通過(guò)簽訂合同,可以確保交易的安全性,減少風(fēng)險(xiǎn)和糾紛的發(fā)生。如果有需要,可以請(qǐng)律師或?qū)I(yè)人士參與合同的起草和審核。下方提供了一些關(guān)于合同撰寫(xiě)的參考資料。
普通裝修合同篇一
單位名稱(chēng):_________。
住址:_________。
身份證號(hào)碼:_________。
通訊地址:_________。
郵政編碼:_________。
電話(huà):_________。
傳真:_________。
帳號(hào):_________。
電子信箱:_________。
乙方(承包方):_________。
資質(zhì)證書(shū)號(hào):
法定住址:_________。
法定代表人:_________。
職務(wù):_________。
身份證號(hào)碼:_________。
通訊地址:_________。
郵政編碼:_________。
聯(lián)系人:_________。
電話(huà):_________。
傳真:_________。
帳號(hào):_________。
電子信箱:_________。
1.1工程地點(diǎn):_________市_________區(qū)(縣)_________路_________號(hào)_________樓_________室。
1.2住房結(jié)構(gòu):_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。
1.3工程造價(jià):家庭居室裝飾裝修工程的價(jià)格,根據(jù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原則,約定如下:總價(jià)款:_________元,大寫(xiě)(人民幣):_________。其中:材料費(fèi):_________,人工費(fèi):_________,管理費(fèi):_________,設(shè)計(jì)費(fèi):_________,垃圾清運(yùn)費(fèi):_________,稅金:_________,其他費(fèi)用:_________。(詳見(jiàn)附表三:家庭居室裝飾裝修工程報(bào)價(jià)單)。經(jīng)雙方認(rèn)可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實(shí)另計(jì)。
1.4工程承包方式:雙方商定采取下列第_________種方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(見(jiàn)附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見(jiàn)附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
1.6工程內(nèi)容及做法(見(jiàn)附表一:裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表、附表二:裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)。
2.1凡承接家庭居室裝飾裝修工程的單位,應(yīng)當(dāng)持有建設(shè)行政主管部門(mén)頒發(fā)的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)》。
2.2乙方是經(jīng)過(guò)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人,通過(guò)最近一次企業(yè)年檢,具有經(jīng)建設(shè)行政主管機(jī)關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì),資質(zhì)等級(jí)符合本次施工的要求。乙方不具備營(yíng)業(yè)資格或相應(yīng)資質(zhì)的,甲方有權(quán)終止本合同,乙方應(yīng)當(dāng)立即返還甲方已支付的費(fèi)用,并賠償損失。
2.3對(duì)于承接家庭居室裝飾裝修工程的個(gè)體裝飾裝修從業(yè)者,應(yīng)當(dāng)持所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上人民政府有關(guān)主管部門(mén)出具的務(wù)工證明、本人身份證、暫時(shí)居住證,向工程所在地的建設(shè)行政主管部門(mén)或者其指定的機(jī)構(gòu)登記備案,實(shí)行“登記注冊(cè)、培訓(xùn)考核、技能鑒定、持證上崗”的制度。具體辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設(shè)行政主管部門(mén)制訂。
2.4凡沒(méi)有《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)》或者建設(shè)行政主管部門(mén)發(fā)放的個(gè)體裝飾裝修從業(yè)者上崗證書(shū)的單位和個(gè)人,不得承接家庭居室裝飾裝修工程。
若本工程實(shí)行工程監(jiān)理,甲方(或乙方)與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方(或甲方)。
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
4.3施工圖紙雙方簽字后生效。
甲方:
乙方:
年月日年月日。
普通裝修合同篇二
甲方:(發(fā)包方)。
乙方:(承包方)。
本著互相信任的原則,就甲方的水電工程達(dá)成以下協(xié)議。
第一條工程概況。
2.工期:年月日至年月日。
3.本項(xiàng)工程預(yù)計(jì)費(fèi)用元人民幣。
第二條材料供應(yīng)的約定。
1.甲方提供的材料。
乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購(gòu)買(mǎi)的材料的清單,并注明所需要材料的數(shù)量。甲方應(yīng)按時(shí)提供乙方需要的材料。
甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng),甲乙方應(yīng)辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異,應(yīng)及時(shí)向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。
甲方供應(yīng)的材料按時(shí)抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2.甲方采購(gòu)供應(yīng)的裝飾材料,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
3.乙方提供的材料。
乙方供應(yīng)的水電材料甲方應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收,如不符合設(shè)計(jì)、施工要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等),要保證安全性、良好使用性,乙方自行承擔(dān)工具維修費(fèi)和損耗費(fèi)用。
第三條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定。
1.本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn):
2.由于乙方施工技術(shù)差及責(zé)任心不到位等自身原因造成質(zhì)量問(wèn)題,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
3.工程竣工:乙方應(yīng)提前兩天通知甲方驗(yàn)收,甲方在接到通知兩日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收手續(xù)。
第四條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火等的現(xiàn)場(chǎng)管理約定:
1.嚴(yán)格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時(shí)間,降低施工噪音,減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來(lái)的擾民問(wèn)題及與周?chē)鷨挝弧⒆?hù)的關(guān)系。
2.未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),施工中不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
4.保證裝飾裝修現(xiàn)場(chǎng)的整潔,竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
5.負(fù)責(zé)裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作,每日至少清潔一次。
6.乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場(chǎng),日常用水、用電等必須注意安全,工地發(fā)生工傷由乙方負(fù)責(zé)。
7.乙方應(yīng)做好施工材料保管工作,禁止閑雜人等進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)。
8.未經(jīng)甲方許可,乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門(mén),若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價(jià)格加倍賠償。
第五條關(guān)于工程價(jià)款、承包內(nèi)容、施工工藝、結(jié)算的約定:
1.工程款付款方式:
布管驗(yàn)收合格后支付工錢(qián)的50%,水電完工后支付30%,整體竣工驗(yàn)收合格后支付20%。
2.乙方承包內(nèi)容:
1).水電開(kāi)槽、布線、穿線、埋槽。
2).所有水電施工過(guò)程的垃圾清運(yùn)(每天現(xiàn)場(chǎng)整理裝袋)。
3).水電施工的穿墻、打孔、切割。
4).開(kāi)關(guān)面板安裝。
5).小五金、馬桶、的安裝。
6).后期燈具的安裝。
3.工程結(jié)算方式:
按實(shí)結(jié)算:,總價(jià)結(jié)算:20元/平米(套內(nèi)面積)。
第六條違約責(zé)任:
1.甲方未按合同約定時(shí)間付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付伍拾元的違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付伍拾元違約金。
第七條糾紛處理方式:
因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),雙方協(xié)商解決;當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解不成時(shí),可向人民法院提起訴訟。
第八條合同的變更和解除:
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。合同簽訂后施工前,一方如要終止合同,應(yīng)以書(shū)面形式提出,并按合同總價(jià)款10%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過(guò)程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書(shū)面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,解除本合同。
第九條其它約定:
1.因氣候、停電等不可抗力或不可預(yù)見(jiàn)因素造成的工期延誤,經(jīng)雙方確認(rèn)后可以順延。
2.甲方在入住前可以要求乙方5次來(lái)現(xiàn)場(chǎng)配合其他工種的交叉施工,超過(guò)5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的勞務(wù)費(fèi)。
3.保修期內(nèi)由于乙方的施工和產(chǎn)品造成的質(zhì)量問(wèn)題由乙方免費(fèi)維修,在接到甲方通知后48小時(shí)內(nèi)必須到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。由于甲方使用不當(dāng)或不可抗力或不可遇見(jiàn)原因造成的問(wèn)題,甲方按實(shí)際發(fā)生費(fèi)用支付乙方維修費(fèi)用。
第十條附則。
1.本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
2.本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
3.水電工程保修伍年,過(guò)了保修期乙方來(lái)維護(hù)甲方應(yīng)支付相應(yīng)費(fèi)用。
甲方:乙方:
年月日年月日。
普通裝修合同篇三
依照《中華人民共和國(guó)民法典》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,為保證工程順利進(jìn)行,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同),以便共同遵守。
第一條 工程概況
1.1 工程地點(diǎn):_________市_________區(qū)(縣)_________路_________號(hào)_________樓_________室。
1.2 住房結(jié)構(gòu):_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。
1.3 工程承包方式,雙方商定采取下列第_________種承包方式:(1)乙方包工、包全部材料(見(jiàn)附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表);(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見(jiàn)附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表,附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表);(3)乙方包工、甲方包全部材料(見(jiàn)附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
1.4 總價(jià)款:_________元,大寫(xiě)(人民幣):_________。
其中:材料費(fèi):_________,人工費(fèi):_________,管理費(fèi):_________,設(shè)計(jì)費(fèi):_________,垃圾清運(yùn)費(fèi):_________,稅金:_________,其他費(fèi)用:_________。
(詳見(jiàn)附表三:家庭居室裝飾裝修工程報(bào)價(jià)單)。
經(jīng)雙方認(rèn)可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實(shí)另計(jì)。
1.6 工程內(nèi)容及做法(見(jiàn)附表一:裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表、附表二:裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)。
第二條 施工單位資格乙方是經(jīng)過(guò)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人,通過(guò)最近一次企業(yè)年檢,具有經(jīng)建設(shè)行政主管機(jī)關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì),資質(zhì)等級(jí)符合本次施工的要求。
乙方不具備營(yíng)業(yè)資格或相應(yīng)資質(zhì)的,甲方有權(quán)終止本合同,乙方應(yīng)當(dāng)立即返還甲方已支付的費(fèi)用,并賠償乙方損失。
第三條 材料供應(yīng)3.1 按合同約定由甲方提供的材料、設(shè)備(見(jiàn)附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表),甲方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知乙方,雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù);3.2 按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備(見(jiàn)附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表),乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知甲方,雙方共同驗(yàn)收。
第四條 工程質(zhì)量4.1 本工程執(zhí)行_________(填建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程)、_________(填裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn))和市建設(shè)行政主管部門(mén)制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
4.2 本工程由_________方設(shè)計(jì)施工方案。
4.3 甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
4.4 由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
4.5 在施工過(guò)程中,甲方提出設(shè)計(jì)修改意見(jiàn)及增減工程項(xiàng)目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系。
在簽訂《工程項(xiàng)目變更單》(詳見(jiàn)附件見(jiàn))后,方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工。
由此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。
凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,由甲方自負(fù),給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
4.6 施工過(guò)程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議,申請(qǐng)由_________部門(mén)對(duì)工程質(zhì)量予以認(rèn)證,經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過(guò)程支出的相關(guān)費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé),經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過(guò)程支出的相關(guān)費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
第五條 工程驗(yàn)收5.1 雙方約定在施工過(guò)程中分下列幾個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收:_________。
乙方應(yīng)提前_________天通知甲方參加驗(yàn)收,階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫(xiě)工程驗(yàn)收單(見(jiàn)附表八:工程驗(yàn)收單);5.2 工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收,填寫(xiě)工程驗(yàn)收單(見(jiàn)附表八:工程驗(yàn)收單)。
在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)(見(jiàn)附表九:工程結(jié)算單);5.3 本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修期為_(kāi)________年。
驗(yàn)收合格簽字后,填寫(xiě)工程保修單(見(jiàn)附表十:工程保修單)。
第六條 工程款支付方式6.1 雙方約定按下列第_________種方式支付工程款:(1)本合同簽訂后,開(kāi)工前_________至_________日,甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款_________%的工程款;(2)完成_________%的工程量之日后的_________日內(nèi),甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款_________%的工程款;(3)竣工驗(yàn)收后_________日內(nèi),甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款_________%的工程款。
(4)竣工驗(yàn)收合格_________年后或雙方約定的保修期滿(mǎn),甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款_________%的工程款。
甲方支付工程款,乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的,視為乙方收取。
6.2 因變更施工內(nèi)容導(dǎo)致總價(jià)款增減的,甲方在竣工驗(yàn)收合格之日支付或收取增、減部分的款項(xiàng)。
6.3 雙方款項(xiàng)往來(lái),均應(yīng)出具收據(jù)。
施工結(jié)束,甲方全額付清應(yīng)付款項(xiàng)后,乙方應(yīng)當(dāng)出具合法發(fā)票。
6.4 竣工驗(yàn)收合格后,甲方有權(quán)留取相當(dāng)于工程總價(jià)款的_________%的保修基金。
竣工驗(yàn)收合格后_________年內(nèi)沒(méi)有發(fā)生工程質(zhì)量問(wèn)題的,甲方應(yīng)將保修基金全額退還乙方。
第七條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定甲方提供的施工圖紙做法說(shuō)明及施工場(chǎng)地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來(lái)水和其它管道暢通、合格。
乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。
如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的,甲方負(fù)責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的,乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
第八條 工程監(jiān)理8.1 本工程甲方委托監(jiān)理,應(yīng)與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同。
并在本合同協(xié)議條款內(nèi)明確監(jiān)理單位、總監(jiān)理工程師及其應(yīng)履行的職責(zé)。
8.2 本合同中總監(jiān)理工程師和甲方代表的職責(zé)不能相互交叉。
非經(jīng)甲方同意,總監(jiān)理工程師及其代表無(wú)權(quán)解除本合同中乙方的任何義務(wù)。
合同履行中,發(fā)生影響甲、乙雙方權(quán)利和義務(wù)的事件時(shí),總監(jiān)理工程師應(yīng)作出公正的處理。
8.3 為保證施工正常進(jìn)行,甲乙雙方應(yīng)尊重總監(jiān)理工程師的決定。
對(duì)總監(jiān)理工程師的決定有異議時(shí),按協(xié)議條款的約定處理。
總監(jiān)理工程師易人,甲方接到監(jiān)理單位通知后應(yīng)同時(shí)通知乙方,后任繼續(xù)履行賦予前任的權(quán)利和義務(wù)。
第九條 施工圖紙雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:9.1 甲方在開(kāi)工日期_________天之前按協(xié)議條款約定的日期和份數(shù),向乙方提供完整的施工圖紙。
乙方需要超過(guò)協(xié)議條款雙方約定的圖紙份數(shù),甲方應(yīng)代為復(fù)制,復(fù)制費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
9.2 甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙,圖紙一式_________份,甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí)一份(見(jiàn)附表六:家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙),設(shè)計(jì)費(fèi)_________元由甲方支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi))。
9.3 使用境外圖紙,不能滿(mǎn)足施工需要時(shí),雙方應(yīng)在協(xié)議條款內(nèi)約定復(fù)制、重新繪制、翻譯、購(gòu)買(mǎi)標(biāo)準(zhǔn)圖紙等事項(xiàng)。
第十條 乙方駐工地代表乙方任命駐工地負(fù)責(zé)人,按以下要求行使合同約定的權(quán)利,履行合同約定的義務(wù):10.1 乙方的要求、請(qǐng)求和通知,以書(shū)面形式由乙方代表簽字后送甲方代表,甲方代表在回執(zhí)行上簽署姓名及收到時(shí)間后生效。
10.2 乙方代表按甲方代表批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)(或施工方案)和依據(jù)合同發(fā)出的指令、要求組織施工。
在情況緊急且無(wú)法與甲方代表聯(lián)系的情況下,可采取保護(hù)人員生命和工程、財(cái)產(chǎn)安全的緊急措施,并在采取措施后24小時(shí)內(nèi)向甲方代表送交報(bào)告。
責(zé)任在甲方,由甲方承擔(dān)由此發(fā)生的追加合同價(jià)款,相應(yīng)順延工期;責(zé)任在乙方,由乙方承擔(dān)費(fèi)用。
10.3 乙方代表易人,乙方應(yīng)于易人前_________天通知甲方,后任繼續(xù)履行合同文件約定的前任的權(quán)利和義務(wù)。
第十一條 甲方工作1
1.1 甲方應(yīng)在開(kāi)工前_________天,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門(mén)認(rèn)可的施工圖紙或做法說(shuō)明_________份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。
全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。
對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)采取保護(hù)措施。
向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說(shuō)明使用注意事項(xiàng)。
11.2 做好施工中因臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
11.3 如確實(shí)需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計(jì)管線,負(fù)責(zé)到所在地房管部門(mén)或物業(yè)管理部門(mén)辦理相應(yīng)審批手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。
1.6 參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、工程竣工驗(yàn)收。
第十二條 乙方工作12.1 施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程;12.2 嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;12.3 保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;12.4 保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
12.5 參加甲方組織的施工圖紙或做法說(shuō)明現(xiàn)場(chǎng)交底。
12.6 指派_________為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。
按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜,對(duì)其行為乙方應(yīng)予認(rèn)可。
如更換人員,乙方應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知甲方。
12.7 乙方應(yīng)當(dāng)提交說(shuō)明書(shū)、保修單、環(huán)保說(shuō)明書(shū)和購(gòu)貨發(fā)票復(fù)印件,甲方要求與原件核對(duì)的,乙方應(yīng)當(dāng)同意。
發(fā)票上應(yīng)當(dāng)載明產(chǎn)品名稱(chēng)、品牌、型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)、價(jià)格和數(shù)量。
第十三條 工程變更工程項(xiàng)目或施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽訂書(shū)面變更協(xié)議,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期(見(jiàn)附表七:裝飾裝修工程變更單)。
第十四條 工期延誤14.1 對(duì)以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:(1)工程量變化或設(shè)計(jì)變更;(2)不可抗力;(3)甲方同意工期順延的其他情況。
14.2 因甲方未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
14.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
14.4 因乙方責(zé)任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的,返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
第十五條 違約責(zé)任15.1 合同雙方當(dāng)事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國(guó)家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對(duì)方造成經(jīng)濟(jì)損失均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失;15.2 未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的,由甲方負(fù)責(zé);15.3 因一方原因,造成合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí),該方應(yīng)及時(shí)通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失;15.4 由于甲方原因?qū)е卵悠陂_(kāi)工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
15.5 由于乙方原因,工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方負(fù)責(zé)修理,工期不予順延;15.6 由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
15.7 甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
15.8 乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
第十六條 合同的變更和解除16.1 合同經(jīng)雙方簽字(在有形市場(chǎng)簽訂的合同須經(jīng)市場(chǎng)管理部門(mén)蓋章見(jiàn)證)生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。
任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
如要終止合同,提出終止合同一方,要以書(shū)面形式提出,應(yīng)按合同總價(jià)款_________%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
16.2 施工過(guò)程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書(shū)面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
第十七條 垃圾清運(yùn)因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng),并負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)到指定的_________地點(diǎn),甲方負(fù)責(zé)支付垃圾清運(yùn)費(fèi)用(人民幣)_________元(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi))。
第十八條 聲明及保證甲方:18.1 甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
18.2 甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
18.3 在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
18.4 甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。
本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。
乙方:18.1 乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
18.2 乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
18.3 在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
18.4 乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。
本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。
第十九條 保密雙方保證對(duì)從另一方取得且無(wú)法自公開(kāi)渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。
未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。
但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。
保密期限為_(kāi)________年。
一方違反上述保密義務(wù)的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。
第二十條 不可抗力本合同所稱(chēng)不可抗力是指不能預(yù)見(jiàn)、不能克服、不能避免并對(duì)一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無(wú)法履行時(shí),遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書(shū)面告知另一方,并應(yīng)在_________天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料,雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。
第二十一條 通知
21.1 根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書(shū)面形式,可采用_________(書(shū)信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等方式)傳遞。
以上方式無(wú)法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。
21.2 各方通訊地址如下:_________。
21.3 一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi),以書(shū)面形式通知對(duì)方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。
第二十二條 爭(zhēng)議的處理
22.1 本合同受_________國(guó)法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
22.2 本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門(mén)調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:(1)提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;(2)依法向人民法院起訴。
第二十三條 解釋本合同的理解與解釋?xiě)?yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行,本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋。
第二十四條 補(bǔ)充與附件本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達(dá)成書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議。
本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十五條 合同效力本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。
有效期為_(kāi)________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
簽訂地點(diǎn):_________月_______日
普通裝修合同篇四
在認(rèn)可了報(bào)價(jià)之后,正規(guī)的裝飾公司要和你簽訂一份施工合同或協(xié)議書(shū)。在這份合同中,要注意以下幾個(gè)問(wèn)題:
1.合同中必須寫(xiě)明裝修的具體要求和完工日期。有的消費(fèi)者在簽訂合同時(shí),沒(méi)有注意這兩點(diǎn),給某些裝飾公司粗制濫造和拖延工期創(chuàng)造了條件。
2.付款方式的確定,一般的裝修合同,約定首付60%,木工驗(yàn)收合格后交納35%,完工后交納5%。如果按照這樣的付款形式的話(huà),在工期過(guò)了一半左右后,您就已經(jīng)向裝飾公司交了95%左右的費(fèi)用,如果裝修的后期出了什么問(wèn)題的話(huà),就很難在錢(qián)上面制約裝飾公司了。所以建議在簽訂合同時(shí)候,能把首付壓到30%,中期交納30%。中期款一般合同上約定的中期付款時(shí)間,只是簡(jiǎn)單的標(biāo)明“工程過(guò)半,木工收口”。但是一個(gè)工地往往是多項(xiàng)目交叉作業(yè),正規(guī)的工期過(guò)半應(yīng)該是:木器制作結(jié)束;廚衛(wèi)墻、地磚、吊頂結(jié)束;墻面找平結(jié)束;水電改造結(jié)束。
3.在合同中必須注明使用的裝飾材料的具體品牌、規(guī)格及型號(hào)。除了主材要注意外,輔材細(xì)節(jié)也一定要注意。有的合同沒(méi)寫(xiě)瓷磚填縫劑,結(jié)果自己買(mǎi);九厘板沒(méi)寫(xiě)品牌,結(jié)果裝修公司就拿了劣質(zhì)板等等。所以對(duì)所需的材料,如水泥、砂石、灰膏、木材、鋁合金、角鋼、玻璃、瓷磚、給排水管、截門(mén)、水嘴、電閘、電線、塑料管、涂料、乳膠漆、粘合劑、石膏造型板線等等商品,均應(yīng)列出明細(xì)表。確保工程整體質(zhì)量和合理安排費(fèi)用。以防裝飾公司以次充好。
4.監(jiān)理和質(zhì)檢到場(chǎng)時(shí)間和次數(shù):一般的裝修公司都將工程分給各個(gè)施工隊(duì)來(lái)完成,質(zhì)檢人員和監(jiān)理是裝飾公司對(duì)他們最重要的監(jiān)督手段,他們到場(chǎng)巡視的時(shí)間間隔,對(duì)工程的質(zhì)量尤為重要。監(jiān)理和質(zhì)檢,每隔2天應(yīng)該到場(chǎng)一次。設(shè)計(jì)也應(yīng)該3-5天到場(chǎng)一次,看看現(xiàn)場(chǎng)施工結(jié)果和自己的設(shè)計(jì)是否相符合。
5.合同中有關(guān)保修的條文是必不可少的,而且要分清責(zé)任。如果屬于施工或材料的質(zhì)量問(wèn)題,裝飾公司應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任;如果屬于用戶(hù)使用不當(dāng),雙方可協(xié)商處理。這些都一定要在合同中寫(xiě)清楚。一般裝飾公司對(duì)工程的保修期,從三個(gè)月到一年不等,你要盡可能選擇保修期長(zhǎng)一點(diǎn)的公司。
6.避免做不到的.條款,許多家庭裝修的投訴都是由不切實(shí)際的合同條款帶來(lái)的。有的合同條款規(guī)定了在相關(guān)的工程報(bào)價(jià)之下根本達(dá)不到的施工質(zhì)量,有的合同條款規(guī)定了在任何條件下都不可能做到的室內(nèi)空氣環(huán)境條款。比如曾有一位業(yè)主在合同的附加條款中要求“裝修完工以后,請(qǐng)專(zhuān)業(yè)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)室內(nèi)環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測(cè),要求室內(nèi)絕對(duì)環(huán)?!薄5裁词恰敖^對(duì)環(huán)?!?首先在概念上搞不清楚,更何況凡是裝修過(guò)的住宅都會(huì)不同程度存在一定的環(huán)境污染問(wèn)題,任何人或任何公司都做不到“絕對(duì)環(huán)保”。因此,在進(jìn)行合同認(rèn)證時(shí)對(duì)這一要求一般不予支持。
所以時(shí)尚堂建議您,簽合同的時(shí)候不要考慮那些在目前市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)之下達(dá)不到的要求。因?yàn)榧词惯@樣做了,裝飾公司為了簽合同也同意了,今后還是少不了麻煩。
普通裝修合同篇五
雙方協(xié)商,訂立本協(xié)議,以共同恪守。如下:
一、工程項(xiàng)目
1、_____個(gè)房間打地角線,包暖氣及管線,房頂四周打石膏線,包_____個(gè)房間的門(mén)、窗客廳、臥室鋪_____地板清除所有房間原有涂料,客廳、臥室打膩?zhàn)樱____漆_____次。
2、通陽(yáng)臺(tái)的門(mén)窗處打一吧臺(tái),上方根據(jù)甲方要求做一置物架陽(yáng)臺(tái)東側(cè)打一多用途柜、西側(cè)打一吊柜,包陽(yáng)臺(tái)、鋪瓷磚、吊_____板。
3、衛(wèi)生間、洗臉間、廚房鋪瓷磚到頂,屋頂?shù)鮛____板廚房地面鋪瓷磚,打一灶臺(tái)。
4、房間電源線路根據(jù)甲方要求適當(dāng)調(diào)整,客廳門(mén)后一多用途柜。
5、未盡細(xì)節(jié)的之處,由甲方提出方案,商量確定。
二、承包方式
甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料,乙方負(fù)責(zé)施工。
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
施工質(zhì)量要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類(lèi)型的裝修標(biāo)準(zhǔn),雙方認(rèn)可。
四、施工期限
________年____月____日至________年____月____日,如不能按期完成,每天將處罰金_____元。
五、工程造價(jià)
材料由甲方提供,甲方只支付乙方裝修人工費(fèi)__________人民幣。
六、付款方式
工程完工后,經(jīng)甲方驗(yàn)收,如符合以上施工項(xiàng)目和設(shè)計(jì)要求,_____天內(nèi)一次將裝修人工費(fèi)付清。
七、其它問(wèn)題
裝修項(xiàng)目的具體要求,由甲方提出,乙方實(shí)施。本協(xié)議未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
八、本協(xié)議一式_____份,甲、乙方各執(zhí)_____份,具有相同效應(yīng)。
普通裝修合同篇六
委托方(甲方):
承接方(乙方):
甲方是*******戶(hù)主,乙方是泥水工師傅。甲方由于新房裝修需要將新房泥水工程發(fā)包給乙方建設(shè)施工,乙方同意作為承包方承包該項(xiàng)目工程。為明確甲乙雙方的權(quán)利、義務(wù),保證工程順利完成,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī),本著平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條:工程概況。
(一)工程名稱(chēng):新房泥水施工。
(二)工程地點(diǎn):***************。
(三)施工面積:除兩臥室及書(shū)房鋪設(shè)金鋼板外所有區(qū)域。
(四)施工內(nèi)容:本工程項(xiàng)目如下:
1、兩臥室、書(shū)房和衛(wèi)生間的隔墻,陽(yáng)臺(tái),衛(wèi)生間下水管的包隱。
2、墻面、地板和天花板的水泥沙漿抹平。
3、客廳、廚房、兩個(gè)衛(wèi)生間和兩個(gè)陽(yáng)臺(tái)的玻化磚或瓷磚的鋪設(shè)(主臥陽(yáng)臺(tái)的延伸區(qū)地板瓷磚的鋪設(shè)小工自己出)??蛷d包括踢腳線。
4、兩個(gè)衛(wèi)生間的防水處理。
5、大理石的鋪設(shè)及制作:廚房灶臺(tái),前后陽(yáng)臺(tái)的共兩個(gè)洗衣池,餐靠窗的小矮柜,陽(yáng)臺(tái)邊緣及窗臺(tái)的壓邊。
第二條:工程價(jià)款。
(一)包括為實(shí)施和完成合同所需的勞務(wù)、管理、保修及合同所含的所有責(zé)任、義務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)等各項(xiàng)應(yīng)有費(fèi)用。
(二)工程總價(jià)款(金額大寫(xiě))。
(三)施工中,甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加部分工資別行協(xié)商。
第三條:質(zhì)量要求。
(一)工程使用材料的品種、規(guī)格、名稱(chēng)、質(zhì)量由甲方負(fù)責(zé)。
第四條:付款方式。
(一)7月4日開(kāi)工先預(yù)先支付進(jìn)場(chǎng)費(fèi)1000元(包含在工程總價(jià)款內(nèi))。
(二)工程進(jìn)度款:裝修工程完成達(dá)到60%經(jīng)甲方審核確認(rèn)后支付合同價(jià)的35%,工程驗(yàn)收合格后留下5%質(zhì)保金后付清余款,質(zhì)保金5%待保修期滿(mǎn)后支付。
第五條:施工技術(shù)要求。
縮短工期。施工工期應(yīng)包括返工的工期在內(nèi),發(fā)生連續(xù)停水、停電8小時(shí),工期可順延,以當(dāng)?shù)刈詠?lái)水,電力公司的停水、停電通知為準(zhǔn),雙方簽字確認(rèn)。工期延誤一天,每天按50元進(jìn)行罰款。
(二)由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
雙方應(yīng)主動(dòng)要求有關(guān)部門(mén)調(diào)解或仲裁部門(mén)協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
第六條:工程驗(yàn)收。
(一)工程質(zhì)量驗(yàn)收,除隱蔽工程需分段驗(yàn)收外,待工程全部結(jié)束后,乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
(二)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按照國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
第七條:其它事項(xiàng)。
(一)乙方需午間、夜間加班施工應(yīng)和物業(yè)、鄰里協(xié)調(diào)好關(guān)系,出現(xiàn)問(wèn)題由乙方自行協(xié)調(diào)。
(二)乙方不得將工程轉(zhuǎn)包或他包。
(三)嚴(yán)格履行合同,實(shí)行信譽(yù)工期,保質(zhì)保量,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方提資,舉查后均按違約論處。
(四)在裝修施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任,保修期自工程竣工之日算起,為12個(gè)月。
第八條:違約責(zé)任。
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同,使對(duì)方造成的實(shí)際損失違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
第九條:爭(zhēng)議解決。
(一)本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭(zhēng)議,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決。
(二)當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時(shí),可以按照本合同約定向;甲方所在地人民法院提起訴訟。
第十條:合同的變更和終止。
(一)合同雙方簽字生效后,雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書(shū)面的形式提出,應(yīng)按合同價(jià)款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
(二)施工過(guò)程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書(shū)面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第十一條:合同生效。
(一)本合同經(jīng)雙方簽字后生效。
(二)本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(業(yè)主):(簽章)乙方:(簽章)。
簽約日期:年月日
普通裝修合同篇七
關(guān)于乙方向甲方購(gòu)房事宜,雙方經(jīng)協(xié)商,達(dá)成協(xié)議如下:
一甲方將其擁有獨(dú)立產(chǎn)權(quán)的位于_____________________的房屋以人民幣_(tái)___________________元整出售給乙方。乙方愿意以上述價(jià)格向甲方認(rèn)購(gòu)該房。
二,甲方承諾:
1向乙方提供符合要求的房屋資料以備查核。
2保證對(duì)出售的房屋擁有獨(dú)立產(chǎn)權(quán)。
3保證該出售房屋未予出租。
4自簽訂本協(xié)議起,保證將該房屋按約定價(jià)格售給乙方,期間不得反悔或?qū)⒎课莩鍪劢o第三人。
5按照前述業(yè)務(wù)的需要,及時(shí)簽訂各項(xiàng)合同文件和辦理各種手續(xù)。
6在辦理產(chǎn)權(quán)過(guò)戶(hù)時(shí),應(yīng)依要求將房屋產(chǎn)權(quán)資料交付貸款銀行或貸款銀行認(rèn)可的機(jī)構(gòu)持有。
三乙方承諾:
1保證按要求付清房費(fèi),予以貸款清還等。
2按國(guó)家要求不改變房屋的結(jié)構(gòu)。
3按照前述業(yè)務(wù)需要,及時(shí)簽訂各項(xiàng)合同文件和辦理各種手續(xù),并承擔(dān)各項(xiàng)費(fèi)用。
4在辦理房屋過(guò)戶(hù)時(shí),應(yīng)依要求將房屋產(chǎn)權(quán)資料交付貸款銀行或其認(rèn)可的機(jī)構(gòu)持有。
四違約責(zé)任。
1甲方違約,拒絕將房屋出售給乙方,應(yīng)向乙方賠償因此受到的損失。
2乙方違約,沒(méi)有向甲方購(gòu)買(mǎi)房屋,應(yīng)向甲方賠償因此受到的損失。
五協(xié)議的定立、履行、接觸、變更和爭(zhēng)議的解決適用中華人民共和國(guó)法律。
六協(xié)議自雙方簽字或蓋章之日起生效。
七協(xié)議壹式_____份,雙方各執(zhí)_____份。
甲方:_______________。
乙方:_______________。
注明日期:__________
普通裝修合同篇八
周某為維思投資公司裝修辦公室,當(dāng)時(shí)因?yàn)殡p方是朋友,并沒(méi)簽合同,口頭承諾周某為維思公司負(fù)責(zé)裝修事宜,材料費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo),人工費(fèi)按口頭約定報(bào)價(jià)支付。后維思公司以桂濱公司(該公司公章在維思公司手里)名義到物管公司處辦理了開(kāi)工手續(xù)。周某隨即聯(lián)系了自己從事裝飾的朋友進(jìn)行了裝修。裝修進(jìn)行到中途,維思公司單方面提出因質(zhì)量問(wèn)題要求工人停工整改。在此過(guò)程中,維思公司要求周勇與之簽訂裝飾工程施工合同,并約定了合同價(jià)款及明顯對(duì)周某不利的違約責(zé)任。合同簽訂后,維思公司即將前期所有裝修全部拆除,不允許工人再次進(jìn)場(chǎng)施工,另找他人重新裝修。后維思公司以周某為被告向法院提起訴訟,以質(zhì)量不合格為由,要求解除雙方簽訂的裝飾工程合同,并要求周某承擔(dān)材料費(fèi)、人工費(fèi)及工期延誤損失。
被告周某委托我應(yīng)訴答辯。本案經(jīng)過(guò)了兩次開(kāi)庭審理。庭審中,我主要提出以下幾點(diǎn)代理意見(jiàn):1、被告周某不是適格被告,原告應(yīng)以重慶桂濱公司作為本案被告,由桂濱公司承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。既然以桂濱公司名義辦理的裝修許可證,桂濱公司就是涉案裝修工程合同的一方當(dāng)事人(盡管桂濱公司與原告未簽書(shū)面合同,不影響雙方實(shí)際裝飾工程合同關(guān)系),因該裝飾工程產(chǎn)生的糾紛,與被告無(wú)關(guān),被告僅作為桂濱公司代理人負(fù)責(zé)管理協(xié)調(diào)工作,由此可能產(chǎn)生的相應(yīng)合同責(zé)任根據(jù)合同法規(guī)定應(yīng)由委托人桂濱公司承擔(dān);2、周某是自然人,不具有簽訂建筑工程裝飾裝修合同的主體資格,本案合同應(yīng)屬無(wú)效。根據(jù)《建筑法》《室內(nèi)裝飾工程管理辦法》《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》等法律法規(guī)規(guī)定,承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或超越資質(zhì)等級(jí)的,建設(shè)工程施工合同無(wú)效。原被告簽訂的《裝飾工程施工合同》,周某是自然人,并無(wú)相應(yīng)資質(zhì),所簽合同應(yīng)屬無(wú)效合同;3、原告未經(jīng)施工方同意,擅自拆除全部已做工程,且未經(jīng)鑒定機(jī)構(gòu)鑒定,應(yīng)對(duì)其擅自拆除工程造成的損失自行承擔(dān)責(zé)任。原告提交的施工現(xiàn)場(chǎng)圖片及視頻,以及被告簽字的工程存在質(zhì)量問(wèn)題的說(shuō)明,我們認(rèn)為工程存在的問(wèn)題僅是裝修施工中普遍存在的小問(wèn)題,是可以通過(guò)返工整改予以解決的。工程是否存在質(zhì)量問(wèn)題以及是否嚴(yán)重到必須全部拆除的程度,僅僅原告單方聘請(qǐng)的監(jiān)理的一面之詞是不能作為本案證據(jù)采信的,只有雙方確認(rèn)或法院指定的第三方鑒定機(jī)構(gòu)有權(quán)對(duì)工程進(jìn)行質(zhì)量認(rèn)定并作為有效證據(jù)采用。原告單方擅自拆除已建工程的做法直接違反裝修行業(yè)慣例,也與本案裝飾工程合同的約定相違背,同時(shí)也違反《合同法》的相關(guān)規(guī)定。
通過(guò)庭審的答辯和辯論以及庭后與承辦法官就案情從證據(jù)和法律兩方面進(jìn)行反復(fù)溝通交流,法院最終判決駁回了原告全部訴訟請(qǐng)求,達(dá)到當(dāng)事人預(yù)期,得到當(dāng)事人肯定。本案得以順利結(jié)案。
屋東違約怎么辦?
本人和私人屋主租用民用倉(cāng)庫(kù)有5年合約,現(xiàn)用4年,尚有1年才到合同期滿(mǎn)?,F(xiàn)屋主要求收回倉(cāng)庫(kù)使用,由于我們是私人簽注合同,有無(wú)法律效力,請(qǐng)問(wèn)我如何追討他的違約金。
為您解答:
1、你們之間簽訂的租賃合同只要不違反法律的規(guī)定雙方自愿的就有法律效力。
2、屋主要提前解除合同要求收回倉(cāng)庫(kù)的話(huà),你可以要求其按照合同的約定承擔(dān)違約責(zé)任。
3、如果合同沒(méi)有約定違約賠償條款的話(huà),你可以按照你實(shí)際的損失要求賠償。
違約責(zé)任怎么算?
違約責(zé)任是違反合同的民事責(zé)任的簡(jiǎn)稱(chēng),是指合同當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或履行合同義務(wù)不符合合同約定所應(yīng)承擔(dān)的民事責(zé)任。民法通則第111條、合同法第107條對(duì)違約責(zé)任均做了概括性規(guī)定。
中介要求你們沒(méi)有違約的住戶(hù)搬走,是違約行為,可以要求其支付違約金,另外應(yīng)提前告知。
違約行為分類(lèi)。
根據(jù)不同標(biāo)準(zhǔn),可將違約行為做以下分類(lèi):(1)單方違約與雙方違約。雙方違約,是指雙方當(dāng)事人分別違反了自己的合同義務(wù)。合同法第120條規(guī)定:當(dāng)事人雙方都違反合同的,應(yīng)當(dāng)各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任??梢?jiàn),在雙方違約情況下,雙方的違約責(zé)任不能相互抵銷(xiāo)。(2)根本違約與非根本違約。以違約行為是否導(dǎo)致另一方訂約目的不能實(shí)現(xiàn)為標(biāo)準(zhǔn),違約行為可作此分類(lèi)。其主要區(qū)別在于,根本違約可構(gòu)成合同法定解除的理由。(3)不履行、不完全履行與遲延履行。(4)實(shí)際違約與預(yù)期違約。
普通裝修合同篇九
家居裝修是人們永遠(yuǎn)關(guān)注的話(huà)題,那么普通。
裝修合同。
怎么寫(xiě)呢?以下是在本站小編為大家整理的普通裝修合同范文,感謝您的欣賞。
甲方:
姓名聯(lián)系電話(huà)。
乙方:
姓名聯(lián)系電話(huà)。
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢,為保證工程順利進(jìn)行,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同),以便共同遵守。
1、工程地點(diǎn):。
2、工程承包方式:采取半包形式即主材由甲方購(gòu)買(mǎi)。
3、工程期限40天。
開(kāi)工日期:年月日;
竣工日期:年月日。
4、雙方商定,本工程的價(jià)款為人民幣(大寫(xiě))壹萬(wàn)零伍佰元,包括人工費(fèi)、施工費(fèi)、清運(yùn)費(fèi)、搬卸費(fèi)、管理費(fèi)等,具體核算參照附件,乙方按照甲方裝修要求進(jìn)行施工,竣工驗(yàn)收后付款。
5、工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收。甲方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)驗(yàn)收,結(jié)清工程款。
6、本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修一年。雙方應(yīng)在驗(yàn)收合格簽字后,即填寫(xiě)工程保修單。
7、凡由甲方自行采購(gòu)的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
8、如果因乙方原因而延遲完工,每日按工程款的1%作為違約金罰款支付給甲方;如果因甲方原因而延遲則工程期限相應(yīng)延長(zhǎng)。
9、乙方應(yīng)遵守物業(yè)管理處有關(guān)規(guī)定,遵守施工技術(shù)規(guī)范,因乙方施工中造成人身傷害、設(shè)施的損壞,由乙方負(fù)責(zé)。
10、因一方原因,造成合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí),該方應(yīng)及時(shí)通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的損失。
11、甲、乙雙方直接簽訂合同,本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效。
甲方(簽字):乙方(簽字):
年月日年月日。
甲方:
乙方:
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝修。為保證工程順利進(jìn)。
行,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況。
1.工程地址:
2.居室規(guī)格:房型,總計(jì)施工面積平方米。
3.施工內(nèi)容:
4.委托方式:包工包料大包干交鑰匙工程。
5.開(kāi)工日期:,竣工日期,工程總天數(shù):天。
第二條:工程價(jià)款:
第三條:質(zhì)量要求。
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱(chēng),經(jīng)雙方認(rèn)可。
2.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照國(guó)家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3.施工中,甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費(fèi)用,應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
4.凡由甲方自行采購(gòu)的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
第四條:材料供應(yīng)。
1、甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。
2.甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。如延期到達(dá),施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計(jì)金額的10%作為管理費(fèi)支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第五條:付款方式。
乙方進(jìn)入工地甲方先付給乙方工程款,其余工程費(fèi)用等工程結(jié)束后一次性付清。
第六條:工程工期。
1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費(fèi)的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費(fèi)扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價(jià)款中人工費(fèi)的1%作為誤工費(fèi)支付給乙方。
2.由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費(fèi)由甲方承擔(dān),由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
3.在施工中,因工程質(zhì)量問(wèn)題、雙方意見(jiàn)不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動(dòng)要求有關(guān)部門(mén)調(diào)解或仲裁部門(mén)協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
第七條:其他事項(xiàng)。
1.甲方責(zé)任:甲方應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等,須采取必要的保護(hù)措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費(fèi)用。
2.乙方責(zé)任。
1)指派一名工作人員為乙方工地代表,負(fù)責(zé)合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
2)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全,嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬(wàn)一發(fā)生,必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。3)在裝修工地,裝修過(guò)程中發(fā)生的一切安全事故和因事故所產(chǎn)生的一切費(fèi)用均由乙方負(fù)責(zé),甲方不負(fù)任何責(zé)任。
第八條:違約責(zé)任。
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同,使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過(guò)違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
第九條:爭(zhēng)議解決。
本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭(zhēng)議,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決。當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商解決,或協(xié)商解決不成時(shí),可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第十條:合同的變更和終止。
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書(shū)面形式提出,應(yīng)按合同總價(jià)款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過(guò)程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書(shū)面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第十一條:合同生效。
1.本合同雙方蓋章,簽字后生效。
2本合同一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方簽字:乙方簽字:
簽約日期:年月日
共
2
頁(yè),當(dāng)前第。
1
頁(yè)
1
2
普通裝修合同篇十
委托人(甲方):
承接人(乙方):
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況。
1、工程地址:
2、委托方式:甲方將房屋裝修工程承包給乙方。
3、工程開(kāi)工日期:年月日
4、工程竣工日期:年月日
第二條:工程價(jià)款。
工程價(jià)款(金額):元,包括(裝修材料費(fèi)、人工費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、施工清運(yùn)費(fèi)及其他雜費(fèi)等)。
第三條:材料供應(yīng)。
1、一切裝潢所需的材料,都由乙方供應(yīng)。乙方嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定,對(duì)本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià),材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償甲方。
2、乙方所提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
甲方向乙方預(yù)交首付款人民幣元,到施工結(jié)束檢驗(yàn)合格后一次性付清余款。
第四條:附則。
1、在裝修期間若乙方工人造成設(shè)備與設(shè)施的損壞由乙方負(fù)責(zé)。
2、本協(xié)議簽訂后,工程不得轉(zhuǎn)包。
3、本協(xié)議一式二份。甲乙雙方各執(zhí)一份,協(xié)議附件為本協(xié)議的組成部分,具有同等法律效力。
甲方:乙方:
普通裝修合同篇十一
頂讓方(乙方):身份證號(hào)碼:房東(丙方):身份證號(hào)碼:甲、乙、丙三方經(jīng)友好協(xié)商,就店鋪轉(zhuǎn)讓事宜達(dá)成以下協(xié)議:
一、丙方同意甲方將自己位于街(路)號(hào)的店鋪(原為:)轉(zhuǎn)讓給乙方使用,建筑面積為平方米;并保證乙方同等享有甲方在原有房屋租賃合同中所享有的39權(quán)利與義務(wù)。
二、丙方與甲方已簽訂了租賃合同,租期到________年____月____日止,年租金為元人民幣(大寫(xiě):),租金為每年交付一次,并于約定日期提前一個(gè)月交至丙方。店鋪轉(zhuǎn)讓給乙方后,乙方同意代替甲方向丙方履行原有店鋪?zhàn)赓U合同中所規(guī)定的條款,并且每年定期交納租金及該合同所約定的應(yīng)由甲方交納的水電費(fèi)及其他各項(xiàng)費(fèi)用。
四、轉(zhuǎn)讓后店鋪現(xiàn)有的裝修、裝飾及其他所有設(shè)備全部歸乙方所有,租賃期滿(mǎn)后房屋裝修等不動(dòng)產(chǎn)歸丙方所有,營(yíng)業(yè)設(shè)備等動(dòng)產(chǎn)歸乙方(動(dòng)產(chǎn)與不動(dòng)產(chǎn)的劃分按原有租賃合同執(zhí)行)。
五、乙方在________年____月____日前一次性向甲方支付轉(zhuǎn)讓費(fèi)共計(jì)人民幣元,(大寫(xiě):),上述費(fèi)用已包括第三條所述的裝修、裝飾、設(shè)備及其他相關(guān)費(fèi)用,此外甲方不得再向乙方索取任何其他費(fèi)用。
六、甲方應(yīng)該協(xié)助乙方辦理該店鋪的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證等相關(guān)證件的.過(guò)戶(hù)手續(xù),但相關(guān)費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé);乙方接手前該店鋪所有的一切債權(quán)、債務(wù)均由甲方負(fù)責(zé);接手后的一切經(jīng)營(yíng)行為及產(chǎn)生的債權(quán)、債務(wù)由乙方負(fù)責(zé)。
七、如乙方逾期交付轉(zhuǎn)讓金,除甲方交鋪日期相應(yīng)順延外,乙方應(yīng)每日向甲方支付轉(zhuǎn)讓費(fèi)的千分之一作為違約金,逾期____日的,甲方有權(quán)解除合同,并且乙方必須按照轉(zhuǎn)讓費(fèi)的10%向甲方支付違約金。如果由于甲方原因?qū)е罗D(zhuǎn)讓中止,甲方同樣承擔(dān)違約責(zé)任,并向乙方支付轉(zhuǎn)讓費(fèi)的10%作為違約金。
八、如因自然災(zāi)害等不可抗因素導(dǎo)致乙方經(jīng)營(yíng)受損的與甲方無(wú)關(guān),但遇政府規(guī)劃,國(guó)家征用拆遷店鋪,其有關(guān)補(bǔ)償歸乙方。
普通裝修合同篇十二
承包人:________
委托代理人:________
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào):________
電話(huà):________
委托代理人:________
電話(huà):________
依照《中華人民共和國(guó)民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn),雙方在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的家庭居室裝修工程的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條工程概況
工程地點(diǎn):______________________________________。
工程內(nèi)容及做法。
工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
承包人包工、包料
承包人包工、部分包料,發(fā)包人提供部分材料
承包人包工、發(fā)包人包料。
工程期限________天,開(kāi)工日期________年____月____日,竣工日期______年____月____日。
合同價(jià)款:本合同工程造價(jià)為:________________________元,小寫(xiě):______________元。
第二條工程監(jiān)理若本工程實(shí)行工程監(jiān)理,發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知承包人。
第三條施工圖紙雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供:
發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份
發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份,設(shè)計(jì)費(fèi)____________元,由發(fā)包人支付。
第四條發(fā)包人義務(wù)
提供施工期間的水源、電源
負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系
施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的,負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保衛(wèi)及消防等項(xiàng)工作
參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收。
第五條承包人義務(wù)
施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程
嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境
保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下水管道的.暢通
保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
第六條工程變更工程項(xiàng)目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書(shū)面變更協(xié)議,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期。
第七條材料的提供
由承包人提供的材料、設(shè)備,承包人應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗(yàn)。
第八條工期延誤
對(duì)以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
工程量變化和設(shè)計(jì)變更
發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延因發(fā)包人提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān),工期順延。
發(fā)包人未按期支付工程款,工期相應(yīng)順延。
因承包人責(zé)任不能按期開(kāi)工或無(wú)故中途停工而影響工期的,工期不順延因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的,在三日內(nèi)由甲方或甲方代表提出具體整改方案的,返工費(fèi)用由承包人承擔(dān),工期協(xié)商順延,同一質(zhì)量問(wèn)題第二次整改工期不順延。
第九條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
雙方約定本工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):,施工過(guò)程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議,由武漢市裝飾協(xié)會(huì)主管部門(mén)對(duì)工程質(zhì)量予以認(rèn)證,經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過(guò)程支出的相關(guān)費(fèi)用由承包人承擔(dān)經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過(guò)程支出的相關(guān)費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。
第十條工程驗(yàn)收和保修
雙方約定在施工過(guò)程中分下列幾個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收:
水電施工改造完工,開(kāi)關(guān)插座定位驗(yàn)收防水層經(jīng)48小時(shí)試水不漏
泥工粉砌新墻完畢,墻、地磚鋪貼完工
木工吊頂,木制品完工
油漆工程完工
全部工程完工。承包人應(yīng)提前兩天通知發(fā)包人進(jìn)行驗(yàn)收,階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫(xiě)工程驗(yàn)收單。
工程竣工后,承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗(yàn)收,發(fā)包人應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收,填寫(xiě)工程驗(yàn)收單。在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)。
本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修期為12個(gè)月,12個(gè)月后收費(fèi)保修。保修內(nèi)容為本公司施工過(guò)的項(xiàng)目,因外力引起的損壞和其它單位提供的設(shè)備,工程項(xiàng)目收費(fèi)維修。
第十一條工程款支付方式
雙方約定按以下____方式支付工程款:
合同簽定后,發(fā)包人按約定直接向承包人支付工程款的%預(yù)付款,即_________元泥工完工后,發(fā)包人按約定直接向承包人支付工程款的%進(jìn)度款,即___________元逢單項(xiàng)工程完工驗(yàn)收后,發(fā)包人按約定直接向承包人支付増加項(xiàng)目后的追加款,油漆工程完工后發(fā)包人按約定直接向承包人支付工程款%余額款,即_________元。全部工程完工后三天內(nèi)支付余款%,即_________元.
簽定合同后首付工程款的%,即________元以后按每期工程完工驗(yàn)收單簽名后三天內(nèi)付款,按第條分多次付款,水電改造定位完工驗(yàn)收后付第二次款20%,即________元泥工完工后付第三次款%,即_______元木工程完工后付第四次款%,即________元油漆工程完工后付第五次款15%,即_______元,全部完工后三天付余款%。變更追加款隨驗(yàn)收簽名時(shí)同期付清,即每次支付%工程款+變更項(xiàng)目差額。
其他支付方式:
工程驗(yàn)收合格后,承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后三日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫(xiě)工程驗(yàn)收單并簽字,發(fā)包人應(yīng)在簽字后三天內(nèi)向承包人結(jié)清每期工程進(jìn)度款。
工程款全部結(jié)清后,承包人應(yīng)向發(fā)包人開(kāi)具正式統(tǒng)一發(fā)票。
第十二條違約責(zé)任
合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國(guó)家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對(duì)方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
未辦理驗(yàn)收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負(fù)責(zé)。
因一方原因,造成合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí),該方應(yīng)及時(shí)通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
發(fā)包人未按期支付每次工程進(jìn)度款的,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金發(fā)包價(jià)2‰元,十五天后乙方可中止合約由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金發(fā)包價(jià)2‰元。
第十三條合同爭(zhēng)議的解決方式
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決也可由有關(guān)部門(mén)調(diào)解協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第________種方式解決:
提交_________________________________________________仲裁;依法向人民法院提起訴訟。
第十四條幾項(xiàng)具體規(guī)定
程施工而產(chǎn)生的垃圾,由承包人負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng),并負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)到指定的地點(diǎn),發(fā)包人負(fù)責(zé)支付垃圾清運(yùn)費(fèi)用________________元。物業(yè)公司向業(yè)主的各項(xiàng)收費(fèi)和押金由發(fā)包人支付。
施工期間,發(fā)包人將外屋鑰匙________把,交給承包人保管。工程竣工驗(yàn)收后,發(fā)包人負(fù)責(zé)交還鎖________把,由承包人當(dāng)場(chǎng)負(fù)責(zé)安裝交付使用。
施工期間,承包人每天的工作時(shí)間為:上午________點(diǎn)______分至______點(diǎn)______分下午______點(diǎn)______分至______點(diǎn)______分。
第十五條其他約定事項(xiàng):
第十六條附則
本合同經(jīng)雙方簽字后生效,合同履行完畢后終止。
本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
本合同一式________份,雙方各執(zhí)________份。
合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
承包人:________發(fā)包人:________
法定代表人:________
委托代理人:________委托代理人:________
________年_____月_____日
普通裝修合同篇十三
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):
住所地址:
身份證號(hào):
聯(lián)系電話(huà):手機(jī)號(hào):
承包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào):
法定代表人:聯(lián)系電話(huà):
本工程設(shè)計(jì)人:聯(lián)系電話(huà):
施工隊(duì)負(fù)責(zé)人:聯(lián)系電話(huà):
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《石家莊城市住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》(石市政府第129號(hào)令)及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本市家庭居室裝修的特點(diǎn),甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程概況。
1.1工程地點(diǎn):
1.2工程裝飾裝修面積:
1.3工程戶(hù)型:
1.4工程內(nèi)容及做法(見(jiàn)附表一):
1.5工程承包,采取下列第種方式:
(1)乙方包工、包全部材料(見(jiàn)附表四)。
(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料(見(jiàn)附表三、四)。
(3)乙方包工,甲方包全部材料(見(jiàn)附表三)。
1.6工程期限日;。
開(kāi)工日期年月日(首期工程款到位后的第三天為開(kāi)工日期);
竣工日期年月日(按約定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收合格的日期為竣工日期)。
(1)本合同工程造價(jià)為(人民幣)。
金額大寫(xiě):拾萬(wàn)仟佰拾元角分。
(2)編制報(bào)價(jià)單以《石家莊市家庭裝飾工程參考價(jià)格》為參考依據(jù),根據(jù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)作規(guī)則,本著優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原則由雙方在合同中約定。
(3)合同報(bào)價(jià)單應(yīng)與材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、制定工藝配套編制為工程價(jià)款的根據(jù)。
二、工程監(jiān)理。
若本工程實(shí)行工程監(jiān)理,甲方與經(jīng)工商行政管理部門(mén)核批,具有家裝監(jiān)理資格證書(shū)的工程監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方。
三、施工圖紙及室內(nèi)環(huán)境設(shè)計(jì)。
3.1施工圖紙采取下列第種方式提供:
(1)甲方自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙一式四份,甲、乙雙方及市場(chǎng)管理部門(mén)、監(jiān)理單位各執(zhí)一份。
(2)甲方委托乙方設(shè)計(jì)并提供施工圖紙,一式四份,甲、乙雙方及市場(chǎng)管理部門(mén)、監(jiān)理單位各執(zhí)一份。
3.2雙方提供的設(shè)計(jì)方案,圖紙必須符合《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》(gb50325—20xx)的要求。
四、甲方工作。
4.1開(kāi)工三日前要為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件,以不影響施工為原則。
4.2無(wú)償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。
4.3負(fù)責(zé)辦理房屋物業(yè)部門(mén)開(kāi)工手續(xù)和應(yīng)由業(yè)主支付的有關(guān)費(fèi)用。
4.4遵守物業(yè)管理部門(mén)的各項(xiàng)規(guī)章制度。
4.5負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系。
4.6在住宅室內(nèi)裝飾裝修中禁止發(fā)生《石家莊市城市住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》中第11條規(guī)定的行為:
(3)將沒(méi)有防水設(shè)施的房間或者陽(yáng)臺(tái)改為衛(wèi)生間、廚房間;。
(4)擴(kuò)大承重墻上原有的門(mén)窗尺寸,拆除連接陽(yáng)臺(tái)的墻體;。
(5)在樓面結(jié)構(gòu)層上鑿槽安裝各類(lèi)管道;。
(6)損壞原有住宅節(jié)能設(shè)施,降低節(jié)能效果;。
(7)禁止使用國(guó)家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備;。
(8)其他影響建筑結(jié)構(gòu)和使用安全的行為。
4.7凡涉及4.6條款的,房屋產(chǎn)權(quán)人應(yīng)當(dāng)向轄區(qū)住宅室內(nèi)裝飾裝修主管部門(mén)提出申請(qǐng),凡涉及水、暖、燃?xì)獾裙艿涝O(shè)施拆改的應(yīng)報(bào)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。
4.8施工期間甲方仍需部分使用該居室的,甲方則應(yīng)負(fù)責(zé)配合乙方做好保衛(wèi)及消防工作。
4.9參與工程質(zhì)量施工進(jìn)度的監(jiān)理,參加工程材料驗(yàn)收、隱蔽工程驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收。
五、乙方工作。
5.1施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成本合同工程。
5.2嚴(yán)格執(zhí)行市建設(shè)行政主管部門(mén)施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定和《石家莊市城市住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》。
(1)未辦理審批手續(xù)和加固圖紙,不得拆改工程內(nèi)的建筑主體和承重結(jié)構(gòu),不得加大樓地面荷載,不得改動(dòng)室內(nèi)原有熱、暖、燃?xì)獾裙艿涝O(shè)施。
(3)因進(jìn)行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔(dān)修理和損失賠償責(zé)任。
(4)負(fù)責(zé)工程成品、設(shè)備和居室留存家具陳設(shè)的保護(hù)。
(5)保證居室內(nèi)上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔。
(6)保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,每日完工后清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
5.3為甲方提供本合同簽訂及履行過(guò)程中涉及的各種標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、計(jì)算書(shū)、參考價(jià)格等書(shū)面資料。
5.4甲方為少數(shù)民族的,乙方在施工過(guò)程中應(yīng)尊重其民族風(fēng)俗習(xí)慣。
六、工程變更。
在施工期間對(duì)合同約定的工程內(nèi)容如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致。由合同雙方共同簽定書(shū)面變更協(xié)議,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)及工期。工程變更單,作為竣工結(jié)算和順延工期的根據(jù)。
七、材料供應(yīng)。
7.1按由乙方編制的本合同家裝《工程材料、設(shè)備明細(xì)表》所約定的供料方式和內(nèi)容進(jìn)行提供。
(1)應(yīng)有甲方提供的材料、設(shè)備、甲方在材料設(shè)備到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知乙方及監(jiān)理單位。雙方就材料、設(shè)備質(zhì)量、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)。如甲方所供材料、設(shè)備有質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異,若乙方未向甲方提出更換或異議,對(duì)工程造成損失,責(zé)任由乙方承擔(dān)。如乙方認(rèn)為材料不合格而甲方要堅(jiān)持使用并施工,由此產(chǎn)生的工程質(zhì)量和室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量問(wèn)題由甲方負(fù)責(zé)。
(2)應(yīng)由乙方提供的材料、設(shè)備,乙方在材料、設(shè)備到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知甲方及監(jiān)理單位。雙方就材料、設(shè)備質(zhì)量、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)共同驗(yàn)收,由甲方確認(rèn),市場(chǎng)備案。實(shí)際材料如與報(bào)價(jià)單不符,應(yīng)禁止使用,若已使用對(duì)工程造成的損失由乙方承擔(dān)。
(3)雙方所提供的建筑裝飾裝修材料必須符合國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局發(fā)布的十種《室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量》標(biāo)準(zhǔn),和經(jīng)行政部門(mén)批準(zhǔn)具有檢測(cè)資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)檢測(cè)部門(mén)提供的檢測(cè)合格報(bào)告。
(4)如雙方對(duì)建筑裝飾裝修材料持有異議需要進(jìn)行復(fù)查,其復(fù)檢費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。
(5)甲方所提供的材料、設(shè)備經(jīng)乙方驗(yàn)收、確認(rèn)辦理完交接手續(xù)后,在施工使用中的保管和質(zhì)量控制均由乙方負(fù)責(zé)。
(6)乙方施工人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)成品應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)及保護(hù)(雙方須簽署清單)。如發(fā)現(xiàn)損害和丟失的,由乙方賠償甲方相應(yīng)損失。
八、工期延誤。
8.1對(duì)以下原因造成竣工的日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期應(yīng)順延:
(1)工程量變化或設(shè)計(jì)變更;(2)不可抗力。
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
8.2因甲方未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期應(yīng)順延。
8.3甲方未按合同約定支付工程款,影響正常施工的,工期應(yīng)順延。
8.4因乙方責(zé)任不能按期完工的,工期不順延,因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
8.5判斷造成工期延誤以“雙方認(rèn)定的文字協(xié)議”為確定雙方責(zé)任的依據(jù)。
九、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
9.1本工程施工工藝標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》(gb50327-20xx)、工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》(gb50210-20xx)。
9.4裝修人委托施工人對(duì)住宅室內(nèi)進(jìn)行裝飾裝修的,裝飾裝修工程竣工后,空氣質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。裝修人可以委托有資格的檢測(cè)單位對(duì)空氣質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)。檢測(cè)不合格的,施工人應(yīng)當(dāng)返工,并由負(fù)責(zé)人承擔(dān)相應(yīng)損失。對(duì)工程質(zhì)量、室內(nèi)空氣質(zhì)量予以認(rèn)證。認(rèn)證過(guò)程支出的相關(guān)費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。
十、工程驗(yàn)收和保修。
10.1在施工過(guò)程中分下列階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收:
(1)材料驗(yàn)收;(2)隱蔽工程驗(yàn)收;(3)中期驗(yàn)收;(4)竣工驗(yàn)收。
10.2工程竣工后,乙方通知甲方及監(jiān)理單位驗(yàn)收,甲方自接到竣工驗(yàn)收通知單后三日內(nèi)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后,雙方辦理移交手續(xù),結(jié)清尾款,簽署保修單,提交水電改造圖。
10.3雙方進(jìn)行竣工驗(yàn)收前,乙方負(fù)責(zé)保護(hù)工程成品和工程現(xiàn)場(chǎng)的全部安全。
10.4雙方未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗(yàn)收合格。由此而造成的損失由甲方承擔(dān)。
10.5竣工驗(yàn)收在工程質(zhì)量、室內(nèi)空氣質(zhì)量及經(jīng)濟(jì)方面存在個(gè)別的不涉及較大問(wèn)題時(shí)經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂“解決竣工驗(yàn)收遺留問(wèn)題協(xié)議”(作為竣工驗(yàn)收單附件)后方可先行入住。
10.6本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期限為五年。
十一、工程款支付方式。
11.1合同簽字生效后,甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款:
11.3工程過(guò)半,甲方應(yīng)配合乙方及監(jiān)理公司對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后,甲方應(yīng)在二日內(nèi)向乙方繳納中期款。否則,乙方有權(quán)撤離施工現(xiàn)場(chǎng)(須通報(bào)市場(chǎng)),由此造成工期延誤及給乙方造成的實(shí)際損失由甲方負(fù)責(zé)。
11.4工程驗(yàn)收合格后,甲方對(duì)乙方提交的工程結(jié)算單進(jìn)行審核。自提交之日起二日內(nèi)如未有異議,即視為甲方同意支付乙方的工程尾款。
十二、違約責(zé)任。
12.1一方當(dāng)事人未按約定履行合同義務(wù)給對(duì)方造成損失的,應(yīng)承擔(dān)賠償損失;因違反有關(guān)法律規(guī)定受到處罰的,最終責(zé)任由責(zé)任方承擔(dān)。
12.2一方當(dāng)事人無(wú)法繼承履行合同的,應(yīng)及時(shí)通知另一方,并由責(zé)任方承擔(dān)因合同解除而造成的損失。
12.3甲方無(wú)正當(dāng)理由未按合同約定期限支付第二、三次工程款,每延誤一日向乙方支付本合同工程造價(jià)金額千分之一的違約金。
12.4由于乙方責(zé)任導(dǎo)致工程質(zhì)量和室內(nèi)空氣質(zhì)量不合格,乙方按下列約定進(jìn)行返工修理、綜合治理和賠付:
(2)對(duì)室內(nèi)空氣質(zhì)量不合格,乙方必須進(jìn)行綜合治理。
(3)室內(nèi)空氣質(zhì)量經(jīng)治理仍嚴(yán)重超標(biāo)的,乙方應(yīng)返工并承擔(dān)相應(yīng)損失。
十三、爭(zhēng)議解決方式。
本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議,雙方應(yīng)協(xié)商或向市場(chǎng)主辦單位、市房管局、市裝飾協(xié)會(huì)等申請(qǐng)調(diào)解解決,協(xié)商或調(diào)解解決不成時(shí),按下列第種方式解決:(以下兩種方式只能選擇一種)。
(1)向石家莊市仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;。
(2)向工程所在地人民法院起訴。
第十四條附則。
14.1本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
14.2本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
14.3雙方可以書(shū)面形式對(duì)本合同進(jìn)行變更或補(bǔ)充,但變更或補(bǔ)充不合理地減輕或免除本合同規(guī)定應(yīng)由乙方承擔(dān)負(fù)責(zé)的,仍應(yīng)以本合同為準(zhǔn)。
14.4因不可歸責(zé)于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的,雙方應(yīng)本著公平原則協(xié)商解決。
14.5本合同履行完畢后自動(dòng)終止。
十五、其他約定事項(xiàng)。
普通裝修合同篇十四
甲方:陜西澤星建筑工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)。
乙方:xxx(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)。
甲方將北柳巷商住樓工程外墻裝飾面磚及外墻附屬的裝飾抹灰工程承包給乙方,為使甲、乙雙方明確責(zé)任與義務(wù),切實(shí)保證自身利益,按照《中華人民共和國(guó)合同法》與《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》相關(guān)規(guī)定,并結(jié)合本工程具體情況,為了保證工程質(zhì)量,按期完成施工任務(wù),經(jīng)雙方洽商達(dá)成如下協(xié)議,以便雙方共同遵守:
20xx年xx月xx日由乙方(負(fù)責(zé)人)帶所需人員進(jìn)場(chǎng)。
3-1、施工圖紙及變更所含的全部?jī)?nèi)容。
3-2、磚墻、砼墻體的清理、打小鏟及澆水潤(rùn)濕、補(bǔ)架眼洞。
3-3、砂漿攪拌、計(jì)量、垂直運(yùn)輸、施工腳手架的搭設(shè)。
3-4、后補(bǔ)門(mén)框的修補(bǔ)及水、電、暖通洞的修補(bǔ)及成品保護(hù)。
3-5、施工現(xiàn)場(chǎng)零散材料歸堆及落地灰的清理。
按省級(jí)文明工地要求施工。
優(yōu)良。
成的質(zhì)量事故由乙方全部承擔(dān),并由乙方進(jìn)行處理(所需返工人工費(fèi)和材料費(fèi)用由乙方承擔(dān))。
2、切實(shí)按照施工組織設(shè)計(jì)要求的工藝做法、順序過(guò)程施工,不得偷工減料、浪費(fèi)材料,不得隨意改動(dòng)圖紙,驗(yàn)收結(jié)果應(yīng)符合評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。
3、允許偏差范圍:(單位:mm)。
垂直度:2mm。
平整度:2mm。
陰陽(yáng)角方正:2mm。
4、每道工序經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收合格后,方可進(jìn)行下道工序。
5、各分項(xiàng)工程在施工中檢測(cè)數(shù)據(jù),凡超過(guò)允許偏差者,按各分項(xiàng)檢測(cè)處罰規(guī)定執(zhí)行。
1、共同履行本合同商定事宜。
2、甲方負(fù)責(zé)整體工程和單項(xiàng)工程的`技術(shù)安全交底工作及材料供應(yīng),大型機(jī)械(如塔吊、施工電梯)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和維修保養(yǎng)。
3、甲方負(fù)責(zé)書(shū)面下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單及工地管理細(xì)則,乙方負(fù)責(zé)執(zhí)行(進(jìn)行人員調(diào)配、增減),若乙方延期或違章,將按規(guī)定處罰。
4、乙方必須有單項(xiàng)工程技術(shù)負(fù)責(zé)人和工長(zhǎng)(必須由上崗證),帶領(lǐng)施工隊(duì)伍完成施工任務(wù)。
5、乙方所有施工人員必須遵守工地的一切規(guī)章制度,聽(tīng)從工地統(tǒng)一管理,團(tuán)結(jié)一致,嚴(yán)禁賭博,打架斗毆,小偷小摸等不良現(xiàn)象,若發(fā)現(xiàn)每人每次罰款1000元以上,情節(jié)嚴(yán)重者送交公安機(jī)關(guān)處理并立即清理出工地。
6、乙方不得使用童工及無(wú)證件或不明身份的閑散人員,更不能將老弱病殘及有犯罪前科的人員帶入工地。
7、乙方進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)人員必須統(tǒng)一服裝,掛牌上崗,所有工作及生產(chǎn)人員均由代表人同志負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理,統(tǒng)一安排生活和生產(chǎn)。
8、乙方所用消耗材料實(shí)行定額領(lǐng)料,由工地辦公室統(tǒng)一管理,填寫(xiě)《材料、工具領(lǐng)用申請(qǐng)單》,各單項(xiàng)工長(zhǎng)或技術(shù)人員簽字,到庫(kù)房進(jìn)行登記領(lǐng)料,單項(xiàng)工程必須由專(zhuān)人到庫(kù)房辦理領(lǐng)料手續(xù),最后完工作為結(jié)算依據(jù),若超用按材料進(jìn)行加20%進(jìn)行扣除。
9、做到文明施工,施工場(chǎng)地必須保持整潔,材料堆放整齊,施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)做到工完、料凈、場(chǎng)地清。施工人員及管理人員必須要有兩個(gè)班組以上配備輪換上班,保證24小時(shí)不停作業(yè)。
所有人員及時(shí)進(jìn)入工地施工,必須帶安全帽,必須有安全經(jīng)驗(yàn)、安全意識(shí)、必須遵守工地各項(xiàng)安全制度,嚴(yán)禁穿拖鞋、平板光滑的鞋上班,架子必須牢固牢靠。本工程屬高層建筑,外架作業(yè)必須系好安全帶,嚴(yán)禁野蠻施工,違章施工,上下班乘坐電梯,嚴(yán)禁亂涌亂擠,不得超負(fù)。施工人員的宿舍和其他加班臨時(shí)用電必須由工地電工統(tǒng)一管理,嚴(yán)禁個(gè)人私自亂拉線和亂開(kāi)機(jī)械及使用電爐子。工地所有機(jī)械班組、機(jī)械工嚴(yán)禁私自拉用司機(jī),必須由專(zhuān)業(yè)機(jī)械工操作,單項(xiàng)施工班組長(zhǎng)必須加強(qiáng)職工安全責(zé)任教育,增強(qiáng)安全意識(shí)等,發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)向本工種工長(zhǎng)反映。乙方所有施工人員在上下班期間不按規(guī)范、安全技術(shù)交底操作,在下班期間外出等發(fā)生的一切不安全事故由乙方承擔(dān),甲方不符任何責(zé)任。
工程工期從20xx年xx月xx日至20xx年月日,工期天,按期完成獎(jiǎng)勵(lì)工程施工人工費(fèi)總造價(jià)的3%,延期每天罰人工費(fèi)總造價(jià)的5%。
工程完工后,由工地負(fù)責(zé)人、質(zhì)量檢驗(yàn)員、安全檢驗(yàn)員、技術(shù)人員及監(jiān)理、建設(shè)單位依據(jù)國(guó)家驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)一逐層驗(yàn)收,按照各層驗(yàn)收結(jié)果等級(jí)分別套用相應(yīng)價(jià)格,由乙方有關(guān)人員持庫(kù)房各類(lèi)材料領(lǐng)取合計(jì)數(shù)量手續(xù)和在施工中受到的各種獎(jiǎng)罰款單到工地辦公室進(jìn)行結(jié)算,計(jì)開(kāi)結(jié)算單經(jīng)主管工長(zhǎng)、質(zhì)量員、項(xiàng)目經(jīng)理簽字送公司財(cái)務(wù)核算付款(結(jié)算時(shí)必須帶合同)。
1、進(jìn)場(chǎng)前預(yù)壓萬(wàn)人民幣工期質(zhì)量保證金,交驗(yàn)收后返還。
2、所承包工程未驗(yàn)收或需要維修,及其他原因需扣押金。
3、交工后保修金為總?cè)斯べM(fèi)的5%,待本工程交工驗(yàn)收保修期滿(mǎn)后無(wú)質(zhì)量問(wèn)題返還。(保修期為國(guó)家法定期限)。
1、按月工程量付人工費(fèi)的60%。
2、工程交工付總?cè)斯べM(fèi)的80%。
3、工程竣工驗(yàn)收、交付使用后付至總?cè)斯べM(fèi)的95%。
4、從交工驗(yàn)收之日起,壹年內(nèi)付清剩余人工費(fèi)的5%。
1、本合同未定事宜,雙方協(xié)商解決。
2、在執(zhí)行過(guò)程中,如發(fā)生爭(zhēng)執(zhí),則按友好、平等、互利的原則協(xié)商解決,必要時(shí)可由當(dāng)?shù)匦姓C(jī)關(guān)調(diào)解仲裁。
3、乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的管理人員及工人,需造冊(cè)登記,不得隨意更換,
確因特殊原因更換時(shí),必須征得甲方同意,因此所發(fā)生的一切責(zé)任由乙方承擔(dān)。
4、工地發(fā)生主體工程和文明施工以外的零星用工,按18元/工日進(jìn)行計(jì)算。
5、對(duì)無(wú)意損壞工器具,嚴(yán)重浪費(fèi)材料,除按原價(jià)賠償外,并作經(jīng)濟(jì)處罰。
6、中途乙方不得以加價(jià)或某種原因故意停工或其它原因造成甲方損失,否則,甲方有權(quán)提出賠償,損失在人工費(fèi)內(nèi)扣除,有權(quán)終止合同,更換承包乙方,雙方爭(zhēng)議大時(shí),上報(bào)總承包單位所在轄區(qū)有關(guān)法律部門(mén)依法判決。
7、乙方未取得分包單位資格前,暫以個(gè)人名義簽字,具有同等法律效益。
8、乙方對(duì)招聘來(lái)工地的人員生產(chǎn)、生活、勞務(wù)、安全教育、工資勞保待遇,全部由簽約本人以受益人的身份全面負(fù)責(zé)。
9、此合同一式拾份,甲方執(zhí)柒份、乙方執(zhí)叁份,雙方簽字后生效。
10、整個(gè)工程全部完工后、保修金返還后,此合同作廢。
11、乙方必須遵守公司各項(xiàng)管理細(xì)則,若違反按細(xì)則執(zhí)行,再當(dāng)月進(jìn)度款中扣除。(合同附管理細(xì)則)。
甲方:(簽章)xx乙方:xx(簽章)。
簽定地點(diǎn):xxxx。
普通裝修合同篇十五
雙方協(xié)商,訂立本協(xié)議,以共同恪守。如下:
1、三個(gè)房間(兩臥室、一客廳,以下簡(jiǎn)稱(chēng)三個(gè)房間)打地角線,包暖氣及管線(客廳要對(duì)稱(chēng)),房頂四周打石膏線,包三個(gè)房間的門(mén)、窗??蛷d、臥室鋪強(qiáng)化木地板,清除所有房間原有涂料,客廳、臥室打膩?zhàn)?,刷立邦漆兩次?/p>
2、通陽(yáng)臺(tái)的門(mén)窗處打一吧臺(tái),上方根據(jù)甲方要求(圖紙)做一置物架。陽(yáng)臺(tái)東側(cè)打一多用途柜(底下放鞋、上面書(shū)柜)、西側(cè)打一吊柜,包陽(yáng)臺(tái)、鋪磁磚、吊pvc板。
3、衛(wèi)生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂,屋頂?shù)鮬vc板,廚房地面鋪磁磚,打一灶臺(tái)。
4、房間電源線路根據(jù)甲方要求適當(dāng)調(diào)整,客廳門(mén)后一多用途柜(底下放鞋,上面掛衣服)。
5、未盡細(xì)節(jié)的之處,由甲方提出方案,商量確定。
甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),乙方負(fù)責(zé)施工。
施工質(zhì)量要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類(lèi)型的裝修標(biāo)準(zhǔn),雙方認(rèn)可。
________年______月______日至________年______月______日,如不能按期完成,每天將處罰金______元。
材料由甲方提供,甲方只支付乙方裝修人工費(fèi)伍仟陸佰圓人民幣。
工程完工后,經(jīng)甲方驗(yàn)收,如符合以上施工項(xiàng)目和設(shè)計(jì)要求,三天內(nèi)一次將裝修人工費(fèi)付清。
裝修項(xiàng)目的具體要求,由甲方提出,乙方實(shí)施。本協(xié)議未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
普通裝修合同篇十六
現(xiàn)在的裝修公司有很多家裝設(shè)計(jì)師在設(shè)計(jì)的時(shí)候故意增加一些裝修項(xiàng)目,如,不需要做梁的地方增加一個(gè)梁,不需要的地方非要吊頂。這樣一下來(lái)整個(gè)房屋的裝修報(bào)價(jià)就高出了很多,相對(duì)來(lái)說(shuō)裝修的報(bào)價(jià)也就高出了很多。設(shè)計(jì)師這樣做的目的是如果提高了裝修報(bào)價(jià),那么設(shè)計(jì)師所獲取的提成也就高了很多。
這里艾逸裝修網(wǎng)小編提示,我們業(yè)主在裝修房屋的時(shí)候一定要明。
確自己的居住需求。如果在裝修設(shè)計(jì)的中發(fā)現(xiàn)造價(jià)較高,有沒(méi)有很大的實(shí)際價(jià)值的項(xiàng)目,在裝修設(shè)計(jì)的時(shí)候一定要堅(jiān)持自己的要求?,F(xiàn)在很多建材商家都和設(shè)計(jì)師是私下約定好了的嗎,只要是裝修設(shè)計(jì)中使用了建材商家的材料,那么建材商家就會(huì)給設(shè)計(jì)師一定的回扣。很多設(shè)計(jì)師在設(shè)計(jì)裝修的時(shí)候就會(huì)故意使用這些有回扣的材料。即便有其他價(jià)格比較便宜、裝飾效果更好的裝飾材料,設(shè)計(jì)師在設(shè)計(jì)中也不會(huì)采用,結(jié)果讓消費(fèi)者花冤枉錢(qián)。
小編提示,我們?cè)谘b修的時(shí)候要對(duì)目前的裝飾建材市場(chǎng)有個(gè)大致的了解。那種材料合適我們的房屋,這些材料的零售價(jià)等等,我們都要做到心中有數(shù)。如果消費(fèi)者在設(shè)計(jì)中堅(jiān)持自己的想法,刪去了多余的設(shè)計(jì),而且選擇的材料又比較便宜,設(shè)計(jì)師仍有辦法來(lái)增加預(yù)算。即在測(cè)量時(shí),有意多報(bào)、謊報(bào),加大工程量。例如在計(jì)算涂刷墻面乳膠漆時(shí),沒(méi)有將門(mén)窗面積扣除,或?qū)γ骈L(zhǎng)寬增加,都會(huì)導(dǎo)致裝修預(yù)算的增加。
面對(duì)這種情況我們可以在合同中注明,裝修費(fèi)以實(shí)際發(fā)生金額來(lái)計(jì)算,多退少補(bǔ),這樣您在工程驗(yàn)收時(shí),可以將工程實(shí)際發(fā)生面積再仔細(xì)丈量一次,并依據(jù)這個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)付工程款。
普通裝修合同篇十七
依照及有關(guān)法律、法規(guī)的'規(guī)定,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的場(chǎng)所裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
1.2工程內(nèi)容及做法(詳見(jiàn):預(yù)算表。施工圖紙)。
1.3工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
(1)承包人包工、包料。
(3)承包人包工、發(fā)包人包料(詳見(jiàn)發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
1.4工程期限_____天,開(kāi)工日期______年____月____日,竣工日期_______年_____月_____日。
1.5合同價(jià)款:本合同工程造價(jià)為(大寫(xiě)):______________元(詳見(jiàn)預(yù)算報(bào)價(jià)單)。
雙方商定施工圖紙采取下列第_______種方式提供:
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份(詳見(jiàn):裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙),設(shè)計(jì)費(fèi)__________元,由發(fā)包人支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi))。
3.2提供施工期間的水源、電源;
3.3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系;
3.5施工期間發(fā)包人仍需部分使用該場(chǎng)所,負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保衛(wèi)及消防等項(xiàng)工作;
3.6參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收。
4.2嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
4.3保護(hù)好原場(chǎng)所室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證室內(nèi)上、下水管道的暢通;
4.4保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
工程項(xiàng)目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書(shū)面變更協(xié)議,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期(見(jiàn)裝飾裝修工程增減項(xiàng)目單)。
6.2由承包人提供的材料、設(shè)備(詳見(jiàn)承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表),承包人應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗(yàn)。
6.2由承包人提供的材料、設(shè)備(詳見(jiàn)承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表),承包人應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗(yàn)。
7.1對(duì)以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認(rèn),工期相應(yīng)順延;
(1)工程量變化和設(shè)計(jì)變更;
(2)不可抗力;
(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
7.2因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因發(fā)包人提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān),工期順延。
7.3發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
7.4因承包人責(zé)任不能按期開(kāi)工或無(wú)故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的,返工費(fèi)用由承包人承擔(dān),工期不順延。
8.1雙方約定按以下第種方式支付工程款:
(1)合同生效后,發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款:
支付方式支付時(shí)間支付金額。
第一次開(kāi)工前三日支付元。
第二次工程進(jìn)度過(guò)半支付元。
第三次雙方驗(yàn)收合格支付元。
8.2工程驗(yàn)收合格后,承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫(xiě)工程結(jié)算單并簽字,發(fā)包人應(yīng)在簽字時(shí)向承包人結(jié)算工程尾款。
8.3工程款全部結(jié)清后,承包人應(yīng)向發(fā)包人開(kāi)具正式統(tǒng)一發(fā)票。
8.4本工程驗(yàn)收合格后,保修期為自雙方簽字之日起月。
9.1合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國(guó)家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對(duì)方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
9.2未辦理驗(yàn)收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負(fù)責(zé)。
9.3因一方原因,造成合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí),該方應(yīng)及時(shí)通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
9.4發(fā)包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_________元。
9.5由于承包人原因,工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),承包人負(fù)責(zé)修理,工期不予順延。
9.6由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金________元。
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門(mén)調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第______種方式解決:
(一)提交__________________仲裁委員會(huì)仲裁;
(二)依法向人民法院提起訴訟。
11.1本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
11.2本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
11.3本合同一式_______份,雙方各執(zhí)________份,_________部門(mén)___________份。
11.4合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
發(fā)包人:____________(簽字)。
承包人:_______________(簽章)。
法定代理人:_____________。
法定代理人:_____________。
委托代理人:_____________。
委托代理人:_____________。
________年_____月_____日。
_________年_____月_____日。
【本文地址:http://aiweibaby.com/zuowen/7720416.html】