合同的形式可以是口頭的，也可以是書(shū)面的，但書(shū)面形式更具有可證明性和可執(zhí)行性。在編寫(xiě)合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)注意細(xì)節(jié)，避免遺漏重要條款。我們可以從這些合同樣本中學(xué)習(xí)到合同起草的技巧和經(jīng)驗(yàn)。
建筑工程總承包合同糾紛篇一
答辯人：太原市某建筑工程集團(tuán)有限公司
因山西某某建筑裝飾設(shè)計(jì)有限公司與太原市某建筑工程集團(tuán)有限公司xxxx工程處、太原市某建筑工程集團(tuán)有限公司建筑裝飾工程施工合同糾紛申請(qǐng)?jiān)賹徱话?，現(xiàn)提出答辯意見(jiàn)如下：
1、答辯人嚴(yán)格依照雙方簽訂的建筑裝飾工程施工合同履行合同義務(wù)，山西某某建筑裝飾設(shè)計(jì)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“某某”)在沒(méi)有正當(dāng)理由情況下拖延工期，造成工程逾期竣工。
《建筑裝飾工程施工合同》第1.5條工期約定：“本工程自12月5日開(kāi)工，于4月30日竣工?！钡?.2條關(guān)于工程價(jià)款規(guī)定“雙方約定本合同按進(jìn)度付款。乙方進(jìn)場(chǎng)后付合同價(jià)款10%，基層完工付30%，面層完工付40%，竣工驗(yàn)收后付10%?！备鶕?jù)證明材料顯示的事實(shí)是月20日答辯人支付超出10%的進(jìn)場(chǎng)費(fèi)，完全履行了某筆支付義務(wù)，至此之后陸續(xù)支付的費(fèi)用并非嚴(yán)格依照合同比例進(jìn)行。造成此事實(shí)的原因并非答辯人故意不履行支付價(jià)款義務(wù)，而是某某公司對(duì)于工程報(bào)價(jià)義務(wù)的不作為造成。在施工過(guò)程中，某某始終未提交任何書(shū)面材料報(bào)進(jìn)度價(jià)款，答辯人根本沒(méi)有材料可以依據(jù)并按約定比例付款。對(duì)于非嚴(yán)格依照合同比例支付的后續(xù)款項(xiàng)，答辯人是有權(quán)利不予支付，但本著誠(chéng)實(shí)信用原則和促成合同實(shí)現(xiàn)目的還是善意進(jìn)行了部分支付(目前總共已經(jīng)支付450萬(wàn)人民幣)。因此，工程逾期的違約責(zé)任在于某某，而答辯人已嚴(yán)格按照合同履行義務(wù)，并不存在違約行為。
2、《建筑裝飾工程施工合同》第4.1條約定“按照雙方約定工期達(dá)到竣工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，甲方按乙方結(jié)算總值獎(jiǎng)乙方5%。若工期延期一天，則罰乙方結(jié)算總值的0.5%(按此處罰，每一天類(lèi)推)”，該條款合法有效，某某方應(yīng)當(dāng)按照合同約定支付工程逾期120天的違約金。(約定竣工期為204月30日，實(shí)際竣工期為年9月1日)。
首先，該違約責(zé)任條款是答辯人與某某自愿訂立，未違反任何法律、行政法規(guī)和公共利益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第四條的規(guī)定，符合自愿原則，應(yīng)屬合法有效。
其次，該違約責(zé)任條款的性質(zhì)屬懲罰性違約金，并不以損失多少為衡量基礎(chǔ)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》某百一十四條某款：“當(dāng)事人可以約定一方違約時(shí)應(yīng)當(dāng)根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計(jì)算方法?！贝疝q人與某某約定的違約金數(shù)額確定方式是此條款某種方式，即根據(jù)違約情況向答辯人支付一定數(shù)額，在本案中，“違約情況”為120天的工程逾期，“一定數(shù)額”是結(jié)算總額的0.5%(每天類(lèi)推)。所以本案不是本條款后半段規(guī)定的'“也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計(jì)算方法”的情況。
另根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》某百一十四條第三款：“當(dāng)事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應(yīng)當(dāng)履行債務(wù)”的規(guī)定，法律認(rèn)可合同當(dāng)事人約定遲延履行違約金，所以本案關(guān)于工程逾期的違約金條款合法有效。對(duì)于某某公司認(rèn)為的“違約賠償責(zé)任應(yīng)當(dāng)與實(shí)際造成的經(jīng)濟(jì)損失基本一致，是我國(guó)合同法關(guān)于違約賠償責(zé)任的一般原則”，答辯人認(rèn)為這是對(duì)法律的誤讀不能采信。因?yàn)槟衬彻镜挠^點(diǎn)僅僅是在補(bǔ)償性違約金情況下才可以以損失額為確定標(biāo)準(zhǔn)，而某某公司的觀點(diǎn)與本案案情無(wú)關(guān)，所以不能成為拒絕履行違約金支付義務(wù)的正當(dāng)事由。
3、答辯人認(rèn)為工程總造價(jià)按照《鑒定報(bào)告》的結(jié)論，應(yīng)當(dāng)僅僅支7,257,502.89元(人民幣)。
首先，該《鑒定報(bào)告》合法有效，應(yīng)當(dāng)為價(jià)款支付依據(jù)。其次，關(guān)于取費(fèi)問(wèn)題，雙方在合同中已協(xié)商約定對(duì)人工費(fèi)上調(diào)至70元，而其他費(fèi)用不予支付，故此，這1,006,946.61元(人民幣)取費(fèi)費(fèi)用按合同約定應(yīng)不予支付，而山西省高院終審判決酌情認(rèn)定的50萬(wàn)價(jià)款無(wú)法律明確依據(jù)，并不能計(jì)入工程總價(jià)款。再次，關(guān)于稅金，答辯人將此分包工程的稅款含入答辯人總承包工程的稅款內(nèi)代繳為繳納，并有完稅憑證加以佐證，某某公司只有分包工程價(jià)款收據(jù)而沒(méi)有繳稅憑證，因此，該稅金不應(yīng)給付給某某公司。
綜上所述，答辯人請(qǐng)求如下：某、請(qǐng)求人民法院否定申請(qǐng)?jiān)賹徣四衬彻咎岢龅牡诙?xiàng)、第三項(xiàng)訴訟請(qǐng)求。第二、判決答辯人僅承擔(dān)某某公司工程造價(jià)款7,257,502.89元(人民幣)。第判決某某公司承擔(dān)工程逾期違約金共計(jì)4,354,501.734元(人民幣)。第四、本案全部訴訟費(fèi)用由某某公司承擔(dān)。
此致
最高人民法院
答辯人：太原市某建筑工程集團(tuán)有限公司
5月7日
附：1、答辯人營(yíng)業(yè)執(zhí)照共2份
2、答辯人法定代表人身份證明書(shū)1份
3、答辯人訴訟代理人授權(quán)委托書(shū)1份
4、律師證復(fù)印件1份
5、律師事務(wù)所介紹信1份
6、工程造價(jià)鑒定報(bào)告復(fù)印件1份
7、《建筑裝飾工程施工合同》復(fù)印件1份
8、完稅證明復(fù)印件1份
建筑工程總承包合同糾紛篇二
起訴單位：
地址：
法定代表人姓名：
被告單位（全稱(chēng)）：
地址：
法定代表人姓名：
訴訟請(qǐng)求：
責(zé)令甲方償付工程款和賠償乙方經(jīng)濟(jì)損失：
（一）付清宿舍樓、教學(xué)樓拖欠款_______元；
以上三項(xiàng)合計(jì)，共_________元。
事實(shí)和理由：
______年______月______日，______縣建筑工程總公司______公司（原告，以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）同______市職工教育培訓(xùn)中心（被告，以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）簽訂了《建筑安裝工程合同》，標(biāo)的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標(biāo)形式，也工包材料”。承包額為_(kāi)______元。開(kāi)工日期定為_(kāi)_____年______月______日；竣工日期定為_(kāi)_____年______月______日。合同簽定后，乙方按時(shí)將設(shè)備機(jī)具等運(yùn)進(jìn)工地，但甲方因工地、圖紙等原因沒(méi)有同有關(guān)單位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式開(kāi)工。在長(zhǎng)達(dá)______天之內(nèi)，由于甲方的原因，造成乙方開(kāi)進(jìn)工地的_____余名職工無(wú)活可干，機(jī)具設(shè)備長(zhǎng)期無(wú)用，給乙方經(jīng)濟(jì)上造成損失達(dá)________元。甲方雖然承擔(dān)了_______元的誤工費(fèi)，但尚有_______元到今有承擔(dān)賠償損失的責(zé)任。
兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后：于______年______月______日，乙方又同甲方簽訂教學(xué)樓工程的施工合同書(shū)。教學(xué)樓工程于______年______月______日完工。三幢樓均經(jīng)______市建筑工程質(zhì)童監(jiān)督站校驗(yàn)合格交付被告使用。
工程結(jié)算書(shū)經(jīng)甲、乙雙方審定后，交______市建設(shè)銀行校準(zhǔn)定這雜，雙方無(wú)任何爭(zhēng)議。甲方應(yīng)依合同書(shū)之規(guī)定與乙方結(jié)清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款_____元。
從______年元月開(kāi)始，甲方要求乙方為其零建工程拖工。經(jīng)多次協(xié)商達(dá)成協(xié)議，乙方又為甲方修建了汽車(chē)房、鍋爐房、壩墻等多項(xiàng)零建工程。但價(jià)值______元的工租款至今不與乙方結(jié)算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工資長(zhǎng)期不能支付，被迫于______年______月底撤離甲方工地。
為了收回甲方拖欠的工程款，乙方組織專(zhuān)人多次與甲方交涉。開(kāi)始，甲方以工程資料不全為由予以推拖，乙方只得將自己的全部資料復(fù)印交給甲方。后來(lái)，甲方又以有關(guān)建材差價(jià)不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學(xué)樓所拖欠的工程款，并推而廣之，拒絕審核乙方后期施工的全部零建工程的結(jié)算。
此致
____________人民法院
起訴單位：____________
________年_______月_____日
附：
起訴狀副本____份；
證據(jù)材料副本____份。
建筑工程總承包合同糾紛篇三
根據(jù)我國(guó)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第六十四條第一款“當(dāng)事人對(duì)自己提出的主張有責(zé)任提供證據(jù)”的規(guī)定，承包方在起訴或應(yīng)訴時(shí)，應(yīng)向法院提交必要的證據(jù)或證據(jù)線索，以證明自己的主張或反駁主張，否則其所提出的主張可能得不到法院的支持，要承擔(dān)敗訴的后果，需要提交的證據(jù)主要有：
1.建筑工程承包書(shū)面合同，包括有關(guān)修改承包合同的設(shè)計(jì)變更文件、洽談?dòng)涗洝?huì)議紀(jì)要以及資料、圖表等。
2.開(kāi)工日期、延期開(kāi)工原因的證明材料。
3.工程價(jià)款支付方式、延期付款及其原因的證明材料，
4.材料供應(yīng)方式、未按約定標(biāo)準(zhǔn)或期限供應(yīng)材料或雙方協(xié)商變更材料的證明材料。
5.工程質(zhì)量鑒定結(jié)論。6.峻工報(bào)告、延期峻工原因的證明材料。
7.峻工驗(yàn)收日期，未按期竣工驗(yàn)收原因的證明材料。
8.工程結(jié)算方式。雙方簽證的決算報(bào)告或建設(shè)銀行審定的決算。
9.保修期內(nèi)發(fā)包人通知承包人進(jìn)行維修的范圍、時(shí)間和承包人拒絕維修，發(fā)包人委托他人維修費(fèi)用的證明材料。
10.違約方的主要違約事實(shí)，及應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任的證明材料。
承包方所提供的這些證據(jù)或證據(jù)線索務(wù)必要真實(shí)可靠，不能偽造、隱藏、毀滅證據(jù)，也不能指示或賄買(mǎi)他人作偽證，否則要負(fù)法律責(zé)任。
建筑工程總承包合同糾紛篇四
據(jù)經(jīng)濟(jì)合作暨發(fā)展組織(oecd)公布的最新調(diào)查顯示,美國(guó)仍是最受歡迎的移民國(guó)家,英國(guó)位居第二位。但與此同時(shí),由于受申請(qǐng)美國(guó)入籍申請(qǐng)費(fèi)用大幅提高,以及美國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣度下降等多重因素影響,今年上半年申請(qǐng)美國(guó)國(guó)籍人數(shù)減少近半,為2003年以來(lái)的最低點(diǎn)。甚至有不少華人精英選擇回國(guó)發(fā)展。
美國(guó)是最受歡迎的移民國(guó)家
根據(jù)經(jīng)濟(jì)合作暨發(fā)展組織(oecd)對(duì)32個(gè)會(huì)員國(guó)的最新移民統(tǒng)計(jì)資料進(jìn)行調(diào)查發(fā)現(xiàn),2006年總計(jì)有400萬(wàn)人移民到oecd會(huì)員國(guó),其中美國(guó)吸引移民人數(shù)最多,高達(dá)130萬(wàn)人,而英國(guó)則吸引了34.3萬(wàn)人移居或赴英國(guó)工作,位居第二。同時(shí),尋求政治庇護(hù)的人數(shù)則連續(xù)第四年減少,共有28.2萬(wàn)人,是自1987年以來(lái)的`最低人數(shù)。
根據(jù)這份“2008國(guó)際移民展望”報(bào)告,最受移民歡迎的國(guó)家依序是:美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、意大利、澳洲、法國(guó)、日本及荷蘭。
入籍費(fèi)提高移民申請(qǐng)減半
根據(jù)調(diào)查,雖然美國(guó)仍是最受歡迎的移民國(guó)家,但是美國(guó)移民的實(shí)際情況卻并不樂(lè)觀,今年上半年,美國(guó)移民申請(qǐng)的數(shù)量較去年同期減少將近一半。
據(jù)僑報(bào)報(bào)道,去年夏天,美國(guó)把入籍費(fèi)提高了將近7成,此前申請(qǐng)美國(guó)國(guó)籍,只需繳交400美元,現(xiàn)在增加到675美元。不少人抱怨說(shuō),美國(guó)提高入籍費(fèi),目的就是阻止外國(guó)人申請(qǐng)美國(guó)國(guó)籍,這讓很多有意移民美國(guó)的人倍感壓力。
據(jù)美國(guó)公民移民服務(wù)局公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至今年上半年仍有28.1萬(wàn)人申請(qǐng)加入美國(guó)國(guó)籍,但是這比去年同期幾乎減少一半。然而申請(qǐng)費(fèi)漲價(jià)之前,僅去年7月一個(gè)月內(nèi),就有46萬(wàn)人遞交申請(qǐng)。對(duì)此,美國(guó)公民與移民服務(wù)局有關(guān)官員表示,自2003年以來(lái),還未見(jiàn)到如此少的人遞交入籍申請(qǐng)。當(dāng)年有27萬(wàn)人遞交申請(qǐng)。有專(zhuān)家分析,入籍費(fèi)用的大幅提高是造成這一現(xiàn)象的首要原因。
經(jīng)濟(jì)低迷勾起入籍者歸國(guó)情緒
同時(shí),oecd在報(bào)告里還指出,近五成的外國(guó)移民,在移民五年后,因家庭或工作因素遷返祖國(guó)。這一點(diǎn)也在美國(guó)得到了印證。
據(jù)了解,受最近一年美國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷的影響,很多原本想入籍的外國(guó)人重新考慮實(shí)現(xiàn)美國(guó)夢(mèng)的機(jī)會(huì)與成本。不少短期在美國(guó)工作的中國(guó)高學(xué)歷青年精英,紛紛打算回國(guó)發(fā)展。一位姓楊的博士在華盛頓一家醫(yī)學(xué)研究所工作了4年,他本已遞交入籍申請(qǐng),卻毅然作出年底回中國(guó)發(fā)展的選擇。(美國(guó)僑報(bào))
建筑工程總承包合同糾紛篇五
訴訟請(qǐng)求：_________________
一、
二、
三、
四、
五、
事實(shí)與理由：_________________
此致
__________人民法院
具狀人：______________
_____年_____月_____日
建筑工程總承包合同糾紛篇六
第一，對(duì)《合同法》第286條的理解和適用
首先，承包人的優(yōu)先受償權(quán)的性質(zhì)，在理論上，盡管有特殊留置權(quán)、優(yōu)先權(quán)等幾種學(xué)說(shuō)，但通說(shuō)為法定抵押權(quán)，而且不需登記，只要發(fā)包人未按約定支付價(jià)款，經(jīng)催告逾期仍不支付的，這種法定抵押權(quán)就會(huì)產(chǎn)生，其次，該法定抵押權(quán)的行使，既可以通過(guò)雙方協(xié)商，也可以申請(qǐng)法院拍賣(mài)建設(shè)工程，可不經(jīng)過(guò)訴訟途徑行使。再次，最高人民法院公布，于6月27日施行的《關(guān)于建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)問(wèn)題的批復(fù)》，對(duì)承包人優(yōu)先受償權(quán)與抵押權(quán)和其他債權(quán)的關(guān)系，與作為消費(fèi)者的買(mǎi)受人的關(guān)系以及對(duì)建設(shè)工程價(jià)款的范圍、權(quán)利行使的期限均作了規(guī)定。《解釋》對(duì)此未再作規(guī)定。但，第286條有一個(gè)“除外”的規(guī)定，即“除按照建設(shè)工程的性質(zhì)不宜折價(jià)、拍賣(mài)的以外”，如何理解，認(rèn)識(shí)上不完全一致。一種觀點(diǎn)認(rèn)為是法律上的禁止流通物，包括公有物與公用物;另一種觀點(diǎn)認(rèn)為僅限于依照法律規(guī)定或依其性質(zhì)不能產(chǎn)生收益的公有物與公用物。這也是需要進(jìn)一步研究的問(wèn)題。
第二，建設(shè)工程合同的效力問(wèn)題
最高人民法院公布的《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《解釋》)將于1月1日施行。根據(jù)《解釋》第1條和第4條的規(guī)定，除《民法通則》、《合同法》等基本法律規(guī)定的合同無(wú)效情形應(yīng)當(dāng)適用于建設(shè)工程合同外，建設(shè)工程合同存在以下五種情形也應(yīng)認(rèn)定無(wú)效：一是承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級(jí)的;二是沒(méi)有資質(zhì)等級(jí)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的;三是建設(shè)工程必須進(jìn)行招標(biāo)而未招標(biāo)或中標(biāo)無(wú)效的;四是承包人非法轉(zhuǎn)包建設(shè)工程的;五是承包人違法分包建設(shè)工程的。除此之外，就應(yīng)當(dāng)盡量認(rèn)定合同有效。其次，對(duì)墊資條款不作無(wú)效處理。長(zhǎng)期以來(lái)，人民法院認(rèn)為建設(shè)工程合同中的墊資、帶資條款或者當(dāng)事人另行簽訂的墊資合同的性質(zhì)為企業(yè)法人間違規(guī)拆借資金;但對(duì)于是否應(yīng)當(dāng)認(rèn)定墊資條款無(wú)效，卻有不同的認(rèn)識(shí)。《解釋》第6條確立了墊資合同或墊資條款的有效處理原則。主要理由是：一是建筑市場(chǎng)墊資比較普通，如果認(rèn)定墊資無(wú)效，不利于保護(hù)承包人的利益。二是如果認(rèn)定墊資條款無(wú)效，違反國(guó)際慣例，墊資承包是國(guó)際上業(yè)已存在并被認(rèn)可的承包方式。三是原國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)、建設(shè)部和財(cái)政部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于嚴(yán)格禁止在工程建設(shè)中帶資承包的通知》不屬行政法規(guī)，不能作為認(rèn)定墊資無(wú)效的法律依據(jù)。再次，即使合同無(wú)效但建設(shè)工程合格的，也可參照合同約定結(jié)算工程價(jià)款。按照合同無(wú)效的一般處理規(guī)則，因該合同取得的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)予以返還，不能返還或沒(méi)有必要返還的，應(yīng)當(dāng)折價(jià)補(bǔ)償。建設(shè)工程合同具有特殊性，合同履行的過(guò)程，就是將勞動(dòng)和建筑材料物化在建筑產(chǎn)品的過(guò)程，已經(jīng)履行的部分，不能通過(guò)返還恢復(fù)到合同簽訂前的狀態(tài)，只能折價(jià)補(bǔ)償。通過(guò)折價(jià)補(bǔ)償?shù)姆绞教幚?，不僅符合當(dāng)事人簽約時(shí)的真實(shí)意思，還可以避免通過(guò)鑒定確定工程價(jià)值，提高了訴訟效率。因此《解釋》第2條確立了參照合同約定結(jié)算工程款的折價(jià)補(bǔ)償原則。但其適用的前提是建設(shè)工程質(zhì)量必須合格，包括兩種情況，一是建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格，二是雖經(jīng)驗(yàn)收不合格，但經(jīng)承包人修復(fù)后再驗(yàn)收合格。
建筑工程總承包合同糾紛篇七
成都公司與北京公司雙方就成都公司購(gòu)買(mǎi)北京公司“衛(wèi)星數(shù)字多媒體中心”產(chǎn)品達(dá)成一致意見(jiàn)并于2010年9月13日兩公司簽訂了《采購(gòu)合同》，合同約定成都公司向北京公司購(gòu)買(mǎi)“衛(wèi)星數(shù)字多媒體中心”共計(jì)1420臺(tái)，價(jià)值總計(jì)為2485000元。合同簽訂后，北京公司在收到成都公司支付此份合同的全部貨款后45天內(nèi)提供貨物到成都公司制定地點(diǎn)四川省xx市，北京公司負(fù)責(zé)將產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)匠啥脊局付ǖ牡攸c(diǎn)，同時(shí)合同中還對(duì)產(chǎn)品包裝要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收、質(zhì)量保證等方面作了明確的約定。
合同簽訂后，成都公司向北京公司支付了相應(yīng)的貨款，北京公司將產(chǎn)品發(fā)貨到成都公司制定地點(diǎn)四川省xx市。在產(chǎn)品安裝投入使用一段時(shí)間后，成都公司稱(chēng)北京公司提供的產(chǎn)品存在質(zhì)量問(wèn)題，出現(xiàn)了無(wú)法進(jìn)入系統(tǒng)、死機(jī)、無(wú)法搜索到信號(hào)等問(wèn)題，致使產(chǎn)品的使用者多次找到成都公司要求處理，為了解決上述產(chǎn)品使用問(wèn)題，成都公司額外支付了維修費(fèi)用，截止到2012年12月15日，因維修產(chǎn)品成都公司額外支付了維修費(fèi)用共計(jì)109469.5元。
成都公司認(rèn)為是北京公司提供的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致其額外支付了維修費(fèi)要求北京公司承擔(dān)，但北京公司認(rèn)為產(chǎn)品使用中出現(xiàn)的無(wú)法搜索到信號(hào)、無(wú)法進(jìn)入系統(tǒng)和死機(jī)等問(wèn)題并非是產(chǎn)品本身的質(zhì)量問(wèn)題，而是因?yàn)楫a(chǎn)品使用地四川省xx市的潮濕環(huán)境、山區(qū)內(nèi)無(wú)法搜索到或接受到信號(hào)等原因所造成無(wú)法使用，不同意成都公司提出的因質(zhì)量問(wèn)題索賠的要求。在兩公司溝通無(wú)法達(dá)成一致的情況下，成都公司于2013年2月17日向北京公司所在地北京市海淀區(qū)人民法院提起了買(mǎi)賣(mài)合同糾紛訴訟，北京高文律師事務(wù)所律師牟楠、田美玉代表北京公司出庭應(yīng)訴。
建筑工程總承包合同糾紛篇八
答辯狀
答辯人：南京××公司
住所地：南京市××區(qū)××街××號(hào)
答辯人因江蘇××公司對(duì)施工合同糾紛一案所提上訴，提交答辯意見(jiàn)如下：
一、一審認(rèn)定包括質(zhì)保金在內(nèi)的全部工程款支付條件業(yè)已成就，符合合同約定，具有事實(shí)和法律依據(jù)。
雙方于7月9日簽訂的補(bǔ)充協(xié)議(二)明確約定“該項(xiàng)工程全部完工并驗(yàn)收合格，乙方把所有原材料的質(zhì)保書(shū)、合格證、檢測(cè)報(bào)告提供給甲方后一星期內(nèi)付至總價(jià)的80%，其余付款條件及其他所有條款和未盡事宜按205月5日簽訂合同及年5月26日簽訂的補(bǔ)充協(xié)議履行”，其中的“該項(xiàng)工程”系指鋼結(jié)構(gòu)制作安裝工程。上訴人與答辯人所簽的三份合同和補(bǔ)充協(xié)議的內(nèi)容構(gòu)成雙方的建設(shè)工程施工合同，文本中出現(xiàn)的“該項(xiàng)工程”的含義是統(tǒng)一的、明確的，這一用語(yǔ)如無(wú)特別說(shuō)明應(yīng)指合同標(biāo)的，即上訴人分包給被上訴人的鋼結(jié)構(gòu)制作安裝工程。上訴人將“該項(xiàng)工程”理解為物流配送中心全部工程，沒(méi)有事實(shí)和法律依據(jù)。
“該項(xiàng)工程全部完工并驗(yàn)收合格”中的驗(yàn)收系指上訴人對(duì)該項(xiàng)工程的內(nèi)部驗(yàn)收，而不是相關(guān)行政主管部門(mén)的竣工驗(yàn)收。作為物流配送中心全部工程的一項(xiàng)子工程，只能在全部工程完工后才能進(jìn)行相關(guān)行政主管部門(mén)的竣工驗(yàn)收，而答辯人對(duì)全部工程的進(jìn)度完全無(wú)法掌控，更何況分包合同只能約定分包工程的竣工驗(yàn)收，而不能對(duì)全部工程的'竣工驗(yàn)收做出約定。事實(shí)上，直至一審?fù)?，物流配送中心全部工程仍未完工，更談不上竣工?yàn)收，如果將“驗(yàn)收合格”理解為相關(guān)行政主管部門(mén)的竣工驗(yàn)收，對(duì)答辯人是極不公平的。補(bǔ)充協(xié)議(二)第三條規(guī)定“乙方必須在2008年8月7日前全部完工并驗(yàn)收合格”，協(xié)議簽訂于2008年7月9日，當(dāng)時(shí)雙方都很清楚物流配送中心全部工程不可能在2008年8月7日前完工并進(jìn)行竣工驗(yàn)收，如果將“驗(yàn)收合格”理解為相關(guān)行政主管部門(mén)的竣工驗(yàn)收，則該條款實(shí)際無(wú)法履行。雙方簽署該協(xié)議的目的是為了積極履行，只有將“驗(yàn)收合格”理解為上訴人對(duì)該項(xiàng)工程的內(nèi)部驗(yàn)收才符合雙方真實(shí)意思和合同目的。
二、一審對(duì)違約金進(jìn)行調(diào)整有法律和事實(shí)依據(jù)，符合公平原則和誠(chéng)實(shí)信用原則。補(bǔ)充協(xié)議(二)中約定每滯后一天罰款十萬(wàn)元違約金，延期違約金不限額。該違約金與合同總價(jià)相比，明顯過(guò)高，而被上訴人一直未能提交證據(jù)證明其因延期完工所遭受損失。《合同法》第一百一十四條第二款規(guī)定“約定的違約金過(guò)分高于造成的損失的，當(dāng)事人可以請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以適當(dāng)減少”?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于適用〈中華人民共和國(guó)合同法〉若干問(wèn)題的解釋(二)》第二十九條規(guī)定“當(dāng)事人主張約定的違約金過(guò)高請(qǐng)求予以適當(dāng)減少的，人民法院應(yīng)當(dāng)以實(shí)際損失為基礎(chǔ)，兼顧合同的履行情況、當(dāng)事人的過(guò)錯(cuò)程度以及預(yù)期利益等綜合因素，根據(jù)公平原則和誠(chéng)實(shí)信用原則予以衡量，并作出裁決。當(dāng)事人約定的違約金超過(guò)造成損失的百分之三十的，一般可以認(rèn)定為合同法第一百一十四條第二款規(guī)定的‘過(guò)分高于造成的損失’”。根據(jù)上述規(guī)定，法院有權(quán)對(duì)過(guò)分高于造成的損失的違約金予以適當(dāng)減少。
特別需要指出的是，被上訴人逾期四天完工是在施工過(guò)程中遭遇極端天氣，屬不可抗力，按照合同法第一百一十七條的規(guī)定，可部分或者全部免除責(zé)任。
答辯人：南京××公司
20xx年×月×日
建筑工程總承包合同糾紛篇九
學(xué)院建立于1984年近來(lái)為新加坡建筑企業(yè)培養(yǎng)了許多人才。學(xué)院的'師資除包括專(zhuān)家學(xué)者外，也包括新加坡的政府官員。課程內(nèi)容新，實(shí)用性強(qiáng)。在校學(xué)生近4000人。
申請(qǐng)條件:
報(bào)考資格：高三在讀生或高中應(yīng)往屆畢業(yè)學(xué)生，年齡：17―25周歲
申請(qǐng)材料:學(xué)生及父母身份證復(fù)印件、高三在讀證明/高中畢業(yè)證、4張護(hù)照型照片
入學(xué)考試：
考試科目：英語(yǔ)、數(shù)學(xué)、面試（建筑工程、綠色建筑科技、物業(yè)管理、電子工程和清潔能源專(zhuān)業(yè)）
考試科目：英語(yǔ)、繪畫(huà)、面試（室內(nèi)與園林設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)）
考試時(shí)間：4月、8月、11月
以上便是“新加坡留學(xué)建筑工程專(zhuān)業(yè)申請(qǐng)條件”的所有內(nèi)容，若您想了解更多的留學(xué)相關(guān)內(nèi)容，可鎖定，專(zhuān)業(yè)的留學(xué)知識(shí)都聚集在這里！感謝您的閱讀！
建筑工程總承包合同糾紛篇十
《中華人民共和國(guó)民法通則》
第一百一十七條侵占國(guó)家的、集體的財(cái)產(chǎn)或者他人財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)返還財(cái)產(chǎn)，不能返還財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)折價(jià)賠償。
損壞國(guó)家的、集體的財(cái)產(chǎn)或者他人財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)恢復(fù)原狀或者折價(jià)賠償。
受害人因此遭受其他重大損失的，侵害人并應(yīng)當(dāng)賠償損失。
《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第六十四條當(dāng)事人對(duì)自己提出的主張，有責(zé)任提供證據(jù)。
當(dāng)事人及其訴訟代理人因客觀原因不能自行收集的證據(jù)，或者人民法院認(rèn)為審理案件需要的證據(jù)，人民法院應(yīng)當(dāng)調(diào)查收集。
人民法院應(yīng)當(dāng)按照法定程序，全面地、客觀地審查核實(shí)證據(jù)。
第二百二十九條被執(zhí)行人未按判決、裁定和其他法律文書(shū)指定的'期間履行給付金錢(qián)義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。被執(zhí)行人未按判決、裁定和其他法律文書(shū)指定的期間履行其他義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)支付遲延履行金。
【案件】
薛海金于12月30日，與郇封村委會(huì)(修武縣郇封鎮(zhèn)郇封村村民委員會(huì))簽訂了承包合同，合同約定由薛海金承包郇封村(修武縣郇封鎮(zhèn)郇封村)北地工業(yè)區(qū)養(yǎng)狐場(chǎng)養(yǎng)殖狐貍，承包期限自1月1日至12月31日，共六年;承包期限內(nèi)，如因上級(jí)政策性項(xiàng)目建設(shè)需要，薛海金須服從規(guī)劃。
在合同履行期間，因華芳公司(華芳修武紡織有限公司)進(jìn)行項(xiàng)目開(kāi)發(fā)需要征遷土地，薛海金經(jīng)營(yíng)的養(yǎng)狐場(chǎng)土地被納入修武縣產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)整體規(guī)劃范圍，屬于征遷土地范圍。但是，薛海金與郇封村委會(huì)對(duì)補(bǔ)償費(fèi)用并未達(dá)成一致意見(jiàn)。3月5日，郇封村委會(huì)在薛海金不在場(chǎng)的情況下，對(duì)薛海金養(yǎng)狐場(chǎng)進(jìn)行了強(qiáng)制拆遷，造成了薛海金養(yǎng)狐場(chǎng)地上附著物損失12.6279萬(wàn)元，及其他物品損失。
薛海金以郇封村委會(huì)強(qiáng)制拆遷其承包的養(yǎng)狐場(chǎng)，造成其財(cái)產(chǎn)損失為由，提起訴訟，請(qǐng)求判令郇封村委會(huì)賠償其經(jīng)濟(jì)損失。
【審判結(jié)果】
一審法院認(rèn)定：郇封村委會(huì)在與薛海金就養(yǎng)狐場(chǎng)搬遷補(bǔ)償事宜未達(dá)成一致意見(jiàn)的情況下，強(qiáng)制搬遷其養(yǎng)狐場(chǎng)，造成其經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。郇封村委會(huì)委托代養(yǎng)尚存的狐貍應(yīng)返還薛海金，參照市場(chǎng)價(jià)格，將其價(jià)值酌定為每只300元，共計(jì)16.26萬(wàn)元，在薛海金主張的種公狐、種母狐、仔狐經(jīng)濟(jì)損失371.5萬(wàn)元中扣除該部分，剩余355.24萬(wàn)元。
一審法院判決：郇封村委會(huì)返還薛海金成年種銀狐438只，成年種藍(lán)狐23只，幼狐81只;郇封村委會(huì)賠償薛海金種公狐、種母狐、仔狐經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)355.24萬(wàn)元;郇封村委會(huì)賠償薛海金養(yǎng)狐場(chǎng)地上附著物損失共計(jì)12.6279萬(wàn)元;郇封村委會(huì)返還薛海金養(yǎng)狐場(chǎng)物品(詳見(jiàn)返還物品清單);駁回薛海金的其他訴訟請(qǐng)求。
郇封村委會(huì)不服一審判決，提起上訴稱(chēng)：其行為系基于雙方簽訂的合同約定，在合同承包期內(nèi)遇上級(jí)政策性項(xiàng)目，薛海金有義務(wù)服從規(guī)劃，但其經(jīng)多次協(xié)商拒不搬遷，故郇封村委會(huì)只得對(duì)其搬遷。其在搬遷過(guò)程中已盡到相應(yīng)的注意義務(wù)，委托他人代養(yǎng)被搬遷的狐貍，故其搬遷行為不構(gòu)成侵權(quán)。
薛海金飼養(yǎng)的種狐已由郇封村委會(huì)代養(yǎng)，原物未毀滅，故不存在損失;薛海金飼養(yǎng)的是野生狐貍，并非種狐;原審判決種狐數(shù)量、貶損價(jià)值以及仔狐數(shù)量及損失數(shù)額，沒(méi)有依據(jù)。綜上，故原審認(rèn)定的薛海金損失數(shù)額不當(dāng)，請(qǐng)求撤銷(xiāo)原審判決，駁回薛海金的訴訟請(qǐng)求。
薛海金辯稱(chēng)：其與郇封村委會(huì)簽訂的合同中雖約定其應(yīng)當(dāng)服從上級(jí)政策性項(xiàng)目的規(guī)劃，但郇封村委會(huì)并未依法解除合同，而是擅自對(duì)其養(yǎng)狐場(chǎng)進(jìn)行拆遷，構(gòu)成侵權(quán);因郇封村委會(huì)的強(qiáng)制拆遷活動(dòng)，致繁殖期的狐貍受到驚嚇，造成其重大損失。故郇封村委會(huì)的拆遷行為構(gòu)成侵權(quán)，原審對(duì)其損失數(shù)額的認(rèn)定正確。薛海金所飼養(yǎng)的種狐雖有部分生存，但因不能再作為種狐使用，價(jià)值大幅降低，原審依據(jù)野生動(dòng)物養(yǎng)殖委員會(huì)(中國(guó)野生動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì)養(yǎng)殖委員會(huì))意見(jiàn)確定損失數(shù)額正確。綜上，請(qǐng)求二審駁回上訴,維持原判。
二審法院判決：維持一審判決的第一、三、四、五項(xiàng);變更一審判決的第二項(xiàng)為：郇封村委會(huì)賠償薛海金狐貍損失350.785萬(wàn)元。
郇封村委會(huì)不服二審判決，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彙?/p>
最高人民法院裁定：駁回郇封村委會(huì)的再審申請(qǐng)。
【審判理由】
依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法通則》第一百一十七條規(guī)定：“侵占國(guó)家的、集體的財(cái)產(chǎn)或者他人財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)返還財(cái)產(chǎn)，不能返還財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)折價(jià)賠償。損壞國(guó)家的、集體的財(cái)產(chǎn)或者他人財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)恢復(fù)原狀或者折價(jià)賠償。受害人因此遭受其他重大損失的，侵害人并應(yīng)當(dāng)賠償損失?！蔽覈?guó)相關(guān)法律還規(guī)定，簽訂合同的雙方應(yīng)按照合同的約定履行各自的義務(wù)。
合同雙方當(dāng)事人簽訂承包合同，承包人有義務(wù)按照合同中約定在承包期限內(nèi)，遇上級(jí)政策性項(xiàng)目時(shí)，服從規(guī)劃。但若發(fā)包人在雙方未對(duì)賠償事宜達(dá)成一致意見(jiàn)時(shí)，擅自拆除承包房屋的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
就本案而言，郇封村委會(huì)與薛海金簽訂了養(yǎng)狐場(chǎng)承包合同，合同中約定在承包期內(nèi)，如遇上級(jí)政策性項(xiàng)目，薛海金應(yīng)服從規(guī)劃。故郇封村委會(huì)在此情況下是有權(quán)解除雙方合同的，但其未按照合法程序?qū)嵤┰擁?xiàng)解除權(quán)，反而在未與薛海金對(duì)征地補(bǔ)償事宜達(dá)成一致意見(jiàn)的情況下，未經(jīng)薛海金同意，也沒(méi)有給予合理搬遷時(shí)間，即擅自將養(yǎng)狐場(chǎng)拆遷，造成養(yǎng)殖狐貍遭受?chē)?yán)重?fù)p失，故郇封村委會(huì)應(yīng)賠償薛海金損失。
被拆遷養(yǎng)殖戶(hù)屬弱勢(shì)群體，因被暴-力拆遷，利益受損害的事件經(jīng)常發(fā)生。雖拆遷行為系為發(fā)展而實(shí)施，利于穩(wěn)定大局,但在此過(guò)程中不得忽視被拆遷人的利益，不能以公平公正的喪失換取暫時(shí)的穩(wěn)定。
建筑工程總承包合同糾紛篇十一
甲方：(寫(xiě)明名稱(chēng)、法定代表人和住所)(發(fā)包方)
乙方：(同上)
(承包方)
甲乙雙方按照《中華人民共和國(guó)民法典》和《建筑工程承包合同條例》規(guī)定的原則，結(jié)合工程的實(shí)際情況，達(dá)成如下協(xié)議。
第一條承包工程概況(包括工程名稱(chēng)、地點(diǎn)、內(nèi)容、承包的范圍、開(kāi)工和竣工日期、質(zhì)量等級(jí)等內(nèi)容)
第二條合同文件使用的語(yǔ)言文字、標(biāo)準(zhǔn)和適用的法律(本條主要是用于涉外方面的)
第三條圖紙(寫(xiě)明圖紙?zhí)峁┑娜掌?、套?shù)、保密要求以及圖紙的解釋等)
第四條甲乙雙方駐工地代表(寫(xiě)明姓名、性別、年齡、在單位中的職務(wù))
第五條甲乙雙方的基礎(chǔ)工作
第六條工程進(jìn)度計(jì)劃
第七條工程監(jiān)督(包括隱蔽工程的中間驗(yàn)收等)
第八條人事同價(jià)款及其調(diào)整
第九條工程預(yù)付款及工程價(jià)的支付方式和時(shí)間
第十條工程驗(yàn)收
第十一條決算
第十二條保修
第十三條爭(zhēng)議處理
第十四條違約責(zé)任
第十五條雙方約定的其他內(nèi)容
第十六條本合同一式__份，當(dāng)事人各執(zhí)__份。本合同自__年__月__日(寫(xiě)明生效的時(shí)間或者條件)之日起生效。本合同未盡事宜，雙方可以協(xié)商訂立補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等的效力。
發(fā) 包 方
承 包 方
鑒(公)證意見(jiàn)
單位名稱(chēng)(章)：
單位名稱(chēng)(章)：
單位地址：
單位地址：
經(jīng)辦人：
法定代表人：
法定代表人：
鑒(公)證機(jī)關(guān)
委托代理人：
委托代理人：
(章)
建筑工程總承包合同糾紛篇十二
案由：_________________租賃合同糾紛
訴訟請(qǐng)求：_________________
一、判令被告向原告支付違約金共計(jì)________元;
二、判令被告賠償原告裝修損失________元;
三、判令被告賠償原告經(jīng)營(yíng)損失________元;
四、判令被告承擔(dān)本案的訴訟費(fèi)用
事實(shí)與理由：_________________
原告與被告于20__年9月7日簽訂《北京市房屋租賃合同》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)租賃合同)，被告將坐落于北京市海淀區(qū)**莊園8#樓的房出租給原告，合同約定房屋租賃期自20__年9月8日至20__年9月7日，共計(jì)36個(gè)月。租金為每月5000元，支付時(shí)間分別為20__年9月7日、200年9月7日、20__年9月7日;付款方式為“一年一付，付十二押一”。
20__年9月7日，原告向被告交付20__年9月8日至20__年9月7日房屋租金60000元及押金5000元，并開(kāi)始裝修、營(yíng)業(yè)，裝修共花費(fèi)10060.80元。20__年12月，在原告忙于其他業(yè)務(wù)期間，被告擅自解除合同，將房屋租給他人，致使原告原定的業(yè)務(wù)無(wú)法開(kāi)展。
在此期間原告多次要求被告繼續(xù)履行租賃合同，但對(duì)方拒不繼續(xù)履行，對(duì)原告的要求置之不理。
原告與被告簽定的'合同事實(shí)清晰、有效，被告違約事實(shí)清楚。請(qǐng)求法院依法維護(hù)原告的合法權(quán)益。
此致
北京市海淀區(qū)人民法院
具狀人：_________________
________年________月________日
建筑工程總承包合同糾紛篇十三
原告：____________，女，出生于________年______月_____日，身份證號(hào)碼：____________,地址：____________，電話：____________。
被告：____________，女，出生于_______年______月_____日，身份證號(hào)碼：____________，單位：____________，地址：____________。
訴訟請(qǐng)求：
1、判令被告每月支付贍養(yǎng)費(fèi)______元;
2、判令被告每個(gè)星期回家看望一次原告;
3、判令本案訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。
事實(shí)和理由：
此致
____________________區(qū)人民法院
具狀人：_________________
__________年__________月__________日
建筑工程總承包合同糾紛篇十四
原告：，女，漢族，年月日出生，住址：，身份證號(hào)碼：
被告：，男，漢族，年月日出生，住址：，身份證號(hào)碼：
一、請(qǐng)求判令被告返還借款本金元以及支付逾期利息。
二、本案訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
年月日，被告因工地投資需要向原告借款元并出具收條一份。年月日，被告向原告借取車(chē)款及現(xiàn)金共萬(wàn)元并出具欠條一份。
年月日，被告出具借條一份證實(shí)前述的兩筆借款，合計(jì)元(含車(chē)款)，并承諾于年月日還清。
年月日，被告又向原告借款人民幣元，約定于年月日還清，并立下借條一份為證。
約定還款期限屆滿(mǎn)后，原告多次要求被告返還借款，被告均拒絕返還。
為此，特向貴院提出訴訟，請(qǐng)求維護(hù)原告合法權(quán)益，判令被告返還借款本金元以及支付逾期利息(其中借款本金元的計(jì)息期限自年月日起，借款本金元的計(jì)息期限自年月日起，均計(jì)算至實(shí)際清償之日止。利息均按同期人民銀行貸款利率計(jì)算。)
此致
人民法院
具狀人：
年月日
建筑工程總承包合同糾紛篇十五
原告姜××男39歲漢承包戶(hù)××縣××鄉(xiāng)××制油廠
被告劉××男42歲漢主任同上××鄉(xiāng)經(jīng)管會(huì)
一、請(qǐng)求事項(xiàng)：
1．履行合同：
2．賠償經(jīng)濟(jì)損失。
二、事實(shí)理由及證據(jù)：
(一)請(qǐng)求的原因事實(shí)
1．雙方是怎樣引起訂立承包合同的？
××縣××鄉(xiāng)辦企業(yè)制油廠，由于經(jīng)營(yíng)不善，連年虧損至1982年負(fù)債累累已停產(chǎn)三年了。我自幼在油廠工作已有近20年的工齡，當(dāng)時(shí)在本縣太平川油廠擔(dān)負(fù)生產(chǎn)指導(dǎo)工作。
經(jīng)新建鄉(xiāng)武裝部部長(zhǎng)的介紹來(lái)到××鄉(xiāng)擔(dān)起恢復(fù)制油廠生產(chǎn)，償還舊債的重任，由鄉(xiāng)經(jīng)管會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo)，被告是企業(yè)主要負(fù)責(zé)人。我的職稱(chēng)是技術(shù)員。1984年，油廠已恢復(fù)到扭虧為盈，又任命我為車(chē)間副主任，主管油廠的生產(chǎn)責(zé)任。隨著經(jīng)濟(jì)體制改革的形勢(shì)，企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)責(zé)任制，又因償還了積累三年的舊債，這才主動(dòng)找我承包。從1984年12月末起至1986年9月末止訂兩年承包期合同。1985年3月12日立的合同。
2．被告為什么中途撕毀了合同？
我從1982年來(lái)到新建油廠。幾年來(lái)，我耳聞目睹了油廠的現(xiàn)實(shí)，深知其虧損的弊病依然存在。被告劉××與油廠保管員的關(guān)系是形成企業(yè)虧損的主要原因。為此，當(dāng)被告找我擔(dān)任承包時(shí)，我就提條件，前段事務(wù)與承包后必須分清，庫(kù)存與帳面必須相符，不這樣我不承包。被告答應(yīng)。但提出“先交接帳簿，以后查庫(kù)存，如有缺少，由保管員負(fù)責(zé)。這樣不耽誤生產(chǎn)?！蔽彝饬耍捎谖乙筮^(guò)前后分清，各負(fù)其責(zé)。同時(shí)，又掌握承包前的廠內(nèi)的底細(xì)，所以，被告就不顧一切了。他在我承包當(dāng)年的5月7日對(duì)我說(shuō)，油廠不承包了，還象過(guò)去一樣干，給你按每天工資8元計(jì)算，你把合同交回來(lái)吧！我不同意。
3．被告以權(quán)謀私，損害集體和個(gè)人利益的違法行為，我要跟他爭(zhēng)出個(gè)事非曲直來(lái)。
首先，我到縣委上訪：他們告訴我到縣企業(yè)局去談；企業(yè)局李局長(zhǎng)介紹我到法院；法院金庭長(zhǎng)讓我請(qǐng)律師代理辦；后來(lái)縣律師事務(wù)所兩名律師檢查了帳目，作出了承包階段盈利一萬(wàn)四千多元，豆油少七千多斤，豆餅少一萬(wàn)多斤的證明。我再找縣委書(shū)記王、羅兩領(lǐng)導(dǎo)同志，他們指示到信訪辦去立案，信訪辦的工作人員劉××說(shuō)“你告到那兒也得回去處理”勸我息事。我又找信訪辦主任劉××同志。他把我介紹到縣委書(shū)記那；縣委書(shū)記指示：通過(guò)法律手段解決。介紹我去法院。在此期間，被告用威逼利誘的辦法，先煽動(dòng)工人到我家去要工資，拿走我家的電視機(jī)，用此逼我交出合同，在我上訪的二年中劉××不顧黨紀(jì)國(guó)法，公然下令砸開(kāi)油庫(kù)，原料房、生產(chǎn)車(chē)間、食堂，收去我承包期間純利14183．29元，占用食堂糧面1500斤大米10000斤、豆油40斤。又悍然把油廠另行承包給第三人，庫(kù)存豆油經(jīng)律師調(diào)查時(shí)已短少七千多斤，豆餅萬(wàn)斤以上，劉××又想借用承包之機(jī)的混亂，以便消滅或減少他利用職權(quán)侵吞的集體財(cái)富罪責(zé)。
被告自知他的行為已構(gòu)成違法以至犯罪，這才又使用欺上瞞下收買(mǎi)等一貫手法，首先盜
用原告名義向上級(jí)打報(bào)告，說(shuō)我自動(dòng)撂下不干了，無(wú)能經(jīng)營(yíng)、虧損等，其用心是為掩飾他片面毀約行為：又蒙蔽鄉(xiāng)政府，用鄉(xiāng)黨委、企業(yè)辦和他主持的經(jīng)管會(huì)名義聯(lián)橫向縣打報(bào)告，說(shuō)是原告自己請(qǐng)求不干。
以上就是本案的經(jīng)過(guò)詳情，尚有未便記人的事實(shí)，留待法庭審理時(shí)面述。
(二)訴訟的理由
1983年3月12日，雙方簽訂的合同是一種經(jīng)營(yíng)權(quán)承包。被告代表發(fā)包方把油廠經(jīng)營(yíng)管理職能移交給承包人(原告)。這種承包根據(jù)法令規(guī)定，它體現(xiàn)了所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)的分離。發(fā)包方不能再插手經(jīng)營(yíng)，只是監(jiān)督管理而已。在承包期間，承包人依據(jù)合同規(guī)定應(yīng)對(duì)生產(chǎn)、資金、收益、虧損以及工資和傷亡事故負(fù)全部責(zé)任。除了每年向上級(jí)單位交納提留費(fèi)外，承包人有完全自主經(jīng)營(yíng)權(quán)。然而，被告身為經(jīng)管會(huì)主任，只是為了消滅和掩飾自己經(jīng)濟(jì)上的問(wèn)題，對(duì)我還個(gè)不跟他合作的人，決計(jì)踢開(kāi)，所以不擇手段，毀約違法，此訴訟理由之一。
雙方簽訂的合同出于協(xié)商自愿，內(nèi)容清楚，手續(xù)齊全，屬于有效的合同，應(yīng)受法律保護(hù)。被告在合同生效后，既未經(jīng)雙方協(xié)商同意，又不具備解除合同的條件，就單方面隨意撕毀合同，此為申訴理由之二。
根據(jù)我國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法第三十三條之規(guī)定，發(fā)包方(被告)應(yīng)承擔(dān)因此造成停工、丟失等一切實(shí)際損害的賠償責(zé)任。
發(fā)包方就此同一經(jīng)營(yíng)范圍和內(nèi)容，又與第三方簽訂的承包合同是無(wú)效的，從簽訂之日起，就沒(méi)有享受法律保護(hù)的條件。
基于上記理由和事實(shí)，特提起訴訟，請(qǐng)求法律解決是盼。
此致
頒布單位:國(guó)家工商管理局
頒布日期:1990
建筑工程總承包合同糾紛篇十六
住所地：石家莊市××路×號(hào)
法定代表人：李××，系該公司經(jīng)理
電話：××××××
被告：邢臺(tái)××公司
住所地：邢臺(tái)市××路×號(hào)
法定代表人：王××，系該公司經(jīng)理。
電話：××××××
訴訟請(qǐng)求
1、依法解除合同，被告返還原告價(jià)款100000元;
2、判令被告依法賠償給原告造成的經(jīng)濟(jì)損失××元。
3、訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)和理由
原、被告于xxx5年訂立合同，約定原告訂購(gòu)被告桌椅等辦公用品。簽訂合同后原告預(yù)先支付價(jià)款100000元，但被告一直未履行合同，致使原告不能按時(shí)使用，給原告造成了很大的損失。為維護(hù)原告的'合法權(quán)益，特訴至貴院，請(qǐng)求依法解除合同，判決被告返還價(jià)款，并賠償原告的經(jīng)濟(jì)損失。
此致
××人民法院
具狀人：石家莊市××公司
×年×月×日
建筑工程總承包合同糾紛篇十七
近年來(lái)，不時(shí)發(fā)生承包
合同
糾紛的案件，那么，下面是小編給大家整理的承包合同糾紛起訴狀，希望對(duì)大家有幫助。原告：石家莊市××公司
住所地：石家莊市××路×號(hào)
法定代表人：李××，系該公司經(jīng)理
電話：××××××
被告：邢臺(tái)××公司
住所地：邢臺(tái)市××路×號(hào)
法定代表人：王××，系該公司經(jīng)理。
電話：××××××
訴訟請(qǐng)求
1、依法解除合同，被告返還原告價(jià)款100000元;
2、判令被告依法賠償給原告造成的經(jīng)濟(jì)損失××元。
3、訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)和理由
原、被告于x5年訂立合同，約定原告訂購(gòu)被告桌椅等辦公用品。簽訂合同后原告預(yù)先支付價(jià)款100000元，但被告一直未履行合同，致使原告不能按時(shí)使用，給原告造成了很大的損失。為維護(hù)原告的合法權(quán)益，特訴至貴院，請(qǐng)求依法解除合同，判決被告返還價(jià)款，并賠償原告的經(jīng)濟(jì)損失。
此致
××人民法院
具狀人：石家莊市××公司
×年×月×日
原告：李，男，漢族，43歲，住xx市榆陽(yáng)區(qū)，聯(lián)系電話：
被告：卜，男，漢族，42歲，住，聯(lián)系電話：
案由：承攬合同糾紛
訴訟請(qǐng)求：
1：請(qǐng)求被告依法支付原告工程款7300元。
2：本案的訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。
事實(shí)及理由：
原告與x6年9月30日與被告簽訂工程承包協(xié)議，就被告位于xx市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)錦園小區(qū)4#住宅樓，以包工不包料的方式承包給原告。具體承包范圍為原告按期完成被告的地下室至六層內(nèi)的涂料粉刷工程，工程價(jià)款為4.20元每平方米。原告按期完成了被告的 8225平方米工程粉刷面積，工程總價(jià)款為32300元。后被告支付原告工程款25000元，還欠原告7300元未還。原告多次催促被告支付剩余工程款，但被告總是以種種理由推辭不支付。故原告在百般無(wú)奈的情況下，為了維護(hù)自己的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百零八條之規(guī)定，特向貴院提起民事訴訟，請(qǐng)求人民法院支持原告的訴訟請(qǐng)求。
此致
榆陽(yáng)區(qū)人民法院
具狀人：
x0年3月12日
建筑工程總承包合同糾紛篇十八
被 告 劉×× 男 42歲 漢主 任 同 上 ××鄉(xiāng)經(jīng)管會(huì)
一、請(qǐng)求事項(xiàng)：
1.履行合同：
2.賠償經(jīng)濟(jì)損失。
二、事實(shí)理由及證據(jù)：
(一)請(qǐng)求的原因事實(shí)
1.雙方是怎樣引起訂立承包合同的?
2.被告為什么中途撕毀了合同?
3.被告以權(quán)謀私，損害集體和個(gè)人利益的違法行為，我要跟他爭(zhēng)出個(gè)事非曲直來(lái)。
被告自知他的行為已構(gòu)成違法以至犯罪，這才又使用欺上瞞下收買(mǎi)等一貫手法，首先盜用原告名義向上級(jí)打報(bào)告，說(shuō)我自動(dòng)撂下不干了，無(wú)能經(jīng)營(yíng)、虧損等，其用心是為掩飾他片面毀約行為：又蒙蔽鄉(xiāng)政府，用鄉(xiāng)黨委、企業(yè)辦和他主持的經(jīng)管會(huì)名義聯(lián)橫向縣打報(bào)告，說(shuō)是原告自己請(qǐng)求不干。
以上就是本案的經(jīng)過(guò)詳情，尚有未便記人的事實(shí)，留待法庭審理時(shí)面述。
(二)訴訟的理由
雙方簽訂的合同出于協(xié)商自愿，內(nèi)容清楚，手續(xù)齊全，屬于有效的合同，應(yīng)受法律保護(hù)。被告在合同生效后，既未經(jīng)雙方協(xié)商同意，又不具備解除合同的條件，就單方面隨意撕毀合同，此為申訴理由之二。
根據(jù)我國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法第三十三條之規(guī)定，發(fā)包方(被告)應(yīng)承擔(dān)因此造成停工、丟失等一切實(shí)際損害的賠償責(zé)任。
發(fā)包方就此同一經(jīng)營(yíng)范圍和內(nèi)容，又與第三方簽訂的承包合同是無(wú)效的，從簽訂之日起，就沒(méi)有享受法律保護(hù)的條件。
基于上記理由和事實(shí)，特提起訴訟，請(qǐng)求法律解決是盼。
建筑工程總承包合同糾紛篇十九
法人代表：xxx，系公司經(jīng)理
被告人：xx市xx區(qū)xx商店地址：xx市xx區(qū)xx大街x號(hào)
法人代表：xxx，系商店經(jīng)理
案由：追索貨款，賠償損失
1．責(zé)令被告償還原告貨款3萬(wàn)元。
2．責(zé)令被告賠償拖欠原告貨款3個(gè)月的利息損失。
3.責(zé)令被告賠償原告提起訴訟而產(chǎn)生的一切損失，包括訴訟費(fèi)、請(qǐng)律師費(fèi)等。
原告和被告x年x月x日商定，被告從原告處購(gòu)進(jìn)西鳳酒200箱，價(jià)值人民幣3萬(wàn)元。原告于當(dāng)年x月x日將200箱西鳳酒用車(chē)送至被告處，被告立即開(kāi)出3萬(wàn)元的轉(zhuǎn)帳支票交付原告，原告在收到支票的第二天去銀行轉(zhuǎn)帳時(shí)，被告開(kāi)戶(hù)銀行告知原告，被告帳戶(hù)上存款只有1．2萬(wàn)余元，不足清償貨款。由于被告透支，支票被銀行退回。當(dāng)原告再次找被告索要貨款時(shí)，被告無(wú)理拒付。后來(lái)原告多次找被告交涉，均被被告以經(jīng)理不在為由拒之門(mén)外。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法通則》第106條第一款和第134條第一款第七項(xiàng)的規(guī)定（起開(kāi)始實(shí)施《民法典》），被告應(yīng)當(dāng)承擔(dān)民事責(zé)任，原告有權(quán)要求被告償付貨款，并賠償由于被告拖欠貸款而給原告帶來(lái)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
證據(jù)和證據(jù)
1．被告收到貨后簽收的收條1份
2．銀行退回的被告方開(kāi)的支票1張
3．法院和律師事務(wù)所的收費(fèi)收據(jù)x張
此致
xx區(qū)人民法院
起訴人：xx市xx區(qū)xx公司（公章）
20xx年十一月二十日
建筑工程總承包合同糾紛篇二十
負(fù)責(zé)人：楊xx
住址：xx省xx縣xx鎮(zhèn)
被上訴人xxxx公司
法定代表人：蔣xx職務(wù)：總經(jīng)理
住址：xx省xx市xx街xxx號(hào)
被上訴人：xxxx
上訴人因不服xx市xx區(qū)人民法院(xxxx)x民重字第xx號(hào)民事判決書(shū)，現(xiàn)依法提起上訴。
上訴請(qǐng)求
一、請(qǐng)求二審法院查明事實(shí)，依法撤銷(xiāo)xx市xx區(qū)人民法院(xxxx)x民重字第xx號(hào)民事判決書(shū)。
二、請(qǐng)求二審法院重新審理，依法改判被上訴人xxxx公司立即支付上訴人工程款及財(cái)產(chǎn)損失共計(jì)xxxxx元，并按中國(guó)人民銀行同期貸款利息支付利息。第二被上訴人xxx對(duì)上述債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。
三、一、二審的訴訟費(fèi)用及相關(guān)費(fèi)用全部由二被上訴人承擔(dān)。
事實(shí)與理由
一審法院作出的重審判決在適用法律和事實(shí)認(rèn)定上存在諸多錯(cuò)誤，并且在事實(shí)認(rèn)定上，事實(shí)不清，證據(jù)明顯不足，嚴(yán)重違背了人民法院在裁判案件過(guò)程堅(jiān)持中立的原則，明顯偏袒被上訴人，嚴(yán)重?fù)p害了上訴人的合法權(quán)益。
一、一審法院認(rèn)定上訴人與被上訴人xxx公司簽訂的《合作協(xié)議書(shū)》以及隨后簽訂的《合作合同書(shū)》、《合同補(bǔ)充條款》無(wú)效，沒(méi)有任何事實(shí)根據(jù)與法律根據(jù)。
在一審的重審判決中，一審法院以合同法關(guān)于禁止承包人將工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的單位的強(qiáng)行性規(guī)定為由，由此認(rèn)定雙方簽訂的協(xié)議書(shū)無(wú)效。但是，該項(xiàng)認(rèn)定明顯違背了本案的客觀事實(shí)，沒(méi)有任何法律依據(jù)。
上訴人與第一被上訴人簽訂協(xié)議時(shí)，已經(jīng)向第一被上訴人出具了上訴人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相關(guān)證件。在上訴人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照上經(jīng)營(yíng)范圍一欄明確載明，上訴人的經(jīng)營(yíng)范圍主營(yíng)項(xiàng)目有工程建筑安裝，并且上訴人下屬分公司xxxx公司在工商登記部門(mén)備案登記的營(yíng)業(yè)執(zhí)照上，經(jīng)營(yíng)范圍也有工程建筑安裝的項(xiàng)目，與第一被上訴人的工程也是以上訴人的下設(shè)分公司xxxx公司xx工區(qū)進(jìn)行的。
這一切客觀事實(shí)都說(shuō)明了，上訴人完全具備工程建筑安裝的相應(yīng)資質(zhì)條件，上訴人承攬他人的建筑安裝工程完全有合法的法律依據(jù)。一審法院卻強(qiáng)行抹殺該客觀事實(shí)，并由此強(qiáng)行宣布上訴人與被上訴人簽訂的協(xié)議無(wú)效，可見(jiàn)一審法院在認(rèn)定該事實(shí)方面，存在嚴(yán)重錯(cuò)誤，嚴(yán)重?fù)p害了上訴人的合法權(quán)益。
二、一審法院認(rèn)定上訴人不得參照合同約定要求支付工程款，也是認(rèn)定事實(shí)嚴(yán)重錯(cuò)誤，適用法律也完全錯(cuò)誤。
在一審判決中，一審法院以上訴人沒(méi)有提供相應(yīng)的證據(jù)證明其所完成的工程符合國(guó)家相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，是合格工程為由，不得要求支付工程款。一審法院的該項(xiàng)認(rèn)定，毫無(wú)事實(shí)根據(jù)與法律依據(jù)。
首先，就如上述，一審法院以上訴人與第一被上訴人xxxx公司簽訂的協(xié)議違背了我國(guó)合同法禁止性規(guī)定，而認(rèn)定無(wú)效。既然如此，根據(jù)我國(guó)《合同法》的相關(guān)規(guī)定，合同被確認(rèn)無(wú)效后，發(fā)生的法律后果為，一方因合同而取得財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)單方返還;返還財(cái)產(chǎn)的范圍以全部返還為原則，應(yīng)原數(shù)或原價(jià)返還。在一審中，既然一審法院認(rèn)定了雙方簽訂的協(xié)議無(wú)效，那么上訴人為第一被上訴人已經(jīng)進(jìn)行了部分工程的施工，也就是第一被上訴人因雙方的協(xié)議取得了財(cái)產(chǎn)，對(duì)于取得的該部分財(cái)產(chǎn)，第一被上訴人應(yīng)當(dāng)無(wú)條件的原價(jià)返還。所以，一審法院認(rèn)定上訴人沒(méi)有權(quán)利要求被上訴人支付工程款，毫無(wú)事實(shí)根據(jù)與法律依據(jù)。
其次，一審法院在該項(xiàng)事實(shí)認(rèn)定上，適用法律明顯錯(cuò)誤，沒(méi)有任何法律依據(jù)。一審法院以上訴人沒(méi)有提供相應(yīng)的證據(jù)證明其所完成的工程符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，是合格工程為由否定了上訴人主張支付工程款的權(quán)利。但是，上訴人為此查閱了我國(guó)有關(guān)該方面的法律條文，始終沒(méi)有找到一審法院所謂的法律依據(jù)，我國(guó)法律對(duì)此也沒(méi)有相應(yīng)的法律規(guī)定。由此可見(jiàn)，該項(xiàng)理由，完全是一審法院在莫須有地“創(chuàng)造”法律，國(guó)家在什么時(shí)候賦予了一審法院創(chuàng)造法律的權(quán)利。一審法院就憑借其“創(chuàng)造”的法律，強(qiáng)行剝奪了上訴人主張債權(quán)的權(quán)利，嚴(yán)重?fù)p害了上訴人的合法權(quán)益，甚至踐踏了我國(guó)法律的尊嚴(yán)。
三、一審法院在發(fā)生糾紛的責(zé)任歸責(zé)于上訴人，其所依據(jù)的理由更是毫無(wú)事實(shí)根據(jù)與法律依據(jù)。一審法院的該項(xiàng)認(rèn)定，不是明顯有偏袒被上訴人之嫌疑，而是在赤裸裸地偏袒被上訴人。
在一審法院的判決中，一審法院以上訴人明知自己不具有施工資質(zhì)，仍與他人簽訂合同并實(shí)際履行為由，認(rèn)定上訴人有主要過(guò)錯(cuò)，對(duì)于自己的損失，應(yīng)當(dāng)自負(fù)其責(zé)。一審法院的此項(xiàng)認(rèn)定，沒(méi)有任何事實(shí)根據(jù)與法律依據(jù)。
其次，在法律適用方面，一審法院此項(xiàng)認(rèn)定沒(méi)有任何法律依據(jù)。第一、我國(guó)《合同法》總則對(duì)于合同無(wú)效的責(zé)任劃分，根本沒(méi)有主要過(guò)錯(cuò)與次要過(guò)錯(cuò)之說(shuō)，一審法院將合同無(wú)效的的主要過(guò)錯(cuò)歸咎于上訴人，再一次憑空“創(chuàng)造”了法律。
第二、我國(guó)《合同法》規(guī)定了合同無(wú)效，一方因合同取得的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)無(wú)條件返還。而一審法院卻以莫須有的主要過(guò)錯(cuò)，而認(rèn)定由上訴人自己承擔(dān)，但是，對(duì)于上訴人應(yīng)得的工程款，第一被上訴人已經(jīng)從第二被上訴人處取得，如果這樣，那么將會(huì)使第一被上訴人明顯取得不當(dāng)?shù)美瑥亩沟蒙显V人合法的權(quán)益無(wú)法得到維護(hù)。由此可見(jiàn)，一審法院明顯在偏袒被上訴人。
四、一審法院以上訴人已經(jīng)取得了“合理對(duì)價(jià)”為由，由此認(rèn)定上訴人已無(wú)權(quán)利主張。一審法院的該項(xiàng)認(rèn)定，沒(méi)有任何事實(shí)根據(jù)與法律依據(jù)。
一審法院在一審判決中認(rèn)定：“原告從xxxx年開(kāi)始實(shí)際占有使用地下室至今已十五年，原告最初投資xxxx萬(wàn)元的目的是實(shí)現(xiàn)其無(wú)償使用地下室及六層房屋十五年作為投資回報(bào)，即對(duì)價(jià)?，F(xiàn)雙方合作協(xié)議雖被認(rèn)定無(wú)效，但原告在未履行全部投資義務(wù)的前提下，與被告xxxx公司合作的投資目的已部分實(shí)現(xiàn)，獲取了相當(dāng)?shù)膶?duì)價(jià)，原告如還有損失，也并非其主張的情況。”一審法院的該項(xiàng)認(rèn)定，可謂是明顯歪曲事實(shí)，曲解雙方簽訂協(xié)議條款，明顯偏袒被上訴人。
首先，上訴人與被上訴人簽訂合作協(xié)議，約定上訴人對(duì)地下室及六層房屋無(wú)償使用十五年。雙方約定該條款的初衷有二，一是上訴人施工需要辦公場(chǎng)地，而第一被上訴人有義務(wù)為上訴人施工無(wú)償提供辦公場(chǎng)地;二是，第一被上訴人為了吸引上訴人對(duì)其投資，作為一項(xiàng)優(yōu)惠措施而回報(bào)上訴人。根據(jù)上訴人與第一被上訴人簽訂的合作協(xié)議條款，一審法院卻明顯歪曲事實(shí)，故意曲解雙方簽訂的條款，強(qiáng)行將第一被上訴人給予上訴人的優(yōu)惠措施認(rèn)定為上訴人應(yīng)得工程款的對(duì)價(jià)，其偏袒第一被上訴人的意圖可謂是昭然若揭，完全置上訴人的合法權(quán)益與不顧。
其次，該項(xiàng)工程的建設(shè)，由于第一、第二上訴人之間的訴訟糾紛而被迫停工，直到現(xiàn)在，該大廈仍然沒(méi)有竣工，也沒(méi)有通過(guò)建設(shè)管理部門(mén)驗(yàn)收批準(zhǔn)使用，地下室到現(xiàn)在仍然沒(méi)有水、電、暖設(shè)施，根本不具備使用的資格條件。在一審法院認(rèn)定上訴人占有使用至今十五年內(nèi)，該建筑一直處于停工狀態(tài)，爛尾工程，所有建筑根本無(wú)法使用，而上訴人也根本就沒(méi)有使用過(guò)該建筑，也未取得任何經(jīng)濟(jì)收益。既然如此，何來(lái)使用收益，何來(lái)經(jīng)濟(jì)利益，又何來(lái)對(duì)價(jià)一說(shuō)。
再有，一審法院以其所謂的“對(duì)價(jià)”一說(shuō)，強(qiáng)行抵頂了第一被上訴人應(yīng)當(dāng)支付上訴人的工程款，明顯是在為被上訴人“創(chuàng)造”逃避法律責(zé)任的借口，嚴(yán)重?fù)p害了上訴人的合法權(quán)益。既然一審法院認(rèn)定上訴人使用十五年能夠抵頂上訴人主張的工程款，那么一審法院作為中立裁判機(jī)構(gòu)，就應(yīng)當(dāng)查明事實(shí)，應(yīng)當(dāng)確切認(rèn)定上訴人使用十五年取得的經(jīng)濟(jì)收益的價(jià)值，應(yīng)當(dāng)確切認(rèn)定是否能夠抵頂上訴人應(yīng)得的工程款。但是，很遺憾，一審法院在沒(méi)有委托相關(guān)部分進(jìn)行價(jià)值鑒定的情況下，用了一個(gè)非常模糊的“對(duì)價(jià)”一詞，就強(qiáng)行剝奪了上訴人應(yīng)得工程款的權(quán)利，嚴(yán)重違反了法院在裁判案件過(guò)程中，堅(jiān)持中立的原則，嚴(yán)重?fù)p害了上訴人的合法權(quán)益。
再有，一審法院在被上訴人提起反訴的情況之下，強(qiáng)行抵頂了上訴人應(yīng)得的.工程款。上訴人在一審中，提起的主張工程款的訴訟，是一個(gè)獨(dú)立的訴訟，而以一審法院所謂的“對(duì)價(jià)”抵銷(xiāo)上訴人的債權(quán)，這又是一個(gè)獨(dú)立的訴訟，該向訴訟應(yīng)當(dāng)由被上訴人提出反訴。根據(jù)我國(guó)《民事訴訟法》的相關(guān)規(guī)定，這兩個(gè)獨(dú)立的訴訟可以合并審理。一審法院只能在雙方當(dāng)事人的訴訟請(qǐng)求范圍內(nèi)進(jìn)行審理。如果要以所謂的“對(duì)價(jià)”抵銷(xiāo)上訴人的債權(quán)，就必須需要被上訴人提起反訴，人民法院才能進(jìn)行審理，以查明該所謂的“對(duì)價(jià)”能否抵銷(xiāo)上訴人主張的債權(quán)。但是，在一審中，一審法院在被上訴人沒(méi)有提起反訴的情況下，超出雙方當(dāng)事人的訴訟請(qǐng)求范圍，強(qiáng)行以其所謂的“對(duì)價(jià)”抵銷(xiāo)了上訴人主張的債權(quán)。再次違背了人民法院在裁判案件過(guò)程中堅(jiān)持的中立原則，明顯偏袒被上訴人，嚴(yán)重?fù)p害了上訴人的合法權(quán)益。
五、一審法院認(rèn)定上訴人未能提供充分的證據(jù)，而駁回了上訴人要求第二被上訴人承擔(dān)連帶責(zé)任的訴訟請(qǐng)求，該項(xiàng)認(rèn)定沒(méi)有任何事實(shí)根據(jù)與法律依據(jù)。
在一審舉證期間內(nèi)，上訴人向一審法院提交了第二被上訴人于1995年7月10日給上訴人發(fā)出的通知一份，該份通知明確載明了“大廈的籌建工作已由我院大廈基建辦公室承擔(dān)，原籌建處的債權(quán)債務(wù)和一起手續(xù)將由醫(yī)院接收，由于貴公司已對(duì)大廈投資并進(jìn)行施工，醫(yī)院將貴公司所在的大廈投資及施工等一切事務(wù)全部接管?！备鶕?jù)該份通知，可以充分證明，第二被上訴人已經(jīng)接管了有關(guān)該大廈的一起債權(quán)債務(wù)，尤其是上訴人對(duì)該大廈的所有投資也全部接管。因此，上訴人完全有充分的證據(jù)向第二被上訴人主張債權(quán)。
另外，基于本案的客觀事實(shí)，根據(jù)xx省xx人民法院民事判決書(shū)認(rèn)定，第二被上訴人第一被上訴人，兩者屬于上下隸屬關(guān)系，因此第二被上訴人應(yīng)當(dāng)對(duì)第一被上訴人的債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。
但是，一審法院卻強(qiáng)行抹殺了該份通知的證明效力，甚至在其作出的判決書(shū)中沒(méi)有提到該份通知，強(qiáng)行歪曲有關(guān)司法部門(mén)認(rèn)定的客觀事實(shí)，惡意剝奪了上訴人向第二被上訴人主張債權(quán)的權(quán)利，顯失公平公正，嚴(yán)重?fù)p害了上訴人的合法權(quán)益。
六、在一審中，一審法院以上訴人未能提供確實(shí)充分的證據(jù)為由駁回了上訴人的訴訟請(qǐng)求。該項(xiàng)認(rèn)定再一次暴露了一審法院有違司法公正，法院中立原則，明顯偏袒被上訴人的意圖，強(qiáng)行剝奪了上訴人主張債權(quán)的權(quán)利，嚴(yán)重?fù)p害了上訴人的合法權(quán)益。
在一審訴訟過(guò)程中，上訴人提供了充分的證據(jù)用以支持其主張的債權(quán)。其中最主要的證據(jù)就是已經(jīng)發(fā)生法律效力的xx省高級(jí)人民法院的民事判決書(shū)，該份判決書(shū)明確地肯定了一個(gè)事實(shí)(該項(xiàng)事實(shí)也得到了第一被上訴人的認(rèn)可)，就是上訴人投資施工的造價(jià)為xxxx元。
并且在第一被上訴人與第二被上訴人的訴訟中，xx省高級(jí)人民法院也在判決書(shū)中認(rèn)定第二被上訴人支付第一被上訴人投資款人民幣xxxx元，該筆款項(xiàng)中就包括上訴人投資的xxxx元。
該項(xiàng)事實(shí)已經(jīng)得到了xx省高級(jí)人民法院發(fā)生法律效力的判決書(shū)的認(rèn)定，既然如此，那么就足以認(rèn)定上訴人向第一被上訴人投資xxxxx元的事實(shí)，也就足以支持上訴人在一審中的訴訟請(qǐng)求。
因此，一審中，在上訴人有充分的證據(jù)支持其訴訟請(qǐng)求的情況下，一審法院理應(yīng)查明事實(shí)，依法支持上訴人的訴訟請(qǐng)求。但是，一審法院卻根本沒(méi)有提到該兩份發(fā)生法律效力的民事判決書(shū)的效力，故意打擦邊球，以上訴人舉證不能為理由，無(wú)理地駁回了上訴人的訴訟請(qǐng)求，嚴(yán)重?fù)p害了上訴人的合法權(quán)益。
另外，由于二被上訴人之間訴訟糾紛，導(dǎo)致上訴人施工設(shè)備、材料、物品丟失，共計(jì)xx萬(wàn)元，二被上訴人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。上訴人支付給第一被上訴人的工程定金、裝飾設(shè)計(jì)費(fèi)xx萬(wàn)元，二被上訴人也應(yīng)一并返還。
綜上所述，在程序方面，一審法院超出當(dāng)事人的訴訟請(qǐng)求范圍，進(jìn)行判決，強(qiáng)行抵銷(xiāo)上訴人主張的債權(quán)，程序嚴(yán)重違法，有違人民法院在裁判案件過(guò)程中保持中立的原則。在認(rèn)定事實(shí)方面，存在明顯錯(cuò)誤，證據(jù)不足。在法律適用方面，強(qiáng)行“創(chuàng)造”法律，適用法律嚴(yán)重錯(cuò)誤。因此，一審法院無(wú)論是從程序方面，還是從實(shí)體方面，無(wú)論從事實(shí)認(rèn)定方面，還是從法律適用方面，均存在嚴(yán)重錯(cuò)誤，明顯偏袒被上訴人，嚴(yán)重?fù)p害了上訴人的合法權(quán)益。因此，上訴人特向貴院提起上訴，懇望二審法院依法查明事實(shí)，依法改判，支持上訴人的訴訟請(qǐng)求，維護(hù)上訴人的合法權(quán)益，體現(xiàn)法律的公平公正。
此致
xx市中級(jí)人民法院
上訴人：xxx公司
xxxx年xx月xx日
建筑工程總承包合同糾紛篇二十一
現(xiàn)住址：_________________高州市馬仔嶺街道石仔嶺禾塘嶺村。
住址：_________________高州市馬仔嶺街道石仔嶺禾塘嶺村。
訴訟請(qǐng)求：_________________
1、判令被告一賠償原告已經(jīng)墊付的保險(xiǎn)賠款10741.7元，并按照中國(guó)人民銀行同期貸款利率支付自起訴之日起至付清該款項(xiàng)之日止的利息。
2、判令被告二對(duì)上述款項(xiàng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。
3、本案的訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)和理由：_________________
20__年10月5日，被告一未取得駕駛資格，駕駛粵kbj545號(hào)二輪摩托車(chē)g207線沿高涼西路往高州市區(qū)方向行駛，于20時(shí)50分途徑高州市區(qū)高涼西路高廣汽配門(mén)前人行橫道斑馬線路段時(shí)，碰撞行人陳淑貞、廖立致，造成陳淑貞、廖立致受傷的交通事故。《交通事故認(rèn)定書(shū)》認(rèn)定被告一承擔(dān)此事故的全部責(zé)任。
事故發(fā)生后，陳淑貞受傷住院治療，終結(jié)后向高州市人民法院起訴，要求原告賠償其損失，原告依(20__)高法民初字第1808號(hào)《民事判決書(shū)》向陳淑貞支付了人民幣10741.7元。
本案中，原告依法承保被告所駕駛的車(chē)輛。根據(jù)《機(jī)動(dòng)車(chē)交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)條例》、雙方簽訂的保險(xiǎn)合同以及《機(jī)動(dòng)車(chē)交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)條款》的'規(guī)定：_________________有下列情形之一的，保險(xiǎn)公司在機(jī)動(dòng)車(chē)交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)責(zé)任限額范圍內(nèi)墊付搶救費(fèi)用，并有權(quán)向致害人追償：_________________(一)駕駛?cè)宋慈〉民{駛資格或者醉酒的;(二)被保險(xiǎn)機(jī)動(dòng)車(chē)被盜搶期間肇事的;(三)被保險(xiǎn)人故意制造道路交通事故的。
根據(jù)上述法律規(guī)定，無(wú)證駕駛不屬于保險(xiǎn)公司的交強(qiáng)險(xiǎn)保險(xiǎn)責(zé)任范圍，或者說(shuō)是法定的保險(xiǎn)公司的免賠事由之一，當(dāng)駕駛?cè)宋慈〉民{駛資格或醉酒駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)生交通事故致害的，保險(xiǎn)公司在交強(qiáng)險(xiǎn)范圍內(nèi)墊付搶救費(fèi)用后，有權(quán)向致害人追償。被告無(wú)證駕駛是一種嚴(yán)重危害社會(huì)的行為，嚴(yán)重違反了我國(guó)法律法規(guī)的規(guī)定，現(xiàn)原告已支付相應(yīng)款項(xiàng)給陳淑貞，依法原告有權(quán)就支付的款項(xiàng)向被告方追償。
為維護(hù)原告的合法權(quán)益，特向貴院提起訴訟，請(qǐng)依法判如所請(qǐng)。
此致
___________人民法院
具狀人：___________
____年_____月_____日
建筑工程總承包合同糾紛篇二十二
原告：____技術(shù)有限公司，住所地____市____區(qū)。
法定代表人：張____，總經(jīng)理。
電話：010-________
被告：____有限公司，住所地____市____區(qū)。
法定代表人：李____，總經(jīng)理。
電話：010-________
案由：買(mǎi)賣(mài)合同糾紛
2、本案訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。
____年____月____日至____月____日，原告與被告以傳真的方式簽訂三份《產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同》，合同均約定原告為被告供應(yīng)cisco交換機(jī)，貨物總價(jià)款為162100元。雙方約定了交貨地點(diǎn)、驗(yàn)貨及付款時(shí)間，逾期付款應(yīng)自逾期之日起每日支付合同總額的3%的滯納金。合同簽訂后，原告依約于當(dāng)日將貨物發(fā)出，并由被告簽收。但被告并未依約履行付款義務(wù)，僅支付貨款1萬(wàn)元。經(jīng)原告多次催促，被告均以帳戶(hù)無(wú)足夠現(xiàn)金為由予以拖延，并于____年____月____日向原告出具《承諾書(shū)》一份，其承諾自愿按合同條款支付違約金。被告至今尚欠原告貨款162100元。
為維護(hù)原告合法權(quán)益，特向貴院提起訴訟，請(qǐng)求人民法院依法支持原告的訴訟請(qǐng)求。
此致
____市____區(qū)人民法院
具狀人：____技術(shù)有限公司
____年____月____日
建筑工程總承包合同糾紛篇二十三
案由：_________________承攬合同糾紛
訴訟請(qǐng)求：_________________
1：_________________請(qǐng)求被告依法支付原告工程款7300元。
2：_________________本案的訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。
事實(shí)及理由：_________________
原告與__________________年___月___日與被告簽訂工程承包協(xié)議，就被告位于__________市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)錦園小區(qū)4#住宅樓，以包工不包料的方式承包給原告。具體承包范圍為原告按期完成被告的地下室至六層內(nèi)的涂料粉刷工程，工程價(jià)款為4.20元每平方米。原告按期完成了被告的8225平方米工程粉刷面積，工程總價(jià)款為32300元。后被告支付原告工程款25000元，還欠原告7300元未還。原告多次催促被告支付剩余工程款，但被告總是以種種理由推辭不支付。故原告在百般無(wú)奈的情況下，為了維護(hù)自己的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百零八條之規(guī)定，特向貴院提起民事訴訟，請(qǐng)求人民法院支持原告的訴訟請(qǐng)求。
此致
榆陽(yáng)區(qū)人民法院
具狀人：_________________
__________年___月___日
【本文地址：http://www.aiweibaby.com/zuowen/4169192.html】
