合同是契約精神的體現(xiàn),體現(xiàn)了誠實(shí)守信的原則。合同的簽署應(yīng)注意法律的規(guī)定和要求,確保有效性。預(yù)防合同風(fēng)險,提高合同效力,歡迎參考以下合同范文。
以房抵工程款合同篇一
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就以房抵工程款一事達(dá)成協(xié)議如下:
一、雙方確認(rèn),甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。
二、保證條款:
1.甲方保證上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售;
3.甲方保證抵工程款的房屋無產(chǎn)權(quán)上的爭議,現(xiàn)階段已能辦理房地產(chǎn)權(quán)證;
4.甲方保證在未征得乙方書面通知情況下,不得出售抵工程款的房屋。
5.甲方保證在本協(xié)議簽訂之日起30日內(nèi)辦理完畢抵工程款房屋的房地產(chǎn)權(quán)證。
三、本協(xié)議書簽訂后,乙方即擁有上述房屋的所有權(quán)(包括但不限于自用、出租、轉(zhuǎn)讓、抵押等)。
四、本協(xié)議書簽訂后,乙方有權(quán)立即辦理房屋產(chǎn)權(quán)登記手續(xù),或暫不辦理登記手續(xù)時免費(fèi)更名一次。乙方可用書面通知方式告知甲方,與第三人簽訂購房合同,辦理房屋產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)。
五、物業(yè)管理費(fèi)用:
2.如在本協(xié)議書簽訂后超過12個月入伙的,乙方或業(yè)主應(yīng)按有關(guān)規(guī)定支付物業(yè)管理費(fèi)用。
六、稅費(fèi)、交易費(fèi)用等。
2.甲乙雙方需按照規(guī)定各自負(fù)擔(dān)辦理房地產(chǎn)權(quán)證的稅費(fèi)和交易費(fèi)用。
七、房屋銷售。
1.乙方自用房屋時,甲方需配合將房地產(chǎn)權(quán)證辦理至乙方名下;
3.自本協(xié)議簽訂之日起,乙方可自行銷售抵工程款的房屋;
4.不管乙方以何種方式處理房屋,甲方都應(yīng)配合辦理相關(guān)手續(xù)。甲方應(yīng)根據(jù)乙方或購房業(yè)主的要求,辦理相應(yīng)一切手續(xù)(包括但不限于預(yù)購登記、辦理房地產(chǎn)權(quán)證等)。
八、違約責(zé)任。
如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產(chǎn)權(quán)證,乙方有權(quán)要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金,提供其它房屋抵償或賠償一切損失。
九、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產(chǎn)權(quán)證》為止。
十、未盡事宜,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
十一、本協(xié)議,自各方簽字蓋章后生效。協(xié)議一式四份,雙方各執(zhí)兩份。
甲方(蓋章):_____________。
授權(quán)代表(簽字):_________。
_________年____月____日。
乙方(蓋章):_____________。
授權(quán)代表(簽字):_________。
_________年____月____日。
以房抵工程款合同篇二
合同編號:___________________
法定代表人:_____________________
簽訂地址:___________________
乙方:___________________________
簽訂日期:______年____月___日
法定代表人:_____________________
甲乙根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定,就房產(chǎn)抵工程款事宜,在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成以下合同,并承諾共同遵守。
第一條房產(chǎn)地址
本合同項(xiàng)下的房產(chǎn)位于____市____路____號____花園第____幢、第____幢。
第二條抵付金額
甲方將上述房產(chǎn)作為甲方欠乙方________工程款的抵付。
抵工程款的兩幢住宅面積總計____方米(最終面積以確權(quán)面積為準(zhǔn)),折合人民幣人民幣_____元整(大寫:_____)。甲方所欠乙方工程款以雙方核定的結(jié)算數(shù)為準(zhǔn)。兩者相抵,多退少補(bǔ)。如甲方所款項(xiàng)超過人民幣_____元整(大寫:_____),由甲方另支付現(xiàn)金補(bǔ)齊差價;如甲方所欠款項(xiàng)少于人民幣_____元整(大寫:_____),由乙方支付現(xiàn)金補(bǔ)齊差價,或按成本計算相應(yīng)面積房屋補(bǔ)回甲方。
第三條雙方義務(wù)
1.由于____花園是由多方合作共同開發(fā),為了照顧項(xiàng)目的整體性,便于統(tǒng)一管理,雙方商定,由甲方負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期的三通一平、規(guī)劃、甘油、設(shè)計、報建、人防和質(zhì)檢委托等工作;工程相關(guān)費(fèi)用由乙方分?jǐn)偂?/p>
2.甲方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場管理及協(xié)助乙方進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)過程中的施工監(jiān)理,乙方必須遵守甲方《施工現(xiàn)場管理守則》。
3.甲方協(xié)助乙方辦理竣工驗(yàn)收、房產(chǎn)確權(quán)、房產(chǎn)銷售的有關(guān)手續(xù),相關(guān)稅費(fèi)由乙方支付。
第四條債務(wù)結(jié)清
1.自甲乙雙方簽訂合同之日起,甲方所欠乙方和工程款即告結(jié)清(乙方必須開出工程款發(fā)票給甲方),不再存在甲方欠乙方________工程款問題。
2.今后甲方與其它單位發(fā)生有債務(wù)糾紛,也不能以本合同所簽的第____幢、第____幢建筑作抵押,以確保乙方對這兩幢樓的權(quán)屬。甲乙雙方同意本合同到市公證外公正,公證費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
3.自甲乙雙方簽訂合同之日起,乙方須在____天之內(nèi),一次性向甲方支付小區(qū)開發(fā)的各項(xiàng)費(fèi)用人民幣_____元整(大寫:_____),具體構(gòu)成(略)。
第五條工程進(jìn)度
1.為了保證____花園項(xiàng)目的.整體形象,便于統(tǒng)一管理,乙方必須嚴(yán)格遵守甲方統(tǒng)一安排的施工進(jìn)度。自簽訂合同之日起____個日歷天內(nèi)保證工程全部竣工,并按規(guī)定進(jìn)行工程保修。乙方必須在與購房客戶簽訂臨時售房合同的同時,按其面積以____元/平方米交足質(zhì)量保修金,否則,甲方有權(quán)不予簽訂臨時合同。保修期滿后,保修金余額退回給乙方。
2.若因乙方工程進(jìn)度給甲方帶來管理不便或造成經(jīng)濟(jì)損失時,甲方有權(quán)對乙方進(jìn)行處罰,工期每拖延____天,處以萬分之____的罰金(按雙方核定的結(jié)算數(shù)計)。
第六條工程質(zhì)量
1.乙方在施工時必須按照圖紙和國家有關(guān)規(guī)范施工,保證工程質(zhì)量,以維護(hù)甲方的聲譽(yù)和____花園的整體形象。甲方工程部有權(quán)對乙方的工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查,對不良質(zhì)量問題有權(quán)要求返工。工程議標(biāo)由乙方負(fù)責(zé)辦理批準(zhǔn)手續(xù),甲方協(xié)助。
2.甲方協(xié)助乙方辦理竣工驗(yàn)收工作,竣工驗(yàn)收后,乙方須移交完整的建筑資料檔案正本一式____份給甲方,否則,甲方不協(xié)助乙方辦理銷售手續(xù)。
第七條房產(chǎn)銷售
1.為維護(hù)____花園整體形象,所有房屋實(shí)行統(tǒng)一最低限價銷售,原則上由甲方售樓部統(tǒng)一代理,乙方也可在此原則上自行銷售。統(tǒng)一最低限價由甲乙雙方根據(jù)市場行情商定。
第八條銷售服務(wù)
1.甲方協(xié)助乙方辦理房產(chǎn)銷售的有關(guān)手續(xù),乙方預(yù)售房產(chǎn)時必須嚴(yán)格按照____市預(yù)售房政策辦理,售房臨時合同由購房客戶與甲方簽訂、乙方確認(rèn)。正式銷售合同由甲方與客戶簽訂,由甲方統(tǒng)一開出銷售發(fā)票給乙方轉(zhuǎn)給購房客戶,所涉及的營業(yè)稅等稅收費(fèi)用由乙方提前或當(dāng)時付清,否則甲方不予協(xié)助辦理上述手續(xù)。乙方購房客戶對房屋質(zhì)量的投訴由乙方負(fù)責(zé)處理。
2.為了促進(jìn)整個樓盤的銷售,甲方愿意代理乙方銷售,廣告費(fèi)及代理費(fèi)另議。
第九條物業(yè)管理
房屋建成竣工驗(yàn)收,小區(qū)物業(yè)管理由____有限公司屬下的____有限公司管理。工程竣工后____天內(nèi)乙方必須交物業(yè)管理維修基金____萬元給甲方。
第十條違約責(zé)任
1.違反本合同約定,或無故終止合同視為違約,違約方應(yīng)按合同法有關(guān)規(guī)定,承擔(dān)違約責(zé)任。
2.在合同有效期內(nèi),若無不可抗拒因素發(fā)生,甲乙雙方中的任何一方都不得終止合同,終止合同方視為違約。
3.違約金的計算方法:________________。
第十一條爭議的解決
本合同書適用中華人民共和國有關(guān)法律,受中華人民共和國法律管轄。
本合同各方當(dāng)事人對本合同有關(guān)條款的解釋或履行發(fā)生爭議時,應(yīng)通過友好協(xié)商的方式予以解決。如果經(jīng)協(xié)商未達(dá)成書面合同,則任何一方當(dāng)事人均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
第十二條生效條件_____
本合同自雙方的法定代表人或其授權(quán)代理人在本合同上簽字蓋章之日起生效。
本合同—式____份,各方當(dāng)事人各執(zhí)____份,具有相同法律效力。
甲方(蓋章):____________________
乙方(蓋章):____________________
授權(quán)代理人:(簽字)______________
授權(quán)代理人:(簽字)______________
住址:____________________________
住址:____________________________
郵政編碼:________________________
郵政編碼:________________________
聯(lián)系電話:________________________
聯(lián)系電話:________________________
傳真:____________________________
傳真:____________________________
日期:____________________________
日期:____________________________
電子信箱:________________________
電子信箱:________________________
開戶銀行:________________________
開戶銀行:________________________
賬號:____________________________
賬號:____________________________
以房抵工程款合同篇三
地址:_________________忻州忻府區(qū)解原工業(yè)園區(qū)。
被告:_________________中化_____建集團(tuán)有限公司。
法定代表人:_________________劉__________職務(wù)董事長。
郵政編碼:_________________0300。
負(fù)責(zé)人:_________________王_____項(xiàng)目經(jīng)理。
住址:_________________縣孫家溝鄉(xiāng)。
訴訟請求:_________________。
事實(shí)及理由:_________________。
此致
___________人民法院。
具狀人:___________。
____年_____月_____日。
以房抵工程款合同篇四
一、甲方用以抵頂工程款的房產(chǎn)為建筑面積平方米,價款小區(qū)_______元。_______號樓室,_______元,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商就甲方以房抵工程款。
二、抵頂?shù)姆慨a(chǎn)甲方不得對外出售,由此產(chǎn)生的一切責(zé)任由甲方自行負(fù)擔(dān),抵頂?shù)姆慨a(chǎn)乙方可以隨時出售,抵頂房產(chǎn)的售房款歸乙方所有。該房暫由雙方簽訂預(yù)售合同,在正式辦理房屋產(chǎn)權(quán)證時,其產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)由甲方與乙方指定的購房人辦理,直接辦到乙方指定的購房人名下。甲方不因乙方將該房轉(zhuǎn)讓需辦理相關(guān)手續(xù)為由而向乙方和乙方指定的購房人收取任何費(fèi)用。甲方在接到乙方出具的同意將該房過戶的書面通知后方可與購房人辦理過戶手續(xù)。辦理過戶手續(xù)所需要費(fèi)用由購房人按國家現(xiàn)行規(guī)定承擔(dān)。
三、抵頂房產(chǎn)的價格包括水、電、暖、氣(電視、電話、寬帶)人口關(guān)配套費(fèi)用。抵頂房產(chǎn)的配套設(shè)施應(yīng)達(dá)到甲方對外銷售的同等標(biāo)準(zhǔn)。
四、甲方于年月日前將所抵頂?shù)姆课萁桓兑曳健?/p>
五、如因非乙方原因?qū)е略摲慨a(chǎn)權(quán)歸屬不清或不能按期取得該房產(chǎn)權(quán)等,乙方可以單方解除本協(xié)議,甲方應(yīng)以現(xiàn)金支付所欠工程款元。
六、本合同未盡事宜由甲、乙雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成可向威海市仲裁委員會申請仲裁。
七、本協(xié)議一式四份,雙方各執(zhí)二份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方:_________________。
乙方:_________________。
_______?年_______月_______日。
以房抵工程款合同篇五
乙方:_________
丙方:_________
甲方、乙方于______年______月______日簽訂了______項(xiàng)目工程施工合同(以下簡稱______合同),合同編號為_________,合同金額為______元,結(jié)算額______元;該合同工程內(nèi)容已完成并投入使用,現(xiàn)甲方仍欠乙方工程款______元; 經(jīng)甲、乙、丙三方友好協(xié)商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議:
一、抵款、抵房手續(xù)辦理相關(guān)約定
1、乙方同意上述工程合同的部分工程款購買下述商品房,甲方與丙方同意乙方將此房屋轉(zhuǎn)讓給丙方,三方均同意在此合同基礎(chǔ)上由甲方與兩方簽署商品房買賣合同。
3、甲方同意《商品房買賣合同》中將購買人名稱直接寫成丙方。
4、丙方從乙方處購得此房,部分房款交于乙方,丙方除房屋結(jié)構(gòu)問題外不得向甲方提出退房、換房等要求。
二、以房抵款金額及方式:
1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方所欠工程款______萬元;
2、抵付方式:乙方給甲方開具工程款發(fā)票,甲方給丙方開具商品房收款收據(jù)(購房發(fā)票事宜在購房合同中約定)。
3、、若甲方抵付工程款額不足支付所有房款,其余房款,三方同意由丙方以現(xiàn)金或按揭貸款方式直接支付給甲方。
4、、抵付工程款后的工程款余額,甲方同意按______支付給乙方。
三、其它
1、本協(xié)議未盡事宜,由三方協(xié)商解決,若協(xié)商不成,任何一方均可向甲方所在地人民法院訴訟解決。
2、本協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效。一式6份,甲乙丙方各執(zhí)兩份。
甲方:______乙方:______
丙方:______
身份證號碼:______
住址:______
______年 ______月______日
以房抵工程款合同篇六
訴訟請求:
1、請求貴院依法判令二被告向原告支付拖欠的安裝費(fèi)共計________元。
2、本案全部訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由:被告________委托被告________為其尋找進(jìn)行石膏墻安裝的人員。
________年________月________日,原告經(jīng)被告________介紹同意為被告________所負(fù)責(zé)的________旅館進(jìn)行石膏隔墻的安裝。
在進(jìn)行安裝之前,原告通過被告楊________同被告________協(xié)商先預(yù)付一部分款項(xiàng),待安裝完畢之后將剩余款項(xiàng)付清。
被告________在________年________月________日支付了預(yù)付款之后,于________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之后就拒絕再支付剩余款項(xiàng)。
________年________月________日,原告要求被告________量面積進(jìn)行決算,被告________不但不予理會,還糾集其他人對原告進(jìn)行毆打,原告撥打110,經(jīng)過民警的調(diào)解,被告________同意支付一切因原告被毆打受傷所花費(fèi)的醫(yī)療費(fèi),并在一周內(nèi)付清所欠的勞務(wù)費(fèi)。
被告________于當(dāng)場支付醫(yī)療費(fèi)________元后,于________年________月________日同原告丈量了干活的面積,由此得出原告所安裝石膏墻的面積為________平方米,安裝費(fèi)為________元,醫(yī)藥費(fèi)共計________元。
雙方經(jīng)過協(xié)商后約定剩余的欠款為________元,由被告人________支付。
但時至今日,被告一直未支付剩余的欠款________元。
綜上所述,原告為二被告進(jìn)石膏墻的安裝,實(shí)質(zhì)上在原告與被告間已經(jīng)形成了雇傭關(guān)系。
依據(jù)《勞動法》等相關(guān)法律法規(guī),原告享有法定的權(quán)利,被告________最為雇傭方,被告________作為直接負(fù)責(zé)人拖欠安裝費(fèi)的行為,嚴(yán)重侵害了原告的合法權(quán)益。
因此,原告為維護(hù)自己的合法權(quán)益,現(xiàn)提起訴訟,請求法院公正裁決為盼。
此致__________市__________區(qū)人民法院
具狀人:_________________。
________年________月________日。
以房抵工程款合同篇七
應(yīng)業(yè)主的申請,我方愿就業(yè)主履行主合同約定的工程款支付義務(wù)以保證的方式向貴方提供如下?lián)#?/p>
一、保證的范圍及保證金額。
我方的保證范圍是主合同約定的工程款。本保函所稱主合同約定的工程款是指主合同約定的除工程質(zhì)量保修金以外的合同價款。我方保證的金額是主合同約定的工程款的_______%,數(shù)額最高不超過人民幣_______元。
二、保證的方式及保證期間。
我方保證的方式為:連帶責(zé)任保證。我方保證的期間為:_______自本合同生效之日起至主合同約定的工程款支付之日后_______日內(nèi)。貴方與業(yè)主協(xié)議變更工程款支付日期的,經(jīng)我方書面同意后,保證期間按照變更后的支付日期做相應(yīng)調(diào)整。
三、承擔(dān)保證責(zé)任的形式。
我方承擔(dān)保證責(zé)任的形式是代為支付。業(yè)主未按主合同約定向貴方支付工程款的,由我方在保證金額內(nèi)代為支付。
四、代償?shù)陌才拧?/p>
貴方要求我方承擔(dān)保證責(zé)任的,應(yīng)向我方發(fā)出書面索賠通知及業(yè)主未支付主合同約定工程款的證明材料。索賠通知應(yīng)寫明要求索賠的金額,支付款項(xiàng)應(yīng)到達(dá)的帳號。在出現(xiàn)貴方與業(yè)主因工程質(zhì)量發(fā)生爭議,業(yè)主拒絕向貴方支付工程款的情形時,貴方要求我方履行保證責(zé)任代為支付的,還需提供項(xiàng)目總監(jiān)理工程師、監(jiān)理單位或符合相應(yīng)條件要求的工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)出具的質(zhì)量說明材料。我方收到貴方的書面索賠通知及相應(yīng)證明材料后,在_______工作日內(nèi)進(jìn)行核定后按照本保函的承諾承擔(dān)保證責(zé)任。
五、保證責(zé)任的解除。
1、在本保函承諾的保證期間內(nèi),貴方未書面向我方主張保證責(zé)任的,自保證期間屆滿次日起,我方保證責(zé)任解除。
2、業(yè)主按主合同約定履行了工程款的全部支付義務(wù)的,自本保函承諾的保證期間屆滿次日起,我方保證責(zé)任解除。
3、我方按照本保函向貴方履行保證責(zé)任所支付金額達(dá)到本保函金額時,自我方向貴方支付之日起,保證責(zé)任即解除。
4、按照法律法規(guī)的規(guī)定或出現(xiàn)應(yīng)解除我方保證責(zé)任的其它情形的,我方在本保函項(xiàng)下的保證責(zé)任亦解除。我方解除保證責(zé)任后,貴方應(yīng)自我方保證責(zé)任解除之日起_______個工作日內(nèi),將本保函原件返還我方。
六、免責(zé)條款。
1、因貴方違約致使業(yè)主不能履行義務(wù)的,我方不承擔(dān)保證責(zé)任。
2、依照法律法規(guī)的規(guī)定或貴方與業(yè)主的另行約定,免除業(yè)主部分或全部義務(wù)的,我方亦免除其相應(yīng)的保證責(zé)任。
3、貴方與業(yè)主協(xié)議變更主合同的,如加重業(yè)主責(zé)任致使我方保證責(zé)任加重的,需征得我方書面同意,否則我方不再承擔(dān)因此而加重部分的保證責(zé)任。
4、因不可抗力造成業(yè)主不能履行義務(wù)的,我方不承擔(dān)保證責(zé)任。
七、爭議的解決。
因本保函發(fā)生的糾紛,由貴我雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,通過訴訟程序解決,訴訟管轄地法院為_______法院。
八、保函的生效。
本保函自我方法定代表人簽字或加蓋公章并交付貴方之日起生效。
_________年____月____日。
以房抵工程款合同篇八
工程合約編號:
承判人:
經(jīng)物業(yè)管理有限公司和承判人雙方核對并同意:
一、最終結(jié)算工程款項(xiàng)如下:
1、完成合約工程金額:
2、額外工程金額:
3、代工金額:
4、其它金額:共計總金額:
二、總金額中應(yīng)扣除的項(xiàng)目:
1、公司代支付材料及墊付等金額:
2、其它扣款:
三、實(shí)際支付金額(總金額-扣除金額)截至年月日止支付承判金額:其中:第一次:第二次:尚有保固金額:上述保固金額將于年月日保養(yǎng)期滿驗(yàn)收后發(fā)還。
雙方對上述結(jié)算數(shù)據(jù)今后不得提出異議,特立此據(jù)。
立協(xié)議人:
物業(yè)管理有限公司代表:
承判人:
代表:
日期:
以房抵工程款合同篇九
乙方:_________
丙方:_________
甲方、乙方于______年______月______日簽訂了______項(xiàng)目工程施工合同(以下簡稱______合同),合同編號為_________,合同金額為______元,結(jié)算額______元;該合同工程內(nèi)容已完成并投入使用,現(xiàn)甲方仍欠乙方工程款______元;經(jīng)甲、乙、丙三方友好協(xié)商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議:
一、抵款、抵房手續(xù)辦理相關(guān)約定:
1、乙方同意上述工程合同的部分工程款購買下述商品房,甲方與丙方同意乙方將此房屋轉(zhuǎn)讓給丙方,三方均同意在此合同基礎(chǔ)上由甲方與兩方簽署商品房買賣合同。
3、甲方同意《商品房買賣合同》中將購買人名稱直接寫成丙方。
4、丙方從乙方處購得此房,部分房款交于乙方,丙方除房屋結(jié)構(gòu)問題外不得向甲方提出退房、換房等要求。
二、以房抵款金額及方式:
1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方所欠工程款______萬元;
2、抵付方式:乙方給甲方開具工程款發(fā)票,甲方給丙方開具商品房收款收據(jù)(購房發(fā)票事宜在購房合同中約定)。
3、、若甲方抵付工程款額不足支付所有房款,其余房款,三方同意由丙方以現(xiàn)金或按揭貸款方式直接支付給甲方。
4、、抵付工程款后的工程款余額,甲方同意按______支付給乙方。
三、其它
1、本協(xié)議未盡事宜,由三方協(xié)商解決,若協(xié)商不成,任何一方均可向甲方所在地人民法院訴訟解決。
2、本協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效。一式6份,甲乙丙方各執(zhí)兩份。
甲方:______
乙方:______
丙方:______
______年______月______日
以房抵工程款合同篇十
一、雙方確認(rèn),甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。
二、保證條款:
1.甲方保證上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售;。
3.甲方保證抵工程款的房屋無產(chǎn)權(quán)上的爭議,現(xiàn)階段已能辦理房地產(chǎn)權(quán)證;。
4.甲方保證在未征得乙方書面通知情況下,不得出售抵工程款的房屋。
5.甲方保證在本協(xié)議簽訂之日起30日內(nèi)辦理完畢抵工程款房屋的房地產(chǎn)權(quán)證。
三、本協(xié)議書簽訂后,乙方即擁有上述房屋的所有權(quán)(包括但不限于自用、出租、轉(zhuǎn)讓、抵押等)。
四、本協(xié)議書簽訂后,乙方有權(quán)立即辦理房屋產(chǎn)權(quán)登記手續(xù),或暫不辦理登記手續(xù)時免費(fèi)更名一次。乙方可用書面通知方式告知甲方,與第三人簽訂購房合同,辦理房屋產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)。
五、物業(yè)管理費(fèi)用:
2.如在本協(xié)議書簽訂后超過12個月入伙的,乙方或業(yè)主應(yīng)按有關(guān)規(guī)定支付物業(yè)管理費(fèi)用。
六、稅費(fèi)、交易費(fèi)用等。
2.甲乙雙方需按照規(guī)定各自負(fù)擔(dān)辦理房地產(chǎn)權(quán)證的稅費(fèi)和交易費(fèi)用。
七、房屋銷售。
1.乙方自用房屋時,甲方需配合將房地產(chǎn)權(quán)證辦理至乙方名下;。
3.自本協(xié)議簽訂之日起,乙方可自行銷售抵工程款的房屋;。
4.不管乙方以何種方式處理房屋,甲方都應(yīng)配合辦理相關(guān)手續(xù)。甲方應(yīng)根據(jù)乙方或購房業(yè)主的要求,辦理相應(yīng)一切手續(xù)(包括但不限于預(yù)購登記、辦理房地產(chǎn)權(quán)證等)。
八、違約責(zé)任。
如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產(chǎn)權(quán)證,乙方有權(quán)要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金,提供其它房屋抵償或賠償一切損失。
九、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產(chǎn)權(quán)證》為止。
十、未盡事宜,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
十一、本協(xié)議,自各方簽字蓋章后生效。協(xié)議一式四份,雙方各執(zhí)兩份。
甲方(蓋章):_________。
乙方(蓋章):_________。
授權(quán)代表(簽字):_________。
授權(quán)代表(簽字):_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
以房抵工程款合同篇十一
合同編號:___________________
法定代表人:_____________________
簽訂地址:___________________
乙方:___________________________
簽訂日期:______年____月___日
法定代表人:_____________________
甲乙根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定,就房產(chǎn)抵工程款事宜,在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成以下合同,并承諾共同遵守。
第一條房產(chǎn)地址
本合同項(xiàng)下的房產(chǎn)位于____市____路____號____花園第____幢、第____幢。
第二條抵付金額
甲方將上述房產(chǎn)作為甲方欠乙方________工程款的抵付。
抵工程款的兩幢住宅面積總計____方米(最終面積以確權(quán)面積為準(zhǔn)),折合人民幣人民幣_____元整(大寫:_____)。甲方所欠乙方工程款以雙方核定的結(jié)算數(shù)為準(zhǔn)。兩者相抵,多退少補(bǔ)。如甲方所款項(xiàng)超過人民幣_____元整(大寫:_____),由甲方另支付現(xiàn)金補(bǔ)齊差價;如甲方所欠款項(xiàng)少于人民幣_____元整(大寫:_____),由乙方支付現(xiàn)金補(bǔ)齊差價,或按成本計算相應(yīng)面積房屋補(bǔ)回甲方。
第三條雙方義務(wù)
1.由于____花園是由多方合作共同開發(fā),為了照顧項(xiàng)目的整體性,便于統(tǒng)一管理,雙方商定,由甲方負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期的三通一平、規(guī)劃、甘油、設(shè)計、報建、人防和質(zhì)檢委托等工作;工程相關(guān)費(fèi)用由乙方分?jǐn)偂?/p>
2.甲方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場管理及協(xié)助乙方進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)過程中的施工監(jiān)理,乙方必須遵守甲方《施工現(xiàn)場管理守則》。
3.甲方協(xié)助乙方辦理竣工驗(yàn)收、房產(chǎn)確權(quán)、房產(chǎn)銷售的有關(guān)手續(xù),相關(guān)稅費(fèi)由乙方支付。
第四條債務(wù)結(jié)清
1.自甲乙雙方簽訂合同之日起,甲方所欠乙方和工程款即告結(jié)清(乙方必須開出工程款發(fā)票給甲方),不再存在甲方欠乙方________工程款問題。
2.今后甲方與其它單位發(fā)生有債務(wù)糾紛,也不能以本合同所簽的第____幢、第____幢建筑作抵押,以確保乙方對這兩幢樓的權(quán)屬。甲乙雙方同意本合同到市公證外公正,公證費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
3.自甲乙雙方簽訂合同之日起,乙方須在____天之內(nèi),一次性向甲方支付小區(qū)開發(fā)的各項(xiàng)費(fèi)用人民幣_____元整(大寫:_____),具體構(gòu)成(略)。
第五條工程進(jìn)度
1.為了保證____花園項(xiàng)目的整體形象,便于統(tǒng)一管理,乙方必須嚴(yán)格遵守甲方統(tǒng)一安排的施工進(jìn)度。自簽訂合同之日起____個日歷天內(nèi)保證工程全部竣工,并按規(guī)定進(jìn)行工程保修。乙方必須在與購房客戶簽訂臨時售房合同的同時,按其面積以____元/平方米交足質(zhì)量保修金,否則,甲方有權(quán)不予簽訂臨時合同。保修期滿后,保修金余額退回給乙方。
2.若因乙方工程進(jìn)度給甲方帶來管理不便或造成經(jīng)濟(jì)損失時,甲方有權(quán)對乙方進(jìn)行處罰,工期每拖延____天,處以萬分之____的罰金(按雙方核定的結(jié)算數(shù)計)。
第六條工程質(zhì)量
1.乙方在施工時必須按照圖紙和國家有關(guān)規(guī)范施工,保證工程質(zhì)量,以維護(hù)甲方的`聲譽(yù)和____花園的整體形象。甲方工程部有權(quán)對乙方的工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查,對不良質(zhì)量問題有權(quán)要求返工。工程議標(biāo)由乙方負(fù)責(zé)辦理批準(zhǔn)手續(xù),甲方協(xié)助。
2.甲方協(xié)助乙方辦理竣工驗(yàn)收工作,竣工驗(yàn)收后,乙方須移交完整的建筑資料檔案正本一式____份給甲方,否則,甲方不協(xié)助乙方辦理銷售手續(xù)。
第七條房產(chǎn)銷售
1.為維護(hù)____花園整體形象,所有房屋實(shí)行統(tǒng)一最低限價銷售,原則上由甲方售樓部統(tǒng)一代理,乙方也可在此原則上自行銷售。統(tǒng)一最低限價由甲乙雙方根據(jù)市場行情商定。
第八條銷售服務(wù)
1.甲方協(xié)助乙方辦理房產(chǎn)銷售的有關(guān)手續(xù),乙方預(yù)售房產(chǎn)時必須嚴(yán)格按照____市預(yù)售房政策辦理,售房臨時合同由購房客戶與甲方簽訂、乙方確認(rèn)。正式銷售合同由甲方與客戶簽訂,由甲方統(tǒng)一開出銷售發(fā)票給乙方轉(zhuǎn)給購房客戶,所涉及的營業(yè)稅等稅收費(fèi)用由乙方提前或當(dāng)時付清,否則甲方不予協(xié)助辦理上述手續(xù)。乙方購房客戶對房屋質(zhì)量的投訴由乙方負(fù)責(zé)處理。
2.為了促進(jìn)整個樓盤的銷售,甲方愿意代理乙方銷售,廣告費(fèi)及代理費(fèi)另議。
第九條物業(yè)管理
房屋建成竣工驗(yàn)收,小區(qū)物業(yè)管理由____有限公司屬下的____有限公司管理。工程竣工后____天內(nèi)乙方必須交物業(yè)管理維修基金____萬元給甲方。
第十條違約責(zé)任
1.違反本合同約定,或無故終止合同視為違約,違約方應(yīng)按合同法有關(guān)規(guī)定,承擔(dān)違約責(zé)任。
2.在合同有效期內(nèi),若無不可抗拒因素發(fā)生,甲乙雙方中的任何一方都不得終止合同,終止合同方視為違約。
3.違約金的計算方法:________________。
第十一條爭議的解決
本合同書適用中華人民共和國有關(guān)法律,受中華人民共和國法律管轄。
本合同各方當(dāng)事人對本合同有關(guān)條款的解釋或履行發(fā)生爭議時,應(yīng)通過友好協(xié)商的方式予以解決。如果經(jīng)協(xié)商未達(dá)成書面合同,則任何一方當(dāng)事人均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
第十二條生效條件_____
本合同自雙方的法定代表人或其授權(quán)代理人在本合同上簽字蓋章之日起生效。
本合同—式____份,各方當(dāng)事人各執(zhí)____份,具有相同法律效力。
甲方(蓋章):____________________
乙方(蓋章):____________________
日期:____________________
以房抵工程款合同篇十二
現(xiàn)就_______棟_______號至_______號。
網(wǎng)點(diǎn)抵付給乙方,經(jīng)雙方友好協(xié)商中,達(dá)成如下協(xié)議:
一、該房甲方以1405萬元整抵付給乙方,乙方以甲方所欠外架工程款及租賃費(fèi)支付該房款。
二、該協(xié)議簽訂時,乙方付款5320萬元,余款585萬元在今后甲方工程中,乙方以租賃費(fèi)形式支付完畢。
三、本次乙方付甲方5320萬元房款,系甲方在_______星城,_______學(xué)府等工地,甲方欠乙方外架工程款及租賃等費(fèi)用。
四、甲方負(fù)責(zé)提供該房發(fā)票,如因發(fā)票問題,乙方辦不了房產(chǎn)證,而由乙方代繳發(fā)票稅金。
甲方在乙方尚欠該房款585萬元中減除乙方所交發(fā)票稅金后為實(shí)際欠房款。發(fā)票辦理中,甲方負(fù)責(zé)積極配合乙方辦理。
五、本協(xié)議一式兩份,雙方各一份,簽字生效。
甲方簽字:_______。
乙方簽字:_______。
_______年_______月_______日。
以房抵工程款合同篇十三
法定代表人:_____________________
甲乙根據(jù)《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規(guī)定,就房產(chǎn)抵工程款事宜,在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成以下合同,并承諾共同遵守。
本合同項(xiàng)下的房產(chǎn)位于____市____路____號____花園第____幢、第____幢。
甲方將上述房產(chǎn)作為甲方欠乙方________工程款的抵付。
抵工程款的兩幢住宅面積總計____方米(最終面積以確權(quán)面積為準(zhǔn)),折合人民幣人民幣_____元整(大寫:_____)。甲方所欠乙方工程款以雙方核定的結(jié)算數(shù)為準(zhǔn)。兩者相抵,多退少補(bǔ)。如甲方所款項(xiàng)超過人民幣_____元整(大寫:_____),由甲方另支付現(xiàn)金補(bǔ)齊差價;如甲方所欠款項(xiàng)少于人民幣_____元整(大寫:_____),由乙方支付現(xiàn)金補(bǔ)齊差價,或按成本計算相應(yīng)面積房屋補(bǔ)回甲方。
1.由于____花園是由多方合作共同開發(fā),為了照顧項(xiàng)目的整體性,便于統(tǒng)一管理,雙方商定,由甲方負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期的三通一平、規(guī)劃、甘油、設(shè)計、報建、人防和質(zhì)檢委托等工作;工程相關(guān)費(fèi)用由乙方分?jǐn)偂?/p>
2.甲方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場管理及協(xié)助乙方進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)過程中的施工監(jiān)理,乙方必須遵守甲方《施工現(xiàn)場管理守則》。
3.甲方協(xié)助乙方辦理竣工驗(yàn)收、房產(chǎn)確權(quán)、房產(chǎn)銷售的有關(guān)手續(xù),相關(guān)稅費(fèi)由乙方支付。
1.自甲乙雙方簽訂合同之日起,甲方所欠乙方和工程款即告結(jié)清(乙方必須開出工程款發(fā)票給甲方),不再存在甲方欠乙方________工程款問題。
2.今后甲方與其它單位發(fā)生有債務(wù)糾紛,也不能以本合同所簽的第____幢、第____幢建筑作抵押,以確保乙方對這兩幢樓的權(quán)屬。甲乙雙方同意本合同到市公證外公正,公證費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
3.自甲乙雙方簽訂合同之日起,乙方須在____天之內(nèi),一次性向甲方支付小區(qū)開發(fā)的各項(xiàng)費(fèi)用人民幣_____元整(大寫:_____),具體構(gòu)成(略)。
1.為了保證____花園項(xiàng)目的整體形象,便于統(tǒng)一管理,乙方必須嚴(yán)格遵守甲方統(tǒng)一安排的施工進(jìn)度。自簽訂合同之日起____個日歷天內(nèi)保證工程全部竣工,并按規(guī)定進(jìn)行工程保修。乙方必須在與購房客戶簽訂臨時售房合同的同時,按其面積以____元/平方米交足質(zhì)量保修金,否則,甲方有權(quán)不予簽訂臨時合同。保修期滿后,保修金余額退回給乙方。
2.若因乙方工程進(jìn)度給甲方帶來管理不便或造成經(jīng)濟(jì)損失時,甲方有權(quán)對乙方進(jìn)行處罰,工期每拖延____天,處以萬分之____的罰金(按雙方核定的結(jié)算數(shù)計)。
1.乙方在施工時必須按照圖紙和國家有關(guān)規(guī)范施工,保證工程質(zhì)量,以維護(hù)甲方的聲譽(yù)和____花園的`整體形象。甲方工程部有權(quán)對乙方的工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查,對不良質(zhì)量問題有權(quán)要求返工。工程議標(biāo)由乙方負(fù)責(zé)辦理批準(zhǔn)手續(xù),甲方協(xié)助。
2.甲方協(xié)助乙方辦理竣工驗(yàn)收工作,竣工驗(yàn)收后,乙方須移交完整的建筑資料檔案正本一式____份給甲方,否則,甲方不協(xié)助乙方辦理銷售手續(xù)。
1.為維護(hù)____花園整體形象,所有房屋實(shí)行統(tǒng)一最低限價銷售,原則上由甲方售樓部統(tǒng)一代理,乙方也可在此原則上自行銷售。統(tǒng)一最低限價由甲乙雙方根據(jù)市場行情商定。
1.甲方協(xié)助乙方辦理房產(chǎn)銷售的有關(guān)手續(xù),乙方預(yù)售房產(chǎn)時必須嚴(yán)格按照____市預(yù)售房政策辦理,售房臨時合同由購房客戶與甲方簽訂、乙方確認(rèn)。正式銷售合同由甲方與客戶簽訂,由甲方統(tǒng)一開出銷售發(fā)票給乙方轉(zhuǎn)給購房客戶,所涉及的營業(yè)稅等稅收費(fèi)用由乙方提前或當(dāng)時付清,否則甲方不予協(xié)助辦理上述手續(xù)。乙方購房客戶對房屋質(zhì)量的投訴由乙方負(fù)責(zé)處理。
2.為了促進(jìn)整個樓盤的銷售,甲方愿意代理乙方銷售,廣告費(fèi)及代理費(fèi)另議。
房屋建成竣工驗(yàn)收,小區(qū)物業(yè)管理由____有限公司屬下的____有限公司管理。工程竣工后____天內(nèi)乙方必須交物業(yè)管理維修基金____萬元給甲方。
1.違反本合同約定,或無故終止合同視為違約,違約方應(yīng)按合同法有關(guān)規(guī)定,承擔(dān)違約責(zé)任。
2.在合同有效期內(nèi),若無不可抗拒因素發(fā)生,甲乙雙方中的任何一方都不得終止合同,終止合同方視為違約。
3.違約金的計算方法:________________。
本合同書適用中華人民共和國有關(guān)法律,受中華人民共和國法律管轄。
本合同各方當(dāng)事人對本合同有關(guān)條款的解釋或履行發(fā)生爭議時,應(yīng)通過友好協(xié)商的方式予以解決。如果經(jīng)協(xié)商未達(dá)成書面合同,則任何一方當(dāng)事人均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
本合同自雙方的法定代表人或其授權(quán)代理人在本合同上簽字蓋章之日起生效。
本合同—式____份,各方當(dāng)事人各執(zhí)____份,具有相同法律效力。
【本文地址:http://www.aiweibaby.com/zuowen/7907611.html】