優(yōu)質(zhì)承攬加工合同(通用19篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-10-30 07:38:26
優(yōu)質(zhì)承攬加工合同(通用19篇)
時間:2023-10-30 07:38:26     小編:筆硯

合同的簽訂需要確保其內(nèi)容的明確性和合法性,以防止糾紛的發(fā)生。編寫合同前,需要明確合同的目的和雙方的意愿。合同是商業(yè)交易中的一把利劍,想要寫好一份合同,可參考下面的范文。

承攬加工合同篇一

承攬方:

定作方:

定作方委托承攬方加工長春――吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量

第二條加工成品質(zhì)量要求:

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:

用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。

1、原材料等物品交(提)日期計算,雙方協(xié)商。

第四條技術資料、圖紙由承攬方提供。承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。

2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3、承攬方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條總價款為合同簽訂后,訂作商付給承攬方元(即總價款的%),在加工量達到%,定作方付給承攬方元(即總價款的%),在加工量全部完成時,在定作方驗收合格后支付給承攬方元(即總價款的%),預留元作為質(zhì)保金一年后付清。(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處,時間為簽訂合同之日起計算30日。

交提定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的,按約定的方法計算。)

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

第十條結算方式及期限

第十一條其它

(如:根據(jù)國家有關規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2。根據(jù)國家有關規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)

第十二條承攬方的違約責任

1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

3、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。

6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

7、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。

8、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

9、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責。

第十三條定作方的違約責任

1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

2、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

3、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

4、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

5、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

6、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

第十四條___在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份,交__(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

定作方:(蓋章)承攬方:(蓋章)

代表人:(蓋章)代表人:(蓋章)

地址:地址:

電話:電話:

開戶銀行:開戶銀行:

帳號:帳號:

____年___月___日訂

承攬加工合同篇二

經(jīng)過甲乙雙方友好協(xié)商,就乙方加工承擔甲方衛(wèi)生保潔事宜達成一致意見,簽訂本加工承攬協(xié)議,供雙方共同遵守:

一、乙方負責甲方場所的衛(wèi)生保潔事宜,具體清潔事項包括:

1、日常清潔區(qū)域:

2、定期保潔區(qū)域:

3、垃圾區(qū)域:

二、乙方的保潔標準應當達到甲方的要求,甲方提出相關意見時,乙方應當按照甲方意見及時改正,直到達到甲方的要求。

三、乙方應當在每天早晨九點前,完成甲方安排全部的保潔工作,且保潔標準應當符合甲方的全部要求,不符合甲方有權要求乙方修正。

六、保潔加工承攬費用為 ???元/月,由甲方于每月15日向乙方支付,支付方式為轉(zhuǎn)賬,乙方的賬戶為:

七、本合同為加工承攬合同,乙方就保潔成果對甲方負責,提供保潔期間,因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的,由乙方自行承擔全部責任。

八、乙方提供保潔服務時,應當注意自身安全,如果因為乙方原因?qū)е伦约簱p害的,由乙方自行承擔全部責任。

九、甲方在保潔工作中未達到保潔的質(zhì)量標準,經(jīng)甲方兩次通知整改,仍未達到標準的,乙方有權扣除月加工承攬費的?10?%作為違約金。甲方拒不整改的,乙方有權解除本協(xié)議,并不支付甲方任何費用。

十一、乙雙方就本協(xié)議執(zhí)行所發(fā)生爭議及糾紛,應本著互利互讓的原則協(xié)商解決;協(xié)商未果,應依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。

十二、?本協(xié)議一式兩份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。

承攬加工合同篇三

甲方(加工方):

法定代表人:

地址:

聯(lián)系方式:

乙方(承攬方):

法定代表人:

地址:

聯(lián)系方式:

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家其他有關法律、法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項協(xié)商達成一致,訂立本合同,共同遵守。

第1條 加工地材名稱及單價

地材名稱單位單價(元/t)備注

利用路基挖方料自行開采

砂t

碎石t

片石t

砂石料加工為綜合包干單價,單價內(nèi)含人工費、材料費、場內(nèi)裝車費、場內(nèi)運輸費、試驗檢測費、機械及料具費、動力和照明費、機械人員設備的進出場費、管理費、利潤以及除資源稅以外的稅金等。

第2條 原材料提供方式

甲方提供原材料開采區(qū)由乙方自行開采加工,或乙方利用路基挖方料進行加工。

第3條 加工砂石料質(zhì)量要求

乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達到國家標準《建筑用砂》以及項目辦下發(fā)的其它相關質(zhì)量標準,相關標準由甲方提供。

第4條 加工砂石料數(shù)量

本工程預計加工砂石料數(shù)量合計為 萬噸,具體數(shù)量由甲方向乙方下達使用計劃,乙方應按甲方下達的計劃編制砂、碎石、片石或甲方工程所需其它石材加工計劃,確保施工生產(chǎn)的正常進行。若業(yè)主中途調(diào)整生產(chǎn)計劃,乙方需服從甲方整體安排。

第5條 砂石料數(shù)量確認方法及價款支付方式

5.1 每月 日甲方組織相關部門對本月砂、碎石、片石等用料清理匯總,以過磅清單作為計算依據(jù)制作計價單,該計價單由甲方合同部、工程部、物設部進行簽認,經(jīng)總工程師審核后報項目經(jīng)理審批并加蓋甲方印章,作為支付乙方價款的憑據(jù)。

5.2 甲方根據(jù)業(yè)主每期撥付款情況按比例支付計量款,并在每期計量款中扣留 作為工作安全、質(zhì)量保證金,保證金待合同履行完畢后或合同終止 個月內(nèi)不計利息退還。如合同履行期發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的損失,甲方書面通知乙方,乙方在收到后 日內(nèi)無答復即視為同意扣除。

第6條 甲方權利義務

6.1 指派工程技術人員和現(xiàn)場管理人員,實施對產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、計量、試件取樣、試驗進行管理,對乙方工作進行監(jiān)督、檢查和驗收。

6.2 若乙方不能履行合同義務或其加工能力不能滿足甲方需求,甲方有權收回本合同項下的全部或部分加工承攬任務,或終止與乙方的合同關系。

6.3 負責將施工用電引入到乙方加工場地。

6.4 負責交納資源稅。

6.5 負責下達砂、碎石、片石等石材需用量計劃。

6.6 負責組織車輛運輸并承擔運輸費用,甲方提供地磅進行驗收。

第7條 乙方權利和義務

7.1 在滿足合同約定的前提下,乙方有權對自有人員、設備等進行合理調(diào)配,在甲方的監(jiān)督下自主組織砂石料的開采、加工等相關事項。

7.2 提供反擊破破碎機、振動篩等加工砂石料所需設備。

7.3 自行修建砂石料加工場及相關臨時住房,并承擔相應費用。

7.4 上足本工作的生產(chǎn)工人,保證生產(chǎn)需要,負責按甲方要求組織崗前培訓,組織有關人員參加甲方技術交底和安全教育活動。

7.5 乙方在開采、加工過程中,涉及河道、山林、植被、道路、“三廢”等有關環(huán)保、水保的相關事項應當按照有關法律、法規(guī)的規(guī)定辦理。

7.6 在合同期內(nèi),乙方應在開采及生產(chǎn)加工區(qū)域內(nèi)設置安全警示標志,做好砂石開采、生產(chǎn)加工過程中的安全管理工作;按照國家、地方政府、業(yè)主及甲方有關安全生產(chǎn)的各項規(guī)定,確保安全生產(chǎn),對因?qū)嵤┍竞贤l(fā)生一切安全及其它事故均由乙方自行負責;若因乙方原因造成甲方損失或?qū)ν獬袚r償責任,甲方有權向乙方追償。

第8條 違約責任

8.1 未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付砂石料,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方承擔。

8.2 乙方加工出的合格產(chǎn)品量必須完成甲方下達的使用計劃用量,因乙方原因造成生產(chǎn)量不能滿足本工程需用量,需去其他料場采購時,價差費用由乙方承擔。除此外,另按未完成生產(chǎn)量總價的 %向甲方支付違約金。

8.3 原材料、成品或半成品僅限于本項目建設使用,乙方不得對外銷售;生產(chǎn)線設施、設備,僅用于本項目砂石料加工,乙方不得對外承接其他加工任務。否則,乙方承擔 萬元人民幣的違約金,連續(xù)兩次發(fā)生上述行為,甲方有權解除合同。

8.4 乙方不得將本合同項下的部分或全部工作進行分包、轉(zhuǎn)包。否則,甲方有權終止合同,并由乙方承擔與履約保證金等額的違約金。

8.5 乙方應采取有效安全保衛(wèi)措施,保障料場原材料、成品或半成品的安全。若發(fā)生被盜事件,相關損失由乙方自行承擔。

第9條 履約保證

乙方采取方式 提供履約保證。

方式一:提供履約保證金 萬元;

方式二:以開采區(qū)機械設備作抵押擔保并簽訂抵押合同。甲方有權根據(jù)合同約定,在乙方出現(xiàn)違約情況時,全部或部分扣除履約保證金。合同履行完畢或終止后 個月之內(nèi),甲方應將剩余履約保證金不計利息退還乙方。

第10條 爭議解決方法

在履行合同過程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不能解決時,交由貴陽鐵路運輸法院審理。若訴訟標的超過貴陽鐵路運輸法院的管轄權限,則由其上級法院成都鐵路運輸中級法院裁決。

第11條 協(xié)議的生效

本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

第12條 附則

本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,雙方另行商定,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執(zhí)三份;乙方執(zhí)一份。

簽署時間: 年 月 日

甲方(蓋章):

法定代表人或授權代表(簽字):

乙方(蓋章):

法定代表人或授權代表(簽字):

承攬加工合同篇四

承攬方:

身份證號:

電話:

定作方:_____________家具有限公司

法定代理人:

電話:

_____________家具有限公司(定作方)委托承攬方加工家具一批,現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商,本著自愿公正、互利共贏的原則,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條:加工產(chǎn)品及工價(見產(chǎn)品清單)

第二條:加工產(chǎn)品質(zhì)量要求(依照定作方公司品質(zhì)部要求)

第三條:資料、圖紙?zhí)峁┺k法

1、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)定作方公司提供的圖紙或技術要求不完善,應當及時通知定作方公司品質(zhì)部人員,定作方品質(zhì)部應即時回復并提出修改意見。

2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3、定作方公司生產(chǎn)部應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。

第四條:工資:依照定作方公司生產(chǎn)排單上標明的的工價結賬(有特殊約定的除外);

第五條:驗收標準和方法:依照定作方公司品質(zhì)部要求驗收。

第六條:交貨時間和地點:依照定作方公司的排產(chǎn)日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫,嚴格依照定作方交貨流程入庫,即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質(zhì)部檢查驗收并簽名確認方可生效。

第七條:結算方式及期限:按定作方品質(zhì)部驗收合格的產(chǎn)品數(shù)據(jù)結賬(平時借支除外)。

第八條:其他約定

1、合同期間,承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規(guī)定,不得違反,否則定作方公司有權依照公司規(guī)定實施管理和處理。

2、承攬方要嚴格按照行業(yè)操作規(guī)定和定作方公司的安全管理規(guī)定操作,以杜絕一切安全事故的發(fā)生,合同期內(nèi),承攬方出現(xiàn)任何安全事故均由承攬方自行負責,與定作方公司無關。

第九條:承攬方的違約責任

1、承攬方未按合同規(guī)定(生產(chǎn)排產(chǎn)單)的時間和質(zhì)量標準交付產(chǎn)品的,承擔逾期交付的責任;產(chǎn)品質(zhì)量不達標的要進行返工處理(返工費用由承攬方自行負責),經(jīng)過返工后仍不符合合同規(guī)定或品質(zhì)要求的,定作方公司有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

4、合同期間,若承攬方單方中止合同,必須提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的,視為承攬方單方違約,為此,承攬方并兌現(xiàn)全額賠償定作方公司一切損失。

第十條:定作方公司的責任

1、提供承攬方的訂單、工作場所,機器設備和材料、部份工具等;

2、提供承攬方合同期免費住宿,水電費承攬方按實際使用自行負責;

3、合同期間免費提供承攬方午餐和晚餐;

第十一條:糾紛的處理

合同期間,若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時向人民法院起訴。

本合同自_______年___月___日起生效,合同履行(或工程)完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;

定作方(代表人)________________________

簽訂地點:

_______年___月___日

承攬方(代表人):________________________

簽訂地點:

_______年___月___日

承攬加工合同篇五

甲、乙雙方本著平等合作、互惠互得的原則,依據(jù)《民法典》和其他相關法規(guī)的規(guī)定,就___________玻璃供需問題,經(jīng)雙方友好協(xié)商,一致同意簽訂以下加工合同,具體條款如下:

一、品種、規(guī)格、數(shù)量、單價:

玻璃品種:___________,規(guī)格:___________,數(shù)量:___________,單價:___________。

交貨地點:______________________

運輸方式、費用:

1)由乙方負責送貨,運輸費用由乙方承擔.玻璃卸車前破片由乙方負責,落地驗收后出現(xiàn)破損由甲方負責.

2)產(chǎn)品必須按甲方訂單要求每片附加標簽、規(guī)格、品種、樓號樓層等識別編碼,標簽編統(tǒng)一貼在白玻面,以便區(qū)分。

二、交貨期:

合同簽定后,乙方收到甲方訂單后十日內(nèi)供貨,補片玻璃應在七日內(nèi)完成。

三、驗收方式:

1)玻璃送達甲方工地后應當場驗收當批玻璃,發(fā)現(xiàn)有不符合下單尺寸的產(chǎn)品應以及時予以檢驗,若有異議應在三日內(nèi)以書面形式通知乙方,否則視為驗收產(chǎn)品合格。

2)_________玻璃制作按國家標準執(zhí)行,相關規(guī)定以行業(yè)標準為準.

六、結算及付款方式:

甲方根據(jù)玻璃保修期給乙方一張遠期支票,乙方發(fā)車后,甲方通知乙方,乙方方可存支票并提供發(fā)票給甲方。

七、違約責任:

1)雙方應按合同約定履行,乙方若延期供貨,每日應向甲方支付3%作為違約金.

2)如產(chǎn)品質(zhì)量達不到設計要求,乙方應承擔一切責任和經(jīng)濟損失。

八、其他:

本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決,合同爭議雙方均有權提起訴訟。

九、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,由雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂至本項目結束本合同自行解除。

十、保質(zhì)期及保修

1、保質(zhì)期為二年(驗收之日起)

2、執(zhí)行本項目保修期,在保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)玻璃質(zhì)量問題,乙方無償更換,執(zhí)行保修內(nèi)產(chǎn)品所附有的責任。

甲方:__________乙方:___________

代表:__________代表:___________

賬號:__________賬號:___________

戶行:__________戶行:___________

___________年___月___日___________年___月___日

承攬加工合同篇六

甲方:

乙方:

甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案(_____年______民終字第____號)達成如下和解協(xié)議:

1、甲方確認甲乙雙方于_____________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務,該業(yè)務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業(yè)務,__________、__________不是乙方的員工,業(yè)務過程中未得到乙方的委托授權,事后乙方已出具聲明對無權代理行為拒絕追認。

2、甲方?jīng)Q定對該案撤回上訴,為彌補甲方的損失,乙方同意一次性補償甲方人民幣元,甲方向乙方出具相關收款發(fā)票。

3、雙方無其它經(jīng)濟糾紛。

4、本協(xié)議自雙方簽字后生效。

承攬加工合同篇七

甲方: (委托方)

乙方: (承攬方)

經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,就有關承攬加工事宜,擬結本合同,以茲雙方信守。

名稱:不銹鋼水泥焊接軌道板。數(shù)量:附加工圖紙36份,按圖紙數(shù)量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。

1、由甲方提供相應產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所。乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進行加工,其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術文件規(guī)定要求。

2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質(zhì)疑問題。乙方加工過程的切削余料由甲方回收。產(chǎn)品出廠的運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當?shù)腵運輸車輛及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)

3、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。

4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時,必須提前通知對方,協(xié)商解決。

該項目合同總體加工費用20萬元,由甲方承擔增值稅務,甲乙雙方不得中途變更。

乙方交付產(chǎn)品后,甲方一次性付款,剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后,甲方在一個月內(nèi)全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的違約金。

本合同在履行過程中發(fā)生爭議時,由甲方協(xié)商解決,如雙方達不成協(xié)議,可提交仲裁機構解決。

在合同中的未盡事宜,雙方可共同協(xié)商補充。本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方:蓋章:

簽約人:職務:電話號碼:

乙方:蓋章:

簽約人:職務:電話號碼:

時間:____年__月__日

承攬加工合同篇八

地址:

電話:傳真:

容器類委托加工承攬合同no:

委托方:_____x公司簽訂地點:

受托方:簽訂時間:

標的、數(shù)量、價款:

1.驗收標準:按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行,并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員,內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數(shù)及單品數(shù)量,按委托方提供原樣驗收,如果由于質(zhì)量問題造成損失由受托方負責賠償,并執(zhí)行相關行業(yè)標準。

2.質(zhì)量要求:應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質(zhì)材、檢驗依據(jù)、執(zhí)行標準等),特殊產(chǎn)品須有檢驗資質(zhì)的檢驗機構出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。

3.結算方式:委托方支付30%預付款,收到貨驗收合格入庫后再支付60%,余10%作為質(zhì)量保證金留待下次合同履行時支付,但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。

4.包裝標準:貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注,內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品數(shù)量(每層數(shù)量_數(shù)/每排數(shù)量_數(shù))。

5.(交)提貨方式及地點:委托方廠房內(nèi)。

6.運輸方式及到站(港)和費用承擔:受托方承擔。

7.交貨地點、日期及方式:合同簽訂之日起10個工作日發(fā)貨,逾期按合同總額1%支付違約金。

8.保密條款:雙方應當對本協(xié)議內(nèi)容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產(chǎn)品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內(nèi)容(簡稱“保密資料”)保守秘密,未經(jīng)信息披露方書面事先同意,不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔,同時委托方有終止一切合作的權力。

9.本合同履行過程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決,協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。

10.本合同根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī),雙方經(jīng)過友好協(xié)商后制定,本合同一式兩份,經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)

委托方:___x公司受托方:

法人代表:法人代表:

委托代表:委托代表:

傳真:

電話:

開戶銀行:

帳號:

承攬加工合同篇九

審判長:

針對本案雙方的爭議焦點“結算條款期限”,我作為原告的代理人補充如下代理意見:

一、被告已超過“質(zhì)量與數(shù)量”的異議期限,視為符合約定。

《合同法》第158條規(guī)定:當事人約定檢驗期間的,買受人應當在檢驗期間將標的物的質(zhì)量或數(shù)量不符合約定的情形通知出賣人。買受人怠于通知的,視為標的物的數(shù)量或質(zhì)量符合約定。

本案的質(zhì)量異議期限是“入庫后兩個月”,即截至期限是 20xx年11月2日,被告已超出期限,同時庭審也不再堅持有質(zhì)量問題,我在此不再錣述。關于數(shù)量異議期限,被告同樣也已經(jīng)超過。因為通常來看,數(shù)量異議期限短質(zhì)量異議期限長,這是常識。質(zhì)量異議截至日期是 20xx年11月2日,那么數(shù)量異議截至期只能在此之內(nèi)。但遺憾的是被告直到第一次開庭,在長達6個月的時間里(20xx.9.3入庫—— 20xx.3.1開庭)對數(shù)量異議只字未提,因此依據(jù)《合同法》第158條之規(guī)定,應視為數(shù)量符合約定。其實被告的行為是有原因的,在整個加工過程中,被告的工作人員于成寶、劉鴻志、陳三寶等一直住在被告處,負責技術指導和監(jiān)督,原告加工的每個關鍵環(huán)節(jié)必須經(jīng)他們的同意方能過關;交貨時間的推遲和數(shù)量的變更這么重要的事項被告能不知道嗎?所以被告在半年多的時間里對兩項內(nèi)容的異議只字未提也就不足為奇了。

二、原告對結算條款的理解,符合承攬合同的規(guī)定。

《合同法》第263條規(guī)定:“……定作人應當在承攬人交付工作成果時支付,工作成果分批交付的,應相應支付”。依此規(guī)定,被告應在 20xx年9月3日支付已驗收合格的166件商品的貨款。

三、被告對結算條款的解釋于情不符,于法相悖。

按照被告對合同第九條的解釋,可以得出這樣的結論:合同約定數(shù)量是222件,若221件驗收合格,僅有一件不合格,那么被告就可以拒付221件的貨款,這一件商品永遠不合格,被告就永遠不付貨款了。這顯然是歪理,有失公平,并非是雙方真實意思表示,也與合同法相關規(guī)定相違背的。

四、原告申請價格鑒定有法可依。

被告收到家具166件,其中包括9件沒有約定價格,所以這9件家具屬于本合同的一部分,原告追要貨款于法有據(jù)。依據(jù)《合同法》第62條第(二)款之規(guī)定:價款或者報酬不明確的,原告可以要求按訂立合同時履行地的市場價格履行;被告既不同意原告提出的價格又不同意價格鑒定,于法無據(jù)。

綜上所述,被告第一次開庭咬住質(zhì)量問題不放,看到希望渺茫,又以數(shù)量為借口拒付貨款,恰恰說明質(zhì)量也好數(shù)量也罷都是借口,其根本目的是不想支付貨款。所以被告的行為于情、于理、于法都是站不住腳的。

以上補充意見請法庭予以考慮。

代理人:宋義凱

20xx年3 月 24 日

承攬加工合同篇十

甲方(定作方):

乙方(承攬方):

經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,依據(jù)我國《合同法》的有關規(guī)定以及其他相關法律規(guī)定,就甲方向乙方采購相關___________等小商品事宜約定如下:

……

總金額(含稅價):人民幣________________________元整(小寫_______________________)。

自本合同生效之日其______個工作日內(nèi),乙方負責按甲方要求制作__________樣品,經(jīng)甲方去人后的樣品將作為乙方最終交貨的標準。

合同生效且_______%預付款到乙方賬戶、確認協(xié)議第一條中各拼命的尺碼數(shù)量后_______天內(nèi)交貨(具體數(shù)量雙方那個協(xié)商去人以書面?zhèn)髡婊蛘唠娮余]件方式確認)。

按照甲乙雙方事先確認的樣品為標準,貨物主要技術指標說明:

按國家興行業(yè)標準。

以甲乙雙方確認的樣品為準,如甲方發(fā)現(xiàn)貨物的品種、面料、數(shù)量、顏色、規(guī)格與裝箱單不符,應與收到貨物后_______個工作日內(nèi)以書面形式通知乙方;經(jīng)乙方核實后,盡快做出相應的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標準,乙方應當負責更換或者退貨,因此產(chǎn)生的所有費用應當由乙方承擔。

乙方按其企業(yè)或行業(yè)標準提供包裝,費用由乙方承擔。

合同生效且受到乙方發(fā)票后______日內(nèi)甲方支付總價款______%作為預付款,計人民幣__________________________,雙方約定匯款方式為甲方電匯,乙方收款賬戶為:

收款人:

開戶行:

賬號:

最終結算金額以實際定作、雙方簽字確認的數(shù)量和金額為準,自甲方驗收合格之日起______日內(nèi),甲方一次性支付其余貨款。

1、合同生效后合同一方單方解除合同的,合同一方有權要求違約一方支付總合同金額的_____%作為違約金。

2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時間制作樣品的,不能按時交貨的,由甲方承擔責任。

3、若乙方提交的樣品和甲方定作的_______小商品存在較大差異,甲方有權拒絕付款。

本合同在履行期間發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)調(diào)或者調(diào)解不成的,雙方當事人同意向____________________人民法院起訴。

合同未盡之事宜,由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議。

甲方:

地址:

電話:

代理人:

________年___月___日

乙方:

地址:

電話:

代理人:

________年___月___日

承攬加工合同篇十一

定作方:_________________________________________________(以下簡稱甲方)

承攬方:_________________________________________________(以下簡稱乙方)

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經(jīng)友好協(xié)商達成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行。

第一條加工成品

第二條服裝數(shù)量

第三條原材料的提供

由甲方提供原材料,具體見下:

材料名稱數(shù)量質(zhì)量:

第四條服裝質(zhì)量

加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行,樣衣由甲方保管,作為驗收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。

第五條技術資料、圖紙?zhí)峁?/p>

1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標志圖案等圖樣的技術資料。

2、乙方在生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在________________________________________________________天時間內(nèi)回復,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)沒有答復,乙方有權停止工作,并在_________________________________________________內(nèi)通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。

3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

4、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

第六條報酬

第七條包裝方式

內(nèi)用_________________________________________________,外用_________________________________________________包裝,包裝費由_________________________________________________方承擔。

第八條服裝交付

2、產(chǎn)品的交(提)貨期限:_________________________________________________。

第九條服裝驗收

1.驗收期間:_________________________________________________。

2、認真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭,準確無誤后方可抽樣。

3.驗收方式:產(chǎn)品按30%抽檢,抽樣標準為:隨機。

4、驗收標準:與樣衣款式、做工一致

驗收包括:商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據(jù)貨物實際情況,以驗收標準為依據(jù)判定合格與否。

6、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品,甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權要求乙方返修。

7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗,對于再次檢驗,不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價格。

第十條定金/預付貨款

(1)甲方應于_______年_______月_______日前向乙方交付定金_______元;甲方不履行合同的,無權請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須雙倍返還定金。

(2)甲方應于_______年_______月_______日前向乙方交付預付款_______元;甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。

第十一條報酬結算

第十二條留置權

如甲方未支付價款,在雙方?jīng)]有例外約定時,乙方對完成的服裝享有留置權。

第十三條違約責任

1、甲方的違約責任

(1)制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意,私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。

(2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。

(3)未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。

(4)超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的,乙方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,乙甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償乙方的損失。

2、乙方的違約責任

(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。

(2)交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。

(3)未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。

(4)逾期交付定作物,應當向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費用的10%/天。

未經(jīng)甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。

(5)不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。

(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。

(7)未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換,補齊的,由乙方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔責任。

(9)擅自調(diào)換甲方提供的原材料,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

第十七條爭議解決

凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,如雙方不能通過友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按依法向人民法院起訴。

第十八條其他約定

甲方(章):_______乙方(章):_______

承攬加工合同篇十二

訂立合同雙方:

定作方:(以下簡稱甲方)

承攬方:(以下簡稱乙方)

甲方委托乙方加工生產(chǎn)家具產(chǎn)品,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格:(詳見附件1)

第三條交貨時間:_____年_____月_____日(如甲方推遲付款,交貨時間順延)

第四條交貨時間及交貨時間。交貨地點:

交貨時間:合同生效后

日交貨(或交貨時間詳見附件)。

第五條付款方式:

1.合同金額為:_____元,人民幣大寫:_____

3.白坯產(chǎn)品完工后,付至合同總金額_____%,計:

萬元作為合同進度款。

4.成品后驗收合格付至總金額的_____,計:

5.安裝完畢后經(jīng)業(yè)主方驗收合格后付至合同總金額_____,計:

質(zhì)保金_____,質(zhì)保期_____年。

6.門邊線條25元/米,按實際收貨結算。付款方式:滿5萬結一次。

第六條驗收:

1.甲方應于乙方安裝完畢后在安裝現(xiàn)場進行驗收,并將結果通知乙方,如交貨期屆滿,甲方未能及時收貨,乙方可適當收取一定的保管費用。

2.如有質(zhì)量問題,由乙方負責維修或更換,直至甲方驗收合格為止;

3.如逾期驗收則視為質(zhì)量合格(注:安裝完畢七日內(nèi)驗收)。

4.如乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品不符合要求,甲方有權終止合同。

第七條特別條款:

2.甲方未按期支付進度款、(交)提貨期限順延;

3.合同簽訂后如甲方要求取消部分或全部取消已訂之貨物,乙方有權要求甲方賠償因此而造成的損失。

4.甲方應為乙方提供適合安裝作業(yè)的現(xiàn)場、供電、清潔環(huán)境、運貨通道。安裝期間,甲方應確保家具不因乙方以外的因素而致污損、滅失。

5、乙方在現(xiàn)場安裝作業(yè)時,所造成的安全事故由乙方全部承擔。

第八條違約責任

1.乙方違約,則雙倍返還預付款;

3.乙方不能按時交貨,按照每逾期一日向甲方支付

作為違約金,若該項違約金不足本條第一款金額,按第一款承擔違約金。

4.若因乙方質(zhì)量問題造成的損失,如人工費、搬運費、工期延誤等,全部費用由乙方承擔。

第九條法律效力:

1、本合同在甲、乙雙方代表簽字蓋章之日起生效;

2、本合同一式四份,甲方三份,乙方持一份;

3、一切由執(zhí)行本合同引起的或與本合同有關的政治甲乙雙方應當通過友好協(xié)商解決,如協(xié)商不能解決時,則提交成都仲裁委員會。

第十條其他事項

1.本合同附件與本合同具有同等法律效力。

加工圖紙必須由甲方現(xiàn)場代表李翔,乙方代表殷本建雙方簽字,每次辦理貨款乙方必須向甲方提供合格的發(fā)票。

甲方:乙方:成都市文春木業(yè)有限公司

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

地址:地址:

開戶行:開戶行:

賬號:賬號:

電話:電話:

_____年_____月_____日_____年_____月_____日

承攬加工合同篇十三

委 托 方:簽 訂 地 點:

承接方: 深圳斯拉歐加文化傳播有限公司 訂 日 期:年月日

依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商, 簽訂本合同,共同信守。

第一條:廣告承攬要求。

1.1 項目(制作)

1.2 廣告及活動內(nèi)容及有關證件的名稱、編號

1.3 發(fā)布地點或形式:

1.4 顏色:

1.5 規(guī)格或材料:

1.6 刊播次數(shù)、起止日期及時間:

第二條:費用及支付方法

2.1 費用

本次活動總金額為 ,(大寫 圓整)

2.2 結算方式和期限:

第三條:驗收方式及時間:

第四條:違約責任

4.1 委托方中途廢止合同,向承攬方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的 1% 償付違約金。

4.2 承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金;不能按期履行合同義務的,每逾期一天,按所欠款項的 1% 償付違約金。

4.3 其他違約責任,按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。

第五條:糾紛解決方式

發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第( 2 )項規(guī)定辦理。

1. 向地經(jīng)濟合同仲裁機關申請仲裁;

2. 向 連云港市當?shù)?人民法院起訴。

第六條:雙方商定的其他事項:

第七條:附則

本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。

委 托 方:連云港之星汽車銷售有限公司承 攬 方:

單位名稱(蓋章) 單位名稱(蓋章)

地址: 地址:

委托代理人: 委托代理人:

電話: 電話:

承攬加工合同篇十四

甲方:___________________

乙方:___________________

法定代表人:_____________

法定代表人:_____________

聯(lián)系電話:_______________

聯(lián)系電話:_______________

定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條加工成品

第二條加工成品質(zhì)量要求

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條價款或酬金

價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點

1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

第十條結算方式及期限

第十一條其他約定

第十二條承攬方的違約責任

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。

十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成的,向長春仲裁委員會申請仲裁。

本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

甲方(蓋章):_____________

乙方(蓋章)________________

授權代理人(簽字):_______

授權代理人(簽字):___________

住址:_____________________

住址:______________________

聯(lián)系電話:_________________

聯(lián)系電話:__________________

開戶銀行:_________________

開戶銀行:__________________

賬號:_____________________

賬號:______________________

_________年____月____日

_________年______月____日

簽訂地點:__________________

簽訂地點:__________________

承攬加工合同篇十五

甲方:(定作方)

乙方:(承攬方)

經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,就 紙箱 印刷事宜達成如下協(xié)議:

第一條:甲方委托乙方為其提供印刷品印刷及印成品服務共四項。

2、由甲方將印制品材料于20xx年8月1日前交給乙方,并辦理交接手續(xù)。

第二條:交貨時間

甲方于20xx年12月28日前向乙方提供印刷設計稿,如甲方未按時間向乙方提供設計制作材料,乙方有權選擇書面通知甲方,書面通知到達甲方后,乙方有權選擇限時交付或順延合同所列甲方委托項目的完成及交付時間。

第三條:交貨方式地點 交貨方式:甲方送貨 交貨地點:乙方廠區(qū)

第四條:付款結算方式及時間

本合同總金額為 586000 元,甲方支付乙方合同總金額的 30 %,即 元,作為定金及預付款,余款在乙方加工完成并交付之時,由甲方把余款一次性打到博愛縣博宇包裝有限公司對公帳戶上。甲方不能支付相應款項乙方有權留置加工承攬物并在加工方拒付款項達到十日后,自行處理加工承攬物(出售及另作他用)。

第五條:雙方的權利和義務

1、乙方必須完全按照甲方要求進行加工、制作等。乙方完成相應工作后,如因甲方原因未能及時投入生產(chǎn),乙方順延相應加工承攬物交付時間。

2、乙方在完成甲方項目設計后,經(jīng)甲方認可,投入制作生產(chǎn)或下一步工作流程。

3、甲方應及時驗收并按照合同支付相應款項。

第六條:違約責任

1、甲方如未按合同期限向乙方支付定金及預付款,乙方有權不安排生產(chǎn)計劃。

2、乙方未按合同期限交貨或未按甲方質(zhì)量要求交貨,甲乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時。甲方有權向乙方索回定金及預付款。

第七條:本合同履行期間,甲乙雙方任何一方不得隨意變更、違反或不履行本合同,否則由此造成的經(jīng)濟損失,由責任方承擔,如雙方在本合同履行過程中,發(fā)生任何爭議,均應協(xié)商解決,不能達成一致意見的,雙方共同選定博愛縣人民法院管轄。

本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,簽字蓋章后生效。

委托方(蓋章) 承印方(蓋章) 代表: 代表:

年 月 日

承攬加工合同篇十六

委托方:_________(甲方)

承攬方:_____________(乙方)

2、質(zhì)量標準:

乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術要求和質(zhì)量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。

3、原料供應:

加工用鋅塊由甲方供應。

4、交貨方式:

由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。

5、質(zhì)量驗收方法:

完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。

6、結算方式:

____________________。

7、違約責任:

甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。

甲方:____________

法定代表人:(蓋章)________

地址:______________________

銀行帳號:__________________

乙方:________________

法定代表人:(蓋章)________

地址:______________________

銀行帳號:____________________

年 月 日

承攬加工合同篇十七

甲方: (委托方)

乙方: (承攬方)

經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,就有關承攬加工事宜,擬結本合同,以茲雙方信守。

一、 產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。

名稱:不銹鋼水泥焊接軌道板。 數(shù)量:附加工圖紙36份,按圖紙數(shù)量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。

二、 相關事宜:

1、 由甲方提供相應產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所。 乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進行加工,其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術文件規(guī)定要求。

2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質(zhì)疑問題。 乙方加工過程的切削余料由甲方回收。 產(chǎn)品出廠的運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當?shù)倪\輸車輛及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)

3、 產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。

4、 加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

三、 時間要求:

自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時,必須提前通知對方,協(xié)商解決。

四、 加工費用:

該項目合同總體加工費用20萬元,由甲方承擔增值稅務,甲乙雙方不得中途變更。

五、 付款方式:

乙方交付產(chǎn)品后,甲方一次性付款 ,剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后,甲方在一個月內(nèi)全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的違約金。

六、 其他事宜:

本合同在履行過程中發(fā)生爭議時,由甲方協(xié)商解決,如雙方達不成協(xié)議,可提交仲裁機構解決。

在合同中的未盡事宜,雙方可共同協(xié)商補充。 本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方: 蓋章:

簽約人: 職務: 電話號碼:

已方: 蓋章:

簽約人: 職務: 電話號碼:

時間: 年 月 日

承攬加工合同篇十八

甲方:

乙方:

一、標的、數(shù)量、價款

編號

項目名稱

說明

單價(元)

數(shù)量

合計(元)

25座21米美化塔施工

費用總計:

合計人民幣金額(大寫):

二、乙方負責設計、加工、代運輸、鐵塔防腐、熱鍍鋅等

三、甲方須積極協(xié)助乙方施工:因甲方不讓施工或變更施工地點而誤工期,甲方承擔由此而支出的一切費用。乙方施工人員到場后,甲方免費提供一切食宿事宜。

四、交(提)貨方式、地點:交貨地點為:新疆昌吉市。

五、運輸方式及到達站(港)和費用承擔:運輸費用由乙方負責。

六、付款方式:合同簽訂后,預付為10萬元,貨到后全款付清,付款按合同賬號,傳真合同有效,如延誤付款時間,甲方承擔所有滯納金。

七、本塔可抗臺風、防潮、三年內(nèi)不出現(xiàn)質(zhì)量問題,如出質(zhì)量問題乙方承擔甲方因此造成的經(jīng)濟損失,不可抗力的自然災害除外。

八、雙方如有特殊情況須修改或終止合同時,須事前通知對方,協(xié)商解決,協(xié)商達不成協(xié)議時,原合同不得變更。

九、如甲方不經(jīng)乙方同意,中途修改或終止合同規(guī)定的由甲方承擔的內(nèi)容,乙方產(chǎn)成品或半成品歸甲方所有,甲方承擔產(chǎn)成品或半成品的生產(chǎn)費用。

十、雙方嚴守合同,如有違約時,違約方承擔違約金,雙方發(fā)生合同爭議,由產(chǎn)品加工所在地法院裁判。

十、其它未盡事宜。(如地基施工處理等)

本合同一式2份,甲方一份,乙方一份,雙方代表簽字蓋章后生效。

甲方

單位名稱:

單位地址:

法人代表:

委托代理人:

電話:

傳真:

開戶銀行:

帳號:

乙方

單位名稱:河北泰峰鋼結構有限公司(蓋章)

單位地址:

法人代表:

委托代理人:

電話:

傳真:

開戶銀行:

帳號:

承攬加工合同篇十九

定做方:(稱甲方)

承攬方:(稱乙方)

根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,結合本工程的實際情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。

1.制作內(nèi)容:

主鋼構:鋼梁.h(400~800)×200×6×9.35。材質(zhì)為q235。鋼構必須進行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。

1.合同造價按/噸。合同總價款為,以實際決算為準。(貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給。)

2.合同簽訂三日內(nèi)甲方付款

3.提貨:

(1).第一次送齊二十八架鋼架,甲方不付貨款,提第二次貨時付清前次貨款,依次類推,至此全部提清,最后一次提貨時甲方全部付清貨款。

4.結算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進行決算。

1.交貨地點:甲方在乙方廠房內(nèi)提貨;運費由甲方負責,裝車由乙方負責。

2.交貨時間:

1.乙方負責裝車。裝車時應按照規(guī)范要求進行裝運,要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構件變形、油漆損傷,裝車費含在合同價內(nèi)。

2.甲方負責運輸,運輸標志應按甲方要求實施(具體由甲方再出發(fā)運前另行交底)。

3.運輸費用由甲方承擔,構件到位后甲方負責卸車。

1.甲方向乙方提供完整的構建加工圖紙一套,并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。

2.甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

3.乙方必須接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督檢驗,不得擅自外協(xié)加工,乙方應按甲方委派的現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

4.甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。

5.乙方質(zhì)量問題導致返工,乙方負責修復,并承擔返工費及直接費用。

按《合同法》相關規(guī)定執(zhí)行。

甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,則由提交當?shù)刂俨梦瘑T會仲裁。

1.本合同

2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章,甲方定金到賬后生效。此合同有效期為xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。

3.未盡事宜,雙方協(xié)商解決或另立補充合同。

甲方(蓋章):

乙方(蓋章):

委托代理人:

委托代理人:

聯(lián)系方式:

聯(lián)系方式:

開戶行:

開戶行:

賬號:

賬號:

【本文地址:http://www.aiweibaby.com/zuowen/5173784.html】

全文閱讀已結束,如果需要下載本文請點擊

下載此文檔