合同是法律保護雙方權益的重要工具，具有約束力。簽訂合同前，應當清楚合同中各方的權益和義務。接下來將為您推薦一些合同寫作的范例，希望對您有所幫助。
在建房買賣合同訴訟書篇一
(以下簡稱賣方)與?同志(以下簡稱買方)協(xié)商同意訂立本合同，條款如下，以資信守。
第一條?賣方將坐落于xx市?區(qū)?路(街、里、巷)?號(幢)?室出售給買方。該住房為?結構，于?年?月竣工，建筑面積共?平方米。
第二條?以成本價、統(tǒng)建解困房價、房改經(jīng)濟適用住房價、商品房指導價(或評估價)購買的獲得全部產(chǎn)權。高層住宅以標準價購買的獲得?%產(chǎn)權。
第三條?計價：
1、不超標面積???????平方米，以???????價出售，單價________元，計???????元。
2、雜物間面積???????平方米(層高2.2米以下[?];層高2.2米以上[?])，單價???????元，計???????元。
3、超標面積???????平方米，單價???????元，計???????元。
4、超商品房指導價計???????元。
5、超標準裝修計???????元。
6、工齡折扣???????年，計???????元。
實際付款：1+2+3+4+5-6=。
元人民幣(大寫)?????????萬????????仟????????佰????????拾????????元。
第四條?該房產(chǎn)建筑面積的計算以土地房屋權屬證書記載為準。
第五條?購買單位自管公有住房的，由賣方持本合同、《公有住房出售核定表》、個人交款單、房改專用發(fā)票、戶口簿，到市國土資源與房產(chǎn)管理局統(tǒng)一辦理產(chǎn)權登記。購買市國土資源與房產(chǎn)管理局管理的公有住房，買方直接憑本合同、房改專用發(fā)票、戶口簿，到市國土資源與房產(chǎn)管理局統(tǒng)一辦理產(chǎn)權登記。
第六條?買方與毗鄰房產(chǎn)共同享有使用住房共用部位共用設施設備(如走廊、梯級、通道、供電、供水、排水、共用天線等系統(tǒng))。
住房共用部位共用設施設備的維修按《住房共用部位共用設施設備維修基金管理辦法》執(zhí)法。
第七條?買方取得該房產(chǎn)后，自行管理和維修、養(yǎng)護，保證房屋安全使用。
第八條?買方使用該產(chǎn)業(yè)時必須遵守國家法律、法規(guī)及有關規(guī)定，遵守社會公德和維護公共利益。
第九條?買方取得該房產(chǎn)后，不得擅自改變住房的使用功能和房屋建設結構，不得拆改上下水管道、供電設備、公共電視天線、通信和煤氣等管線;不得更改建筑物外觀藝術造型，嚴禁在房頂、陽臺及公共地上搭建。買方若有違反本條規(guī)定，賣方有權責令其恢復原狀、補償由此造成的一切經(jīng)濟損失或承擔法律責任。
第十條?買賣雙方應共同遵守xx市住房制度改革的有關政策及規(guī)定，雙方如在合同履行中發(fā)生爭議，應本著友好精神，協(xié)商不成，雙方均有權訴法院。
第十一條?其他事項：
第十二條?本合同自簽字之日生效。本合同一式二份。買賣雙方各執(zhí)一份，每份合同具有同等法律效力。
賣方(蓋章)????????買方(蓋章)???????。
法人代表(簽字)????????法人代表(簽字)???????。
x年??日?x年xx月xx日。
在建房買賣合同訴訟書篇二
電話：_______________。
法定代表人：____________。
職務：____________。
購買方：___________________________。
電話：_______________。
法定代表人：____________。
職務：____________。
協(xié)議書：根據(jù)國家有關房產(chǎn)的規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。
第一條。
乙方購買甲方座落在____市____街____巷____號的房屋棟間，建筑面積為____平方米。
第二條。
上述房產(chǎn)的交易價格：
第三條。
付款時間與辦法：
第四條。
甲方應于____年__月__日前將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用。
第五條。
稅費分擔。
1.甲方承擔房產(chǎn)交易中房產(chǎn)局應征收甲方的交易額的____%的交易費;承擔公證費、協(xié)議公證費。
2.乙方承擔房產(chǎn)交易中房產(chǎn)局應征收乙方的交易額的____%的交易費，承擔房產(chǎn)交易中國家征收的一切其他稅費。
第六條。
違約責任。
1.乙方必須按期向甲方付款，如逾期，每逾期一天，應向甲方償付違約部分房產(chǎn)款____%的違約金。
2.甲方必須按期將房產(chǎn)交付乙方使用，否則，每逾期一天，應向乙方償付違約部分房產(chǎn)款____%的違約金。
第七條。
本合同主體。
1.甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________單位，代表人是____________.
第八條。
本合同經(jīng)國家公證機關____公證處公證。
第九條。
本合同一式份。
甲方產(chǎn)權人各一份。乙方一份，________房產(chǎn)管理局、________公證處各一份。
第十條。
本合同發(fā)生爭議的解決方式：
甲方簽名：________________年____月____日。
乙方簽名：________________年____月____日。
在建房買賣合同訴訟書篇三
地址：____________聯(lián)系電話：____________。
地址：____________聯(lián)系電話：____________。
買方(以下簡稱乙方)：______。
地址：______聯(lián)系電話：____________。
第一條房屋的基本情況：甲方房屋坐落于______;位于第______層______戶，房屋結構為____，房產(chǎn)證登記面積________平方米，地下室一間，面積______平方，房屋權屬證書號為______。
第二條價格：以房產(chǎn)證登記面積為依據(jù)，每平米______元，該房屋售價總金額為______萬元整，大寫：______。
第三條：付款方式：乙方于本協(xié)議簽訂之日向甲方支付定金______元整，小寫：______(大寫______)，余款______元(大寫______)在房屋過戶手續(xù)辦理完畢之日支付。
第四條房屋交付期限：甲方應于本合同簽訂之日起______日內，將該房屋交付乙方。
第五條乙方逾期付款的違約責任：乙方如未按本合同第三條規(guī)定的時間付款，甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約責任。自本合同規(guī)定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止，每逾期一天，乙方按累計應付款的____%向甲方支付違約金。逾期超過____日，即視為乙方不履行本合同，甲方有權解除合同，追究乙方的違約責任。
第六條甲方逾期交付房屋的違約責任：除不可抗拒的自然災害等特殊情況外，甲方如未按本合同第四條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用，同時，本房屋目前尚處于出租狀態(tài)，甲方應按照乙方的意愿解除原租賃關系或把租賃權轉給乙方。乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約責任。每逾期一天，甲方按累計已付款的____%向乙方支付違約金。逾期超過____日，則視為甲方不履行本合同，乙方有權解除合同，追究甲方的違約責任。
第七條關于產(chǎn)權過戶登記的約定：甲方應協(xié)助乙方在房屋產(chǎn)權登記機關規(guī)定的期限內向房屋產(chǎn)權登記機關辦理權屬過戶登記手續(xù)。如因甲方的原因造成乙方不能在房屋交付之日起__________天內取得房地產(chǎn)權屬證書，乙方有權解除合同，甲方須在乙方提出退房要求之日起____天內將乙方已付款退還給乙方，并按已付款的____%賠償乙方損失。
第八條：簽訂合同之后，所售房屋室內設施不再變更。甲方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權糾紛，質量符合國家有關規(guī)定，符合房屋出售的法定條件。房屋交付使用之前的有關費用包括水、電、氣、物業(yè)、有線等費用有甲方承擔。由此引發(fā)的糾紛有甲方自行處理，于乙方無關。
第九條：甲方保證在辦理完過戶手續(xù)之日起日內，將戶口遷出，逾期超過______日，乙方每日按已付款的____%收取違約金。
第十條：因本房屋所有權轉移所發(fā)生的稅費均按國家的有關規(guī)定由甲乙雙方交納。
第十一條：本合同未盡事項，由甲、乙雙方另行議定，并簽訂補充協(xié)議。
第十二條：本合同在履行中發(fā)生爭議，由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時，甲、乙雙方同意由方所在地人___法院起訴。
第十三條：本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，甲、乙雙方簽字之日起生效。均具有同等效力。
甲方：____________(簽字，指紋)乙方：____________(簽字，指紋)。
見證人：____________(簽字，指紋)。
______年______月______日_年____月____日。
在建房買賣合同訴訟書篇四
賣方：甲方：
買方：乙方：
經(jīng)充分協(xié)商，甲乙雙方現(xiàn)就房屋買賣事宜訂條約如下：
一、甲方自愿將下列房屋賣給乙方所有，并已收取乙方購房定金人民幣(大寫).
年月日前分次付清，付款方式：.
乙方支付房款具體約定為：
年月日前將房屋及附屬物正式交付給乙方使用。甲方在房屋正式交付乙方時，應將該房屋騰空，清結該房屋已發(fā)生的水、電、煤氣、電話、有線電視、物業(yè)管理等各項費用，并將付訖憑證及該房屋的鑰匙交于乙方驗收。
四、甲方應就該房屋的所處環(huán)境、用途、內部結構、狀態(tài)、設施、質量等現(xiàn)狀、情況如實告知乙方，并無任何隱瞞。乙方對該房屋的所處環(huán)境、用途、內部結構、狀態(tài)、設施、質量等現(xiàn)狀、情況均已知悉，并無任何異議。
五、甲方將戶口于年月日前從該房屋遷出。
六、甲方保證上述房地產(chǎn)權屬清楚，若發(fā)生與甲方有關的產(chǎn)權糾紛或債權債務，概由甲方負責清理，并承擔民事訴訟責任，因此給乙方造成的經(jīng)濟損失，甲方負責賠償。
七、乙方中途違約，乙方無權要求甲方返還定金。甲方中途違約，甲方應在違約之日起。
日內雙倍返還定金給乙方。乙方不能按期向甲方付清購房款，或甲方不能按期向乙方交付房產(chǎn)，每逾期一日，由違約一方向對方給付房地產(chǎn)價款千分之的違約金。
方承擔。其它稅費約定情況：
九、本合同在履行中若發(fā)生爭議，雙方應采取協(xié)商辦法解決。協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權的人民法院起訴。
十、本合同經(jīng)雙方簽章即生效，須共同遵守。本合同未盡事項，可另行議定，其補充協(xié)議經(jīng)雙方簽章后與本契約具有同等效力。
十一、本合同一式叁份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，市房地產(chǎn)交易管理部門一份。
十二、甲乙雙方約定隨之轉讓的附屬裝修設施為。
十三、其它約定事項：
甲方(簽章)：
地址：
聯(lián)系電話：
乙方(簽章)：
共有權人：
地址：
聯(lián)系電話：
在建房買賣合同訴訟書篇五
合同雙方當事人：
第一條項目建設依據(jù)。
第二條商品房銷售依據(jù)。
第三條買受人所購商品房的基本情況。
買受人購買的商品房為本合同。
第一條規(guī)定的項目中的：第【幢】【座】【單元】【層】號房。
該商品房的用途為，屬結構，層高為，建筑層數(shù)地上層，地下層。
該商品房陽臺是【封閉式】【非封閉式】。
該商品房【合同約定】【產(chǎn)權登記】建筑面積共平方米，其中，套內建筑面積平方米，公共部位與公用房屋分攤建筑面積平方米。
第四條計價方式與價款。
出賣人與買受人約定按下述第種方式計算該商品房價款：
1、按建筑面積計算，該商品房單價為每平方米元，總金額千百拾萬千百拾元整。
2、按套內建筑面積計算，該商品房單價為每平方米元，總金額千百拾萬千百拾元整。
3、按套計算，該商品房總價款為千百拾萬千百拾元整。
4、。
第五條面積確認及面積差異處理。
根據(jù)當事人選擇的計價方式，本條規(guī)定以【建筑面積】【套內建筑面積】為依據(jù)進行面積確認及面積差異處理。
當事人選擇按套計價的，不適用本條約定。
合同約定面積與產(chǎn)權登記面積有差異的，以產(chǎn)權登記面積為準。
商品房交付后，產(chǎn)權登記面積與合同約定面積發(fā)生差異，雙方同意按第種方式進行處理：
1、雙方自行約定：。
2、雙方同意按以下原則處理：
面積誤差比絕對值在3%以內的，據(jù)實結算房價款;。
面積誤差比絕對值超出3%時，買受人有權退房。買受人退房的，出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人，并按利率付給利息。
買受人不退房的，產(chǎn)權登記面積大于合同約定面積時，面積誤差比在3%以內部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔，產(chǎn)權歸買受人。產(chǎn)權登記面積小于合同約定面積時，面積誤差比絕對值在3%以內部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
面積誤差比=247合同約定面積215100%。
因設計變更造成面積差異，雙方不解除合同的，應當簽署補充協(xié)議。
第六條付款方式及期限。
第七條買受人逾期付款的違約責任。
買受人如未按本合同規(guī)定的時間付款，按下列第種方式處理：
1、按逾期時間，分別處理。
逾期在日之內，自本合同規(guī)定的應付款期限之。
第二天起至實際全額支付應付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之項中的比率)的違約金。
本條中的逾期應付款指依照本合同。
第六條規(guī)定的到期應付款與該期實際已付款的差額;采取分期付款的，按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。
2、。
第八條交付期限。
出賣人應當在年月日前，依照國家和地方人民政府的有關規(guī)定，將具備下列第種條件，并符合本合同約定的商品房交付買受人使用：
1、該商品房經(jīng)驗收合格。
2、該商品房經(jīng)綜合驗收合格。
3、該商品房經(jīng)分期綜合驗收合格。
4、該商品房取得商品住宅交付使用批準文件。
但如遇下列特殊原因，除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外，出賣人可據(jù)實予以延期：。
第九條出賣人逾期交房的違約責任。
除本合同。
第八條規(guī)定的特殊情況外，出賣人如未按本合同規(guī)定的期限將該商品房交付買受人使用，按下列第種方式處理：
1、按逾期時間，分別處理。
逾期不超過日，自本合同。
第八條規(guī)定的最后交付期限的。
第八條規(guī)定的最后交付期限的。
第二天起至實際交付之日止，出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之項中的比率)的違約金。。
第十條規(guī)劃、設計變更的約定。
經(jīng)規(guī)劃部門批準的規(guī)劃變更、設計單位同意的設計變更導致下列影響到買受人所購商品房質量或使用功能的，出賣人應當在有關部門批準同意之日起日內，書面通知買受人：。
買受人有權在通知到達之日起日內做出是否退房的書面答復。買受人在通知到達之日起日內未作書面答復的，視同接受變更。出賣人未在規(guī)定時限內通知買受人的，買受人有權退房。
買受人退房的，出賣人須在買受人提出退房要求之日起天內將買受人已付款退還給買受人，并按利率付給利息。買受人不退房的，應當與出賣人另行簽訂補充協(xié)議。。
第十一條交接。
第八條規(guī)定的證明文件，并簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的，出賣人還需提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全，買受人有權拒絕交接，由此產(chǎn)生的延期交房責任由出賣人承擔。
由于買受人原因，未能按期交付的，雙方同意按以下方式處理：。
第十二條出賣人保證銷售的商品房沒有產(chǎn)權糾紛和債權債務糾紛。因出賣人原因，造成該商品房不能辦理產(chǎn)權登記或發(fā)生債權債務糾紛的，由出賣人承擔全部責任。
第十三條出賣人關于裝飾、設備標準承諾的違約責任。出賣人交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定的標準。達不到約定標準的，買受人有權要求出賣人按照下述第種方式處理：
1、出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。
2、。
第十四條出賣人關于基礎設施、公共配套建筑正常運行的承諾。
第十五條關于產(chǎn)權登記的約定。
出賣人應當在商品房交付使用后日內，將辦理權屬登記需由出賣人提供的資料報產(chǎn)權登記機關備案。如因出賣人的責任，買受人不能在規(guī)定期限內取得房地產(chǎn)權屬證書的，雙方同意按下列第項處理：
1、買受人退房，出賣人在買受人提出退房要求之日起日內將買受人已付房價款退還給買受人，并按已付房價款的%賠償買受人損失。
2、買受人不退房，出賣人按已付房價款的%向買受人支付違約金。
3、。
第十六條保修責任。
買受人購買的商品房為商品住宅的，《住宅質量保證書》作為本合同的附件。出賣人自商品住宅交付使用之日起，按照《住宅質量保證書》承諾的內容承擔相應的保修責任。
買受人購買的商品房為非商品住宅的，雙方應當以合同附件的形式詳細約定保修范圍、保修期限和保修責任等內容。
在商品房保修范圍和保修期限內發(fā)生質量問題，出賣人應當履行保修義務。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞，出賣人不承擔責任，但可協(xié)助維修，維修費用由購買人承擔。。
第十七條雙方可以就下列事項約定：
1、該商品房所在樓宇的屋面使用權;。
2、該商品房所在樓宇的外墻面使用權;。
3、該商品房所在樓宇的命名權;。
4、該商品房所在小區(qū)的命名權。
第十八條。
第十九條本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的，按下述第種方式解決：
1、提交仲裁委員會仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
第二十條本合同未盡事宜，可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議。
甲方：
乙方：
在建房買賣合同訴訟書篇六
二、租賃房屋用途。
1、乙方租賃房屋為商業(yè)及輔助用房。
四、租金及支付方式(單位：人民幣)。
五、甲方的權利與義務。
2、甲方必須保證出租給乙方的房屋能夠從事商業(yè)經(jīng)營。
六、乙方的權利與義務。
1、乙方按照本合同約定使用房屋，不承擔房屋自然損耗的賠償責任。
3、乙方經(jīng)營過程中所產(chǎn)生的費用、稅收、債務均由乙方自行承擔。
4、乙方不得利用上述房屋從事非法經(jīng)營及任何違法犯罪活動。
5、按本協(xié)議第四條約定支付租金。
八、合同的變更和解除。
在建房買賣合同訴訟書篇七
甲方：
乙方：
鑒于：
1、甲方單位現(xiàn)準備通過集資建設樓房，甲方根據(jù)其單位的規(guī)定，具有參于建房的資格。
2、甲方愿意將其單位本次建房的資格轉讓于乙方。
3、乙方同意以甲方名義向甲方單位繳納集資建房款。
4、甲方同意并以自身的名義向其單位繳納集資款項。
5、甲方確認以其名義取得的本次集資建房房屋產(chǎn)權屬于乙方所有。
第一條：集資房屋的基本情況及產(chǎn)權實際人約定。
1、甲方依據(jù)其單位的規(guī)定，可通過集資建房取得位于第_________層，房屋結構為_________，建筑面積_________平方米的房屋的產(chǎn)權集資房買賣合同范文文章集資房買賣合同范文出自，轉載請保留此鏈接!
第二條：集資款項繳納。
1、甲方根據(jù)其單位集資建房的要求按其單位要求及時繳納于該單位;在繳納每筆集資款項后，應保存好單位開具的收款憑證原件。
第三條、集資建房手續(xù)辦理。
甲方應按本單位的要求，及時辦理其單位集資建房過程中所需各種手續(xù)的辦理工作，及時提交各種資料，以確保不因其疏忽和懈怠而影響乙方取得該房屋的產(chǎn)權。
第四條、集資房屋交付、產(chǎn)權證的辦理和取得。
一)房屋交付。
若協(xié)議約定的房屋建成后，若甲方單位將房屋交付于甲方，則甲方應在其單位交房日起全部付款予乙方。
二)注意事項。
1、乙方只與本校教職工簽訂房屋合同。
2、乙方應督促建筑商做好頂層房屋的防水、防熱設施。
3、乙方應統(tǒng)一規(guī)劃水電入戶到家。
4、乙方應做好房屋的排水等附屬設施。
5、甲方應按學校規(guī)定遵守履行自己應盡的責任。
第五條除集資款外的費用承擔。
本協(xié)議履行中，甲方只向乙方交住房集資款外，學校的附屬設施建設由乙方承擔。
第六條聲明及保證。
本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成，則依法向人民法院起訴。
第七條補充與附件。
本協(xié)議未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。
本協(xié)議的附件和補充協(xié)議均為本協(xié)議不可分割的組成部分，與本協(xié)議具有同等的法律效力。
第八條協(xié)議的效力。
1、本協(xié)議自雙方簽字之日生效。
2、本協(xié)議一式四份，甲方、乙方各二份，具有同等法律效力。
3、本協(xié)議的附件和補充協(xié)議均為本協(xié)議不可分割的組成部分，與本協(xié)議具有同等的法律效力。
甲方(簽字)：乙方(簽字)：
簽訂地點：_________簽訂地點：_________。
在建房買賣合同訴訟書篇八
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。
第一條乙方同意購買甲方擁有的座落在_____________市____________區(qū)________________________擁有的房產(chǎn)，建筑面積為___________平方米。。
第二條上述房產(chǎn)的交易價格為：單價：人民幣________元平方米，總價：人民幣______________元整。
第三條付款時間與辦法：
1、本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣__________元整，作為購房定金。
2、甲乙雙方同意以公積金按揭方式付款，并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當日支付首付款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩余房款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整申請公積金按揭，并于放款后交房前將余下全部房款支付給甲方。
第四條甲方應于手續(xù)辦理完畢之日起____天內將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用，并應在交房當日將物業(yè)、水、電、煤氣、有線電視、電話、寬帶、采暖等費用結清。
第五條稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī)，并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商，甲方交易稅費如在人民幣五千元以下的由乙方承擔，如甲方交易稅費超過五千元的，超出部分由甲方承擔。
第六條違約責任甲、乙雙方合同簽定后，若乙方中途違約，應書面通知甲方，甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方，但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約，應書面通知乙方，并自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條本合同主體。
1.甲方是________________________共______人。
2.乙方是________________________共______人。
第八條本合同如需辦理公證，經(jīng)國家公證機關公證處公證。
第九條本合同一式兩份。甲方產(chǎn)權人一份，或甲方委托代理人一份，乙方一份。或乙方委托代理人一份。
第十條本合同發(fā)生爭議的解決方式：在履約過程中發(fā)生的爭議，雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
第十一條本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十二條雙方約定的其他事項：
1、因該房所發(fā)生的________年____月____日后的產(chǎn)權糾紛和財務糾紛由乙方承擔全部責任。
2、因該房所發(fā)生的________年____月____日前的產(chǎn)權糾紛和財務糾紛由甲方承擔全部責任。
3、甲方于________年____月____日前交房，并將所有鑰匙及相關證件交付乙方。
在建房買賣合同訴訟書篇九
甲方：身份證號碼：住址：聯(lián)系電話：
乙方：身份證號碼：住址：聯(lián)系電話：
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、資源、協(xié)商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本房屋買賣合同。
第一條、甲方自愿將坐落于的房產(chǎn)出售給乙方。
第二條、甲方保證所出售的房屋符合國家有關房地產(chǎn)交易的相關法律、法規(guī)及政策規(guī)定，且不存在其他債權、債務糾紛，無抵押擔保。
第三條、甲、乙雙方約定購房總價款為人民幣元，大寫元。
第四條、合同簽訂后，甲、乙雙方均應按過戶要求提供相應過戶資料、證件到房屋交易部門辦理房產(chǎn)過戶手續(xù)。
第五條、雙方在辦理房屋產(chǎn)權轉移、過戶手續(xù)中所產(chǎn)生的契稅、印花稅、工本費、過戶費等稅費及費用均由乙方來承擔，甲方不承擔任何費用。
第六條、房屋產(chǎn)權過戶到乙方之日，乙方向甲方付清全部購房款元，大寫元。產(chǎn)權過戶之時，甲方保證該房產(chǎn)無任何擔保、抵押、房產(chǎn)瑕疵無欠賬，如電話費、水電費、物業(yè)管理費、入網(wǎng)費等。
第七條、本合同一式兩份，具有同等法律效力，自雙方簽字之日生效，因合同履行發(fā)生爭議，雙方可協(xié)商或訴訟解決。
第八條本合同未盡事宜，可另行補充約定，補充約定經(jīng)雙方簽字后與本合同具有同等效力。第九條為了降低辦理房產(chǎn)過程中的`相關費用，甲乙雙方另簽訂一份購房款為元的虛假合同。
甲方：簽名。
乙方：簽名。
________年____月____日。
在建房買賣合同訴訟書篇十
訴訟請求：_________________。
一、請求貴院判令被告繼續(xù)履行合同，并限期被告無條件交付原告之房屋合法手續(xù)。
二、請求貴院判令被告即日給付原告因延遲收房產(chǎn)生的銀行同期貸款利息人民幣_______________元，違約金_______________元/天，(由____年10月31日至____年6月10日)逾期7個月，(按銀行同期貸款利率計算)。
三、原告以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加違約金數(shù)額。要求按照22元/月/建筑平方米向原告支付補償金，共計人民幣_______________元(大寫：_________________)。
四、請求貴院判令被告因延期交房給原告辦理房屋產(chǎn)權延期帶來的損失_______________元。(按銀行現(xiàn)利率執(zhí)行)。
五、請求貴院判令本案包含訴訟費在內的一切相關費用由被告承擔。
事實與理由。
原告與被告系商品房買賣合同關系。原告于_______年_____月_____日與被告簽署了《商品房的買賣合同》，原告購買被告開發(fā)的紅橋區(qū)咸陽路南端東側龍悅花園_____樓_____門_______________號商品房一套。合同中對原、被告之間的權利義務進行了詳細約定。原告于_______年_____月_____日將首付款人民幣_______________元，于______年_____月_____日將貸款人民幣_______________元付于被告帳戶，合計總房款_______________元全部支付到被告指定帳戶。原告依據(jù)合同中的約定履行了自己作為一個買受人應盡的付款義務。根據(jù)合同第三條約定，該商品房應于____年10月31日前驗收合格并交付使用，但由于被告沒有依照《天津市商品房管理條例》合法取得《住宅商品房準許交付使用證》，導致至今____年_____月_____日，原告不能合法入住。被告的行為構成了嚴重違約且惡意拖欠賠償款。按照合同第五條第一款之約定，“甲方應支付乙方已付款利息，利息自合同約定甲方應交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止，按銀行同期貸款利率計算。
依照《最高人民法院關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十六條當事人以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加的，應當以違約造成的損失確定違約金數(shù)額;第十七條損失賠償額標準：_________________逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期間有關主管部門公布的或者有資格的房地產(chǎn)評估機構評定的同地段同類房屋租金標準確定。參照“天津市國土資源和房屋管理局”《關于發(fā)布____年房屋租賃市場指導租金的通知》中《紅橋區(qū)____年住宅房屋指導租金》06-05邵公莊新區(qū)22元/月/建筑平方米，以此為依據(jù)要求增加違約金數(shù)額。自____年10月31日至____年6月10日的違約金為人民幣_______________元。
在建房買賣合同訴訟書篇十一
訴訟請求：
一、請求貴院判令被告繼續(xù)履行合同，并限期被告無條件交付原告之房屋合法手續(xù)。
二、請求貴院判令被告即日給付原告因延遲收房產(chǎn)生的銀行同期貸款利息人民幣元，違約金元/天，逾期個月。
三、原告以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加違約金數(shù)額。要求按照22元/月/建筑平方米向原告支付補償金，共計人民幣_______________元。
四、請求貴院判令被告因延期交房給原告辦理房屋產(chǎn)權延期帶來的損失_______________元。
五、請求貴院判令本案包含訴訟費在內的一切相關費用由被告承擔。事實與理由原告與被告系商品房買賣合同關系。原告于_____年_____月_____日與被告簽署了《商品房的買賣合同》，原告購買被告開發(fā)的____________________樓_____門_______________號商品房一套。合同中對原、被告之間的權利義務進行了詳細約定。原告于_____年_____月_____日將首付款人民幣_______________元，于_____年_____月_____日將貸款人民幣_______________元付于被告賬戶，合計總房款_______________元全部支付到被告指定賬戶。原告依據(jù)合同中的約定履行了自己作為一個買受人應盡的付款義務。根據(jù)合同第三條約定，該商品房應于_____年_____月_____日前驗收合格并交付使用，但由于被告沒有依照《天津市商品房管理條例》合法取得《住宅商品房準許交付使用證》，導致至今_____年_____月_____日，原告不能合法入住。被告的行為構成了嚴重違約且惡意拖欠賠償款。按照合同第五條第一款之約定，“甲方應支付乙方已付款利息，利息自合同約定甲方應交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止，按銀行同期貸款利率計算。依照《最高人民法院關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十六條當事人以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加的，應當以違約造成的損失確定違約金數(shù)額;第十七條損失賠償額標準：_________________逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期間有關主管部門公布的或者有資格的房地產(chǎn)評估機構評定的同地段同類房屋租金標準確定。參照“天津市國土資源和房屋管理局”《關于發(fā)布年房屋租賃市場指導租金的通知》中《紅橋區(qū)年住宅房屋指導租金》元/月/建筑平方米，以此為依據(jù)要求增加違約金數(shù)額。自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日的違約金為人民幣_______________元。
此致
________________人民法院。
申請人：_________________。
日期：_________________
在建房買賣合同訴訟書篇十二
被告。
訴：
1、判令二被告因逾期交房支付原告違約金人民幣35，680元整;。
2、訴訟費由二被告承擔。事實與理由：年12月5日，原、被告在上海房屋服務有限公司居間介紹下簽署了《上海市房地產(chǎn)買賣合同》，合同約定原告購買被告所有的上海市區(qū)路號幢室房屋，房價款為人民幣4萬元整。簽約當天，雙方簽署了補償協(xié)議，約定乙方另行補償甲方裝修及設備款人民幣8萬元整。原告于簽約當日支付被告人民幣5萬元整;于年12月13日支付被告人民幣274萬元整。根據(jù)本買賣合同補充條款約定，甲方于收到乙方貸款款項后3個工作日內，將該房屋交付乙方，交付標志為甲方將該房屋的鑰匙交付乙方，并對物業(yè)管理費、水、電、煤氣、電話、有線電視等費用進行結算。同時，本買賣合同約定乙方于甲乙雙方辦妥房屋交接手續(xù)當日，直接支付甲方房款人民幣1萬元整。20__年2月3日，原告貸款銀行農(nóng)業(yè)銀行放款給被告人民幣290萬元，按照買賣合同約定，被告應于3個工作日即20__年2月8日內交房給原告。被告因故遲延交房，直至20__年2月21日，原、被告簽署《房屋買賣交接書》完成交付手續(xù)，原告支付被告尾款人民幣1萬元?；谏鲜鍪聦?，原告認為，原、被告之間簽訂房屋買賣合同系真實意思表示，應屬合法、有效，被告未按合同約定按時交付房屋已構成違約，根據(jù)買賣合同約定，甲方未按合同約定的期限將上述房地產(chǎn)交付給乙方，應當向乙方支付違約金，違約金按乙方已付款日萬分之五計算，違約金自本合同約定應當交付之日起至實際交付之日止。被告違約遲延13天交付房屋，合計人民幣37,050元，扣除原告遲延1天付款的違約金人民幣1,370元，被告應支付原告逾期交房違約金人民幣35,680元。
特此，懇請貴院依法判如所請。
此致區(qū)人民法院
具狀人：
在建房買賣合同訴訟書篇十三
乙方（買受人）：_____________________
公民身份號碼：_____________________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《民法通則》等相關法律法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方就甲方將因房屋拆遷獲得的還建房轉讓給乙方事宜，達成如下條款，以資雙方共同遵守。
2、本協(xié)議生效后，其效力不受法律法規(guī)對還建房、小產(chǎn)權房買賣合同效力認定的影響。
1、甲方自愿將其基于房屋拆遷獲得的一套還建房（以下稱“房屋”）出售給乙方。
2、房屋坐落：建筑面積：房屋結構：。
3、價款及支付方式：
（2）雙方一致認可甲方已收到乙方支付的購房定金萬元；如同時滿足本合同生效及甲方已在《房屋拆遷補償協(xié)議》上將產(chǎn)權置換的受益人變更為乙方時，甲方有權要求乙方支付余下購房款，乙方應在上述條件成就時支付完畢；如上述條件未成就，乙方有權拒絕付款。
（一）甲方的權利與義務
1、甲方應在本合同約定的時間內將《房屋拆遷補償協(xié)議》上產(chǎn)權置換的受益人變更為乙方。
2、甲方應在本合同生效后3日內將房屋交付給乙方，并由雙方對房屋進行驗收并簽署《房屋交割書》，以便于乙方裝飾裝修。
3、甲方應保證待交付房屋已經(jīng)通水、電、寬帶、燃氣，否則，甲方應協(xié)助乙方辦理前述業(yè)務。
4、待該房屋具備辦證條件時，甲方應全力協(xié)助乙方辦理房屋權屬證書。
5、甲方保證該房屋屬于甲方夫妻共同財產(chǎn)，與其他人無關，否則出現(xiàn)除甲方以外第三人向乙方就該房屋主張權利的，視為甲方違約，甲方應向乙方支付違約金10萬元。
6、甲方有權基于本合同及履行進程取得合同約定的購房款。
（二）乙方的權利與義務
1、乙方應在付款條件成就時積極履行付款義務。
2、該房屋辦證條件成就時，乙方自行承擔辦證費用。
1、甲、乙雙方均應全面、誠實的履行本合同規(guī)定的義務，任何一方違反的，視為違約，應承擔違約責任，如雙方均違約，按過程程度承擔相應的違約責任。
2、甲方違反本合同第三條第（一）款規(guī)定義務的，視為違約，乙方有權就甲方違約行為遭受的損失要求甲方賠償。
3、乙方基于本合同第二條第2、3款確定的建筑面積及房屋單價向甲方支付購房款，如乙方辦證時，房屋權屬證書上登記的權屬面積與本合同記載的建筑面積不符時，按以下情況處理：
（2）如本合同記載的建筑面積小于權屬證書上登記的建筑面積的，乙方有權就差額部分，按照乙方取得權屬證書時該房屋的市場價要求甲方賠償差價。
1、本合同一式兩份，雙方各持一份，經(jīng)雙方簽字蓋章確認生效，均具有同等效力。
2、本協(xié)議為清潔打印文本，手寫部分應有捺手印確認，否則任何手寫部分均為無效。
簽訂日期：_____________________
在建房買賣合同訴訟書篇十四
合同雙方當事人：出賣人(甲方)：______________________(以下簡稱甲方)身份證號碼：(房屋共有產(chǎn)權人)_________身份證號碼：(房屋共有產(chǎn)權人)_________身份證號碼：(房屋共有產(chǎn)權人)_________身份證號碼：以上_______人是本合同中所述房屋的共有產(chǎn)權人。買受人(乙方)：______________________(以下簡稱乙方)身份證號碼：根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。
第一條、房屋的基本情況：甲方房屋座落在________________________________，位于第____層，共______(套)(間)，房屋結構為________，建筑面積為______平方米，房屋用途為_______。并附帶_________一間，位于___________________，面積為______平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。乙方對甲方所要出售的房屋做了充分了解，愿意購買該房屋。
第二條、房屋內部設施設備：包括__________________________________________。
第三條、本合同中所述房屋為_____________________，是________________________的家庭(夫妻)共同財產(chǎn)。原建房售房單位允許轉賣，該房屋沒有產(chǎn)權糾紛，不存在房屋抵押，債權債務，以及其他權利瑕疵。交易后如有上述未清事項，由甲方承擔，乙方不負任何責任。
第四條、上述房產(chǎn)的交易價格：成交價格為：人民幣___________元整(大寫：____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
第五條、付款時間與辦法：甲乙雙方同意以現(xiàn)金付款方式一次性付款，并已在________年____月____日將首付款(定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整交付甲方，付首款付款當天甲方開出收款收條給乙方，并注明收款數(shù)額及款項用途。
第三筆(尾款)房款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整于甲方將本合同所述房屋中的全部戶口遷出當日(________年____月____日)付給甲方。
第六條、房屋交付：甲方應在交房當日(________年____月____日)將拆遷安置房屋相關的所有手續(xù)、余款、拆遷補償款等一切和該出售房有關的文件及票據(jù)交付乙方(以各項文件及票據(jù)為證明)。甲方于房屋交付使用時將交易的房產(chǎn)及其附帶_______的鑰匙全部交付給乙方。
第七條、戶口遷出：甲方應在房屋交付(________年____月____日)前將本合同所述房屋中的全部戶口遷出。
第二天起至實際交付之日止，每延期____日(遇法定節(jié)假日順延)，甲方按乙方已支付房價款金額的_壹_%(大寫數(shù)字)向乙方支付違約金，合同繼續(xù)履行;逾期超過_陸拾_天(大寫數(shù)字)，則視為甲方不履行本合同，乙方有權按下列第____種約定，追究甲方的違約責任。
第六條約定的.實際交付之日起_玖拾_天內交付房屋。
2.終止合同，甲方將乙方累計已付款全額還與乙方，按_壹拾%_利率付給利息。
如甲方故意隱瞞此房屋的原產(chǎn)權所屬人、房屋位置、質量問題，影響乙方的居住及使用時，乙方有權要求退房，一切損失由甲方承擔(是否要注明損失的范圍)甲方如在規(guī)定的此房屋戶口遷出時間內未將本合同所述房屋中的全部戶口遷出，即視為甲方違約，并支付乙方違約金貳仟元整，并應在三十天辦理結束全部戶口遷出手續(xù)。
第九條、關于產(chǎn)權登記的約定：本房屋以后若遇到需要辦理房屋產(chǎn)權證，土地證等其它手續(xù)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，按以下第____種約定進行。
1、在乙方實際接收該房屋之日起，甲方協(xié)助乙方在房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關規(guī)定的期限內(______天)向房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關辦理權屬登記過戶手續(xù)。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_____天(大寫數(shù)字)(遇法定節(jié)假日順延)內取得房地產(chǎn)權屬證書，乙方有權提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起______天(大寫數(shù)字)內將乙方已付款退還給乙方，按_______________利率付給利息，并按已付款的______%(大寫數(shù)字)賠償乙方損失。
3、因本房建房售房單位及甲方原因，此房房屋產(chǎn)權證，土地證及其手續(xù)尚未辦理，但因甲方及其房屋共有人資金需要，甲方自愿將此房賣與乙方。但在辦理此房房屋產(chǎn)權證，土地證及其手續(xù)時，甲方負責在房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關規(guī)定的期限內(______天)將此房房屋產(chǎn)權證，土地證產(chǎn)權直接辦理為乙方______(姓名)名下，并在房屋產(chǎn)權證，土地證及其手續(xù)辦理完畢后______天內交與乙方，所需費用，由______承擔。如因甲方原因不能將此房房屋產(chǎn)權證，土地證產(chǎn)權直接辦理為乙方______(姓名)名下，甲方須為乙方辦理房屋產(chǎn)權證，土地證及其過戶手續(xù)，所須費用由____________承擔。如因甲方的過失造成乙方不能在房屋產(chǎn)權證，土地證及其手續(xù)辦理完畢后______天內取得姓名標注為乙方______(姓名)的房地產(chǎn)權屬證書，乙方有權提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起______天內將乙方已付款退還給乙方，按_______________利率付給利息，并按已付款的______%賠償乙方損失乙方如在本房屋買賣合同成立后，無論辦理房屋產(chǎn)權證，土地證及其過戶手續(xù)與否，將此房出租出售，甲方不得以任何方法方式阻撓。在辦理房屋產(chǎn)權證，土地證及其過戶手續(xù)時，甲方應該提供一切與之有關的手續(xù)及資料(原房屋產(chǎn)權人的產(chǎn)權證及國土證，原房屋產(chǎn)權人結婚證及復印件，原房屋產(chǎn)權人夫妻雙方身份證復印件，其他房屋共有人同意出售的書面意見等)，不得用任何方式拒絕阻撓。
第十條、違約責任條款：
1、乙方?jīng)]有按照約定的期限內將房款交付給甲方，逾期達到一個月的，甲方有權解除本合同，乙方首付給甲方的房款歸甲方所有，其余款項退回給乙方。
2、甲方不得擅自解除合同，若甲方擅自解除合同，乙方有權要求甲方繼續(xù)履行合同或要求甲方退還乙方已付房款，并有權要求甲方支付按照同期銀行貸款利率計算的利息款，同時有權要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整給乙方。
3、甲方不根據(jù)本合同的約定將房屋和產(chǎn)權證書交付給乙方，視為甲方違約，乙方有權要求甲方交付房屋和產(chǎn)權證書，并有權要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整。
第五條的規(guī)定向甲方提出辦理產(chǎn)權過戶手續(xù)，甲方超過_叁拾_天不協(xié)助乙方辦理手續(xù)，視為甲方違約，乙方有權要求甲方履行合同，并有權要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元。
5、當房屋因____市規(guī)劃再次面臨拆遷安置時，拆遷補償款歸乙方所有。
6、當出現(xiàn)因繼承、贈與或其他涉及房屋產(chǎn)權所有人變化時，新的產(chǎn)權所有人承擔甲方全部責任。
第十二條、本合同主體。
1、甲方是_____________________________共_____人，委托代理人為_________即甲方代表人。甲方及甲方代表人保證出售本房屋，簽定本合同的時候經(jīng)本房屋所有房屋共有產(chǎn)權人同意。
2、乙方是_________________________，代表人是____________。
3、鑒于_________系未成年人，_________、_________系其法定監(jiān)護人，_________、_________承諾其有權出售該房屋并全權代理_________簽訂本合同，且無其他糾紛，否則由此產(chǎn)生的相關責任由_________、_________自行承擔。(注：本條適用于甲方安置戶中有未成年人時使用。)。
第十三條、本合同如需辦理公證，經(jīng)國家公證機關____公證處公證;但本合同不經(jīng)過任何法律公證具有同等的法律效力。本合同在雙方簽字之日(_20________年____月____日)起生效。本合同中空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等法律效力。
第十四條、本合同需由甲方，乙方，見證方三方共同簽字后方能生效。本合同一式_____份，一份_____張。甲方產(chǎn)權人及甲方委托代理人共持一份，乙方一份，見證方(中間人)____________一份，留存?zhèn)洳椤?/p>
第十五條、本合同發(fā)生爭議的解決方式：雙方本著友好協(xié)商，公平合理的原則簽定本合同，簽定本合同后，雙方應嚴格遵守執(zhí)行，不得以任何理由反悔。在履約過程中發(fā)生的爭議，雙方可通過協(xié)商解決。協(xié)商不成的，雙方同意按以下方式解決糾紛。
1.提交______仲裁委員會仲裁。
2.任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
在建房買賣合同訴訟書篇十五
出賣方（甲方）：
買受方（乙方）：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、誠信的基礎上，就乙方向甲方購買房屋事項達成協(xié)議，現(xiàn)一致同意訂立合同條款如下，以資共同遵守。
第一條甲方自愿將合法取得的坐落于________________________________的還建房壹套出售給乙方，房屋結構為_______________，房屋性質為______________，建筑面積（實用建筑面積）不低于100平方米，并保證已取得房屋其他產(chǎn)權人或利害關系人同意。
第二條經(jīng)過雙方協(xié)商，乙方應向甲方支付的總房款為
三、該房屋需在20xx年12月31日前交付，逾期未交付，乙方有權按已交付的房價款向出賣方追究違約利息。具體利息應自實際付款之日起計算，月利息按照________計算，逾期超過________個月，則視為甲方不履行本合同，甲乙雙方同意按照以下方案處理：
2、合同繼續(xù)履行，甲方按照乙方累計付款的__________%向乙方支付違約金；
四、房屋雙證（土地證、產(chǎn)權證）需在房屋交付后5年內由甲方負責為乙方辦理妥當，甲乙雙方同意按照以下方案處理雙證辦理事宜：
1、由甲方負責辦理雙證并支付相關費用，乙方提供相關資料并予以配合；
2、若截至20xx年12月31日甲方仍未為乙方辦理雙證，甲乙雙方同意按照以下方案處理：
2.2雙證辦理過程中出現(xiàn)的包括可能的契約稅、增值稅由甲方承擔；
2.3乙方因雙證未辦理成功造成的交易等方面的損失由甲方賠償；
五、房屋價格按照總建筑面積100平方米加超出部分計算，每平方米價格為3000元，總金額為三十萬元，超出部分在房屋交付后由乙方在一年內付清。
六、乙方按照甲乙雙方約定，100平方米的房款共計三十萬元人民幣分兩次付清，乙方于__________年__________月__________日前向甲方支付人民幣__________元和________年__________月__________日前向甲方支付__________元，逾期未支付，甲方有權解除合同，并追究乙方違約利息；具體付款方式由甲乙雙方協(xié)商確定。
七、甲方保證房屋交易是該房屋不存在產(chǎn)權糾紛，不存在按揭、抵押債務、稅項及一房多賣等，如出現(xiàn)產(chǎn)權糾紛事項，由甲方承擔全部責任。
八、本合同履行過程中發(fā)生爭議，有甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，甲、乙雙方同意由__________仲裁委員會仲裁。
九、本合同未盡事項，有甲乙雙方另行議定，并簽訂補充協(xié)議。
十、本合同共__________頁，一式__________份，甲乙雙方各執(zhí)一份，__________各執(zhí)一份，均居同等效力。
十一、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字生效。（本合同自__________日起生效。）
出賣方（甲方）（簽章）：買受方（乙方）（簽章）：
在建房買賣合同訴訟書篇十六
1、判令被告立即支付原告貨款_______________元并賠償利息損失(按銀行同期貸款利率從起訴日算至實際還款日)。
2、判令被告承擔本案訴訟費。
事實與理由：_________________。
原告與被告素有業(yè)務往來，原告向被告出售__________、__________、__________等產(chǎn)品。__________年__________月__________日，原被告雙方對賬確認：_________________被告應付原告貨款_______________元。后被告向原告支付貨款_______________元，但余款_____________元經(jīng)原告多次催促被告支付貨款，但是被告均以各種理由推托，拒絕付款。原告無奈，只得訴至法院。
綜上所述，被告拖欠原告貨款_______________元，已構成違約。為維護原告的合法權益，特根據(jù)《民法典》、《民法典》等相關法律、法規(guī)規(guī)定提出訴訟，請依法支持原告的訴訟請求。
此致
__________市人民法院。
具狀人：______________有限公司。
_____________年__________月__________日。
在建房買賣合同訴訟書篇十七
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就買賣________(以下簡稱設備)事宜，達成如下協(xié)議條款：
一、設備名稱、型號、數(shù)量、價格：
二、運輸費用：運費由________方承擔。
三、付款條件：
1.甲乙雙方簽訂本合同后，甲方需向乙方支付定________元整(小寫：_)。
2.乙方將設備運至甲方指定地點，甲方一次性支付乙方價款________元整(小寫：_)，乙方才開始交付設備。
四、交貨期：自甲方支付定x且與乙方簽訂本合同之日起________日內交付設備。
五、設備的交付及驗收。
甲方在簽訂本合同前，已經(jīng)選定要購買的設備，并對設備進行了初步檢驗。
甲方交付定x視為對設備的初步檢驗已經(jīng)完成，沒有異議。如運費由乙方承擔，則合同總金額中包含運費，乙方給甲方出具的購機發(fā)票的金額為扣除運費后的金額。
六、設備所有權及風險的轉移。
1.設備所有權自甲方付清設備的全部價款后轉移至甲方，甲方在未結清設備的全部價款前(即使欠款一元)，設備所有權仍歸乙方所有，未經(jīng)乙方書面同意，甲方不得將設備出賣、出租、和進行擔保。
2.設備交付甲方后，所有相應風險(包括設備的滅失、損毀、事故致人傷亡)均由甲方承擔。
七、違約責任。
甲方接到乙方的提貨通知后，不能按時提貨給乙方造成損失的，甲方支付的定x不予退回，同時應賠償乙方的全部損失。如因甲方原因形成訴訟，甲方愿意承擔包括但不限于律師費、通訊費。交通費等其他費用。
八、乙方對甲方的所有不包括在本合同內的承諾均以書面的并經(jīng)乙方簽章的證明、承諾書、附加協(xié)議等形式(傳真件有效)為準，其他乙方以及乙方的代表所有口頭承諾均無效。
九、包裝標準：主機裸裝，隨機備件箱裝，包裝物不回收。
十、通知。
1.甲方保證在合同中留的地址是能夠將由郵寄件郵寄送到甲方的地址，本合同中乙方向甲方發(fā)出通知即按此地址郵寄。乙方的通知在郵寄7日內，即視為通知到達甲方;如因地址原因或其他無法郵寄的原因或甲方拒收被退回，均視為通知到達甲方。
2.本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。如協(xié)商不成形成訴訟，由乙方所在地人民法院管轄。
十一、其它。
1.本協(xié)議未盡事宜，由雙方另行簽訂補充協(xié)議，與本合同具有同等法律效力。
2.本合同正本壹式貳份，雙方各執(zhí)壹份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
_________年___月___日________年___月___日。
在建房買賣合同訴訟書篇十八
甲方（出售人）：
乙方（購房人）：
身份證號碼：聯(lián)系電話：根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房產(chǎn)管理法》及拆舊房建新房集資自建房的暫行銷售辦法之規(guī)定。甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就買賣集資自建房一事，達成如下合同：
1、土地位置邳州市鎮(zhèn)北一路南80米火車站正北處，甲方擁有該土地使用權，甲方經(jīng)批準在上述地塊面積上集資自建房，除集資者自行居住外，余房對外出售。
2、該集資自建房的用途為住宅，屬磚混結構，陽臺是封閉式，簡裝配置（進戶防盜門、門窗）。
3、房屋建筑面積。
1、乙方在購買的住房層需是否購買車庫（價格另行計算），買賣雙方約定按建筑面積計算房屋總價格（不含車庫）。
2、乙方所購買房屋建筑面積元。
3、雙方同意于___年___月___日由甲方將上述自建房正式交付給乙方。該自建房交接給乙方后所使用權屬乙方。
4、甲方保證上述自建房權屬清楚，若發(fā)生與甲方有關產(chǎn)權糾紛概由甲方負責，并承擔民事訴訟責任，因此給乙方造成的經(jīng)濟損失由甲方賠償。
5。、違約責任：乙方中途毀約，乙方不得向甲方索要定金。甲方中途毀約的，甲方在毀約之日起日內將定金退換給乙方。乙方不能按期向甲方付清購房款，甲方不按期想乙方交付房屋。
6、乙方在和甲方約定交清余款日期內，未將余款付給甲方的，甲方責令乙方在十五日內將余款交清，如十五日內尚未交清，甲方有權解除合同，退給乙方預付款的20%，并將該房屋另行出售。
7、乙方所購買房作居室使用，使用期間不得擅自改變房屋的建筑主體結構（包括承重梁和承重墻等，否則造成的一切損失由乙方負責）。
8、本合同契約在雙方履行過程中發(fā)生爭議的，由雙方當事人共同協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方均可向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
本合同經(jīng)雙方簽字生效，本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方（簽章）：乙方（簽章）：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
___年___月___日。
在建房買賣合同訴訟書篇十九
根據(jù)《民法典》的有關規(guī)定，甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)協(xié)商，就乙方向甲方購買標準廠房和使用配套場地達成如下協(xié)議，以資共同遵守。
一、基本情況：
1、乙方購買甲方坐落在_________市_______________區(qū)（縣）_____________路_________弄（新村）______________支弄_____________號________號廠房______層，廠房建筑面積_____________平方米，并配套場地______________平方米，按房產(chǎn)證為準。
2、土地使用權限為________年，自________年____月____日到________年____月____日止，實際年限按產(chǎn)權證。
3、廠____區(qū)域東側在_______米內、南側到_________米內、西側到_________米內、北側到__________米內。
二、廠房價格及其它費用：
1、廠房價格每平方米人民幣________________________元（大寫），總價（含人民幣土地價格）人民幣_________________________________元（大寫）。
2、土地使用稅費按國家有關規(guī)定由_______方每年支付給有關部門。
3、乙方在甲方園區(qū)內的物業(yè)管理費每年人民幣_____________________元（大寫）。
三、付款方式、期限及交房期：
1、廠房總價分二次付清，簽約日乙方支付定金人民幣__________________萬__元（大寫）。
（2）其余房款應在甲方辦妥相關產(chǎn)權交易后（以產(chǎn)權交易中心核發(fā)產(chǎn)權證之日為準）____日內一次性付清，在辦理中產(chǎn)生的契稅由乙方負責。
2、以上付款以轉帳或現(xiàn)金方式支付均可，()逾期交款處以滯納金按銀行利息的'二倍，如乙方逾期超過三個月不付款，甲方有權終止合同，并要求乙方賠償違約金給甲方，違約金按廠房和土地總價的10%計；若甲方不能辦理土地、房產(chǎn)二證，或將土地、廠房抵押給任何第三方，則售房合同無效，甲方無條件全額退還乙方所有的購房款，并按廠房和土地總價10%支付給乙方作為違約金。
四、其他規(guī)定：
1、甲方在辦理好產(chǎn)權證后再給乙方協(xié)助辦理產(chǎn)權過戶手續(xù)，在辦理中發(fā)生的所有費用契稅、工本費等由乙方負責支付。
2、乙方所購產(chǎn)權房可以自由轉讓或出租給其他方辦業(yè)，但必須通知管理方，受讓或承租方企業(yè)可以以本廠房地址進行工商注冊。
3、廠房內土地屬批租，廠區(qū)內按現(xiàn)有的設施配套使用給乙方，未經(jīng)有關部門同意，不得擅自搭建簡易棚及房屋，甲方須協(xié)助乙方辦理搭建秘備的簡易棚手續(xù)。
4、乙方所購房屋不得拆除，不得在其中舉辦高污染、高用電量的項目。
5、乙方在所購房屋內組織生產(chǎn)、經(jīng)營或生活必須遵紀守法，恪守管理制度，照章納稅，按其交付各項規(guī)定費用。
6、乙方使用的用電和用水增容量由乙方提出申請，甲方予以協(xié)助辦理，增容費用由乙方向有關部門按規(guī)定交納。
7、本合同未盡事宜由雙方協(xié)商補充確定，與本合同具有同等法律效力。
8、甲方在完成售房的全過程后，則乙方有權支配和使用該廠房，甲方無權干涉。
9、本廠房的質量保修期為交付后________年內有效。
五、本合同主體及責任：
2、乙方：_________________________法定代表人：______________委托代理人：____________（甲、乙雙方所系法定代表人，具有連帶及擔保責任）。
六、本合同經(jīng)雙方代表簽字或蓋章后生效，本合同一式四份，甲、乙雙方和執(zhí)一份，房產(chǎn)管理局和公證處各執(zhí)一份。
甲方：代表（簽名蓋章）：電話：
乙方：代表（簽名蓋章）：電話：
簽約日期：________年____月____日
簽約地址。
在建房買賣合同訴訟書篇二十
甲方：
乙方： 身份證號碼：
為解決單位職工住房困難，經(jīng)學校領導班子研究決定：職工集資建房。經(jīng)雙方友好協(xié)商，本著平等、自愿、誠實信用原則，就乙方取得位于屈原一中內住房的房屋產(chǎn)權特簽訂以下協(xié)議：
1、甲方職工集資樓坐落于屈原一中家屬區(qū)以北，總層數(shù)為四層?，F(xiàn)將三樓東邊的一套房產(chǎn)出售給乙方，其建筑面積為134.43㎡。
2、自本協(xié)議簽訂之日起，乙方即為上述住房實際產(chǎn)權人。
1、房屋交付
自本合同簽訂之日起，甲方即行將上述單元轉交付予乙方，乙方即行行使基于實際產(chǎn)權人對該住房的所有權益、如有拆遷、賠償?shù)葐栴}全歸乙方自主擁有權。
2、產(chǎn)權證的辦理
乙方承擔產(chǎn)權證辦理的所有費用，甲方將協(xié)助乙方辦理該住房的獨立產(chǎn)權證。
因甲方出讓其集資住房予乙方，乙方同意在本協(xié)議簽訂后，以每平方米2480元的價格，立即一次性付清集資房款人民幣叁拾叁萬陸仟元整（336000元）。
1、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
2、本協(xié)議一式二份，甲、乙各一份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
年月日：
【本文地址：http://www.aiweibaby.com/zuowen/9703616.html】
