在商業(yè)領域中,合同是保護合作雙方利益的基礎,可以明確責任和條件。如何撰寫一份清晰、完整的合同很重要,可以避免糾紛的發(fā)生。合同的范本可以為我們提供寫作思路和參考,但需要根據具體情況進行調整。
裝修約定合同篇一
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
一、 協(xié)議內容:
甲方委托乙方對甲方屬下需裝修的'店內裝飾進行施工。
二、 乙方按甲方書面確認的裝飾方案進行施工(設計方案包括平面圖、水電圖、施工布置圖、附件施工要求及施工工藝流程表等)。
三、 甲方的權利和義務
(一)甲方的權利
1.甲方有權對不符合甲方設計意圖的地方要求返工的權利;
2.對乙方裝修過程中的重大質量問題,甲方除有要求乙方賠償?shù)臋嗬猓€有終止合同的權利。
四、 乙方的權利和義務
(一)乙方的權利
1.乙方有按時取得勞動報酬的權利,甲方應按合同約定的付款方式支付裝飾款。
(二)乙方的義務
1.乙方應做到安全文明施工,如有違法被罰則與甲方無關由乙方自負;乙方的施工人員必須注意安全,在施工期間發(fā)生的一切工傷事故與甲方無關由乙方自負;因乙方原因造成的火災事故,材料損壞,已完工的成品破壞由乙方負責賠償相應損失。
2.自甲方交付乙方之日起,乙方應協(xié)助甲方保管施工現(xiàn)場各類物品,否則造成的材料丟失與誤工由乙方負責。
5.精心施工,認真負責,打造精品工程,質量要求:
(1)所有墻壁外向對角瓷磚的鋪貼均采用45度切對角,切角過程包括:機器切割(不得出現(xiàn)磕碰瓷磚表面導致參差不齊)和人工打磨(用砂紙磨薄切角邊緣)。
(2)地面磚及墻面磚鋪貼后不得出現(xiàn):接縫不嚴不平,板面紋理不順,反花、磕碰、分縫不勻等現(xiàn)象;瓷磚的鋪貼后還不得有出現(xiàn)地面不平和積水的現(xiàn)象。
(3)墻面括完膩子粉后,不得有不平,括刷痕跡、劃傷及不光滑現(xiàn)象。
(4)工藝天花板不得有接縫不嚴不平,接角脫落及明釘眼等現(xiàn)象。
具體質量要求參照乙方在 店的施工質量;施工質量要符合設計要求和國家規(guī)范標準,否則甲方有權要求乙方返工,返工所發(fā)生的一切費用由乙方負擔;施工過程中如因施工不當所造成的材料破損由乙方負責按原價賠償。
五、 工程內容及合同金額:
(一)工程內容及單價按甲乙雙方認定的裝飾項目預算單按實際項目計算;
(二)合同預算金額:
本協(xié)議裝飾預算金額為人民幣:(大寫)
本協(xié)議裝飾預算金額為人民幣:(小寫)
(為了防止
乙方在設計過程中故意隱瞞一些必須要實施的工程項目,然后要求在施工過程中增加。)要求:最終裝飾總金額不得超出預算金額的10%,超出部分友好協(xié)商,協(xié)商不成功,則由乙方完全負責。
六、付款方式:
(1)第一次合同簽定后開工前二至五天支付工程總造價40%合計_________元
(2)第二次施工過程中工期進度過半支付工程總造價30%合計_________元
(3)第三次竣工驗收當天支付工程總造價30%合計_________元
七、 協(xié)議工程完成期限:
本工程施工期限自公元年 月日起至 年月日止,共計 天。
本協(xié)議經雙方協(xié)商簽訂后共同遵守,除甲方因本協(xié)議第三、(一)、2原因有權終止合同外,未經雙方同意,不得以其它任何理由終止合同。
八、 違約責任:
乙方未經甲方同意中止合同,則乙方必須賠償甲方總工程款的30%作為違約金,并退回已經預付的所有款項。
而戰(zhàn)爭及自然災害的因素、法律、國家政策等不可抗力等原因造成協(xié)議無法履行除外。本協(xié)議未完善之外、雙方友好、平等協(xié)商解決,如協(xié)商不成按本合同及中華人民共和國合同法及相關的法律法規(guī)處置。
九、 若由于甲方未能按協(xié)議規(guī)定的日期交付工程款給乙方,或由于甲方原因或因停電、停水造成的誤工,則工期順延。若乙方原因拖延工期,工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費。
十、 本工程有部分材料為甲方購買,此類材料的質量不在乙方的保修范圍內,但乙方有義務憑其豐富的經驗向甲方提供建設性意見供甲方參考直至甲方滿意;如因甲方拖欠此類材料造成的誤工,則工期順延。若乙方原因拖延工期,工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費元。
十一、甲方必須在工程完工后二十天內進行工程驗收,不經驗收而經營則視為甲方已驗收合格而經營。
十二、保修期限:自甲方驗收合格起算,保修時間為一年。
十三、協(xié)議到期甲方如有意續(xù)約,應在計劃時間內與乙方進行協(xié)商。本協(xié)議共2頁一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
十四、本協(xié)議附附件一份。(附裝飾項目預算單一份)
甲方(發(fā)包方):
確認日期: 年 月 日
乙方(承包方):
確認日期:年 月 日
裝修約定合同篇二
一個合法經營的裝飾公司,營業(yè)執(zhí)照是必要的。現(xiàn)在很多公司都開設了分支機構,對這樣的公司您還應該檢查對方是否有法人委托書。同時要了解裝飾公司的工程施工資格,裝飾公司必須有進行裝飾工程施工的資格。
由于各方面的原因,很多業(yè)主在家庭裝修的談判過程中簽合同之前往往比較仔細,節(jié)奏也比較慢;但是一旦這個過程接近面臨簽合同時,業(yè)主就開始急躁,希望盡快和裝飾公司簽合同,盡快進入施工階段。在此建議您,前期多用些時間,后期的煩惱才會少一些。所以這時一定要考慮清楚您與裝飾公司之間有關價格、材料、施工方案等等,是不是還有沒搞清楚的地方?心里是不是還有一些疑慮,但是又說不大清楚的地方?建議您,先回家去,把裝修的事情放在一旁,兩天以后再和裝飾公司的設計師探討,到那時,大腦思路也許就會變得十分清晰。
裝修質量的好壞,很大程度上取決于施工隊的素質。所以在裝修之前,業(yè)主還要考察一下裝修公司所用的施工隊。提前詢問公司的施工隊是否直接隸屬于公司管理,并要求出示相關證明,有條件的最好到正在施工工地上,一來看施工隊伍的風貌,二來看施工工地是否規(guī)范。
如果您不了解這份即將簽訂的合同內容,反而可能給自己留下隱患。所以,建議您在簽合同之前,先把合同拿回家看一天,心里有了“譜”再回來與裝飾公司簽合同。
現(xiàn)在,業(yè)主在家裝市場里與裝飾公司簽訂家裝合同有一個保障:就是市場的管理部門會對工程進行過程監(jiān)督,但是有一個前提,家裝合同必須經過市場相關部門的認證。為什么要進行合同認證?原因有三:第一、市場專業(yè)人員對合同內容進行審查,審查合同是否有不利于合同任何一方的內容;第二、市場管理部門要對合同建檔,進行合同管理;第三、對合同的執(zhí)行情況進行監(jiān)督;第四、出現(xiàn)問題,市場管理部門出面協(xié)調解決。
家裝市場里的裝飾公司有兩種情況,一種是比較大型的裝飾公司在這個市場里設立的分支機構,另一種就是一些把總部設在家裝市場里的小型公司。如果與前一種公司簽訂家裝工程協(xié)議,就必須檢查與自己簽訂合同的人是否得到裝飾公司法人的授權;第二類公司,如果是法人親自簽合同,基本不會發(fā)生法律方面的問題,如果是委托其他人簽協(xié)議還應該檢查該人是否得到法人授權。
檢查裝飾公司提供的各種資料,無論這些資料是免費的還是收費的,應該盡可能齊全。那么,應該包括哪些資料呢?第一,一個完整的家庭裝修設計方案,首先設計圖紙應該齊全,它應該包括房間的平面圖,必要的立面圖,必要的天花圖、水電圖,以及現(xiàn)場制作的家具圖,等等;此外需要審查設計圖紙的諸因素是否齊全,這幾個因素包括圖紙的尺寸、比例,選用的材料以及簡單的工藝做法;如果有缺項應該要求設計師補齊。第二,審查工程預算是否已經按照雙方約定的做好,把缺項漏項在合同簽訂之前做好。第三,檢查甲乙雙方的材料提供一覽表,對于表中的材料、種類、數(shù)量、參考價格、送達時間、驗收人應該十分明確。第四,為保證家庭裝修的工程質量,合同當中施工工藝的說明應該占有重要位置。
上面介紹了簽訂裝修合同注意事項有哪些的相關內容,下面一起來看看裝修合同內容介紹:
一、付款方式
仔細查看合同中關于付款方式的協(xié)議內容,一般的裝修合同,約定首付60%,木工驗收合格后交納35%,完工后交納5%。如果按照這樣的付款形式的話,在工期過了一半左右后,您就已經向裝飾公司交了95%左右的費用,如果裝修的后期出了什么問題的話,就很難在錢上面制約裝飾公司了。所以建議在簽訂合同時候,盡量首付壓到30%,中期交納30%,完工后交納40%。
二、工期約定
在簽訂合同時,和裝修公司一定要確認好施工工期,并在合同中寫明,實事求是參照本城市的工期標準,避免工期過趕導致偷工減料或者拖延工期的情況出現(xiàn)。
三、違約責任
家庭裝修過程中甲方的違約一般是指延誤工程款的支付,乙方的違約責任是指工程因乙方責任造成的延期。根據小編的經驗,這個違約責任的賠償金額比例不宜過高,一般不超過3‰,如果過高,出現(xiàn)問題,也不一定能夠解決。
四、按圖施工
嚴格按照您簽字認可的圖紙施工,假如在細節(jié)尺寸上和您在設計圖紙上的不符合,您可以要求返工。一般到工程結束,水電費加起來是筆不小的數(shù)字,這筆用度應該誰來支付,在合同中也應該標明。那么這些項目的單價究竟應該是多少呢?假如等到已經開工后,那這可能就是設計說了算了。
五、階段驗收
關于分階段驗收的問題,由于家庭裝修的特殊性,我們隨著工程的進行對工程進行驗收是十分必要的。大多數(shù)家裝合同把驗收階段分為———隱蔽工程驗收、飾面工程驗收、工程竣工驗收。如果合同上階段劃分是正確的,各階段具體到工程上應該有一個明確的解釋,并且需要有一個時間表。
六、使用材料
在裝修施工過程中,很多材料都是裝修公司提供,因此需要在合同中必須注明使用的裝飾材料的具體品牌或型號,以防裝飾公司以次充好。
裝修約定合同篇三
裝修合同是裝修者非常重視的一步,合同二字本身就讓人緊張。簽裝修合同是家裝前期準備中的最后一道程序,不少家裝公司都是利用人們對合同既信任又不熟悉的特點,在合同中預先埋下陷阱,有些裝修公司雖然采用了工商機關推出的統(tǒng)一格式合同協(xié)會范本,但在合同文本上做手腳,劃掉不利于自己的內容,并模糊有關義務和條款。有過裝修經驗的業(yè)主大都發(fā)現(xiàn)在工程結算時,結算金額會與自己的預期時常有差距,有些問題除了糾紛,也很難解決,都是因為裝修合同被鉆了空子,今天就讓我們來一起解讀合同的簽訂。“”裝修合同是裝修者非常重視的一步,合同二字本身就讓人緊張。簽裝修合同是家裝前期準備中的最后一道程序,不少家裝公司都是利用人們對合同既信任又不熟悉的特點,在合同中預先埋下陷阱,有些裝修公司雖然采用了工商機關推出的統(tǒng)一格式合同協(xié)會范本,但在合同文本上做手腳,劃掉不利于自己的內容,并模糊有關義務和條款。有過裝修經驗的業(yè)主大都發(fā)現(xiàn)在工程結算時,結算金額會與自己的預期時常有差距,有些問題除了糾紛,也很難解決,都是因為裝修合同被鉆了空子,今天就讓我們來一起解讀合同的簽訂。
1、應查看裝飾公司是否有工商營業(yè)執(zhí)照;
2、應查看裝飾公司是否具有資質證書;
3、應讓裝飾公司先出設計草圖;
4、考察裝飾公司用的是否是市工商局頒發(fā)的裝飾工程施工合同;
6、審核報價,看一看裝飾公司執(zhí)行的是否是市行業(yè)指導價,否則不要輕易簽訂;
7、詢問裝飾公司施工期間他們自己是否有質檢員到施工現(xiàn)場巡檢,能否提供質檢記錄。
一份較為完整的家裝合同包括工程預算、設計圖紙,施工項目的施工工藝、施工計劃及甲乙雙方的材料采購單。
一般正規(guī)的裝飾公司都會給業(yè)主出具一份較為完整的工程預算,包括工程項目、數(shù)量、單價和參考材料等等。有過裝修經驗的業(yè)主大都發(fā)現(xiàn)在工程結算時,結算金額會與自己的預期時常有差距。這個問題除因施工過程中發(fā)生項目變更外,最主要的原因在水電改造上。由于裝修公司和業(yè)主簽定合同時,對現(xiàn)場的一些情況不是很清楚,所以報價時一般標注的是水電改造的項目單價,工程總費用里不包含水電改造的費用。工程結算的時候,做的是所有工程項目的結算,差異的出現(xiàn)也就是必然的了。因此,您在簽定合同時,應盡量要求裝修公司提代一個水電改造的參考報價。
設計圖紙關系到裝修風格的最終實現(xiàn)程度,如果業(yè)主與設計師在溝通上出現(xiàn)偏差,對于工程項目的理解產生分歧,就難以實現(xiàn)理想的裝修效果。因此,一份設計詳細的圖紙,包括具體的造型、尺寸在內的設計圖紙,將是消除設計師與業(yè)主理解上出現(xiàn)差距的有效辦法。
施工工藝的好壞影響著家裝的質量。在合同中施工工藝是嚴格執(zhí)行約定工藝做法、防止偷工減料的法寶。
一份較為嚴謹?shù)氖┕び媱澞軌虮WC裝修工程按時交付,也能確保業(yè)主在施工方開始拖延工期時發(fā)現(xiàn)問題。施工計劃的有效執(zhí)行,也是業(yè)主保護自己權益的保障。
對于合同雙方的材料采購單,主要應在材料的品牌、采購的時間期限以及驗收的辦法以及驗收人員等方面作出明確規(guī)定。
在簽定合同時,要注意避免簽定現(xiàn)實條件下達不到的條款。比如有的合同條款在相應的工程報價之下無法達到較高的施工質量,有的要求無條件絕對的環(huán)保。對于一些不切實際的合同條款,市場在進行合同認證時一般是不予支持的。
1、在簽訂合同時,要特別留心裝飾公司的名稱,即合同承包方的名稱是否與其營業(yè)執(zhí)照上的名稱一致,以防不防經營者鉆空子。對于合同中需要雙方共同協(xié)商才填寫的項目,不能遺漏。在簽字后,需有裝飾公司加蓋的公章。
2、在施工合同中,應詳細注明施工工期、幾次驗收程序(包括材料、隱蔽工程、局部和整體驗收等)、詳細制作過程的說明、甲乙雙方各自提供的材料的明細表和日期等,同時還應約定好違約金的賠付比例。對于建材用料的標準一定要精確,包括地面、頂棚、內墻、外墻、廚房、陽臺等,最好是標注清楚材料的品牌、型號。一般80平方米的兩居室,簡單裝修設計的話,工期在35天左右。保險起見,裝修公司一般會把工期約定到45~50天,如果業(yè)主著急入住的話,可以在簽訂時和裝修公司商量好。
3、要求裝飾公司提供詳細的設計圖方案。盡可能找專家進行預算報價方面的咨詢。如若委托裝飾公司挑選建材,則一定要保存好裝飾公司提供的材料樣品,以便日后檢查對照。
一般的裝修合同,約定首付60%,木工驗收合格后交35%的費用,完工后交5%。按照這樣的付款形式,工期過了一半左右后,業(yè)主就已經向裝修公司交了95%左右的費用。所以齊家網建議業(yè)主在簽訂合同時,能把首付壓到30%,中期交30%,這樣能使業(yè)主不處于被動的局面。然后才能更好的達到預期的效果。
5、驗收工程的方式可在合同上約定由政府質檢站來驗收,這樣業(yè)主就可以不必因請質檢站而另付費用了。
6、合同的簽定要由法定代表人簽訂,若要委托代理人,需要復印委托書,并向裝飾公司索要工商執(zhí)照的復印件和資質證明的復印件,這兩個復印件都應該加蓋公司章。
7、裝修合同一般分三種:承包人包工包料,部分包料,承包人包工、住戶自己包料。如若裝飾公司包料的,業(yè)主需向其索要購買的材料明細表、合格證、發(fā)票;若業(yè)主自己包料的,選用的材料則必須符合國家標準。型號、生產廠廠名、廠址等,禁止使用國家明令淘汰的裝修材料。
裝修過程中,很容易增減項目,比如多做個柜,這些都要在完工的時候交費。那么這些項目的單價究竟應該是多少呢?如果等到開工后,那這可能就是施工方說了算。所以業(yè)主最好能復印一份裝修公司最初給您的完整報價單,以免在簽訂合同或是增減項目時,裝修公司偷梁換柱,改換價格。
裝修的整個過程還是以手工現(xiàn)場制作為主,沒有實現(xiàn)全面工廠化,所以難免會有各種各樣的質量問題。在保修時間內,裝修公司的責任就尤為重要了。比如出了問題,裝修公司是包工包料全全負責保修,還是只包工不負責材料保修,或是有其他制約條款,這些都一定要在合同中寫清楚。
10、對于裝修合同內容,包括施工期限、合同標的、施工項目、預算項目等需作出變更時,雙方需重新簽訂協(xié)議。而對于合同附件的施工材料報價單,則應對材料的規(guī)格、型號、品牌、單價等作出具體的'標示。
裝修過程中,現(xiàn)場施工都會用到水、電、煤氣等。一般到工程結束,水電費加起來是筆不小的數(shù)字,這筆費用應由誰來支付,在合同中也應該標明。
裝修公司應該嚴格按照業(yè)主簽字認可的圖紙施工,如果細節(jié)尺寸和設計圖紙上的不符合,業(yè)主可要求返工。
裝修約定合同篇四
裝修負責人:(以下簡稱甲方)
房屋業(yè)主:(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》及其它相關法律規(guī)定,今甲方與乙方(房屋所有人)就房屋裝修分期付款事宜,達成以下協(xié)議:
第一條
本合同的標的物為,裝修分期付款總額為人民幣萬元。乙方應依照本合同下列規(guī)定分期支付房屋裝修款予甲方:
(1)水電材料進場之日付,每月,完工后每月付。
第二條
乙方應預付元予甲方,房屋裝修款余額還款期自年月日至年月日止。 每月5日前向甲方支付人民幣元。
第三條
乙方以房屋的內部裝修及其家電家具為擔保,于本合同簽定成立時,以第二條所載的房屋裝修金額與付款期限,乙方向甲方開出房屋裝修款借據交予甲方。
上述房屋裝修款借據的債權屬甲方,每季度最后一個月5日前乙方的還款行為,即視為乙方償還房屋裝修貸款。
第四條
甲方于本合同訂立之日起,將嚴格按照合同要求將裝修好的房屋交予乙方,并同意乙方采取分期付款的方式支付甲方房屋裝修款。
第五條
若乙方不能按時向甲方分期支付房屋裝修款及其他應付的各項費用,須自每月最后支付日始以百分之三的日息向甲方支付延遲還款損失金。
第六條
乙方應承擔違約的所有責任。若乙方違約,甲方可將乙方的房屋對外出租,并以每月房屋租租金抵償房屋裝修款,房屋出租收入以乙方房屋每月出租的實際租金為準。
第七條
乙方連續(xù)兩個月未支付房屋裝修價款,并且未支付到期價款的金額達到全部價款的五之一的,甲方可以請求乙方支付到期的以及未到期的全部房屋裝修價款。乙方拒絕支付剩余房屋裝修價款的,甲方可以對乙方的房屋行使對外出租權,將乙方的房屋對外出租,并以每月房屋出租租金收入抵償房屋裝修款,房屋出租租金收入以乙方房屋每月出租的實際租金為準。
第八條
合同爭議的解決方式:凡因履行本協(xié)議書所發(fā)生的或與本協(xié)議書有關
的爭議,各方首先應通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成的,任何一方可將爭議提交房屋所在地仲裁委員會按照申請仲裁時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。
第九條
其他約定事:
裝修負責人(甲方):房屋業(yè)主
身份證:身份證:
年 月日 年 月日
(乙方):
裝修約定合同篇五
第一條 工程概況
1.1 工程地點:_________市_________區(qū)(縣)_________路_________號_________樓_________室。
1.2 住房結構:_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。
1.3 工程造價:家庭居室裝飾裝修工程的價格,根據市場競爭、優(yōu)質優(yōu)價的原則,約定如下:總價款:_________元,大寫(人民幣):_________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設計費:
(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表)
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
第二條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
3 施工圖紙雙方簽字后生效。
第三條 甲方權利義務
1 開工前提供施工期間的水源、電源,并說明使用注意事項;
2 參與對工程質量、施工進度的監(jiān)督及對材料進場、工程竣工的驗收;
5 因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等,如屬乙方的責任,由甲方找被乙方負責修復和賠償。
第四條 乙方權利義務
1 施工中嚴格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》,保證工程質量,按期完成工程;
3 保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下管道的暢通;
7 乙方采用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。
8 乙方施工應符合有關規(guī)范要求,不得偷工減料、粗制濫造;
9 乙方不得野蠻施工,危及建筑物自身的安全;
第五條 材料的提供
4 除合同注明外,五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等,均由甲方購買并按時運施工質量不合格的工程,乙方應在甲方規(guī)定的時間內無償返工,達到工程質量驗收標準。返工后仍達不到的,由乙方承擔違約責任。由于甲方原因達不到工程質量標準的,由甲方承擔返工責任及經濟支出。
第八條 工程驗收和保修
1 雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收:
(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;
(2)油漆、面層涂料施工前驗收;
2 保修
(1)工程竣工驗收合格并結清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(xù)(見附件九:工程結算單),并填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件十:工程保修單)。
(2)在正常使用條件下,住宅室內裝飾裝修工程的最低保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
第九條 工程款支付方式
1 竣工驗收后_________日內,甲方支付相當于總價款_________%的工程款。
甲方支付工程款,乙方的業(yè)務員或施工人員收取的,視為乙方收取。
2 因變更施工內容導致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
3 雙方款項往來,均應出具收據。施工結束,甲方全額付清應付款項后,乙方應當出具合法發(fā)票。
第十條 違約責任
11.1 合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的,應及時通知另一方,經雙方協(xié)商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續(xù),違約方應向守約方支付工程造價_________%的違約金;若因此造成損失的,違約方應予以賠償。
11.4 由于乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,所需修理費用由乙方承擔,工期不予順延。
11.5 由于甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。
第十一條 附則
12.1 本合同簽訂后工程不得轉包。
12.2 甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,雙方簽字(蓋章)后生效,甲、乙雙方各持一份。
12.4 合同履行完后自動終止。
12.5 本合同實行當事人自愿鑒證,以保護合同當事人的合法權益。
12.6 合同附件為本合同的組成部份,與本合同具有同等法律效力。
甲方(簽字):_________ 乙方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________ 委托代理人(簽字):_________
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________ _________
家庭裝飾裝修市場合同認證意見(商場合同認證章):_________
委托代理人(簽字):_________
聯(lián)系電話:_________
簽訂地點:_________
_________年____月____日
裝修約定合同篇六
原告曹某訴稱,原被告曾簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程,承包方式為全包,總價款5萬元,工期自9月24日開工,至月25日竣工。合同簽訂后原告已支付合同款4萬元,但被告在工程中大量使用不符合同約定的材料,隱蔽工程也未通知原告驗收,原告曾提出異議,被告卻在工程未完工的狀態(tài)下于年11月25日擅自撤離施工現(xiàn)場,導致原告無法如期入住,只得在外租房居住,故要求1、解除雙方簽訂的《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》;2、要求被告支付逾期竣工違約金從2007年11月26日起至4月7日止按每日50元計算;3、要求被告返還多收取的裝潢款項6055元;4、要求被告賠償原告在外租房損失從2007年11月26日起至205月7日按每月3000元計算。
經審理查明,原被告于2007年9月25日簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定,由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程,承包方式為全包,總價款5萬元,工期自2007年9月24日開工,至2007年11月25日竣工。因被告原因造成工程逾期交付的,每逾期一天被告應賠償50元等內容。合同簽訂后,被告進場進行施工,原告則向被告支付工程款4萬元。施工過程中,雙方因被告未通知原告驗收材料及驗收隱蔽工程等問題產生矛盾,原告曾對被告使用的材料提出異議,被告卻于2007年11月20日擅自撤離施工現(xiàn)場,致成訟。
【案件要點】:是否應解除合同,退還裝修費?
【律師評析】
審理中,經原告申請,本院委托某某工程造價咨詢公司對系爭房屋內被告已施工的工程價格進行審價,該公司經審核后確認被告已施工工程造價為33945元。
審理中,原告稱系爭房屋經有關部門對施工工程進行審價后,原告為減少損失,于2007年4月7日對該房屋進行了裝修,并已入住,由于被告逾期竣工,原告以每月3000元的價錢在外租房居住。期望法院在計算租金損失時考慮到原告另行裝修需要一個合理期限,從而支持原告有關租金損失計算至年5月7日的訴請。
本院認為依法成立的合同受法律保護,當事人按照約定履行各自的合同義務。本院原、被告簽訂的合同系雙方當事人真實意思的表示,并未違反法律規(guī)定,依法應認定為有效。被告在施工過程中,未嚴格按照合同約定履行合同義務,且在工程未完工的情況下擅自退場,造成逾期竣工及系爭房屋長期空置,原告據此要求解除合同,并要求被告給付逾期竣工違約金并無不當,應予支持。被告已施工工程經審計價格為33945元,原告據此要求被告退還多收取的工程款6055元亦屬合理,應予支持。至于原告主張的'在外租房損失一節(jié),本院認為被告逾期竣工導致原告無法按期入住,原告已提出證據證明其在外租房居住,該損失被告理應賠償,至于賠償?shù)臉藴时驹簩⒏鶕景赴盖椴⒔Y合市場行情予以酌定。依照《中華人民共和國合同法》第八條、第六十條、第九十四條、第九十七條、第一百零七條的規(guī)定,判決如下:
一、解除原告曹某與被告某某室內裝潢公司簽訂的《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》;
四、被告某某室內裝潢公司應于本判決生效之日起十日內賠償原告曹某租金損失(自2007年11月26日起至2008年5月7日止,按每月元計算)。
如果付款義務人未按本判決指定的期間履行給付金錢義務,應當按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條的規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務利息。
案件受理費650元,審價費1500元,由被告某某室內裝潢公司負擔。
裝修約定合同篇七
業(yè)主(以下簡稱甲方): 聯(lián)系電話:
施工隊(以下簡稱乙方): 聯(lián)系電話:
工程地址:
使用面積: 室 廳 衛(wèi) 陽臺 廚
二 價格
清包工費: 元,大寫:
其中 水電工 元
木工 元
瓦工 元
油漆工 元
垃圾清運費 元
材料搬運費 元
1、施工隊進場,預支生活費: 元
2、木工完成,付 元
3、瓦工完成,付 元
4、工程竣工,付 元
5、保修金 元,從竣工之日起半年后支付
1、 甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套,并負責交底工作
2、 甲方若無圖紙,須向乙方交代清楚要求,乙方施工前須畫草圖讓甲方認可
3、 乙方應在甲方指定的建材供應點購買材料,并開具正式發(fā)票
5、 乙方應幫甲方收貨,核對數(shù)量和配件的準確性
6、 乙方應做好材料的保管工作,禁止閑雜人等進入工地現(xiàn)場
7、 乙方應保證在本小區(qū)內沒有雙包和半包的工程
8、 乙方應做好對施工完成的成品保護工作
甲方材料送至工程所在地的樓下,乙方任何施工人員應無條件搬運
1、 垃圾袋裝化
2、 垃圾應日日清
3、 垃圾應由乙方清運至物業(yè)指定的垃圾堆放場所
1、 開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證復印件
2、 未經甲方許可,非工地施工人員不得在工地過夜
3、 甲方應及時替乙方辦理小區(qū)出入證件并支付相關費用
4、 乙方應具備在上海市暫住的一切證件,因證件不全引起的相關損失由乙方自行承擔
5、 乙方指定由 為工地現(xiàn)場負責人, 為替補負責人
6、 在合同價內,乙方應提供 人次跟隨甲方挑選材料
7、 乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員,工地現(xiàn)場必須保持2人以上的施工人員
8、 未經甲方同意,任何情況下乙方不得停工或殆工
1、 現(xiàn)場禁止使用明火
2、 現(xiàn)場禁止吸煙
3、 油漆材料必須和其他材料分開放置
4、 工人著裝必須干凈整潔
1、 因乙方施工原因導致的質量問題,乙方應在一年內無償維修
1、 施工項目清單
2、 雙方認可的報價單
3、 乙方開出的材料采購清單
1、 出現(xiàn)爭議甲乙雙方先協(xié)商
2、 協(xié)商不成可向爭議所在地法院提起訴訟
1、
2、
3、
4、
5、
甲 方: 乙 方:
簽 章: 簽 章:
簽約日期: 簽約日期:
裝修約定合同篇八
建筑資質等級證書號:
本工程設計人: 聯(lián)系電話:
施工隊負責人: 聯(lián)系電話:
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合本市家庭居室裝飾裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1.1工程地點:
1.2工程裝飾裝修面積:
1.3工程戶型:
1.4工程內容及做法(見報價單和圖紙);
1.5工程承包,采取下列第 種方式:
(1)乙方包工、包全部材料(見附表三)。
(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料(見附表二、三)。
1.6工程期限 日(以實際工作日計算);
開工日期 年 月 日;
竣工日期 年 月 日。
1.7工程款和報價單
(1)工程款:本合同工程造價為(人民幣)
金額大寫:
(2)報價單應當以《北京市家庭裝飾工程參考價格》為參考依據,根據市場經濟運作規(guī)則,本著優(yōu)質優(yōu)價的原則由雙方約定,作為本合同的附件。
(3)報價單應當與材料質量標準、制安工藝配套編制共同作為確定工程價款的根據。
第二條 工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理,甲方應當與具有經建設行政主管部門核批的工程監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方。
第三條 施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價計算書
3.1施工圖紙采取下列第 種方式提供:
(1)甲方自行設計的,需提供施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價計算書一式三份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)二份。
(2)甲方委托乙方設計的,乙方需提供施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價計算書一式三份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)二份。
3.3雙方應當對施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價計算書予以簽收確認。
3.4雙方不得將對方提供的施工圖紙、設計方案等資料擅自復制或轉讓給第三方,也不得用于本合同以外的項目。
第四條 甲方工作
4.1開工三日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件,以不影響施工為原則。
4.2無償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。
4.3負責辦理物業(yè)管理部門開工手續(xù)和應當由業(yè)主支付的有關費用。
4.4遵守物業(yè)管理部門的各項規(guī)章制定。
4.5負責協(xié)調乙方施工人員與鄰里之間的關系。
4.6不得有下列行為:
(1)隨意改動房屋主體和承重結構。
(2)在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸,拆除連接陽臺門窗的墻體。
(3)在室內鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。
(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。
(5)強令乙方違章作業(yè)施工的其他行為。
4.7凡必須涉及4.6款所列內容的,甲方應當向房屋管理部門提出申請,由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位對改動方案的安全使用性進行審定并出具書面證明,再由房屋管理部門批準。
4.8施工期間甲方仍需部分使用該居室的,甲方則應當負責配合乙方做好保衛(wèi)及消防工作。
4.9參與工程質量施工進度的監(jiān)督,參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
第五條 乙方工作
5.1施工中嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、質量標準、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定,安全、保質、按期完成本合同約定的工程內容。
5.2嚴格執(zhí)行市建設行政主管部門施工現(xiàn)場管理規(guī)定:
(1)無房屋管理部門審批手續(xù)和加固圖紙,不得拆改工程內的建筑主體和承重結構,不得加大樓地面荷載,不得改動室內原有熱、暖、燃氣等管道設施。
(2)不得擾民及污染環(huán)境,每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不得從事敲、鑿、刨、鉆等產生噪聲的裝飾裝修活動。
(3)因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔修理和損失賠償?shù)呢熑巍?/p>
(4)負責工程成品、設備和居室留存家具陳設的保護。
(5)保證居室內上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔。
(6)保證施工現(xiàn)場的整潔,每日完工后清掃施工現(xiàn)場。
5.3 通過告知網址、統(tǒng)一公示等方式為甲方提供本合同簽訂及履行過程中涉及的各種標準、規(guī)范、計算書、參考價格等書面資料的查閱條件。
5.4甲方為少數(shù)民族的,乙方在施工過程中應當尊重其民族風俗習慣。
第六條 工程變更
在施工期間對合同約定的工程內容如需變更,雙方應當協(xié)商一致。由合同雙方共同簽訂書面變更協(xié)議,同時調整相關工程費及工期。工程變更協(xié)議,作為竣工結算和順延工期的根據。
第七條 材料供應
7.1按由乙方編制的本合同家裝《工程材料、設備明細表》所約定的供料方式和內容進行提供。
(1)應當由甲方提供的材料、設備,甲方在材料設備到施工現(xiàn)場前通知乙方。雙方就材料、設備質量、環(huán)保標準共同驗收并辦理交接手續(xù)。
(2)應當由乙方提供的材料、設備,乙方在材料、設備到施工現(xiàn)場前通知甲方。雙方就材料、設備質量、環(huán)保標準共同驗收,由甲方確認備案。
(3)雙方所提供的建筑裝飾裝修材料,必須符合國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》,并具有由有關行政主管部門認可的專業(yè)檢測機構出具的檢測合格報告。
(4)如一方對對方提供的材料持有異議需要進行復檢的,檢測費用由其先行墊付;材料經檢測確實不合格的,檢測費用則最終由對方承擔。
(5)甲方所提供的材料、設備經乙方驗收、確認辦理完交接手續(xù)后,在施工使用中的保管和質量控制責任均由乙方承擔。
第八條 工期延誤
8.1對以下原因造成竣工的日期延誤,經甲方確認,工期應當順延:
(1)工程量變化或設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
8.2對以下原因造成竣工的日期延誤,工期應當順延:
(1)甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的;
(2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;
(3)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
8.3因乙方責任不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。
8.4判斷造成工期延誤以雙方認定的文字協(xié)議為確定雙方責任的依據。
第九條 質量標準
9.2本工程施工質量按下列第 項標準執(zhí)行:
9.3在竣工驗收時雙方對工程質量、室內空氣質量發(fā)生爭議時,應當申請由相關行政主管部門認可的專業(yè)檢測機構予以認證;認證過程支出的相關費用由申請方墊付,并最終由責任方承擔。
第十條 工程驗收
10.1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯(lián)合驗收:
(1)材料驗收;
(2)隱蔽工程驗收;
(3)竣工驗收。
10.2工程完工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到竣工驗收通知單后三日內組織驗收。驗收合格后,雙方辦理移交手續(xù),結清尾款,簽署保修單,乙方應向甲方提交其施工部分的水電改造圖。
10.3雙方進行竣工驗收前,乙方負責保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。
10.4雙方未辦理驗收手續(xù),甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗收合格,由此而造成的損失由甲方承擔。
10.5竣工驗收在工程質量、室內空氣質量及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協(xié)商一致簽訂解決竣工驗收遺留問題協(xié)議(作為竣工驗收單附件)后亦可先行入住。
10.6本工程自驗收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期限為五年。
第十一條 工程款支付方式
11.1合同簽字生效后,甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款:
支付次數(shù) 支付時間 工程款支付比率 應支付金額
第一次 開工三日前 50%
第二次 工程進度過半 45%
第三次 竣工驗收合格 5%
11.2工程進度過半,指工程中水、電管線全部鋪設完成,墻面、頂面基層按工序要求全部完成,門、窗及細木白茬制品基本制安完成為界定工程過半的標準。
11.3工程驗收合格后,甲方對乙方提交的工程結算單進行審核。自提交之日起二日內如未有異議,即視為甲方同意支付乙方工程尾款。
11.4工程款全部結清后,乙方向甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票為工程款結算憑證。
第十二條 違約責任
12.1一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的,應當承擔賠償責任;因違反有關法律規(guī)定受到處罰的,最終責任由責任方承擔。
12.2一方當事人無法繼續(xù)履行合同的,應當及時通知另一方,并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。
12.3甲方無正當理由未按合同約定期限支付第二、三次工程款,每延誤一日,應當向乙方支付遲延部分工程款2‰的違約金。
12.4由于乙方責任延誤工期的,每延誤一日,乙方支付給甲方本合同工程造價金額2‰的違約金。
12.5由于乙方責任導致工程質量和室內空氣質量不合格,乙方按下列約定進行返工修理、綜合治理和賠付:
(1)對工程質量不合格的部位,乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤,按12.4的標準支付違約金。
(2)對室內空氣質量不合格,乙方必須進行綜合治理。因治理造成工程的延期交付視同工程延誤,按12.4的標準支付違約金。
(3)室內空氣質量經治理仍不達標且確屬乙方責任的,乙方應當向甲方返還合同的工程全部價款;甲方對不達標也負有責任的,乙方可相應減少返還比例。
第十三條 爭議解決方式
本合同項下發(fā)生的爭議,雙方應當協(xié)商或向市場主辦單位、消費者協(xié)會等申請調解解決,協(xié)商或調解解決不成時,向 人民法院起訴,或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協(xié)議申請仲裁。
第十四條 附則
14.1本合同經甲乙雙方簽字(蓋章)后生效。
14.2本合同簽訂后工程不得轉包。
14.3雙方可以書面形式對本合同進行變更或補充,但變更或補充減輕或免除本合同規(guī)定應當由乙方承擔的責任的,仍應以本合同為準。
14.4因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的,雙方應當本著公平原則協(xié)商解決。
14.5乙方撤離市場的,由市場主辦單位先行承擔賠償責任;主辦單位承擔責任之后,有權向乙方追償。
14.6本合同履行完畢后自動終止。
第十五條 其他約定事項
甲方(簽字): 乙方(蓋章):
法定代表人:
委托代理人:
年 月 日 年 月 日
市場主辦單位(蓋章):
法定代表人:
委托代理人:
聯(lián)系電話:
年 月 日
裝修約定合同篇九
乙方:廊坊市英華建筑裝飾工程有限公司
由于物業(yè)一方在此次裝修期間內停水原因,造成施工無法正常進行,通過雙方友好、
自愿、協(xié)商一致的基礎上,就此做出以下變更:
一、工程款項不變(依照裝飾裝修工程施工合同)
二、工程工序不變(依照裝飾裝修工程施工合同)
三、工程期限為 天
開工日期變更為____年____月____日
竣工日期變更為____年____月____日
四、另附
1本協(xié)議經甲、乙雙方簽定(蓋章)后生效。協(xié)議具有同等法律效力。
2本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
3合同履行完后此協(xié)議自動終止。
甲方(蓋章)乙方(蓋章)
電話:電話:
簽約日期:
裝修約定合同篇十
一個比較完整的家裝合同除了工程預算、設計圖紙以外,還應該包括關鍵施工項目的施工工藝、施工計劃以及甲乙雙方的材料采購單。
施工工藝是一個約束施工方嚴格執(zhí)行約定工藝做法、防止偷工減料的法寶。而在合同當中要有一個施工計劃,主要是因為目前家庭裝修拖延工期的現(xiàn)象比比皆是,而消費者又很難在施工方開始拖延工期的時候就發(fā)現(xiàn)問題,因此,一份比較嚴謹?shù)氖┕び媱澗褪窍M者保護自己的必要武器。現(xiàn)在很多的家裝合同對于合同甲乙雙方的材料采購單都不太重視,盡管合同里作了一些規(guī)定,但是大多比較粗淺,主要反映在對于材料的品牌、采購的時間期限以及驗收的辦法、驗收人員沒有做出明確規(guī)定。因此,上述在家庭裝修合同當中一般容易忽視的一些文件盡量不要遺漏。
很多家庭裝修的糾紛都反映在對工程項目的理解上。比如對一些項目造型的理解,由于沒有較為詳細的圖紙,可能設計師和消費者在理解上會有一些差距,有的項目由于圖紙不明確,在具體尺寸上也會存在差距。因此,建議您在簽合同的時候,盡量把圖紙準備齊全,避免開工以后再進行這些方面的工作,出現(xiàn)不必要的麻煩。
家庭裝修的工程預算,目前正規(guī)裝飾公司交給消費者的一般是比較完整的。一份根據目前使用的《上海市家庭居室裝飾裝修工程施工合同》相關表格做出來的工程預算,包括工程項目、數(shù)量、單價、參考材料等等在內的關鍵項目基本上不會有什么缺陷。
但是,有的消費者反映,做工程結算的時候,結算金額與自己的預期時常有差距。其實除了在施工過程當中的工程變更所發(fā)生的費用變化以外,主要的原因在水電改造上。原來,在裝飾公司和消費者簽訂家裝合同的時候,由于現(xiàn)場一些情況在這個時候不是很清楚,所以報價里一般標注的是水電改造的項目單價,工程總費用里不包含水電改造的費用。而工程結算的時候,做的是所有工程項目的結算,出現(xiàn)差距就是必然的了。因此,在這里建議您,盡量要求裝飾公司在工程報價里給您一個水電改造的參考報價。
許多家庭裝修的投訴都是由不切實際的合同條款帶來的。有的合同條款規(guī)定了在相關的工程報價之下根本達不到的施工質量,有的合同條款規(guī)定了在任何條件下都不可能做到的室內空氣環(huán)境條款。比如曾有一位業(yè)主在合同的附加條款中要求“裝修完工以后,請專業(yè)監(jiān)測機構對室內環(huán)境進行監(jiān)測,要求室內絕對環(huán)?!?。但什么是“絕對環(huán)?!?首先在概念上搞不清楚,更何況凡是裝修過的住宅都會不同程度存在一定的環(huán)境污染問題,任何人或任何公司都做不到“絕對環(huán)?!?。
裝修約定合同篇十一
身份證號碼
承包方:(以下簡稱乙方):施工負責人聯(lián)系方式身份證號碼
甲乙雙方在平等,友好,自愿,協(xié)商一致的基礎上達成以下協(xié)議,以資雙方共同遵守:
第一條、工程概況
1、甲方裝修房屋系合法居住房
2、裝修房屋施工地點:
3、施工范圍:臥室,客廳,餐廳,廚房,衛(wèi)生間,陽臺等套內面積
4、裝修內容:房屋內的水電,弱電工程,墻體
增加工程:大衣柜,酒柜,吊柜,鞋柜,客廳,餐廳天花吊頂,電視背景墻等
木工工程:房間地面找平,廚房衛(wèi)生間的吊頂安裝,潔具,燈具等安裝,搬運工程等其它雙方約定以及住宅內裝修工程中應包含的'所有工程。
5、承包方視為乙方,包工包部份材料
6、工程總價款
第二條:關于工程價款結算的約定
雙方款項往來,均應出具收據。
第三條:關于材料的約定
甲方提供的材料:
1、房屋內所有地面、墻面,瓷磚,地漏;
2、房屋內所有套裝門(含防盜門),門套,窗套;
3、三個房間的復合地板、客廳餐廳的角線;
4、所有燈具、開關、插座(包括電箱空開);
5、潔具:馬桶、洗臉盆、拖把池、五金掛件(含水籠頭、分水筏、三角筏);
6、廚房:廚柜門、灶臺石、天花鉆扣吊頂(含衛(wèi)生間吊頂);
7、大衣柜推拉門,飄窗臺石,門檻石;
8、墻面墻紙,電視背景墻紙。
乙方提供的主材料,輔材料:
2、柜子主材料:兔寶寶免漆板,收邊條;
3、柜子輔材料:五金件,拉手,白乳膠,槍丁,免丁膠;
4、天花吊頂:石膏板,木方,石膏線條及電視背景墻村料
5、乳膠漆墻紙輔助材料:優(yōu)力邦膩子粉,膠水,多邦石膏粉、立邦乳膠漆基膜;
6、鋪磚,砌墻輔助材料:水泥、黃沙、大汽塊,小磚。所有材料、搬運,垃圾清理費用由乙方負責。以上項目,如有增加雙方另行協(xié)議。
第四條:工程日期
1、開工日期:20xx年x月,竣工日期20xx年x月程總天數(shù)天
第五條:工程質量要求:
1、工程使用主要材料的品種,規(guī)格,名稱,經雙方認可;
3、凡甲方自行采購的材料,設備,產品品質量,由甲方自行負責,施工質量由乙方負責。
第六條:自交付之日起,裝修質保為壹年,如有質量問題由乙方負責維修。
第七條:其它問題,裝修項目的具體要求由甲方提出,乙方實施,本協(xié)議未盡事宜,由雙方協(xié)商解決,本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
1、本合同一式兩分:甲乙雙方各執(zhí)一份,其有相同效應
2、本合同雙方簽字后生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
裝修約定合同篇十二
承租人對自己租賃的房屋進行了一部分的裝修裝飾,以使改善自己的居住條件,但是如果房屋租賃合同到期解除了,那么承租人對所租房子做的裝修裝飾怎么處理呢?請閱讀下面的文章進行詳細了解。
1、承租人經出租人同意裝飾裝修,租賃期間屆滿或者合同解除時,除當事人另有約定外,未形成附合的裝飾裝修物,可由承租人拆除。因拆除造成房屋毀損的,承租人應當恢復原狀。
2、承租人經出租人同意裝飾裝修,合同解除時,雙方對已形成附合的裝飾裝修物的處理沒有約定的,按照下列情形分別處理:
(4)因不可歸責于雙方的事由導致合同解除的,剩余租賃期內的裝飾裝修殘值損失,由雙方按照公平原則分擔。法律另有規(guī)定的,適用其規(guī)定。
4、承租人經出租人同意裝飾裝修,租賃期間屆滿時,承租人無權要求出租人補償附合裝飾裝修費用的。但當事人另有約定的除外。
5、 承租人未經出租人同意裝飾裝修或者擴建發(fā)生的費用,由承租人負擔。出租人有權要求承租人恢復原狀或者賠償損失。
6、承租人經出租人同意擴建,但雙方對擴建費用的處理沒有約定的,辦理合法建設手續(xù)的,擴建造價費用由出租人負擔;未辦理合法建設手續(xù)的,擴建造價費用由雙方按照過錯分擔。
裝修約定合同篇十三
承接方(乙方):___________________
甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商,甲方決定委托乙方進行位于輝映江山小區(qū)5幢1101室裝璜(水電工工程)。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同。
一、施工內容:套房整套水電安裝,包括切槽、配管、布線、插座開關、燈具安裝及冷熱水管、水龍頭安裝等一切有關套房水電裝修工程。
二、工程價款:每平方按室內面積30元計算。
三、質量要求:全部工程按國家水電工程規(guī)范標準施工,并嚴格按照甲方指定線路安裝,各種燈具安裝位置正確,端正平整、牢固可靠,各種燈具全亮。
四、付款方式:現(xiàn)金按進度付款。
六、安全責任:乙方需負責施工現(xiàn)場的安全,嚴防火災,文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。施工過程中發(fā)生的一切意外事故由乙方負全責。
七、本合同雙方簽定后即生效;本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份
甲方(簽章):____________乙方(簽章):____________
證件號碼:____________證件號碼:____________
聯(lián)系電話:____________聯(lián)系電話:____________
簽約地址:____________
簽約日期:____________
裝修約定合同篇十四
(一)合同中必須寫明裝修的具體要求和完工日期。有的消費者在簽訂合同時,沒有注意這兩點,給某些裝飾公司粗制濫造和拖延工期埋下了“伏筆”。
(二)在合同中必須注明使用的裝飾材料的具體品牌或型號,以防裝飾公司以次充好。
(三)合同中有關保修的條文是必不可少的,而且要分清責任:如果屬于施工或材料的質量問題,裝飾公司應承擔全部責任;如果屬于用戶使用不當,雙方可協(xié)商處理。
1、圖紙的比例:我們經??吹竭@樣的圖紙,設計師畫的可能是一個很漂亮的造型吊頂, 可是現(xiàn)場制作出來以后,與設計相差甚遠。其原因就是設計師沒有按照設計圖紙來做施工圖。 所以,一張設計圖紙必須按照嚴格的比例來制作。
2、詳細的尺寸:有些設計圖紙由于設計師沒有在準備施工的現(xiàn)場作認真細致的測量, 所以很多尺寸在設計時有遺漏,尤其是一些關鍵尺寸如果在設計時沒有掌握,有可能在施工 時產生設計與施工脫節(jié)的情況。
3、項目選擇的材料:一份家裝報價的基礎是工程的做法以及所使用的材料,所以,在 設計圖紙上應該標注出來主要材料的名稱以及材料的品牌,這便于今后施工人員依照圖紙施工。
4、標注制作工藝:在施工圖紙中標注必要的制作工藝是為了約束施工人員在施工過程 中偷工減料,保證消費者得到一個與合同相符的質量保障。
裝修約定合同篇十五
承包人:________
委托代理人:________
營業(yè)執(zhí)照號:________
電話:________
委托代理人:________
電話:________
依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在協(xié)商一致的基礎上,就發(fā)包人的家庭居室裝修工程的有關事宜,達成如下協(xié)議:
第一條工程概況
工程地點:______________________________________。
工程內容及做法。
工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
承包人包工、包料
承包人包工、部分包料,發(fā)包人提供部分材料
承包人包工、發(fā)包人包料。
工程期限________天,開工日期________年____月____日,竣工日期______年____月____日。
合同價款:本合同工程造價為:________________________元,小寫:______________元。
第二條工程監(jiān)理若本工程實行工程監(jiān)理,發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知承包人。
第三條施工圖紙雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供:
發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份
發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份,設計費____________元,由發(fā)包人支付。
第四條發(fā)包人義務
提供施工期間的水源、電源
負責協(xié)調施工隊與鄰里之間的關系
施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的,負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作
參與工程質量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、竣工驗收。
第五條承包人義務
施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準,按期保質完成工程
嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境
保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的.暢通
保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
第六條工程變更工程項目及施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時調整相關工程費用及工期。
第七條材料的提供
由承包人提供的材料、設備,承包人應在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗。
第八條工期延誤
對以下原因造成竣工日期延誤,經發(fā)包人確認,工期相應順延:
工程量變化和設計變更
發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
因發(fā)包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延因發(fā)包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由發(fā)包人承擔,工期順延。
發(fā)包人未按期支付工程款,工期相應順延。
因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延因承包人原因造成工程質量存在問題的,在三日內由甲方或甲方代表提出具體整改方案的,返工費用由承包人承擔,工期協(xié)商順延,同一質量問題第二次整改工期不順延。
第九條質量標準:
雙方約定本工程施工質量標準:,施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議,由武漢市裝飾協(xié)會主管部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包人承擔經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由發(fā)包人承擔。
第十條工程驗收和保修
雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:
水電施工改造完工,開關插座定位驗收防水層經48小時試水不漏
泥工粉砌新墻完畢,墻、地磚鋪貼完工
木工吊頂,木制品完工
油漆工程完工
全部工程完工。承包人應提前兩天通知發(fā)包人進行驗收,階段驗收合格后應填寫工程驗收單。
工程竣工后,承包人應通知發(fā)包人驗收,發(fā)包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收,填寫工程驗收單。在工程款結清后,辦理移交手續(xù)。
本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為12個月,12個月后收費保修。保修內容為本公司施工過的項目,因外力引起的損壞和其它單位提供的設備,工程項目收費維修。
第十一條工程款支付方式
雙方約定按以下____方式支付工程款:
合同簽定后,發(fā)包人按約定直接向承包人支付工程款的%預付款,即_________元泥工完工后,發(fā)包人按約定直接向承包人支付工程款的%進度款,即___________元逢單項工程完工驗收后,發(fā)包人按約定直接向承包人支付増加項目后的追加款,油漆工程完工后發(fā)包人按約定直接向承包人支付工程款%余額款,即_________元。全部工程完工后三天內支付余款%,即_________元.
簽定合同后首付工程款的%,即________元以后按每期工程完工驗收單簽名后三天內付款,按第條分多次付款,水電改造定位完工驗收后付第二次款20%,即________元泥工完工后付第三次款%,即_______元木工程完工后付第四次款%,即________元油漆工程完工后付第五次款15%,即_______元,全部完工后三天付余款%。變更追加款隨驗收簽名時同期付清,即每次支付%工程款+變更項目差額。
其他支付方式:
工程驗收合格后,承包人應向發(fā)包人提出工程結算,并將有關資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后三日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程驗收單并簽字,發(fā)包人應在簽字后三天內向承包人結清每期工程進度款。
工程款全部結清后,承包人應向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票。
第十二條違約責任
合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失。
未辦理驗收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負責。
因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
發(fā)包人未按期支付每次工程進度款的,每延誤一天向對方支付違約金發(fā)包價2‰元,十五天后乙方可中止合約由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金發(fā)包價2‰元。
第十三條合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決也可由有關部門調解協(xié)商或調解不成的,按下列第________種方式解決:
提交_________________________________________________仲裁;依法向人民法院提起訴訟。
第十四條幾項具體規(guī)定
程施工而產生的垃圾,由承包人負責運出施工現(xiàn)場,并負責將垃圾運到指定的地點,發(fā)包人負責支付垃圾清運費用________________元。物業(yè)公司向業(yè)主的各項收費和押金由發(fā)包人支付。
施工期間,發(fā)包人將外屋鑰匙________把,交給承包人保管。工程竣工驗收后,發(fā)包人負責交還鎖________把,由承包人當場負責安裝交付使用。
施工期間,承包人每天的工作時間為:上午________點______分至______點______分下午______點______分至______點______分。
第十五條其他約定事項:
第十六條附則
本合同經雙方簽字后生效,合同履行完畢后終止。
本合同簽訂后工程不得轉包。
本合同一式________份,雙方各執(zhí)________份。
合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
承包人:________發(fā)包人:________
法定代表人:________
委托代理人:________委托代理人:________
________年_____月_____日
裝修約定合同篇十六
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項目:_____________________________________________________________。
甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商,甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況
3.委托方式:___________________________________________。
4.工程開工日期:______年_____月______日
5.工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數(shù):________天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫)___________________元
第三條:保修期
保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為____個月。
第四條:違約責任
1.合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的.5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
2.在保修期內乙方應保證在甲方電話或書面通知其維修起24小時內上門服務,如有違約應按合同總金額5%支付違約金。
第五條:爭議解決
1.本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協(xié)商解決。
2.當事人不愿通過協(xié)商、調解解決,或協(xié)商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向xx區(qū)人民法院提起訴訟。
第十二條:合同生效
1.本合同雙方蓋章,簽字后生效。
2.本合同甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(業(yè)主):乙方:
住所地址:企業(yè)地址:
郵政編碼:郵政編碼:
裝修約定合同篇十七
有些裝修公司屬掛靠、承包企業(yè),“穿馬甲”掛靠名企。但在裝修合同當中故意漏寫“委托代理人”等條款,一旦出了問題就找不到人。
經驗之談:在裝修時,要選擇有營業(yè)執(zhí)照和建筑裝飾企業(yè)資質證書的企業(yè),簽訂合同時最好可以找律師咨詢,以備日后維權有依據。
一般的業(yè)主在裝修時很關注單項的價格,至于實際的面積一般是大致估計,實際上這一塊是容易做手腳的地方。
經驗之談:單項價格談定了以后,一定要不怕辛苦,和裝修公司或工頭一起把單項的面積尺寸丈量一下,并記下來,落實到紙面上。
裝修公司或工頭報價時由于業(yè)主更多地會關注單項的價格,而經常忽略工藝說明,尤其是用什么材料、什么規(guī)格、什么等級以及應有的說明。
經驗之談:一定要當面核實清楚材質、規(guī)格和等級,并落實到紙面上,作為合同的附件出現(xiàn)。
一般情況下,報價單修改三四回后,對方會給業(yè)主最后的樣本,這時一定要注意不能想當然和以前談的一樣,一些奸詐的裝修公司或工頭就會在工藝說明或面積上做些手腳,簡化一些工藝或者對某些材質進行偷換。
經驗之談:在簽訂合同時,一定要親自逐項比較和核對相應的條款,是否跟裝修公司或工頭談妥的最后條件一致。
裝修的廢品如何處理?也許裝修工人賣掉的東西不是很值錢,但不經業(yè)主同意隨意賣就是原則性問題了。
雖然在裝修合同上和報價單上寫得很清楚,產品的材質規(guī)格等級,但一些抱有僥幸心態(tài)的裝修公司或工頭總會鋌而走險。材料進場時,先進部分好的材料讓你驗收以求蒙騙過關。
經驗之談:材料進場時,最好自己親自到場,帶上合同和報價單,并請懂行的人或監(jiān)理到場一起驗收。
不少業(yè)主吐槽自己裝修水電改造費用遠遠超出預算很多,而原因大致相同,都是按實結算惹的禍。
經驗之談:首先是要跟裝修公司索要水電施工圖紙,認為沒有多余的水電點位后,再考慮走線是否合理,要求施工單位按圖施工,務必在水電改造施工的過程中留守工地,一旦繞線及時制止。
不良施工隊一般會買便宜的管材用在隱蔽工程的位置,而隱蔽工程的管材已埋藏在地板下或墻體內,最終驗收時無法看到實物,查無實證。
經驗之談:簽合同時一定要盡可能的詳細,開槽鋪管后在沒有封土前,雙方就用材數(shù)量問題進行一次丈量核實,同時無論工作有多忙,在水電改造時一定要有家人在現(xiàn)場監(jiān)工。
裝修約定合同篇十八
乙方:__________________
甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商,甲方決定委托乙方進行居室裝修。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1.工程地址:__________________
2.居室規(guī)格:__________________房型,總計施工面積________平方米。
3.施工內容:__________________
4.委托方式:__________________包工包料大包干交鑰匙工程。
5.開工日期:__________________,竣工日期,工程總天數(shù):__________________天。
第二條:工程價款:__________________
第三條:質量要求
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經雙方認可。
2.工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規(guī)定執(zhí)行。
3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
4.凡由甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
第四條:材料供應
1、甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2.甲方負責采購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現(xiàn)場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的________%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式
乙方進入工地甲方先付給乙方工程款,其余工程費用等工程結束后一次性付清。
第六條:工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的_________%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的__________%作為誤工費支付給乙方。
2.由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
3.在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協(xié)調、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
第七條:其他事項
1.甲方責任:甲方應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等,須采取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔費用。
2.乙方責任
(1)指派一名工作人員為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。
(2)負責施工現(xiàn)場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬x發(fā)生,必需盡快負責修復或賠償。
(3)在裝修工地,裝修過程中發(fā)生的一切安全事故和因事故所產生的一切費用均由乙方負責,甲方不負任何責任。
第八條:違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的_____%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第九條:爭議解決
本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協(xié)商解決。當事人不愿通過協(xié)商解決,或協(xié)商解決不成時,可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第十條:合同的變更和終止
1.合同經雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的_________%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第十一條:__________________合同生效
1.本合同雙方蓋章,簽字后生效。
2本合同一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
簽約日期:_______年____月____日
裝修約定合同篇十九
甲方:
乙方:
甲方座落在余井北商住樓( )幢外墻裝修工程由乙方承擔施工,經雙方協(xié)商達成如下意見:
一、工程性質:由乙方包工包料(雙包)。
二、施工工藝:刮白水泥兩遍,砂紙打磨一遍,外墻漆兩遍(白色)。
三、質量要求:不起皮、不脫落、光亮、中檔以上外墻漆。保質期三年(期內包修)。
四、工程造價:每平方米玖元玖角(9.9元/m2),按實際完成面積計算工程款。
五、付款方式:工程結束驗收后付總額的 ,余額作為質量保證金在 前付清。
六、安全:按施工規(guī)范操作,一切安全責任乙方負責。
七、甲方工地現(xiàn)有腳手架,乙方可借用施工,檢查加固安全由乙方自行負責。
八、工期:自開工之日起 天內完成工程任務。
九、本協(xié)議一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字后生效。
甲方: 乙方:
年 月 日
裝修約定合同篇二十
是否有營業(yè)執(zhí)照?信譽如何?是否有監(jiān)理人員到施工現(xiàn)場巡檢?是否有監(jiān)理記錄?對裝修材料質量、價格、施工工藝、裝修風格等,一定要事先了解清楚。
有的公司提供的是該公司自擬的合同,也規(guī)定了一些條款,但要么隱藏了不利于消費者的條款,要么規(guī)定的不全、不詳細,稍不注意就會上當受騙。
一般來說,只要雙方在合同上簽字或蓋章,就視為合同已經簽訂。所以消費者在落筆簽字之前,一定要看清合同中約定的每一個條款及填寫說明,有不清楚或者模棱兩可的條款一定要問清楚。
合同中只要是空白或有選項的地方,就一定要填寫,不能有意或無意的漏項,以免發(fā)生該類問題時因無約定可依而造成不必要的糾紛。
合同工程地點一定要填寫準確,不要寫簡稱;特別是對裝修材料的約定,一定要寫清品牌、名稱、型號、規(guī)格、環(huán)保等級、產地、單價及運到施工現(xiàn)場的時間等。
在裝修過程中,很可能會有增減項目或修改設計。這些項目的單價是多少?工程量是多少?均需書面簽字確認,否則就可以拒絕支付相應費用。
裝修后,難免會有各種各樣的質量問題發(fā)生。由于承包方式不同,保修時間內裝修公司承擔的責任也不同。如包工包料,則全權負責保修;或只包工,則不負責材料保修。所有這些都要在合同中寫清楚。
一般情況下,竣工日期減去開工日期,就是總工程期限。但由于一些無法預見、無法克服的原因,可能會使得實際開工、竣工日期為非合同約定的日期,所以在簽約時要留點余地。但總工程期限應為合同約定期限,否則便視為違約。
裝修約定合同篇二十一
甲方: (以下簡稱甲方) 乙方: (以下簡稱乙方)
甲方將 工程承包給乙方,依據《中華人民共和國合同法》,結合本工程具體情況,經雙方友好協(xié)商,特簽訂本合同,以共同信守和履行。
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、承包范圍及方式:包工包料,制作安裝。
四、施工日期: 自 年 月 日至 年 月 日止,共計 天。若出現(xiàn)停電或氣候原因影響施工,工期可做相應順延。
五、工程價款: 本工程實行固定單價 元/平方米,工程量 平方米,總造價約 元。 工程交工時,以實際發(fā)生并雙方測量認可的工程量結算。
六、付款方式: 乙方進場甲方付工程款 ;門窗框安裝完甲方付工程價款的 ;工程完工甲方付工程款 .
七、質量要求:
1、材料要求:型材 玻璃: 鋼襯:
2、安裝要求:按國家和行業(yè)現(xiàn)行質量評定標準、施工技術驗收規(guī)范、甲方提供的施工圖標準。
甲方對乙方產品的加工及施工過程進行檢查監(jiān)督,乙方必須予以配合。
八、工期保修: 該工程的保修期為壹年 ,保修期從竣工綜合驗收合格并取得驗收合格證之次日算起。
九、甲方權利、義務:
1、甲方有對該工程檢查、質量認可、工程量確認的權利。
2、甲方有對乙方施工現(xiàn)場進行管理的權利。
3、甲方有提供乙方施工圖紙并且及時提供設計變更的義務。
4、甲方有協(xié)調乙方與樓體施工隊的工作協(xié)調的義務。
5、甲方有提供給乙方施工電源、水源的義務。
6、甲方有對乙方所報送的樣品和分部工程及時確認及驗收的義務。
十、乙方的權利、義務:
1、乙方有按合同的規(guī)定催要工程款的權利。
2、乙方有按合同內容及相關標準按時進行施工的義務。
3、乙方有自行承擔現(xiàn)場材料和成品的維護、安裝后工程的安全保管的義務,且承擔由此發(fā)生的費用。
4、乙方有在保修期內及時進行維修的義務,并承擔相應的費用。
十一、工程變更:
1、甲方有對門窗進行變更的權利,但必須以書面形式通知乙方。
2、如果因甲方的變更給乙方造成經濟損失的,該費用由甲方承擔。
3、因甲方提供的設計變更若造成工期延長,則合同工期相應順延。
十二、違約與爭議:
1、甲、乙雙方不能按合同約定的計劃進度實施時,甲乙雙方應及時協(xié)商解決,解決結果形成書面紀要。
2、若爭議雙方,協(xié)商不成可申請人民法院裁決。
本合同一式兩份,具有同等的法律效力,甲乙雙方各持一份。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
裝修約定合同篇二十二
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項目:
甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商,甲方決定委托乙方進行居室裝飾。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規(guī)定,特簽定本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況
一、工程地址:
二、居室規(guī)格:房型層(式)室廳衛(wèi)。
三、施工內容:詳見本合同附件《裝飾施工內容表》。
四、委托方式:雙方商定采取下列第種承包方式。
1.乙方包工、包全部材料;
2.乙方包工、部分包材料,甲方提供部分材料;
3.乙方包工、甲方包全部材料。
五、工程開工日期:年月日
六、工程竣工日期:年月日
工程總天數(shù):天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫)元。
第三條:質量要求
一、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經雙方認可。詳見本合同附
件《家庭裝飾工程主材料報價單》。
二、施工中甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的
費用,應另簽定補充合同。
三、凡由甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由
乙方負責。
第四條:材料供應
一、甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝飾工程,非經甲方同意,
不得挪作他用。
二、乙方提供的材料、如不符合質量要求,或規(guī)格有差異,應禁止使用,如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
第五條:付款方式
一、合同一經簽定,甲方按照下表中的約定直接向乙方支付工程款。
支付次數(shù)支付時間支付金額
第一次開工前三日年月日元
第二次工程進度過半年月日元
第三次工程驗收合格年月日元
三、甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格
未結清工程價款時,不得交付使用。
四、工程施工中如有項目增減或需要變動,詳見本合同附件《家庭裝飾工程工程變更表》,雙方應簽定補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。
第六條:爭議解決
1.本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協(xié)商解決。
——市仲裁委員會申請仲裁;
——人民法院提起訴訟。
(將不選定的解決方式劃出)
第七條:合同的'變更和解除
一、合同經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任一方需變更合同的內容,應經雙方協(xié)商一致后,重新簽定補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
二、施工過程中,任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第八條:合同生效
一、本合同和合同附件由雙方蓋章、簽字后生效。
二、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
三、本合同(包括合同附件、補充合同)一式份,甲乙雙方及見證部門各執(zhí)壹份。
甲方(業(yè)主):(簽章)乙方:(簽章)
住所地址:地址:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
簽約地址:
簽約日期:年月日
【本文地址:http://www.aiweibaby.com/zuowen/4524393.html】