通過簽訂合同，各方可以確保彼此的權益得到保護，降低交易風險。雙方在簽訂合同前應確保所有必要的法律手續(xù)和文件都已準備完善。合同是一種法律文件，用于約定和規(guī)范各方之間的權益和責任。寫一份完美的合同需要注意明確約定雙方的權益和責任。以下是小編為大家收集的合同范文，僅供參考，希望能幫助到大家。
建設工程中的承攬合同篇一
甲方：
乙方：
因甲方商品房在使用期間出現(xiàn)滲雨水現(xiàn)象，經(jīng)雙方協(xié)商一致，乙方負責對甲方的房屋進行維修,根據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家相關規(guī)定，同意簽定本協(xié)議，有以下條款悉共同遵守執(zhí)行。
一、項目內(nèi)容：甲方委托乙方：
二、維修時間：___年__月__日－___年__月__日。
三、維修費用及支付方式。
1.項目維修費用為人民幣1500元（壹仟伍佰元整）。
2.甲方分期支付乙方維修費用；乙方維修完畢，經(jīng)甲方認可后支付維修費用的一半，人民幣750元（柒佰伍拾元）。
3.在維修完畢一年期限后，甲方室內(nèi)墻面未出現(xiàn)滲水現(xiàn)象，甲方負責將剩余維修費支付給乙方；如果維修后再次出現(xiàn)滲水痕跡時，乙方繼續(xù)承擔維修的責任，由此發(fā)生的維修費用乙方負責，維修至室內(nèi)墻面不再出現(xiàn)滲水后，甲方再支付剩余750元（柒佰伍拾元）。
4.甲方支付費用的同時乙方給甲方開具合法的發(fā)票或收據(jù)。
五、維修要求。
1.乙方負責全部的.維修材料、維修過程中涉及的設備（包括維修人員的防護設備）和組織施工,對于因此出現(xiàn)的任何質(zhì)量問題乙方負全部責任。
2.乙方在維修時不得損壞甲方及涉及的其他住戶的外墻窗戶及防盜設備設施，如有損壞將負責將損壞部位進行恢復，為之造成的費用損失有乙方負責。
3.乙方負責清理施工過程中產(chǎn)生的施工垃圾，并滿足小區(qū)物業(yè)管理要求。
4.乙方在維修時，必須執(zhí)行國家有關安全管理規(guī)定，文明施工，維修過。
程中如造成人身傷害或經(jīng)濟損失事故時由乙方承擔全部責任。
5.維修必須經(jīng)凱瑞社區(qū)物業(yè)管理部門同意認可，維修盡量不影響居民的正常休息。
6.本次維修保質(zhì)期為____年。
六、違約責任。
1.甲方違約時，賠償因其違約給乙方造成的經(jīng)濟損失。
2.乙方違約時，賠償因其違約給甲方造成的經(jīng)濟損失。
3.竣工日期比合同規(guī)定工期每拖一天，按合同價款的百分之十扣除。
七、爭議解決方式：如雙方發(fā)生歧異時，由___物業(yè)管理負責人進行調(diào)解。
八、本合同一式貳份，甲方壹份，乙方壹份。
九、其他未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。
甲方：
乙方：
___年__月__日。
建設工程中的承攬合同篇二
委托人：監(jiān)理人：
經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第1條委托人委托監(jiān)理人監(jiān)理的工程(以下簡稱“本工程”)概況如下：
1、工程名稱：橋改造工程。
2、工程地點：*區(qū)境內(nèi)。
3、工程規(guī)模：橋梁全長12米，寬5米。
4、總投資：。
第2條本合同中的有關詞語含義與本合同第二部分《標準條件》中賦予它們的定義相同。
第3條下列文件均為本合同的組成部分：
1、監(jiān)理投標書或中標通知書;。
2、本合同標準條件;。
3、本合同專用條件(包括補充合同)。
4、在實施過程中雙方共同簽署的補充與修正文件。
第4條監(jiān)理人向委托人承諾，按照本合同的規(guī)定，承擔本合同專用條件中議定范圍內(nèi)的監(jiān)理業(yè)務。
第5條委托人向監(jiān)理人承諾按照本合同注明的期限、方式、幣種，向監(jiān)理人支付報酬。
第6條本合同自年月日開始實施，至本工程備案驗收完成之日(工程施工監(jiān)理期為日歷日天)。
第7條本合同一式陸份，均具有同等法律效力，其中，委托人三份，監(jiān)理人三份。
委托人：監(jiān)理人：
(簽章)(簽章)。
住所：住所：
法定代表人：(簽章)法定代表人：(簽章)。
代表：代表：
開戶銀行：開戶銀行：
賬號:賬號:。
郵編：郵編：
電話：電話：
本合同簽訂于：年月日。
建設工程中的承攬合同篇三
乙方：______。
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就__漏水修補承包給乙方修補一事，達成如下協(xié)議：
一、費用及付款方式：
甲方委托乙方修補____，乙方以包干價的形式承包，包干費用__元，大寫__，待乙方修補完工后，由甲方委派工作人員驗收合格為準。付款方式：____。
二、施工責任：
乙方自行負責工程所需材料費（注：主材為js防水材料）和人工費和運輸費及轉(zhuǎn)運費，并全權負責施工現(xiàn)場工作人員的施工安全，保證在施工期間不影響小區(qū)業(yè)主的正常生活秩序，并承擔違規(guī)施工所產(chǎn)生的一切民事法律責任。
三、工期及保質(zhì)期：
自本合同簽訂之日起5日內(nèi)，乙方需安排施工人員進場施工，工程施工期限為__日。修補完工后在質(zhì)保期以內(nèi)有任何質(zhì)量問題均由乙方負責修補，并承擔因質(zhì)量問題而產(chǎn)生的各種費用，質(zhì)保期為__年。
四、人員管理：
五、施工垃圾：
施工過程中所產(chǎn)生的'施工垃圾，均由乙方負責清理，并堆放在甲方指定的堆放點，乙方在施工完工后負責清理運走。
六、違約責任：
甲乙雙方中若有一方違反上述約定則視其違約，違約方將向守約方支付____元的違約金，并賠償因違約造成的一切經(jīng)濟損失。
七、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲乙雙方簽字蓋章后生效，均具有同等法律效力。
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）：
簽字日期：____年__月__日
建設工程中的承攬合同篇四
甲方：_________乙方：_________雙方經(jīng)充分協(xié)商，達成如下協(xié)議：
第一條總則。
一、井位。
1.鉆井施工地點：_________；
2.地形圖：_________；
3.井位設計圖：_________；
4.地層構造圖：_________.
二、國家、部、局對鉆進工程施工的批準投資計劃、工程項目，設計任務書等文件號及影印件。
三、井別：_________.
四、鉆井口數(shù)：_________.
五、井深結構：_________.
六、質(zhì)量：
1.井身質(zhì)量合格率_________，
2.固井質(zhì)量合格率_________.
七、價格。
1.調(diào)整井單價_________元米，合計金額_________元。
2.開發(fā)井單價_________元米，合計金額_________元。
一、因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者；
二、因甲方提出變更計劃或更變施工圖而不能繼續(xù)施工者；
三、因甲方不能按期提供技術文件、技術圖紙和鉆井施工條件，被迫停工或不能繼續(xù)施工者。
第三條鉆前準備。
一、甲方在開鉆前應辦妥征地拆遷和井場道路的墊方；清除施工場地及進出道路范圍內(nèi)影響施工的原有建筑物、構筑物、管線、樹木、青苗等阻礙物。解決施工用的水、電和鉆機安裝搬運的道路。
二、甲方按時向乙方交付井位設計、完鉆井深、層位和完井要求，負責鉆井區(qū)塊的斷層分布圖；斷層數(shù)據(jù)；小層平面圖；構造圖和鄰井圖壓力資料數(shù)據(jù)，并向乙方進行地質(zhì)和工程技術要求交底。
三、乙方在開鉆前應組織有關技術人員學習和熟悉各種設計圖紙，參加地質(zhì)設計交底，編好施工圖預算，負責安排鉆機運行計劃，施工方案，做好一切施工準備。
第四條工程款結算。
一、按不同的機型、井別、井深、另加風險金，確定承包費用。對承包范圍以外的費用，按規(guī)定結算。
二、本合同自簽訂生效之日起，甲方應在____日內(nèi)按工程費用總額_________元的百分之_________一次撥給乙方，作為乙方備料及施工費。
第五條施工與設計變更。
一、乙方在組織施工中，必須為油田開發(fā)著想，嚴格按照部、局頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準，以及設計要求組織施工。
1.鉆井施工設計有錯誤或甲方提供的技術資料與實際不符造成的事故由甲方負責。如乙方及時發(fā)現(xiàn)并通知甲方，甲方接到通知后立即(當天)提出修改或變更設計，經(jīng)雙方同意后方可改變施工計劃，由此而引起的費用增加，由甲方承擔，并由甲方賠償乙方的經(jīng)濟損失。
2.鉆井施工中如有設計變更，超出原設計標準或加大鉆井難度時，需經(jīng)上級有關部門審批同意，甲乙雙方辦理有關增加的生產(chǎn)費用手續(xù)后方可施工，費用由甲方承擔。在設計變更尚未批準前，任何一方不得強行施工。
3.甲方未盡協(xié)助義務給乙方造成損失。
三、在鉆井施工中，由乙方本身原因造成的損失自理。
四、鉆井是隱蔽工程，乙方在施工中必須按標準操作，做好每一道工序的記錄，接受甲方的監(jiān)督、檢查、驗收。
五、甲方遇到特殊情況，要求乙提前完____區(qū)塊鉆井任務的，由雙方協(xié)商解決。乙方因此增加的費用由甲方負擔。
第六條完井驗收、結算與保修。
一、乙方在完井前____日，應及時通知甲方，如甲方不能按期驗收，須提前通知乙方，并與乙方另行商定驗收日期。但甲方必須承認乙方的完井時間。甲方推遲驗收，其間發(fā)生的管理費、車輛費由甲方負擔。
二、施工完畢的井要以部、局的統(tǒng)一質(zhì)量驗收標準為依據(jù)，甲方不準提高驗收標準。
三、經(jīng)檢驗合格的井，從驗收即日起為移交完畢。移交后發(fā)生井口套管頭損壞、晃動或井口帽子丟失、井下落物，乙方概不負責。
四、由于甲方提供的資料、數(shù)據(jù)不準確或其他原因，造成鉆井質(zhì)量不合格，由甲方負責。需乙方修井的甲方還要承擔修井費用和乙方的窩工費，窩工費按每小時_________元計算。
五、因乙方本身原因造成不合格的井，由乙方自己承擔。
六、施工完畢并已驗收合格交給甲方的井，甲方在未射孔之前，若出現(xiàn)管內(nèi)外冒油、水、氣現(xiàn)象，乙方負責保修，保修期為六個月，超過保修發(fā)生管內(nèi)外噴冒氣油、水，乙方不予負責。
第七條獎勵、懲罰與仲裁。
一、乙方在保證工程質(zhì)量的前提下，提前完成鉆井任務，為甲方提前投產(chǎn)創(chuàng)造了條件，增加了效益，甲方應按總施工費用的_________‰給乙方獎勵。
二、甲方不能隨意借故拖欠或拒付乙方施工完畢、并已驗收合格的井，如逾期不付，甲方應增付未付款項的利息。
三、合同糾紛的解決方式。
第八條工傷事故乙方有責任教育工人，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，文明生產(chǎn)、安全施工、防火防盜。在施工中發(fā)生傷亡事故和乙方管理不善造成的其它經(jīng)濟損失，均由乙方自負，不得因此影響工程進度。
第九條附則。
一、本合同條款如對特別情況尚有未說盡事宜，雙方可根據(jù)具體情況結合有關規(guī)定擬定附則條款，作為本合同之附件，與本合同具有同等效力，但不得與本合同抵觸。經(jīng)雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等是合同的組成部分，具有合同效力。
二、本合同訂立之前，雙方簽訂的工程協(xié)議書，在簽訂本合同后可作為本合同之附件，與本合同抵觸之處，以本合同為準。
第十條合同附件(略)。
一、鉆井施工圖紙；
二、地形圖；
三、井位設計圖；
四、地層構造圖；
建設工程中的承攬合同篇五
甲方：
乙方：
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就漏水修補承包給乙方修補一事，達成如下協(xié)議：
一、費用及付款方式：
甲方委托乙方修補，乙方以包干價的形式承包，包干費用元，大寫，待乙方修補完工后，由甲方委派工作人員驗收合格為準。付款方式：
二、施工責任：
乙方自行負責工程所需材料費(注：主材為防水材料)和人工費和運輸費及轉(zhuǎn)運費，并全權負責施工現(xiàn)場工作人員的.施工安全，保證在施工期間不影響小區(qū)業(yè)主的正常生活秩序，并承擔違規(guī)施工所產(chǎn)生的一切民事法律責任。
三、工期及保質(zhì)期：
自本合同簽訂之日起____日內(nèi)，乙方需安排施工人員進場施工，工程施工期限為日。修補完工后在質(zhì)保期以內(nèi)有任何質(zhì)量問題均由乙方負責修補，并承擔因質(zhì)量問題而產(chǎn)生的各種費用，質(zhì)保期為年。
四、人員管理：
五、施工垃圾：
施工過程中所產(chǎn)生的施工垃圾，均由乙方負責清理，并堆放在甲方指定的堆放點，乙方在施工完工后負責清理運走。
六、違約責任：
甲乙雙方中若有一方違反上述約定則視其違約，違約方將向守約方支付元的違約金，并賠償因違約造成的一切經(jīng)濟損失。
七、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲乙雙方簽字蓋章后生效，均具有同等法律效力。
甲方(蓋章)：
乙方(蓋章)：
簽字日期：________年____月____日
建設工程中的承攬合同篇六
發(fā)包方：
承包方：
甲方經(jīng)相關部門批準，在建蓋磚混結構房屋層，約平方米?，F(xiàn)經(jīng)甲乙雙方平等、自愿協(xié)商，達成如下承攬施工協(xié)議供雙方共同遵守：
一、工程包工不包料。乙方自帶全部建筑施工工具，自行進行建筑施工，乙方完成全部工程施工并清除室內(nèi)全部建筑垃圾，甲方按建筑每層人民幣元/平方米支付工時費，結算面積以雙方驗收時共同確認的面積為準。
二、工期自年月日起至年月日止。
三、工程質(zhì)量及驗收標準按雙方確認的書面文件，無書面文件的按國家標準執(zhí)行。
四、工程勞務費在澆地梁時付元;第一層澆頂時付元;第二層澆頂時付元;其余款項在房屋驗收、結算后扣除3%的保修金后一次性付清。發(fā)生的所有與勞務有關的稅、費全部由乙方承擔。
五、甲方主要義務。
1、提供施工圖紙給乙方，圖紙經(jīng)乙方簽字后作為施工和驗收的依據(jù)。
2、簽收乙方提出的材料計劃并按乙方要求的材料數(shù)量和質(zhì)量提供各種建筑材料。
3、按約定按時支付費用及時驗收。
六、乙方主要義務：
1、按甲方要求和建筑規(guī)范完成打地板、澆頂、砌磚、貼瓷磚(室內(nèi)、室外墻面裝飾)、膩子粉涂刮等工程，工程應達到甲方掃地即可入住坐房。
2、提前提出合理、合規(guī)范的材料用料計劃交甲方購買，對甲方購買回使用的材料進行驗收、簽收。
3、為甲方提出、提供合理、合規(guī)范的施工方案和許多技術。
4、乙方負責出檐蓋青瓦壓高及室內(nèi)半墻瓷磚(廚房、客廳、衛(wèi)生間、樓梯走道)。
5、柱梁無凸凹無蜂窩，如出現(xiàn)柱梁空洞大，由乙方負責返工。賠償經(jīng)濟損失。
6、房屋支磚粉刷平整度不得超過1公分。
7、標高3.42米，一層二層3.42米。
七、乙方必須合法用工，對所用工人負責完全的法律責任：乙方必須按安全生產(chǎn)規(guī)程施工、文明施工，施工過程中的一切安全事故責任由乙方自行負完全責任。
八、乙方應本著合理、合規(guī)的原則節(jié)約用材，造成返工、浪費的，乙方負賠償責任。
九、工程按國家標準合格等級和雙方書面約定進行驗收、交付。
十、工程質(zhì)量保修按國家規(guī)定執(zhí)行，保修期一年，自驗收合格后開始計算，在保修期內(nèi)，乙方依法承擔保修責任。保修期滿，房屋無質(zhì)量問題，保修金退還乙方。
十一、任何一方違約則賠償對方因此造成的全部損失(含誤工、訴訟、工程誤期等)。
十二、本協(xié)議未盡事宜依據(jù)國家法律、法規(guī)處理，雙方補充協(xié)議具有合同效力。
十三、此合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，簽字后生效發(fā)生法律效力。
十四、發(fā)生爭議雙方協(xié)商解決或依法訴訟。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
建設工程中的承攬合同篇七
_________________________(以下簡稱甲方)。
__________________________(以下簡稱乙方)。
乙方承攬甲方________工程，為了保證工程質(zhì)量、安全和工期，經(jīng)雙方協(xié)商，達成如下協(xié)議：
一、工程量：__________________________。
二、工程要求：_________________________。
三、甲方責任范圍：___________________________。
四、乙方責任范圍：___________________________。
五、技術要求：___________________________。
六、工期、驗收程序及質(zhì)保期：
1、施工工期：自開工之日起________日內(nèi)完工，每拖期一天，扣乙方工程款的_____%。
2、每一道工序完成，乙方應提前一天通知甲方，驗收合格才能進行下道工序，否則該工序被視為未發(fā)生項，結算時將從工程款直接扣除。
3、質(zhì)保期：質(zhì)保期_____年，驗收合格后付至工程款的_____%，留____%質(zhì)保金：質(zhì)保期內(nèi)由乙方施工質(zhì)量和原材料質(zhì)量等造成的各種問題，由乙方無償修復或更換。
七、其它要求：
1、施工中乙方接受甲方項目負責人現(xiàn)場施工監(jiān)督。
2、施工中乙方應遵守甲方安全規(guī)程，并簽訂安全、文明施工協(xié)議。由乙方原因造成的不安全事故，責任由乙方自負。
3、乙方施工過程中，不得損壞甲方的生產(chǎn)設施、設備，如有損壞乙方必須無償進行修復。
4、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
5、本協(xié)議作為合同附件，與合同具有同等法律效力。
甲方：___________________________。
乙方：___________________________。
日期：____年____月____日
建設工程中的承攬合同篇八
3、語言文字和適用法律、標準及規(guī)范。
3.1本合同除使用漢語外，還使用語言文字。
3.3適用標準、規(guī)范。
4、圖紙。
二、雙方一般權利和義務。
5、工程師。
5.2監(jiān)理單位委派的工程師。
5.3發(fā)包人派駐的工程師。
7、項目經(jīng)理。
姓名：________________職務：________________。
8、發(fā)包人工作。
8.1發(fā)包人應按約定的時間和要求完成以下工作：
9、承包人工作9.1承包人應按約定時間和要求，完成以下工作：
三、施工組織設計和工期。
10、進度計劃。
13、工期延誤。
四、質(zhì)量與驗收。
17、隱蔽工程和中間驗收。
19、工程試車。
五、安全施工。
六、合同價款與支付。
23、合同價款及調(diào)整。
23.2本合同價款采用___________________________________________________方式確定。
24、工程預付款。
25、工程量確認。
26、工程款（進度款）支付。
雙方約定的工程款（進度款）支付的方式和時間：墊資至2萬方時業(yè)主方開始付款，之后按月進度80%付款。
七、材料設備供應。
27、發(fā)包人供應。
27.4發(fā)包人供應的材料設備與一覽表不符時，雙方約定發(fā)包人承擔責任如下：
28、承包人采購材料設備。
八、工程變更。
九、竣工驗收與結算。
32、竣工驗收。
十、違約、索賠和爭議。
35、違約。
35.1本合同中關于發(fā)包人違約的具體責任如下：
本合同通用條款第24條約定發(fā)包人違約應承擔的違約責任：
本合同通用條款第26.4款約定發(fā)包人違約應承擔的違約責任：用該在建項目和該土地做擔保，有權抵押或變賣該項目和該土地作為抵扣工程款。
本合同通用條款第33.3款約定發(fā)包人違約應承擔的違約責任：
雙方約定的發(fā)包人其他違約責任：
35.2本合同中關于承包人違約的具體責任如下：
37、爭議。
37.1雙方約定，在履行合同過程中產(chǎn)生爭議時：
（2）采取第種方式解決，并約定向仲裁委員會提請仲裁或向人民法院提起訴訟。
十一、其他38、工程分包。
39、不可抗力。
40、保險。
40.6本工程雙方約定投保內(nèi)容如下：
41、擔保。
（1）發(fā)包人向承包人提供履約擔保，擔保方式為：擔保合同作為本合同附件。
（2）承包人向發(fā)包人提供履約擔保，擔保方式為：擔保合同作為本合同附件。
46、合同份數(shù)。
47、補充條款。
附件1：承包人承攬工程項目一覽表（略）。
附件2：發(fā)包人供應材料設備一覽表（略）。
附件3：工程質(zhì)量保修書（略）。
建設工程中的承攬合同篇九
發(fā)包人：
承攬人：
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條款》及國家建筑施工合同文本的規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方達成以下合同條款內(nèi)容：
一、承包項目：甲方有工程，地址承包給乙方施工，工程項目，工程價格，其中單價內(nèi)容有一切輔助用工及圖紙范圍內(nèi)一切相應工作內(nèi)容()等。
二、工程質(zhì)量：乙方必須嚴格遵守建筑工程施工質(zhì)量驗收標準，按甲方提供的圖紙施工，確保質(zhì)量，達到優(yōu)質(zhì)工程，所有施工程序必須按有關規(guī)定標準要求執(zhí)行，如乙方出現(xiàn)質(zhì)量問題而造成返工的，工料損失均由乙方自身承擔，在各項施工內(nèi)容的間接或隱蔽施工之前，必須經(jīng)甲方驗收合格后方可進行下道工序施工。
三、施工程序：工程所需的原材料由乙方自行采購，甲方要求檢測的材料需現(xiàn)場取樣檢測合格后方可使用。如因設計方案或甲方方案變更，乙方必須無條件服從甲方及業(yè)主安排。乙方必須按照甲方規(guī)定的施工進度計劃如期完成，不準找任何借口拖延工期或因短時間的下雨而拖延工期。
四、施工期限：總工期天，要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業(yè)，從年月日至年月日竣工，乙方必須在規(guī)定期限內(nèi)完成圖紙上的所有工作量，如在規(guī)定期限內(nèi)沒有完成，造成工期拖延的，將以合同總價的5‰每天進行罰款，罰款在合同總價中直接扣除。
五、安全責任：乙方在施工期間要嚴格遵守《建筑安裝工人程安全生產(chǎn)基本規(guī)定》，盡心盡責做好安全工作，不準做對各工種有危害的存在隱患的事情或現(xiàn)象。不準無理取鬧、打架斗毆及拋物等現(xiàn)象，出現(xiàn)一次均處500元罰款，并要求肇事者從事發(fā)日至工程結束不準進入工地，罰金在合同總價中直接扣除。由于乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔后果，甲方概不負責。施工現(xiàn)場乙方不準帶小孩、閑雜人員進入。
六、文明施工：乙方必須達到市級文明施工工地要求。
七、施工材料、機械及用具事項：所有材料、施工機械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負責機械的運輸及保管工作，只負責圖紙和技術服務。
八、付款方式：根據(jù)所做工作量按期付款50%，按要求將圖紙范圍內(nèi)合同內(nèi)的所有工作量全部做完并驗收合格后付至總價的90%，留10%作為工程質(zhì)保金在交付后一年內(nèi)付清。
九、備注：本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，字雙方簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
建設工程中的承攬合同篇十
1、工程名稱：____________。
2、工程地點：____________。
3、工程工期：工期進度按項目部下達的計劃為準。
4、承包方式：包工包料，材料包括(模板、元釘、止水螺桿、腳手架鋼管、扣件、及圓盤鋸、小型工具和三級電箱以下的電線等)。
5、承包內(nèi)容：木模全部工程量及內(nèi)外腳手架，含張設安全網(wǎng)、鋪設竹簙。
每道工序(模板內(nèi)外、施工縫等)施工前后的垃圾清理;砼澆搗時指派專人值班護模;砼澆搗后跑模砼打鑿、磨光;穿墻螺桿起回絲;模板涂刷脫模劑;施工縫的隔離網(wǎng)制安及拆除、清理;砼吊模;砼構造柱、圈梁、腰帶、預留洞的模板安拆;預留插筋處模板打洞;預埋鐵件的放置;材料的清理、拔釘、吊運、歸堆;二次結構全部工作;腳手架的搭設及拆除。
9、承包價格：按模板接觸面積綜合樓45/m2，綜合車間2和水合車間都是58/m2，車間用塔吊就減去1萬元人工工資，綜合樓外腳手架按建筑面積25元計算、綜合車間2和水合車間外腳手架按建筑面積23元計算(包含人工、材料)。
二、雙方的責任和義務。
(一)甲方的責任和義務。
1、為加強甲方對乙方施工全過程的施工監(jiān)控管理，現(xiàn)甲方委派蔡慶同志為本工程項目負責人(甲方代表)，負責該工程的一切對外活動，負責協(xié)調(diào)建設方的關系。
2、及時組織乙方會同建設方、設計單位圖紙會審，并協(xié)助乙方辦理好設計圖紙變更的有關簽證手續(xù)。
3、協(xié)助乙方做好工程施工期間與當?shù)赜嘘P部門的協(xié)調(diào)工作。
4、在施工過程中，甲方有權對乙方施工全過程進行監(jiān)督管理，在施工過程中依照甲方的管理規(guī)定進行項目管理，甲方有權對乙方違規(guī)行為進行處罰，乙方不得以任何理由拒絕。
5、如乙方違背合同施工，不能適應本工程該工種的承包，甲方有權責令乙方返工、整改，直至甲方有權單方面終止本合同，有權及時清退乙方退場，乙方必須無條件服從，同時甲方保留向乙方追償由此造成損失的權利。
(二)乙方的責任和義務。
1、乙方簽訂合同人任該工種負責人(責任人)。
2、乙方必須無條件履行甲方與建設方簽訂的工程合同的各項條款，執(zhí)行來自建設方及甲方的指令。
3、乙方在充分了解該工程項目后，表示完全有能力(人、財、物)按工程合同內(nèi)容執(zhí)行并完成好本項目。如因乙方在資金、施工力量、質(zhì)量、安全、施工管理等方面原因不能達到工程所在地政府有關部門及建設方、甲方要求而造成違紀和違約，乙方必須無條件承擔由此造成的全部責任(包括全部民事和刑事責任)，并承擔由此給甲方帶來的市場信譽和全部經(jīng)濟損失。
4、乙方必須在合同約定的工期內(nèi)完成施工任務，若在合同約定的工期內(nèi)不能完成施工任務的，承擔相應的違約責任，工期以甲方的形象進度為準。
5、乙方將本工程該工種的所有施工人員(包括管理人員)編好花名冊，并將身份證交由甲方復印備案，以便甲方到工程所在地或有關部門辦理有關手續(xù)。若在乙方送交甲方的花名冊中無名單者，所發(fā)生的一切傷亡事故或其他原因所引起的損失均由乙方承擔。
6、乙方應自行處理好外欠債務和職工工資分配，由于乙方管理不善等原因造成虧損，由乙方負責。
簽于：____________。
建設工程中的承攬合同篇十一
案件編號：_________________。
項目編碼：_________________。
項目名稱：_________________。
立項批文證書編號：_________________。
市政府投資項目編碼：_________________。
二、合同信息。
工程編碼：_________________。
工程名稱：_________________。
工程地點：_________________。
發(fā)包方：_________________有限公司。
法人代表：_________________。
承包方：_________________市集團有限公司。
資質(zhì)等級：_________________。
法人代表：_____________________。
項目經(jīng)理：_____________________。
招標控制價備案號：_____________________。
發(fā)包方式：_________________。
出資比例：_________________。
開工時間：_____________________。
合同竣工時間：_____________________。
招標工期：_________________。
合同工期：_________________。
日增減率(%)：_________________。
增減率(%)：_________________。
增減率(%)：_________________。
發(fā)放時間：____________________。
合同簽訂日期：_____________________
承包方備案經(jīng)辦人：_____________________。
承包方經(jīng)辦人聯(lián)系手機：_________________________。
發(fā)包方備案________發(fā)包方經(jīng)辦____________。
經(jīng)辦人：_________________。
聯(lián)系手機：_________________。
勞務方式：_________________。
建筑總面積：_________________________。
工程類型：_________________。
工程類別：_________________。
民用—住宅工程概況及承包范圍：_________________。
按合同中工程概況及承包范圍的條款填寫。
三、承諾。
本表填報的內(nèi)容及提交的材料是經(jīng)合同各方確認的合法的，提交的電子合同文本與合同各方簽定的原合同文本一致。如有任何虛假違法引致法律責任，概由申請方承擔，與受理機關無關。
簽訂日期：________年_______月_____日
建設工程中的承攬合同篇十二
一、案件要旨。
8月25日，富祥公司與寶廈集團簽訂建設工程施工合同一份，約定由寶廈集團為富祥公司承建徐州美林森木業(yè)有限公司車間鋼結構工程，工程內(nèi)容為新建車間鋼結構工程的材料供應及安裝，單棟廠房造價126萬元，主鋼構應使用寶鋼集團生產(chǎn)的q345鋼材，8月6日，徐州市中級人民法院以徐民一初字第69號立案受理了寶廈集團訴請富祥公司支付徐州美林森木業(yè)有限公司車間鋼結構工程的工程款的糾紛，富祥公司在該案審理過程中以寶廈集團無故拖延工期且未按合同的約定使用寶鋼鋼材提起反訴。針對鋼材材差款部分，富祥公司反訴稱，雙方合同約定使用的鋼材是上海寶鋼鋼材，而寶廈集團安裝使用的卻是鞍鋼等非寶鋼鋼材，共使用864噸，每噸差價350元，合計302400元，后富祥公司在庭審中將該鋼材差價款變更為172400元。8月4日，徐州市中級人民法院就該案作出判決，在“本院認為”第5項載明，對于富祥公司主張的鋼材差價，雖然存在寶廈集團未按合同的約定使用鋼材的情形，但富祥公司未提供計算差價款額的依據(jù)，故無法認定，富祥公司可另行解決。1月19日，富祥公司向原審法院起訴稱，請求依法判令寶廈集團支付富祥公司主鋼構、鋼材差價款871856元，屋面外層板、內(nèi)層板，墻面外層板、內(nèi)層板差價款313200元，合計1185056元。
寶廈集團辯稱，第一，富祥公司主張的建設工程合同糾紛案件已經(jīng)過徐州中院和江蘇省高院處理，根據(jù)民事訴訟法的相關規(guī)定，對于判決裁定已經(jīng)發(fā)生效力的案件應當按照申訴處理，所以富祥公司不應再重復起訴。一審法院審理認為，徐州市中級人民法院在（2008）徐民一初字第69號民事判決書中，確定富祥公司可以就在該案中主張的鋼材差價另行解決，且未在該民事判決書中就富祥公司關于鋼材差價的主張作為判項予以駁回，說明富祥公司就鋼材差價的主張尚未通過法律程序作出實體處理和解決。另富祥公司在徐州市中級人民法院的（2008）徐民一初字第69號案件中主張的鋼材差價款先是302400元，后變更為172400元，而在本案中富祥公司就此提出的訴訟請求為1185056元，故兩次訴訟并非同一當事人就同一訴訟標的提出同一訴訟請求，富祥公司啟動本案的訴訟程序不違反民事訴訟法的“一事不再理”原則。二審法院審理認為，“一事不再理”原則的實質(zhì)內(nèi)容是指訴爭的糾紛業(yè)經(jīng)法定程序進行了實體判決，且判決已生效，當事人不得再就本糾紛基于相同的事實與訴請?zhí)崞鹪V訟。就本案而言，訴爭的材料差價款糾紛曾在本院（2008）徐民一初字第69號案件中作為反訴予以受理，由于當時該糾紛事實難以查明，法院基于保留當事人訴權的角度出發(fā)，在判決書中告知富祥公司就此糾紛另行處理，且在判項中未作實體判決，因此，富祥公司就此糾紛享有的實體權利并未經(jīng)法定程序處理并確定。根據(jù)民事訴訟法的有關規(guī)定，人民法院審理案件，其中一部分事實已經(jīng)清楚，可以就該部分先行判決。法院在（2008）徐民一初字第69號判決書中對材差款糾紛未作實體判決，并不違反法律規(guī)定。因此，一審法院對本案的受理不違反“一事不再理”原則。
本案要旨為，建設工程訴訟案件，法院只對其中部分案件事實進行了審查，只對部分訴訟請求作出了實體判決，而對其余部分判決明確告知原告因糾紛無法認定，另案處理的，原告就該訴訟請求再次起訴，要求法院審理的，依據(jù)法律的相關規(guī)定，人民法院審理案件，其中一部分事實已經(jīng)清楚，可以就該部分先行判決；因此，原告就該部分訴訟請求再次起訴的，不違反“一事不再理”原則。
本案的爭議焦點主要為，一審法院受理原告提起的請求被告賠償建設工程使用鋼材料差價的訴訟請求，是否違法“一事不再理”原則。一審法院審理認為，富祥公司就鋼材差價的主張尚未通過法律程序作出實體處理和解決。另富祥公司在徐州市中級人民法院的（2008）徐民一初字第69號案件中主張的鋼材差價款先是302400元，后變更為172400元，而在本案中富祥公司就此提出的訴訟請求為1185056元，故兩次訴訟并非同一當事人就同一訴訟標的提出同一訴訟請求，富祥公司啟動本案的訴訟程序不違反民事訴訟法的“一事不再理”原則。二審法院審理認為，“一事不再理”原則的實質(zhì)內(nèi)容是指訴爭的糾紛業(yè)經(jīng)法定程序進行了實體判決，且判決已生效，當事人不得再就本糾紛基于相同的事實與訴請?zhí)崞鹪V訟。就本案而言，訴爭的材料差價款糾紛曾被本院在判決書中告知富祥公司就此糾紛另行處理，且在判項中未作實體判決，因此，富祥公司就此糾紛享有的實體權利并未經(jīng)法定程序處理并確定。根據(jù)民事訴訟法的有關規(guī)定，人民法院審理案件，其中一部分事實已經(jīng)清楚，可以就該部分先行判決。法院在（2008）徐民一初字第69號判決書中對材差款糾紛未作實體判決，并不違反法律規(guī)定。因此，一審法院對本案的受理不違反“一事不再理”原則。
二、案件來源。
三、基本案情。
208月25日，富祥公司與寶廈集團簽訂建設工程施工合同一份，約定由寶廈集團為富祥公司承建徐州美林森木業(yè)有限公司車間鋼結構工程，工程內(nèi)容為新建車間鋼結構工程的材料供應及安裝，單棟廠房造價126萬元（其中材料費1197135元，建安費62865元），八棟共計1008萬元，雙方另在報價單中就該工程應使用的材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位、單價、總價及相關備注情況作出詳細約定，其中：主鋼構應使用寶鋼集團生產(chǎn)的q345鋼材，每棟計58噸，單價為5700元；屋面外層板應使用寶鋼0.5mm鍍鋁鋅原色板，每棟計3663m2，單價為49元；屋面內(nèi)層板為寶鋼0.4mm厚鍍鋅彩板pe烤漆，每棟計3663m2，單價為32元；墻面外層板為寶鋼0.5mm厚鍍鋅彩板pe烤漆，每棟計1878m2，單價為38元；墻面內(nèi)層板為寶鋼0.4mm厚鍍鋅彩板pe烤漆，每棟計1878m2，單價為32元。雙方在合同中并對付款方式、工程期限、工程延期、工程變更、保修責任等作出約定。
208月6日，徐州市中級人民法院以（2008）徐民一初字第69號立案受理了寶廈集團訴請富祥公司支付徐州美林森木業(yè)有限公司車間鋼結構工程的工程款的糾紛，富祥公司在該案審理過程中以寶廈集團無故拖延工期且未按合同的約定使用寶鋼鋼材提起反訴。針對鋼材材差款部分，富祥公司反訴稱，雙方合同約定使用的鋼材是上海寶鋼鋼材，而寶廈集團安裝使用的卻是鞍鋼等非寶鋼鋼材，共使用864噸，每噸差價350元，合計302400元，后富祥公司在庭審中將該鋼材差價款變更為172400元。寶廈集團就富祥公司鋼材差價部分的反訴答辯認為，在履行合同過程中，由于鋼材缺乏，雙方商議并經(jīng)富祥公司同意后，寶廈集團變更使用了其他鋼材，寶廈集團自始至終沒有提出任何異議。208月4日，徐州市中級人民法院就該案作出判決，在“本院認為”第5項載明，對于富祥公司主張的鋼材差價，雖然存在寶廈集團未按合同的約定使用鋼材的情形，但富祥公司未提供計算差價款額的依據(jù)，故無法認定，富祥公司可另行解決。富祥公司不服該民事判決向江蘇省高級人民法院提起上訴，年12月17日，富祥公司以通過其他途徑維護自己合法權益為由，向江蘇省高級人民法院申請撤回上訴。2009年12月18日，江蘇省高級人民法院作出（2009）蘇民終字第0249號民事裁定書，準許富祥公司撤回上訴。
201月19日，富祥公司向原審法院起訴稱，寶廈集團為富祥公司承建徐州美林森木業(yè)有限公司車間鋼結構工程，主鋼構材料及屋面外層板、內(nèi)層板，墻面外層板、內(nèi)層板未按合同約定使用上海寶鋼鋼材、鋼板，在施工過程中偷梁換柱、以假充真，使用鞍鋼、本鋼、新余鋼鐵、營口五礦、上海仲鼎鋼鐵有限公司的鋼材，富祥公司發(fā)現(xiàn)后，隨即與寶廈集團就此事進行交涉，寶廈集團推托鋼結構已做好，鋼板已使用，以后愿就鋼材差價進行補償。后雙方就補償數(shù)額協(xié)商未果，請求依法判令寶廈集團支付富祥公司主鋼構、鋼材差價款871856元，屋面外層板、內(nèi)層板，墻面外層板、內(nèi)層板差價款313200元，合計1185056元。
寶廈集團辯稱，第一，富祥公司主張的建設工程合同糾紛案件已經(jīng)過徐州中院和江蘇省高院處理，根據(jù)民事訴訟法的相關規(guī)定，對于判決裁定已經(jīng)發(fā)生效力的案件應當按照申訴處理，所以富祥公司不應再重復起訴。第二，富祥公司原來在徐州中院主張的材料差價款是17萬余元，上訴主張的`也是17萬余元，現(xiàn)在本案中主張的材料差價款118萬余元和原來的主張不相符。且經(jīng)過寶廈集團審查，彩板沒有差價，彩板都是寶鋼廠的。主鋼板的材料因工程施工的時候貨源短缺，所以就使用了其他大型鋼廠的材料，而且也與富祥公司進行了口頭協(xié)商，不存在什么差價。故請求法院駁回富祥公司的訴訟請求。
審理過程中，富祥公司于2010年6月1日提出司法鑒定的申請，要求對寶廈集團實際使用各種鋼材的具體數(shù)量以及與上海寶鋼的鋼材相比單位差價是多少進行鑒定。2010年12月13日，邳州市價格認證中心函告原審法院：因提供資料中沒有用于建設該廠房鋼材的購貨地點及價格，無法進行計算，鑒于上述情況，現(xiàn)將委托材料退回，待能夠提供完整鑒定資料后，再繼續(xù)進行鑒定。寶廈集團在本案的審理過程中提供“關于美林森材差說明一份”，其中載明：1、彩涂卷材料。我公司采購的材料產(chǎn)地符合合同承諾均為寶鋼產(chǎn)，見附件（略）。2、主鋼構材料。工程實施階段，由于市場寶鋼貨源短缺，故選用國內(nèi)大型鋼廠產(chǎn)材料。同期寶鋼產(chǎn)材料價格市場價為3850元/噸，其它廠價格為3730元/噸。464噸×（3850――3730）元/噸=55680元。
四、法院審理。
一審法院認為，第一、關于富祥公司提起本案的訴訟是否違反民事訴訟法“一事不再理”原則的問題。首先，徐州市中級人民法院在（2008）徐民一初字第69號民事判決書中，確定富祥公司可以就在該案中主張的鋼材差價另行解決，且未在該民事判決書中就富祥公司關于鋼材差價的主張作為判項予以駁回，說明富祥公司就鋼材差價的主張尚未通過法律程序作出實體處理和解決。另富祥公司在徐州市中級人民法院的（2008）徐民一初字第69號案件中主張的鋼材差價款先是302400元，后變更為172400元，而在本案中富祥公司就此提出的訴訟請求為1185056元，故兩次訴訟并非同一當事人就同一訴訟標的提出同一訴訟請求，富祥公司啟動本案的訴訟程序不違反民事訴訟法的“一事不再理”原則。第二，關于富祥公司主張的相關材料差價款是否成立；如果成立，該差價款應該是多少的問題。寶廈集團對于涉案工程的主鋼構沒有使用上海寶鋼鋼材這一事實予以認可，可以確認寶廈集團在合同履行過程中，存在未按合同約定使用非寶鋼鋼材替換寶鋼鋼材的情形。富祥公司主張主鋼構材料存在差價是客觀存在的事實。寶廈集團雖然辯稱其用其他鋼材替換寶鋼鋼材已征得富祥公司方同意，但是并未就該主張?zhí)峁┫嚓P證據(jù)，故本院對于寶廈集團該辯解意見不予采納。寶廈集團雖在“材差說明”中自認主鋼構材料差價總額為55680元，但其在“材差說明”中明確認可同期非寶鋼廠鋼材價格為3730元/噸，同時認為主鋼構同期寶鋼產(chǎn)材料市場價格為3850元/噸，而原寶廈集團雙方就廠房主鋼構應使用的寶鋼q345鋼材每噸單價為5700元已明確達成合意。故寶廈集團在“材差說明”中主張的同期寶鋼產(chǎn)鋼材價格為3850元/噸顯然與合同約定價格不符，則本院認定涉案主鋼構鋼材差價款應為（58噸×8棟）×（5700元/噸――3730元/噸）=914080元。富祥公司舉證的本鋼鋼材股份有限公司于年8月30日出具的增值稅專用發(fā)票等證據(jù)不宜作為認定涉案主鋼構鋼材差價的計算依據(jù)。富祥公司就主鋼構的鋼材差價款訴請數(shù)額為871856元，故對于超出富祥公司該訴請數(shù)額的部分不予保護。富祥公司主張的屋面外層板、內(nèi)層板，墻面外層板、內(nèi)層板差價款31320元證據(jù)不足，寶廈集團對此亦不予認可，故法院不予支持。遂判決：一、寶廈集團給付富祥公司鋼材差價款871856元，于本判決生效之日起十日內(nèi)付清。二、駁回富祥公司其他訴訟請求。
二審法院認為，一、關于一審法院對本案的受理是否違反“一事不再理”原則的問題?！耙皇虏辉倮怼痹瓌t的實質(zhì)內(nèi)容是指訴爭的糾紛業(yè)經(jīng)法定程序進行了實體判決，且判決已生效，當事人不得再就本糾紛基于相同的事實與訴請?zhí)崞鹪V訟。就本案而言，訴爭的材料差價款糾紛曾在本院（2008）徐民一初字第69號案件中作為反訴予以受理，由于當時該糾紛事實難以查明，法院基于保留當事人訴權的角度出發(fā)，在判決書中告知富祥公司就此糾紛另行處理，且在判項中未作實體判決，因此，富祥公司就此糾紛享有的實體權利并未經(jīng)法定程序處理并確定。根據(jù)民事訴訟法的有關規(guī)定，人民法院審理案件，其中一部分事實已經(jīng)清楚，可以就該部分先行判決。法院在（2008）徐民一初字第69號判決書中對材差款糾紛未作實體判決，并不違反法律規(guī)定。寶廈集團認為材差款糾紛業(yè)經(jīng)法院（2008）徐民一初字第69號判決進行實體處理的上訴主張，法院不予采納。一審法院對本案的受理不違反“一事不再理”原則。
二、關于富祥公司的訴訟請求是否超過了訴訟時效的問題。根據(jù)民事訴訟證據(jù)規(guī)則的規(guī)定，寶廈集團應當承擔證明富祥公司的訴訟請求已經(jīng)超過訴訟時效的責任。寶廈集團認為，工程已于5月12日竣工驗收，富祥公司亦簽字蓋章認可竣工驗收合格，且寶廈集團于205月9日向富祥公司郵寄工程決算單，證明富祥公司應在2008年5月12日之前主張材料差價款，但富祥公司在二年期間內(nèi)，沒有主張任何權利。寶廈集團在2008年8月6日提起訴訟，追討工程款時，富祥公司才提出相關主張，顯然富祥公司的訴請早已超過訴訟時效，故喪失勝訴權。富祥公司提出，在寶廈集團追討工程款的過程中，其一直未放棄對材料差價款的主張。法院認為，從（2008）徐民一初字第69號案件的審理情況來看，寶廈集團2008年8月6日提起訴訟之前，雙方就工程款的結算多次交涉，雖然雙方交涉的內(nèi)容不明，但相對于富祥公司對材料差價款享有的實體權利，寶廈集團僅以工程決算單郵寄證明、竣工報告證明富祥公司的材料差價款的主張已經(jīng)超過訴訟時效，證據(jù)不足。此外，一審中，訴訟時效未作為案件爭議焦點，寶廈集團未提出異議。因此，法院對寶廈集團有關訴訟時效的上訴主張不予支持。
訴訟時效因提起訴訟、當事人一方提出要求或者同意履行義務而中斷。從中斷時起，訴訟時效期間重新計算。江蘇省高級人民法院于2009年12月18日就富祥公司不服法院（2008）徐民一初字第69號民事判決提起的上訴作出（2009）蘇民終字第0249號民事裁定書。2010年1月19日，富祥公司向原審法院提起訴訟未超過訴訟時效。
三、關于富祥公司有關屋面外層板、內(nèi)層板，墻面外層板、內(nèi)層板材差款的主張是否應予支持的問題。根據(jù)民事訴訟證據(jù)規(guī)則的規(guī)定，富祥公司應當舉證證明涉案工程所用屋面外層板、內(nèi)層板，墻面外層板、內(nèi)層板未使用合同約定的寶鋼板。富祥公司未能在一審、二審中舉證證明寶廈集團違反合同約定，應當承擔舉證不能的后果。一審中，寶廈集團向法院提供了購貨合同、購貨增值稅專用發(fā)票，證明自己履行了合同約定，在涉案工程屋面外層板、內(nèi)層板，墻面外層板、內(nèi)層板上使用了寶鋼板，富祥公司亦未有相反證據(jù)推翻寶廈集團的主張。因此，法院對富祥公司有關屋面外層板、內(nèi)層板，墻面外層板、內(nèi)層板材差款的上訴主張不予支持。
四、關于一審判決認定的主鋼構材差數(shù)額是否合理的問題。寶廈集團在向一審法院提供的材差說明中明確認可同期非寶鋼廠鋼材價格為3730元/噸，同時認為主鋼構同期寶鋼產(chǎn)材料市場價格為3850元/噸，自認主鋼構材料差價總額為55680元。一審法院認為雙方就廠房主鋼構應使用的寶鋼q345鋼材每噸單價為5700元已明確達成合意，涉案主鋼構鋼材差價款應為（58噸×8棟）×（5700元/噸――3730元/噸）=914080元。寶廈集團上訴認為，一審法院對主鋼構材料的計算有失公允，因為5700元/噸的鋼構價格不僅包含鋼材原材料的價格，還包括將鋼材原材料加工成鋼構的其他費用。法院認為，寶廈集團這一上訴理由應當支持。主鋼構的材差款應以寶廈集團購買的非寶鋼產(chǎn)q345鋼材的價款與同期寶鋼產(chǎn)q345鋼材的價款為計算基礎。
因?qū)殢B集團對于使用了其他廠家鋼材的事實認可，故對富祥公司所主張的差價應予支持，但富祥公司應對同期寶鋼產(chǎn)q345鋼材的售價承擔舉證責任。而富祥公司對同期寶鋼產(chǎn)q345鋼材的售價未能提供相關證據(jù)，故應承擔舉證不能的后果。
關于寶廈集團的責任，由于寶廈集團未按合同約定在主鋼構上使用寶鋼產(chǎn)q345鋼材，其應當對購買的非寶鋼產(chǎn)q345鋼材的價款承擔舉證責任。寶廈集團在一審中未向法院提供相關證據(jù)，僅在二審庭審后補充提交五張購買非寶鋼產(chǎn)q345鋼材的發(fā)票，其中q345鋼材總計368.943噸，在不計主鋼構加工損耗的情況下，與合同約定的主鋼構464噸（58噸×8棟=464噸）仍相差約100噸鋼材，對鋼材噸差部分，寶廈集團并不能提供證據(jù)予以證明，僅表示差額部分為庫存鋼材。富祥公司認為，上述五張發(fā)票寶廈集團在（2008）徐民一初字第69號案件、一審中均未向法院提供，不是新證據(jù)，且發(fā)票上所購鋼材無法確認是否用于涉案工程建設。庭審中，寶廈集團主張主鋼構不是自行加工，而是委托案外人加工，但其不能提供加工費用發(fā)票予以證明，因此，法院認為寶廈集團應對購買非寶鋼產(chǎn)q345鋼材價款承擔舉證不能的后果。
鑒于雙方當事人對主鋼構材差款的計算基礎無法舉證，法院酌情予以認定。本案中，由于雙方當事人對涉案工程主鋼構q345鋼材規(guī)格、數(shù)量無法確認，法院以非寶鋼產(chǎn)q345鋼材的綜合單價與同期寶鋼產(chǎn)q345鋼材的綜合單價作為計算基礎。關于非寶鋼產(chǎn)q345鋼材的綜合單價，結合寶廈集團向法院提供的2005年10、11月份的購買鋼材的發(fā)票，及其自認用于涉案工程主鋼構的非寶鋼產(chǎn)q345鋼材價格為3730元/噸，法院認為這一價格可以作為非寶鋼產(chǎn)q345鋼材的綜合單價。對于富祥公司提出非寶鋼產(chǎn)q345鋼材價格應以一審舉證的本鋼鋼材股份有限公司于2005年8月30日出具的增值稅專用發(fā)票上的價格（稅前單價2491.4761421元/噸）來認定的主張，由于雙方都認可主鋼構不僅有本鋼同類鋼材，還有其他鋼企的鋼材，不宜僅以本鋼2005年8月30月出具的增值稅發(fā)票上的價格認定非寶鋼產(chǎn)q345鋼材的綜合單價，故對富祥公司的該主張不予采納。
對于同期寶鋼產(chǎn)q345鋼材的綜合單價，寶廈集團所提交的上海市標準定額管理總站于2005年10月20日發(fā)布的《上海市2005年九月份建設工程要素價格市場信息（一）》顯示，熱軋厚鋼板的價格有五種，分別為4832元/噸、4732元/噸、4632元/噸、4532元/噸、4432元/噸。()本院從中計取綜合單價為4632元/噸。根據(jù)通常認知，同等情況下，寶鋼產(chǎn)的鋼材價格不會低于上海市標準定額管理總站發(fā)布的上述市場價格。由于雙方的建設施工合同簽訂于2005年8月25日，法院認定同期寶鋼產(chǎn)q345鋼材的綜合單價為4632元/噸。對于寶廈集團自認的同期寶鋼產(chǎn)材料市場價格為3850元/噸，因與上海市標準定額管理總站發(fā)布的價格相差甚遠，且與寶廈集團向法院提交的上海港冶鋼材貿(mào)易網(wǎng)站發(fā)布的《2005寶鋼四季度出廠價格調(diào)整信息》差距較大?！?005寶鋼四季度出廠價格調(diào)整信息》顯示，寶鋼四季度價格政策在三季度價格政策基礎上進行調(diào)整，其中熱軋產(chǎn)品（ss400）普下調(diào)800元/噸，現(xiàn)3.0*1250直發(fā)卷價格為3884元/噸（以上價格不含稅價）。因此寶廈集團關于同期寶鋼產(chǎn)材料市場價格為3850元/噸的主張不予采納。根據(jù)本院認定的非寶鋼產(chǎn)q345鋼材綜合單價為3730元/噸、同期寶鋼產(chǎn)q345鋼材的綜合單價為4632元/噸，經(jīng)計算，雙方爭議的涉案工程主鋼構材差款為（58噸×8棟）×（4632元/噸――3730元/噸）=418528元。
綜上，根據(jù)寶廈集團二審期間提供的證據(jù)，法院對原審判決予以糾正。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（三）項、《中華人民共和國民法通則》第一百一十二條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、維持（2010）邳官商初字第8號民事判決第二項；
二、變更（2010）邳官商初字第8號民事判決第一項。
“寶廈集團有限公司給付徐州市富祥木業(yè)有限公司鋼材差價款418528元，于本判決生效之日起十日內(nèi)付清”。
如果未按本判決指定時間履行給付金錢義務，應當根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。
五、與案件及類似案件有關的法規(guī)索引。
《中華人民共和國民事訴訟法》。
第一百三十九條人民法院審理案件，其中一部分事實已經(jīng)清楚，可以就該部分先行判決。
建設工程中的承攬合同篇十三
甲方因建設_________________需要占用土地，在_________________鎮(zhèn)人民政府監(jiān)督協(xié)調(diào)下，根據(jù)《合同法》和《土地法》相關規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，本著自愿及平等互利、共同發(fā)展的原則，達成以下協(xié)議：
(一)甲方用地范圍為建設沙圪堵急調(diào)峰加氣站所需土地。
(二)協(xié)議達成后，乙方及其村民不得干擾阻擋甲方在土地范圍內(nèi)施工、經(jīng)營等合法行為。
(三)甲方根據(jù)用地的數(shù)量對乙方進行土地占用補償，補償方法如下：
1、甲方一次性補償乙方：人民幣(大寫)_________________(小寫：_________________整)。
(此補償費用包括土地補償、退耕還林補償、地上附著物補償、土壩補償、等所有和土地相關的全部費用)。
甲方補償只對乙方村委會，不直接對村民，具體分配由乙方村委會負責。
2、如村民阻攔施工由村委會出面協(xié)調(diào)并解決，并不得影響甲方正常施工。
(四)違約責任。
協(xié)議生效后，雙方嚴格遵守共同履約，如果有一方違約，違約的一方應當向未違約方支付補償金額_________________%的違約金。
(五)爭議的解決。
1、本協(xié)議在正常的履行過程中，乙方村民不得以任何理由阻攔甲方施工及正常經(jīng)營活動，否則所造成的一切損失由乙方承擔。
2、本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，依法向人民法院起訴。但在協(xié)商或調(diào)解期間不得影響甲方正常施工及經(jīng)營活動。
(六)其它事項。
1、甲方應當在雙方簽訂協(xié)議后三日內(nèi)，將補償款打入乙方村委會指定賬戶，否則按逾期付款處理。
2、本協(xié)議由沙圪堵鎮(zhèn)人民政府監(jiān)督執(zhí)行。
3、本協(xié)議由甲、乙雙方法定代表人簽字并加蓋單位公章之日起生效，協(xié)議有效期內(nèi)，除非經(jīng)過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除協(xié)議。
4、本協(xié)議于雙方簽訂之日起生效。本協(xié)議一式七份，甲方三份，乙方三份，沙圪堵鎮(zhèn)人民政府一份，具有同等法律效力，甲乙雙方共同遵守執(zhí)行。
建設工程中的承攬合同篇十四
甲乙雙方根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》、《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》，經(jīng)雙方協(xié)商一致，對____________________(工程全稱)簽訂工程質(zhì)量合同書。
一、工程質(zhì)量保修范圍和內(nèi)容。
乙方在質(zhì)量保修期內(nèi)，按照有關法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定，承擔本工程保修責任。
質(zhì)量保修范圍包括地基基礎工程、主體結構工程、屋面防水工程、有防水要求的廚、衛(wèi)生間和外墻的防滲漏，供熱與供冷系統(tǒng)，電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程，以及雙方約定的其他項目。具體保修的內(nèi)容，雙方約定如下：
乙方負責施工的所有工程項目，如出現(xiàn)施工質(zhì)量缺陷或施工質(zhì)量隱患，乙方必須履行保修義務，特別是出現(xiàn)以下情形(不在乙方承包范圍的項目除外)時：
1、樓地面、屋面、墻面滲漏水;。
2、煙道、排氣孔道、風道和設備管道等管道不通或泄漏;。
3、樓地面沉陷、空鼓、開裂、起沙;。
4、內(nèi)外墻及頂棚抹灰、油漆等裝飾面及結合層開裂、脫落，或墻面起堿脫皮;。
5、門窗變形、門窗五金配件及門鎖損壞、開啟關閉不靈或縫隙超過規(guī)范及滲漏水等。
6、廚房、衛(wèi)生間地面泛水倒坡積水;陽臺、露臺、走廊、屋面倒坡積水;。
7、廚房、衛(wèi)生間等有防水要求的部位滲漏水;。
8、室內(nèi)外上下水管道及其他管道滲漏水、堵塞;。
9、強弱電系統(tǒng)不能正常使用，電氣設備及開關、插座故障，線路漏電、短路;。
10、鋼筋砼、磚石砌體結構及其他承重結構出現(xiàn)變形裂縫;。
11、施工產(chǎn)生的其他質(zhì)量缺陷。
二、質(zhì)量保修期。
雙方根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》及《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》有關規(guī)定，約定本工程的最低質(zhì)量保修期如下：
1、地基基礎工程和主體結構工程為設計文件規(guī)定的該工程合理使用年限;。
2、屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏為5年;。
3、裝修工程2年;。
4、電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為2年;。
5、住宅小區(qū)的給排水設施、道路等配套工程為2年;。
6、其他項目保修期約定如下：其他項目的保修期為2年。
質(zhì)量保修期自如下規(guī)定日期起計算：
2、若工程移交給甲方時還存在質(zhì)量問題且乙方選擇自行進行整改時，則該工程的質(zhì)量保修期自全部質(zhì)量問題整改合格的次日算起(以包括甲方在內(nèi)的有關方簽署的驗收合格書面文件為依據(jù));若乙方書面委托甲方整改、維修并同意所需費用按市場行情進行結算、從乙方預留于甲方的質(zhì)量保修金中支付時，則以甲方同意接受乙方委托并代為整改、維修后，經(jīng)甲方及監(jiān)理單位共同簽署驗收合格書面文件次日起算。
三、質(zhì)量保修責任。
1、屬于保修范圍、內(nèi)容的項目，乙方應當在接到保修通知之日起按本保修書第五條規(guī)定立即派人保修，并在保修書第六條保修時限要求的時間內(nèi)完成保修。乙方不在約定時限內(nèi)派人保修的，甲方可以委托他人維修，維修費用從預留于甲方的質(zhì)量保修金中抵扣。
2、發(fā)生緊急搶修事故的，乙方接到事故通知后，應立即到達事故現(xiàn)場搶修。
3、對于涉及結構安全的質(zhì)量問題，應當按照《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》的規(guī)定，立即向當?shù)亟ㄔO行政主管部門報告，采取安全防范措施;由原設計單位或者具有相應資質(zhì)等級的設計單位提出保修方案，乙方實施保修。
甲方有權向乙方追償。
5、因乙方未按有關規(guī)定和本合同約定及時履行保修義務而造成新的人身、財產(chǎn)損害，乙方應承擔相應的賠償責任。
6、非乙方原因造成的質(zhì)量缺陷，乙方在履行保修義務后，有權就所發(fā)生的費用向責任方追償。因設計方面的原因造成的，相關責任由設計單位承擔;因建筑材料、構配件和設備質(zhì)量不合格等原因造成的，如屬乙方采購的，或由甲方采購而乙方不按規(guī)定進行檢驗用于工程的，相關責任由乙方自負;如屬甲方采購，乙方曾提出質(zhì)量異議而甲方未經(jīng)鑒定合格堅持使用的，相關責任由甲方承擔。
7、在本保修書規(guī)定的各分部分項(除地基基礎、主體結構外)保修期限屆滿后，如因乙方未按國家有關規(guī)定、標準和設計要求施工或采購、使用不合格材料、構配件和設備所造成的質(zhì)量缺陷，導致影響該工程的使用功能或房屋使用年限的，乙方應承擔相應責任。
8、由于乙方原因造成的工程質(zhì)量缺陷致使甲方遭受房屋消費者退房或換房等損失的，乙方應賠償甲方的全部損失。
9、若因乙方原因造成業(yè)主索賠的，甲方同意乙方其指定的工程保修負責人作為代理人，在接到甲方電話通知后配合甲方與業(yè)主協(xié)商解決。因解決該索賠問題而由該工程保修負責人簽署的文件、協(xié)議對乙方具有法律效力，乙方同意承擔相應的法律后果。若乙方委托的工程保修負責人未按甲方的要求配合甲方進行協(xié)商處理的，則乙方同意委托甲方全權處理補償事宜，乙方與業(yè)主簽訂的補償協(xié)議書對乙方具有法律效力，其項下約定的補償金由乙方承擔，并授權甲方直接從乙方預留的質(zhì)量保修金中扣付。
四、質(zhì)量保修金的支付與返還。
1、本工程雙方約定乙方向甲方支付工程總價款5%的工程質(zhì)量保修金，質(zhì)量保修金在辦理竣工結算時支付，且質(zhì)量保修金預留期間不計息。
2、自第二條規(guī)定的質(zhì)量保修期開始計算之日起滿二年時，甲方應將預留保修金余額返還乙方。
3、甲方在根據(jù)本條第2款規(guī)定的各保修期限滿后將預留的保修金返還承包人前，甲乙雙方應共同對該工程的質(zhì)量進行全面回訪，在確定無質(zhì)量缺陷后甲方才將保修金返還。
4、甲方在返還保修金時，有權將應由乙方承擔但已由甲方墊付的款項從中直接予以抵扣，如保修金余額不足以抵扣，乙方須在接到甲方書面通知后10日內(nèi)補償甲方，否則，每逾期一日，乙方應按應付款項的萬分之四向甲方支付滯納金。
5、自本條規(guī)定的保修金返還之日起14日內(nèi)，乙方應憑相關證明文件到甲方處辦理保修金返還手續(xù)，因乙方原因逾期辦理的，保修金逾期返還期間不計利息。
五、保修程序。
1、工程竣工前，乙方應將其指定的工程保修負責人姓名、聯(lián)系電話以書面形式通知甲方。如甲方在工程竣工時仍未收到乙方的通知，則乙方同意指定該工程項目經(jīng)理(聯(lián)系電話：)為保修負責人。
2、乙方指定的工程保修負責人的聯(lián)系電話應隨時保持暢通，如保修負責人或聯(lián)系電話發(fā)生變動，乙方應及時以書面形式通知甲方，有關變更在甲方收到乙方的通知之日正式生效。當發(fā)生質(zhì)量投訴時，甲方可按乙方提供的聯(lián)系電話通知乙方指定的工程保修負責人，該保修負責人應于接到電話通知時起，24小時內(nèi)到甲方處領取《工程保修通知單》，該電話通知以甲方處留存的電話通知記錄為準。逾期未來領取，或電話通知時該保修負責人的聯(lián)系電話無法接通，為了避免各方損失擴大化，乙方同意由甲方另行委托其他施工維修，所發(fā)生的費用及代辦費按本條第3款規(guī)定從乙方預留于甲方處的質(zhì)量保修金中扣付。
3、乙方必須從甲方處領取《工程保修通知單》起24小時內(nèi)(經(jīng)發(fā)包人書面批準可以適當延長)與甲方、房屋所有人(或使用人)約定現(xiàn)場核查時間，并按時到場核查、完成維修(在本保修書第六條規(guī)定的保修是限內(nèi)完成);如發(fā)生涉及結構安全或嚴重影響使用功能的緊急搶修事故，乙方在接到保修通知后，應立即到達現(xiàn)場搶修。若乙方不遵循上述規(guī)定，甲方有權另聘其他施工單位進行維修，相關費用由乙方承擔，且甲方可按所發(fā)生費用額的50%向承包人收取代辦費。
如乙方拒不承擔上述費用，甲方有權從乙方預留于甲方處的保修金中直接抵扣。4、乙方領取《工程保修通知單》后應妥善保管，并在完成保修經(jīng)住戶簽名確認后作為已履行保修義務的依據(jù)立即交回甲方。否則，視為乙方未履行保修義務，甲方有權按照返修內(nèi)容估算返修費用及代辦費，并按本條第3款規(guī)定從乙方預留的質(zhì)量保修金中扣付;如乙方履行了保修義務而住戶無正當理由不在《工程保修通知單》上簽名確認，乙方應及時通知甲方，經(jīng)甲方簽字蓋章確認后，可認定為乙方已履行了保修義務。
5、經(jīng)甲方組織驗收合格，質(zhì)量保修問題方視為處理妥當。如經(jīng)驗收不合格，甲方有權另聘其他施工單位進行維修，有關維修費用的承擔按照本條第3款規(guī)定執(zhí)行。
6、若乙方未按上述規(guī)定履行保修義務而發(fā)生的維修費用，均由甲方和甲方另行委托的施工單位按市場行情價進行結算，按本條第3條款規(guī)定從乙方預留于甲方處的質(zhì)量保修金中抵扣。
六、保修時限(自乙方領取《工程保修通知單》之日算起)。
1、樓地面、屋面、墻體滲漏水為5天;。
2、樓地面坪沉陷、空鼓、開裂、起砂的為5天;。
4、煙道、排氣孔道、風道和設備管道不通或泄漏的為2天;。
5、廁所、廚房陽臺、露臺、走廊、屋面等倒坡積水的為5天;。
8、強弱電系統(tǒng)不能正常使用，電氣設備及開關、插座故障、線路漏電、短路的為1天。
以上時限均為住(用)戶配合為前提。如住(用)戶不予配合，乙方應及時告知甲方到場確認，未經(jīng)甲方確認的，均視為住戶已配合。
七、其他。
1、甲方指定其“物業(yè)管理部”負責協(xié)調(diào)保修具體事宜。
2、本保修協(xié)議，經(jīng)甲乙雙方簽章后生效，未盡事宜由雙方另行簽訂補充條款進行約定。任何一方不得擅自變更解除本保修合同。
甲方(簽章)：
乙方(簽章)：
法定代表人(簽字)：
法定代表人(簽字)：
建設工程中的承攬合同篇十五
分類：法律法規(guī)問題一：仲裁是否可以收繳合同無效后的非法所得。
問：根據(jù)《司法解釋》第4條的規(guī)定，我們是否可以這樣理解：施工合同被認定無效后，人民法院可以憑職權收繳當事人已經(jīng)取得的非法所得。而如果是仲裁案件，仲裁委員會則無權收繳。
答：我個人認為仲裁處理該類案件是有法律依據(jù)的，《合同法》《民法通則》都有相同規(guī)定的。如果收繳這部分仲裁不處理，理論上是講是不通的。
這與法院和仲裁庭在處理優(yōu)先受償權時碰到的問題有些相同。有的仲裁員說我們不能裁。因為合同法第286條規(guī)定是“人民法院依法拍賣”。而實際上，仲裁庭還是可以裁定的,只是裁定完了要由法院去執(zhí)行。而且仲裁對收繳做出裁決后由法院去執(zhí)行，和仲裁裁決本來就由法院執(zhí)行也是不相沖突的。
問題二：補充協(xié)議亦需備案。
答：這就是黑白合同的問題。《司法解釋》規(guī)定，中標合同備案后，當事人不得就合同中實質(zhì)性內(nèi)容另行約定，應以中標合同為準。當然，也并不是說合同簽訂后就不能變更了，按《合同法》的規(guī)定，合同簽訂后當然可以變更，只是補充協(xié)議對實質(zhì)性內(nèi)容進行變更后也需要再次備案，只有進行了重新備案后才能作為依據(jù)。這個問題就像是夫妻結婚后可以離婚再結婚一樣，這是你的自由，只是每次都要去履行登記手續(xù)，未履行這個手續(xù)就是非法的。當然，黑白合同和真實合同本身不是一回事，關鍵是要有法定的變更事由。
問題三：變更事項確定后應在期內(nèi)提出價款變更報告？
答:這涉及到變更的具體內(nèi)容是什么。有的變更只是確定一個事實，上面寫著“情況屬實”甚至“收到”，這和確定合同變更的具體金額價款是不同的概念。因此，我認為關鍵是看變更的手續(xù)到底是什么，如果對具體價款已經(jīng)作了明確約定的，作為合同結算依據(jù)加進去就是了；如果只是確定了具體事實的，那么就以圖紙為準來確定變更價款，必要時可以交鑒定單位確定。這里要注意的是，有些合同約定要在7天內(nèi)提出變更的價款，但還要看雙方是否對7天期限作了明確約定。如果沒有，則可以看合同是否有默示條款。如果沒有合同約定也沒有默示條款，那么7天期限就不應成為限制。
問題四：沒有約定計息，但有滯納金計付標準可以嗎？
問：當事人雙方對逾期竣工責任沒有約定的，如何適用該解釋？
答：這個在法官的自由裁量范圍里面，我個人認為利息可以包括里面，其他違約金要看違約結果和當事人提供的證據(jù)之間的關系。
問題七：“一口價”的“三邊工程”如何確定造價？
第16條2款，參照定額重新審價？
答：這種情況就是根本違反建設程序中的基本規(guī)則的，我認為，只要干活了，就要計價。邊施工邊設計的工程，施工中的圖紙就是你的計價圖紙，如果沒有設計圖紙就按照承包人實際施工量來計算對價。這種所謂的“一口價”是沒有標的的，如果在確定一口價的時候沒有任何圖紙，那就沒有包干預算，全部打開，叫做“約而不定，包而不實”，因為包干的標的就是設計圖紙。如果計價方式不是定額的應當別論，有什么其他計價方式的雙方再約定，如果計價方式?jīng)]有，圖紙也沒有的，那么就只能按照施工中的圖紙來計算。
答：司法解釋第25條規(guī)定，因質(zhì)量出現(xiàn)問題的，轉(zhuǎn)包施工企業(yè)和實際施工企業(yè)對發(fā)包人應承擔連帶責任。這一規(guī)定體現(xiàn)了質(zhì)量第一的法定地位，質(zhì)量是否合格高于合同約定的至高意義。如果因為工程質(zhì)量問題，轉(zhuǎn)包施工企業(yè)被訴要求承擔連帶責任的，轉(zhuǎn)包施工企業(yè)有權要求法院在訴訟過程中將實際施工人作為共同被告追加進來；如果在訴訟中沒有被追加的，轉(zhuǎn)包施工企業(yè)在承擔了連帶責任后，可以向?qū)嶋H施工人追償。同時我認為，如果質(zhì)量問題確實是實際施工人的原因所致，轉(zhuǎn)包施工企業(yè)承擔責任后仍然享有訴權。這是由連帶責任的含義所規(guī)定的。至于材料問題和工期問題，要看具體情況而定。如果工程質(zhì)量問題是因材料或者因工期延誤（實踐中有這樣的情況）導致出現(xiàn)缺陷的，也即材料、工期與質(zhì)量問題有因果關系，而材料和工期是由實際施工人負責的，則也可追究實際施工人的責任；如果兩者之間沒有因果關系，則不屬于《司法解釋》第25條規(guī)定的情況。
是有承包工程的實際能力的，只是資質(zhì)處于浮動狀態(tài)。如本來是三級企業(yè)現(xiàn)在已轉(zhuǎn)為兩級企業(yè)，在沒有完全取得相應資質(zhì)之前完成了工程，雖然也屬于沒有資質(zhì)，但是質(zhì)量是完全合格的。司法解釋針對的正是這種特殊情況，絲毫沒有放松資質(zhì)條件的意思。
答：我認為這個問題既涉及合同效力，又涉及黑白合同以那一個計價方式為準的界限，是一個很重要的問題。
首先，要看固定價和可調(diào)價哪一個規(guī)定在合同中并經(jīng)過了備案。通常情況是經(jīng)中標確認的計價方式即固定價才能獲得備案。如果是這樣，那么答案是以備案的固定價為結算依據(jù)。假如提問人的意思是指中標時約定了固定計價方式而后來又改為可調(diào)價方式，且備案單位對這個問題沒有發(fā)現(xiàn)并作了備案的，那么這個問題就不屬于司法解釋第21條關于“黑白合同”規(guī)定的調(diào)整范疇。因為，司法解釋對黑白合同提出的區(qū)別界限是既中標又備案。據(jù)我所知在中標后簽約前改變中標計價方式，通常在行政主管部門是難以獲得備案的。因此，這一問題中備案不備案是否有不同，其答案是肯定不同的。
此外，如果招標完成時已確定了固定價，后又改變?yōu)榭烧{(diào)價的，是違反《招標投標法》。
第46條關于“招標人和中標人不得再行訂立背離合同實質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議”之強制性規(guī)定的”。因此，其行為不應得到法律保護。我理解司法解釋第21條黑白合同的處理依據(jù)，正是這一條法律規(guī)定。
答：首先這個問題是不成立的。沒有法律依據(jù)說沒有施工許可證合同就是無效的?！督ㄖā返?條在表述辦理施工許可證規(guī)定時，使用的法律詞語是“應當”而不是“必須”。也就是說，是否辦理施工許可證并不屬于強制性規(guī)定，當然也就并不必然導致合同無效。其次，沒有施工許可證而開工將涉及行政法律責任，可能受到行政部門的處罰。其責任應由承發(fā)包雙方分擔，因為開工前要辦理施工許可證，是承發(fā)包雙方共同應當明知的。第三，施工許可證在合同雙方對開工工程時間認定有爭議時，是有法律意義。如果辦理了施工許可證，那么該證發(fā)放時間就可以作為開工時間的依據(jù)。此外，沒有辦理施工許可證，也并不意味著工程就是違章建筑。即使工程是違章建筑，只要質(zhì)量合格，工程價款也要計算的，不存在發(fā)包人可以因此免除工程價款的承擔問題。
建設工程中的承攬合同篇十六
合同編號：
出租方：
承租方：
簽訂地點：
簽訂時間：年月日。
根據(jù)《民法典》及有關規(guī)定，按照平等互利的原則，為明確出租方與承租方的權利義務，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條租賃物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。詳見合同附件：
第二條租賃期限。
自年月日至年月日。共訂天。承租方因工程需要延長租期，應在合同屆滿前日內(nèi)，重新簽訂合同。
第三條租金。
租金收?。?/p>
第四條押金(保證金)。
經(jīng)雙方協(xié)商，出租方收取承租方押金元。承租方交納后辦理提貨手續(xù)。租賃期間不得以押金抵作租金;租賃期滿，扣除應付租賃物資缺損賠償金后，押金余額退還承租方。
第五條租賃物資的維修保養(yǎng)。
租賃期間，承租方對租用物資要妥善保管，并負擔維修保養(yǎng)費用。租賃物資退還時，雙方檢查驗收，如有損壞、缺少、保養(yǎng)不善等，要按雙方協(xié)商議定的《租賃物資缺損賠償及維修收費辦法》，由承租方向出租方償付賠償金、維修及保養(yǎng)費。
第六條出租方變更。
一、在租賃期間，出租方如將租憑物資所有權轉(zhuǎn)移給第三方，應正式通知承租方，租賃物資新的所有權方即成為本合同的當然出租方。
二、在租賃期間，承租方不得將租賃物資轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租給第三方使用，也不得變賣或作抵押品。
第七條違約責任：
1.未按時間提供租賃物資，應向承租方償付違約期租金%的違約金。
2.未按質(zhì)量提供租賃物資，應向承租方償付違約期租金%的違約金。
3.未按數(shù)量提供租賃物資，致使承租方不能如期正常使用的，除按規(guī)定如數(shù)補齊外，還應償付違約期租金%的違約金。
4.其它違約行為。
二、承租方違約責任：
1.不按時交納租金，應向出租方償付違約期租金%違約金。
2.逾期不還租賃物資，應向出租方償付違約期租金%的違約金。
3.如有轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租或?qū)⒆赓U物資變賣、抵押等行為，除出租方有權解除合同，限期如數(shù)收回租賃物資外，承租方還應向出租方償付違約期租金%的違約金。
4.其它違約行為。
第八條爭議的解決方式。
第九條其它約定事項。
第十條本合同一式份，合同雙方各執(zhí)份。本合同附件份都是合同的組成部分，與合同具有同等效力。
出租方(章)承租方(章)。
單位地址：單位地址：
法定代表人：法定代表人：
(或委托代理人)(或委托代理人)。
電話：電話：
電掛：電掛：
郵政編碼：郵政編碼：
開戶行：開戶行：
帳號：帳號：
________年______月______日。
建設工程中的承攬合同篇十七
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》等有關規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
第一條工程概況
一、工程名稱
工程地點
工程內(nèi)容
工程性質(zhì)
承包范圍
二、批準單位
批準文號
業(yè)主或主管單位
三、開工日期
竣工日期
總日歷工期
四、質(zhì)量等級
五、承包方式
六、合同價款
第二條合同文件及解釋順序
一、合同文件的組成和解釋順序
1.本協(xié)議條款;
2.本合同條件;
3.洽商：變更等明確雙方合同權利義務的紀要、協(xié)議等文書。
4.
5.
6.
7.
二、當合同文件出現(xiàn)含糊不清或不相一致時，在不影響工程進度的情況下，由雙方協(xié)商解決。
第三條合同文件使用的語言、文字、標準和適用法律
一、合同文件使用漢語普通話書寫，以漢字普通話解釋、說明。
二、適用合同文件的法律是國家的法律、法規(guī)，以及電力工業(yè)規(guī)章。
三、施工使用國家標準、規(guī)范和電力行業(yè)標準、規(guī)范。
第四條圖紙
一、甲方在開工日期前，于199年月日向乙方提供完整的施工圖紙份，其中包括竣工圖份、現(xiàn)場存放的份，保證圖紙準確且具有滿足施工要求的設計深度，對乙方做好圖紙保密工作的要求：
二、甲方不能按第四條第一款約定提供的圖紙名稱、提供期限，保證滿足實施“施工綜合進度計劃”的需要。
三、甲方對圖紙的特殊保密要求，乙方采取保密措施，由甲方承擔的費用。
四、乙方要求增加圖紙份數(shù)，甲方應按予以復制、交付，費用由乙方承擔。
五、乙方在開工前未如約收到甲方提供的圖紙，應在天內(nèi)將所需圖紙或指示的內(nèi)容、理由、時間及遲誤后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后2天內(nèi)未答復，按第七條第二款約定處理。
六、乙方發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙不完整、不準確或設計深度不能滿足施工要求，應及時通知甲方代表，根據(jù)實際情況按第四條第五款或第二十五條第一款的約定處理。乙方對于甲方提供的圖紙有如上缺陷未發(fā)現(xiàn)，甲方仍應按第七條第二款或第二十五條第四款的約定承擔責任，并給付因此造成的修補、拆除、改建、重新等費用。
第二章雙方責任
第五條甲方代表
一、甲方任命駐施工現(xiàn)場的代表(職務專業(yè)技術職稱)按照以下要求行使合同約定的權利，履行合同約定的職責：
1.甲方代表可委派有關具體管理人員承擔其部分權利和職責，并可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前天通知乙方。
2.甲方代表的指令、通知、意見、批準、答復等均由其本人簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時，甲方代表可發(fā)出口頭指令，并在小時內(nèi)給予書面確認，乙方對甲方代表的指令應予執(zhí)行。甲方代表不能及時給予書面確認，乙方應于甲方代表發(fā)出口頭指令后小時內(nèi)提出書面確認要求，甲方代表在乙方提出確認要求后天內(nèi)不予答復，即視為其確認乙方要求。乙方認為甲方代表指令不合理，應在收到指令后小時內(nèi)提出書面申告，甲方代表在乙方申告后小時內(nèi)作出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令的決定，以書面形式通知乙方。緊急情況下，甲方代表要求乙方立即執(zhí)行的指令或乙方雖有異議，但甲方代表決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令，乙方應予執(zhí)行。因指令錯誤所發(fā)生的費用和給乙方造成的損失，由甲方承擔，延誤的工期相應順延。
3.甲方代表按合同約定及時向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批復等，并如約履行其它約定的義務，否則乙方在約定時間后小時內(nèi)將具體要求、需要的理由和遲誤的后果通知甲方代表，甲方代表在乙方通知后小時內(nèi)仍未予以答復，即視為其確認、同意、批準，應由甲方承擔因此發(fā)生的支出，順延因此延誤的工期，賠償因此造成的乙方損失。
二、實行社會監(jiān)理的工程，甲方應將總監(jiān)理工程師行使權利、履行義務的范圍通知乙方?？偙O(jiān)理工程師按約定在委托授權范圍內(nèi)執(zhí)行職務。
三、甲方代表和總監(jiān)理工程師易人，甲方應提前天通知乙方。后任繼續(xù)承擔前任應負的責任(合同文件約定的義務及其職權內(nèi)的承諾)。
第六條乙方代表
一、乙方任命駐施工現(xiàn)場的代表(職務專業(yè)技術職稱)
按照以下要求行使合同約定的權利，履行合同約定的職責：
1.乙方的要求、申請和通知等，以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表，甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。
2.乙方代表按甲方代表同意的“施工組織設計”(或施工方案)和依據(jù)合同發(fā)出的指令和要求組織施工，在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下，可采取保證工程和人員生命、財產(chǎn)安全的緊急措施，并在采取措施后24小時內(nèi)向甲方代表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發(fā)生的支出，相應順延工期;責任在乙方，由乙方承擔費用。
二、乙方代表易人，應提前天通知甲方，后任繼續(xù)承擔前任應負的責任(合同文件約定的義務及其職權內(nèi)的承諾)。
第七條甲方工作
一、甲方按照《建筑工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定》和《協(xié)議條款》約定的時間、要求，完成以下工作：
1.辦理土地征用、租用、青苗和樹木賠償、房屋拆遷及清除地面、架空和地下障礙等工作，使施工場地具備施工條件，并在開工后繼續(xù)負責解決以上事項遺留問題。其中：
2.將施工所需水、電、電訊線路從施工現(xiàn)場外部接至約定地點，并保證期間的需要。其中：
3.開通施工場地與火車站、碼頭、城鄉(xiāng)公共道路的通道，以及施工現(xiàn)場內(nèi)的主要交通干道并予以保養(yǎng)，滿足施工運輸?shù)男枰?，保證施工期間的暢通。其中：
4.在前，向乙方提供施工場地、工程地質(zhì)和地下管網(wǎng)線路資料，保證數(shù)據(jù)真實準確。
5.辦理施工所需各種證件、批件和臨時用地、占道及運輸、鐵路、專用線的申報批準等手續(xù)，與有關方面締結線路交跨鐵路、公路、通訊線路的協(xié)議。要求甲方。
6.在前，將水準點與坐標控制點以書面形式交給乙方，并進行現(xiàn)場交驗。
7.在組織乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底，審定施工圖預算。
8.協(xié)調(diào)處理施工現(xiàn)場周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護，并承擔有關費用。
9.按其“提供土建工程計劃”和“施工綜合進度計劃”為承包安裝工程的乙方提供施工現(xiàn)場，保證現(xiàn)場及建筑物、構筑物、結構、基礎等符合安裝施工的要求。
10.協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場上的各施工企業(yè)相互交叉作業(yè)關系，及時處理有關問題。
二、甲方未按合同約定履行以上義務，則承擔由此導致的費用支出，賠償因此造成的乙方損失，延誤工期予以相應順延。
三、甲方將上述某項工作委托乙方完成，應承擔所發(fā)生的經(jīng)濟支出并給付乙方相應的費用。
第八條乙方工作
一、乙方按照《建設工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定》和約定的范圍、時間、要求，完成以下工作：
1.在其設計資格證書允許的范圍內(nèi)，按甲方代表的要求完成施工圖設計、與工程配套的設計或施工需要的細部設計，經(jīng)甲方代表批準后使用。設計費用按設計的內(nèi)容、時間、要求等另計。
2.向甲方代表提供年、季、月工程進度計劃和工程用款計劃及有關統(tǒng)計報表。
3.按工程需要設置施工使用的照明、圍欄及警衛(wèi)，并做好安全、防護設施的維修。乙方未履行上述義務造成工程、財產(chǎn)和人身傷害，由乙方承擔責任。
4.按約定的數(shù)量和要求，向甲方代表提供在施工現(xiàn)場辦公和生活的房屋及設施，發(fā)生的費用由甲方承擔。
5.采取有效措施實施地方政府和有關部門對施工現(xiàn)場交通和環(huán)境保護的管理規(guī)定。因技術、經(jīng)濟條件限制，對環(huán)境的污染不能控制在規(guī)定范圍內(nèi)的，應由甲方會同乙方事先報請當?shù)卣嘘P部門批準。以上費用由甲方承擔，因乙方責任造成的罰款除外。
6.已竣工工程在交付甲方之前，由乙方負責保護工作，保護不善發(fā)生損壞，乙方自費予以修復。甲方提前使用或擅自動用后發(fā)生損壞或其它問題，由甲方承擔責任。要求乙方采取特殊措施保護的單位工程的部位和相應的經(jīng)濟支出：
7.做好施工現(xiàn)場地下管線和鄰近建設物、構筑物的保護工作。要求乙方：
8.保證施工現(xiàn)場清潔。交工前清理現(xiàn)場達到合同文件的要求，承擔因違反有關規(guī)定造成的損失和罰款，合同簽訂后頒發(fā)的規(guī)定和非乙方原因造成的損失和罰款除外。
二、乙方未按合同約定履行上述義務，承擔由此造成的費用支出，賠償甲方因此遭受的經(jīng)濟損失。
第三章施工組織設計和工期
第九條進度計劃
一、甲方在締結合同后3天內(nèi)向乙方提供初步設計文件、施工圖紙、施工組織設計大綱及“供應材料設備計劃”、“提供土建工程計劃”等資料，乙方據(jù)以按電力建設工程施工技術管理的有關規(guī)定和約定編制“施工組織設計”(或施工方案)、“施工綜合進度計劃”，在提交甲方代表。甲方未如約提供其應提供的資料，按第七條第二款的約定處理。乙方未如約提交“施工組織設計”(或施工方案)和“施工綜合進度計劃，按第八條第二款處理。
二、甲方代表對于乙方提交的“施工組織設計”(或施工方案)和“施工綜合進度計劃”同意與否，應在予以答復，逾期未復，可視為已經(jīng)同意。經(jīng)甲方同意的“施工組織設計”(或施工方案)和“施工綜合進度計劃”為合同文件，應共同遵循。
三、乙方應按經(jīng)甲方同意的“施工組織設計”和“施工綜合進度計劃”組織施工，接受甲方代表的檢查、監(jiān)督。工程實際進展與之不符時，乙方應按甲方代表的要求提出改進措施，提交甲方代表批準后執(zhí)行。重大的施工技術措施，乙方應報請甲方代表審核批準后實施，由甲方承擔特殊施工技術措施費。
第十條延期開工
一、乙方應按約定和“施工綜合進度計劃”確定的開工日期、開工條件開始施工，因故不能如期開工的，應在約定的開工日期天之前，向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在乙方提出延期開工要求后天內(nèi)作出答復，逾期未答復則視為已同意乙方的延期開工要求。
二、乙方延期開工未按第十條第一款約定征得甲方代表同意，竣工日期不予順
延。
三、乙方由于甲方原因要求延期開工獲得甲方代表的同意，或甲方征得乙方同意將開工日期推遲，由甲方承擔乙方因此付出的費用和損失，相應順延工期。
第十一條暫停施工
一、甲方代表在確有必要時可要求乙方暫停施工，提出暫停要求后24小時內(nèi)應對此提出處理意見。乙方按甲方代表的暫停要求停止施工，妥善保護已完工程，實施甲方代表的處理意見后向其提出復工要求，經(jīng)批準后繼續(xù)施工。
二、甲方代表未在約定時間內(nèi)提出處理意見，或在乙方提出復工要求后24小時內(nèi)未予答復，乙方可自行復工。乙方施工因此無法進行的，按第七條第二款約定處理。
三、暫停施工出于非乙方原因，由甲方承擔有關的支出，相應順延工期;停工責任在乙方，由乙方承擔發(fā)生的費用。
第十二條工期延誤
一、對以下情況造成竣工日期推遲的為延誤，經(jīng)甲方代表確認，工期相應順延。
1.工程變化或設計變更;
2.一周內(nèi)，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過小時;
3.合同中約定的、非乙方原因出現(xiàn)的或甲方代表同意給予順延工期的其它情況。
二、乙方在以上情況發(fā)生后天內(nèi)，就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的費用向甲方代表提出報告，甲方代表在乙方提出報告天內(nèi)予以批準或提出修改意見，逾期未予答復，即視為甲方代表對此報告予以批準。
第十三條工期提前
一、施工中需要提前竣工，雙方協(xié)商一致后簽訂“提前竣工協(xié)議”，合同竣工日期可以提前?！疤崆翱⒐f(xié)議”應包括以下主要內(nèi)容：
1.提前的時間;
2.乙方采取的趕工措施;
3.甲方為趕工提供的條件;
4.趕工措施的經(jīng)濟支出和承擔;
5.提前竣工收益的分享。
二、乙方按“提前竣工協(xié)議”修訂施工進度計劃，提交甲方代表批準后執(zhí)行。甲方代表在乙方提交施工進度修訂計劃后天內(nèi)給予批復，逾期未批復則視為其已批準。
第四章質(zhì)量與驗收
第十四條檢查和返工
一、乙方應按相應的電力建設施工及驗收技術規(guī)范、約定采用的標準、設計的要求和甲方代表依據(jù)合同發(fā)出指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，并按甲方代表及其委派人的要求進行返工、修改，承擔由自身原因?qū)е路倒ぁ⑿薷牡馁M用。因甲方不正確糾正或其它非乙方原因引起返工、修改的經(jīng)濟支出，由甲方承擔，工期相應順延。
二、以上檢查合格后，又發(fā)現(xiàn)由乙方原因引起的質(zhì)量問題，仍由乙方承擔責任。
三、以上檢查檢驗應執(zhí)行電力建設工程施工質(zhì)量檢驗及評定標準等規(guī)定，在不影響正常施工的前提下進行，如影響正常施工，除經(jīng)檢查檢驗為質(zhì)量不合格外，因此發(fā)生的費用則由甲方承擔，相應順延工期。
第十五條質(zhì)量等級評定
一、工程質(zhì)量應達到建設工程施工質(zhì)量檢驗及評定標準等規(guī)定的合格條件。甲方要求達到優(yōu)良標準，則增付價款，工期順延天。
二、工程達不到約定質(zhì)量條件的部分，甲方代表一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，可要求乙方返工，乙方應按甲方代表要求的時間返工，直到符合約定條件。因乙方原因達不到約定條件，由乙方承擔返工費用，工期不予順延。返工后仍不能達到約定條件，乙方承擔違約責任，按計取違約金。
三、由于設計或材料、構件、配件、設備等非乙方原因使工程未達到約定質(zhì)量條件，乙方予以返工、修改的經(jīng)濟支出由甲方承擔，工期相應順延。乙方無力予以修改的，經(jīng)甲方代表認可，該部分可不在評定質(zhì)量等級之列。
四、雙方對工程質(zhì)量有爭議，可按第三十條約定處理。
第十六條隱蔽工程和中間驗收
一、需要進行中間驗收的工程或部位名稱、驗收時間、要求及甲方應提供的便利條件：
二、工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到約定的中間驗收部位，乙方自檢合格后在隱蔽或中間驗收小時前通知甲方代表驗收，并準備驗收記錄。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內(nèi)容、驗收時間和地點。驗收合格，甲方代表在驗收記錄上簽字后，方可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格，乙方在限定時間內(nèi)修改后重新驗收。
三、工程質(zhì)量符合規(guī)范要求，驗收24小時后，甲方代表不在驗收記錄上簽字，可視為甲方代表已經(jīng)批準，乙方可進行隱蔽或繼續(xù)施工。
第十七條分部試運
一、工程具備分部試運條件，應按電力建設工程啟動及竣工驗收規(guī)程等規(guī)定進行分部試運。除約定由設備制造、供貨單位自行調(diào)試的以外，分部試運由乙方負責，編制分部試運方案和措施，提交甲方代表批準后執(zhí)行。甲方代表在乙方提交方案后日內(nèi)予以批準或提出修改意見，逾期未批復即視為經(jīng)甲方代表批準。
二、乙方在分部試運的小時之前通知甲方代表參加，甲方代表不能按時參加分部試運可書面委托他人全權代理，非發(fā)生第三十七條約定的情況不得推遲。
三、分部試運的調(diào)整試驗記錄，由乙方及調(diào)試單位作出，甲方代表在記錄上簽字，作為質(zhì)量驗收和整套啟動的依據(jù)。
四、由于乙方原因試運達不到驗收要求，甲方代表在試運后小時內(nèi)提出修改意見，由乙方按其意見修改后重新試運。
五、甲方代表未參加分部試運且未委托他人代理，或參加試運未在約定時間內(nèi)提出修改意見、試運合格不簽字驗收，試運結束24小時后試運記錄自行生效，甲方應予以承認，乙方可繼續(xù)施工并可據(jù)以辦理有關手續(xù)。
六、經(jīng)分部試運合格的設備和系統(tǒng)，由于生產(chǎn)或試運需要繼續(xù)運轉(zhuǎn)，可交由甲方負責保管和運行維護。
七、分部試運費用除已包括在合同價款之內(nèi)或另有約定的，均由甲方承擔。
八、由于設計、設備制造、操作不當?shù)确且曳皆蛟斐稍囘\達不到驗收要求，由乙方或由乙方配合責任方拆除、修理、重新安裝，所發(fā)生的費用及重新購置材料、設備價款和運費等，均由甲方給付后與責任方結算，延誤的工期予以相應順延。
第十八條驗收和重新檢驗
一、單項工程、單位工程、分項工程、分部工程具備驗收條件應如約予以驗收，由乙方在驗收小時前提交“驗收通知”，通知甲方代表參加驗收。通知包括驗收的內(nèi)容、時間、地點，附上乙方自檢記錄。
二、甲方代表不能按時參加驗收可書面委托他人代理，或在驗收小時前向乙方提出延期要求，延期不得超過兩天。否則，乙方可自行組織驗收，甲方應承認其驗收記錄有效。
三、無論甲方代表是否參加驗收，當其提出對已經(jīng)隱蔽工程重新檢驗的要求時，乙方應按要求進行剝露，并在檢驗后重新進行覆蓋或修復。檢驗合格，甲方承擔由此發(fā)生的經(jīng)濟支出，賠償乙方損失并相應順延工期。檢驗不合格，乙方承擔發(fā)生的費用，工期也予順延。
第五章合同價款與支付
第十九條合同價款及調(diào)整
一、甲乙雙方在簽訂《協(xié)議條款》時交換各自開戶銀行出具的履約保函，待工程保修期滿后退還。
二、合同價款按《建設工程價款結算辦法》等規(guī)定結算付款，任何一方不得擅自改變，發(fā)生下列情況之一的可作調(diào)整。
1.甲方代表確認的工程量增加或經(jīng)甲方代表批準、乙方代表同意的工程量消減，
2.甲方代表確認的設計變更或工程洽商，
3.工程造價管理部門分布的價格調(diào)整，
4.合同約定的其它增減或調(diào)整，
三、合同價款可調(diào)整的范圍;
四、乙方在第十九條第一款約定的情況發(fā)生后天內(nèi)，按第二十六條第一款約定或依據(jù)工程造價管理部門的價格調(diào)整文件計算價款調(diào)整金額，并將調(diào)整的原因、金額以書面形式通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后5天內(nèi)予以批準并通知經(jīng)辦銀行和乙方，或提出修改意見及理由，逾期未答復則視為甲方代表予以批準，應據(jù)以結算付款。
第二十條工程款預付
一、甲方按在向乙方預付工程款元，開工后在按比例逐次扣回。
二、甲方未按第二十條第一款約定付款，乙方在約定給付日期天后向甲方代表提交“要求付款的通知”，甲方在乙方提交通知后仍未按要求給付，乙方可在提交通知后暫停止施工，按第七條第二款約定處理，并由甲方付給應付款從應付之日起的滯納金。
第二十一條工程量的核實確認
一、乙方向甲方代表提交“已完工程量報告”申請確認。甲方代表在乙方提交報告后天內(nèi)按設計圖紙對已完工程量進行核實確認(簡稱計量)，逾期未予以計量，即視為甲方代表對乙方報告中開列的工程量已經(jīng)確認，亦作為工程款支付的依據(jù)。
二、甲方在進行計量小時前通知乙方派人參加，乙方應為計量提供便利條件。甲方未按約定發(fā)出通知使乙方未能參加計量，甲方的自行計量無效。乙方無正當理由未參加計量，甲方自行計量的結果有效，即為工程價款支付的依據(jù)。
三、甲方代表對乙方超出圖紙要求增加的工程量和因其自身原因造成返工的工程量，不予計量。
第二十二條工程款支付
一、乙方按甲方代表確認的工程量，依據(jù)構成合同價款相應項目的單價和取費標準，計算出已完工程的價款，編制“工程款結算帳單”提交甲方代表。甲方代表在乙方提交“工程款結算帳單”后5天內(nèi)予以簽證，并通知經(jīng)辦銀行付款。
二、甲方代表對乙方的結算帳單逾期未簽證，或經(jīng)辦銀行由于甲方原因未付款，乙方可向甲方代表發(fā)出“要求付款的通知”，在發(fā)出通知天后甲方仍未按要求給付，乙方可暫停施工，按第七條第二款約定處理，并由甲方償付應付工程款的利息，利息從其計量簽字第11天起按利率計取。
第六章材料設備供應
第二十三條甲方供應材料設備
一、甲方按其“供應材料、設備計劃”和“施工綜合進度計劃”確定的期限為乙方供應材料、設備、所供材料、設備的種類、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位、質(zhì)量等級和提供時間、地點應與清單相符，并向乙方提供材料、設備的質(zhì)量合格證明。
二、甲方代表在提供材料、設備小時前通知乙方驗收、領取，經(jīng)驗收、領取后發(fā)生損壞丟失由乙方補修、賠償。
三、甲方供應的材料、設備與《協(xié)議條款》約定、合同文件規(guī)定或清單不符，按以下情況分別處理：
1.材料、設備的單價不符，由甲方承擔所有價差。
2.材料、設備的種類、規(guī)格、質(zhì)量等級不符，乙方可拒絕接收、保管，由甲方運出施工現(xiàn)場并重新采購。設備到貨時如不能開箱檢驗，可只驗收箱子數(shù)量，之后的開箱檢驗由甲乙雙方共同進行，出現(xiàn)缺件即由甲方負責補足，質(zhì)量等級、規(guī)格等不符的則由甲方重新采購。
3.材料的種類、規(guī)格、型號等不符，乙方可代表調(diào)劑串換，甲方承擔相應的經(jīng)濟支出。
4.甲方委托乙方處理材料、設備缺陷，雙方另行商定費用計取、結算辦法。
5.到貨地點不符，甲方負責倒運至指定地點。
6.供應數(shù)量不足，由甲方補齊;供應數(shù)量超額，由甲方將多余部分運出施工現(xiàn)場。
7.供應時間提前，甲方負責保管或付款委托乙方保管。
四、乙方未如約檢驗、接收、領取材料、設備給甲方造成損失，按第八條第二款約定處理。
五、經(jīng)乙方檢驗通過之后發(fā)現(xiàn)甲方所供材料、設備有規(guī)格、質(zhì)量等不符的，甲方仍應承擔重新采購及拆除、重建的經(jīng)濟支出。
六、甲方未按《協(xié)議條款》約定、合同文件規(guī)定和清單供應材料、設備，或供應時間遲誤，或出現(xiàn)第二十三條第三款、第二十三條第五款約定的情況，造成乙方施工延誤的，按第七條第二款約定處理。
第二十四條乙方采購材料設備
一、乙方根據(jù)，按照設計和規(guī)范的要求采購工程需要的材料、設備或配制加工非標準設備，并提供產(chǎn)品質(zhì)量合格證明。甲方指定供貨單位的，乙方的采購則適用第二十三條第三款、第二十三條第五款約定。
二、甲方委托乙方卸運、保管材料、設備和配制加工非標準設備、代辦設備的雙方權利、義務(或另訂協(xié)議)。
三、在材料、設備到貨小時前，乙方通知甲方代表驗收，甲方未按時到場驗收，可視為其已驗收，乙方自行驗收生效。
四、乙方采購材料、設備的價差調(diào)整辦法：
五、乙方采購的材料、設備或配制加工的非標準設備與設計和規(guī)范要求不符，甲方代表拒絕驗收，由乙方按甲方代表要求的時間運出施工現(xiàn)場，重新采購符合要求的產(chǎn)品，承擔由此發(fā)生的費用，工期不予順延。
六、無論甲方是否到場驗收，驗收后發(fā)現(xiàn)材料、設備不符合設計和規(guī)范要求，仍由乙方修復或拆除、重新采購，并承擔發(fā)生的費用，賠償甲方的損失。由此延誤的工期相應順延。
七、根據(jù)工程需要，經(jīng)甲方代表批準，乙方可使用代用材料。因甲方原因使用，由甲方承擔發(fā)生的經(jīng)濟支出，因乙方原因使用，由乙方承擔發(fā)生的費用。
第七章設計變更
第二十五條設計變更
一、乙方執(zhí)行電力建設施工及驗收技術規(guī)范、建設工程施工技術管理的有關規(guī)定，嚴格按圖施工，發(fā)現(xiàn)設計差錯缺漏不得將錯就錯或擅自修補，應及時向甲方代表提出變更設計申請。
二、甲方對原設計進行變更或同意乙方的變更設計申請，應前送交原設計單位審查、修改、補充，取得相應的圖紙、說明，對于較大設計變更和重大設計變更還應取得有關部門批準、追加投資和材料的指標，之后發(fā)給乙方設計變更通知，否則乙方有權拒絕變更。
三、乙方按照設計變更通知施工，進行下列變更：
1.增減合同約定的工程量;
2.更改有關工程的性質(zhì)、質(zhì)量、規(guī)格;
3.更改有關部分的標高、基線、位置和尺寸;
4.增加工程需要的附加工作;
5.改變有關工程的施工時間和順序;
四、因以上變更導致的經(jīng)濟支出和乙方損失，由甲方承擔，延誤的工期相應順延。
第二十六條確定變更價款
一、發(fā)生第二十五條約定的變更后，乙方按下列方法提出變更價格，經(jīng)甲方代表批準后調(diào)整合同價款和竣工日期。
1.合同中已有適用于變更工程的價格，按合同已有的價格計算，變更合同價款;
3.合同中沒有適用的和類似的價格，由乙方提出適當?shù)淖兏鼉r格。
二、甲方代表在乙方提交變更價格意見后5天內(nèi)予以批準，或者提出修改意見及理由，逾期不予批復即視為甲方代表批準。
三、乙方對于甲方代表不批準其變更價格意見持有異議，可提請總監(jiān)理工程師予以評定(如果有社會監(jiān)理)、提請約定的工程造價管理部門予以裁定，不服裁定則可按第三十條約定處理。
第八章竣工與結算
第二十七條竣工驗收
一、工程具備竣工條件，乙方按電力建設施工及驗收技術規(guī)范等規(guī)定向甲方代表提交“竣工驗收報告”申請驗收。甲方代表在乙方申請驗收后天內(nèi)組織有關部門進行驗收，驗收天內(nèi)給予批準或提出修改意見。乙方按要求修改，承擔由于自身原因造成修改所發(fā)生的費用。甲方承擔非乙方原因造成修改所發(fā)生的費用及因此給乙方造成的損失，延誤的工期予以順延。
二、整套啟動試運驗收，執(zhí)行電力建設工程啟動及竣工驗收規(guī)程等規(guī)定，由甲方承擔整套啟動試運驗收的組織工作，全面處理試運驗收中發(fā)生的問題。乙方參與有重大影響項目的整套啟動調(diào)試方案和措施的制定，在啟動調(diào)試中負責其施工項目的維護、檢修、消除缺陷。
三、乙方參加整套啟動試運的工日及酬金，
四、竣工日期為乙方提交“竣工驗收報告”之日，需修改后才能達到竣工要求的，應為乙方修改后經(jīng)甲方驗收之日。
五、甲方未按如上日期組織驗收，應從約定期限最后1天的次日起承擔工程保管費用。
七、工程移交后實行試生產(chǎn)的，火電項目期限6個月，不得延長。試生產(chǎn)的凈利潤
八、由于設計、設備或系統(tǒng)等不屬于乙方原因使個別項目不能全部投入，應在啟動試運驗收記錄上寫明原因，由甲方負責在驗收后組織完成。
九、機組經(jīng)72小時試運后，由于系統(tǒng)負荷需要等原因不能停機，則免去其后的規(guī)定試運時間，即告整套啟動試運驗收完成。
十、零星土建工程和少數(shù)非主要設備未按設計規(guī)定的內(nèi)容全部建成，但不影響正常生產(chǎn)，已符合竣工驗收標準的，應辦理竣工驗收手續(xù)，由承包該施工項目的乙方負責在整套啟動試運驗收后完成，期限不得超過6個月。
十一、由于特殊原因，部分單位工程和部位須甩項竣工時，雙方訂立甩項竣工協(xié)議，明確各方責任。
十二、甲方代表在乙方提交“竣工驗收報告”后天內(nèi)無正當理由未組織驗收，或驗收后天內(nèi)未予批準且未提出修改意見，即視為此“竣工驗收報告”經(jīng)甲方代表批準，應據(jù)以辦理結算手續(xù)。
第二十八條竣工結算
一、竣工報告批準后，乙方按建設工程價款結算辦法等有關規(guī)定
向甲方代表提交“竣工結算報告”。甲方代表在乙方提交報告后5天內(nèi)予以批準或提出修改意見及理由，并將撥款通知送經(jīng)辦銀行辦理竣工結算。乙方收到工程款后15天內(nèi)將竣工工程交付甲方。
二、甲方違反有關規(guī)定或約定未如約辦理竣工結算，或經(jīng)辦銀行由于甲方原因未支付工程款，乙方可留置部分或全部工程，予以妥善保護，由甲方給付保護費用，承擔違約責任，并按的利率償付拖欠工程款的利息。
第二十九條保修
一、執(zhí)行電力建設工程啟動及竣工驗收規(guī)程、建設工程質(zhì)量管理辦法等規(guī)定，乙方對竣工交付使用的工程所存在的質(zhì)量缺陷負責維修。
二、保修項目、內(nèi)容、范圍：
三、保修期，整體工程或其中分單項、單位、分項、分部驗收交付的工程，均從移交甲方之日起分別計算保修期。
1.建筑保修期：
(1)建筑物、構筑物的土建工程為1年，其屋面防水工程為3年;
(2)建筑物的電氣管線，上下水管線安裝工程為6個月;
(3)建筑物的供熱、供冷工程為1個采暖期、供冷期;
(4)室外的上下水、道路等公用工程為1年。
2.安裝工程保修期為1年。
3.其他有特殊要求的工程，保修期限
四、質(zhì)量保修金，由甲方從其給付乙方的工程結算款中劃撥，存入《協(xié)議條款》約定的工程質(zhì)量監(jiān)督機構在銀行開設的專門帳戶，任何單位和個人不得挪作他用。
1.建筑工程按其造價的1.5%留存;
2.安裝工程按其造價的0.5%～1%留存;
3.有特殊保修要求的工程
五、保修責任，乙方負責維修由于其自身原因形成的質(zhì)量缺陷，所發(fā)生的費用從質(zhì)量保修金中支付，不足部分由乙方交付。乙方自接到甲方發(fā)給的保修通知之日起，在兩周內(nèi)達到現(xiàn)場與甲方共同辯明質(zhì)量缺陷責任，商議返修內(nèi)容。屬乙方責任的，乙方未按期到達現(xiàn)場，甲方應再次通知乙方。乙方在接到再次通知收后1周內(nèi)仍未到達，甲方可在不提高工程標準的前提下自行返修，所發(fā)生的費用按上述辦法支付。由于設計、使用不當或材料、構件、配件、設備的設計、制造等原因造成的質(zhì)量缺陷，由責任方承擔保修責任，乙方予以維修發(fā)生的費用由甲方給付。對于不可抗力引起的質(zhì)量問題，乙方不予承擔責任。
六、乙方的返修方案及工期按第九條約定確定，返修價款按第二十六和約定確定，質(zhì)量驗收按第十四條約定進行，所用材料、構件、配件等數(shù)量、價格及采購供應等具體事宜由雙方商定或簽訂協(xié)議，甲方應積極予以創(chuàng)造方便條件。
七、退還工程質(zhì)量保修金，由甲方在保修期滿后20天內(nèi)予以結算，將剩余的質(zhì)量保修金及銀行存款利息退還乙方。
第九章爭議、違約和索賠
第三十條爭議
一、甲乙雙方對于合同權益有不同的主張和要求，可通過協(xié)商或約定的單位、人員調(diào)解排解。不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或協(xié)商、調(diào)解不成的，可根據(jù)雙方的協(xié)議向有管轄權的仲裁機構申請仲裁;雙方未達成仲裁協(xié)議的，可向有管轄權的人民法院起訴。
二、雙方發(fā)生爭議后，除非出現(xiàn)下列情況，雙方都應繼續(xù)履行合同，保持施工連續(xù)，保護好已完工程。
(1)合同確已無法履行;
(2)雙方協(xié)議停止施工;
(3)調(diào)解要求停止施工，且為雙方接受;
(4)仲裁機關要求停止施工;
(5)法院要求停止施工。
第三十一條違約
一、任何一方未履行合同義務、未完全履行合同義務或者履行合同義務不符合約定要求，即應承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金。違約金的數(shù)額、計算方法：
二、違約給對方造成的損失超過違約金的，還應付給賠償金，補償違約金不足的部分。違約金、賠償金應在雙方明確違約責任后10天內(nèi)償付，否則按?利率給付利息。乙方應給付甲方的違約金、賠償金，經(jīng)雙方同意后可由甲方從合同價款中扣收。
三、除非合同解除或終止，違約方承擔違約責任仍應繼續(xù)履行合同。
四、因變更或解除合同使一方遭受經(jīng)濟損失的，除依法可以免除責任的以外，應由責任方負責賠償。
第三十二條索賠
一、合同一方的經(jīng)濟利益、正當權利因?qū)Ψ竭`約、危害行為遭受損失，要求對方予以給付、補償、歸還，按以下程序進行。
1.有正當?shù)乃髻r理由和充足的證據(jù)。
2.在索賠事件發(fā)生后20天內(nèi)，向?qū)Ψ教峤弧八髻r通知”。索賠通知應包括索賠的理由、依據(jù)、要求等內(nèi)容。
3.受索賠方在索賠方提交通知后天內(nèi)給予書面確認，或提出異議、通知索賠方進一步補充索賠理由證據(jù);索賠方在接到該通知后天內(nèi)提交補充理由證據(jù)，受索賠方接到補充理由證據(jù)后天內(nèi)給予書面答復。
4.索賠方逾期未提交“索賠通知”或補充理由證據(jù)，視其為放棄索賠;受索賠方逾期未要求補充理由證據(jù)或未作出答復，視其為確認索賠，“索賠通知”則從應答復的最后1天起生效。
二、受索賠方在確認索賠后10天內(nèi)如數(shù)向索賠方給付或補償、歸還，否則應賠償因遲誤給索賠方造成的經(jīng)濟損失。
第十章其它
第三十三條安全施工
一、執(zhí)行電力建設安全施工管理的有關規(guī)定，認真采取安全防護措施嚴防事故。
二、乙方承擔自身安全措施不力而出現(xiàn)事故的責任和因此發(fā)生的費用，非乙方責任造成的事故由責任方承擔責任及費用。發(fā)生重大傷亡事故，乙方應立即上報有關部門并通知甲方代表，按有關規(guī)定和政府有關部門的要求處理。甲方應為此提供方便條件。
三、乙方在動力設備、高電壓線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近等特殊環(huán)境施工前，應向甲方提出安全保護措施，經(jīng)甲方代表批準后實施，費用由甲方承擔。
四、乙方在有毒有害環(huán)境中施工，甲方應按有關規(guī)定提供相應的防護措施，并承擔有關的經(jīng)濟支出。
第三十四條專利技術、特殊工藝和合理化建議
一、甲方要求采用專利技術、特殊工藝，須負責辦理相應的申請、審批手續(xù)，承擔申報、試驗等費用;乙方按甲方要求使用，并負責試驗等有關工作。
二、乙方提出使用專利技術和特殊工藝，報甲方代表批準后按第三十四條第一款約定處理。
三、乙方提出合理休建議涉及到對圖紙、設施和“施工組織設計”的更改及對原定材料、設備的換用，應經(jīng)甲方代表批準。
四、以上發(fā)生的費用和獲得的利益，雙方按協(xié)議分攤或分享。
第三十五條地下障礙和文物
乙方在施工中發(fā)現(xiàn)文物、古墓、古建筑基礎和結構、化石、錢幣等有考古、地質(zhì)研究等價值的物品或其它影響施工的地下障礙物，應在4小時內(nèi)通知甲方代表，報告有關管理部門并采取有效的保護措施。甲方代表在應收到通知后12小時內(nèi)對乙方采取的保護措施給予批準或提出處理意見。甲方應承擔保護措施的費用，延誤的工期相應順延。
第三十六條工程分包
一、乙方分包部分工程，將分包合同副本送交甲方代表。分包合同與本合同發(fā)生抵觸，以本合同為準?？煞职墓こ蹋?/p>
二、分包合同不能解除乙方任何約定義務與責任。乙方應在分包場地派駐相應監(jiān)督管理人員，保證合同的履行。分包單位的任何違約或疏忽，均視為乙方的違約或疏忽。甲方指定分包單位(人)的，不適用本款約定。
三、分包工程價款的結算，
第三十七條不可抗力
一、不可抗力包括級以上的地震、級以上持續(xù)天的大風、mm以上持續(xù)天的大雨、年不遇的持續(xù)天高溫天氣、年不遇的持續(xù)天嚴寒天氣等災害。不可抗力發(fā)生后，乙方應迅速采取措施，盡力減少損失，在24小時內(nèi)向甲方代表通報受害情況，按《協(xié)議條款》約定的時間向甲方代表報告損失情況和清理、修復的費用。災害繼續(xù)發(fā)生，乙方應每隔天向甲方代表報告1次災害情況，直到災害結束。甲方應對處理災害提供必要條件。
二、因不可抗力遭受損失的承擔：
1.已完工程、施工設施和甲乙雙方已購材料、設備的損失由甲方承擔，第十五條第二款約定的返工費和第二十一條第三款、第二十四條第五款、第二十四條第六款約定的工程價款或材料、設備費用除外。已購材料、設備，包括已提取、接收、驗收、保管或在運途中、在現(xiàn)場用于施工的材料、設備。
2.乙方為防止、減少不可抗力對工程的損害應采取措施所發(fā)生的費用及損失，由甲方承擔。
3.乙方生產(chǎn)、生活臨時建筑的損失，由甲方予以適當?shù)难a償。
4.人員傷亡由其單位負責處理并承擔費用，但由于第三十七條第二款(2)條中的情況造成傷亡則由甲方給予補償。
5.乙方的施工機械設備及停工等損失，由乙方承擔，但因第三十七條第二款中的情況所致則由甲方給予補償。
6.第十五條第二款約定的返工費和第二十一條第三款、第二十四條第五款、第二十四條第六款約定的工程價款或材料、設備費用，由乙方承擔。
三、經(jīng)受不可抗力損害后的清理、修復工作由乙方承擔，甲方給付乙方的費用按第二十六條約定確定，雙方可另簽協(xié)議約定。
第三十八條保險
一、甲方辦理工作保險和施工現(xiàn)場甲方人員及第三方人員生命財產(chǎn)的保險，并支付一應費用。
二、乙方辦理自己在施工現(xiàn)場人員生命財產(chǎn)和施工機械設備的保險，并支付一應費用。
三、投保后發(fā)生事故，乙方應在天內(nèi)向甲方代表提供損失情況和估價的報告，如損害繼續(xù)發(fā)生，乙方在15天后每天報告一次，直到損害結束。
第三十九條工程停建或緩建
一、由于政策變化、甲乙雙方之外原因?qū)е鹿こ掏＝ɑ蚓徑?，使合同不能繼續(xù)履行，雙方可簽訂協(xié)議變更、中止或解除合同。
二、甲方應如約付給乙方在合同變更、中止或解除之前已完工程的價款，以及已進行或已履行的部分工作、服務費用等為完成整個工程所發(fā)生的開支，賠償乙方有關損失。
三、乙方應妥善保護和移交已完工程和已購材料、設備，按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工現(xiàn)場，并為分包單位的撤出提供條件。
四、甲方應為乙方及分包單位的撤出提供必要條件，承擔以上的經(jīng)濟支
【本文地址：http://www.aiweibaby.com/zuowen/8002614.html】
