總結是對過去的一種回顧,也是對未來的一種規(guī)劃。注意總結的邏輯性和連貫性,避免信息和思路的跳躍和矛盾。不同范文中的觀點和見解可以幫助我們更全面地總結和概括。
機械外加工協(xié)議書篇一
____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守,機械外加工合同協(xié)議書。
第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注。
第二條加工成品質(zhì)量要求第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的`原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔第九條運輸辦法及費用負擔第十條結算方式及期限第十一條其他約定第十二條承攬方的違約責任一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償,合同范本《機械外加工合同協(xié)議書》。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按()項處理:
1.向仲裁機關申請仲裁;。
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________。
代表人:________。
____年____月____日。
承攬方:________________________。
代表人:________。
機械外加工協(xié)議書篇二
簽定地點:_____________。
現(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商,特制定以下協(xié)議:
備注二、甲方以下達“生產(chǎn)加工制單”方式委托加工,明確委托加工服裝的款式、數(shù)量、貨期、及提供ok樣板、工藝制作要求和質(zhì)量標準,經(jīng)雙方認可,即為合同的組成部分,具有與合同同等法律效力。
如在生產(chǎn)中途需要改板或在其它特別需求等,必須有書面通知。
三、乙方負責每款生產(chǎn)加工單的雙程運輸費用。
縫紉線由___方提供,其費用由___方承擔。
線的供應商:______線價:_______________四、乙方需對甲方提供的所有工藝技術資料、實樣、嘜架及樣板等檢驗確認無錯,方可投入生產(chǎn)。
若有問題,需及時通知甲方。
否則,造成質(zhì)量的問題及經(jīng)濟損失,由加工方承擔。
五、乙方需根據(jù)合同要求保質(zhì)保量生產(chǎn)并如期交貨。
由于乙方責任造成不能出貨,則按此款數(shù)量的零售價賠償,并承擔延誤客人合同期的。
如超期一天按該貨品總價的1%扣款,如超期兩天按該貨品總價的2%扣款,以此類推,如因甲方原因(物料不齊或其它)造成不能按期交貨,雙方另行定貨期,并需簽字生效。
六、乙方交貨成品數(shù)量缺失,以每千件為單位,三件以下按貨品的成本價的兩倍予以賠償。
三件以上按該貨品的成本價加市場零售價的兩倍予以賠償(在加工費中扣除)。
七、大貨送甲方做尾部工序的,發(fā)現(xiàn)成品油污、跳線、爛孔、抽紗、色差等情況,通知乙方來解決。
如乙方不及時來返執(zhí)或貨期緊迫,甲方尾部幫手配片、返執(zhí),甲方則扣除乙方返工工時,按每小時3.00元計算,在加工費中扣除。
八、甲方提供每款布料、物料,按制單裁數(shù)規(guī)定物料損耗計算,超出部分的費用由乙方承擔。
甲方必須在一定時間內(nèi)清點來料、核對一切來料并簽收。
布料、物料如有質(zhì)量問題不能生產(chǎn),應及時交予甲方處理。
否則造成損失由乙方承擔。
九、裁床開裁前負責對布料進行檢查。
如發(fā)現(xiàn)布料有質(zhì)量問題(含布料短碼)及實際用量超過制單用量,應立即通知甲方商量解決辦法,雙方確定無異后,方可開裁。
十、甲方如代乙方做以下工序需計還成本:鳳眼0.1元/粒,鈕門0.025元/粒,打棗0.018元/粒,剪線0.2元/件。
十一、結算方式:按甲方實際出貨數(shù)量結算,5‰可接受次品視情況而定(最多按單價半計),超次品按成本價扣回。
此月出的貨待下月25號至30號結算,如有特殊情況會另行通知。
十二、甲乙雙方應本著精誠合作的態(tài)度,如因合同或其它產(chǎn)生爭議,協(xié)商不成,雙方可通過法律途徑進行解決。
十三、本合同一式二份,甲、乙雙方各持一份,具有同等法律效力,本合同由雙方代表簽字這日起生效。
甲方(供應方):
_____________乙方(加工方):
機械外加工協(xié)議書篇三
甲方:(以下簡稱甲方)。
乙方:(以下簡稱乙方)。
減速箱箱體,數(shù)量累計。
1、甲方提供加工設備,包括立式車床c5116a、搖臂鉆床z3050.5t電動葫蘆。
2、甲方提供加工件所需工作場所、夾具。
3、甲方負責對乙方人員管理及安全教育,以及工件出入廠門管理。
4、甲方因生產(chǎn)需要,可隨時使用所提供設備,并即時通知乙方。
1、乙方必須嚴格遵守甲方單位的各項規(guī)章制度。
2、乙方提供設備操作人員,必須持證上崗;以及提供加工所需刀具、量具等。
3、乙方對安全管理、工件質(zhì)量負全責,出現(xiàn)安全、質(zhì)量問題甲方概不負責。
4、乙方負責工作場所的'文明生產(chǎn),每天必須保持工完料盡場地清。
5、乙方加工人員必須精心維護、保養(yǎng)設備,因加工原因引起設備損壞或精度降低,由乙方負責修理;損壞嚴重的由乙方負責賠償。
6、乙方如需加班加工工件,必須提前通知甲方,服從甲方安排。
1、甲、乙雙方協(xié)商解決。
2、如協(xié)商不成提交淮安仲裁委仲裁。
3、違約賠償:以違約造成的實際損失為賠償依據(jù)進行賠償。
1、本協(xié)議未盡事宜雙方協(xié)商解決。
2、若協(xié)議有修訂,以最新協(xié)議為準。
3、本協(xié)議經(jīng)雙方簽章后生效。
4、本協(xié)議一式四份,雙方各執(zhí)正、副本各一份。
甲方:
____年____月____日。
乙方:
____年____月____日。
機械外加工協(xié)議書篇四
乙方(承租方):_______。
為了確保機械加工設備的安全使用和人身安全。依據(jù)相關法律法規(guī),經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,特簽訂本安全生產(chǎn)協(xié)議,協(xié)議如下:
1.甲方按要求配備必要的生產(chǎn)實訓設備,并按相關技術標準調(diào)整安裝到位。
2.甲方有權檢查、督導乙方落實安全生產(chǎn)責任制。
1、乙方承租人(企業(yè)法人)是機械加工實習車間安全生產(chǎn)負責人,對本實訓車間安全生產(chǎn)負全面責任。
2、乙方必須認真貫徹執(zhí)行國家和上級勞動保護、安全生產(chǎn)主管部門頒發(fā)的有關安全生產(chǎn)、消防保衛(wèi)工作的方針、政策,嚴格執(zhí)行有關勞動保護法規(guī)、條例、規(guī)定。
3、乙方健全安全管理規(guī)章制度,成立安全生產(chǎn)管理小組,研究解決關安全生產(chǎn)中的重大問題。由于違反國家規(guī)定和管理、操作不當造成的一切安全生產(chǎn)責任及經(jīng)濟損失全部由乙方承擔。
4、乙方生產(chǎn)操作人員必須持證上崗,必須嚴格遵守安全操作規(guī)程,不得野蠻作業(yè)和違章操作,保護好人身安全和機械安全。嚴禁不懂電器、機械設備的`人,擅自操作使用電器、機械設備。違反以上條件,造成機械設備及人身傷亡事故甴乙方承擔全部責責。
5、乙方在設備的使用過程中,如有發(fā)現(xiàn)危及安全生產(chǎn)的機械故障時,應立即停止使用,確保機械設備在性能良好的情況下使用。
6、乙方節(jié)假日休息其間,應將機械設備處于安全狀態(tài),確保設備良好的性能。
本協(xié)議經(jīng)雙方簽字、蓋章后生效,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:_______(簽字)。
____年____月____日。
乙方:(簽字)_______。
____年____月____日。
機械外加工協(xié)議書篇五
經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品。
第二條加工成品質(zhì)量要求。
須按甲方提供的樣袋標準生產(chǎn)!(樣品需經(jīng)雙方簽字生效)。
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。
1.甲方提供紙張給乙方加工并提供外箱包裝成品,原材料的損耗為‰,超過損耗乙方須原價賠償甲方。甲方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,乙方對甲方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知甲方調(diào)換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
2.原材料及輔助材料在月日開始提供,保證不影響乙方的生產(chǎn)進度。
第四條交期。
乙方須在月日起每天向甲方交成品。
第五條驗收標準和方法。
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,根據(jù)打樣的質(zhì)量要求由甲方驗收,由乙方包裝成品上車。2.甲方應當按合同規(guī)定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除甲方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由乙方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第六條包裝要求及費用負擔,由甲方提供紙箱,乙方承擔包裝。
第七條運輸辦法及費用負擔,由甲方負責,乙方負責上下車。
第八條結算方式及期限。
貨物全部交給甲方并通過驗收后,現(xiàn)金結算。
第九條其他約定。
第十條乙方的違約責任。
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分甲方不再需要的,乙方應賠償甲方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由乙方賠償損失。
四、未經(jīng)甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。
五、不能按合同規(guī)定的日期交貨的,乙方須負由此造成的全部責任。
六、未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換、補齊的,由乙方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
七、擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十一條甲方的違約責任。
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
二、超過合同規(guī)定日期付款,每逾期一天,按酬金總額的百分之一償付違約金。
第十二條糾紛的處理。
甲乙雙方發(fā)生糾紛時,經(jīng)雙方協(xié)商不成時,須在甲方所在地人民法院仲裁。本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,甲方和乙方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
機械外加工協(xié)議書篇六
本合同于一九____年____月____日在中國____市簽訂。
甲方為:中國____公司。
法定地址:
電話:
電傳:
乙方為:____國____公司。
法定地址:
電話:
電傳:
雙方在平等互利基礎上,通過友好協(xié)商,特訂立本合同。
(一)乙方同意按甲方在合同中提出的嚴格標準和規(guī)格,用甲方提供的原料生產(chǎn)甲方指定的產(chǎn)品。
(二)加工成品名稱和數(shù)量。
1.成品名稱。
2.成品數(shù)量。
根據(jù)乙方提供的設計原型,圖紙與產(chǎn)品樣品,甲乙雙方共同制定規(guī)范,以滿足生產(chǎn)的需要,這種規(guī)范要符合加工成品的質(zhì)量和性能標準。此規(guī)范一經(jīng)雙方確定,任何變動只有依雙方書面協(xié)議修改。
(一)本協(xié)議期間,最遲在每個公歷季度前____月,甲方應向乙方提供該季度甲方定貨所需的生產(chǎn)原材料和消耗材料。
(二)乙方收到甲方提供的原材料后,應按甲方指定的檢查方法立即對原材料進行檢查,并將其結果在檢查完畢后____天內(nèi)向甲方報告。不符合甲方規(guī)格要求的原材料不能用來生產(chǎn)指定產(chǎn)品。
1.型美元/個。
2.型美元/個。
關于加工費的支付、甲方至少應在每次完工的貨物裝船____天以前,由經(jīng)乙方認可的'銀行開立以乙方為受益人,金額足以支付裝船貨物的保兌的不可撤銷的信用證。該信用證憑乙方的商業(yè)發(fā)票、_____提單、裝箱單和商檢證明議付。
(一)乙方同意向甲方提供組裝加工成品所需的圖紙,說明書及成品測試、檢查標準等。
(二)甲方同意對乙方在加工裝配技術方面的質(zhì)疑予以適當解答。
(三)在合同有效期內(nèi),根據(jù)乙方請求,乙方同意派遣其工程技術人員到乙方工廠進行與加工裝配有關的技術指導。甲方派遣工程技術人員的所有旅行費用和生活費用將由乙方承擔。
(四)在合同有效期內(nèi),根據(jù)乙方請求,甲方同意乙方人員到甲方工廠接受有關加工裝配的技術培訓。但乙方每次派遣人數(shù)不得超過____人,停留時間不得超過____天。乙方派遣人員的所有旅行費用和生活費用將由乙方承擔。
(一)生產(chǎn)的成品應由甲方指定的代理人或檢驗人進行檢驗,證明產(chǎn)品與甲方指定的質(zhì)量標準和規(guī)范一致。
(二)如果出現(xiàn)產(chǎn)品不符合甲方標準的情況,甲方可拒絕收貨。但,甲方可根據(jù)甲乙雙方視每次具體情況的折扣議價予以接受。
(三)乙方為甲方生產(chǎn)的產(chǎn)品至少應與目前第三者銷售的類似產(chǎn)品質(zhì)量相同。合同期間所有影響產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格的改變應在這種改變運用于產(chǎn)品之前____天通知甲方。甲方為充分服務市場的目的,可隨時建議改變或改進產(chǎn)品,乙方應真誠地考慮采納這些改變或改進的意見。
產(chǎn)品要嚴格按照甲方的指示和出口貨物商品常規(guī)進行合適包裝。包裝要嚴格按甲方指示注明標記。甲方應至少在貨物完工交運前____天給乙方標記指示。
在cfr和cif條件下,乙方應在裝船期前____天內(nèi)將船只、船籍、船齡用電傳/傳真方式通知甲方。在未得甲方確認時,裝運不得進行。甲方應在____工作日內(nèi)予以確認,否則即認為船只得到認可。
在cfr和cif條件下,乙方應在裝船期前____天內(nèi)將船名、船籍、船齡用電傳/傳真方式通知甲方。在未得到甲方通知時,裝運不得進行。甲方應在____工作日內(nèi)予以確認,否則即認為船只得到認可。
在fob條件下,由甲方負責按照合同規(guī)定的交貨日期洽定艙位。乙方應在合同規(guī)定的裝船期前____日將合同號、貨物名稱、數(shù)量、金額、箱數(shù)、總重量、總體積及貨物在裝運港備妥待運的日期以電傳/傳真方式通知甲方。甲方應在裝船期前____日通知乙方船號、預計裝船日期、合同號,以便乙方安排裝運。如果有必要改變裝運船只達日期,甲方或其運輸代理應及時通知乙方。如船只不能在甲方通知的船期后____日內(nèi)到達裝運港,甲方應承擔從第____之日起發(fā)生的貨物倉儲保管費用。
船只到達預定裝運港時,乙方如未按時將要裝載的貨物如約備足,則應承擔空艙費或滯期費。
在fob、cfr和cif條件下,乙方在貨物裝船完畢后立即以電傳/傳真方式向甲方發(fā)出裝船通知。裝船通知應包括合同號、貨物名稱、數(shù)量、毛重量、包裝尺碼、發(fā)票金額、提單號碼、啟航日期。
甲方交給乙方的原材料和用此生產(chǎn)的產(chǎn)品所有權、原材料或產(chǎn)品丟失的或損壞的風險,全部歸甲方。不過,從乙方收到運來的材料起至交付產(chǎn)品給甲方時止,乙方經(jīng)甲方同意,用甲方的費用,在_____公司就貨物的各種損壞、毀滅和丟失購買的全值_____,甲方應為此_____的收益人。
任何一方對由于下列原因而導致不能或暫時不能履行全部或部分合同義務的,不負責任:水災、火災、地震、干旱、戰(zhàn)爭或其他任何雙方在簽約時不能預料、無法控制且不能避免和克服的事件。但不可抗力影響的一方,應盡快地將所發(fā)生的事件通知對方,并應在事件發(fā)生后15天內(nèi)將有關機構出具的不可抗力事件的證明寄交對方。
如果不可抗力事件之影響超過120天,雙方應協(xié)商合同繼續(xù)履行或終止履行的事宜。
對于因履行本合同發(fā)生的一切爭議,雙方應友好協(xié)商解決,如協(xié)商無法解決爭議,則應將爭議提交中國國際經(jīng)濟_____委員會(北京),依據(jù)其_____規(guī)則進行_____。_____裁決是終局的,對雙方都有約束力。_____費用應由敗訴一方承擔,但_____委員會另有裁定的除外。
本合同自雙方簽字之日起生效,有效期____年。
對本合同的修改,必須對甲、乙雙方簽署書面協(xié)議才能成立。
____公司____公司。
代表簽字:代表簽字:
職務:職務:
機械外加工協(xié)議書篇七
乙方(承租方):______________________
為了確保機械加工設備的安全使用和人身安全。依據(jù)相關法律法規(guī),經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,特簽訂本安全生產(chǎn)協(xié)議,協(xié)議如下:
1.甲方按要求配備必要的生產(chǎn)實訓設備,并按相關技術標準調(diào)整安裝到位。
2.甲方有權檢查、督導乙方落實安全生產(chǎn)責任制。
1、乙方承租人(企業(yè)法人)是機械加工實習車間安全生產(chǎn)負責人,對本實訓車間安全生產(chǎn)負全面責任。
2、乙方必須認真貫徹執(zhí)行國家和上級勞動保護、安全生產(chǎn)主管部門頒發(fā)的有關安全生產(chǎn)、消防保衛(wèi)工作的方針、政策,嚴格執(zhí)行有關勞動保護法規(guī)、條例、規(guī)定。
3、乙方健全安全管理規(guī)章制度,成立安全生產(chǎn)管理小組,研究解決關安全生產(chǎn)中的重大問題。由于違反國家規(guī)定和管理、操作不當造成的一切安全生產(chǎn)責任及經(jīng)濟損失全部由乙方承擔。
4、乙方生產(chǎn)操作人員必須持證上崗,必須嚴格遵守安全操作規(guī)程,不得野蠻作業(yè)和違章操作,保護好人身安全和機械安全。嚴禁不懂電器、機械設備的人,擅自操作使用電器、機械設備。違反以上條件,造成機械設備及人身傷亡事故甴乙方承擔全部責責。
5、乙方在設備的使用過程中,如有發(fā)現(xiàn)危及安全生產(chǎn)的.機械故障時,應立即停止使用,確保機械設備在性能良好的情況下使用。
6、乙方節(jié)假日休息其間,應將機械設備處于安全狀態(tài),確保設備良好的性能。
本協(xié)議經(jīng)雙方簽字、蓋章后生效,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:______________(簽字)乙方:______________(簽字)
機械外加工協(xié)議書篇八
委托加工,是指由委托方提供原料和主要材料,受托方只代墊部分輔助材料,按照委托方的要求加工貨物并收取加工費的經(jīng)營活動,今天小編就給大家分享一下委托合同,希望大家參考哦!
甲方(委托方):_______乙方(受托方):________。
甲、乙雙方在平等互利、自愿的基礎上,經(jīng)充分協(xié)商,就甲方委托乙方生產(chǎn)“_”事宜,達成如下協(xié)議:
一、甲方責任:
1、甲方負責委托生產(chǎn)產(chǎn)品的銷售。
2、甲方負責。
提供委托生產(chǎn)產(chǎn)品的技術和質(zhì)量文件,包括生產(chǎn)工藝、物料要求、中間產(chǎn)品質(zhì)量控制、成品出廠質(zhì)量標準、包裝要求等。
4、甲方負責提供(除化驗用試劑外)委托生產(chǎn)產(chǎn)品的所有原輔料、包材。
3、對生產(chǎn)的前三批,甲方應對乙方的生產(chǎn)全過程進行監(jiān)督指導。
4、甲方定期派專人對乙方的生產(chǎn)過程進行監(jiān)督;定期對產(chǎn)品進行抽查檢驗。
5、生產(chǎn)過程中乙方需甲方協(xié)助時,甲方有協(xié)助的義務。
6、甲方承擔最終產(chǎn)品的批準放行責任。負責對每批產(chǎn)品進行穩(wěn)定性留樣。
7、甲方按照雙方協(xié)定的價格向乙方支付委托生產(chǎn)費用。
二、乙方責任:
1、乙方負責按照甲方提供的產(chǎn)品質(zhì)量標淮,提供合格的產(chǎn)品,并負責生產(chǎn)過程及質(zhì)量控制。
2、乙方負責產(chǎn)品取樣及全程檢驗。
3、乙方應當按按照規(guī)定保存所有受托生產(chǎn)文件和記錄,保存至產(chǎn)品有效期后一年。
6、乙方對甲方提供的技術和質(zhì)量文件,負保密的義務。
7、乙方應允許甲方對生產(chǎn)現(xiàn)場進行檢查或質(zhì)量審計,并予以協(xié)助。
8、未經(jīng)甲方同意,乙方不得將受托產(chǎn)品委托第三方生產(chǎn)。
9、乙方應按照甲方的計劃及時安排生產(chǎn),按時供給甲方產(chǎn)品。
三、加工量、加工費用及付款方式:
1、每次加工量___×。
2、加工費用:
產(chǎn)品名稱。
規(guī)格。
加工費。
成品率(%)。
_元/片(含稅)。
3、根據(jù)實際產(chǎn)成品數(shù)量次月結算上一個月的加工費用,乙方開據(jù)正式發(fā)票。
四、風險:
在本協(xié)議規(guī)定的相應履行期限內(nèi),在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的損失,甲方應承擔責任,并賠償乙方由此造成的損失。
五、其它:
1、規(guī)定提貨結算時間自乙方通知日起不超過15天。乙方給甲方提供貨物30天之內(nèi),甲方應結清所有加工費。
2、在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力造成的損失,雙方協(xié)商解決。
3、加工過程中發(fā)生糾紛時,甲乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時任何一方可向合同履行地人民法院起訴。
4、本合同簽字之日生效,合同履行完畢后即失效。
5、本合同正本一式肆份,甲乙雙方各執(zhí)兩份。
六、適用法律:
中華人民共和國法律為本合同的適用法律。
甲方:乙方:
法定代表人或委托人:法定代表人或委托人:
__年__月__日。
甲方:
乙方:
為了拓展市場,因甲方生產(chǎn)規(guī)模不能滿足市場需求,甲方委托乙方為甲方加工生產(chǎn)白酒產(chǎn)品,協(xié)議如下:
一、由甲、乙方提供具有法律效力的相關手續(xù),簽訂委托生產(chǎn)加工合同,在當?shù)刂鞴懿块T備案。
二、由甲方提供主要原材料及包裝物,乙方采購的材料質(zhì)量必須符合國家及企業(yè)相應標準要求。價格雙方協(xié)定。費用由甲方按數(shù)量價格同時結算。
三、乙方未經(jīng)甲方同意,不得生產(chǎn)與甲方近似產(chǎn)品。
四、產(chǎn)品品種數(shù)量根據(jù)市場情況以銷定產(chǎn)。生產(chǎn)計劃按甲方派駐的人員確定生產(chǎn)。為減少運費、降低成本,經(jīng)甲方電話或書面委托,在甲方人員監(jiān)督下,乙方按甲方指定地域幫助銷售。貨款由甲方回收。
五、乙方必須按甲方需要生產(chǎn)合格產(chǎn)品,按時交貨。如不能按量按時交貨,由此造成的損失,由乙方負責。
六、產(chǎn)品成本因市場價格的動態(tài)變化較大,區(qū)域跨度大,因此委托加工產(chǎn)品的單位費用計算采用動態(tài)計算方式。即:甲、乙方隨時根據(jù)主要原料價格和市場情況確定。
七、乙方必須按國家有關標準和企業(yè)標準進行加工生產(chǎn),不合格產(chǎn)品不準出廠。因乙方生產(chǎn)造成的不合格產(chǎn)品,由乙方負責。乙方生產(chǎn)加工產(chǎn)品,由乙質(zhì)檢部門按標準代驗代檢。
八、產(chǎn)品標識、標準根據(jù)國家技術監(jiān)督局(199711月7日)頒發(fā)的《產(chǎn)品標識標注規(guī)定》第九條四款的規(guī)定。廠名廠址采用營業(yè)執(zhí)照名稱。
九、乙方不得銷售甲方委托加工的產(chǎn)品,全部委托加工的產(chǎn)品由甲方進行銷售。十、在委托加工過程中生產(chǎn)采購的輔料費用,由乙方先期負責,然后生產(chǎn)一批,甲方給乙方結算一批。十一、乙方向甲方提供良好的生產(chǎn)條件、衛(wèi)生條件及成品、半成品庫房。免費提供甲方駐廠人員的住房、水電,并幫助解決生活瑣事。并負責協(xié)調(diào)有關職能部門的關系。
十二、委托加工數(shù)量、委托加工品種、委托加工產(chǎn)品執(zhí)行標準另行書面通知,以書面通知雙方簽字為準,未有書面通知,乙方投入生產(chǎn),甲方可按侵權行為投訴。
十三、本合同有效期限為20_年8月1日至20_年7月31日。如需續(xù)簽,雙方另行協(xié)商,到期自然終止。
十四、在乙方保證甲方數(shù)量前提下,甲方不在河南境內(nèi)委托第二方加工生產(chǎn)。
十五、未盡事宜協(xié)商解決。
十六、本合同一式四份,在工商局合同仲裁部門備案,雙方各一份。如合同期間發(fā)生異議,由甲方所在地解決。
甲方:乙方:
代表:代表:
地址:地址:
甲方:
乙方:
經(jīng)雙方充分協(xié)商,在互利互惠的基礎上,就甲方委托乙方加工生產(chǎn)[]系列產(chǎn)品事宜,達成以下協(xié)議:
第一條加工產(chǎn)品范疇。
1、產(chǎn)品品名:。
2、產(chǎn)品規(guī)格為:
3、如增加產(chǎn)品由雙方另行簽訂書面補充協(xié)議。
第二條委托加工訂單。
1、甲方根據(jù)市場銷售情況,于每月日以書面或傳真形式向乙方提供次月訂單,明確訂單的數(shù)量和供貨時間,乙方如有異議,應在接訂單后1日內(nèi)書面提出,否則,視為同意。
2、乙方按確認的訂單提供產(chǎn)品,甲方可視具體情況對訂單進行相應的調(diào)整,調(diào)整計劃提前5天通知乙方,但調(diào)整幅度(量)不得超過計劃的25%,若超過25%,雙方另行協(xié)商。
3、乙方應盡最大努力,最大限度的滿足甲方訂單的要求。
第三條加工產(chǎn)品質(zhì)量及責任。
1、乙方嚴格按甲、乙雙方確認的配方和工藝制作,產(chǎn)品質(zhì)量符合國家食品衛(wèi)生標準。
2、加工產(chǎn)品包裝上標注乙方廠名和廠址,同時注明乙方系受甲方委托生產(chǎn),附“”商標使用授權書。
4、乙方交付的產(chǎn)品如在市場流通中,因品質(zhì)問題而導致甲方利益受損時,經(jīng)雙方鑒定或經(jīng)公證單位鑒定屬乙方責任的,乙方應負甲方直接損失賠償責任:
(3)少量的包裝破損等質(zhì)量問題,由乙方負責調(diào)換;。
(4)若屬甲方運輸或出廠以后因保管不當導致產(chǎn)品變質(zhì),乙方不予承擔責任。
5、乙方應按產(chǎn)品標準要求對每批次產(chǎn)品進行抽檢及留樣,并嚴格遵循“三檢”制度。
6、乙方應根據(jù)甲方銷售需要提供加蓋公章的工商營業(yè)執(zhí)照復印件及生產(chǎn)、衛(wèi)生許可證復印件,相應批次產(chǎn)品的出廠檢驗報告單。
第四條原輔料及包裝材料供應。
1、產(chǎn)品的商標圖案、標識設計圖案和外包裝設計圖案由甲方提供給乙方,這些圖案及其組合的知識產(chǎn)權屬于甲方所有,乙方不得在甲方產(chǎn)品以外的任何場所使用或許可他人使用。
2、乙方全面負責采購加工產(chǎn)品所需的原輔材料和包裝材料,并確保所采購的原輔材料、包裝材料符合甲方產(chǎn)品質(zhì)量標準要求。
3、乙方應保管好甲方材料,包裝紙箱、標簽等不能流入市場。
第五條產(chǎn)品交付與驗收。
1、產(chǎn)品實行甲方自行提供,交付地點為乙方工廠倉庫,物流運輸由甲方負責,乙方負責裝車。
2、產(chǎn)品交貨按甲方訂單履行,若有變動,雙方應提前約定。
3、產(chǎn)品在出廠之前,由甲方駐廠代表開具質(zhì)量驗收單,并在乙方出庫單上簽字。
4、產(chǎn)品驗收依據(jù)為經(jīng)雙方共同確認的質(zhì)量文件及國家相應標準。
6、交貨時間:自訂貨計劃在乙方確認(計劃確認時間為乙方收到傳真后1天內(nèi))后第七天開始供貨,日供貨量為:月訂貨量萬箱以內(nèi)的,第天不低于萬箱,月訂貨量萬箱的,每天不低于萬箱,萬箱以上的,每天萬箱。
第五條其他未盡事宜另行訂立。
甲方:____________乙方:____________。
代表人:__________代表人:__________。
日期:____________日期:____________
機械外加工協(xié)議書篇九
簽訂地點:_________。
承攬人:______。
簽訂時間:__年__月__日。
第一條承攬項目、數(shù)量、報酬及交貨期限。
第五條承攬人使用的材料由____人提供。
材料的檢驗方法:________________________________。
第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。
第九條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元。
第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
承攬合同(示范文本)。
第十三條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決:(一)提交________仲裁委員會仲裁;(二)依法向人民法院起訴。
第十四條其他約定事項:_____________________________________________________________________________________________________________定作人:承攬人:
定作人(章):承攬人(章):
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
居民身份證號碼:居民身份證號碼:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:開戶銀行:
開戶銀行:
鑒(公)證機關(章)鑒(公)證意見:
賬號:賬號:經(jīng)辦人:
郵政編碼:郵政編碼:
監(jiān)制部門:印制單位:
機械外加工協(xié)議書篇十
乙方(加工方):_____________。
簽定地點:_____________。
現(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商,特制定以下協(xié)議:
二、甲方以下達“生產(chǎn)加工制單”方式委托加工,明確委托加工服裝的款式、數(shù)量、貨期、及提供ok樣板、工藝制作要求和質(zhì)量標準,經(jīng)雙方認可,即為合同的組成部分,具有與合同同等法律效力。
如在生產(chǎn)中途需要改板或在其它特別需求等,必須有書面通知。
三、乙方負責每款生產(chǎn)加工單的雙程運輸費用。
縫紉線由___方提供,其費用由___方承擔。
線的供應商:______線價:_______________。
四、乙方需對甲方提供的所有工藝技術資料、實樣、嘜架及樣板等檢驗確認無錯,方可投入生產(chǎn)。
若有問題,需及時通知甲方。
否則,造成質(zhì)量的'問題及經(jīng)濟損失,由加工方承擔。
五、乙方需根據(jù)合同要求保質(zhì)保量生產(chǎn)并如期交貨。
由于乙方責任造成不能出貨,則按此款數(shù)量的零售價賠償,并承擔延誤客人合同期的。
如超期一天按該貨品總價的1%扣款,如超期兩天按該貨品總價的2%扣款,以此類推,如因甲方原因(物料不齊或其它)造成不能按期交貨,雙方另行定貨期,并需簽字生效。
六、乙方交貨成品數(shù)量缺失,以每千件為單位,三件以下按貨品的成本價的兩倍予以賠償。
三件以上按該貨品的成本價加市場零售價的兩倍予以賠償(在加工費中扣除)。
七、大貨送甲方做尾部工序的,發(fā)現(xiàn)成品油污、跳線、爛孔、抽紗、色差等情況,通知乙方來解決。
如乙方不及時來返執(zhí)或貨期緊迫,甲方尾部幫手配片、返執(zhí),甲方則扣除乙方返工工時,按每小時3.00元計算,在加工費中扣除。
八、甲方提供每款布料、物料,按制單裁數(shù)規(guī)定物料損耗計算,超出部分的費用由乙方承擔。
甲方必須在一定時間內(nèi)清點來料、核對一切來料并簽收。
布料、物料如有質(zhì)量問題不能生產(chǎn),應及時交予甲方處理。
否則造成損失由乙方承擔。
九、裁床開裁前負責對布料進行檢查。
如發(fā)現(xiàn)布料有質(zhì)量問題(含布料短碼)及實際用量超過制單用量,應立即通知甲方商量解決辦法,雙方確定無異后,方可開裁。
十、甲方如代乙方做以下工序需計還成本:鳳眼0.1元/粒,鈕門0.025元/粒,打棗0.018元/粒,剪線0.2元/件。
十一、結算方式:按甲方實際出貨數(shù)量結算,5‰可接受次品視情況而定(最多按單價半計),超次品按成本價扣回。
此月出的貨待下月25號至30號結算,如有特殊情況會另行通知。
十二、甲乙雙方應本著精誠合作的態(tài)度,如因合同或其它產(chǎn)生爭議,協(xié)商不成,雙方可通過法律途徑進行解決。
十三、本合同一式二份,甲、乙雙方各持一份,具有同等法律效力,本合同由雙方代表簽字這日起生效。
甲方(供應方):
_____________乙方(加工方):
機械外加工協(xié)議書篇十一
甲方:
乙方:
一、甲方要求乙方在承包期內(nèi)必須按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村委的整體規(guī)劃進行合理整治,河堤上栽培花草樹木。
二、甲方同意將河里的一切資源由乙方經(jīng)營和管理。
三、河堤兩側承包延線由河北吳家村大橋向下至小鄧格村沒水橋向上60-80米處,總長度為1000米左右,河堤上兩側面至村民耕地向外3米處都由乙方管理。
四、甲方同意將河堤上現(xiàn)有山林木歸乙方所有,看護、經(jīng)營和銷售。
五、承包期限為十年,自20xx年6月1日至20xx年5月31日止。在承包期內(nèi)所發(fā)生的一切費用由乙方承擔。
六、承包費用按每年柒萬元人民幣計算,共,總承包費用為柒拾萬元人民幣,經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,甲方同乙方先交納20xx年至20xx年的承包費用貳拾壹萬元人民幣,剩余承包費用按每年平均交納或每三年交納一次。
七、甲方的.義務和責任:
1、甲方將河堤承包給乙方期間,不能以任何理由阻止乙方正常工作,負責村民與乙方所發(fā)生的一切糾紛。如有類此情況所造成的一切經(jīng)濟損失由甲方承擔。
2、甲方在承包給乙方期間,要積極配合乙方工作,多提寶貴建議。
3、甲方應認真履行協(xié)議中所規(guī)定條款,承擔起自己的義務和責任。
八、乙方在承包期間的義務和責任。
1、在承包期間要認真的實事求是的將河堤按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)整體規(guī)劃進行整治,搞好河堤治理與維護。
2、要處理好上層建筑與群眾之間的關系,履行協(xié)議中所有條款。
九、甲乙雙方在承包期間內(nèi)如有分歧(因政策上或其它意外原因),雙方應及時提出相應的方案,協(xié)商解決。如甲乙雙方無法解決,保留各自采取法律措施解決的權利。
十、以上條款希望甲乙雙方共同遵守,此協(xié)議一式三份,甲乙雙方各一份,鄉(xiāng)鎮(zhèn)主管部門存檔一份。
甲方:
乙方:
丙方:
20xx年xx月xx日。
機械外加工協(xié)議書篇十二
法定代表人:____________職務:____________。
定作方:____________________________________。
法定代表人:____________職務:____________。
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品。
編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注。
第二條加工成品質(zhì)量要求。
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法。
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金。
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法。
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點。
1、交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔。
第十條結算方式及期限。
第十一條其他約定。
第十二條承攬方的違約責任。
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%-30%)或酬金總額的____%(20%-60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任。
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%-30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%-60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力。
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理。
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按(______)項處理:。
1、向仲裁機關申請仲裁;。
2、向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________。
代表人:________。
____年____月____日。
承攬方:________________________。
代表人:________。
____年____月____。
法定代表人:____________職務:____________。
法定代表人:____________職務:____________。
根據(jù)中華人民共和國合同法規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,以資共同信守。
一、品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期
二、質(zhì)量標準、驗收方法及地點:。
三、原材料來源及互利方法:。
四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:。
五、貨款結算時間及方法:。
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:。
七、經(jīng)濟責任:。
八、其他:。
九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機關查實證明,可免予承擔經(jīng)濟責任。
十、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應經(jīng)雙方協(xié)商同意,另立協(xié)議方可有效,并報雙方業(yè)務主管部門備案。
十一、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,雙方都有權按中華人民共和國合同法有關規(guī)定,向合同仲裁機關提出書面申訴,要求調(diào)解、仲裁處理。
十二、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,副本____份,送雙方業(yè)務主管部門、銀行各一份,工商行政管理機關二份。
十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
供方:________________________。
代表人:_____________________。
____年____月____日。
需方:________________________。
代表人:______________________。
____年____月____日。
定作方:____________________________________地址:____________郵碼:____________電話:____________法定代表人:____________職務:____________定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注。
第二條加工成品質(zhì)量要求第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點1、交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔第九條運輸辦法及費用負擔第十條結算方式及期限第十一條其他約定第十二條承攬方的違約責任一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%-30%)或酬金總額的____%(20%-60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%-30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%-60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按(_____)項處理:。
1、向仲裁機關申請仲裁;。
2、向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________代表人:________。
____年____月____日。
承攬方:________________________代表人:________。
________年____月____日。
機械外加工協(xié)議書篇十三
甲方(需方):
乙方(供方):
一、產(chǎn)品名稱、型號、金額、供貨時間及數(shù)量:
二、質(zhì)量要求、技術標準、供方對質(zhì)量負責的條件和期限:
1、嚴格按照圖紙及國家有關標準進行驗收。
2、如乙方在加工過程中發(fā)現(xiàn)圖紙有可疑點,及時與甲方聯(lián)系,甲方在3個工作日內(nèi)以書面形式確認后生產(chǎn),工期順延。
3、乙方對產(chǎn)品質(zhì)量負全部責任,保證產(chǎn)品質(zhì)量,如在使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題由乙方負責。如因人為損壞,則由責任方自行負責。
三、交(提)貨地點、方式:由乙方從生產(chǎn)現(xiàn)場運至璧山青杠博張公司工地安裝現(xiàn)場交貨。
四、運輸方式、安裝和費用負擔:由乙方組織行車梁構件的運輸及安裝,對安裝質(zhì)量負責,并承擔運輸和安裝的費用。
五、合理損耗及計算方法:構件在運輸及安裝中發(fā)生的損壞由乙方自行負責。
六、驗收標準、方法及提出異議期限:嚴格按照圖紙及雙方約定質(zhì)量標準驗收,出廠前2天由甲方對產(chǎn)品進行2%抽檢。
七、付款及結算方式:合同簽訂叁個工作日內(nèi)由甲方付給乙方總價的50%貨款,構件在安裝前甲方在乙方生產(chǎn)現(xiàn)場驗收構件后叁日內(nèi)付足另外50%的貨款,乙方收到款項即組織構件的正常安裝工作。
八、違約責任:甲方有以下行為的屬違約:
甲方未按約定付款,乙方有權停工或不發(fā)貨,工期順延;甲方支付乙方。
乙方有以下行為屬違約:
1、私自改變施工圖制作;。
2、因乙方原因不能按時交貨,乙方支付甲方500元/天違約金,但因停電等不可抗拒因素影響加工,則工期順延。
3、在制作過程和安裝過程中的質(zhì)量、安全由乙方自行負責承擔;由此耽誤工期乙方支付甲方每天500元,停工損失費。
九、合同爭議解決方式從下列兩種方式中選擇1種:
(1)因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成時,提交重慶仲裁委員會仲裁。
(2)因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成時,依法向人民法院起訴。
十、其他約定事項:
1、該合同單價系含稅價。
2、工期為60天(從簽訂合同之日起算制作和安裝必須全部完成)。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
機械外加工協(xié)議書篇十四
承攬方(甲方):_____________________。
一、委托加工項目。
1、委托加工產(chǎn)品:_____________________。
2、數(shù)量:(以乙方下單為準)。
_________款號,______件,單價______________。
_________款號,______件,單價:_______________。
3、交貨期限:按甲方接單日起_____天內(nèi)交貨。具體時間以訂單為準。
二、委托加工方式。
1、乙方提供材料,輔料,樣衣,圖紙,外包裝、商標、吊牌、防偽標識。
三、質(zhì)量要求及技術標準。
甲方嚴格按照乙方提出的質(zhì)量要求進行加工,于_________年______月_____日制作出樣品,經(jīng)乙方確認后封樣,該樣品由______保存。
四、甲方對質(zhì)量負責的范圍及期限。
1、材料、輔料質(zhì)量的確認;。
2、顏色、尺碼規(guī)格的確認;。
3、乙方允許甲方制作誤差率為_____%。
五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求。
1、乙方提供機械款式、標志圖案等圖樣的技術資料;。
3、未經(jīng)乙方許可,甲方不得留存機械樣品及相關的技術資料。
六、驗收標準、方法和期限。
乙方以合同約定的交貨日期(按合同約定之質(zhì)量標準),并派技術員跟單(檢查質(zhì)量),其食宿由甲方負責。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式。
1、甲方嚴格按照乙方的要求進行內(nèi)、外包裝及發(fā)運包裝;。
2、于乙方指定的地點_________交貨。
3、運輸方式為_________;運費由_________負擔。
八、交付金額及銷售期限。
1、經(jīng)跟單員驗收確認后,當天交付貨款。
九、結算方式。
1、在甲方交貨后,由甲方開具增值稅專用發(fā)票交給乙方。
2、乙方以銀行劃轉方式與甲方結算。甲方銀行賬戶為:________________________。
十、合同條款的變更本合同如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補充、變更內(nèi)容,須經(jīng)雙方協(xié)商一致。
機械外加工協(xié)議書篇十五
本合同于____年____月____日在中國____市簽訂。
甲方為:中國____公司。
法定地址:
電話:
電傳:
乙方為:____國____公司。
法定地址:
電話:
電傳:
雙方在平等互利基礎上,通過友好協(xié)商,特訂立本合同。
(一)乙方同意按甲方在合同中提出的嚴格標準和規(guī)格,用甲方提供的原料生產(chǎn)甲方指定的產(chǎn)品。
(二)加工成品名稱和數(shù)量。
1.成品名稱。
2.成品數(shù)量。
根據(jù)乙方提供的設計原型,圖紙與產(chǎn)品樣品,甲乙雙方共同制定規(guī)范,以滿足生產(chǎn)的需要,這種規(guī)范要符合加工成品的質(zhì)量和性能標準。此規(guī)范一經(jīng)雙方確定,任何變動只有依雙方書面協(xié)議修改。
(一)本協(xié)議期間,最遲在每個公歷季度前____月,甲方應向乙方提供該季度甲方定貨所需的生產(chǎn)原材料和消耗材料。
(二)乙方收到甲方提供的原材料后,應按甲方指定的檢查方法立即對原材料進行檢查,并將其結果在檢查完畢后____天內(nèi)向甲方報告。不符合甲方規(guī)格要求的原材料不能用來生產(chǎn)指定產(chǎn)品。
1.型美元/個。
2.型美元/個。
(二)生產(chǎn)指定產(chǎn)品的加工費應該按上述價格執(zhí)行并在第一個____年期內(nèi)不變。在此____年期后,乙方可在不少于____是給甲方以書面通知,以求改變加工費。如果甲方接到改變加工費的通知后____月內(nèi)不作改變,此協(xié)議可以終止。
關于加工費的支付、甲方至少應在每次完工的貨物裝船____天以前,由經(jīng)乙方認可的銀行開立以乙方為受益人,金額足以支付裝船貨物的保兌的不可撤銷的信用證。該信用證憑乙方的商業(yè)發(fā)票、全套提單、裝箱單和商檢證明議付。
(一)乙方同意向甲方提供組裝加工成品所需的圖紙,說明書及成品測試、檢查標準等。
(二)甲方同意對乙方在加工裝配技術方面的質(zhì)疑予以適當解答。
(三)在合同有效期內(nèi),根據(jù)乙方請求,乙方同意派遣其工程技術人員到乙方工廠進行與加工裝配有關的技術指導。甲方派遣工程技術人員的所有旅行費用和生活費用將由乙方承擔。
(四)在合同有效期內(nèi),根據(jù)乙方請求,甲方同意乙方人員到甲方工廠接受有關加工裝配的技術培訓。但乙方每次派遣人數(shù)不得超過____人,停留時間不得超過____天。乙方派遣人員的所有旅行費用和生活費用將由乙方承擔。
(一)生產(chǎn)的成品應由甲方指定的代理人或檢驗人進行檢驗,證明產(chǎn)品與甲方指定的質(zhì)量標準和規(guī)范一致。
(二)如果出現(xiàn)產(chǎn)品不符合甲方標準的情況,甲方可拒絕收貨。但,甲方可根據(jù)甲乙雙方視每次具體情況的折扣議價予以接受。
(三)乙方為甲方生產(chǎn)的產(chǎn)品至少應與目前第三者銷售的類似產(chǎn)品質(zhì)量相同。合同期間所有影響產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格的改變應在這種改變運用于產(chǎn)品之前____天通知甲方。甲方為充分服務市場的目的,可隨時建議改變或改進產(chǎn)品,乙方應真誠地考慮采納這些改變或改進的意見。
產(chǎn)品要嚴格按照甲方的指示和出口貨物商品常規(guī)進行合適包裝。包裝要嚴格按甲方指示注明標記。甲方應至少在貨物完工交運前____天給乙方標記指示。
在cfr和cif條件下,乙方應在裝船期前____天內(nèi)將船只、船籍、船齡用電傳/傳真方式通知甲方。在未得甲方確認時,裝運不得進行。甲方應在____工作日內(nèi)予以確認,否則即認為船只得到認可。
在cfr和cif條件下,乙方應在裝船期前____天內(nèi)將船名、船籍、船齡用電傳/傳真方式通知甲方。在未得到甲方通知時,裝運不得進行。甲方應在____工作日內(nèi)予以確認,否則即認為船只得到認可。
在fob條件下,由甲方負責按照合同規(guī)定的交貨日期洽定艙位。乙方應在合同規(guī)定的裝船期前____日將合同號、貨物名稱、數(shù)量、金額、箱數(shù)、總重量、總體積及貨物在裝運港備妥待運的`日期以電傳/傳真方式通知甲方。甲方應在裝船期前____日通知乙方船號、預計裝船日期、合同號,以便乙方安排裝運。如果有必要改變裝運船只達日期,甲方或其運輸代理應及時通知乙方。如船只不能在甲方通知的船期后____日內(nèi)到達裝運港,甲方應承擔從第____之日起發(fā)生的貨物倉儲保管費用。
船只到達預定裝運港時,乙方如未按時將要裝載的貨物如約備足,則應承擔空艙費或滯期費。
在fob、cfr和cif條件下,乙方在貨物裝船完畢后立即以電傳/傳真方式向甲方發(fā)出裝船通知。裝船通知應包括合同號、貨物名稱、數(shù)量、毛重量、包裝尺碼、發(fā)票金額、提單號碼、啟航日期。
在加工裝配過程中的料件耗用率為____%。料件耗用率低于____%,甲方將免費補充提供已耗用的料件。如料件耗用率超過____%,乙方將承擔補充耗用料件所發(fā)生的一切費用。
甲方交給乙方的原材料和用此生產(chǎn)的產(chǎn)品所有權、原材料或產(chǎn)品丟失的或損壞的風險,全部歸甲方。不過,從乙方收到運來的材料起至交付產(chǎn)品給甲方時止,乙方經(jīng)甲方同意,用甲方的費用,在保險公司就貨物的各種損壞、毀滅和丟失購買的全值保險,甲方應為此保險的收益人。
任何一方對由于下列原因而導致不能或暫時不能履行全部或部分合同義務的,不負責任:水災、火災、地震、干旱、戰(zhàn)爭或其他任何雙方在簽約時不能預料、無法控制且不能避免和克服的事件。但不可抗力影響的一方,應盡快地將所發(fā)生的事件通知對方,并應在事件發(fā)生后15天內(nèi)將有關機構出具的不可抗力事件的證明寄交對方。
如果不可抗力事件之影響超過120天,雙方應協(xié)商合同繼續(xù)履行或終止履行的事宜。
對于因履行本合同發(fā)生的一切爭議,雙方應友好協(xié)商解決,如協(xié)商無法解決爭議,則應將爭議提交中國國際經(jīng)濟仲裁委員會(北京),依據(jù)其仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方都有約束力。仲裁費用應由敗訴一方承擔,但仲裁委員會另有裁定的除外。
本合同自雙方簽字之日起生效,有效期____年。
對本合同的修改,必須對甲、乙雙方簽署書面協(xié)議才能成立。
本合同用中文和英文寫成,兩種文本具有同等效力。上述兩種文本如有不符,以中文本為準。
____公司____公司。
代表簽字:代表簽字:
職務:職務:
________年____月____日。
機械外加工協(xié)議書篇十六
甲乙雙方本著平等互利的原則,經(jīng)過充分協(xié)商就乙方提供原材料(或零部件和元器件),由甲方在_________加工(或裝配)成品達成協(xié)議,根據(jù)中國有關法律、法規(guī)訂立本合同。
一、加工(裝配)的項目。
1.乙方向甲方提供加工(或裝配)_________(產(chǎn)品)_________套(或件)所需的原材料(或散件);甲方對乙方提供的原材料(或散件)進行加工(或裝配),加工(或裝配)后將成品交付乙方。
2.加工成品名稱和數(shù)量:_________。
二、來料(或來件)的交付。
乙方每月必須分_________次(即每月的_________日、_________日以前)把加工生產(chǎn)所需要的原材料(或零配件、元器件)、包裝物料等運到生產(chǎn)場地,并辦理交接手續(xù)。
甲方對乙方送來的原材料(或零配件、元器件)等必須派專人負責驗收和保管。經(jīng)驗收不符合規(guī)格、質(zhì)量要求的原材料(或零配件、元器件)或包裝物料,或數(shù)量不足時,甲方應及時通知乙方更換或補足。
三、原材料損耗。
加工時零件及原料損耗率為_________%,其損耗率由乙方免費供應,如損耗率超過_________%,應由甲方補充加工所需之零件和原料。
四、甲方責任。
1.提供加工(或裝配)生產(chǎn)廠房_________平方米。
2.招聘工人_________名。
3.提供廠內(nèi)加工生產(chǎn)所需要的水、電及設備,費用由甲方支付。
4.按照本合同規(guī)定按質(zhì)、按量、按時向乙方交付成品。
5.協(xié)助乙方辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報手續(xù)。
6.協(xié)助乙方辦理加工所需原材料的進口和加工成品的出口手續(xù)。
7.乙方要求甲方協(xié)助辦理的其他事宜。
五、乙方責任。
1.提供加工產(chǎn)品及裝修廠房所需的設備材料,其價格應經(jīng)雙方協(xié)商認可,所需費用由乙方墊支,甲方則從乙方支付的工繳費內(nèi)逐月償還乙方墊支的本息,償還期為_________年。
2.為使加工生產(chǎn)正?;?,由乙方提供生產(chǎn)所需要的其他專用設備、測試儀器、檢驗工具等。這部分器材,所有權仍屬乙方所有,只在合同期限內(nèi)由甲方保管使用,損壞和丟失由甲方負責修理或賠償,但正常維修由乙方負責。合同期滿后,由乙方自行處理。
3.按照本合同規(guī)定的.數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量及時間要求,提供加工生產(chǎn)的原材料(或零部件和元器件)和包裝物料、輔料(或輔件)。
4.工人如因工作不力(含工廠管理人員),經(jīng)教育無效者,乙方有權向甲方提出調(diào)換,但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。
5.甲方要求乙方協(xié)助辦理的其他事宜。
六、加工產(chǎn)品的交付。
甲方每月分_________次(即每月的_________日、_________日和_________日)在甲方廠區(qū)或倉庫向乙方移交加工成品。并按下列方法辦理交接手續(xù):
1.雙方必須派專人參加。
2.交接的產(chǎn)品必須是在包裝前經(jīng)過雙方檢驗合格的成品或半成品。
3.雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。
七、產(chǎn)品質(zhì)量。
1.產(chǎn)品質(zhì)量,以乙方提供的并經(jīng)雙方商議確定的樣品為標準。
2.加工生產(chǎn)應在雙方技術人員指導下進行,以工藝比較復雜、技術要求較高的產(chǎn)品,乙方必須派出常駐技術人員,對生產(chǎn)進行具體的檢查指導,發(fā)現(xiàn)問題及時解決,以保證產(chǎn)品質(zhì)量。
3.產(chǎn)品質(zhì)量檢查應有雙方的技術人員參加。
4.技術要求較高,人工無法檢查的產(chǎn)品,應以機械測試檢查為準。
5.不合格的產(chǎn)品,若純屬甲方加工質(zhì)量問題,甲方負責免責返修;若是原材料本身質(zhì)量問題,或是技術設計等原因造成,則乙方應負擔返修費用。
八、工繳費。
1.試產(chǎn)期(包括對職工培訓)為_________天,采取計時工繳費,工人每人每天(八小時)工繳費為_________元。
2.試產(chǎn)期滿后,采取按件計算方式,在堅持互利原則的基礎上、雙方應根據(jù)加工的品種、規(guī)格、款式和工藝繁簡不同進行定價,并在生產(chǎn)加工合同中訂明為確保工人的合理收入,工繳費平均每人每月不低于_________元。需要加班時,加班費另計,但每個工人每天加班時間最長不得超過_________小時。
3.甲方工人生產(chǎn)消耗的水、電費由乙方負責。
4.每月乙方支付甲方_________元,作為工作管理費。
九、結算方式。
結匯應以乙方已簽收的合格產(chǎn)品數(shù)額為依據(jù),采取d/p即期結匯或_________方式結匯。產(chǎn)品交付一次結匯一次,每月總結一次。
乙方逾期支付工繳費,應按銀行貸款利率向甲方加付延期利息,如連續(xù)_________天不支付,甲方有權停止交付產(chǎn)品。
十、運輸。
乙方提供的加工機械設備、原材料、包裝物料等,以及甲方加工的成品提供的運輸工具和付出的費用,由乙方負擔。
十一、保險。
甲方的廠房、設備等,乙方的加工物料、設備和加工成品等,由甲、乙雙方分別向_________保險公司投保,所需費用各自承擔。
十二、稅收。
雙方均應遵守中國的有關稅法規(guī)定,按時繳納各自應該繳納的稅款。
十三、擔保。
為了保證雙方履行合同和及時按合同規(guī)定支付罰款或賠償損失,雙方應分別向對方提供各自銀行所出具的保函。
十四、設備安裝與技術培訓。
由乙方代購或借用的設備,乙方應派出技術人員協(xié)助安裝,并對甲方人員進行技術培訓。乙方技術人員的工資及一切費用,由乙方負責。甲方為乙方派出的技術人員提供生活的方便條件。
十五、違約責任。
1.乙方應按本合同規(guī)定的規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量和時間要求進料,并及時結匯,如因乙方的原因造成停產(chǎn)或其他經(jīng)濟損失,乙方應負責賠償。
2.甲方應按本合同規(guī)定的成品數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和時間要求向乙方交貨,如違背合同的規(guī)定造成乙方的經(jīng)濟損失,甲方應負賠償責任。
十六、聲明及保證。
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_________均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_________均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
十七、保密。
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
十八、不可抗力。
本合同所稱不可抗力是指不能預見,不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、**、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_________天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
十九、通知。
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
二十、爭議的處理。
(一)本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
(二)本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:
1.提交_________仲裁委員會仲裁;
2.依法向人民法院起訴。
二十一、解釋。
本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
二十二、補充與附件。
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
二十三、合同效力。
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________。
授權代表(簽字):_________授權代表(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
簽訂地點:_________簽訂地點:_________。
機械外加工協(xié)議書篇十七
簽訂地點:成都市。
一、產(chǎn)品名稱、商標、型號、廠家、單價、金額、供貨時間及數(shù)量簽訂時間:20--年10月30日求加工成品。
三、交貨地點、方式:送貨到需方。
四、運輸方式及到達站港和費用負擔:產(chǎn)品盛具應統(tǒng)一,好統(tǒng)計數(shù)量。
五、檢驗標準、方法地點及期限:按照需方技術圖紙驗收。
六、結算方式及時間:經(jīng)需方驗收合格后轉賬付款,當月掛賬次月結算。
七、違約責任。
1、若因供方逾期供貨引起合同解除的供方將承擔違約金及由此給需方造成的損失。
2、若因需方原因造成合同違約的,需方將承擔相應責任。
3、供方雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向對方書面形式報告不能履行的理由,在取得相關部門證明以后,允許延期履行、部門履行或不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免于承擔違約責任。
八、本合同為雙方協(xié)商一致共同擬定的合同文本,是雙方當事人意思自愿工礦產(chǎn)品加工合同范本)的表示,不產(chǎn)生格式條款的效力。
九、合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,有雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成可向簽訂合同地人民法院提起訴訟。
十、本合同自簽字、蓋章生效。
十一、本合同一式三份,合同雙方當事人各執(zhí)一份、公證機關一份,具有同等法律效力。
十二、本合同執(zhí)行期間,供需雙方均不得任意變更解除合同,若有未盡事項,經(jīng)雙方共同協(xié)商簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有通道呢過的法律效力。
【本文地址:http://www.aiweibaby.com/zuowen/9540124.html】