合同的簽訂可以有效保護當事人的權益。撰寫合同前，需明確雙方的權益與義務，并進行合理的談判和協商。以下是小編為大家整理的一些合同說明，供大家參考閱讀。
集資建房合同書篇一
農村建房合同書
甲方： ________________地址：________________
電話：______ 傳真：_____ 授權代表：____ 職務： _____
乙方：________________ 地址： _______________
電話：______ 傳真：_____ 授權代表：____ 職務： _____
第一條 前 言
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》和其 他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，基于：
2.乙方是經主管部門批準獲得房地產開發(fā)企業(yè)資質的具有獨立法人資格的房 地產開發(fā)企業(yè); 甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，簽訂本合作建房合同。
第二條 合作建房
甲方同意提供依現狀上述第一條所指的地塊的土地使用權，乙方同意按本合同第三條的約定提供建房資金，雙方合作開發(fā)建成_____棟_____層的辦公(或 商住、住宅)樓，并按本合同第六條的約定進行產權分成。
第三條 建房資金 建房資金預計為人民幣__________元，全部由乙方提供，實際建筑成本高于 或低于該預計數額的部分由乙方承擔和享有。 建房資金指本合同生效后至房屋經驗收合格且甲方取得房地產證時止所需的 一切成本、費用。該建房資金不包括甲方因招標、拍賣方式取得土地使用權而應 繳的土地使用費或因劃撥方式取得土地使用權而應補繳的地價款。
第四條 報批手續(xù) 除按規(guī)定應由雙方共同辦理的報批手續(xù)外，包括本合同在內的所有報批手續(xù) 均由乙方負責辦理，但甲方有義務協助乙方辦理報批手續(xù)，包括毫不遲延地提供 甲方持有的所需材料。
第五條 設計、建筑 工程設計和建筑的招標、施工監(jiān)督由甲方負責，但按本合同第 條約定產權應分給甲方部分的設計圖紙須經甲方書面認可后方可報批并實施。 工程設計的招標工作應在本合同生效后第____天內完成，整個建筑工程應在 本合同生效后第 天內開工，并在第 個月內完成竣工驗收工作。
第六條 產權分成
全部建筑的產權由甲、乙雙方按下列方式或比例分成：甲方擁有____棟____ 層房屋的產權，乙方擁有____棟____房屋的產權。 乙方應在工程竣工驗收合格后_____日內辦理完甲方應分得產權部分房屋的 房地產證。
第七條 違約責任
1.如乙方未能按本合同第五條第二款的約定時間完成工程設計的招標工作、 或在本合同生效后第____天內開工、或在第____個月內完成竣工驗收工作，甲 方有權解除合同，并有權要求乙方賠償損失。
2.除因甲方的原因造成延誤外，如乙方未能按第六條第二款約定的時間辦好房地產證，乙方應按主管部門發(fā)布的指導租金價格向甲方支付違約金。
3.如因甲方的原因造成報批手續(xù)或工程的延誤，當拖延時間在____個月以 內時，乙方有權要求甲方應按主管部門發(fā)布的指導租金價格向乙方支付違約金; 當拖延時間超過三個月以上時，乙方有權解除合同，并有權要求甲方賠償損失。
第八條 爭議解決 凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方應友好協商，協商不成， 應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會深圳分會，按照申請仲裁時該會實施的仲裁 規(guī)則進行仲裁，仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。
第九條 合同生效 本合同自政府主管部門批準后生效。
集資建房合同書篇二
合作伙伴:_______
根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律的規(guī)定，在平等、自愿、集資、協商一致的基礎上，就合伙建房事宜，訂立以下合同(以下簡稱本合同):
一、項目概述:農民新村
1.項目名稱:_______
2.地址:_______
二、建房的基本情況
合伙人所建房屋(以下簡稱該房屋)的建筑面積為平方米，具體面積以實際建筑面積為準，按照約定的單價實行多退少補。
三、價格和支付方式
該房屋每平方米單價為人民幣，總價為人民幣(大寫):壹拾萬元整，付款方式為現房現金。簽訂合同時，合伙企業(yè)向募集人支付總房款的60%，金額為人民幣(大寫)壹拾萬元整；剩余房價為人民幣，大寫(人民幣)壹拾萬元整。支付房子并在工程竣工驗收后全額支付。
四、收取代理費
在主項目封頂之日起十(10)天內(通過書面通知或電話或募捐者的公告通知合伙人開始計算時間)，合伙人必須提前向募捐者支付天然氣、自來水和電網改造費用(由募捐者代表相關部門收取):
1、天然氣戶收費元；2、自來水代住戶收費元；3.電網改造費用人民幣。(一戶一桌)。
上述代收費用的結算以安裝之日的價格為準。如有調整，以相關部門收費為準，多退少補。合伙人未按時付款，造成合伙人所購房屋水、電、氣未安裝的`，由合伙人承擔一切后果。
1.本合同自合伙企業(yè)支付房款后立即生效。本合同約定的房屋將于年月日交付給合伙人使用。逾期超過200日交付的，合伙人有權要求退房，募捐人應當在收到合伙人提出的退房申請之日起15日內退還已付房價款，并支付中國人民銀行同期標準活期存款利息。合同繼續(xù)履行的，延期交貨賠償金按中國人民銀行同期標準活期存款利息按月支付。
2.募集人應以書面、電話、公告、通知等方式通知合伙人。，合伙人應當在收到通知后20日內通知募集人。
3.如果合伙人不能按時來接管房子，他應該提前通知。募捐者未能在三十天內接管房子。
4.合伙人逾期30日未來接房的，視為合伙人根本違約，合伙人向募捐人支付總購房款20%的違約金，募捐人有權將該房屋出售給他人。
根據國家建設工程質量驗收規(guī)范和標準，以其管轄的質檢部門驗收為準，保修按國家規(guī)定的保修范圍和要求執(zhí)行。
該房屋的樓梯、公共走道、排污管等公共設施在物業(yè)范圍內歸業(yè)主所有，樓梯和公共平臺的所有權應符合國家有關規(guī)定。
1.如果合伙人在30天內履行了本合同規(guī)定的付款條款(經募捐人書面、電話、公告或通知確認)，則視為合伙人同意，募捐人有權將該房屋出售給他人，合伙人無權干涉。
2.在完成交接手續(xù)前，合伙人不得進入房屋進行裝修和居住，在裝修過程中，未經有關部門批準，不得擅自改變任何結構。違者承擔一切法律責任。
3.本合同執(zhí)行過程中如有爭議，雙方應協商解決肯定的。
4.交貨標準:合格。地板、現澆地板；外墻瓷磚、其他水泥砂磨、外窗、鋁合金窗、室內干墻貼在正前方。
備注:_______
警管(簽字蓋章):合伙人(簽字蓋章):_______
授權代理人(簽名和蓋章):_______
電話:電話:_______
合同簽署日期:_______年_______月_______日
集資建房合同書篇三
甲方：
乙方：
經雙方協商，甲方擬在上縣新村建房屋一座，房屋占地面積約112平方米，由乙方負責承包工程建設，特訂立如下合同：
一、承包方式：
1、乙方承包樓房建設，工人進入工地施工安全自理，鐵釘、 鐵線、坐機費，鑰頭、鏟、開水、煙絲、基礎樓面爆裂、鋼筋保護層3公分由乙方負責。上磚、河沙、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管等乙方負責。勞務、建筑技術、扎鋼筋技術、模板夾板撐樹，吊機、碼釘、連板及生產生活的一切用具等，由乙方自理。
2、花草每層飄磚三條線不加錢，整幢樓十三條柱50×30公分，其中四條50×50公分，梁深度50×20公分，鋼筋保護層每條樁周邊3公分，本幢樓兩向上下飄窗，飄出40公分，兩邊飄出每層甲方加 平方米，每平方 ，其中一邊飄連窗。
二、違約金伍仟元正。
本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同自簽字之日起生效，并具有同等的法律效力
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
集資建房合同書篇四
乙方： 姓名： 身份證 電話
甲方建住宅樓一幢，已具備施工條件。為使樓房盡快建設，明確雙方的權利義務，經甲乙雙方共協商，自愿達成以下建房協議，以便共同遵守。
一、工程名稱：私住宅樓。
二、工程結構：磚混結構。
三、圖紙?zhí)峁簠f議書成立后，甲方交付施工圖兩套，交付乙方的圖紙由乙方保管，并作為施工資料、交工驗收憑據。施工中甲方變更設計應于五個工作日前通知乙方。不按時通知造成的損失由甲方自付，通知后乙方不按通知施工造成的損失由乙方承擔。
四、承包范圍及要求：承包范圍是指整幢房子的主體、內外粉刷及施工范圍內的專業(yè)施工項目到房子可以竣工驗收為止。包括結構建造(土建施工)，內外墻水泥粉墻(外墻貼瓷磚)，室內水泥地平，房頂的建設及防水處理，木工施工，樓梯的建造。主體從地梁開始至屋面封頂蓋瓦(砼澆搗、墻體的砌筑、所有粱、板砼澆搗、散水坡，鋼筋扎絲、焊條、鋼筋的制作、安裝，內外墻腳手架搭拆，內墻抹灰、地面找平、東西墻、南外墻貼面、化糞池、落水管、室內外垃圾清理、安全網掛設、龍門吊搭拆，還必須配備施工員、吊機工、安全員、架子工、電焊工、測水平和沉降觀察的記錄，澆水養(yǎng)護、篩砂、半塊磚利用，并每日做好落地灰的清理)。乙方自備攪拌機、龍門吊、合灰機、腳手架材料等各種施工用的大小機械設備(振動器、攪拌機等)、安裝、修理與安全帽等。 木工：模板、模板制作安裝、釘子、鐵絲。要求：嚴格按照施工圖紙施工。
五、承包方式：包工不包料
六、工程期限： 年 月 日開工 年 月 日峻工，
有效工期為天。在施工中，乙方如無法按時完成工期或技術力量薄弱，工程質量和進度搞不上去，甲方有權終止合同，乙方作自動放棄，甲方只付乙方所做工程量工資款的50%。自然條件造成不能施工的自動延長工期。乙方無正當理由停工5天以上，甲方有權解除協議，未支付施工費用不再對付。對因長時間停電、下雨等不良天氣造成停工或甲方同意給予順延的其它情況造成竣工日期推遲的，經甲方確認，工期可相應順延。
七、施工設備的提供：施工設備及機械由乙方全部提供，并與本協議書成立后，圖紙交付之日起3日內運到施工場地。施工設備、施工機械的數量，以有效保證正常施工為限。
八、支付方式：水泥工按實際建筑面積結算，每平方米單價為160元，屋面工程不計算面積。木工按模板實際平方結算，樓梯按實際平方×2結算，每平方單價為35元。工價一次性商定，乙方不得找任何理由向甲方補償工程款。采用現金分期支付的方式。施工機械、施工設備到施工場地付 元(其中水泥工 元，木工元)，每層蓋板結束后甲方付給乙方工程款 元(其中水泥工 元，木工 元)，三層主體結構完成后付 元(其中水泥工 元，木工 元) ，全部主體結構完成后元(其中水泥工 元，木工 元)，墻體粉墻完成后付 元，全部工程完工經甲方驗收合格后付至價款的95%，下余5%作為保修費用一年以后支付。
九、材料供應：工程所需材料由甲方提供，乙方對不符合質量的材料有義務要求甲方更換，不履行此義務而發(fā)生的損失由乙方承擔責任。
乙方應提前3天報工程所需材料計劃，未提前報計劃至材料供應延誤工程的，由乙方負責，甲方因材料供應的原因至工程延誤的，乙方有權同等地延長施工期限。對材料的使用應依合理為原則，不得有浪費的情形，否則甲方有請求乙方有賠償的權利。
十、質量要求：嚴格按施工圖紙和有關建設部門的規(guī)定施工。
1、乙方完成基礎以及每層的梁、柱、板面布筋后，由甲方組織有關人員進行質量監(jiān)督和驗收，達到標準后才能進行下一步的施工。如因乙方原因造成返工，返工材料等費用由乙方負責。
2、梁、柱、樓面的澆筑必須一次性完成。
3、工程竣工后，由甲方組織相關人員按施工技術要求進行檢查驗收。如出現建筑質量問題，由乙方重新修繕直到符合甲方質量要求為止，并賠償因建筑質量問題給甲方造成的全部損失。重新修繕的費用(包括修繕工時費用和材料費用)，全部由乙方自行承擔。
4、施工工程中因乙方或其他原因造成工程范圍外的損壞由乙方負責并修復。
十一、施工安全：乙方全面負責本施工過程中的施工安全，施工中出現的一切事故均由乙方承擔。
十二、工傷事故的處理：對到施工場地的施工人員，乙方必須按實際人員，
辦理施工人員及第三人人身生命財產辦理保險，支付保險費用。
施工中發(fā)生的一切人身損害和第三人人身損害，由乙方承擔。
十三、質量保修：乙方按法律、行政法規(guī)對交付使用的工程保修，并保修期內承擔質量保修責任。屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏，為5年。
十四、違約責任：本協議書中各條款任何一方不履行或不完全履行即構成違約，違約方承擔守約因此而造的全部損失。
十五、本協議未盡事宜另行協商。發(fā)生合同爭議時，雙方應友好協商。如協商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。
1、本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、雙方必須共同遵守以上合同。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
附：施工圖紙以及施工圖中對各項標準，參數及施工要求等是本協議書的組成部分。
甲方：
乙方：
年 月 日
集資建房合同書篇五
原告：住址：身份證號碼：
被告：住址：身份證號碼：
一、請求貴院判令被告繼續(xù)履行合同，并限期被告無條件交付原告之房屋合法手續(xù)。
二、請求貴院判令被告即日給付原告因延遲收房產生的銀行同期貸款利息人民幣_________元，違約金_________元天，逾期7個月，。
三、原告以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加違約金數額。要求按照_____元月建筑平方米向原告支付補償金，共計人民幣____________元。
四、請求貴院判令被告因延期交房給原告辦理房屋產權延期帶來的損失____________元。。
五、請求貴院判令本案包含訴訟費在內的一切相關費用由被告承擔。
事實與理由：原告與被告系商品房買賣合同關系。原告于________年____月____日與被告簽署了《商品房的買賣合同》，原告購買被告開發(fā)的______區(qū)____樓____門____________號商品房一套。合同中對原、被告之間的權利義務進行了詳細約定。原告于________年____月____日將首付款人民幣____________元，于________年____月____日將貸款人民幣____________元付于被告賬戶，合計總房款____________元全部支付到被告指定賬戶。原告依據合同中的約定履行了自己作為一個買受人應盡的付款義務。根據合同第三條約定，該商品房應于________年____月____日將前驗收合格并交付使用，但由于被告沒有依照《_____市商品房管理條例》合法取得《住宅商品房準許交付使用證》，導致至今________年____月____日，原告不能合法入住。被告的行為構成了嚴重違約且惡意拖欠賠償款。按照合同第五條第一款之約定，甲方應支付乙方已付款利息，利息自合同約定甲方應交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止，按銀行同期貸款利率計算。依照《最高人民法院關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十六條當事人以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加的，應當以違約造成的損失確定違約金數額第十七條損失賠償額標準：逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期間有關主管部門公布的或者有資格的房地產評估機構評定的同地段同類房屋租金標準確定。參照_____市國土資源和房屋管理局《關于發(fā)布________年房屋租賃市場指導租金的通知》中《______住宅房屋指導租金》_______區(qū)_____元月建筑平方米，以此為依據要求增加違約金數額。自________年____月____日至________年____月____日的違約金為人民幣____________元。原告多次向被告提出按照合同約定支付利息及違約金的合理請求都遭到拒絕，被告故意躲避原告之詢問，無奈之下，原告只得拿起法律武器來維護自己的合法權益?，F根據《民法典》、《最高人民法院關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》________年____月____日執(zhí)行版的相關規(guī)定，向貴院提起訴訟，請求人民法院依法予以支持。
此致____________人民法院
具狀人：________年____月____日
集資建房合同書篇六
甲方： (發(fā)包人)
乙方： (承包人)
工程概況：該工程為磚木結構。
工程內容：
工程約定：總日歷天數 天，開工日期為 年 月 日，完工日期為 年 月 日。施工按照雙方確定的毛胚房(見平面圖紙)，房屋基礎深50cm，超深由甲方另補費用。
工程地點：該工程采取包工包料(房瓦、青色大瓦、沙水泥、免燒磚、房梁為杉木小頭直徑10-11cm),甲方負責水、電、路三通和基礎回填及鄰里糾紛，如因其他原因導致乙方停工，甲方負責賠償。乙方負責建材所有材料購買，安裝進戶總電箱、漏電保護器、斷路分配器及全程人工、機具及模板。
2、付款方式：基礎完工，付 %，工程到一半付 %，主體完工付 %，沙灰完工付 %，工程全部完工后，經驗收合格后，付全部工程款。乙方向甲方支付質保金 ，一年內付清。
3、質量標準要求
(1)嚴格按約定的清單購買合格的建筑原材料;
(2)按約定的標準施工，要求砌磚墻體、抹灰、《建筑施工規(guī)范》;
(3)其他輔助工程按雙方約定的標準施工。
4、雙方的責任和權利
甲方：提供便利的施工條件;負責對外協調和工程階段質量驗收以及工程款按時結算撥付工程款;乙方應接受甲方派駐監(jiān)工并監(jiān)督施工過程的質量。
乙方：嚴格按照雙方約定的《建筑方案和圖紙》施工，確保安全文明施工和工程質量;在施工過程中，應全程監(jiān)管操作技術人員，采取安全措施、加強安全防范;若出現任何不安全事故，所造成的一切損失都由乙方承擔，甲方概不負責任。
5、附則
每個工程階段完工后，經驗收合格后應及時付款。
本合同未盡事宜，雙方應及時協商解決，簽訂補充合同，如有爭議，協商不成，一方可向人民法院起訴。此合同一式兩份，經雙方簽字蓋章后生效，甲乙雙方各執(zhí)壹份，每份具有同等的法律效力。工程完工后付清全部工程款后，合同自行失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
集資建房合同書篇七
甲方：乙方：
一、甲方決定采取集資建房的辦法建設教職工住宅。乙方同意接受《山東大學集資建房分配方案》，自愿決定參加山東大學集資建房購房。
二、甲方應在住房分配前向乙方提供集資建房的規(guī)劃方案、樓座位置和樓房的戶型。乙方依據《山東大學集資建房分配方案》的規(guī)定參加集資建房選房積分排隊，有校外房改房的住戶，需產權單位與山東大學簽定住房返售協議，不能簽定協議者，取消其排隊選房資格。積分排隊公示三榜后，依據甲方通知的時間和地點參加選房。選房前乙方領取《山東大學集資建房選房通知書》時交付訂金壹萬元。乙方于選房前可以放棄選房權，但在選到住房，集資建房通知書經甲方確認后，所交訂金轉為定金，乙方不得棄權，否則，乙方所交壹萬元定金甲方不再退還。乙方選房后如因甲方原因致乙方最終不能入住，甲方須向乙方雙倍返還定金。如無上述違約情形，定金抵作購房款。
三、乙方在選到集資建房宿舍樓單元室后，由甲方在發(fā)給乙方的《山東大學集資建房選房通知書》上簽字蓋章確認。在甲方通知交納集資房款前乙方需將原住房的房產證件交學校房改辦公室。選房結束后，由甲方張榜公示選房結果，對弄虛作假者，甲方有權收回其所選住房。
四、乙方根據自己所選住房，按照建筑面積加分攤面積預算價款為元。若選到頂層帶閣樓的住房，必須同時交納閣樓預算款，閣樓預算房款暫按住房預算價格的60%交納，地下室按所選樓號按單元和房號搭配分配，依據其建筑面積按住房預算單價房款的50%交納預算房款。預算房款共計元.預算房款自選房之日起10日內一次交齊。逾期未交齊預算購房款或選到住房后因個人原因放棄，所選住房由學校另行分配，除定金不予退還外，甲方將于本次分房工作結束后退還乙方已交預算房款，不計利息。
五、在工程竣工后，甲方將經過建筑工程質量監(jiān)督部門驗收合格的房屋交付乙方。乙方必須在領到住房鑰匙后90日內將原住房交給甲方，乙方保證除上述房屋外，沒有其它房改房和公有住房，否則，甲方將不再給乙方辦理相關的購房手續(xù)并收回乙方所選集資房。若乙方不按時交回所選集資房，乙方同意自上述90日期限屆滿后，甲方按集資房建筑面積當年的成本租金的4倍每月在乙方工資中扣除集資房的租金，直至乙方交回原住房或集資房為止。
六、集資房經評估后，乙方所購住房面積、售價按照屆時山東省省直房委辦確定的評估結果執(zhí)行，超標面積暫依據省直房委辦3號和魯政辦發(fā)21號文件執(zhí)行。甲方按照屆時山東省省直房改的有關政策為乙方辦理購房和換購房手續(xù)，所發(fā)生的費用由乙方負擔，乙方依據該評估結果結算購房款，多退少補，集資房款結算完畢，甲方再向乙方發(fā)放個人《房屋所有權證》。
七、在甲方發(fā)放集資建房鑰匙前乙方調離山東大學或出國逾期不歸，甲方取消乙方購房資格，收回乙方所選集資房，退還乙方已交預算房款和定金，不計利息。
八、在樓房建設過程中，乙方未經甲方和施工方允許，不得進入施工現場，不得干預和影響樓房的正常施工和管理。乙方可以通過學校房改領導小組和基建處對施工過程和建筑質量進行全過程的了解和監(jiān)督。
九、乙方對房屋裝修不得破壞建筑主體結構和公共設施，因乙方改造所造成的一切經濟損失和相關責任由乙方全部負責并承擔相應的賠償責任。
十、所建集資住房全部實行物業(yè)管理，乙方入住后必須服從物業(yè)管理的有關規(guī)定和要求。
十一、本協議書一式叁份，甲乙雙方各執(zhí)一份，公證處留存一份。本協議書自雙方簽字蓋章并共同申請山東省公證處公證后生效，公證費用甲乙雙方均擔。
甲方：乙方：身份證號碼
__年月日__年月日
集資建房合同書篇八
甲方委托乙方承建民房，為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權利和義務，根據《中華人民共和國合同法》、《建筑法》的有關規(guī)定，結合建房具體情況，雙方本著平等、互利、誠信原則，確保建房安全、優(yōu)質、高效、低耗，現經雙方協商，同意簽訂本合同，以期共同遵守。
1、乙方在施工過程中要特別注意安全，杜絕一切安全事故，并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故責任和由此發(fā)生的一切費用。如有此類情況出現，責任與一概與甲方無關。如果施工人員需要參加生命財產、機械設備、意外傷害等方面的.保險，則由乙方負責辦理并支付一切保險費用。
2、乙方所有施工人員必須身體健康，工頭負責人必須對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育和監(jiān)督，控制好各種可能存在的危險因素，消除安全事故的隱患，隨時對工程安全、進度、質量三大要素加強全面檢查和督促，確保安全和工程質量。
1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑。
2、甲方負責提供飲用的純凈水以及施工用的石灰、磚頭、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。
3、乙方盡量避免在下雨天施工，以防影響房子質量。
4、室內外有線電視接口、墻壁接線盒、自來水管、下水管道等安裝由乙方負責。
4、乙方自帶建筑所需的一切工具，包括攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等，費用由乙方自理。
5、所有瓦工的吃飯、住宿、抽煙等問題由乙方自己解決，費用由乙方自理。
1、乙方必須認真按照甲方提供的圖紙施工，并隨時接受甲方或甲方委托人員的督查。
2、乙方施工時要保證質量。使用前必須把磚頭澆水濕潤，沙漿的飽滿度必須要達到“三個一”砌筑法，即（一塊磚、一鏟灰、一擠揉）。
3、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的，乙方應該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄。返工修改后仍不能達到約定使用條件的，乙方應當承擔工程質量違約責任。
4、房屋建成后，因為乙方原因引起的質量問題造成甲方不能正常使用的，仍由乙方承擔修理返工或重弄的責任，并由乙方承擔所需的費用，一并賠償甲方的有關損失。
無正當理由，乙方不能延誤施工。由以下原因造成完工日期推遲的延誤，經甲方確認，工期可以相應順延：
1、因停電或下雨等造成停工；
2、不可抗拒的自然力，如地震、洪水、冰雹等；
3、甲方同意給予順延的其它情況。
1、全部工程手工費合計人民幣，大寫： ，小寫
2、澆圈梁、上樓板或大澆房頂時，甲方不支付乙方大小工人的勞務報酬、飯菜錢、煙酒等費用。必要的招待與其他人家蓋房招待相同。
3、每平方米建筑面積 元，含抹內外墻面、搞地平、起隔墻等。搞地平 元/平方米。
：建房工期為 天，自 年 月 日開始施工算起。開工起 個晴天完工。
先按工程進度付款，待整個工程完工后，房屋經過甲方驗收，若無漏雨、樓梯積水等質量問題，甲方在3個月內必須向乙方付清工錢。
1、工程質量達不到約定要求的，乙方要進行修理、返工或重弄；造成損失的，乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
集資建房合同書篇九
甲方：姓名身份證號碼：職業(yè)：工作單位:住址：郵政編碼：聯系電話：
乙方：姓名身份證號碼：職業(yè)：工作單位:住址：郵政編碼：聯系電話：
為明確雙方的權利和義務，以達上述目的，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上就乙方取得位于集資樓房的房屋產權特簽訂以下協議：
第一條：集資房屋的基本情況及產權實際人約定
1.甲方單位集資建設的房屋坐落于甲方依據其單位的規(guī)定，可通過集資建房取得位于第_________層，房屋結構為_________，建筑面積_________平方米的房屋的產權。
2.自協議簽訂之日始，乙方即為上述第1款約定房屋的實際產權人。
第二條：集資款項繳納
1、甲方根據其單位集資建房的要求，收取乙方的房屋集資建設款項，在收取每筆集資建房款時應向乙方出具相應數額的書面收據，并按其單位要求及時繳納于該單位在繳納每筆集資款項后，應在繳納當日向乙方交付該單位開具的收款憑證原件。
2、若甲方單位同意由乙方名義繳納，則乙方有權自行繳納集資款項，取得的交款憑證自行保存。
3、若甲方單位將甲方名下的住房公積金直接扣劃作為應繳納的集資建房款項時，則在甲方出具單位扣劃證明后，乙方應向甲方支付與扣劃款項相同數額的資金。
第三條、集資建房手續(xù)辦理甲方應按本單位的要求，及時辦理其單位集資建房過程中所需各種手續(xù)的辦理工作，及時提交各種資料，以確保不因其疏忽和懈怠而影響乙方取得該房屋的產權。
第四條、集資房屋交付、產權證的辦理和取得
一)房屋交付若協議約定的房屋建成后，若甲方單位將房屋交付于甲方，則甲方應在其單位交房日即行將該房屋轉交付予乙方。乙方即行行使基于實際產權人對該房屋的所有權益。
二)產權證的.辦理和取得
1、如果甲方單位允許以乙方名義直接取得該甲方名下的集資房屋的產權，則甲方有義務，及時和乙方共同提交單位所需辦理房屋產權予乙方名下的各種文件和資料。
2、如果甲方單位不允許直接將集資房屋的產權辦理至乙方名下，則甲方應在取得該房屋產權證書后，將以其名義取得的房屋產權協助乙方轉讓過戶至乙方名下。
3、無論出于何種原因，致該房屋產權暫時無法辦理至乙方名下，在此期間，乙方基于實際產權人仍享有對該房屋的所有權益，甲方不得就此主張任何異議。
第五條、甲方報酬因甲方出讓其單位集資建房名額予乙方，乙方同意在本協議簽訂后分三批給甲方報酬萬元整，第一批在第二批第三批第六條除集資款外的費用承擔本協議履行中，甲方除收取因轉讓本次購房資格的報酬萬元整元外。
不再向乙方收取除集資款外的任何費用，因辦理房屋產權而發(fā)生的各種法定稅、費由乙方承擔。
第七條、違約責任
1、協議履行中，甲方擅自終止協議，除應退還乙方全部向甲方單位已繳納的集資款和報酬款外，還應向乙方承擔與甲方單位所建設房屋應繳集資款和收取乙方報酬款項數額相同的違約金。
2、協議簽訂后，乙方無故不履行協議，除有權取回其已交購房款外，無權要求甲方退還已收取的報酬。
第八條聲明及保證鑒于本協議履行中，若由于甲方原因致生障礙，對乙方權益影響重大，甲方承諾其簽署本協議時，對此協議的簽署取得了其家庭所有成員的同意，甲方及其家庭成員保證：放棄所有不利于協議履行的主張和權利。
第九條協議的變更本協議履行期間，發(fā)生特殊情況時，甲、乙任何一方需變更本協議的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內簽訂書面變更協議，該協議將成為協議不可分割的部分。
未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本協議，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第十條爭議的處理本協議在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協商解決協商不成，則依法向人民法院起訴。
第十一條補充與附件本協議未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。
本協議的附件和補充協議均為本協議不可分割的組成部分，與本協議具有同等的法律效力。
第十二條協議的效力
1、本協議自雙方簽字之日生效
2、本協議一式四份，甲方、乙方各二份，具有同等法律效力。
3、本協議的附件和補充協議均為本協議不可分割的組成部分，與本協議具有同等的法律效力。
甲方：乙方：
簽訂地點：_________簽訂地點：__________
簽訂地點：_________
集資建房合同書篇十
房主人（甲方）： 身份證號：
承建人（乙方）： 身份證號：
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑法》的相關規(guī)定，結合本工程具體情況，為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅工程中的權利、義務，經雙方協商同意簽訂本合同。
1、甲方將其住宅工程以包工包料的方式承包給乙方承建。
2、乙方必須按合同施工提供以下建筑材料，所有材料必須附有產品合格證，才能用于到工程中。
（1）水泥、沙漿砌墻，基礎mu7.5，1-3層mu5，紅磚、中沙和粗沙，不允許用細沙，石子用符合標準的石子；紅磚用質量優(yōu)良符合標準的磚；其它刷料也要用符合標準的材料，乙方應做到水泥與其它材料配比合理，所有材料不得影響工程質量。
（2）每層標準為2.9米，基礎有坑部分需乙方加固處理。
（3）內墻水泥壓片，防水膩子兩追，地板瓷磚以普通
為準，外墻其它壓片以普通為準。
（4）主紅6平米，燈線1.5平米，插座4平方，塑鋼以大廠國標為準。
(5)房項找平層（不包括通項）保溫層最薄處10公分，兩面出水2%坡度。
(6)鋼筋12圓(以大廠國標為準)，門窗、塑鋼防盜門（以普通為準）廁所間門為鈉鎂合金門，為現澆過梁。
(7)每門房插座3個，衛(wèi)生間插座3個。
（8）每個衛(wèi)生間臉盆一個，墩便一個，水嘴二個（以支架為準），地面防水厚度不小于1毫米。乙方不得在工程期間任意加價，或未經甲方同意擅自更改材料及工程結構，由此所產生的一切后果由乙方負責。
3、乙方自帶建筑所需的一切工具，包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板、搭架用的竹木等，必須備有遮雨帆布，避免在搗制樓面時下雨影響樓面質量。
歷，以確保乙方所承攬建設的工程符合建設施工所要求的質量和技術要求。
2、乙方必須重點抓好工程的質量和安全施工，嚴格按照抗震安居房屋建設標準建房，在施工期間，以確保工程質量和安全，控制好各種可能存在的危險因素，消除安全事故的隱患，隨時對工程質量、進度、安全三大要素加強全面檢查和督促。
3、乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術要求，采取嚴格的安全防護措施，在施工過程中要特別注意安全施工，杜絕一切事故，并承擔由于自身安全措施不到位或不力造成事故的責任和因此發(fā)生的一切費用。如有此類情況出現，責任與甲方無關。
4．乙方負責辦好勞動保險，施工中如發(fā)生事故，由乙方負責，甲方不承擔另何責任。
1、乙方按甲方要求施工，工程質量應達到抗震安居房屋建設許可標準和合格條件，建房后的墻體、窗戶安裝、門等要做到平整、光滑，墻磚、地板鋪設要做到平滑，杜絕空鼓，符合相關標準。
改后仍不能達到約定的合格使用條件的，乙方承擔工程質量違約責任。
3、工程質量不符合合同規(guī)定的，乙方負責無償修理或返工。
1、乙方承攬建設工程的質量達不到約定要求的，乙方要無償修理、返工或重作；造成損失的，乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、甲乙雙方因履行本合同發(fā)生爭議，當事人雙方應及時協商，協商不成時，任何一方均可申請各級城鄉(xiāng)建設委員會或雙方上級業(yè)務主管部門，進行調解；解決不了的，直接向人民法院起訴。
1、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效，結清工程款后終止。
以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方簽字： 乙方簽字：
年 月 日 年 月 日
集資建房合同書篇十一
乙方(公章)：_________
甲方因在外務工事務繁忙，無法進行家中房屋建設今為節(jié)省開支，并最合理處理好相鄰物權關系。協調鄰里建設a幢房屋，為使a幢房屋建設有效，節(jié)儉方式進行，特委托乙方統(tǒng)一管理經營，經雙方本著合法、自愿平等的原則，達成如下協議：
一、該a幢房屋座落于永泰縣丹云鄉(xiāng)前洋村村部對面。
二、建設該a幢房屋的建設施工單位由a幢房屋的十戶業(yè)主指定并認可(鋼混結構，每平方米造價不超出人民幣玖佰伍拾元整)。乙方按甲方的意思指示負責建房事宜的`經營運作及協調相關鄰里及相鄰物權關系。
三、乙方按照甲方的指示，有責任支付建筑工人工資，并保證及時發(fā)放到位。
四、甲方有權知曉每月建房工程進展情況及建房資金運作情況，乙方也必須在每月月底，將上述情況及時通告甲方。
五、甲方必須及時全力地將建房運作資金，匯入乙方帳戶(并包括乙方管理工資)。
六、a幢房屋的建房時間，由開工起半年內必須完成建設。若有天氣不可抗力及國家政策等原因，經雙方協商可順延。
七、在乙方經營管理過程中乙方有權代為簽字，代收法律文書等相關特別權利。
八、本合同一式二份，自雙方簽字之日起，若有《補充合同》視同本合同效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
集資建房合同書篇十二
甲方：
乙方：
工程項目：
為加強合作意識，明確責任，本著“安全第一，預防為主”的目的，讓安全隱患消滅在萌芽中，經甲、乙雙方協商，簽訂如下合同：
1、甲方不得對從事建設活動的勘察、設計、施工、工程監(jiān)理等單位提出不符合建設工程安全生產法律、法規(guī)的要求。
2、甲方不得暗示或明示乙方使用不符合安全法規(guī)要求的機械設備、設施等。
3、進場施工作業(yè)前對乙方項目負責人進行安全事項交底。
4、指定專人負責監(jiān)管該項目的安全工作，并配合乙方解決因甲方因素而影響安全施工的問題。
5、在易燃易爆、帶電運行、機械運作的危險區(qū)域內作業(yè)，事先要求和協助乙方制訂安全措施并監(jiān)督實施。
6、監(jiān)督檢查乙方的安全施工作業(yè)情況，對違法亂紀現象按甲方單位安全檢查考核細則規(guī)定進行違規(guī)執(zhí)罰。因乙方嚴重違規(guī)施工作業(yè)而影響甲方正常生產時，有權停止其施工作業(yè)至整改驗收合格為止。
1、方要根據《施工現場安全管理制度》做好各項安全工作。
2、方的特種作業(yè)人員要依照《特種作業(yè)人員持證上崗管理制度》做好安全工作。
3、施工中，乙方因操作不當人為造成的事故，由乙方負全責。甲方有權制止乙方的違章指揮和違章作業(yè)。乙方如不依照甲方提出的.各項安全管理制度具體操作，甲方有權終止合同。
4、施工中，如因不可預知或自然災害發(fā)生，乙方負責對現場的緊急救險和處理，保護好現場，并立即啟動應急預案。
5、乙方要保證定期開展對員工的安全活動及安全檢查工作。
6、乙方的施工管理干部，工程技術人員必須熟悉《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》，凡不了解“規(guī)程”的技術人員和未受過安全教育的人員，都不許參加施工。
7、乙方要做好現場工種的安全防護用具工作。
8、在出現安全隱患時，乙方要及時予以排除。
9、乙方對工程施工對象的質量安全終身負責，除不可預知或自然災害發(fā)生，乙方要保證建筑不發(fā)生傾斜、墻體裂痕、墻皮脫落等質量安全事故發(fā)生。
10、盡事宜，雙方協商解決。
甲方：
乙方：20xx年12月xx日
集資建房合同書篇十三
乙方：_________
工程地點：甲方在南莊村處建房屋兩層，建筑面積為————平方米。由乙方承包施工。經雙方協商同意，特簽訂如下合同：
一、承包方式
采用包工包料方式承包，面積價格一次性包死，工程面積必須嚴格按圖紙設計施工，乙方不得隨意改變圖紙設計，未經甲方同意不得隨便增加面積，不得偷工減料，使用劣質材料，因施工過程中發(fā)現設計問題，確實需要變更的，需雙方協商一致，乙方在施工中必須接受甲方的監(jiān)工，并接受合理化建議并采納。
乙方自帶建筑所需一切工具，包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板，搭架用的竹木等，費用由乙方自理，乙方的施工人員食宿問題由乙方自行解決，費用由乙方自理。
二、承建項目
乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的'建筑，包括樓頂頂層層面加漿磨光，同時作好防滲處理。
三、承包價格及付款方式
經甲乙雙方協商，建筑面積按相關民俗按樓面平方米計算，屋檐滴水處每平方米按每(樓面平方米1/2)費計算，即樓面平方米是_________元/平方米，屋檐滴水處是(貳佰元)/平方米。
先預付元整(大寫：)。工程如在農歷_________年_________月_________日完成外墻磚、屋內格墻及屋頂樓平完工。付款_________元整(大寫：_________)。內墻及地平及外墻磚完工付款_________元整(大寫：_________)。剩余部分經甲方驗收合格后。
四、雙方責任
甲方提供施工的水電，乙方必須保證工程質量，按設計圖紙和甲方要求施工。
五、質量要求
1、乙方應當按照國家規(guī)定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。
2、甲方發(fā)現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。
3、房屋建成后甲方發(fā)現質量問題的，如：
1)，所進材料一定確保質量，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、樓板，鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲等。
2)，主體墻與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開裂;主體柱地面不垂直、斷裂、露筋：橫梁斷裂、露筋;天板或地板開裂、塌陷、露筋等等)，由乙方承擔賠償一切損失，乙方必須進行免費維修。
4、主體四角端正、墻面、地面平，墻體粉刷平整，杜絕空鼓，符合相關標準。門面貼瓷磚。
六、注意安全
乙方必須按照安全規(guī)范和技術要求，采取嚴格的安全防護措施，文明施工，在施工過程中要特別注意安全施工，確保人身和財產安全，杜絕一切事故發(fā)生，因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故，由乙方負全部責任。乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以及第三人人身傷亡及財產損害的乙方應當負全部責任。如果乙方施工人員出現工傷、因施工造成他人損傷等事故的一切事故，一切由乙方負全部負責，甲方不負擔任何責任和費用。
七、工期要求
主體工程工期為天，從簽訂合同之日起計算，乙方必須在_________年_________月_________日前完成主體工程，完工時間不能超過天，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。如因乙方的原因造成工期延誤的，每拖延一天，每平方米減少工錢_________元，因大雨等不可抗拒的客觀原因造成的工期延誤除外。乙方所需材料，應在年前籌備齊，以便年初好施工。
八、其它未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。
本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，在證人執(zhí)一份，從簽字之日起生效。
甲方簽字(章)：_________
乙方簽字(章)：_________
在證人簽字(章)_________
農歷日期：_________
集資建房合同書篇十四
委托方：(以下簡稱甲方)
受托方：(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》及市政府頒
一、工程概況
12、建設地點：______
3、主要建設內容：
4、總投資及資金來源：
(按審定的預算執(zhí)行)
5、工程質量：
6、建設工期：
二、委托事項
受托方應負責__________項目的建設管理。主要事項有：
5、制定工期、質量、投資、安全、文明施工管理目標，并進行控制和檢查;
6、協調各承包人(施工、專業(yè)分包等單位)的業(yè)務活動;
8、提出合理可行的施工技術以加快工程進度，保證現場安全;
10、協助甲方辦理工程決算審計。
三、雙方的職責、義務
(一)乙方的職責、義務
4、工程竣工后負責向甲方提供3套竣工圖和3套工程竣工資料;
5、乙方必須按確定目標的標準進行管理，要求建設項目建筑質量等級為“合格”;6、嚴格按照招投標制和工程監(jiān)理制，組織工程招標，擇優(yōu)選定承包單位。
照批準的進度組織實施，保證項目按合同規(guī)定的期限建成，并確保工程質量。
9、充分聽取、尊重甲方的意見，爭取甲方指導和全力支持，及時匯報項目建設過程中出現的重大問題。
(二)甲方的職責、義務
6、、甲方有權要求乙方提供本工程施工形象進度、投資、質量控制報告;
8、協助乙方辦理施工用水、施工用電等有關手續(xù)，協調施工現場與周邊環(huán)境及機構的關系，因甲方原因導致周邊因素影響項目不能正常實施的由甲方承擔相應責任。
四、合同價款的確定與支付代建管理費:經雙方協商取費費率為3%，取費基數以工程審計的'總投資為準，在過程執(zhí)行中，先暫按投資額240萬元計費，合同簽訂后即支付暫定代建管理費的50%，工程完工支付余下的50%;監(jiān)理費按國家取費標準另行簽訂合同。(監(jiān)理費含在總投資范圍內)
五、工程進度
1、工程開工以監(jiān)理下達的開工令為開工日期;
2、乙方確保按甲方對各單項工程的實際進度要求，完成委托范圍內的全部工作;
4、項目建設過程中，若因乙方原因造成工期延誤則乙方承擔相應的經濟責任及處罰。
六、合同生效、變更與終止
1、本合同經雙方簽字蓋章后立即生效;
3、乙方辦理完工程移交手續(xù)及全部的委托事項，本合同即行終止;
5、當甲方認為乙方無正當理由而又未履行項目管理業(yè)務時，可向乙方發(fā)出指明其未履行義務的通知。若乙方不能做出合理書面答復，甲方可予以經濟處罰，乃至解除合同并追究相應責任，若甲方發(fā)出通知7日內沒有收到答復，可在第一個通知發(fā)出后15日內發(fā)出終止委托項目管理合同的通知。合同即行終止。乙方承擔違約責任。
七、
1、甲方駐本工程建設現場總負責人為，乙方駐本工程建設現場代表為;
4、乙方對于其編制的所有文件擁有版權，甲方僅有權為本工程使用此類文件;
5、現場管理辦法及專業(yè)管理細則由雙方現場代表協商制定;
6、乙方若將投資額控制在甲方確認的項目預算范圍之內(不包括變更增加內容)，甲方給予乙方工程節(jié)余資金的15%作為獎勵;(按武政【20_】7號文第21條執(zhí)行)
7、本合同未盡事宜，雙方可協商并另行簽訂補充協議，所簽訂補充協議與本合同具有同等法律效力。
八、爭議的解決
因違反或終止合同而引起一方的損失和損害的賠償，雙方協商解決。
甲方(簽章)：
____年____月____日
乙方(簽章)：
____年____月____日
集資建房合同書篇十五
甲方：
乙方：
甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上就委托建設星城國際東苑小區(qū)商品房的有關事宜達成如下協議：
第一條：項目建設依據
甲方以出讓方式取得位于原糧食批發(fā)市場東，商都大街南、編號為3--68地塊的土地使用權。土地使用權出讓合同號為牟國用(20xx)第058號。該地塊土地面積為102777.0440平方米，規(guī)劃用途為住宅，土地使用年限自20xx年4月4日至20xx年4月4日。
第二條：委托建房的基本情況
1、乙方選定號樓單元號商品房。地上建筑面積暫定為地下室編號，地下室建筑面積暫定為平方米(該面積為圖紙匡算面積，包括公攤面積，實際面積以房管部門的測算結果為準，總房款多退少補)。
2、本項目所屬的商業(yè)，停車場等的銷售辦法、價格、面積等因素，在本協議中不做約定，以正式銷售時的銷售條件為準。
第三條：計價及付款方式
(一)、地下室房款：(按以下a、b兩種銷售面積任選一種)地下室編號，a：暫定建筑面積平米，單價元/平米，總價________元，大寫：，b：暫定使用面積為平米，單價元/平米，總價元，大寫：
(二)、地上房款
地上房號平米，單價元/平米，總價元，大寫：;
1、一次性付款：于年月寫，簽訂《委托建房合同書》。
2、銀行按揭：于月%，首付款為元，貸款額為萬元，簽訂《委托建房合同書》。
3、如乙方未能按雙方約定的時間向甲方交納房款，視為乙方解除合同乙方所交定金不予退還，甲方有權將此房另行出售。
第四條：房屋交付期限
甲方預計在年月日前將房屋交付乙方。
第五條：雙方義務
1、自甲方取得該項目《商品房預售許可證》，乙方接到甲方(電話或書面)通知后15日內持本《委托建房合同書》到售樓部簽訂《商品房買賣合同》，甲方嚴格按照乙方當時所委托建房的'價格執(zhí)行，辦理購房手續(xù)。逾期不辦甲方有權另行處置該商品房，乙方所付定金不予退還，剩余款項無息退還。
2、按揭客戶因政府、銀行或相關部門政策調整，導致乙方不能滿足屆時政策條件而無法辦理按揭手續(xù)，乙方可申請退房，所交款項自申請60日內退清，如乙方增加首付款或改為一次性付款，需在自接到甲方通知15日內補清余款，逾期按新價格執(zhí)行。
第七條：其它
1、乙方保證本合同姓名和聯系方式真實、有效，并保證在上述聯系方式變更后應于五日內書面通知甲方，否則由此造成的一切責任由乙方負責。
2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成，依法向小區(qū)項目所在地人民法院起訴。
3、本《委托建房合同書》一式兩份，雙方各執(zhí)一份。待簽訂《商品房買賣合同》時，本合同自動作廢。
4、本合同自雙方簽訂之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
集資建房合同書篇十六
建設方：________(簡稱甲方)
承建方：________(簡稱乙方)
一、承包方試：
1、全承包工程。
2、總承款為226800.00元，(貳拾陸萬捌仟元整)。
3、總承包面積以鮮家溝樣板房為準。
4、施工方試：須按樣板施工、如有改動，需經甲、乙雙方協商同意。
二、材料標準：
1、乙方必須購買國標建材。
2、乙方用料時須甲方驗收后使用。
三、修建要求：
1、基礎必須按力學理論施工。
2、地圈梁體積為45cm*30cm,主墻下筋為q25兩根，q20一根、面筋q203根、中筋14兩根。箍筋間隔為15*15cm/隔墻均可用q184根，柱子4根，q12上頂。
3、線澆底筋為q1015*15cm/面筋q815*15cm.
4、甲方須負責室內所有瓷磚、門、落地門、樓梯扶欄、水電材料，(注：乙方只須安裝好線管，線合)。
5、乙方須做好四周散水，一樓地平。
四、交房時間：
1、乙方須在20xx年10月底交房。
2、如氣候變化須由甲、乙雙方協商。
五、鋁合金標準：
乙方以每平方130元為準，如加厚加價由甲方負責。
六、付款方式：
1、簽合同時甲方預付50000.00(伍萬元整)。
2、一層線澆起付50000.00(伍萬元整)。
3、二層線澆起付50000.00(伍萬元整)。
4、三層線澆起付50000.00(伍萬元整)。
5、完工后必須全部付清，絕不尾欠。
七、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份、自簽字之日起生較。
八、安全責任：甲方一次性付給乙方安全費1600.00(壹仟陸佰元)。如出現不安全事故，甲方不負任何責任。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
【本文地址：http://www.aiweibaby.com/zuowen/6213781.html】
