合同專用條款是對合同xx條款的補充、完善或具體化。應對照合同xx條款中同一條款一起閱讀和理解。
如果合同xx條款與合同專用條款之間有不一致之處，以合同專用條款為準。
第二條 合同文件
1.合同文件：
合同組成和解釋次序的補充或更改。
2.設(shè)計文件：
(1)甲方提供設(shè)計文件的份數(shù);
(2)乙方負責部分設(shè)計時，提交設(shè)計文件時間、份數(shù)。
第三條 合同范圍
1.合同范圍：列出本合同范圍內(nèi)的工程地點、內(nèi)容、規(guī)模、建筑物的尺度，建筑物的結(jié)構(gòu)型式，并明確合同范圍內(nèi)水工、堆場、水電、土建、機械、疏浚等不同專業(yè)的施工內(nèi)容。
第四條 技術(shù)標準
2.技術(shù)標準的替代：
適用于本工程的其他技術(shù)標準及應用范圍。
第五條 語言、法規(guī)和聯(lián)系方式
1.語言：
輔助語言。
2.法規(guī)：
其他適用法規(guī)。
第六條 甲方的責任
1.提供場地條件：
甲方向乙方提供施工場地的時間、位置、面積和高程。
2.提供水電與交通條件：
甲方提供水、電、交通和通訊等條件和接至地點及時間，甲方提供施工船舶的臨時停泊水域的位置和時間。
3.提供技術(shù)資料：
甲方提供各種技術(shù)資料的時間和數(shù)量及其技術(shù)交底、現(xiàn)場交驗的時間和辦法。
第七條 乙方的責任
1.施工準備：
為本工程配備的主要施工船機和設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量及到達現(xiàn)場的時間。
4.提供條件：
為監(jiān)理工程師提供的條件清單。
第八條 工程監(jiān)理
1.工程監(jiān)理：
監(jiān)理單位名稱。
2.監(jiān)理工程師：
監(jiān)理工程師的職責和權(quán)限。
第九條 施工期
1.開工：
(1)乙方提交開工申請報告的時限。
(2)發(fā)布開工令的時限。
3.施工期延長：
施工期可以延長的其他情況。
6.階段工期：
階段工期的要求。
第十條 施工組織設(shè)計
1.施工組織設(shè)計的提交：
乙方提交施工組織設(shè)計的時間。
第十一條 質(zhì)量控制
1.材料與設(shè)備：
甲方提供材料與設(shè)備的清單及供應方式。
6.質(zhì)量等級：
約定質(zhì)量等級。
7.質(zhì)量監(jiān)督：
質(zhì)量監(jiān)督站名稱。
第十二條 合同價款與支付
1.合同價款的計算與支付：
(1)本合同的承包方式。
(2)合同價款的計算與支付辦法。
2.合同價款的調(diào)整：
(1)對調(diào)整情況的限制或補充;
(2)調(diào)整的具體方法。
3.工程預付款支付：
(1)工程預付支出的時間、金額和方法;
(2)工程預付款抵扣的時間、金額和比例和方法。
4.工程量確認：
乙方提交工程量報表的時間。
5.進度款支付：
工程進度款支付的時間約定和實施辦法以及進度款延期支付的利息。
第十三條 設(shè)計變更
4.確定變更價款：
確定變更價款的原則和變更單價的其他計算方法。
第十四條 轉(zhuǎn)讓與分包
第十五條 施工安全
3.安全措施：
防護措施費用的承擔。
第十六條 保險
1.工程保險：
投保期限、保險范圍、投保金額、保險賠償分配和保險費用承擔。
第十七條 不可抗力
1.自然災害：
除合同xx條款所列外，不可抗力還包括以下自然災害：
(1)______級以上持續(xù)_____天的大風;
(2)有效波高超過______米的波浪;
(3)_______毫米以上持續(xù)____天的大雨;
(4)烈度_______以上的地震;
(5)...............
第十八條 竣工驗收與結(jié)算
3.現(xiàn)場清理：
(1)對乙方進行清場的要求及乙方撤離時間。
(2)乙方未按要求清場及撤離，給予甲方賠償?shù)霓k法。
4.竣工資料：
(1)對竣工資料內(nèi)容的補充或修改;
(2)乙方提交竣工資料的份數(shù)。
第十九條 工程保修
1.保修期限：
對工程保修期限的約定或修改。
2.保修金：
(1)保修金的數(shù)額;
(2)甲方留置保修金的利率。
第二十條 爭議、違約、索賠與賠償
3.索賠：
甲方明確授權(quán)監(jiān)理工程師的審核方式。
4.賠償：
賠償?shù)霓k法和標準。
第二十一條 獎勵
1.獎勵：
(1)對獎勵情況的補充或修改;
(2)對各種獎勵情況獎勵標準和獎勵方法的約定。
園林施工協(xié)議書 建設(shè)工程施工合同篇五
招標編號(________)
甲方(建設(shè)單位)：_________________
乙方(施工單位)：_________________
遵照《建設(shè)工程施工招標投標監(jiān)督管理規(guī)定》要求，經(jīng)工程項目報建和市招標辦備案，甲、乙雙方對本工程項目進行了商議。經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，特定協(xié)議如下。
一、工程項目的綜合說明
1、名稱：_________________
2、地址：_________________
3、規(guī)模：_________________
4、結(jié)構(gòu)及層數(shù)：_________________
5、發(fā)包方式：_________________
6、發(fā)包范圍：_________________
7、年月天。
8、質(zhì)量要求。
二、工程造價
1、經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商定本承包協(xié)議造價為：人民幣：_________________元(大寫：_________________)人民幣：_________________元(大寫：_________________)
2、價格計算依據(jù)：
(1)標定的定額為：_________________
(2)標定的取費標準：_________________
(3)政策性調(diào)價文件截止日期：_________________
四、工程款支付方式
1、在合同簽署后，開工前%作為工程付款。
2、甲方按工程月進度向乙方準時付款。
3、按天津市有關(guān)文件規(guī)定，工程竣工后甲方向乙方撥付工程款至總造價的%;留%做維修款，待工程竣工維修期滿后一個月內(nèi)全部付清。
4、施工期允許調(diào)整的內(nèi)容和依據(jù)：_________________
五、工程基礎(chǔ)的處理和重大設(shè)計變更費用的計取
1、施工過程三通一平由甲方負責，其費用不含在總價內(nèi)。
2、基礎(chǔ)墊層以下的地基處理有乙方負責，其費用不含在總價內(nèi)，待竣工結(jié)算時按實際發(fā)生給與調(diào)整。
3、結(jié)構(gòu)、規(guī)模、標準等重大設(shè)計變更由該工程圖紙設(shè)計部門出變更圖紙或變更說明，并由乙方負責施工，其費用不含在總價內(nèi)。待竣工結(jié)算時按實際發(fā)生給予調(diào)整。
六、工程保修本工程保修按《建設(shè)工程質(zhì)量管理規(guī)定》執(zhí)行。
七、遇有本合同未盡事宜，由甲、乙雙方通過協(xié)商另訂補充條款，作為本合同不可分割的組成部分，且與本合同具有同等法律效力。
1、由仲裁委員會仲裁;
2、向人民法院起訴。
以上協(xié)議經(jīng)雙方單位蓋章、負責人簽字生效。
園林施工協(xié)議書 建設(shè)工程施工合同篇六
甲方(全稱)： (發(fā)包方) 乙方(全稱)： (承包方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱： 工程。
工程地點： 。
工程范圍：根據(jù)甲方工程部要求施工 。 工程內(nèi)容及價格：
二、合同工期：
開工日期： 竣工日期： 前。
三、質(zhì)量標準：
1、工程質(zhì)量以國家或行業(yè)質(zhì)量檢驗評定標準為依據(jù)。因乙方原因使工程質(zhì)量達不到約定的質(zhì)量標準，乙方承擔違約責任。
2、乙方應認真按照標準、規(guī)范和設(shè)計圖紙要求以及甲方依據(jù)合同發(fā)出的指令施工，隨時接受甲方的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。
3、工程質(zhì)量達不到約定標準的部分，甲方有權(quán)要求乙方拆除和重新施工，直到符合約定標準。因乙方原因達不到約定標準，由乙方承擔拆除和重新施工的費用，工期不予順延。
四、質(zhì)量保修：
1、質(zhì)量保修期為 年，自工程竣工驗收合格之日起算。質(zhì)保期內(nèi)全免費維護，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方需確保在甲方通知后48小時內(nèi)維修并恢復正常，否則甲方可自行請人維修，發(fā)生費用從質(zhì)保金內(nèi)扣除，質(zhì)保金不夠甲方可向乙方追償。
2、乙方應按法律、行政法規(guī)或國家關(guān)于工程質(zhì)量保修的相關(guān)規(guī)定，對交付甲方使用的工程在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔質(zhì)量保修責任。
3、質(zhì)量保證金按工程造價的 %計算，自工程款中扣除，質(zhì)保期滿后付清。
付款方式：工程竣工驗收合格且決算后30日內(nèi)付至決算價款的95%，每次付款時乙方需提供經(jīng)甲方工程部、財務部及其他相關(guān)部門負責人簽字的付款單和正式有效稅務發(fā)票。
六、違約責任：
1、乙方向甲方承諾按照合同約定進行施工、竣工，因乙方原因不能按照協(xié)議書約定的竣工日期或經(jīng)過甲方書面同意順延的工期竣工，每延期一天支付違約金1000元，違約金甲方可直接從未付工程款中扣除，到約定竣工日期乙方未完成全部工程量或乙方已完工但未向甲方提交書面竣工驗收報告均視為乙方逾期。
2、因乙方原因工程質(zhì)量達不到協(xié)議書約定的質(zhì)量標準，乙方承擔違約責任，賠償因其違約給甲方造成的損失。
3、一方違約后，另一方要求違約方繼續(xù)履行合同時，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續(xù)履行合同。
七、施工安全：乙方應遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，施工過程中發(fā)生的一切質(zhì)量問題和安全事故責任和因此發(fā)生的費用均由乙方承擔。
八、甲方向乙方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
九、本協(xié)議一式樣兩份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽章后生效，雙方應遵約履行。
十、其它約定：在工程驗收合格交付甲方之前，乙方須負責及時清理垃圾。 甲方：(公章) 乙方：(公章)
住所： 住所：
委托代表人： 委托代表人：
電話： 電話：
合同簽訂日期：
園林施工協(xié)議書 建設(shè)工程施工合同篇七
建設(shè)工程勘察合同必須符合國家規(guī)定的基本建設(shè)程序，勘察合同由建設(shè)單位或有關(guān)單位提出委托，經(jīng)與勘察部門協(xié)商，雙方取得一致意見，即可簽訂，任何違反國家規(guī)定的建設(shè)程序的勘察合同均是無效的。以下是小編為大家精心準備的：建設(shè)部工程施工合同書模板3篇，歡迎參考閱讀! 建設(shè)部工程施工合同書模板一 甲方： 乙方： 受 (以下簡稱甲方)的委派， (以下簡稱乙方)全面負責該項目的施工組織和經(jīng)營管理工作，為明確甲、乙雙方的責、權(quán)、利關(guān)系，經(jīng)甲、乙雙方充協(xié)商，特制訂以下條款，供雙方共同遵守履行。
一、項目經(jīng)理部主要負責人：
二、經(jīng)營承包主要內(nèi)容
1、乙方上繳公司綜合管理費為項目總造價的%(不含稅)。
2、各項流轉(zhuǎn)稅及附加包括：印花稅、營業(yè)稅等稅金乙方有義務按稅務部門和有關(guān)部門的規(guī)定依法(規(guī))繳納。
3、管理費繳納方法：綜合管理費在項目批復的首期工程款中(款到賬后一周內(nèi))按項目中標價的 %由甲方扣繳，待業(yè)主最后一筆結(jié)算款到賬后再作內(nèi)部結(jié)算。
4、本項目履約擔保中的現(xiàn)金部分由乙方支付。履約保函(中標合同價的5%)由甲方辦理，乙方須向甲方支付保函總額20%的銀行現(xiàn)金質(zhì)押金和承擔1%的銀行手續(xù)費，保函返還后無息退還保函質(zhì)押金。 如需甲方辦理預付款保函，乙方需支付保函總額的20%的銀行質(zhì)押金(現(xiàn)金)和1%的銀行手續(xù)費，預付款到項目賬戶后由甲方根據(jù)乙方完成項目施工實物工作量(現(xiàn)場評估)控制支付。保函返還后無息退還預付款保函質(zhì)押金。
5、項目部應嚴肅印章、賬號的管理(甲方派駐人員管理)，在使用項目章時應嚴格遵守甲方印章管理的規(guī)定，簽訂本項目有關(guān)的材料采購或?qū)I(yè)分包合同時須甲方經(jīng)營部備案。項目部公章不允許辦理本項目部以外的經(jīng)營性合同，否則視為違約并追究相關(guān)責任。
三、甲、乙雙方責任
(一)甲方責任
1、甲方應不定期對乙方項目施工管理和經(jīng)營性活動進行檢查、監(jiān)督、指導，協(xié)助乙方解決管理中人、財、物的需求和其他實際問題。
2、甲方應對乙方的人事管理、資金使用、財務賬目、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、施工進度等方面進行全面監(jiān)督管理，定期或不定期對項目各方面管理進行全面檢查，以使工程順利完成。
3、甲方應盡可能對乙方提供人、財、物等方面的便利。乙方所需材料、設(shè)備應按公司《設(shè)備、材料管理辦法》和公司裝備部簽訂租賃合同。
(二)乙方責任
1、乙方應全面履行甲方與建設(shè)單位簽訂的工程施工合同書、承諾書及其他合同相關(guān)文件的全部條款，并對其安全、質(zhì)量、工期、環(huán)保及其風險全面承擔責任，按業(yè)主最終確定的完工期限完成全部工程內(nèi)容(項目部承包責任期為全部工程款及工程質(zhì)保金到賬、項目內(nèi)外部往來賬清算完成后止)。
2、乙方必須服從甲方的管理，積極配合甲方各職能部門認真做好工程施工管理工作;乙方在施工中應遵守甲方制定的各項管理規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行甲方制訂的《安全管理責任制和安全管理細則》，確保工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)，做到文明施工。 在本項目施工期間有義務配合甲方對執(zhí)行制度情況所進行的不定期的常規(guī)檢查和不少于兩次的安全生產(chǎn)大檢查。為強化施工資料管理，甲方在工程款支付過程中將逐步預留資料歸檔保證金累計至伍萬元，待工程竣工驗收資料遞交合格后歸還乙方。
3、乙方有義務維護甲方的社會信譽，如因工程進度、質(zhì)量或其它問題在用戶造成惡劣影響，或發(fā)生召甲方法人代表訓話受罰等情況，除賠償用戶的損失外，甲方可視影響程度對乙方處以每次伍萬元以內(nèi)的罰款并在當期工程款中扣除。
4、乙方在施工中應全面執(zhí)行國家的《環(huán)境保護法》、《水污染防治法》、《水利保護條例》、《礦產(chǎn)資源法》等法律和法規(guī)，做好環(huán)境保護工作，避免由于施工引起的水利、農(nóng)田、通訊等管線的破壞，避免由于施工引起不良后果。
5、凡工程驗收核實為不合格的工程或分項工程，上級管理部門罰款由乙方承擔，甲方將再增加10000元次的罰款。乙方應無條件返工、重建、維修直至工程合格并交付建設(shè)單位使用為止。
四、工程款項的使用和管理
1、項目工程款實行專款專用，任何一方都不得擅自挪用。工程款進入甲、乙方雙控賬戶后，甲方按上述方式扣留管理費及稅金、規(guī)費。工程款的使用須報請甲方同意批復后才能支付。
2、項目如需甲方開具外經(jīng)證，所需費用由項目承擔。項目工程款的使用應嚴格按現(xiàn)行施工企業(yè)財務制度要求建賬管理，乙方所購的材料發(fā)票或分包項目的財務賬目都應符合財務報賬和發(fā)票管理的規(guī)定，如沒有上述正規(guī)材料發(fā)票報賬，甲方有權(quán)按規(guī)定稅率扣留稅款。 項目結(jié)束后應將項目財務賬簿交公司歸檔，經(jīng)公司財務對項目財務檢查驗收后方能簽訂支付本項目的質(zhì)量保證金。
3、項目部應按國家對農(nóng)民工工資管理的有關(guān)規(guī)定按月造表并由農(nóng)民工本人簽領(lǐng)(附領(lǐng)取本人身份證)發(fā)放民工工資，如甲方檢查無發(fā)放資料，則項目戶頭的資金應優(yōu)先發(fā)放民工工資并處壹萬元以內(nèi)數(shù)額的罰金。
4、乙方必須嚴格遵守甲方資金的管理和使用規(guī)定，對擅自挪用工程款應視為違紀行為，甲方有權(quán)追究其違紀責任。
五、項目經(jīng)理部甲方委派人員基本工資標準
1、甲方委派技術(shù)、管理人員人，基本工資按人均月(含有關(guān)規(guī)費如社保金、住房公積金、醫(yī)療保險費、職工待崗生活保證金等)有項目部承擔(乙方支付委派人員工資采取季度預交公司財務方式)，工資由公司人事部門造表發(fā)放;委派人員的差旅、通訊等辦公費用根據(jù)工作崗位需要由乙方按實報銷。以上費用從宣布開工人員進場起計算，至工程結(jié)束甲方人員離開工地不再返回為止。
2、項目部如需公司其他人員到工地處理有關(guān)事務，所發(fā)生的費用由項目部承擔。
六、對項目經(jīng)理部及項目責任人的獎罰和違約處理。
1、實現(xiàn)上繳部分達到承包指標并且上繳款交清后，項目結(jié)余部分(稅后)由項目承包責任人處置，但項目財務應明晰。
2、項目部第一責任人實行風險承包，第一責任人應提供風險承包的擔保承諾書，如第一責任人不能履約所造成的經(jīng)濟損失，其擔保人負連帶賠償責任，擔保有效期為項目保修期結(jié)束為止。
七、其他事項
1、如有未盡事宜，雙方可協(xié)商簽訂補充條款。
2、如發(fā)生爭議，雙方不能協(xié)調(diào)解決，可向甲方工商注冊地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
一、工程概況：
1、工程名稱：____縣世紀冰川靈佛旅游賓館樓工程
2、工程地點：____縣嚴關(guān)鎮(zhèn)仙橋村委會樂施堂村。
3、建筑結(jié)構(gòu)：(框架結(jié)構(gòu))壹棟約26000㎡。
4、承包內(nèi)容及施工范圍：土建水電工程按建筑施工圖，結(jié)構(gòu)施工圖水電施工圖及設(shè)計說明。酒店裝修另合同簽署。
5、承包方式：包工、包料。
6、工程造價暫定3000萬元。
二、付款方式與結(jié)算：
1、本合同范圍內(nèi)的工程項目依據(jù)甲方提供的設(shè)計圖紙文件。及乙方實際完成的工程量計價標準。土建、水電安裝按年《廣西壯族自治區(qū)建筑工程消耗量定額》計價，下浮6%后結(jié)算給乙方。
2、工程范圍內(nèi)所用材料按施工期間____市建設(shè)工程造價管理站發(fā)布的____縣造價信息進行調(diào)價。沒有列入的材料則按____市相應當期的造價信息進行調(diào)整。信息價沒有的，雙方按市場價友好協(xié)商確定，按實際發(fā)生的工程量計價結(jié)算。
三、工期：
1、本工程有效工期為240天。
2、開工時間：________年____月____日前(以甲方進場通知為準)。
3、竣工時間：(按實際開工日計算)
四、質(zhì)量及材料要求：
1、質(zhì)量要求按國家建設(shè)質(zhì)量標準規(guī)范，等級為合格。
2、乙方每完成一個分項，必須及時報請甲方代表、監(jiān)理、技術(shù)負責人，質(zhì)檢人員進行驗收。并根據(jù)驗收意見整理簽字后方能進入下一道工序。
3、甲方在接到乙方書面申請時必須在48小時內(nèi)組織有關(guān)人員到位驗收，否則按已驗收合格，在乙方進行施工后甲方必須給以簽字認可。
4、材料必須保質(zhì)保量。所有進場材料必須要有出廠合格證，國家有規(guī)定要求復檢的材料必須到質(zhì)檢站檢測合格方能使用。
五、工程款支付方法：
1、本工程由乙方墊資工程款：從基礎(chǔ)土方開挖墊資到 00地面(現(xiàn)澆完畢)
2、在乙方墊資到位時，甲方按實際完成的工程量結(jié)付工程進度款的80%給乙方。以后，每完成一層，結(jié)付一次進度款，以此類推。
3、在乙方負責墊資期間內(nèi)如因乙方資金原因造成停工20天以上，甲方有權(quán)終止合同，一切損失由乙方承擔。
4、工程竣工驗收合格后，乙方資料合格后及結(jié)算單報請甲方審核，甲方必須在接到申報資料30個工作日內(nèi)審核完成，如有爭議，可共同委托相關(guān)造價事務所審核。結(jié)算經(jīng)甲方審核批準后，除留質(zhì)保金3%外，三個月內(nèi)一次性付清，不得拖欠。
5、如甲方不按合同付款，每一天必須按拖欠款金額總數(shù)的3賠付給乙方，以此類推。
6、本工程所有工程款必須轉(zhuǎn)賬到乙方開戶單位： 開戶銀行：銀行： 的帳戶上。
六、工程竣工驗收及交付：
1、在工程交付前，乙方必須做好交付前的細節(jié)整改、衛(wèi)生清理、安全保衛(wèi)、工程保管等相關(guān)工作。自檢合格后書面申報甲方和監(jiān)理工程師復檢，簽字確認復檢合格后，方可進行工程交付，否則因此產(chǎn)生的損失由承包方負責。
2、甲方在接到乙方合格資料及書面申報書10天內(nèi)必須組織有關(guān)人員到場進行竣工驗收、簽證，否則，視為以驗收合格。
3、在雙方未驗收簽證交付使用前甲方不得自行占用，否則視為驗收合格以交付甲方使用。
七、甲、乙雙方權(quán)責
1、甲方必須在施工前提供準確的地質(zhì)地下管線資料，確保各項保護用品不受損失，并保證在乙方進場前三天做好三通一平。
2、甲方配合乙方辦理好施工噪音和環(huán)境衛(wèi)生管理等手續(xù)。
4、提供標準的水準點和詳細的坐標控制點，并在現(xiàn)場指導乙方進行施工。在施工期間甲方必須協(xié)商好，周邊的一切社會關(guān)系。確保施工順利進行。
5、甲方在支付工程進不能以任何理由及借口拖延支付時間。
6、乙方必須嚴格按圖紙的設(shè)計要求和施工規(guī)范施工，甲方管理人員發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量達不到設(shè)計和施工規(guī)范要求時，有權(quán)要求乙方停工整改，并進行相應處罰。
7、防水材料、鋁合金窗所用材料必須按圖紙設(shè)計規(guī)定，經(jīng)甲方同意方可使用。
8、在施工期間，乙方必須做好安全教育工作。做到安全生產(chǎn)，文明施工，如因乙方原因出現(xiàn)一切安全事故，全部責任由乙方承擔與甲方無關(guān)。
八、違約
1、本協(xié)議條款雙方共同遵守，甲方必須協(xié)調(diào)建設(shè)方處理好周邊的一切社會關(guān)系，如有村民和其它人員進行無理取鬧和阻礙施工而造成項目停工時一切損失由甲方承擔(除乙方自身原因外)。
2、乙方嚴格按合同工期施工，不得拖延工期和無故停工，如違反合同約定，甲方有權(quán)終止該工程合同，一切損失由乙方自負。
3、乙方在此合同又方簽字生效時，必須向甲方交納工程質(zhì)保金叁拾萬元整。此款在乙方墊資期滿一次性返還給乙方。
一、工程概況
1、 工程名稱：
2、承包范圍：
3、承包形式：
三、工程質(zhì)量：乙方應認真按照施工規(guī)范，技術(shù)標準和設(shè)計圖紙要求施工，接受監(jiān)理單位的監(jiān)督,保證質(zhì)量合格。工程完工后，乙方按國家有關(guān)規(guī)定保修。
四、合同價款：乙方承擔與施工相關(guān)的一切直接費和現(xiàn)場行政收費，承包價：按總價提取管理費 %，稅金由乙方承擔。
五、安全責任：乙方應按現(xiàn)行安全操作規(guī)定，采取嚴格 的安全防護措施，全體施工人員應參保，如發(fā)生安全事故，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用。
六、文明施工：乙方應搞好現(xiàn)場文明施工，建立健全的各項工地管理制度，隨時接受發(fā)包方、甲方、質(zhì)檢、監(jiān)理及有關(guān)管理部門的指導和檢查。
七、獎懲辦法：
八、付款辦法：按發(fā)包方付款進度支付乙方工程款，甲方提留款在竣工結(jié)算前分批收清，工程尾款甲方配合乙方收回。在甲方未付款之前，乙方全額帶資完成該工程。
九、其它：
返
園林施工協(xié)議書 建設(shè)工程施工合同篇八
承包單位（簡稱乙方）：_____________
根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（以下簡稱《安全生產(chǎn)法》）、《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本著“安全第一、預防為主”的原則，經(jīng)甲乙雙方等協(xié)商，達成一致意見，自愿簽訂本合同，并共同遵守本合同的各項規(guī)定。
一、甲方的責任、權(quán)利和義務
1.甲方有權(quán)對乙方的安全生產(chǎn)資質(zhì)（安全生產(chǎn)許可證）、健康安全環(huán)境業(yè)績、設(shè)備設(shè)施安全狀況、人員上崗資格等進行審查。
2.甲方應提供本單位管理制度及有關(guān)規(guī)定，有權(quán)對乙方施工作業(yè)過程的安全環(huán)保情況進行監(jiān)督檢查，有權(quán)責成乙方對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患進行整改。乙方未按要求進行整改，甲方有權(quán)責令停工直至終止合同。
3.甲方有義務和責任監(jiān)督約束本單位職工在進入乙方施工現(xiàn)場時，嚴格遵守有關(guān)安全環(huán)保規(guī)章制度，履行各自的安全環(huán)保責任。
二、乙方的責任、權(quán)利和義務
1.乙方應嚴格遵守《安全生產(chǎn)法》及xx公司的相關(guān)制度、法律、法規(guī)和行業(yè)標準的規(guī)定。
2.乙方應依據(jù)《安全生產(chǎn)法》及相關(guān)法律、法規(guī)和行業(yè)標準，建立健全以安全生產(chǎn)責任制為核心的各項規(guī)章制度、操作規(guī)程和技術(shù)標準，并在施工作業(yè)過程中貫徹落實。
3.乙方必須持有政府部門核發(fā)的有效安全生產(chǎn)許可證。
4.乙方應為承包工程項目的施工作業(yè)配置符合安全環(huán)保要求的設(shè)備設(shè)施，保證合格的安全環(huán)保生產(chǎn)條件。
5.乙方應配置符合安全環(huán)保要求的人員進行施工作業(yè)，組織所有施工人員進行安全環(huán)保培訓，特殊工種必須確保100％持證上崗。
6.乙方應按國家有關(guān)法規(guī)為參與項目施工的全體人員、設(shè)備辦理保險，并為施工人員配發(fā)符合國家和行業(yè)要求的勞動防護用品。
7.乙方應當要求甲方人員在進入施工現(xiàn)場時，嚴格遵守雙方安全環(huán)保規(guī)章制度和相關(guān)規(guī)程。
8.乙方有義務定期向甲方匯報安全環(huán)保情況，接受甲方的安全環(huán)保監(jiān)督檢查。
三、生產(chǎn)組織與協(xié)調(diào)
1.施工作業(yè)過程的生產(chǎn)組織由乙方全面負責。乙方在施工作業(yè)開始前應成立安全環(huán)保領(lǐng)導小組，明確項目安全環(huán)保管理人員及職責，確保安全環(huán)保責任得到有效落實。發(fā)生事故時由乙方負全部責任。
2.乙方在項目開工前，組織對項目施工風險進行全面識別和評估，并根據(jù)識別評估結(jié)果，制定風險削減和控制措施以及有關(guān)規(guī)程和制度，并在施工作業(yè)中落實。
3.乙方在開工前應組織或委托地方政府對參與項目施工的人員進行培訓教育，電氣焊工、電工、起重工等特殊工種必須持有效合格證件上崗，施工前應組織進行健康檢查，確保參與項目施工人員滿足安全環(huán)保要求。
4.乙方應定期對施工機械設(shè)備、作業(yè)工具、勞動防護用品進行檢查、維護和保養(yǎng)，特種設(shè)備（鍋爐壓力容器、起重機械等）必須經(jīng)地方政府有關(guān)部門檢驗，取得合格證后方可投入使用。
5.乙方對施工過程中的危險作業(yè)必須進行嚴格管理，有限空間作業(yè)、高處作業(yè)、動火作業(yè)、動土作業(yè)、有毒有害作業(yè)等必須嚴格執(zhí)行作業(yè)許可制度，工業(yè)動火等作業(yè)由乙方負責到地方政府辦理審批手續(xù)。
7.乙方在施工作業(yè)過程中，不得違章指揮、違章操作、違反勞動紀律。
8.乙方在施工作業(yè)過程中，必須對本單位安全環(huán)保情況進行經(jīng)常性檢查，及時整改事故隱患。
9.乙方在購置、使用、運輸、貯存與施工作業(yè)有關(guān)的危險化學品、民爆物品等危險物品時，必須按規(guī)定到地方政府辦理審批手續(xù)。
10.未經(jīng)甲方允許，乙方不得擅自將工程分包給其它施工單位或個人進行施工。
四、其它補充條款（根據(jù)實際情況補充制定）
1.建筑裝飾工程施工合同中第8條8.2條款中增加乙方在施工期間還應嚴格遵守xx公司的相關(guān)制度、法律法規(guī)。
2.建筑裝飾工程施工合同中第8條8.4條款中由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失和安全事故責任。
3.建筑裝飾工程施工合同中第8條8.3條款取消。
五、事故處理
工程項目施工過程中發(fā)生事故時，總包方應立即向本單位主管部門報告，并同時通知甲方。甲方應在規(guī)定時間內(nèi)向本單位主管部門報告。
六、違約責任
1.工程未經(jīng)過驗收交付，甲方提前動用相關(guān)設(shè)施引發(fā)事故時，由甲方承擔責任。
2.由于乙方原因引發(fā)事故導致甲方或第三方人員傷害、經(jīng)濟損失時，由乙方承擔全部責任。
七、其它
1.本協(xié)議爭議解決辦法與承包合同爭議解決辦法相同。
2.本協(xié)議作為承包合同的組成部分，與承包合同同時生效或終止。
3.本協(xié)議未盡事宜或與國家、地方政府有關(guān)規(guī)定相違背的，按有關(guān)法規(guī)或規(guī)定執(zhí)行。
4.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各持一份。
【本文地址：http://aiweibaby.com/zuowen/3217942.html】
