隨著法治精神地不斷發(fā)揚(yáng),人們愈發(fā)重視合同,越來(lái)越多的人通過(guò)合同來(lái)調(diào)和民事關(guān)系,合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力,嚴(yán)格履行義務(wù)。擬定合同的注意事項(xiàng)有許多,你確定會(huì)寫(xiě)嗎?這里我整理了一些優(yōu)秀的合同范文,希望對(duì)大家有所幫助,下面我們就來(lái)了解一下吧。
門(mén)頭制作合同范本篇一
乙方:地址:聯(lián)系電話(huà):
甲乙雙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商就乙方承攬甲方的門(mén)頭制作達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程概況
1、工程地點(diǎn):
2、工程內(nèi)容及做法
3、工期:本工程自_年_月_日開(kāi)工,于_年_月_日竣工。
二、甲方工作
1、工程開(kāi)工前三天,對(duì)乙方提供的施工效果圖進(jìn)行確認(rèn)并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。
2、辦理施工所涉及的.各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)。
3、施工期間,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方施工隊(duì)與門(mén)頭改造工程涉及業(yè)主的關(guān)系。
4、提供施工期間的電源、水源。
5、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,并指派為甲方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。
6、保障乙方施工正常進(jìn)行而做的其它工作。
三、乙方工作
1、負(fù)責(zé)門(mén)頭制作工程的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、材料采購(gòu)和施工安裝。
2、擬定施工效果圖交甲方審定。
3、指派為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組
縱施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
4、嚴(yán)格按照施工效果圖進(jìn)行制作、安裝,做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。如現(xiàn)場(chǎng)條件與施工圖紙方案不符,應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)甲方協(xié)商修改確定。
5、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。
6、參加竣工驗(yàn)收,編制工程結(jié)算。
7乙方承擔(dān)施工人員在施工中的相關(guān)責(zé)任。
四、工程驗(yàn)收
乙方在全部工程制作安裝完成后應(yīng)提交甲方驗(yàn)收,甲方必須組織正式驗(yàn)收,甲方在完工后后一周內(nèi)不組織驗(yàn)收,乙方可視同甲方驗(yàn)收工程質(zhì)量合格。
五、工程價(jià)款及結(jié)算
1、工程預(yù)算:金額大寫(xiě):本合同工程的最終結(jié)算金額以報(bào)價(jià)單單價(jià)為準(zhǔn),按實(shí)際工程量計(jì)算。
2、工程款分四次支付,簽訂合同當(dāng)日甲方應(yīng)向乙方支付工程預(yù)算總價(jià)款的40%,即人民幣元;第二次于工程中期甲方應(yīng)向乙方支付工程預(yù)算總價(jià)款的30%,即人民幣_(tái)_________元;第三次于雙方驗(yàn)收后,已方按實(shí)際工程量提出工程決算并將有關(guān)資料由甲方送審計(jì)部門(mén)審計(jì)。甲方自接到上述資料_____天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在_____天內(nèi),結(jié)清尾款。工程量核算:鋁塑板面積197平方米,烤漆玻璃52平方米,總面積249平方米。
六、違約責(zé)任
1、合同雙方當(dāng)事人應(yīng)嚴(yán)格履行本合同的約定,任何一方未履行本合同的約定,應(yīng)當(dāng)賠償給對(duì)方造成的損失。
2、施工期間由于甲方或門(mén)頭改造工程涉及業(yè)主的原因造成乙方不能正常施工的,甲方應(yīng)賠償由此給乙方造成的損失。
3、甲方應(yīng)按照本合同約定的付款時(shí)間和金額向乙方支付工程款,每拖延一日,甲方應(yīng)向乙方支付拖欠工程款的千分之一作為滯納金。
4、乙方應(yīng)當(dāng)按照施工效果圖和工藝說(shuō)明進(jìn)行施工,乙方未能按照上述要求進(jìn)行施工的應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理、重做。
七、爭(zhēng)議處理
本合同在履行期間發(fā)生爭(zhēng)議的,甲乙雙方應(yīng)本著互諒互讓、平等協(xié)商的原則進(jìn)行友好協(xié)商,協(xié)商不成的,可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
八、合同份數(shù)及有效期
1、本合同一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份。
2、本合同自雙方簽字或加蓋公章之日生效。
九、合同附屬條件
1、施工效果圖
2、門(mén)頭制作工程報(bào)價(jià)單及工藝說(shuō)明
上述合同附屬條件是本合同的組成部分。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
公章:公章:
日期:日期:
門(mén)頭制作合同范本篇二
甲方:
乙方:
甲乙雙方為明確各自的權(quán)利和義務(wù),經(jīng)友好協(xié)商,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規(guī)之規(guī)定,現(xiàn)就甲方承攬乙方委托制作安裝潤(rùn)華賓館連鎖店(原清華園售樓中心)店招門(mén)頭事宜達(dá)成如下一致協(xié)議。
第一條:店招門(mén)頭制作
乙方要求制作的廣告為合法廣告,該廣告產(chǎn)生的影響與甲方無(wú)關(guān)。
乙方要求制作的門(mén)頭28米×1.6米,中間凸起部分為14.5*2.4米 材料:骨架用3×3cm鍍鋅方管,外面裝飾板為高檔鋁塑板, 總價(jià)為:叁伍陸柒捌
付款方式:合同簽訂后,乙方向甲方交納預(yù)付材料款一萬(wàn)元(¥10000.00元),剩余安裝驗(yàn)收后五個(gè)工作日之內(nèi)一次性付清。 制作安裝日期:20xx年十月二十日之前完工。
第七條、違約責(zé)任:
1. 甲方未能按本合同在規(guī)定時(shí)間付款,每逾期一日,應(yīng)以合同總金額的千分之五計(jì)算,向乙方支付違約金并將合同工期順延。
2. 乙方如無(wú)正當(dāng)理由未能按本合同第四條規(guī)定按時(shí)制作、安裝完成廣告牌,每逾期一日,乙方應(yīng)向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。
4. 如屬甲方原因,造成中途停工,停建,拆除等,均由甲方負(fù)責(zé)。并有權(quán)就實(shí)際施工情況要求甲方繼續(xù)支付已完部分或全部的制作費(fèi)。
第八條、保修期限:
1、自驗(yàn)收合格之日起,乙方制作的工程項(xiàng)目整體質(zhì)保一年。牢固性保證三年(天災(zāi)、人為因素除外)。
本協(xié)議一式二份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字后生效,具有法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
門(mén)頭制作合同范本篇三
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》相關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特簽定本合同并共同嚴(yán)格履行合同條款,任何一方違反本合同規(guī)定,均按《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》和有關(guān)法規(guī)規(guī)定承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
一、 項(xiàng)目名稱(chēng): 門(mén)頭廣告牌
二、 項(xiàng)目?jī)?nèi)容:(附報(bào)價(jià)單、圖紙)
三、 項(xiàng)目總金額:。
四、 付款方式:
1、第一次付款:本合同簽訂后,甲方支付定金,即人民幣
2、第二次付款:項(xiàng)目安裝完畢甲方驗(yàn)收合格后,三日內(nèi)一次性付清余款, 即人民幣
五、 工程期限:合同簽訂之日起15天內(nèi)完成。
六、 驗(yàn)收:在制作安裝完成后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方在三個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)。
七、 責(zé)任與義務(wù):
1、乙方應(yīng)按甲方要求按質(zhì)按量完成相關(guān)的制作工作。
2、施工期間乙方工人要注意防火防盜和施工安全,責(zé)任由乙方承擔(dān)。
3、乙方在履行合同中,如因甲方提供相關(guān)資料不及時(shí)、施工場(chǎng)地未協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)以至延誤工期,乙方不負(fù)責(zé)任,另產(chǎn)生的其他費(fèi)用由甲方支付。
4、乙方在履行合同中,如遇天氣等不可抗議因素或甲方方案變動(dòng)時(shí)有延誤 工期,甲乙雙方因協(xié)商解決。
5、如甲方另增加項(xiàng)目或項(xiàng)目方案變動(dòng),所產(chǎn)生的費(fèi)用由甲、乙方協(xié)商另算。
八、 質(zhì)保期:門(mén)頭和雕刻字制作安裝驗(yàn)收合格之日起一年內(nèi)免費(fèi)保修, 保修期間乙方在接到甲方維修通知后72小時(shí)內(nèi)提供維修服務(wù)。另因人為和不可抗拒的因素造成的損失,乙方不負(fù)責(zé)任。
九、 如甲方前期款項(xiàng)不及時(shí)到位造成的工期延誤,乙方不負(fù)責(zé)任,后期款項(xiàng)不按合同時(shí)間付清乙方可按現(xiàn)行銀行利率加收利息。
十、 違約責(zé)任: 因制作工作具有很大的特殊性,乙方在開(kāi)始著手制作時(shí)就已經(jīng)在全面的履行合同,因此,甲方如提前終止合同,預(yù)付款乙方不予退還。
其他事項(xiàng):
十一、本合同履行過(guò)程中如遇爭(zhēng)議,雙方應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商,如協(xié)商未能達(dá)成共識(shí),向原告方所在地人民法院起訴。
十二、本合同壹式貳份,甲乙雙方各持一份。傳真、復(fù)印件具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
【本文地址:http://aiweibaby.com/zuowen/807999.html】