專業(yè)工程款結(jié)算協(xié)議(匯總15篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-01 16:51:33
專業(yè)工程款結(jié)算協(xié)議(匯總15篇)
時間:2023-11-01 16:51:33     小編:紙韻

每個階段都需要總結(jié),這樣才能更好地提升自己的能力??偨Y(jié)還要具備可讀性,即使對于非相關(guān)人員也可以理解和接受我們的總結(jié)內(nèi)容。在這里,我們可以看到不同領(lǐng)域的總結(jié)經(jīng)驗和方法。

工程款結(jié)算協(xié)議篇一

發(fā)包方(簡稱甲方):

承包方(簡稱乙方):

根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就裝修工程的.有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:

2、工程承包方式:包工包料

3、工程期限______天

5、雙方商定,本工程的價款為人民幣(大寫)______元整。首付______元整,經(jīng)驗收合格后一次性付清余款。

6、工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收。甲方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收,填寫工程驗收單。在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)。

7、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修______年。

8、因本合同雙方當(dāng)事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規(guī)及有關(guān)政策,受到罰款或給對方造成損失的,均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對方造成的損失。

9、一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應(yīng)及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的損失。

10、合同一式______份,甲乙雙方各持______份,合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。

甲方(簽字/蓋章):______

乙方(簽字/蓋章):______

工程款結(jié)算協(xié)議篇二

乙方:____________。

依照有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本工程資料及結(jié)算工作承包事項達(dá)成本協(xié)議。

甲方將所施工的工程水電安裝資料及結(jié)算工作承包給乙方。

1、水電安裝造價結(jié)算:包括按甲方提供的施工合同、材料設(shè)備單價及簽證、設(shè)計變更等造價范圍的匯總結(jié)算工作;乙方將資料送達(dá)甲方施工員后,除工程量核對及造價核對外的其他工作如:材料審價、簽字蓋章呈送等由甲方施工員完成。

2、水電安裝資料:包括給排水安裝工程、電氣安裝工程及防雷工程的施工技術(shù)資料(不包括施工日記、竣工圖整理、施工組織設(shè)計及施工方案,如有需要乙方可協(xié)助),對工程技術(shù)資料全過程進(jìn)行整理、匯總、協(xié)助歸檔(不包括其中發(fā)生的費用)。乙方將資料送達(dá)甲方施工員后,資料的簽字蓋章呈送等由甲方施工員完成,資料全部匯總完成后由甲方負(fù)責(zé)送檔案館。

乙方將上述23棟樓所施工的水電安裝資料及結(jié)算工作承包下來,按結(jié)算總造價的千分之六收取服務(wù)費,現(xiàn)金結(jié)算。

1、甲方應(yīng)該給乙方提供一切現(xiàn)場相關(guān)的變更,且發(fā)生變更應(yīng)及時通知乙方,甲方的施工人員應(yīng)與乙方配合。

2、乙方自備電腦、打印機及所需軟件等辦公設(shè)備、紙張及耗材、辦公文具等。資料組卷及結(jié)算書制作費用由甲方負(fù)責(zé),若需乙方完成時費用按收據(jù)向甲方報銷。

3、本工程發(fā)生的`所有檢測及費用全部由甲方負(fù)責(zé),如因檢測所造成的工作延誤。

乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。

4、甲方負(fù)責(zé)現(xiàn)場材料質(zhì)保資料的提供(合格證、材料檢測報告相關(guān)資料等)。

5、甲方負(fù)責(zé)施工過程中的協(xié)調(diào)工作;甲方在辦公地點需提供一張辦公桌及電源插口,以備乙方需要時可工作。

6、甲方施工員負(fù)責(zé)把已施工完成的工作及工程部位發(fā)送給乙方,乙方就此作為資料編制依據(jù),按有關(guān)管理部門驗收要求及時準(zhǔn)確編寫資料。

7、工程進(jìn)度報送:甲方提前兩天將材料設(shè)備單價發(fā)送給乙方,乙方按甲方提供的單價編制好進(jìn)度送至甲方施工員。

8、甲方在本項目委托后,負(fù)責(zé)收集本項目所需的文件、紙質(zhì)圖紙、電子檔圖紙等相關(guān)資料,提供給乙方編制結(jié)算計量及核對。

9、乙方在工程項目的預(yù)結(jié)算進(jìn)行當(dāng)中,應(yīng)做好保密性和安全性,確保甲方的利益和權(quán)益不受損失。

甲方每月5號前支付生活費書總款的80%(在結(jié)算書出來之前若已支付至80%的,停止支付),結(jié)算書核對完成后甲方在一周內(nèi)把所有服務(wù)費用全部結(jié)清給乙方。

本協(xié)議一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字后生效。

甲方:________乙方:________。

工程款結(jié)算協(xié)議篇三

乙方:_____________。

根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》為明確甲、乙雙方的權(quán)利和義務(wù),切實搞好安全生產(chǎn)和實現(xiàn)雙贏的目標(biāo),經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,達(dá)成以下協(xié)議,雙方共同遵守執(zhí)行。

一、甲方租用乙方______一臺,用于馬場河鐵礦山工作,時間為____年____月____日起至____年____月____日,另視工程進(jìn)度可另行協(xié)商,如合同期內(nèi)乙方的工程任務(wù)結(jié)束,該合同自行終止。

二、乙方機械必須適合、滿足甲方的生產(chǎn)需要,相關(guān)手續(xù)齊全有效。駕駛?cè)藛T持有效證件上崗,凡手續(xù)不齊全和證件不合格無效的,不予簽訂合同。

三、甲方租用乙方機械每月_______元計算,挖機械油費、駕駛?cè)藛T吃、住由甲方負(fù)責(zé)、機械。工作時間以甲方計時為準(zhǔn),私自加班不計時間,須加班由甲方通知,超出每月規(guī)定時間240小時/月,按_____元/小時。

四、乙方在簽訂合同的`同時,須一次性向甲方交納安全保證金,每臺______元。合同到期或終止時,由甲方查明違約等責(zé)任后,安全保證金一次性全額退還乙方。

五、自乙方機械進(jìn)入工地后,經(jīng)雙方核算準(zhǔn)確施工時間,確認(rèn)無誤后,滿一個月結(jié)算租費。

六、在合同期內(nèi),乙方在生產(chǎn)經(jīng)營或其它行為中所發(fā)生的機械、事故和人員傷亡財產(chǎn)損失等一切后果,均由乙方承擔(dān)全部責(zé)任,與甲方無關(guān)。

七、乙方機械進(jìn)入工地后,聽從甲方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人的指導(dǎo),安全施工,如場地內(nèi)有光纜、墳?zāi)?、管道等設(shè)施,甲方人員須告知并現(xiàn)場指導(dǎo),不聽勸阻私自施工所造成的損失由乙方自行承擔(dān)。

八、本合同履行中任何一方如有違約行為,給對方造成損失的,對方除向違約方賠償損失外,有權(quán)終止合同,如違約方不接受,對方可向人民法院主張權(quán)利。

九、本合同未盡事宜,雙方可另行協(xié)商解決,附合同與主合同具有同等法律效力。

十、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字生效。備注:乙方人員工作結(jié)束后外出所發(fā)生的任何傷亡及違法行為與甲方無關(guān),由乙方全部承擔(dān)。

乙方:_____________。

日期:_____________

日期:_____________

工程款結(jié)算協(xié)議篇四

乙方:_______

乙方于_____年_____月_____日到甲方工地做臨時工,期間間斷性的在甲方工地工作。

乙方于_____年_____月_____日,在工地工作時由于自己操作不當(dāng),在工地上意外受傷,甲方將乙方送入醫(yī)院治療并已經(jīng)承擔(dān)其全部治療費用,現(xiàn)乙方已經(jīng)康復(fù)出院。由于沒有相關(guān)部門的'認(rèn)定,甲乙雙方本著自愿、公平合理、協(xié)商一致的原則,就補償協(xié)議如下:

第一、雙方完全理解本協(xié)議所涉事項的法律以及政策規(guī)定,雙方意思表示真實。

第二、甲方與乙方協(xié)商一致,就補償事宜達(dá)成一次性補償金共計人民幣_______元(大寫:_______萬_______仟圓整),此部分費用已經(jīng)包含了所有法律規(guī)定之應(yīng)付費用。

第三、以上費用由甲方分兩次向乙方支付,具體支付方式為:

1、甲方在_______年_______月_______日之前支付補償款_______元(大寫:_______萬圓整)。

2、甲方在_______年_______月底向乙方支付補償款_______(大寫:_______萬_______仟圓整)。

甲方支付款項之后,即視為甲方對于乙方在工地意外受傷所產(chǎn)生義務(wù)均已經(jīng)得到完全履行。

第四、乙方基于工地意外受傷所產(chǎn)生的各項權(quán)利已經(jīng)全部實現(xiàn),乙方不再與甲方發(fā)生任何權(quán)利義務(wù)關(guān)系。乙方不得以任何理由、任何借口、任何形式向甲方主張任何權(quán)利。

行義務(wù)的一方將承擔(dān)賠付金額10%的違約責(zé)任。

第七、本協(xié)議簽訂地點:基于本協(xié)議支付的爭議問題由協(xié)議簽訂地法院管轄。

第八、雙方若有其他未盡事項,通過協(xié)商或者補充協(xié)議解決。

甲方:_______乙方:_______

工程款結(jié)算協(xié)議篇五

乙方:_____________。

甲乙雙方就_____年____月至____年___月期間,乙方與甲方下屬企業(yè)___公司裝璜分公司之間裝飾裝修改造工程的全部結(jié)算事項訂立如下協(xié)議:

一、自上述工程開工至今,甲方共計向乙方支付工程款合計_______元人民幣。

二、經(jīng)甲乙雙方核對,扣除乙方依據(jù)雙方合同約定應(yīng)向甲方支付的管理費用后,甲方尚拖欠乙方工程款的本息合計為______萬元人民幣。

三、甲方按下表所列的時間和付款金額向乙方支付上述款項:

四、本協(xié)議訂立后,乙方自愿免除追究甲方在前述工程項目履行過程中的.所有違約責(zé)任。

五、甲方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照本協(xié)議第三條的約定向乙方支付款項,每逾期一日按應(yīng)付款項的萬分之二向乙方支付違約金。

六、本協(xié)議訂立后,雙方就甲方拖欠乙方的工程款結(jié)算及甲方的違約責(zé)任均以本協(xié)議為準(zhǔn),再無其他爭議。

七、因本協(xié)議發(fā)生的一切爭議,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,交遠(yuǎn)華仲裁委員會仲裁。

八、本協(xié)議一式四份,雙方各執(zhí)兩份,自簽字蓋章之日生效。

乙方:_____________。

日期:_____________

日期:_____________

工程款結(jié)算協(xié)議篇六

乙方:_____________。

經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商并共同努力,于____年____月____日完成該項工程的結(jié)算工作,雙方同意就本工程結(jié)算事宜達(dá)成協(xié)議如下:

1、本結(jié)算協(xié)議書的簽訂僅代表甲乙雙方就合同執(zhí)行價款的最終核定,并不解除乙方與甲方簽署的(以下簡稱“本工程”)的施工合同中所規(guī)定的所有責(zé)任及義務(wù),除非該責(zé)任及義務(wù)已被乙方遵照合同文件完整無誤的`履行完畢(包含保修期內(nèi)的所有責(zé)任及義務(wù))。

2、雙方同意,除乙方未能履行合同規(guī)定的責(zé)任而發(fā)生保修金扣款外,從本結(jié)算協(xié)議書簽定之日起,互不向?qū)Ψ教岢鲈鰷p工程費用要求。

保修期間乙方負(fù)責(zé)人。

姓名:_____________。

聯(lián)系電話:_____________。

合同編號:_____________。

合同價:_____________。

結(jié)算總價:_____________。

3、本協(xié)議自簽訂之日起生效,為合同書不可或缺的一部分,若與合同書有不一致之處,以本協(xié)議相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。

4、協(xié)議書原件與此結(jié)算書封面一起作為工程結(jié)算款支付的依據(jù)。

5、本協(xié)議一式貳份,甲乙雙方各壹份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

乙方:_____________。

日期:_____________

日期:_____________

工程款結(jié)算協(xié)議篇七

乙方:_____________。

甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就甲方委托乙方承擔(dān)_________工程造價結(jié)算審計的有關(guān)事宜,達(dá)成協(xié)議如下:

甲方委托的_________工程項目,具體項目以甲方委托的資料為準(zhǔn)。

(一)具有良好的職業(yè)道德,在以往執(zhí)業(yè)經(jīng)歷中無不良記錄。

(二)乙方結(jié)算審計人員必須為乙方在冊人員,不得臨時招聘人員。乙方結(jié)算審計人員應(yīng)具備注冊造價師或省級二級以上的造價員任職資格,精通造價知識,且從事本專業(yè)不少于3年。

乙方項目經(jīng)理:

乙方主要審計人員:

(三)乙方將企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)以及結(jié)算審計人員的資格證書復(fù)印件交甲方備案。

(一)甲方的權(quán)利:

1、檢查乙方結(jié)算審計工作的進(jìn)度安排及落實情況。

2、對結(jié)算審計人員違反本規(guī)定及職業(yè)道德的行為進(jìn)行監(jiān)督,并對乙方審計人員的工作情況向乙方通報,提出意見要求。

3、根據(jù)實際情況要求乙方增加或更換審計人員,無需支付任何費用。

4、結(jié)算審計完成后,甲方對工程總造價或部分單項工程進(jìn)行復(fù)核,如復(fù)核審減金額超過乙方審定金額的5%,則甲方不予支付此部分工程結(jié)算審計費用,且甲方有權(quán)另行委托其他造價咨詢機構(gòu)進(jìn)行二次結(jié)算審計,乙方不得有任何異議并承擔(dān)甲方二次審計費用。

5、乙方違反本合同第二條有關(guān)約定時,如甲方在結(jié)算審計前發(fā)現(xiàn)可單方解除合同;如甲方在結(jié)算審計過程中發(fā)現(xiàn)可單方解除合同;如甲方在結(jié)算審計結(jié)束后發(fā)現(xiàn)可全額拒付審計費用,已支付部分費用乙方應(yīng)在接到甲方書面通知起10日內(nèi)返還,否則按照同期銀行貸款利率支付甲方此部分的利息。

(二)甲方的義務(wù):

3、為乙方派駐的審計人員提供食宿、交通、通訊等便利條件,但費用由乙方負(fù)責(zé)。

(一)乙方的權(quán)利:

1、有權(quán)要求甲方進(jìn)行與結(jié)算審計工作相關(guān)的必要的配合和協(xié)調(diào)。

2、有權(quán)對甲方在工程管理工作中存在的問題提出意見或建議。

3、有權(quán)按合同規(guī)定收取審計費用。

4、乙方在審核工程結(jié)算過程中,若發(fā)現(xiàn)竣工圖、圖紙會審紀(jì)要、工程變更、現(xiàn)場簽證以及認(rèn)質(zhì)認(rèn)價等資料不齊全(簽收資料清單以外)影響審計工作的,或施工方不前來配合核對的,乙方有權(quán)書面(需蓋公章)通知施工單位在5日之內(nèi)(自通知之日起計算)將缺失資料補齊或前來核對,所補資料必須是原始資料且必須為原件,并且簽章齊全。

(二)乙方的義務(wù):

1、委派符合本合同第二條規(guī)定的`,精通工程造價業(yè)務(wù)且有較高職業(yè)道德的審計人員對本工程進(jìn)行審計。

2、審計過程中堅持科學(xué)、公正、實事求是的原則,按照國家有關(guān)規(guī)定實施審計工作。

3、自簽收委托人移交的結(jié)算資料之日起60天內(nèi)提供該部分結(jié)算審計報告。全部單項工程出具審計報告后_________天內(nèi)出具最終審計報告。時間每超一天,支付甲方500元違約金。由于非乙方原因?qū)е碌墓て谘诱`順延。

4、按照不同施工單位分別進(jìn)行審計的書面審計報告要求一式六份,且審計報告要求建設(shè)單位、施工單位、造價咨詢單位簽字蓋章后方為生效;按照各單項工程出具的書面審計報告要求符合甲方要求,審計報告要求建設(shè)單位、施工單位、造價咨詢單位簽字蓋章后方為生效。兩種形式的審計報告必須提供相應(yīng)書面報告同內(nèi)容電子版各1份。

5、乙方有隨時向甲方就審計報告內(nèi)容進(jìn)行解釋的義務(wù)。

結(jié)算審計費用=甲方送審額_________×_________‰+乙方審減額_________×_________%,若乙方審減額低于:甲方送審額_________×_________‰,則按照審減額支付審計費用。

甲方送審額是指針對本項目甲方進(jìn)行初審后的額度,具體數(shù)據(jù)以甲方確認(rèn)為準(zhǔn)。

_____________________________________________。

(一)本合同未盡事宜雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成依法向合同簽訂地人民法院起訴。

(二)若甲方發(fā)現(xiàn)乙方造價人員有明顯違背職業(yè)道德的審計行為(如吃、拿、卡、要或與施工單位串通損害甲方利益等),甲方有權(quán)終止合同,另行選定造價咨詢機構(gòu)。如給甲方造成損失,甲方有權(quán)向乙方索賠。

(三)本合同一式六份,甲方執(zhí)四份,乙方執(zhí)兩份。

(四)其他:合同履行過程中發(fā)生的`一切費用由乙方自行解決。

乙方:_____________。

日期:_____________

日期:_____________

工程款結(jié)算協(xié)議篇八

乙方:_____________。

本著平等、自愿、有償?shù)脑瓌t,保證工程結(jié)算的準(zhǔn)確性,甲方原將奉節(jié)縣五馬鎮(zhèn)廠河壩雙溪家園附屬工程的工程造價結(jié)算工作交乙方來完成,經(jīng)雙方商定,達(dá)成如下共識條款:

一、結(jié)算編制內(nèi)容:

奉節(jié)縣五馬鎮(zhèn)廠河壩雙溪家園附屬工程的合同約定甲方所承包的全部工作內(nèi)容的工程造價結(jié)算編制。

二、承包方式:

乙方按與甲方簽訂的施工合同完成奉節(jié)縣五馬鎮(zhèn)廠河壩雙溪家園附屬工程的工程造價結(jié)算編制,采用按總價承包形式包干,總價款為20000.00元(大寫:貳萬元整)。

三、結(jié)算費用的`支付方式:

乙方編制完成的結(jié)算與建設(shè)單位(甲方)核對認(rèn)定結(jié)算報告后,乙方向甲方提供全套結(jié)算書電子文件(excel格式)并交付全套紙質(zhì)資料2份。移交結(jié)算書時甲方應(yīng)一次性付清全部款項。

四、甲方責(zé)任:

1、按時準(zhǔn)確地提供乙方完整的結(jié)算備查復(fù)印件資料:合同及補充條款、竣工圖、材料價格核定單、工程設(shè)計變更單、工程簽證單。

2、原件在上報建設(shè)單位時自備查、交乙方整理裝訂完善,并負(fù)責(zé)所發(fā)生的資料費用。

3、按約定時間付給乙方費用報酬。

五、乙方責(zé)任:

1、必須保證編制結(jié)算的準(zhǔn)確性,按時保質(zhì)、保量完成甲方整個工程結(jié)算的編制、核對工作。

2、負(fù)責(zé)結(jié)算備查資料的收集裝訂。

3、保證在甲方與審計單位約定時間內(nèi)進(jìn)行認(rèn)真核對工程量及工程計價完成審定報告。

六、其他:

乙方領(lǐng)到甲方支付的費用報酬,以出據(jù)收條為準(zhǔn);若甲方要求開正規(guī)發(fā)票,所繳的稅費由甲方負(fù)責(zé)支付。

七、本協(xié)議一式兩份、甲乙雙方各執(zhí)壹份,簽字生效,具有同等法律效力,希共同遵守執(zhí)行;雙方帳款結(jié)清后,本協(xié)議自然失效。

乙方:_____________。

日期:_____________

日期:_____________

工程款結(jié)算協(xié)議篇九

乙方:_____________。

經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商并共同努力,于____年____月____日完成該項工程的結(jié)算工作,雙方同意就本工程結(jié)算事宜達(dá)成協(xié)議如下:

1、本結(jié)算協(xié)議書的簽訂僅代表甲乙雙方就合同執(zhí)行價款的'最終核定,并不解除乙方與甲方簽署的(以下簡稱“本工程”)的施工合同中所規(guī)定的所有責(zé)任及義務(wù),除非該責(zé)任及義務(wù)已被乙方遵照合同文件完整無誤的履行完畢(包含保修期內(nèi)的所有責(zé)任及義務(wù))。

2、雙方同意,除乙方未能履行合同規(guī)定的責(zé)任而發(fā)生保修金扣款外,從本結(jié)算協(xié)議書簽定之日起,互不向?qū)Ψ教岢鲈鰷p工程費用要求。

保修期間乙方負(fù)責(zé)人。

姓名:_____________。

聯(lián)系電話:_____________。

合同編號:_____________。

合同價:_____________。

結(jié)算總價:_____________。

3、本協(xié)議自簽訂之日起生效,為合同書不可或缺的一部分,若與合同書有不一致之處,以本協(xié)議相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。

4、協(xié)議書原件與此結(jié)算書封面一起作為工程結(jié)算款支付的依據(jù)。

5、本協(xié)議一式貳份,甲乙雙方各壹份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

甲方:________乙方:________。

工程款結(jié)算協(xié)議篇十

甲方(債權(quán)人):

身份證號碼:

乙方(債務(wù)人):

法定代表人:

地址:

營業(yè)執(zhí)照注冊號:

丙方(保證人):

法定代表人:

營業(yè)執(zhí)照注冊號:

委托代理人:

身份證號碼:

丁方(保證人):

法定代表人:

營業(yè)執(zhí)照注冊號:

委托代理人:

身份證號碼:

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及《中華人民共和國擔(dān)保法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲、乙、丙、丁四方經(jīng)協(xié)商一致,就乙方欠甲方借款相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議:

第一條、甲、乙雙方經(jīng)對帳,確認(rèn)截止年月日乙方尚欠甲方借款人民幣整(小計:元)。

第二條、由于乙方資金困難一直未履行該還款義務(wù),為了保證甲方的債權(quán)能早日實現(xiàn),乙方按如下方式償還:

1、乙方于年月日前償還所欠借款人民幣(小計:元)。

2、乙方于年月日前償還所欠借款人民幣壹佰萬元整(小計:元)。

3、乙方于年月日前償還所欠借款人民幣(小計:元)。

4、乙方于年月日前還清所欠借款人民幣(小計:元)。

5、如果乙方有一期未按上述時間足額給付,則甲方有權(quán)就剩余借款向申請強制執(zhí)行。甲方因主張權(quán)利產(chǎn)生的各項費用(包括但不限于訴訟費、保全費、鑒定費、評估費、拍賣費、律師費、執(zhí)行費等)由乙方承擔(dān),同時乙方還須向甲方支付所欠借款10%的違約金。

第三條、借款的擔(dān)保

1、丙方、丁方自愿為本合同項下甲方對乙方的債權(quán)承擔(dān)連帶責(zé)任保證。乙方如果未能按照本合同的約定向甲方清償債務(wù),丙方、丁方保證在還款期限屆滿后三個工作日內(nèi),將乙方所欠款項代為償付給甲方。

2、丙方、丁方代乙方償還甲方給乙方提供的借款后,即成為乙方新的債權(quán)人,甲方對乙方享有的一切權(quán)利隨即轉(zhuǎn)移給丙方、丁方。乙方應(yīng)在丙方、丁方代其償還借款后三日內(nèi),將所欠借款本息、違約金、代償費償還給丙方、丁方。

第四條:爭議解決方式

本合同在履行中如發(fā)生爭議,可以四方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,可提請洛陽市仲裁委員會裁決。

:合同的生效

經(jīng)甲方簽字按指印,乙方、丙方和丁方簽字并蓋章后生效。

:本合同壹式肆份。

:聲明條款

1、甲、乙、丙、丁四方均已詳細(xì)閱讀本合同所有條款,四方對本合同條款的含義及相應(yīng)的法律后果已全部通曉并充分理解,認(rèn)識一致,均無異議。

2、甲、乙、丙、丁有權(quán)簽署本合同。

甲方(債權(quán)人):乙方(債務(wù)人):

__年__月__日__年__月__日

丙方(保證人)丁方(保證人):

__年__月__日__年__月__日

合同簽約地點:

工程款結(jié)算協(xié)議篇十一

原告:xx市xx區(qū)xx機械有限公司,住所地xxx省xx市xx區(qū)xx號。

法定代表人:唐xx,該公司經(jīng)理。

被告:xx***陶瓷有限公司,住所地xx省xx市xx縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**路。

法定代表人:秋xx,該公司經(jīng)理。

訴訟請求:

1、判令被告立即支付原告工程款88萬元。

2、判令被告支付逾期付款的違約金***元給原告(違約金從xxxx年1月1日起暫至*月30日,共*天,按日萬分之*點一計算,之后的違約金計算到法院判決確定付款日止)。

合計:929896元

2、本案所有訴訟費用由被告承擔(dān)。

事實和理由:

原告、被告經(jīng)友好協(xié)商,被告擬委托原告供應(yīng)設(shè)備,承建一條拋光磚窯爐、干燥生產(chǎn)線。為此雙方于*年*月*日簽訂了《陶瓷機械設(shè)備銷售合同》及《滲花拋光磚生產(chǎn)線方案及合同》,合同約定:原告供應(yīng)設(shè)備、承建一條拋光磚窯爐、干燥線生產(chǎn)線工程,合同總價600萬元;被告在投產(chǎn)驗收一年內(nèi)分兩次付清合同總價15%的尾款等內(nèi)容。合同簽訂后,原告依約供應(yīng)設(shè)備、進(jìn)場承建窯爐生產(chǎn)線,被告支付了部分設(shè)備、工程款。

*年*月份,原告承建的窯爐生產(chǎn)線安裝完畢,在試產(chǎn)成功后請求被告按合同要求進(jìn)行驗收,不驗收擅自使用的視為原告交付工程無質(zhì)量問題,被告答復(fù)可以驗收。但事后被告未經(jīng)雙方驗收從*年*月開始,擅自使用原告承建的窯爐生產(chǎn)線進(jìn)行生產(chǎn),時至今日,原告承建的合同項下的窯爐生產(chǎn)線,被告已經(jīng)正常投入使用*年*個月。在此期間原告也多次向被告催要工程尾款88萬元,但被告以種種理由推托。

因此,原告認(rèn)為,雙方簽訂的.合同合法有效,應(yīng)受法律保護,原告依約履行了合同義務(wù),被告逾期未支付尾款的行為已經(jīng)構(gòu)成違約,侵害了原告的合法權(quán)益。故,原告現(xiàn)特具狀訴至貴院,望貴院依法判決,判如所請。

此致

焦作市解放區(qū)人民法院

具狀人:

*年*月*日

工程款結(jié)算協(xié)議篇十二

乙方:yyy裝飾工程有限公司

甲乙雙方就_____年____月至____年___月期間,乙方與甲方下屬企業(yè)xxx公司裝璜分公司之間裝飾裝修改造工程的全部結(jié)算事項訂立如下協(xié)議:

一、自上述工程開工至今,甲方共計向乙方支付工程款合計_______元人民幣。

二、經(jīng)甲乙雙方核對,扣除乙方依據(jù)雙方合同約定應(yīng)向甲方支付的管理費用后,甲方尚拖欠乙方工程款的本息合計為______萬元人民幣。

三、甲方按下表所列的時間和付款金額向乙方支付上述款項:

四、本協(xié)議訂立后,乙方自愿免除追究甲方在前述工程項目履行過程中的所有違約責(zé)任。

五、甲方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照本協(xié)議第三條的約定向乙方支付款項,每逾期一日按應(yīng)付款項的萬分之二向乙方支付違約金。

六、本協(xié)議訂立后,雙方就甲方拖欠乙方的工程款結(jié)算及甲方的違約責(zé)任均以本協(xié)議為準(zhǔn),再無其他爭議。

七、因本協(xié)議發(fā)生的一切爭議,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,交遠(yuǎn)華仲裁委員會仲裁。

八、本協(xié)議一式四份,雙方各執(zhí)兩份,自簽字蓋章之日生效。

甲方:________ 代表人:________

乙方:________ 代表人:________

______年___月___日

工程款結(jié)算協(xié)議篇十三

甲方:

乙方:

身份證號碼:

乙方在甲方承建的樓項目的樓梯間保溫分包施工(包工包料),經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商就甲方以車輛抵付乙方部分工程款事宜,達(dá)成如下協(xié)議:

1、乙方同意甲方用江鈴130型小型貨車一輛,車牌號為遼bqr213(以下稱該車輛,車架號、發(fā)動機號以行車證記載為準(zhǔn))抵付乙方工程款9.5萬元(人民幣玖萬伍仟元整)。

2、乙方已對車況已完全知悉并認(rèn)可,甲方在年月日前完成該車輛的年度檢測工作;同時乙方對該車輛的保險到期日為年月日已經(jīng)知悉,乙方同意承擔(dān)該車輛下一年度的相關(guān)保險費用并配合甲方在年月日以前完成該車輛下一年度保險費用的繳納工作。

3、甲方在乙方進(jìn)場材料費用超過10萬元,并且正式進(jìn)入該項目開始施工,完成單體工程樓梯間保溫施工項目達(dá)到兩個單位工程后或在上述條件滿足后乙方提出的期限內(nèi);與乙方共同辦理該車輛轉(zhuǎn)籍手續(xù),轉(zhuǎn)籍過程中所發(fā)生的相關(guān)行政稅費由乙方支付。

4、乙方領(lǐng)取該車輛行車執(zhí)照及相關(guān)稅費、保險憑證等證照,并當(dāng)時核實轉(zhuǎn)籍車的車架號、發(fā)動機號、鑰匙等。車輛交接時詳見交接清單,甲、乙雙方簽署交接清單時,視為甲方將車輛實際交付給乙方,甲乙雙方工程款抵付行為完成。

5、甲方自車輛交付乙方之日起,不再承擔(dān)該車輛的'任何費用。

6、車輛轉(zhuǎn)籍過戶所需手續(xù)、文件乙方必須依甲方要求予以提供,并協(xié)助甲方在車輛管理部門辦理轉(zhuǎn)籍手續(xù);乙方需自行確定轉(zhuǎn)籍過戶的唯一權(quán)益人,甲方只負(fù)責(zé)將該車輛轉(zhuǎn)籍過戶到乙方確定的該權(quán)益人。

7、本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。

8、本協(xié)議一式肆份,甲乙雙方各執(zhí)貳份,具有同等法律效力。

甲方蓋章:

代理人:

日期:年月日

乙方簽字:

日期:年月日

工程款結(jié)算協(xié)議篇十四

甲方:上?!痢练慨a(chǎn)開發(fā)有限公司

乙方:上?!痢两ㄖこ坦?/p>

丙方:江蘇南通××集團有限公司

鑒于:

1、甲方與乙方于××××年×月××日簽訂《建設(shè)工程施工合同》,由乙方承包甲方××陽光城項目的施工工程,甲、乙雙方共同確認(rèn),截止到本協(xié)議簽訂之日止,甲方尚欠乙方的工程款為×××萬元人民幣。

2、甲方與乙方于××××年×月××日簽訂《建設(shè)工程施工合同》,由乙方承包甲方××公館項目的施工工程,甲、乙雙方共同確認(rèn),截止到本協(xié)議簽訂之日止,甲方尚欠乙方的工程款為×××萬元人民幣。

3、乙方與丙方于××××年××月×日簽訂《建設(shè)工程分包合同》,由乙方將甲方××陽光城小區(qū)1-8號樓施工工程分包給丙方,現(xiàn)因該工程乙方欠丙方的工程款為×××萬元人民幣整。

甲、乙、丙各方經(jīng)協(xié)商一致,針對三方之間工程款轉(zhuǎn)讓以及支付等事宜達(dá)成如下協(xié)議:

一、對于甲方所欠乙方全部工程款中的人民幣××××萬元,乙方同意甲方僅支付×××萬即可,對于該××××萬元與×××萬元之間的差額人民幣×××萬元乙方同意放棄,并保證不再以任何理由要求甲方支付該已放棄的×××萬元款項。

對于前述×××萬元款項的支付,乙方同意由甲方按本協(xié)議第四條的約定直接支付給丙方。

二、對于甲方所欠乙方的全部工程款人民幣××××萬元在扣除本協(xié)議第一條提及的××××萬元后的剩余款項人民幣×××萬元,乙方同意甲方僅支付人民幣×××萬元即可,對于該×××萬元與×××萬元之間的差額人民幣×××萬元乙方同意放棄,并保證不再以任何理由要求甲方支付已放棄的×××萬元款項。

關(guān)于前述×××萬元款項的.支付方式及時間等由甲、乙雙方另行簽署協(xié)議進(jìn)行約定。

三、甲、乙雙方確認(rèn)甲方應(yīng)支付給乙方的工程款總額為人民幣×××萬元。自本協(xié)議簽訂之日起,甲方除承擔(dān)本協(xié)議所約定的人民幣×××萬元款項外,甲方不再拖欠乙方任何工程款及其他款項,乙方不得再以任何理由要求甲方向其支付任何款項(包括但不限于工程款、利息、違約金等),乙、丙方對此無異議。

四、乙方所欠丙方的×××萬元工程款,丙方同意乙、丙雙方以×××萬元的價格結(jié)算。

對于乙方應(yīng)支付給丙方的該×××萬元款項,甲、乙、丙方三方同意,由甲方代乙方直接支付給丙方。甲方按本協(xié)議約定將該×××萬元款項支付給丙方后,視為甲方已按本協(xié)議第一條約定將×××萬工程款支付給了乙方,乙方不得再就該×××萬元向甲方主張任何權(quán)利。

五、甲方同意按以下時間向丙方支付該×××萬元工程款:

1、××××年××月×日前支付人民幣×××萬元;

2、××××年××月××日前支付人民幣×××萬元;

3、××××年××月×日前支付人民幣×××萬元;

4、××××年××月××日前支付人民幣×××萬元。

甲方在向丙方付款的同時,乙方應(yīng)向甲方出具合法有效的工程款發(fā)票。否則,甲方有權(quán)拒絕付款,因此而產(chǎn)生的責(zé)任由乙方承擔(dān),與甲方無關(guān),丙方不得以此為由向甲方主張權(quán)利。

七、本協(xié)議僅限于本協(xié)議所約定的甲方與乙方、乙方與丙方之間工程款的轉(zhuǎn)讓及償還事宜,并不涉及甲方與丙方之間因其他工程的欠款糾紛,如有,由甲方與丙方另行協(xié)商解決。

八、本協(xié)議簽訂之日起,乙、丙方同意放棄所承包工程的建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)。

九、本協(xié)議簽訂后,對于乙、丙方所承包施工的工程,如尚在保修期內(nèi)的,乙、丙方仍應(yīng)對所存在的工程質(zhì)量承擔(dān)保修責(zé)任。

十、對于甲方與乙方于××××年×月××日簽訂的《以房抵款協(xié)議》,因尚未實際履行,因此,甲、乙雙方在此同意,該《以房抵款協(xié)議》于本協(xié)議簽訂時解除,不再執(zhí)行。對于該協(xié)議的解除,雙方互不承擔(dān)責(zé)任。

十一、本協(xié)議是甲、乙雙方就××陽光城項目與××公館項目工程款糾紛事宜所達(dá)成的最終協(xié)議,此協(xié)議取代以前雙方就工程款問題所有的口頭或書面的協(xié)商、表示、協(xié)議、補充協(xié)議、同意或承諾。本協(xié)議生效后甲、乙、丙三方均應(yīng)遵照執(zhí)行,乙方或丙方不得再以甲方以前的意思表示向甲方主張任何權(quán)利或責(zé)任。

十二、協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式陸份,甲、乙、丙三方各執(zhí)兩份。

甲方:上?!痢练慨a(chǎn)開發(fā)有限公司

代理人:

乙方:上?!痢两ㄖこ坦?/p>

代理人:

丙方:江蘇南通××集團有限公司

代理人:

合同簽訂日:年月日

工程款結(jié)算協(xié)議篇十五

乙方:xxxxx有限責(zé)任公司

甲方因“xx1號生態(tài)村”建設(shè)需要,于20xx年xx月將庭院式房屋建設(shè)工程發(fā)包給xxx有限公司施工,于20xx年1月將公寓式房屋的建設(shè)工程發(fā)包給xx良美建筑工程有限公司公司施工?,F(xiàn)經(jīng)結(jié)算,雙方就建設(shè)工程款支付事宜經(jīng)協(xié)商一致,簽訂協(xié)議如下,必須嚴(yán)格遵守。

一、建設(shè)工程施工情況:乙方已經(jīng)于20xx年xx月完成了全部承包范圍內(nèi)的施工項目,并已經(jīng)作竣工驗收。

二、工程價款:乙方已經(jīng)向甲方提交了《工程結(jié)算書》,甲方也作了審核,現(xiàn)雙方經(jīng)協(xié)商一致確認(rèn)工程總造價為人民幣壹億零叁佰陸拾萬元整(103600000.00元),至20xx年12月6日止甲方已經(jīng)支付了工程價款人民幣柒仟伍佰壹拾萬元整(75100000.00元),尚未支付的工程余款為人民幣貳仟捌佰伍拾萬元整( 元)。

三、工程款支付:對應(yīng)支付乙方的工程余款人民幣貳仟捌佰伍拾萬元整( 元)甲方不作現(xiàn)金支付,而是以銷售商品房形式支付乙方,即甲方將商品房銷售給乙方,乙方不支付購房價款。用作沖抵工程價款的商品房建筑面積為5514.26平方米,具體房號及測繪面積見附件一。乙方兩家公司應(yīng)得的商品房份額,由乙方兩家公司自行協(xié)商解決,與甲方無關(guān)。

四、房屋轉(zhuǎn)讓:本協(xié)議簽署后,乙方對所沖抵工程款的.商品房可以自用,也可向第三方轉(zhuǎn)讓。但無論轉(zhuǎn)讓金高低,乙方都必須按甲方的實際銷售平均價格將購房款支付到甲方賬戶,甲方開具購房《發(fā)票》,再由甲方以支付工程款方式返回乙方,返回時間為叁個工作日內(nèi)。

五、工程結(jié)算:本協(xié)議所確認(rèn)工程結(jié)算價為雙方最終的工程造價。為完善財務(wù)管理,甲方委托有權(quán)機構(gòu)作竣工結(jié)算,無論結(jié)算金額高低,但乙方必須配合完善。

六、建安稅費:建筑工程余款的建安稅由甲方承擔(dān),并向乙方出具稅票。

七、稅、費承擔(dān):按國家法律規(guī)定,甲方承擔(dān)商品房賣方應(yīng)承擔(dān)的全部稅、費。乙方或乙方確定的商品房買受人承擔(dān)商品房買方應(yīng)承擔(dān)的全部稅、費(包括:契稅、維修基金、辦證費)。

八、產(chǎn)權(quán)登記:甲方與乙方或乙方確定的商品房買受人簽訂《商品房購銷合同》,及時辦理合同備案,配合乙方辦理產(chǎn)權(quán)登記。

九、本協(xié)議簽署后,甲方不得將用作沖抵工程款的商品房再向其他任何第三方銷售,若甲方將沖抵工程款的房屋再行銷售,必須承擔(dān)乙方的全部經(jīng)濟損失,并承擔(dān)逾期未付款總額的每日按仟分之壹計算的遲延履約金。

十、工期拖延的責(zé)任由甲方自行承擔(dān),乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。

十一、工程保修:由xxx有限公司承擔(dān)“xx1號生態(tài)小區(qū)”的全部保修責(zé)任,具體由xxx有限公司向甲方出具保修承諾書。

十二、xxx有限公司于20xx年5月向甲方交納了人民幣伍拾萬元整(500000.00元)的合同履約保證金,該款甲方不作退償,乙方自愿將該保證金作周燕應(yīng)交納“xx1號生態(tài)小區(qū)”512號庭院式房屋的購房款、維修基金、契稅、辦證費及其他費用,甲方不得再向周燕收取購房款及任何費用。對甲方已經(jīng)銷售的施工人員原訂購的四套庭院式房屋甲方不作任何補償及賠償。

十三、本協(xié)議簽訂后乙方必須立即將抵款房屋之外的全部商品房房門鑰匙交付甲方。

十四、本協(xié)議未盡事宜由雙方協(xié)商解決。

十五、本協(xié)議壹式陸份,甲方持兩份,乙方持四份。本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

乙方1:

法定代表人:

法定代表人:

乙方2:

本協(xié)議簽字時間:20xx年xx月xx日

【本文地址:http://www.aiweibaby.com/zuowen/6328880.html】

全文閱讀已結(jié)束,如果需要下載本文請點擊

下載此文檔