合同是一種約定，通過約定雙方的權益和義務，確保交易的順利進行。如何確保合同的可執(zhí)行性和有效性，防止糾紛的發(fā)生？在合同的履行過程中，如有任何疑問或需要幫助，請隨時與我們聯(lián)系。
農村建房承包合同篇一
甲方：
乙方：
甲方在建房屋_____間，一共______層，建筑總面積為___平方米由乙方承包施工。經雙方協(xié)商同意，特簽訂如下合同：
采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等。乙方提供勞務、建筑技術、模板、撐樹、腳手架用材、碼釘及生產生活用具等。乙方不負責樓梯、樓面、樓底、現(xiàn)澆混凝土板面與板底的'粉刷。甲方負責水電供給及原材料及時進場。乙方必須保證工程質量，按設計圖紙和甲方要求施工，節(jié)約材料，并保管好材料，不得丟失。
乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層；裝飾室內粗粉刷、前向外墻貼瓷磚、后向墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、大便器、下水管道、落水管；頂層層面加漿磨光，同時作好防滲處理。
承包價格每平方米元，建筑面積按每層樓外墻計算。女兒墻按每米___元計算，包括水泥砂漿抹面。樓面混凝土搗制另請施工隊伍，所需費用甲乙雙方各負擔50%。
乙方完成第一層磚砌澆好樓面甲方付款_____元；甲方付清后乙方開始第二層磚砌，澆好樓面后甲方付款_______元；付清后乙方開始第三層磚砌，完成第三層磚砌澆好樓面甲方付款____元；工程全部完工，經驗收合格后一次付清。（如果甲方修改房屋樣式或加高屋頂等原因導致工程量增加，則對增加的工程量另外計算價錢。）。
乙方應當按照國家規(guī)定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。
甲方負責水電供給及原材料及時進場。乙方必須保證工程質量，按設計圖紙和甲方要求施工，節(jié)約材料，并保管好材料，不得丟失。
文明安全施工，如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷、因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何法律責任和任何費用。文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛(wèi)生。
其它未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。
甲方簽字（蓋章）：乙方簽字（蓋章）：
___年___月___日。
農村建房承包合同篇二
甲方在——鎮(zhèn)——村建房屋一棟，建筑總面積約————平方米，由乙方承包施工。經雙方協(xié)商同意，特簽訂如下合同：
采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等。乙方提供勞務、建筑技術、模板、撐樹、腳手架用材、碼釘及生產生活用具等。
乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前向外墻貼瓷磚、后向墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、大便器、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光，同時作好防滲處理。
每平方米————元，建筑面積按每層樓外墻計算。女兒墻按每米壹拾元計算，包括水泥砂漿抹面。樓面混凝土搗制另請施工隊伍，所需費用甲乙雙方各負擔————%。
完成第一層磚砌并搗制好樓面付————元，完成第二層付款————元，完成第三層付款————元，工程全部完工，經驗收合格后一次付清。
甲方負責水電供給及原材料及時進場。乙方必須保證工程質量，按設計圖紙和甲方要求施工，節(jié)約材料，并保管好材料，不得丟失。
乙方應當按照國家規(guī)定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。
文明施工，如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷，因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛(wèi)生。
主體工程工期為————個月，從簽訂合同之日起計算，乙方必須在————年——月——日前完成主體工程，完工時間不能超過——天，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。乙方所需材料，應兩天前向甲方提出計劃，以便迅速籌備。
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起生效。
甲方簽字(章)：乙方簽字(章)：
農村建房承包合同篇三
承建方：以下簡稱乙方。
根據中華人民共和國建筑法及合同法，經雙方共同自愿協(xié)商，由乙方承建甲方自用小二層住房的施工工程。
1、甲方將自用小二層住房約為300平方米，承包給乙方，甲方負責將主材運輸到工地。
2、房屋修建為二層磚砼結構，現(xiàn)澆砼樓板，砼構造柱。
3、正負零以下由乙方調配人員施工，甲方予以配合及負責人工及生活費用。
4、乙方承包由正負零以上修建，包括砌墻、鋼筋、支模、內外墻抹灰及任意一方外墻瓷磚粘貼。
5、乙方自行負責提供所有支撐架、模板及所需一切機械。
1、乙方由正負零以上按實際建筑面積進行實收。
2、經雙方協(xié)商以170元/平方米計算。
1、甲方無償提供給乙方水、電。
2、甲方自開工之日起滿足提供建筑主材給乙方，以免造成停工待料，延誤工期。
3、甲方在每層現(xiàn)澆當日提供所在工人一天生活，其余時間生活由乙方負責。
4、甲方一次性付給乙方安全費元。
1、乙方必須按質按量完成所承包的內容及項目。
2、乙方必須按甲方要求程序進行施工。
3、乙方必須做到安全文明施工，安全由乙方全面負責承擔。
4、乙方不得隨意浪費材料，不得故意拖延工期。
5、各工種人員由乙方負責調配。
1、砼強度要求達到：
2、砌磚飽滿度，垂直度，平整度，砼構造柱砌磚要求4進4出。
3、抹灰面的垂直度，平整度。
開工之日付20%，約為元，以后按工程進度，在每層現(xiàn)澆完后付20%，約為二次，約為元，余款待工程全面完工后，經驗收合格后一次性付清。
開工：
竣工：
本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，經雙方簽字即時生效，希望雙方共同遵守，若一方違反，必須承擔相應損失，另外，本協(xié)議未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商確定。
甲方簽字：
乙方簽字：
20xx年月日。
20xx年月日。
農村建房承包合同篇四
甲方：
乙方：
甲方擬在本村組原莊基上修建房屋，乙方長期從事農村房屋修建，具有一定的專業(yè)水平和知名度，甲方現(xiàn)將修房承攬給乙方施工，雙方在平等互利、協(xié)商一致的基礎上達成如下合同：
一、房屋結構及承攬范圍：
二、房屋計價面積及工價支付方式：
3、支付方式：在本合同簽訂之日前，甲方向乙方支付元(大寫元)作為定金，在主體修建打上圈梁上屋面后甲方向乙方支付元(大寫元)，在粉刷完畢甲方驗收質量合格后，向乙方支付元(大寫元)，下?？铐椩谀暝氯涨案肚?。
三、合同期限：
四、雙方的權利與義務。
2、甲方應當提供乙方使用的水、電，并保證水電能正常使用;。
4、乙方施工中自行指揮所雇人員各負其責，組織施工并進行監(jiān)督，對房屋質量負責，乙方積極采取安全措施，確實抓好安全生產，施工中如發(fā)生安全事故，所造成的傷害均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
5、甲方不參與乙方組織的施工，但有權對乙方施工過程進行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)乙方修建房屋存在出現(xiàn)質量問題，甲方應當及時與乙方溝通，有權讓乙方進行及時糾正。甲方驗收乙方所建房屋質量合格后雙方簽字，乙方完成交付義務。
五、違約責任：
七、本合同經甲、乙雙方簽字后生效，一式三份，由甲乙各執(zhí)一份，中間人執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：中間人：
年月日年月日年月日。
近兩年來，隨著新農村建設的快速發(fā)展和農村經濟增長以及農民生活水平的提高，廣大農民改善居住條件的熱情又一次迸發(fā)，繼上個世紀九十年代農村建房熱后，各地農村新一輪建房熱潮正在興起。但就我縣農村建筑市場來看，市場秩序很不規(guī)范，從事建筑活動的大部分都是無證、無照、無資金、無設備、無技術的農民建筑隊。建房主力多是忙時拿起鐮刀的農民，閑時變成拿起瓦刀的“建筑工人”，因施工價格便宜，彌補了大型建筑企業(yè)不愿承攬農村民用住房的缺口，在農村很有市常同時，農村建房施工隊缺乏應有的崗前從業(yè)培訓，以致房屋建筑質量無法保證，常因房屋質量問題發(fā)生糾紛、工程款支付糾紛訴至法院。據不完全統(tǒng)計，以來僅縣法院受理的農村建房糾紛案件就有50起占民二庭受理案件的25%。該類案件訴至法院后，由于法律規(guī)定的缺失和審判實踐的尺度不一，導致多種處理結果，不僅為今后建設社會主義新農村留下了安全隱患，同時也引發(fā)審判機關對處理農村建房問題的一些思考。本文針對我院民二庭受理的幾起農村建房合同糾紛，從案件的案由確定談起，對農村建房合同糾紛的解決做出如下調研探討：
農村建房合同糾紛訴至法院后，涉及的首要問題即是案由的確定問題。在審判實踐中，有兩種案由意見：
(一)應認定為建設工程施工合同糾紛。首先，從立法的角度來看，因建設工程的特殊性和安全性要求，立法將建設工程施工合同從承攬合同中獨立出來，并制定專門的法律規(guī)定予以完善規(guī)范，以維護建筑市場的秩序和保證建設工程的質量。因此，農村的建房合同列為建設工程施工合同是與立法本意相符的。其次，從農村建房的特點來看，雖然表面上是施工隊提供勞務為原告建房，實際上施工隊不僅提供了勞務，而且利用自已的設備和技術，按房主提供的設計圖紙或相關要求施工，最后交付勞動成果。因此，農村建房已經是一個完整的小工程建設，應認定為建設工程施工合同。最后，從規(guī)范農村建筑市場秩序來看，司法機關將農村建房合同認定為建設施工合同，更有利于促進相關的行政管理部門制定實施農村建筑市場的配套政策，進一步推動農村建筑市場的規(guī)范化。
(二)應認定為承攬合同。根據承攬合同的概念和特征，農村建房是建房施工隊按房主的各種具體要求完成建房工作，向房主交付房屋，并由房主支付一定報酬的行為，其各項特征均符合承攬合同的特征。同時，農村建房是比較簡單的建筑活動，它無需經過嚴格的規(guī)劃、勘察、設計等工作，而且大多數建房工程都是包工不包料的勞務工程，這與建設施工合同規(guī)范的大型、復雜的土木工程建筑工程是有明顯區(qū)別的。最后，農村建房合同中的發(fā)包方和承包方均為個人，從合同的權利義務來看，將農村建房合同定性為承攬合同更有利于保護合同雙方當事人的權利。
二、不同的案由引發(fā)不同的法律效果和社會效果。
我國合同法第十六章專門對建設工程施工合同糾紛作了相關規(guī)定，最高人民法院也出臺了關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的司法解釋，對建設工程施工做出了更詳細的規(guī)定，因此，將農村建房合同糾紛的案由確定為建設工程施工合同還是承攬合同，適用的是不同的法律規(guī)定，案件的處理結果也會截然不同。
(一)建設工程施工合同和承攬合同的不同法律效果分析。
建設工程施工合同承攬合同。
合同效力無效有效。
工程量通過鑒定機構鑒定按約計算工程量。
工程質量施工隊不承擔質量責任施工隊按約承擔質量責任。
違約責任合同雙方無違約責任按約承擔違約責任。
第一，合同的效力問題。如果將案由定性為建設工程施工合同，根據司法解釋的規(guī)定，施工人必須具備相關資質，而農村建房的施工人基本上是個體的泥工、瓦工等自行招募組織起來的個體施工隊，不可能具備任何資質，因此，定性為建設工程施工合同的農村建房合同應為無效合同。如果將案由定性為承攬合同，根據合同法的規(guī)定，承攬人無需具備特別的資質，只要合同內容不違法，則定性為承攬合同的農村建房合同為有效合同。
第二，工程量問題。將案由定性為建設工程施工合同后，因為合同的無效，工程量就無法按約計算，如果工程已經完工，且合同雙方對工程量無異議，工程量就按雙方合意的數字計算。如果工程未完工，或是雙方對工程量有異議，只能申請相關的鑒定機關進行鑒定。將案由定性為承攬合同，因為合同是有效的，所以工程量的計算嚴格按合同約定履行。
第三、工程價款問題。如果將案由定性為建設工程施工合同，按司法解釋的規(guī)定，工程款的結算有如下幾種情況：(1)建設工程施工合同無效，但建設工程經竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應予支持。(2)建設工程施工合同無效，且建設工程經竣工驗收不合格的，修復后的建設工程經竣工驗收合格，發(fā)包人請求承包人承擔修復費用的，應予支持。(3)建設工程施工合同無效，且建設工程經竣工驗收不合格的，修復后的建設工程經竣工驗收不合格，承包人請求支付工程價款的，不予支持。如果將案由定性為承攬合同，因為合同是有效的，則工程價款按約計算。
第四，房屋質量問題。如果將案由定性為建設工程施工合同，因為造成合同無效，房主和施工隊均有過錯，房主明知施工隊無任何施工資質而與其簽訂建房合同，施工隊明知沒有施工資質而承建建房工程，所以，房主和施工隊按具體的過錯程度承擔房屋的質量責任。如果將案由定性為承攬合同，根據合同法的規(guī)定，承攬人交付的工作成果不符合質量要求的，定作人可以要求承攬人承擔修理、重作、減少報酬、賠償損失等責任，因此，房屋的質量責任應由施工隊承擔。
第五、違約責任問題。如果將案由定性為建設工程施工合同，因為合同的無效，合同中關于違約責任的承擔方式，例如違約金、滯納金、利息等條款的約定均失去效力。如果將案由定性為承攬合同，合同中的違約條款可以得到有效保護。
(二)建設工程施工合同和承攬合同的不同社會效果分析。
建設工程施工合同承攬合同。
建筑市場的影響因不受合同的約束，市場秩序會更亂。有效合同適當的規(guī)范了建筑市場秩序。
新農村建設的影響嚴懲了無資質施工隊，促進建筑管理機關嚴格規(guī)范農村建筑市場符合農民現(xiàn)在的意識水平和農村建筑市場的實際情況。
農民的生命、財產安全問題更加嚴格的保護農民的生命、財產不利于保護農民的生命、財產。
1、將案由定性為建設工程合同所產生的社會效果。
第一，合同無效，將使房主逃脫及時支付工程款的責任(不必因遲延付款而承擔違約責任)，等于變相鼓勵房主尋找個人施工，這樣花費少而且責任也小，同時，這樣也會產生農民工不能及時獲取工資的社會問題。
第二、合同無效，則施工人的一些違約行為，比如遲延完工、質量問題，即使給房主造成損害，房主也無從要求賠償，而且施工人對工程也沒有保修責任，這對房主的保護也是不周到的。這樣就會造成一個惡性循環(huán)，房主會盡力拖欠工程款，而施工方相應的也會不注意施工質量。
第三，合同無效，則工程款的數額將難以確定。這類案件中，通常雙方對工程款都會有一個確認，如果合同無效，就要進行鑒定來確定工程款，這些小工程是很難找鑒定機構的，而且這樣數量眾多的案件全部都鑒定，會增加審判的周期和成本，不利于及時保護當事人的合法權益。
第四、合同無效，會使當事人游離于合同保護之外而無須遵守任何約定，導致市場秩序更加混亂。
第五、合同無效，嚴懲了房主和施工隊，從司法層面對工程的建設門檻進行了嚴格把關，有利于促進我國農村建筑市場的逐步完善，進一步保護農民的生命、財產安全。
2、將案由定性為承攬合同所產生的社會效果。
第一，合同有效，房主和施工隊的合同權利得到很好的保護，包括工程款的支付、工程質量的責任、違約責任的承擔等。
第二、簽訂承攬合同手續(xù)簡單、合同內容不復雜，工程價款比較實惠，實際操作比較靈活，符合農民的意識水平和農村建筑市場的實際情況。
第三、認定合同有效，就等于默認了無資質施工對建房的資質，因此，會變相的助長農村建筑市場無資質施工隊建房遍地開花，不利于我國農村建筑市場的規(guī)范和農民生命、財產安全的保護。
三、給農村建房糾紛案件案由確定的建議。
綜合上文對農村建房合同定性為建設工程施工合同和承攬合同的各項分析，我們可以看到，無論是從法律效果角度考慮，還是從社會效果角度考慮，兩種案由都各有所長。因此，在審判實踐中，我們應該綜合全案的具體情況，給農村建房合同一個明確而合適的案由。在現(xiàn)有的法律框架下，筆者建議可以采用以下辦法處理：
(一)如果建設的是二層以下(不包括兩層)的房屋，根據建筑法的規(guī)定，農民自建低層住宅的建筑活動不適用本法，故對承建農村居民低層住房的行為，一般視為承攬行為，不屬于建設工程合同的范疇。其建設行為受《村莊和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理條例》調整，根據《村莊和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理條例》的規(guī)定，要求從事建筑施工的個體工匠辦理施工資質審批手續(xù)的范圍僅限于“村莊、集鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內”，而非全部建筑活動。故筆者認為，在存在個體工匠資質審查機構的地方，未取得相應資質的個體工匠從事建筑活動應屬于非法建筑活動;而在沒有個體工匠資質審查機構的地方，原則上不宜就工匠沒有資質而認定合同無效，特別是在村莊、集鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)外的建筑活動。
另外，如果承建的工程規(guī)模比較小，比如只是一些“鋪磚、挖溝、拆除改造、或者零星土建”，而并不涉及大的樓房主體建設，也可以認定屬于承攬合同，而非建設工程合同。
(二)如果個人是包清工，無論是建設多高的房屋，只提供勞務，則可以認定屬于勞務合同。
(三)如果建設的是二層或兩層以上的房屋，其建設活動的規(guī)范應適用我國建筑法的規(guī)定，將農村建房合同定性為建設工程施工合同。此時施工隊因沒有資質而合同無效，則可以參考司法解釋中的規(guī)定，即只要質量合格，承包方可以按約定要求工程款，但同時還應當明確，承包方按約定受領工程款，也必須承擔對應的約定義務，如保修、按期完工等，以貫徹權利義務相一致的公平原則。
農村建房承包合同篇五
建房房東發(fā)包方：以下簡稱甲方承接方或承包方：以下簡稱乙方現(xiàn)甲方村號原有層房，委托乙方施工承建。甲方自備所有材料，即包清工的形式發(fā)包給乙方。為了保證質量，能按時完成任務，甲方與乙方就有關具體事項達成以下協(xié)議：本合同條款本著公平，公正的原則，雙方充分協(xié)商達成一致意見并簽訂本合同，雙方必須嚴格遵守執(zhí)行。一、工程名稱：甲方私人住宅。
二、工程地點：工程限期：從年月日至年月日止。
三、工程議價：每平方米元共計：人民幣元整。
四、承包方式：乙方以包工的形式承建甲方的樓面加建工程，甲方全包料，包括模板、頂架、外墻排柵及施工機械的租賃等及它細節(jié)工具及一切建筑材料。乙方負責其他用于施工的輔助設備如(料斗、推車、小型攪拌機，架板架管等)。
五、工程內容。
六、建好后乙方搞好屋內、四周衛(wèi)生，做好防火防盜。做到人走場地清。
七、乙方在建房施工時，一定要保證質量。如有不符合質量問題，甲方要求翻工，乙方必須服從或雙方協(xié)商解決。八、1、乙方在施工期間一定要做好安全措施。由于自身安全措施不力，造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由乙方責任。2、如果造成傷亡事故，由人民法院裁定后由責任方承擔有關費用。3、施工過程中若造成鄰居房屋損壞，由乙方負責維護維修，甲方積極幫助解決。九、若遭受自然非人為干擾，影響乙方施工，損壞的建筑材料，由甲方負責。另外，如需修改施工內容，增加工程項目必須與雙方商量，雙方達成一致，做到互相尊重、順利完成本次施工任務。十、乙方進場后，施工用水用電由甲方負責，保證施工場地通水通電。十一、付款方式：開工首付工程量的%，完工后一周內全部付清。十二、本合同書經雙方確認后，即生效，雙方必須嚴格遵守執(zhí)行。十三、本合同共一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，打印和手寫具有同等法律效力，未盡事宜需經雙方協(xié)商，意見一致后可作補充條文。結算付清工程款項后，本合同書自然終止無效。
甲方房東簽字：乙方承接方簽字：
房主：(稱甲方)建筑施工隊：(稱乙方)。
根據《中華人民共和國經濟合同法、建筑法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，為了明確雙方職責，為維護雙方利益，避免糾紛，結合本工程實際情況，經雙方共同協(xié)商簽訂本合同，并嚴格履行。
一、工程概況1、工程項目名稱：私人住宅;2、工程施工地點：3、總建筑面積：4、承包方式：包工包料5、全包價格：每平方米工價為元。
二、工程期限本工程工期自年月日至年月日完成。
三、甲方責任1、甲方向乙方提供建筑施工圖;2、負責組織圖紙設計員向施工人員進行圖紙設計解說交底;3、保障乙方正常施工，器材堆放及保管室、施工隊食堂場地提供;4、保障乙方施工用水、電、路通;5、對工程質量及用料進行全面監(jiān)督，提出合理要求，發(fā)現(xiàn)粗制濫造，違章施工等現(xiàn)象，甲方有權令乙方返工或停工并追究責任損失。
四、乙方責任1、參加技術圖紙會審、制定施工方案、組織施工人員做好村民協(xié)調工作，建筑所用材料、機械設備進嘗安全設備到位、做好各項準備工作、確保按時開工;2、按照設計圖紙及施工規(guī)范精心施工;除水電、防盜門、樓梯扶手、欄桿和后期精裝等附屬工程及衛(wèi)生間防水處理由甲方安排第三方施工外，乙方必須積極搞好配合;3、乙方施工內容：房屋基礎(一米以內由乙方負責，超出部分按市場價格補全)、墻體、梁、架、柱、板、樓面抹平、內外粉刷(混合沙灰,白水泥蓋面)、外墻面瓷磚、鋼筋網架、樓頂瓦面蓋好，主體工程中所有大小項目均由乙方全部完成;4、安全設施及吊裝運輸由乙方負責購制并安裝到位;5、每層所需原材料的規(guī)格、型號、數量及材質要求必須由乙方提出詳細計劃;商品混凝土必須計算準確;所需輔料(模板、所有房屋用架木)由乙方自己購制;6、乙方必須服從甲方對工程質量和施工現(xiàn)場的監(jiān)督管理，并積極配合甲方工程負責人的工作，確保工程質量和工程進度。每道工序完成后，分部分項的檢查驗收，待驗收合格后，方可進入下道工序施工;7、乙方必須搞好現(xiàn)場管理，加強安全教育，特別要注意安全意識、遵守操作規(guī)程、配置安全設施、防范安全事故。否則，出現(xiàn)任何傷亡事故及財產損失，由乙方全部負責，甲方不負任何連帶責任。
五、付款方式根據本工程進度按每層建筑實際面積核算，分期付款。動工前支付萬元啟動資金，屋頂面完工付萬元，內粉外粉及墻貼面完工全額付清。待工程竣工甲方根據國家質量驗收規(guī)范和評定標準進行驗收，驗收結算后余款付清。
六、其它1、施工人員的安全保險金，由乙方出資購買;2、乙方如果中途退嘗拖延時間，甲方有權另行安排施工隊，其所有工資作為自動放棄;甲方所有損失由乙方賠付。3、本合同一式三份，雙方各執(zhí)一份，存檔一份。甲乙雙方簽字后生效，具有法律效力作用。本合同未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。
甲方簽字：乙方簽字：
身份證號碼：身份證號碼：
電話號碼：電話號碼：年月日。
農村建房承包合同篇六
甲方：
乙方：
一、工程概況。
工程名稱：
×××私人住宅。
工程地點：
工程內容：設計圖以內的所有建筑工程。
建筑面積：共148.8平方米。
二、工程承包范圍。
承包范圍：包工不包料。
三、合同工期。
開工日期：________年____月____日(農歷二月初一)
竣工日期：________年____月____日(農歷六月初六)
合同工期總日歷天數102天。
四、合同價款。
工價為每平方米180元，建筑總面積148.8平方米，合同總價款為人民幣26780元。
付款方式：由甲方分四次付清合同總價款。第一次在基礎工程完工后由甲方付給乙方合同總價款的`30%，即8000元;第二次在主體工程完工后，由甲方付給乙方合同總價款的30%，即8000元;第三次在工程全面竣工后由甲方付給乙方合同總價款的30%，即8000元;剩余10%(即2780元)作為質量保證金，在工程交工一年后如無重大質量問題，由甲方全部付給乙方。
五、質量標準。
工程質量標準：按圖施工，確保工程質量。
六、甲乙雙方的權利及義務。
1、甲方的權利及義務：
(1)甲方應向乙方提供“三通一平”。
(2)按期付款。
(3)及時向乙方提供所需要的各種材料。
(4)在工程開工前向乙方提供設計圖紙2套。
(5)在施工過程中，如發(fā)現(xiàn)存在質量問題或私自變更設計圖紙的現(xiàn)象，甲方有權要求乙方返工。
2、乙方的權利及義務：
(1)按圖施工。在施工過程中如需對原設計作出更改，需經甲方同意后方可修改。
(2)保證工程質量。
(3)保證工期，按時交工。
(4)在施工過程中，需要哪些材料，乙方應提前2-3天告知甲方，以便及時購置。乙方應本著節(jié)約的原則，不得浪費材料。
(5)在每一項分項工程完工后，乙方應征得甲方驗收同意后方可進行下一道工序。
(6)乙方應重視安全生產，一切安全責任均由乙方自行承擔。
七、本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決。
八、本合同自甲乙雙方簽字之日起生效。
九、本合同一式二份，甲乙雙方各持一份。
甲方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________。
_________年____月____日。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________。
_________年____月____日。
農村建房承包合同篇七
工程名稱：___私人住宅。
工程內容：設計圖以內的所有建筑工程。
建筑面積：共平方米。
二、工程承包范圍。
承包范圍：包工不包料。
三、合同工期。
開工日期：_年3月8日(農歷二月初一)。
竣工日期：_年7月8日(農歷六月初六)。
合同工期總日歷天數102天。
四、合同價款。
工價為每平方米180元，建筑總面積平方米，合同總價款為人民幣26780元。
付款方式：由甲方分四次付清合同總價款。第一次在基礎工程完工后由甲方付給乙方合同總價款的30%，即8000元;第二次在主體工程完工后，由甲方付給乙方合同總價款的30%，即8000元;第三次在工程全面竣工后由甲方付給乙方合同總價款的30%，即8000元;剩余10%(即2780元)作為質量保證金，在工程交工一年后如無重大質量問題，由甲方全部付給乙方。
五、質量標準。
工程質量標準：按圖施工，確保工程質量。
六、甲乙雙方的權利及義務。
1、甲方的權利及義務：
(1)甲方應向乙方提供“三通一平”。
(2)按期付款。
(3)及時向乙方提供所需要的各種材料。
(4)在工程開工前向乙方提供設計圖紙2套。
(5)在施工過程中，如發(fā)現(xiàn)存在質量問題或私自變更設計圖紙的現(xiàn)象，甲方有權要求乙方返工。
2、乙方的權利及義務：
(1)按圖施工。在施工過程中如需對原設計作出更改，需經甲方同意后方可修改。
(2)保證工程質量。
(3)保證工期，按時交工。
(4)在施工過程中，需要哪些材料，乙方應提前2-3天告知甲方，以便及時購置。乙方應本著節(jié)約的原則，不得浪費材料。
(5)在每一項分項工程完工后，乙方應征得甲方驗收同意后方可進行下一道工序。
(6)乙方應重視安全生產，一切安全責任均由乙方自行承擔。
七、本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決。
八、本合同自甲乙雙方簽字之日起生效。
九、本合同一式二份，甲乙雙方各持一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
農村建房承包合同篇八
甲方擬建房屋一座，位置在___縣__鎮(zhèn)__村__組，由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關系，經平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本加工承攬協(xié)議。
一、雙方權利義務。
1、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水電、鋼材等建筑材料。根據施工進度，乙方應提前___天通知甲方購買所需材料。
2、乙方具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設并交付建房成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。
3、攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
4、工期從_____年___月___日開始建設，工期為___天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。
5、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規(guī)，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
二、質量要求。
1、方應當本著保質保量的原則，按照甲方要求施工，加強質量管。
2、要施工過程：如地基、澆筑須經甲方驗收后方能進行下一工序。
3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。
4、房屋建成后一年內，甲方發(fā)現(xiàn)質量問題的，乙方必須進行免費維修。
三、付款方式。
工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米___元。每層主體完工后按照實際完成工程量預付人民幣___元為預付款。
四、違約責任。
1、由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。乙方應承擔違約金___元。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金___元(或每日承擔違約金____元)。
五、爭議解決辦法。
發(fā)生協(xié)議爭議時，雙方應友好協(xié)商。
六、附則。
1、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方當事人各執(zhí)一份。
2、協(xié)議自簽訂之日起生效。
3、以上協(xié)議，雙方必須共同遵守。如經雙方協(xié)商同意簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與協(xié)議同具有同等法律效力。
甲方簽字：___。
乙方簽字：___。
___年___月___日。
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。
農村建房承包合同篇九
甲方(發(fā)包方)：
身份證號碼：
聯(lián)系方式：
地址：
乙方(承包方)：
身份證號碼：
聯(lián)系方式：
地址：
根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律和行政法規(guī)，為進一步明確甲乙雙方的責任、權利、義務，保障雙方的利益，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，甲乙雙方通過友好協(xié)商就房屋建設工程承包事宜達成一致，簽訂合同并共同遵守履行。
采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。
乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產生活的一切用具等。
乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。
每平方米人民幣元，建筑面積按每層樓外墻計算，預計總價款：元，大寫(人民幣)：
合同簽訂完畢，工具進場，人員到位，預付合同總價款的%，即人民幣元。完成第一層磚砌并搗制好樓面后支付合同總價款的%，即人民幣元。完成第二層以及屋頂支付合同總價款的%，即人民幣元。工程全部完工，交驗完畢支付合同總價款的%，即人民幣元。預留%為質量保證金，完工一年內無質量問題，清尾款。
工程期限天，自20xx年月日開工至20xx年月日竣工。
甲方負責水電到位供給及原材料及時進場，每日午餐。
乙方必須保證工程質量和進度，按設計圖紙和甲方要求施工，節(jié)約材料，并保管好材料，不得丟失。
乙方應當按照國家規(guī)定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。
1.勞保措施，施工防護措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現(xiàn)工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛(wèi)生。
2.甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。
2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的%向甲方支付違約金。
本協(xié)議條款如與國家法律、法規(guī)、政策相悖時,以國家、法規(guī)、政策為準。
雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效的，選擇以下第種方式解決爭議。
(1)甲、乙雙方可將爭議提交仲裁委員會進行仲裁，該仲裁應是終局的，并且該仲裁裁決對雙方具有法律上的約束力。
(2)提交法院訴訟解決。
風險提示：在約定爭議管轄條款時，一般應約定由自己所在地的人民法院管轄。在合同約定管轄權時要注意以下三個事項:第一，約定訴訟管轄，雙方當事人可以約定下列管轄地之一:雙方當事人住所地、合同簽訂地、合同履行地、標的物所在地法院管轄，在選擇時只能選擇其中一項，否則約定無效。第二，在選擇仲裁管轄時一定要注意仲裁機構名稱不得有錯，更不能先多個仲裁機構，否則約定無效。第三，在約定管轄時還注意，約定了法院管轄就不能在約定仲裁管轄，兩者只能選擇其一。
1.甲、乙雙方在簽署本合同時，對各自的權利、義務、責任清楚明白、充分理解，并愿按本合同約定嚴格執(zhí)行。
2.本合同未盡事宜，經雙方協(xié)商一致后，可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議為本合同之有效組成部分。
3.本合同如有涂改，雙方均應在涂改部分簽字或加蓋公章確認，否則涂改部分無效。
4.本合同及附件經雙方簽字蓋章后即生效。雙方簽署的相關文件與本合同具有同等法律效力。
5.本合同及附件經雙方以傳真形式簽字蓋章后文件同樣有效。
6.本合同的任何條款約定被認為無效,不影響本合同其他條款的效力。
7.本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)份，具有同等法律效力。
甲方(簽章)：
乙方(簽章)：
法定代表人：
法定代表人：
聯(lián)系方式：
聯(lián)系方式：
20xx年月日。
20xx年月日。
農村建房承包合同篇十
工程名稱：
__私人住宅。
工程地點：__村上莊合作社，甲方原有住宅院內。
工程內容：設計圖以內的所有建筑工程。
建筑面積：共148.8平方米。
二、工程承包范圍。
承包范圍：包工不包料。
三、合同工期。
開工日期：__年3月8日(農歷二月初一)。
竣工日期：__年7月8日(農歷六月初六)。
合同工期總日歷天數102天。
四、合同價款。
工價為每平方米180元，建筑總面積148.8平方米，合同總價款為人民幣26780元。
付款方式：由甲方分四次付清合同總價款。第一次在基礎工程完工后由甲方付給乙方合同總價款的30%，即8000元;第二次在主體工程完工后，由甲方付給乙方合同總價款的30%，即8000元;第三次在工程全面竣工后由甲方付給乙方合同總價款的30%，即8000元;剩余10%(即2780元)作為質量保證金，在工程交工一年后如無重大質量問題，由甲方全部付給乙方。
五、質量標準。
工程質量標準：按圖施工，確保工程質量。
六、甲乙雙方的權利及義務。
1、甲方的權利及義務：
(1)甲方應向乙方提供“三通一平”。
(2)按期付款。
(3)及時向乙方提供所需要的各種材料。
(4)在工程開工前向乙方提供設計圖紙2套。
(5)在施工過程中，如發(fā)現(xiàn)存在質量問題或私自變更設計圖紙的現(xiàn)象，甲方有權要求乙方返工。
2、乙方的權利及義務：
(1)按圖施工。在施工過程中如需對原設計作出更改，需經甲方同意后方可修改。
(2)保證工程質量。
(3)保證工期，按時交工。
(4)在施工過程中，需要哪些材料，乙方應提前2-3天告知甲方，以便及時購置。乙方應本著節(jié)約的原則，不得浪費材料。
(5)在每一項分項工程完工后，乙方應征得甲方驗收同意后方可進行下一道工序。
(6)乙方應重視安全生產，一切安全責任均由乙方自行承擔。
七、本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決。
八、本合同自甲乙雙方簽字之日起生效。
九、本合同一式二份，甲乙雙方各持一份。
甲方：
乙方：法定代表人：
農村建房承包合同篇十一
甲方：
乙方：
根據《建筑法》，《經濟合同法》及有關法律法規(guī)，甲乙雙方在平等自愿，公平合理，互惠互利的原則下，通過雙方協(xié)商就私人住宅建房工程達成協(xié)議，為規(guī)范建造私人住宅工程中雙方的民事行為，特制定本合同規(guī)定，希望雙方嚴格執(zhí)行，共同遵守。
甲方將位于環(huán)城西路84號商住大約200平方米全框架混磚加三四層約100平方米自用房的建設施工工程經雙方協(xié)商承包給乙方，經雙方協(xié)商同意，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協(xié)議：
一、此次建房的施工承包方式為乙方包工包料。乙方負責出工建設并自行解決建設施工所需要的所有設備、建房所用全部原材料，施工過程所需的水電費用由乙方支付，施工人員的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過程中，應注意施工安全，全程對施工安全負完全責任，因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故由乙方負完全責任。由于乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以外的第三人人身及財產損害的，乙方應對此負全部責任。
二、被建房屋的建筑面積為300平方米，甲方將包括地梁地。
下石角在內的房屋建筑工程的施工全部承包給乙方(其中包括粉外墻的涂料、斜屋面琉璃瓦、污水池一個、木工、水電管線安裝)。乙方的施工承包單價為每平方米880元，工程總價款為264000元(大寫：貳拾陸萬肆仟元整)。
三、施工要求。
本工程施工方式為包工包料，面積價格一次性包死。工程每層甲方提供草圖，未經甲方同意不得隨便增加面積，不得偷工減料，使用劣質材料。確實需要變更的，需雙方協(xié)商一致經甲乙雙方同意后方可修改，并雙方簽字確定。
部分材料要求：
水泥：均使用紅獅水泥分別為：上下圈梁，坡挑檐均使用425標號水泥，其余使用325標號水泥。
鋼筋：均按圖紙要求。昆鋼二級鋼。
磚：大龍井磚廠。
沙：月望沙坡隆。
石子：王家莊石場。
乙方應按照甲方的建房質量要求保證施工質量。房屋完工交工后，由甲方按照施工要求進行驗收。如房屋出現(xiàn)建筑質量問題，乙方應重新修繕直至符合甲方質量要求為止，并賠償因建筑質量問題給甲方造成的全部損失，重新修繕的費用(包括修繕使用的材料)全部由乙方自行承包。
四、付款方式。
開工時，甲方預付工程款80000元給乙方;一、二層澆筑完成經甲方檢驗合格后，甲方付工程款60000元給乙方;三層澆筑完成經甲方檢驗合格后，甲付工程款40000元給乙方。四層澆筑封頂工程完成，經甲方驗收合格后，甲方扣除5000元工程保證金以外，其余全部結清給乙方。
工程保證金在工程保修期滿后付清給乙方。
五、工程工期為5個月，自20_年4月6日開工，于20_年9月6日竣工，如無特殊原因，乙方不得拖延工期。
六、本協(xié)議自甲、乙雙方在該協(xié)議文本上簽字(或蓋章)之日起生效。本協(xié)議一式三份。甲方、乙方、證明人各執(zhí)一份。
甲方簽字(蓋章)：
乙方簽字(蓋章)：
證明人簽字(蓋章)：
農村建房承包合同篇十二
工程名稱：
×××私人住宅。
工程內容：設計圖以內的所有建筑工程。
建筑面積：共148.8平方米。
二、工程承包范圍。
承包范圍：包工不包料。
三、合同工期。
開工日期：xx年3月8日(農歷二月初一)。
竣工日期：xx年7月8日(農歷六月初六)。
合同工期總日歷天數102天。
四、合同價款。
工價為每平方米180元，建筑總面積148.8平方米，合同總價款為人民幣26780元。
付款方式：由甲方分四次付清合同總價款。第一次在基礎工程完工后由甲方付給乙方合同總價款的30%，即8000元;第二次在主體工程完工后，由甲方付給乙方合同總價款的30%，即8000元;第三次在工程全面竣工后由甲方付給乙方合同總價款的30%，即8000元;剩余10%(即2780元)作為質量保證金，在工程交工一年后如無重大質量問題，由甲方全部付給乙方。
五、質量標準。
工程質量標準：按圖施工，確保工程質量。
六、甲乙雙方的權利及義務。
1、甲方的權利及義務：
(1)甲方應向乙方提供“三通一平”。
(2)按期付款。
(3)及時向乙方提供所需要的各種材料。
(4)在工程開工前向乙方提供設計圖紙2套。
(5)在施工過程中，如發(fā)現(xiàn)存在質量問題或私自變更設計圖紙的現(xiàn)象，甲方有權要求乙方返工。
2、乙方的權利及義務：
(1)按圖施工。在施工過程中如需對原設計作出更改，需經甲方同意后方可修改。
(2)保證工程質量。
(3)保證工期，按時交工。
(4)在施工過程中，需要哪些材料，乙方應提前2-3天告知甲方，以便及時購置。乙方應本著節(jié)約的原則，不得浪費材料。
(5)在每一項分項工程完工后，乙方應征得甲方驗收同意后方可進行下一道工序。
(6)乙方應重視安全生產，一切安全責任均由乙方自行承擔。
七、本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決。
八、本合同自甲乙雙方簽字之日起生效。
九、本合同一式二份，甲乙雙方各持一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
農村建房承包合同篇十三
甲方在——鎮(zhèn)——村建房屋一棟，建筑總面積約平方米，由乙方承包施工。經雙方協(xié)商同意，特簽訂如下合同：
一、承包方式。
采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等。乙方提供勞務、建筑技術、模板、撐樹、腳手架用材、碼釘及生產生活用具等。
二、承建項目。
乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前向外墻貼瓷磚、后向墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、大便器、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光，同時作好防滲處理。
三、承包價格。
每平方米元，建筑面積按每層樓外墻計算。女兒墻按每米壹拾元計算，包括水泥砂漿抹面。樓面混凝土搗制另請施工隊伍，所需費用甲乙雙方各負擔%。
四、付款方式。
完成第一層磚砌并搗制好樓面付元，完成第二層付款元，完成第三層付款元，工程全部完工，經驗收合格后一次付清。
五、雙方責任。
甲方負責水電供給及原材料及時進場。乙方必須保證工程質量，按設計圖紙和甲方要求施工，節(jié)約材料，并保管好材料，不得丟失。
六、質量要求。
乙方應當按照國家規(guī)定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。
七、注意安全。
文明施工，如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷，因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛(wèi)生。
八、工期要求。
主體工程工期為個月，從簽訂合同之日起計算，乙方必須在年——月——日前完成主體工程，完工時間不能超過——天，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。乙方所需材料，應兩天前向甲方提出計劃，以便迅速籌備。
九、其它未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起生效。
甲方(章)：
乙方(章)：
簽訂日期：
農村建房承包合同篇十四
甲方：
乙方：
甲方在建房屋一棟，建筑層數兩層，一層約平方米，二層約平方米，由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優(yōu)質、高效、低耗，經雙方協(xié)商同意簽訂本倆，以期共同遵守：
一、承包方式。
采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。
乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產生活的一切用具等。
二、承建項目。
乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。
三、承包價格。
每平方米人民幣大寫：元，建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。
四、付款方式。
合同簽訂完畢，工具進場，人員到位，預付30%，完成第一層磚砌并搗制好樓面付到50%，完成第二層以及屋頂付到75%付款八仟元，工程全部完工，交驗完畢付到90%，預留10%為質量保證金，完工一年內無質量問題，清尾款。
五、雙方責任。
甲方負責水電到位供給及原材料及時進場，每日午餐。
乙方必須保證工程質量和進度，按設計圖紙和甲方要求施工，節(jié)約材料，并保管好材料，不得丟失。
六、質量要求。
乙方應當按照國家規(guī)定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全。
勞保措施，施工防護措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現(xiàn)工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛(wèi)生。
八、工期要求。
主體工程工期為75(日歷天)，從簽訂合同之次日起計算，乙方必須在年月日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料，應提前向甲方提出計劃，以便及時籌備。
九、后期維修。
因乙方質量問題所產生的維修費用由乙方承擔，并承擔由此發(fā)生的相關賠償以及責任。
十、其它。
其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決，按國家以及本地標準從嚴執(zhí)行。
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
農村建房承包合同篇十五
甲方擬在東陽市千祥鎮(zhèn)村原老房基上建房一幢，并以包清工形式發(fā)包給乙方施工，現(xiàn)雙方在平等互利、協(xié)商一致的基礎上達成合同條款如下：
第一條：甲方擬建房坐北朝南，磚混結構，甲方現(xiàn)已基礎完工，鋪設好水泥板，交由乙方施工，房屋占地面積平方米共層，房屋建成按實量面積計價。
第二條：凡甲方建房所需材料由其提供，根據施工進度乙方應提前天通知甲方承辦;乙方承攬施工(包建房)采用定額計價形式計價報酬：凡是泥水工、木工以及臨時工等工作全部發(fā)包給乙方管理施工。
第三條：乙方施工范圍房屋整體框架結構，落成后，里外墻面粉刷完畢，房屋結構由甲方提供。計價價格為元/每平方米，其中磚匠工按層計算每平方米為元;木工按層計算，每平方米為元(第一層至第三層按實量面積計算，屋頂按第三層的一半計算)。
第四條：質量要求建筑尺寸均勻整直，乙方應按甲方要求標準施工，如需改變結構或作修改，應經雙方協(xié)商一致后方可施工。
第五條：完工時間為本合同簽字后起年月日前落成。
第六條：付款方法按施工進度計算，第一層至第三層付人民幣元(大寫萬千百元整)，房屋落成完工驗收合格后付人民幣元(大寫萬千百元整)，余人民幣元(大寫萬千百元整)作為房屋質量保證金，至年月日止，如無質量問題即付清余款。
第七條：甲方要求乙方對所有施工人員(包括磚匠工、木工)等技工人員一律持證上崗，并對所有施工人員參加人生安全保險，施工中應積極采取安全措施，確實抓好安全生產，施工中如發(fā)生安全事故，所造成的傷害均由乙方承擔。
第八條：如未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
第九條：本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份。
甲方簽字(手印)：
乙方簽字(手印)：
農村建房承包合同篇十六
甲方：
乙方：
甲方在紅旗路中段財政局南路西胡同，第四家路北建房屋四層，由乙方承包施工。經雙方協(xié)商同意，特簽訂如下合同：
一、承包方式。
采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲等。乙方自帶建筑所需一切工具，包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板，搭架用的竹木等，費用由乙方自理，乙方的施工人員食宿問題由乙方自行解決，費用由乙方自理。
二、承建項目。
乙方按照設計圖紙或甲方提供的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋?，F(xiàn)澆混泥土及地面門前臺階;裝飾室內粗粉刷和細粉刷。前門外墻貼瓷磚。后向墻面粉水泥砂漿，頂層層面加漿磨光。同時作好防滲處理。前墻地下的防水措施等。
三、承包價格及付款方式。
完成第一層房屋封頂后付款兩萬元。完二層房屋封頂后付款兩萬元，完成第三層房屋封頂后付款兩萬元。完成第四層房屋封頂后付款兩萬元。完成內外墻粉刷后付款兩萬元，工程全部完工后，經驗收合格后付清欠款。
四、雙方責任。
甲方負責原材料及時進場。乙方必須保證工程質量，按設計圖紙和甲方要求施工，節(jié)約材料，并保管好材料，不得丟失。
五、質量要求。
1、乙方應當按照國家規(guī)定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。
2、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。
3、房屋建成后一年內，甲方發(fā)現(xiàn)質量問題的，乙方必須進行免費維修。
4、主體四角端正、墻面、地面平，墻體粉刷平整、平滑，杜絕空鼓，符合相關標準。外墻4方粉刷沾灰，前方大門貼瓷磚。講究職業(yè)道德，講究清潔衛(wèi)生。
六、注意安全。
乙方必須按照安全規(guī)范和技術要求，采取嚴格的安全防護措施，文明施工，在施工過程中要特別注意安全施工，確保人身和財產安全，杜絕一切事故發(fā)生，因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故，由乙方負全部責任。乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以及第三人人身傷亡及財產損害的乙方應當負全部責任。如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷、因施工造成他人損傷等事故、以及上下班途中造成的一切事故，一切由乙方負全部負責，甲方不負擔任何責任和費用。
七、工期要求。
主體工程工期為___天從簽訂合同之日起計算，乙方必須在年月日前完成主體工程，完工時間不能超過10天，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。如因乙方的原因造成工期延誤的，每拖延一天，每平方米減少工錢5元，因大雨等不可抗拒的客觀原因造成的工期延誤除外。乙方所需材料，應三天前向甲方提出計劃，以便迅速籌備。
八、其它未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起生效。
甲方簽字(章)：
乙方簽字(章)：
農村建房承包合同篇十七
私人住宅。
工程地點：_________________某某鎮(zhèn)某某村某某合作社，甲方原有住宅院內。
工程內容：_________________設計圖以內的所有建筑工程。
建筑面積：_________________共148.8平方米。
2、工程承包范圍。
承包范圍：_________________包工不包料。
3、合同工期。
開工日期：_________________年3月8日(農歷二月初一)。
竣工日期：_________________年7月8日(農歷六月初六)。
合同工期總日歷天數102天。
4、合同價款。
工價為每平方米180元，建筑總面積148.8平方米，合同總價款為人民幣26780元。
5、質量標準。
工程質量標準：_按圖施工，確保工程質量。
6、甲乙雙方的權利及義務。
(1)甲方應向乙方提供三通一平。
(2)按期付款。
(3)及時向乙方提供所需要的各種材料。
(4)在工程開工前向乙方提供設計圖紙2套。
(5)在施工過程中，如發(fā)現(xiàn)存在質量問題或私自變更設計圖紙的現(xiàn)象，甲方有權要求乙方返工。
7、本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決。
8、本合同自甲乙雙方簽字之日起生效。
9、本合同一式二份，甲乙雙方各持一份。
甲方(公章)：_________________。
乙方(公章)：_________________。
_____________年__________月__________日。
農村建房承包合同篇十八
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》的原則，結合當地施工情況，為明確雙方責任，確保質量和施工進度，經雙方協(xié)商，特立如下協(xié)議：
一、工程地點：塔兒山村一組樓子灣。
二、承包方式及范圍。
1、本項目為土建工程，甲方以包工不包料的方式承包給乙方，總建筑面積為平方米(建筑面積以滴水為界)，人工費為元/平方米，工程總價款元，竣工后據實結算。
2、含基礎、主體、內外裝修、吊板、澆面、機械設備、腳手架、梁、柱、模型板之類五金件由乙方負責，澆面模型由甲方承擔。
三、開工時間定于年月日開工，主體時間定于年月日。
四、付款方式：基礎成功后應付元，第一層蓋板后付款元，第二層蓋板后付款元，第三層蓋板后付款元，第四層蓋板后付款元，第五層蓋板后付款元，余款驗收合格后十天內一次性全部付清。
五、甲方負責事項：甲方在開工前應辦好城建辦的一切相關手續(xù)和地稅的一切稅費。在開工前做好“三通一平”，工地用電應保證“一閘一漏一空開”等工作，并指定專人駐工地，代表人，隨時對工地質量進行測驗，如發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)助乙方處理。
六、乙方負責事項：
乙方必須按甲方提供的施工圖紙施工，并由工地負責人協(xié)助甲方駐工地代表搞好圖紙會審及變更工作。工程開工后不得轉給其他單位或個人施工，施工隊負責人有義務負責工地的一切相關事務，如：組織人員施工，負責工程質量、安全、工期、管理、結算等工作。
七、違約責任。
甲方不按時供應原材料，不按時發(fā)放施工進度款，不及時解決施工的實際困難;乙方無故停工、偷工減料、拖延工期，均屬違約行為。
八、此合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)一份，交城建辦、項目部各一份，簽訂之日起生效，望雙方共同遵守，不得反悔。
甲方簽字：乙方簽字：
農村建房承包合同篇十九
甲方：
乙方：
甲方在鎮(zhèn)村建房屋一棟，建筑總面積約平方米，由乙方承包施工。經雙方協(xié)商同意，特簽訂合同。
采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等。乙方提供勞務、建筑技術、模板、撐樹、腳手架用材、碼釘及生產生活用具等。
乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前向外墻貼瓷磚、后向墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、大便器、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光，同時作好防滲處理。
每平方米元，建筑面積按每層樓外墻計算。女兒墻按每米壹拾元計算，包括水泥砂漿抹面。樓面混凝土搗制另請施工隊伍，所需費用甲乙雙方各負擔%。
完成第一層磚砌并搗制好樓面付元，完成第二層付款元，完成第三層付款元，工程全部完工，經驗收合格后一次付清。
甲方負責水電供給及原材料及時進場。乙方必須保證工程質量，按設計圖紙和甲方要求施工，節(jié)約材料，并保管好材料，不得丟失。
乙方應當按照國家規(guī)定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。
文明施工，如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷，因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛(wèi)生。
主體工程工期為個月，從簽訂合同之日起計算，乙方必須在20xx年月日前完成主體工程，完工時間不能超過天，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。乙方所需材料，應兩天前向甲方提出計劃，以便迅速籌備。
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起生效。
甲方簽字(章)：
乙方簽字(章)：
日期：20xx年月日
日期：20xx年月日
【本文地址：http://www.aiweibaby.com/zuowen/9704547.html】
