工程款三方協(xié)議(專業(yè)19篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-09 03:28:18
工程款三方協(xié)議(專業(yè)19篇)
時間:2023-11-09 03:28:18     小編:ZS文王

在總結中,我們可以借鑒他人的成功經驗和失敗教訓,避免重蹈覆轍。較為完美的總結需要注意文字的流暢和條理性。以下是一些寫作技巧和經驗,希望對大家的總結寫作有所幫助。

工程款三方協(xié)議篇一

__________公司(以下簡稱乙方)。

住所:__________。

鑒于:

_______年_____月_____日,甲方與乙方就_________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號:________),建設工程總價款為:_________萬元整人民幣。該項目已于_______年____月____日竣工,已經甲方、乙方及____方驗收,并于________年____月______日甲、乙雙方進行了工程結算,并簽訂了《________工程結算協(xié)議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》,乙方應向甲方支付建設工程款共計___________萬元整,截止本協(xié)議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款_________萬元整,尚未支付的建設工程款__________萬元整。

雙方在此相互確認:除乙方應按本協(xié)議的約定向甲方支付__________萬元外,雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。

雙方對以上所述事實均予以確認,并無異議。

基于以上所述,甲方與乙方經友好協(xié)商,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,達成本協(xié)議如下:

乙方應向甲方支付建設工程款共計________萬元整,截止本協(xié)議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款_________萬元整,尚未支付的建設工程款_______萬元整。

自_______年____月____日至_________年____月____日止由乙方向甲方支付建設工程款_________萬元整。

1、甲、乙雙方共同確認:根據(jù)有關法律的規(guī)定已經對賦予強制執(zhí)行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的了解,經慎重考慮,雙方同意本協(xié)議簽訂后向北京市公證處申請辦理公證并賦予本協(xié)議強制執(zhí)行效力。

2、乙方保證承擔舉證義務,自每期(如分期付款)款項付清之日起____個工作日內,向甲方和北京市公證處提供有關證據(jù)證明其已經支付了應付款項,并分別由甲方和承辦公證員核對簽收,否則視為乙方對未支付事實的確認,即乙方未按期履行當期應付款項。

3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起____個工作日內,乙方未向_______公證處按期提供付款憑證,且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應付款項時,甲方有權單方面依據(jù)具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議向北京市公證處申請簽發(fā)執(zhí)行證書。甲方承諾在申請強制執(zhí)行證書之前,將按照乙方在本協(xié)議中確定的聯(lián)系地址向乙方發(fā)出《履行應償借款通知書》(函寄或送達),同時注明寬限期起止日期。在寬限日期截止時,如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權,也未與甲方達成任何關于還款的展期協(xié)議,則視為乙方不履行或不完全履行的.事實確有發(fā)生,在此情況下,甲方將向_______公證處申請出具強制執(zhí)行證書。

4、甲方有權依據(jù)北京市公證處出具的具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議及執(zhí)行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執(zhí)行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方愿意接受人民法院的強制執(zhí)行。

5、甲方在申請執(zhí)行證書時,應承擔相應的舉證義務并提供以下文件,保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況:

(1)經年檢合格的《營業(yè)執(zhí)照(副本)》;。

(2)《授權委托書》;。

(3)《強制執(zhí)行申請》;。

(5)經公證的具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議;。

(6)甲方在北京市公證處的監(jiān)督下向乙方發(fā)出的《履行應償借款通知書》;。

(7)其他需要提供的材料。

5、乙方承諾愿以其全部資產接受強制執(zhí)行,其資產中包括但不限于以下所列內容:___________________________________________。

1、甲、乙雙方在達成簽訂本協(xié)議意向后即向北京市公證處申請辦理本協(xié)議的公證事宜。

2、乙方應按本協(xié)議的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協(xié)議約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續(xù),并有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發(fā)票憑證。

3、甲、乙雙方指定聯(lián)系地址及北京市公證處指定聯(lián)系地址:

北京市公證處聯(lián)系地址:

地址:_____________________。

郵編:___________電話:_____________。

承辦公證員:_______________。

甲、乙雙方在此確定:如任何一方的聯(lián)系地址、電話及傳真發(fā)生變化,應及時告知給對方和北京市公證處,如沒有及時履行告知的義務而發(fā)生的無法聯(lián)系的狀況,將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律后果。

1、不可抗力是指本協(xié)議雙方不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。包括但不限于下列事件:戰(zhàn)爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本協(xié)議規(guī)定的全部或部分義務,該方應盡快通知其他方,并須在不可抗力發(fā)生后xx日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協(xié)議的影響程度說明。

3、發(fā)生不可抗力,任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協(xié)議義務而使其他方蒙受的任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任盡可能及時采取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的,應承擔賠償責任。

4、各方應根據(jù)不可抗力對本協(xié)議履行的影響程度,協(xié)商確定是否終止本協(xié)議,或是繼續(xù)履行本協(xié)議。

除中國有關法律法規(guī)、公司章程另有規(guī)定或本協(xié)議雙方另行達成書面協(xié)議外,未經另一方同意,本協(xié)議任何一方在上述交易完成前,不得將本協(xié)議的有關內容向任何第三方透露。

1、本協(xié)議自________公證處公證后生效,并賦予強制執(zhí)行效力。

2、本協(xié)議未盡事宜,由雙方通過友好協(xié)商方式解決,另行簽訂補充協(xié)議,并經公證處公證。

3、本協(xié)議正本一式_______份,每份均具有同等法律效力,雙方各持xx份,一份留存于_______公證處備案。

甲方:______。

法定代表人或授權代表:______。

乙方:______。

法定代表人或授權代表:______。

________年___月___日。

于____________(地方)。

工程款三方協(xié)議篇二

甲方因“_________號生態(tài)村”建設需要,于_________年_________月將庭院式房屋建設工程發(fā)包給_________有限公司施工,于_________年1月將公寓式房屋的建設工程發(fā)包給xx良美建筑工程有限公司公司施工?,F(xiàn)經結算,雙方就建設工程款支付事宜經協(xié)商一致,簽訂協(xié)議如下,必須嚴格遵守。

一、建設工程施工情況:乙方已經于_________年_________月完成了全部承包范圍內的施工項目,并已經作竣工驗收。

二、工程價款:乙方已經向甲方提交了《工程結算書》,甲方也作了審核,現(xiàn)雙方經協(xié)商一致確認工程總造價為人民幣壹億零叁佰陸拾萬元整(103600000.00元),至_________年_________月_________日止甲方已經支付了工程價款人民幣柒仟伍佰壹拾萬元整(75100000.00元),尚未支付的工程余款為人民幣貳仟捌佰伍拾萬元整(元)。

三、工程款支付:對應支付乙方的工程余款人民幣貳仟捌佰伍拾萬元整(元)甲方不作現(xiàn)金支付,而是以銷售商品房形式支付乙方,即甲方將商品房銷售給乙方,乙方不支付購房價款。用作沖抵工程價款的商品房建筑面積為5514.26平方米,具體房號及測繪面積見附件一。乙方兩家公司應得的商品房份額,由乙方兩家公司自行協(xié)商解決,與甲方無關。

四、房屋轉讓:本協(xié)議簽署后,乙方對所沖抵工程款的商品房可以自用,也可向第三方轉讓。但無論轉讓金高低,乙方都必須按甲方的實際銷售平均價格將購房款支付到甲方賬戶,甲方開具購房《發(fā)票》,再由甲方以支付工程款方式返回乙方,返回時間為叁個工作日內。

五、工程結算:本協(xié)議所確認工程結算價為雙方最終的工程造價。為完善財務管理,甲方委托有權機構作竣工結算,無論結算金額高低,但乙方必須配合完善。

六、建安稅費:建筑工程余款的建安稅由甲方承擔,并向乙方出具稅票。

七、稅、費承擔:按國家法律規(guī)定,甲方承擔商品房賣方應承擔的全部稅、費。乙方或乙方確定的商品房買受人承擔商品房買方應承擔的全部稅、費(包括:契稅、維修基金、辦證費)。

八、產權登記:甲方與乙方或乙方確定的商品房買受人簽訂《商品房購銷合同》,及時辦理合同備案,配合乙方辦理產權登記。

九、本協(xié)議簽署后,甲方不得將用作沖抵工程款的商品房再向其他任何第三方銷售,若甲方將沖抵工程款的房屋再行銷售,必須承擔乙方的全部經濟損失,并承擔逾期未付款總額的每日按仟分之壹計算的遲延履約金。

十、工期拖延的責任由甲方自行承擔,乙方不承擔任何責任。

十一、工程保修:由_________有限公司承擔“_________號生態(tài)小區(qū)”的全部保修責任,具體由xxx有限公司向甲方出具保修承諾書。

十二、_________有限公司于20xx年5月向甲方交納了人民幣伍拾萬元整(500000.00元)的合同履約保證金,該款甲方不作退償,乙方自愿將該保證金作周燕應交納“_________號生態(tài)小區(qū)”_________號庭院式房屋的購房款、維修基金、契稅、辦證費及其他費用,甲方不得再向周燕收取購房款及任何費用。對甲方已經銷售的施工人員原訂購的四套庭院式房屋甲方不作任何補償及賠償。

十三、本協(xié)議簽訂后乙方必須立即將抵款房屋之外的全部商品房房門鑰匙交付甲方。

十四、本協(xié)議未盡事宜由雙方協(xié)商解決。

十五、本協(xié)議壹式陸份,甲方持兩份,乙方持四份。本協(xié)議經雙方簽字蓋章后生效。

乙方1:_________。

法定代表人:_________。

法定代表人:_________。

乙方2:_________。

本協(xié)議簽字時間:_________年_________月_________日。

工程款三方協(xié)議篇三

甲方(接管單位):

乙方(移交單位):

根據(jù)市委、市政府相關文件精神,由市領導臨時交辦市統(tǒng)建集團承建的新政務中心兩個公交站點已順利完工,經雙方協(xié)商,現(xiàn)就設施移交達成如下協(xié)議:

(一)移交數(shù)量:移交公交站兩座(詳見附表);。

(二)移交范圍:公交站點及其附屬設施;。

(三)交接條件:按設施現(xiàn)狀進行移交、接管;。

(二)依照相關規(guī)定,對移交設施實施占有、使用;。

(三)負責對移交設施的'更新改造和日常維護,保證移交設施完好、清潔;。

(一)同意將移交設施的產權無條件地交給甲方(包括使用權、管理權、改造權);。

(二)負責對移交設施的在移交前存在的問題進行整改,以確保移交設施正常發(fā)揮其功能。

(一)協(xié)議未盡事宜,由甲乙雙方進行協(xié)商,并予以補充完善;。

(二)、本合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)二份。

甲方:(公章)。

法定代表人:

乙方:(公章)。

法定代表人:

簽訂時間:

工程款三方協(xié)議篇四

乙方:_________。

甲、乙雙方經友好協(xié)商,就以房抵工程款一事達成協(xié)議如下:

一、雙方確認,甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。

二、保證條款:

2.甲方保證抵工程款的房屋無產權上的爭議,現(xiàn)階段已能辦理房地產權證;

3.甲方保證在未征得乙方書面通知情況下,不得出售抵工程款的房屋。

4.甲方保證在本協(xié)議簽訂之日起30日內辦理完畢抵工程款房屋的房地產權證。

三、物業(yè)管理費用:

2.如在本協(xié)議書簽訂后超過12個月入伙的,乙方或業(yè)主應按有關規(guī)定支付物業(yè)管理費用。

四、稅費、交易費用等。

2.甲乙雙方需按照規(guī)定各自負擔辦理房地產權證的稅費和交易費用。

五、房屋銷售。

1.乙方自用房屋時,甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下;

3.自本協(xié)議簽訂之日起,乙方可自行銷售抵工程款的房屋;

4.不管乙方以何種方式處理房屋,甲方都應配合辦理相關手續(xù)。甲方應根據(jù)乙方或購房業(yè)主的要求,辦理相應一切手續(xù)(包括但不限于預購登記、辦理房地產權證等)。

六、違約責任。

如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證,乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金,提供其它房屋抵償或賠償一切損失。

七、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。

八、未盡事宜,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

九、本協(xié)議,自各方簽字蓋章后生效。協(xié)議一式四份,雙方各執(zhí)兩份。

授權代表(簽字):_________授權代表(簽字):_________。

工程款三方協(xié)議篇五

甲方:

乙方:

1、簽訂本協(xié)議之前,雙方應當仔細閱讀本協(xié)議內容,并對相關內容進行充分協(xié)商。協(xié)議簽訂后,應按一個普通人正常的理解標準對條款作出解釋,并雙方不援引合同法中格式條款有關規(guī)定等理由作出條款無效或對一方不利的解釋。

2、為體現(xiàn)協(xié)議雙方的自愿原則,在本協(xié)議中有空白特別約定條款,供雙方充分協(xié)商。協(xié)議簽訂后生效,未被修改的打印或印刷文字均視為雙方真實意思的表示,為雙方協(xié)商一致所同意的內容,且雙方清晰知曉本協(xié)議所有內容及可能的法律后果并愿意承擔。

3、本特別提示,為本協(xié)議條款的當然組成部分,置于協(xié)議內容的首要部分以突出其明示地位。

出賣人(甲方):

法定代表人:

地址:

乙方:

身份證號或營業(yè)執(zhí)照號:

住址:

聯(lián)系電話:

郵政編碼:

根據(jù)我國相關法律規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著自愿、平等、誠實信用原則,經協(xié)商一致,達成如下條款,以資雙方共同遵照執(zhí)行:

甲方用坐落于區(qū)。

甲方開發(fā)的,建筑面積共平米。

在交房或辦理產權證明時有可能變更,實際以有關部門核定為準,該變更不影響本協(xié)議的履行。

雙方約定按建筑面積計算房屋價款,單位為元/平方米,

總價款為大寫:萬元,小寫:元。

1、本協(xié)議中約定房屋面積屬預測(暫定)面積,如因計劃、設計變更及其他因素,造成房管局測繪的房屋面積與約定的面積絕對值出現(xiàn)誤差,雙方同意按測繪面積和約定房屋面積平米單價據(jù)實結算房屋價款,房款多退少補,不計算利息。

2、雙方約定以套內面積與分攤面積合計的建筑面積確認和計價依據(jù)。

3、甲方應當承擔的面積差價款,應當在房屋實際交付前退還乙方:乙方承擔的面積差價款,應當在接到交房通知后五日內支付完畢。逾期未能退還或支付完畢的,每逾期一日,應向另一方承擔萬分之四的違約金。

4、房管局測繪的房屋實際面積與約定的面積絕對值差異在10平方米之內的,雙方不得解除協(xié)議(退房):房屋實際面積大于合同定面積的部分的房價款由買受人按約定價格補足;超過10平方米的,乙方可以選擇解除協(xié)議(退房)。乙方解除協(xié)議(退房)應在面積差價款履行期限屆滿之前以書面形式通知甲方,否則視乙方同意接收房屋。

1、甲方所抵頂房屋于年月日前交付乙方,如因發(fā)生不可抗力事件或者非甲方所能控制的因素,致使房屋不能按期交付的,則甲方有權將該房屋交付日期延期想當于該等事件影響持續(xù)的期間,該等事件影響持續(xù)的期間屆滿六個月后的次日起,每逾期一日,甲方按房屋總價款的銀行同期貸款利率承擔違約金。

2、交付期限屆滿5日內,乙方有義務到甲方售樓處或者甲方通知的地點辦理入住手續(xù)。

3、乙方沒有按照合同及本協(xié)議之約定付清,包括但不限于違約金、辦理產權的契稅、共用部位公共設施設備維修資金和辦理產權證的費用、物業(yè)服務費并簽署相關物業(yè)協(xié)議或其他應付款之前,甲方有權不予交房。

4、由于乙方的原因未能在上述日期內辦理交付手續(xù)的,視為甲方已按時交付。

5、乙方本人無法在交付期限辦理房屋交付手續(xù)時,可以書面委托代理人代理辦理房屋的交付手續(xù),但書面委托書手續(xù)須經公正。

6、乙方在接收房屋時,除建設主管部門制定的有資質的鑒定機構作出的鑒定結論并由甲方復核確認,房屋確實存在主題結構工程和房屋地基基礎質量問題,并導致乙方無法正常居住使用外,不得以房屋的建筑,裝修裝飾存在質量問題為由拒絕接受房屋。否則,視為甲方已經完成交付義務。

7、乙方認為交付的商品房屋要整修的,乙方有權要求甲方履行保修義務,應以書面形式向甲方提出,甲方應根據(jù)《房屋質量保證書》及時提供保修服務。

8、乙方原因造成房屋未能按期交付的,該房屋的一切風險與責任,包括該房屋有關的但不限于物業(yè)管理費,水電費,取暖費,公共維修基金等費用,自交付期限滿之日起由乙方承擔。

1、經規(guī)劃部門批準的規(guī)劃變更、設計單位同意的設計變更,導致甲方所抵頂房屋結構形式、位置、戶型、尺度空間、朝向發(fā)生變化,并已經影響甲方抵頂房屋的質量或使用功能的,甲方應在變更確定之日起30日內,通知乙方、乙方有義務在收到通知后5日內作出是否退房的答復。乙方未在期限內書面答復的,視為接受規(guī)劃、設計變更及因此而可能引起的甲方房屋價款等的調整,協(xié)議繼續(xù)履行。

2、甲方未通知乙方的,乙方應當在入住期限屆滿前書面提出解除協(xié)議(退房)要求,否則視為接受。

3、政府有關部門批準的小區(qū)內公共配套設施及第三方提供服務標準的變更,不視為甲方違約行為,乙方不能以此為由拒絕接收房屋、提出退房或主張其他權益。

4、其他經過審批或同意的規(guī)劃及設計變更導致實際交付標準與協(xié)議約定標準不一致的,不再另行通知,雙方執(zhí)行實際標準。

甲方交付的房屋裝飾裝修標準詳見附件一。如遇特殊情況,雙方協(xié)商解決。

甲方在房屋中預埋預設有線電話,有線電視等管線及接口點,如乙方需要開通,應自行向相關單位申請開通支付相關費用。

1、乙方確認在簽訂協(xié)議時已到實地考察,對地塊的四至,周邊的市政府規(guī)劃和配套,環(huán)境狀況都已熟知或了解,對公共設施的分布狀況表示認可。

2、正常用水、用電、用暖于交房時達到使用條件:小區(qū)道路,綠化逐步配套。

3、非甲方原因導致在規(guī)定日期未達到使用條件的,達到使用條件日期相應順延。

1、保修期內甲方所抵頂房屋出現(xiàn)保修范圍的問題,應在發(fā)現(xiàn)后的24小時通知甲方維修,由甲方負責維修并承擔維修費用:如因不可抗力或乙方裝修及使用不當?shù)炔豢蓺w責于甲方的原因導致的損壞,甲方不承擔責任。

2、甲方賠償損失的范圍僅是直接損失,不包括間接損失或可得利益損失等。

3、甲方對于乙方所抵頂房屋相鄰的房屋或公共部位及設施進行維修,需乙方協(xié)助時,乙方應先行提供便利。若乙方無正當理由拒絕或不及時協(xié)助,對于擴大部分的損失,由乙方承擔。

4、乙方應保護甲方設置在室內及公共區(qū)域的配套設施和管線。乙方對移交的房屋進行裝修時,不得損壞房屋建筑結構及配套設施、管線。裝修方案須符合政府相關規(guī)定并報物業(yè)管理公司備案,乙方進行裝修施工或裝修完畢的房屋不得影響室內及公共區(qū)域配套設施、管線及公共設施的正常使用和維護,對造成的損壞應承擔相應恢復及賠償責任。

1、甲方應當在房屋實際交付乙方使用后18個月內,將辦理權屬權登記需由甲方提供的資料報產權登記相關備案。

2、因甲方的責任導致乙方不能在期限內取得房屋權屬證書的,按房屋總價款的萬分之五承擔違約金,一次性支付。

“甲方的責任”是指甲方無法按照產權登記機關的規(guī)定提供辦理房屋產權證須由甲方提供的權屬證件。

3、乙方應承擔法律規(guī)定由其承擔的相關稅,費以及其他必要費用。因乙方原因造成無法按期限辦理完畢產權證,甲方不承擔責任。

1、雙方按照約定行駛解除權時,自守約方解約通知送達違約方之日,房屋抵頂關系解除。

2、乙方按照雙方的約定和法律規(guī)定提出解除協(xié)議并辦理退房的,如需在有關部門辦理注銷等手續(xù)的,均應在向甲方書面提出解約協(xié)議要求之日起7日內,配合甲方辦理必要的手續(xù),否則視為撤銷退房要求并無權再次向甲方提出退房。

3、如甲方依據(jù)本協(xié)議行使解除權,則乙方除承擔約定違約責任外,還應履行以下義務:

3.1、自解除協(xié)議的通知送達之日起10日內遷出房屋。如乙方未在收到甲方解除協(xié)議的通知之日起10日內遷出房屋,自該期間屆滿之第2日起,乙方向甲方支付雙倍于本協(xié)議所約定的房屋使用費及其相關費用,并向甲方承擔由此造成的一切損失,乙方對房屋已進行裝修的,自己承擔一切損失:

3.2、甲方要求乙方將房屋恢復原狀的,乙方應自行承擔所有費用。如乙方未應甲方要求履行該義務,則由甲方履行,所需費用由乙方承擔。由于乙方的原因造成房屋及其設施損壞的,乙方應負責賠償全部損失:

3.3乙方應向甲方支付自入住房屋之日起至遷出房屋并和甲方辦妥交接手續(xù)之日止房屋使用費(按20元/建筑平方米·日計算)及其他相關費用:

3.4乙方應結清所欠物業(yè)管理費、能源費等因使用房屋而產生的相關費用:

3.5如甲方收回房屋時產生差價損失,則乙方應承擔差價損失:

3.6如甲方通過訴訟行使本協(xié)議約定的解除權,則甲方合理的訴訟費用(包括律師代理費)應由乙方承擔:。

4、如乙方自身原因導致解除協(xié)議延期辦理的,甲方有權順延向乙方支付違約金、利息等的時間,并不承擔任何責任。

5、無論何種原因導致本協(xié)議解除,雙方應當配合在本協(xié)議解除之日起15日內共同辦理完結登記注銷手續(xù),相關手續(xù)費用由責任方承但。

乙方應向甲方或其他相關部門交納下列費用:

1、水、電、暖、等設備設施運行及證照等費用;

2、辦理產權證所需的契稅,印花稅等其他各項稅費;

3、液化氣管道設施費;

4、大修基金;

5、其他需要交納的費用。

雙方確認:甲方通過口頭、書面、實物及其他形式(包括但不限于口頭講解、廣告、樓書、示范單位、沙盤、模型等)所表達或提供的信息都不作為確定雙方權利、義務、責任及甲方有關房屋的一切承諾的依據(jù)。甲方的售樓書、售樓廣告的資料、數(shù)據(jù)以政府主管部門的批準文件為準,如有變化不另行通知(雙方另有約定除外)。甲方展示的樣板房不能理解為交房標準或協(xié)議的樣品。

1、合同及本協(xié)議所有約定甲方通知乙方的條款,甲方均可以電話。短信、電子郵件、信函、傳真、張貼統(tǒng)一公告或報紙統(tǒng)一公告等方式進行通知,無論乙方是否實際收到通知信息,均視為乙方已收到通知。

2、雙方均需保證本協(xié)議中所填寫的電話、傳真、通信地址、郵箱等內容真實有效。如有變更,必須與變更之日起7如內書面通知對方,否則由此引起的無法及時通知的責任由未履行通知義務的一方自行承擔。

3、甲方發(fā)出通知時,采取傳真、電話、電子郵件、短信方式的以發(fā)出時間視為到達時間;采用信函通知方式的,寄出3天后視為未到達時間;采用張貼統(tǒng)一公告的,以公告張貼當日為到達時間;采用報紙統(tǒng)一通知公告的,以發(fā)布公告當日為到達時間。

1、乙方同意接受甲方指定的前期物業(yè)管理公司的管理,簽署《前期物業(yè)管理服務協(xié)議》并按照有關規(guī)定承擔物業(yè)管理費用。在乙方接收房屋時應當交納初期物業(yè)管理費用。乙方拒絕掐定《前期物業(yè)管理服務協(xié)議》,只要按照雙方約定接受了物業(yè),雙方認可乙方與物業(yè)管理企業(yè)之間存在的事實上的物業(yè)管理關系。乙方認可甲方與物業(yè)服務企業(yè)簽訂的前期物業(yè)服務合同,遵守有關物業(yè)管理規(guī)定。

2、甲方在社區(qū)內件事的地下,地上車庫及車位在出賣前所有權屬甲方。

3、未經雙方約定許可,乙方不可在房屋外前面、屋面設置廣告牌、燈箱等招牌標記。

1、乙方為甲方實施工程,工程完畢甲方無力支付工程款,決定以廠房抵頂(2892平米),裝修工程款。

2、雙方同意以乙方應付甲方房款總額抵付甲方應付乙方工程款或材料款。

3、如甲方超付工程款或材料款;乙方履行工程施工合同或材料供貨合同存在質量,工期等違約,本協(xié)議及本協(xié)議相關的全部文件均屬無效,房屋所有權仍屬甲方。

4、未經甲方再次書面確認,本協(xié)議所涉權利義務不得轉讓。

5、本特別約定條款效力高于本協(xié)議相關其他條款效力。

6、支付工程預付款、合同、權據(jù)、由甲方簽字生效。

本協(xié)議發(fā)爭議不能協(xié)商解決的、應提交臨河仲裁委會巴彥淖爾辦事處仲裁解決。

1、本協(xié)議一式二份,經甲方,乙方雙方簽字(蓋章)后生效。

本協(xié)議自動轉為正式《商品房屋買賣合同》與本協(xié)議約定的的內容不一致時,以本協(xié)議約定為準。

甲方:

乙方:年月日。

附件一:

裝修裝飾標準。

1、結構形式:多層住宅樓為磚混合結構:高層、小高層住宅樓為鋼混結構。

2、外墻:多層住宅的一層外墻貼瓷磚,其余部分為涂料:高層、小高層住宅樓的一、二層外墻貼瓷磚,其余部分為涂料。

3、門窗:多層住宅樓為塑鋼窗,單框雙層中空玻璃平開窗,陽臺,客廳封閉式塑鋼窗、開啟扇有窗紗:高層、小高層住宅樓為斷橋隔熱鋁平開窗中空玻璃,開啟窗有窗紗:室內門無門扇、框、戶門為防盜門。

4、樓梯:多層住宅步梯踏步為花崗巖石材,小高層住宅樓五層以上步行梯標準為水泥抹面:墻面用環(huán)保涂料:樓道設聲控照明燈:鐵藝樓梯扶手。電梯:按廠家設計要求標準配置。

5、室內裝修:

(1)多層住宅樓墻面水泥砂漿抹面,墻面水泥砂漿找平層,頂棚清水混凝土現(xiàn)澆板,無窗臺板,預留裝修面。

(2)高層,小高層住址樓水泥砂漿討口,地面水泥砂漿找平層,頂棚清水混凝土現(xiàn)澆板,無窗臺板,預留裝修面。

6、廚房:地面水泥砂漿找平,預留管線接口及裝修面。

7、衛(wèi)生間;地面基層防水處理,預留管線接口及裝修面。

9、供暖系統(tǒng);:小區(qū)集中供暖,取暖費執(zhí)行熱力公司統(tǒng)一價格。

10、供水系統(tǒng):市政供水,水表計量。

11、空調系統(tǒng):客廳及主臥室預留專用空調插座。

12、通訊系統(tǒng):每戶安裝直撥電話線,客廳及主臥預留電話插孔。

13、電視系統(tǒng):客廳及主臥室均預留電視插孔。

14、保安系統(tǒng):小區(qū)實行二十四小時封閉式管理,樓宇門小區(qū)分戶可視對講系統(tǒng)。

工程款三方協(xié)議篇六

甲方:

乙方:

根據(jù)《中華人民共和國民法典》為明確甲、乙雙方的權利和義務,切實搞好安全生產和實現(xiàn)雙贏的目標,經甲、乙雙方協(xié)商,達成以下協(xié)議,雙方共同遵守執(zhí)行。

一、甲方租用乙方______一臺,用于馬場河鐵礦__工作,時間為________年____月____日起至________年____月____日,另視工程進度可另行協(xié)商,如合同期內乙方的工程任務結束,該合同自行終止。

二、乙方機械必須適合、滿足甲方的生產需要,相關手續(xù)齊全有效。駕駛人員持有效證件上崗,凡手續(xù)不齊全和證件不合格無效的,不予簽訂合同。

三、甲方租用乙方機械每月_______元計算,挖機械油費、駕駛人員吃、住由甲方負責、機械。工作時間以甲方計時為準,私自加班不計時間,須加班由甲方通知,超出每月規(guī)定時間240小時月,按_____元小時。

四、乙方在簽訂合同的同時,須一次性向甲方交納安全保證金,每臺______元。合同到期或終止時,由甲方查明違約等責任后,安全保證金一次性全額退還乙方。

五、自乙方機械進入工地后,經雙方核算準確施工時間,確認無誤后,滿一個月結算租費。

六、在合同期內,乙方在生產經營或其它行為中所發(fā)生的`機械、事故和人員傷亡財產損失等一切后果,均由乙方承擔全部責任,與甲方無關。

七、乙方機械進入工地后,聽從甲方現(xiàn)場負責人的指導,安全施工,如場地內有光纜、墳墓、管道等設施,甲方人員須告知并現(xiàn)場指導,不聽勸阻私自施工所造成的損失由乙方自行承擔。

八、本合同履行中任何一方如有違約行為,給對方造成損失的,對方除向違約方賠償損失外,有權終止合同,如違約方不接受,對方可向人民法院主張權利。

九、本合同未盡事宜,雙方可另行協(xié)商解決,附合同與主合同具有同等法律效力。

十、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字生效。

備注:乙方人員工作結束后外出所發(fā)生的任何傷亡及違法行為與甲方無關,由乙方全部承擔。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。

________年____月____日________年____月____日。

工程款三方協(xié)議篇七

乙方:_________。

丙方:_________。

甲方、乙方于______年______月______日簽訂了______項目工程施工合同(以下簡稱______合同),合同編號為_________,合同金額為______元,結算額______元;該合同工程內容已完成并投入使用,現(xiàn)甲方仍欠乙方工程款______元;經甲、乙、丙三方友好協(xié)商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款事項達成如下協(xié)議:

一、抵款、抵房手續(xù)辦理相關約定。

1、乙方同意上述工程合同的部分工程款購買下述商品房,甲方與丙方同意乙方將此房屋轉讓給丙方,三方均同意在此合同基礎上由甲方與兩方簽署商品房買賣合同。

3、甲方同意《商品房買賣合同》中將購買人名稱直接寫成丙方。

4、丙方從乙方處購得此房,部分房款交于乙方,丙方除房屋結構問題外不得向甲方提出退房、換房等要求。

二、以房抵款金額及方式:

1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方所欠工程款______萬元;。

2、抵付方式:乙方給甲方開具工程款發(fā)票,甲方給丙方開具商品房收款收據(jù)(購房發(fā)票事宜在購房合同中約定)。

3、、若甲方抵付工程款額不足支付所有房款,其余房款,三方同意由丙方以現(xiàn)金或按揭貸款方式直接支付給甲方。

4、、抵付工程款后的'工程款余額,甲方同意按______支付給乙方。

三、其它。

1、本協(xié)議未盡事宜,由三方協(xié)商解決,若協(xié)商不成,任何一方均可向甲方所在地人民法院訴訟解決。

2、本協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效。一式6份,甲乙丙方各執(zhí)兩份。

甲方:______乙方:______。

丙方:______。

身份證號碼:______。

住址:______。

______年______月______日。

工程款三方協(xié)議篇八

乙方:_________________。

因乙方承包甲方_________________裝飾工程發(fā)生的工程欠款,經甲乙雙方本著公平、公正、平等原則,達到以下付款協(xié)議:

一、甲乙雙方共同協(xié)商定工程價款:_________________。

乙方承包甲方曼越美餐廳裝飾工程價款,達成最終認可價格為。

(大寫):_________________元,(小寫)元。

甲方已支付乙方裝飾工程款元,還欠工程款元。經雙方協(xié)商確定甲方于20__年月日之前一次性付給乙方工程款元。

三、工程款付款形式為現(xiàn)金轉賬方式。

四、如到期甲方不能按時付款,甲方除承擔所欠乙方工程款月的利息。

外,并所欠工程款的'0.5%/日支付逾期金。

20__年09月10日交付甲方使用。

六、本協(xié)議在履行過程中如產生糾紛,雙方可協(xié)商解決或到福田區(qū)人民法。

院提起訴訟。

七、本協(xié)議一式二份,甲方雙方各持一份。

_____年_____月____日_____年_____月____日。

工程款三方協(xié)議篇九

我公司因xx縣高標準基本農田建設項目投標,根據(jù)招標文件的規(guī)定和要求,沒有注冊造價工程師的投標單位,必須委托具有相應資質的工程造價咨詢機構審核合理發(fā)包價并簽署無異議承諾書。

現(xiàn)由甲方委托乙方進行代理審核本工程的合理發(fā)包價,乙方現(xiàn)委派注冊造價工程師梁兆輝全權代理負責上述工程的工程預算審核,并簽字蓋章事項。經雙方協(xié)商,達成如下條款:

一、甲方應負責提供設計圖紙、工程招標文件及有關資料交由乙方注冊造價工程師。

二、乙方應根據(jù)甲方的委托事項,認真做好對合理發(fā)包價的審核,對其無異議承諾書的簽字蓋章。負責按招標文件規(guī)定提供必須的造價工程師簽字蓋章。負責提供注冊造價工程師證書供本工程開標時使用。負責答復甲方提出的有關本工程的造價咨詢。乙方對于甲方的投標結果不予負責。

三、其他事項:

1.按照達成的約定雙方規(guī)定,甲方一次性付給乙方費用。

2.本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,由雙方簽字蓋章后生效,本工程完畢后失效。

甲方:_________。

乙方:_________。

簽訂時間:_________。

工程款三方協(xié)議篇十

_____________建筑工程公司(下稱甲方)。

_____________百貨公司(下稱乙方)。

(一)甲方同意變更__________區(qū)人民法院(_____________)_____法經字第1__________號民事調解書關于乙方欠甲方建筑工程款83209.6元,于_____________年_____月_____日前一次付清”的決定。

(二)乙方于_____________年_____月_____日前,付款43209、26元;于20__________年_____月_____日付款40000元。

(三)甲、乙雙方均應信守協(xié)議。乙方如不履行協(xié)議,每期拖欠的款額,每拖欠一日按30%計算滯納金。

(四)本協(xié)議書一式三份。甲、乙方各執(zhí)一份,交人民法院一份。

甲方:_________________乙方:_________________。

_____________年_____月_____日。

工程款三方協(xié)議篇十一

甲方:

乙方:

因乙方承包甲方酒店裝飾工程所發(fā)生的工程欠款,經甲乙雙方本著公平、公正、平等的原則,達成以下付款協(xié)議:

一、甲乙雙方共同協(xié)議商定工程價款:

雙方共同委托第三方核定乙方承包的裝飾工程價款,達成最終認可價格為(大寫):(小寫:)。

甲方已支付乙方裝飾工程款,下欠工程款。經雙方協(xié)商確定甲方于年月日付給乙方工程款,剩余欠款待甲方試營業(yè)(擬定10月1日試營業(yè))一個月后的十日內一次性付清。

三、工程款付款形式為現(xiàn)金支票或轉賬支票。

四、如到期甲方不能按時付款,甲方除承擔所欠乙方工程款0.02%/月的利息外,并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。

五、自本付款協(xié)議書簽訂之日起,乙方在甲方所承包的裝修、裝飾工程,一次性無條件的交付甲方,所有權歸屬甲方。

六、本協(xié)議在履行過程中如產生糾紛,雙方可協(xié)商解決或到汶上縣人民法院提起訴訟。

七、本協(xié)議一式二份,甲乙雙方各持一份。

甲方簽字:_______。

乙方簽字:_______。

_______年_______月_______日。

工程款三方協(xié)議篇十二

甲、乙雙方經友好協(xié)商,就以房抵工程款一事達成協(xié)議如下:

一、雙方確認,甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。

二、保證條款:

2.甲方保證抵工程款的房屋無產權上的爭議,現(xiàn)階段已能辦理房地產權證;

3.甲方保證在未征得乙方書面通知情況下,不得出售抵工程款的房屋。

4.甲方保證在本協(xié)議簽訂之日起30日內辦理完畢抵工程款房屋的房地產權證。

三、物業(yè)管理費用:

2.如在本協(xié)議書簽訂后超過12個月入伙的,乙方或業(yè)主應按有關規(guī)定支付物業(yè)管理費用。

四、稅費、交易費用等。

2.甲乙雙方需按照規(guī)定各自負擔辦理房地產權證的稅費和交易費用。

五、房屋銷售。

1.乙方自用房屋時,甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下;

3.自本協(xié)議簽訂之日起,乙方可自行銷售抵工程款的房屋;

4.不管乙方以何種方式處理房屋,甲方都應配合辦理相關手續(xù)。甲方應根據(jù)乙方或購房業(yè)主的要求,辦理相應一切手續(xù)(包括但不限于預購登記、辦理房地產權證等)。

六、違約責任。

如抵工程款的.房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證,乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金,提供其它房屋抵償或賠償一切損失。

七、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。

八、未盡事宜,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

九、本協(xié)議,自各方簽字蓋章后生效。協(xié)議一式四份,雙方各執(zhí)兩份。

甲方(蓋章):_____________乙方(蓋章):_____________。

授權代表(簽字):_________授權代表(簽字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

工程款三方協(xié)議篇十三

丙方:實際施工人。

就鄭州項目(下稱該項目)的'工程款的支付事宜,甲、乙、丙三方自愿達成以下協(xié)議:

1、三方認可,該項目所有工程款甲方已于簽訂本協(xié)議之前全部支付給乙方,乙方因自身原因,未按期向丙方支付。

3、此后,就該項目,乙方、丙方等無權向甲方主張權利,也不能授權其他單位或個人向甲方主張,因上述款項支付產生糾紛由乙丙雙方自行解決,與甲方無關。

4、本協(xié)議為不可撤銷之協(xié)議,自三方簽字蓋章之日起生效。

甲方蓋章:乙方簽名:丙方簽名:

年月日年月日年月日。

工程款三方協(xié)議篇十四

_______年_____月_____日,甲方與乙方就_________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號:________),建設工程總價款為:_________萬元整人民幣。該項目已于_______年____月____日竣工,已經甲方、乙方及____方驗收,并于________年____月______日甲、乙雙方進行了工程結算,并簽訂了《________工程結算協(xié)議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》,乙方應向甲方支付建設工程款共計___________萬元整,截止本協(xié)議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款_________萬元整,尚未支付的建設工程款__________萬元整。

雙方在此相互確認:除乙方應按本協(xié)議的約定向甲方支付__________萬元外,雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。

雙方對以上所述事實均予以確認,并無異議。

基于以上所述,甲方與乙方經友好協(xié)商,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,達成本協(xié)議如下:

第一條甲、乙雙方在此確認:乙方應向甲方支付建設工程款共計________萬元整,截止本協(xié)議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款_________萬元整,尚未支付的建設工程款_______萬元整。(見本協(xié)議附件:1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。

第二條甲、乙雙方經協(xié)商同意按如下方式,自_______年____月____日至_________年____月____日止由乙方向甲方支付建設工程款_________萬元整。(見本協(xié)議附件:4、還款計劃明細;如系分期支付,請寫明分期付款的階段及數(shù)額)。

第三條強制執(zhí)行條款。

1、甲、乙雙方共同確認:根據(jù)有關法律的規(guī)定已經對賦予強制執(zhí)行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的了解,經慎重考慮,雙方同意本協(xié)議簽訂后向_________公證處申請辦理公證并賦予本協(xié)議強制執(zhí)行效力。

2、乙方保證承擔舉證義務,自每期(如分期付款)款項付清之日起____個工作日內,向甲方和_______公證處提供有關證據(jù)證明其已經支付了應付款項,并分別由甲方和承辦公證員核對簽收,否則視為乙方對未支付事實的確認,即乙方未按期履行當期應付款項。

3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起____個工作日內,乙方未向_______公證處按期提供付款憑證,且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應付款項時,甲方有權單方面依據(jù)具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議向_________公證處申請簽發(fā)執(zhí)行證書。甲方承諾在申請強制執(zhí)行證書之前,將按照乙方在本協(xié)議中確定的聯(lián)系地址向乙方發(fā)出《履行應償借款通知書》(函寄或送達),同時注明寬限期起止日期。在寬限日期截止時,如乙方仍未向_________公證處舉證其已按期支付了應付款項,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權,也未與甲方達成任何關于還款的展期協(xié)議,則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發(fā)生,在此情況下,甲方將向_______公證處申請出具強制執(zhí)行證書。

4、甲方有權依據(jù)_________公證處出具的具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議及執(zhí)行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執(zhí)行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方愿意接受人民法院的強制執(zhí)行。

5、甲方在申請執(zhí)行證書時,應承擔相應的舉證義務并提供以下文件,保證向_________公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況:

(1)經年檢合格的《營業(yè)執(zhí)照(副本)》;。

(2)《授權委托書》;。

(3)《強制執(zhí)行申請》;。

(5)經公證的具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議;。

(6)甲方在_________公證處的監(jiān)督下向乙方發(fā)出的《履行應償借款通知書》;。

(7)其他需要提供的材料。

5、乙方承諾愿以其全部資產接受強制執(zhí)行,其資產中包括但不限于以下所列內容:___________________________________________。

第四條雙方各自的承諾和保證。

1、甲、乙雙方在達成簽訂本協(xié)議意向后即向_________公證處申請辦理本協(xié)議的公證事宜。

2、乙方應按本協(xié)議的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協(xié)議約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續(xù),并有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發(fā)票憑證。

3、甲、乙雙方指定聯(lián)系地址及_________公證處指定聯(lián)系地址:

_________公證處聯(lián)系地址:

地址:_____________________。

郵編:___________電話:_____________。

承辦公證員:_______________。

甲、乙雙方在此確定:如任何一方的聯(lián)系地址、電話及傳真發(fā)生變化,應及時告知給對方和_______公證處,如沒有及時履行告知的義務而發(fā)生的無法聯(lián)系的狀況,將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律后果。

第五條不可抗力。

1、不可抗力是指本協(xié)議雙方不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。包括但不限于下列事件:戰(zhàn)爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本協(xié)議規(guī)定的全部或部分義務,該方應盡快通知其他方,并須在不可抗力發(fā)生后xx日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協(xié)議的影響程度說明。

3、發(fā)生不可抗力,任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協(xié)議義務而使其他方蒙受的任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任盡可能及時采取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的,應承擔賠償責任。

4、各方應根據(jù)不可抗力對本協(xié)議履行的影響程度,協(xié)商確定是否終止本協(xié)議,或是繼續(xù)履行本協(xié)議。

第六條保密。

除中國有關法律法規(guī)、公司章程另有規(guī)定或本協(xié)議雙方另行達成書面協(xié)議外,未經另一方同意,本協(xié)議任何一方在上述交易完成前,不得將本協(xié)議的有關內容向任何第三方透露。

第七條其他。

1、本協(xié)議自________公證處公證后生效,并賦予強制執(zhí)行效力。

2、本協(xié)議未盡事宜,由雙方通過友好協(xié)商方式解決,另行簽訂補充協(xié)議,并經公證處公證。

3、本協(xié)議正本一式_______份,每份均具有同等法律效力,雙方各持___份,一份留存于_______公證處備案。

甲方簽字:_______。

乙方簽字:_______。

_______年_______月_______日。

工程款三方協(xié)議篇十五

根據(jù)甲乙雙方協(xié)商達成協(xié)議如下:_________________。

1、該車為抵頂?shù)腳_____。

2、該車現(xiàn)值______元。

3、該車各種證照齊全,相關費用繳至本協(xié)議簽訂之日。

1、本車抵頂工程款萬元,自本協(xié)議簽訂之日生效,乙方查驗并接受該車輛。

2、自抵頂車輛移交之日10日內,雙方辦理過戶手續(xù)。

3、車輛移交后,乙方在使用該車時所發(fā)生的一切法律事務及糾紛均由自己承擔,與甲方無關:_________________協(xié)議生效后車輛所發(fā)生的一切費用由乙方承擔。

1、該車輛抵頂甲方欠乙方的工程款后,乙方不得以任何理由反悔,否則應承擔違約責任4萬元。

2、本協(xié)議簽訂生效后,任何一方均不得違約,否則違約方承擔法律責任。

1、本協(xié)議自甲乙雙方蓋章后生效。

2、本協(xié)議一式二份,甲乙雙方各持一份。

甲方:_________________(蓋章)乙方:_________________(蓋章)。

_________年____月____日。

工程款三方協(xié)議篇十六

答辯狀答辯人(本案被告):_________________市__________機械廠。住所:_________________市__________路__________號。法定代表人:______________,職務:_________________廠長。

被答辯人(本案原告):_________________公司。住所:_________________市__________路__________號。法定代表人:______________,職務:_________________總經理。

答辯人現(xiàn)就本案原告訴本案被告加工承攬合同質量糾紛一案,答辯如下:______________年7月16日,被告與原告簽定了本案訴爭合同(見原告的證據(jù)一和被告的證據(jù)一)。合同規(guī)定,由原告提供鑄鋁毛坯5000件,由被告按約加工,原告收貨后即向被告支付加工款人民幣60萬元。_____________年8月1日,原告兩次向被告提供鑄鋁毛坯2800件,經被告加工后,于_____________年8月1日向原告交回成品2600件,其余毛坯已作廢品退回給原告。交貨時,原告辦理了驗收手續(xù)并收妥入庫(見被告的證據(jù)二),但原告并無即時向被告支付加工款。20日后,原告卻口頭通知被告,說明發(fā)現(xiàn)被告加工的零件全部不合格,要求被告按協(xié)議賠償并以被告違約為由單方宣布解除訴爭合同。

被告本著友好協(xié)商的態(tài)度,曾要求原告提供不合格成品的檢驗數(shù)據(jù)和相應的分析報告(見被告的證據(jù)三),如果確系被告過錯造成的,被告愿意按照合同規(guī)定進行賠償,但原告至今未有提供。據(jù)此,被告認為原告起訴要求被告賠償?shù)睦頁?jù)不足,請求法院依法予以駁回其訴訟請求。

此致

__________市__________區(qū)人民法院。

答辯人:_________________市__________機械廠。

________年__________月__________日。

工程款三方協(xié)議篇十七

發(fā)包人:土方回填承包協(xié)議(以下簡稱甲方)。

承包人:(以下簡稱乙方)。

本著平等、互利、自愿原則,經雙方協(xié)商一致制定本協(xié)議,雙方務必遵照執(zhí)行。

彭州市軍樂鎮(zhèn)銀錠村五標段項目底層土方回填。

以0.5m標高線為基準,底層土方找平、打夯,滿足底層地坪砼墊層澆筑條件。

按實際回填面積收方,回填、打夯5、50元/m2。

甲方提供工作面,乙方嚴格按甲方要求工期完成工程進度。

1、嚴格按甲方要求施工,偏差控制在施工規(guī)范允許范圍內。

2、回填土時,應清除草皮、雜物,并應夯實。

3、土方回填完后甲方檢查符合要求后,方為合格;否則承擔整修、返工費用。

1、施工前、乙方應做好本工種工人的安全思想教育和安全注意事項并做好交底記錄。

2、嚴格按照土方工程施工技術操作規(guī)程中的安全注意事項進行施工。由于乙方違章操作出現(xiàn)安全事故,由乙方負責。

3、遵守工地規(guī)章制度,服從現(xiàn)場管理人員的'指揮及上級有關部門的監(jiān)督管理。

開挖完成經驗收合格后的第2天支付清工程款。

1、如若發(fā)生勞動爭議和經濟糾紛,雙方同意由勞動仲裁部門或人民法院進行調解。

2、本協(xié)議書一經簽定雙方均應自覺履行。

甲方代表:乙方承包班組長:

聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:

年月日年月日。

工程款三方協(xié)議篇十八

甲、乙雙方經友好協(xié)商,就以房抵工程款一事達成協(xié)議如下:

一、雙方確認,甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。

二、保證條款:

3、甲方保證抵工程款的房屋無產權上的爭議,現(xiàn)階段已能辦理房地產權證;

4、甲方保證在未征得乙方書面通知情況下,不得出售抵工程款的房屋。

5、甲方保證在本協(xié)議簽訂之日起30日內辦理完畢抵工程款房屋的房地產權證。

五、物業(yè)管理費用:

2、如在本協(xié)議書簽訂后超過12個月入伙的,乙方或業(yè)主應按有關規(guī)定支付物業(yè)管理費用。

六、稅費、交易費用等。

2、甲乙雙方需按照規(guī)定各自負擔辦理房地產權證的稅費和交易費用。

七、房屋銷售。

1、乙方自用房屋時,甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下;

3、自本協(xié)議簽訂之日起,乙方可自行銷售抵工程款的房屋;

4、不管乙方以何種方式處理房屋,甲方都應配合辦理相關手續(xù)。甲方應根據(jù)乙方或購房業(yè)主的要求,辦理相應一切手續(xù)(包括但不限于預購登記、辦理房地產權證等)。

八、違約責任。

如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證,乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金,提供其它房屋抵償或賠償一切損失。

九、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。

十、未盡事宜,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

十一、本協(xié)議,自各方簽字蓋章后生效。協(xié)議一式四份,雙方各執(zhí)兩份。

甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________。

授權代表(簽字):_________授權代表(簽字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

工程款三方協(xié)議篇十九

甲方:______(公司)。

乙方:______(承租人)。

丙方:______(出租人)。

甲方經營裝修工程,長期與乙方合作,但因資金周轉困難,拖欠乙方工程款項一直不能及時償還。乙方長期在外租賃房屋,現(xiàn)急需資金購買住房一套。為此,乙方與甲、丙共同商討上述事宜,經甲、乙、丙三方經共同協(xié)商,達成如下協(xié)議:

1、丙方自愿將位于______單元______層______號,建筑面積______平米,房屋一套出售給乙方,房屋價格為每平米______元,房屋總價人民幣(大寫)______元。

2、甲方拖欠乙方工程款共計人民幣______元,有結算憑證為據(jù)。乙方自愿將甲方的工程欠款______元的債權轉讓于丙方,用以折抵乙方購買丙方上述房屋的購房款,剩余購房款______元,由乙方于______年______月______日前支付給丙方。本合同簽訂后,甲、乙雙方上述工程債權、債務消滅,本合同簽訂后______日內丙方將該房屋過戶給乙方,過戶后乙方向丙方支付剩余購房款______元。

3、丙方保證上述房屋的產權只歸其本人所有,在乙、丙簽訂此合同______年內,乙方不得出售該房屋,若因急需要資金周轉需要出售該房屋,丙方享有優(yōu)先購買權,本合同簽訂后兩年內,若丙方愿回購該房屋,須按本合同約定房屋總價一次性支付給乙方。若乙方己裝修該房屋,丙方還應向乙方支付相應的裝修款,待上述款項支付完成后,由丙方辦理過戶登記,乙方給予配合。若在上述條款規(guī)定兩年內,丙方未回購該房屋,乙方便可任意處分該房屋,丙方不得干涉。

4、本合同簽訂后,由丙方給乙方辦理房屋過戶手續(xù),且不得向乙方索要其它任何款項,否則構成違約,須按本協(xié)議書第8條之約定向乙方承擔違約責任。辦理過戶手續(xù)后,乙方支付剩余房款,同時丙方須將此房屋的購房合同、水、電、煤氣卡、鑰匙等物品交付乙方,此時房屋完成交付。

5、甲方向丙方支付欠款的時間、方式等具體內容由甲、丙雙方另行約定,雙方合同履約與否并不影響乙方對上述房屋的所有權,丙方不得以任何理由解除、終止此房屋購買合同,或借故向乙方索要其它任何款項。

6、合同簽訂后,乙方為居住使用上述房屋,可對房屋進行裝修改造,但不得損害房屋承重部位。

7、合同簽訂后,由丙方向乙方出具乙方向丙方支付購買上述房屋購房款______元的收款憑證,甲方與乙方的欠據(jù)即失效(原結算憑證由乙方留存),甲方可不再向乙方返還上述款項,甲丙之間的還款、違約責任等事宜由甲、丙雙方另行商定,乙方不再參與,丙方也不得以此為由解除購買合同。

8、本合同簽訂后兩年內,丙方不得以任何理由無故解除購房合同,若丙方無故違反合同或終止解除合同需向乙方返還全部購房款及乙方的裝修款項等,并向乙支付房屋總價%的違約金。

9、若遇不可抗力或政府拆遷等原因需解除或終止該購房合同,由雙方各自承擔相應的責任。

10、本合同一式三份,未盡事宜可協(xié)商補充,甲乙丙三方各執(zhí)一份,簽訂之日起生效。

甲方:(______蓋章)。

______年______月______日。

乙方:______(簽字)。

______年______月______日。

丙方:______(簽字)。

______年______月______日。

【本文地址:http://aiweibaby.com/zuowen/9553641.html】

全文閱讀已結束,如果需要下載本文請點擊

下載此文檔