合同可以減少風(fēng)險，防止合作伙伴的不當(dāng)行為。合同應(yīng)當(dāng)規(guī)定合同期限和解除合同的條件。在實際生活和工作中，我們需要參考合同范文，了解合同書寫的常見條款和表達(dá)方式。
鋼構(gòu)加工合同篇一
定作方：(以下簡稱甲方)。
承攬方：(以下簡稱乙方)。
按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章，甲乙雙方本著遵循公平、誠實、守信的原則，雙方就本工程制作有關(guān)事項協(xié)商達(dá)成一致，訂立本合同，以資雙方遵照執(zhí)行。
一、加工成品名稱、工程量、合同總價名稱：。
工程量：約噸(以實際加工工程量為準(zhǔn))。因工程需要增加工程量時以此合同單價及條款為準(zhǔn)，最后結(jié)算時以雙方承認(rèn)的實際加工量為準(zhǔn)。
合同單價：元/噸;(附單價清單)。
合同總價：約萬元整(大寫元整)。
二、加工制作范圍及材料供應(yīng)。
1.根據(jù)甲方提供的設(shè)計圖紙完成鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計、鋼材由乙方自行采購及加工制作，廠內(nèi)拋丸除銹，按設(shè)計要求制作，裝車。
2.甲供鋼材由甲方負(fù)責(zé)運至乙方工廠,所供鋼材必須達(dá)到國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。如乙方發(fā)現(xiàn)甲供材料不符合設(shè)計要求，應(yīng)及時要求甲方予以更換，因此造成的工期延誤，甲方應(yīng)向乙方賠償因此造成的窩工費。同時，工期相應(yīng)順延，如甲方在收到乙方的上述書面要求后日內(nèi)不予回復(fù)，則視為甲方同意使用該材料，因此造成乙方完成的加工成品不符合質(zhì)量要求的，一切不利后果由甲方承擔(dān)，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。
3.加工范圍：。(附構(gòu)件清單)。
4.甲供材料應(yīng)在月日前運至乙方工廠，其余原材料在月日起運至乙方工廠，并滿足乙方制作要求，在月日前全部運至乙方工廠。
三、加工制作技術(shù)要求。
2.材料加工過程中，甲供材料損耗不能超過實際需要量的%。
四、交工資料。
1.交工資料按《建筑工程資料管理規(guī)程》標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(北京地方標(biāo)準(zhǔn))，交工資料應(yīng)與構(gòu)件一并送達(dá)甲方工地。
2.交工資料應(yīng)另附有預(yù)拼裝記錄、檢測報告、探傷報告、摩擦面的抗滑移系數(shù)。
3.在工程施工期間，對屬于乙方責(zé)任范圍的工程質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)修理。
4.如構(gòu)件質(zhì)量有問題，乙方應(yīng)派人到施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)修理。
五、交貨期限、方式及收貨方式。
1.乙方在合同生效且甲方完全按照合同約定支付各筆款項后，在日內(nèi)交貨。
2.由乙方運輸至甲方施工地車上交貨。
3、收貨方式：甲方應(yīng)指定具體的收貨人在收貨單上簽字。
鋼構(gòu)加工合同篇二
甲方：(以下簡稱甲方)乙方：(以下簡稱乙方)。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)精神，甲、乙雙方本著平等互利原則，經(jīng)友好協(xié)商一致同意簽訂本合同。
第一條輕鋼結(jié)構(gòu)工程。
甲方向乙方訂購輕鋼結(jié)構(gòu)工程內(nèi)容為：
1、單價/平方米;。
2、收方量面積以外墻長乘寬面積計算;。
3、合同總金額(人民幣)：
第三條付款方式。
1、簽訂合同后，甲方應(yīng)向乙方支付合同金額的20%做為預(yù)付款，乙方施工材料進(jìn)場，甲方應(yīng)再向乙方支付合同金第二條鋼結(jié)構(gòu)合同金額以及面積計算規(guī)則。
2、工程驗收合格后，甲方二天內(nèi)應(yīng)向乙方一次性付清，工程款的100%。
3、工程完工驗收以現(xiàn)金合格后，甲方未付清款項前，鋼結(jié)構(gòu)的所有權(quán)歸乙方。
4、此工程款以現(xiàn)金方式支付，不包括發(fā)票，如甲方需要開發(fā)票，此票稅款別計算。
第四條安裝地點及工期。
1、安裝地點：
2、安裝布置以甲方確認(rèn)平面布置。
3、安裝工期：自合同簽定，并且甲方向乙方提供安裝基礎(chǔ)、及水、電設(shè)施之日起。
第五條：工期順延。
由于以下原因造成竣工日期延誤，安裝工期應(yīng)順延：
1、甲方提出設(shè)計變更、增補充或工程量增加。
2、一周內(nèi)因停電造成停工累計八小時以上(包括八小時)。
3、甲方不能按約定期限提供材料進(jìn)場、清除障礙物、疏通進(jìn)場道路和接通施工用水、用電。
4、不可抗力：是指大雨、強風(fēng)、水災(zāi)、地震等自然災(zāi)害或因政府部門等第三方干預(yù)導(dǎo)致安裝無法順利進(jìn)行。
5、甲方代表未及時對變更、增補等履行簽證手續(xù)，影響下一工序的進(jìn)度。
6、甲方不按合同規(guī)定及時支付預(yù)付款和工程進(jìn)度款影響施工進(jìn)度。
7、屬于甲方分包的項目，未能配合安裝進(jìn)度。
8、甲方提出的設(shè)備、成品、半成品等，未按乙方計劃進(jìn)場或存在缺陷，需要更換而耽誤施工進(jìn)度。
第六條：甲方責(zé)任。
1、負(fù)責(zé)辦理此工程的有關(guān)用地、報建手續(xù)。
2、應(yīng)在進(jìn)場前兩天完成現(xiàn)場場地平整和道路暢通，并按設(shè)計要求做好基礎(chǔ)。進(jìn)場當(dāng)天，甲方應(yīng)派代表到安裝現(xiàn)場與乙方進(jìn)行交接，協(xié)助辦理順利開工。
3、甲方免費提供100m內(nèi)的乙方工人生活及板房安裝用水、用電接口。
4、應(yīng)按合同第二、第三條規(guī)定的進(jìn)度和方法將款項付給乙方，如甲方未按期向乙方付款，甲方須付給乙方應(yīng)付款項的每天千分之三的滯納金。因此造成的停工，甲方應(yīng)承擔(dān)乙方工人的誤工費用，每人每天按200元計算。
5、應(yīng)在本工程完工當(dāng)天，派出現(xiàn)場代表到安裝現(xiàn)場同乙方共同按合同及附件約定對板房進(jìn)行驗收，辦理接收手續(xù)。如甲方未到場參與驗收而自行啟用本輕鋼結(jié)構(gòu)，則視為對本工程安裝質(zhì)量符合合同要求的確認(rèn)和驗收手續(xù)的完成。
6、進(jìn)場前，應(yīng)對乙方提供的設(shè)計圖紙予以確認(rèn)。如再提出變更時，甲方應(yīng)將變更內(nèi)容書面致函乙方，并承擔(dān)相關(guān)費用，具體配件見附件單價表。乙方現(xiàn)場安裝人員在乙方下達(dá)變更指令后方能執(zhí)行。
第七條：乙方責(zé)任。
1、按合同約定的工期完成供應(yīng)和安裝任務(wù)。
2、按照輕鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)通用產(chǎn)品的質(zhì)量，滿足甲方正常使用要求。其中樓面使用承受荷載不大于150kg/m2。
3、乙方提供自輕鋼結(jié)構(gòu)完工日起三個月的保修服務(wù)(甲方項目甘落后工期不足三個月的，保修至項目完工)。屬乙方原因造成本工程質(zhì)量問題的，乙方予以無償修補。
4、其它服務(wù)：乙方售后服務(wù)滿期后發(fā)生的損壞或服務(wù)期內(nèi)屬甲方原因造成的損失，乙方負(fù)責(zé)予以修補，修補費用由甲方承擔(dān)。
第八條：本合同未盡事宜，雙方本著友好合作精神協(xié)商后，簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
第九條：本合同一式貳份，甲方持一份，乙方持一份。具有同等法律效力。
第十條：本合同自簽訂之日起生效，本合同在履行中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，應(yīng)提交遵義市當(dāng)?shù)胤ㄔ骸?/p>
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
鋼構(gòu)加工合同篇三
3、加工費標(biāo)準(zhǔn)由雙方共同協(xié)商決定(詳見附件一《加工費標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)單》)。
4、訂單量和產(chǎn)量由雙方共同協(xié)商確定(詳見附件二《訂單量、產(chǎn)量計劃書》)。
5、若遇特殊時期或者特殊環(huán)境，特別是發(fā)生人為不可抗拒等原因致使訂單量、產(chǎn)量不能滿足對方需求時，未能滿足方應(yīng)主動提出協(xié)商申請，由雙方友好協(xié)商解決，并訂立相關(guān)的應(yīng)急預(yù)案或者應(yīng)急處理機制。
6、雙方應(yīng)根據(jù)客戶的訂單需求，結(jié)合工廠現(xiàn)有的設(shè)備狀況、原材料供應(yīng)情況等客觀條件，共同協(xié)商確定產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量計劃。
二甲方的權(quán)利與義務(wù)。
1、甲方有權(quán)要求乙方根據(jù)客戶訂單要求合理排列生產(chǎn)計劃，必要時須插單滿足客戶需求。
鋼構(gòu)加工合同篇四
委托方(以下簡稱甲方)：
受托方(以下簡稱乙方)：
甲方因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，委托乙方代加工--------產(chǎn)品，乙方愿意采購設(shè)備、雇傭勞工為甲方代加工-------產(chǎn)品。經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，同意達(dá)成如下協(xié)議：
一雙方共有事項。
1、甲方愿意常年提供生產(chǎn)訂單給乙方加工。
2、乙方愿意購買**臺***機器，為甲方常年加工**產(chǎn)品。
鋼構(gòu)加工合同篇五
承攬方：__________________。
定作方：__________________。
定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品：
品名。
規(guī)格。
單位。
數(shù)量。
備注。
第二條加工成品質(zhì)量要求：_______________________________________________________________________________________。（加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù)）。
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量：___________________________________________________________________________________（1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。2，用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3，原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）
第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：____________________________________________________________________________________________（1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3，定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。）
第五條價款或酬金：________________________________________________________________________________________（價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。）。
________________（1，按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3，當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。）。
第十一條其他：_____________________________________________________（如：1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）。
第十二條承攬方的違約責(zé)任：
一，未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四，逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五，不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（10％--30％幅度）或酬金總額的_____％（20％--60％幅度）違約金。
六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。
七，實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九，未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十，擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任：
一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（10％--30％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（20％---60％的幅度）違約金。
三，未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。四，超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
六，無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七，變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交_______（如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。
定作方：____________________（蓋章）。
代表人：____________________（蓋章）。
地址：________________________________。
電話：________________________________。
開戶銀行：____________________________。
帳號：______________________________。
承攬方：__________________________（蓋章）。
代表人：__________________________（蓋章）。
地址：_________________________。
電話：_________________________。
開戶銀行：_____________________。
帳號：_________________________。
鋼構(gòu)加工合同篇六
5、乙方須根據(jù)事前確定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格組織生產(chǎn)，確保按質(zhì)按量完成甲方訂單。
四違約責(zé)任。
1、甲方未能按照事前確定的加工費標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)算方式按時結(jié)算加工費給乙方時，須按***標(biāo)準(zhǔn)賠償乙方。
2、甲方未能按照事前確定的訂單量給乙方生產(chǎn)時，按照**標(biāo)準(zhǔn)補償乙方的誤工費和設(shè)備的合理折舊費。
3、因乙方的生產(chǎn)責(zé)任造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格，導(dǎo)致客戶退貨、索賠時，乙方須按照**標(biāo)準(zhǔn)賠償甲方。
4、乙方若因生產(chǎn)組織不力，嚴(yán)重延誤了客戶交期，造成客戶投訴甚至取消訂單時，須按照**標(biāo)準(zhǔn)賠償甲方。
五其他事項。
1、當(dāng)甲乙雙方產(chǎn)生糾紛或者合作爭議時，首先由雙方共同友好協(xié)商解決，若雙方不能調(diào)解，可提請廠家所在地的人民法院解決。
2、若有未盡事宜，由甲乙雙方共同協(xié)商解決，必要時可以另行訂立補充協(xié)議。
鋼構(gòu)加工合同篇七
訂立合同雙方：
承攬方：__________________。
定作方：__________________。
定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品：
品名規(guī)格單位數(shù)量備。
注
第二條加工成品質(zhì)量要求：_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù))。
(1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。
2，用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3，原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
(1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2，承攬方對于承攬的`工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
3，定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。)
第五條價款或酬金：________________________________________________________________________________________(價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)。
第六條。
(1，按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3，當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。)。
第七條交(提)貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________(1，交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2，交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)
第十一條其他：_____________________________________________________(如：
1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
鋼構(gòu)加工合同篇八
甲方：
乙方：
甲乙雙方根據(jù)《合同法》法律，法規(guī)，雙方本著平等，互惠，互利的原則，就四川浦朝彩鋼結(jié)構(gòu)有限責(zé)任公司主鋼構(gòu)車間生產(chǎn)承包達(dá)成如下協(xié)議：
承包期限為一年，自本合同簽字生效之日起即年月日起至20xx年x月x日止。
承包范圍：
1、乙方負(fù)責(zé)甲方承攬的鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的加工制作（從下料到成品裝車。）。
2、乙方負(fù)責(zé)主鋼構(gòu)車間機械設(shè)備的正常保養(yǎng)與維護(hù)。
主鋼構(gòu)工程的構(gòu)件的制作按元/另如客戶要求過磅計量，則甲乙雙方也進(jìn)行過磅計量；如客戶要求理論計量，則甲乙雙方也進(jìn)行理論計量。
1、每月30日甲乙雙方進(jìn)行加工量的核算。
2、每月的25日甲方向乙方支付其工人工資3000元/人（發(fā)至工人工資卡），支付乙方生活費預(yù)付5000元/月，余款在年底結(jié)清。
甲方責(zé)任。
2、甲方須按時向乙方支付既定工人工資及生活費。
3、甲方應(yīng)對乙方工人進(jìn)行安全教育及操作規(guī)程培訓(xùn)。
乙方責(zé)任。
1、乙方需按時保質(zhì)保量完成甲方所承攬的鋼結(jié)構(gòu)工程制作任務(wù)；如因乙方原因發(fā)生的制作錯誤，乙方需負(fù)責(zé)修改，所發(fā)生費用乙方自行承擔(dān)，如有重大錯誤乙方承擔(dān)所有費用的百分之五十（修改費用由生產(chǎn)部統(tǒng)量計價）。
2、乙方需服從甲方的一切管理制度。
3、乙方自行負(fù)責(zé)自己工人的住宿伙食費用（甲方提供中餐一頓，如加班則甲方提供晚餐）。
5、承包期內(nèi)乙方需按甲方的生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)，按時保質(zhì)保量交貨，
1、如乙方在生產(chǎn)過程中連續(xù)出現(xiàn)兩次質(zhì)量或安全事故甲方有權(quán)終止本協(xié)議。
2、甲方如連續(xù)兩個月不發(fā)放承包服務(wù)費時乙方有權(quán)終止本協(xié)議。
六、工人保險購買費用由甲乙雙方各負(fù)責(zé)一半，保額為60萬。
七、本協(xié)議未盡事宜由雙方協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力，如協(xié)議不果，可向當(dāng)?shù)胤芍俨貌块T訴訟。
八、本協(xié)議共兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
九、本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，期滿后如需延期本合同有同等效力。
甲方：四川浦朝彩鋼結(jié)構(gòu)有限責(zé)任公司。
甲方：（簽章）。
乙方：（簽章）。
鋼構(gòu)加工合同篇九
發(fā)包方（甲方）：
承包方（乙方）：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規(guī)規(guī)定，經(jīng)協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利的原則，現(xiàn)就鋼結(jié)構(gòu)__作、安裝事宜達(dá)成如下一致協(xié)議。
一、工程名稱：__________。
二、工程地點：__________。
三、工程內(nèi)容：__________。
四、工期：工程總工期_____天。
工程具體開工時間以合同簽定為準(zhǔn)。
五、工程造價：金額（小寫人民幣）__________（大寫人民幣）__________元整。
六、承包及結(jié)算方式：
承包方式：包工包料。
結(jié)算方式：鋼結(jié)構(gòu)工程竣工驗收合格后付97%，3個月后七天內(nèi)付清總工程款。
1、固定總造價合同，現(xiàn)金結(jié)算，不含稅收管理費用，如需開票，稅金另計。
2、結(jié)算總價=固定總價+變更部分簽證。
七、質(zhì)量要求：
1、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合約和現(xiàn)行規(guī)范提供工程建設(shè)材料，安排組織本工程的`施工作業(yè)。
2、質(zhì)量驗收等級：合格。
3、質(zhì)量問題整改率：100%。
4、乙方應(yīng)保證所有構(gòu)成工程實體的材料是全新的、未曾使用過。
八、付款方式：
1、第一期付款：合同簽訂后，2日內(nèi)甲方付給乙方工程款_____元，作為材料備料款。
2、第二期付款：主體鋼架進(jìn)場后，2日內(nèi)甲方付給乙方工程款_____元。
3、第三期付款：主鋼架安裝完畢后，2日內(nèi)甲方付給乙方工程款_____元。
4、第四期付款：3個月后付清總工程款。
九、甲方責(zé)任：
1、負(fù)責(zé)工程的審批手續(xù)，如因甲方批準(zhǔn)手續(xù)不全，施工期間遇到城管以及其他監(jiān)察機關(guān)的糾察時，甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)至正常施工止。
2、提供現(xiàn)場施工場地。
3、按本合同規(guī)定支付費用。
4、甲方提供現(xiàn)場施工的用電用水，提供現(xiàn)場的三通一平。
5、甲方負(fù)責(zé)與其他工程隊協(xié)調(diào)。
6、甲方協(xié)助乙方選好材料堆放場地。
十、乙方責(zé)任：
1、嚴(yán)格按照甲方確認(rèn)的施工方案圖紙進(jìn)行操作、安裝。
2、如現(xiàn)場條件與原定方案不符合，應(yīng)及時報請甲方協(xié)商修改確定，經(jīng)甲方確認(rèn)后方可更改。
3、乙方施工人員在施工期間應(yīng)遵循甲方區(qū)域的管理規(guī)定，服從管理、遵紀(jì)守法，如有違法違紀(jì)行為，甲方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定實施處罰，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法部門追究其法律責(zé)任。
4、非經(jīng)甲方書面同意，乙方不得將鋼結(jié)構(gòu)部分進(jìn)行轉(zhuǎn)包，否則甲方有權(quán)拒付工程款。
十一、甲方認(rèn)可的圖紙及乙方工程項目報價清單，均作為本合同主要組成部分。
十二、違約責(zé)任：
1、甲方未能按本合同規(guī)定時間付款，每逾期一日，應(yīng)以合同總金額的千分之一計算，向乙方支付違約金。
2、除如遇不可抗力因素（如暴雨、暴雪、七級以上大風(fēng)等）或甲方原因造成停工，工期可相應(yīng)順延外，若乙方無正當(dāng)理由未能按本合同按時操作、安裝，每逾期一日，乙方應(yīng)向甲方支付合同總金額的千分之一作為違約金。
十三、爭議解決方式：
因履行本合同發(fā)生的一切爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商或調(diào)解解決，協(xié)商或調(diào)解不成，按照以下方式解決：訴至甲方所在地人民法院。
十四、其他：
1、本合同經(jīng)雙方簽字之日起生效。
2、本合同未盡事宜，可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
甲方：__乙方：__。
聯(lián)系電話：__聯(lián)系電話：__。
__年__月__日__年__月__日。
鋼構(gòu)加工合同篇十
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，達(dá)成一致，特簽定如下協(xié)議：
一、甲方愿把一座建筑面積為**平方米的屋面輕鋼頂以包清工的方式每平方米元的價格承包給乙方。
二、甲方為乙方提供水、電、路，確保工程正常施工。甲方必須確保原材料的供應(yīng)，否則因原材料短缺所造成的工人停工。誤工費由甲方負(fù)責(zé)賠償。
三、乙方必須按照甲方的要求，保質(zhì)保量進(jìn)行安全施工，在施工過程中所發(fā)生的人身傷亡事故，甲方概不負(fù)責(zé)，完全由乙方自己負(fù)責(zé)。
四、付款方式：
1、工人及設(shè)備進(jìn)入工地后，甲方應(yīng)先付給乙方生活費5000元。
2、待原廠房拆除完畢，甲方把工人拆除工資全部付清。
3、待梁制作完畢，甲方應(yīng)付乙方總工程款的40%。
4、待鋼梁安裝完畢，甲方再付給乙方總工程款的20%。
5、待屋面板安裝完畢，甲方再付給乙方總工程款的35%。
6、經(jīng)甲方驗收合格后，再把剩余的工程款一次性付清給乙方。
六、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，望甲乙雙方共同遵守。
甲方：
乙方：
**年*月*日。
鋼構(gòu)加工合同篇十一
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，達(dá)成一致，特簽定如下協(xié)議：
一、甲方愿把一座建筑面積為平方米的屋面輕鋼頂以包清工的方式每平方米元的價格承包給乙方。
二、甲方為乙方提供水、電、路，確保工程正常施工。甲方必須確保原材料的供應(yīng)，否則因原材料短缺所造成的工人停工。誤工費由甲方負(fù)責(zé)賠償。
三、乙方必須按照甲方的要求，保質(zhì)保量進(jìn)行安全施工，在施工過程中所發(fā)生的人身傷亡事故，甲方概不負(fù)責(zé)，完全由乙方自己負(fù)責(zé)。
四、付款方式：
1、工人及設(shè)備進(jìn)入工地后，甲方應(yīng)先付給乙方生活費5000元。
2、待原廠房拆除完畢，甲方把工人拆除工資全部付清。
3、待梁制作完畢，甲方應(yīng)付乙方總工程款的40%。
4、待鋼梁安裝完畢，甲方再付給乙方總工程款的20%。
5、待屋面板安裝完畢，甲方再付給乙方總工程款的35%。
6、經(jīng)甲方驗收合格后，再把剩余的工程款一次性付清給乙方。
六、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，望甲乙雙方共同遵守。
甲方：
乙方：
鋼構(gòu)加工合同篇十二
甲方：(以下簡稱甲方)。
承包方：(以下簡稱承包方)。
茲因甲方在中泓地產(chǎn)裝飾有限公司，雙方就有關(guān)鋼結(jié)構(gòu)工程承包的有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：
一、甲方以包工包料方式把鋼結(jié)構(gòu)工程承包給承包方，總建筑面積(包括雨棚、包括室內(nèi)隔層)共2100平方米。建筑總高度米。(承包內(nèi)容不包括土建、不包括水電、不包括展示廳的玻璃墻、不包括隔層的樓面混泥土。)。
二、承包方的供貨施工范圍、責(zé)任。
1、承包方必須按甲方提供的藍(lán)圖提供材料;。
2、委托正規(guī)的鋼構(gòu)生產(chǎn)廠家加工;。
3、承包方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定采取嚴(yán)格的安全防范措施，確保安全施工;。
4、為施工人員買好保險。
三、甲方的責(zé)任范圍。
四、施工工期。
接到甲方通知后，承包方主要型鋼擇日起，工期預(yù)計60個正常工作日全部安裝施工完畢。在施工中如遇下雨停電、停水或連續(xù)間歇性停電、停水，以及土建進(jìn)度、或甲方?jīng)]按合同支付工程款，影響工程進(jìn)度時，工期順延。
五、工程款按每平方元，大寫：壹佰捌拾玖萬元整?，F(xiàn)金支付(不含稅)。
六、付款辦法。
1、合同生效之日，約付至合同金額的10%)。
2、鋼材進(jìn)場(h型鋼、鍍鋅檁條)(約付至合同總金額的60%)。
3、鋼柱鋼梁安裝完畢、屋面瓦蓋完，墻面板安裝完畢。(約付至合同總金額的90%)。
4、完工后甲方應(yīng)及時驗收，十個工作日沒進(jìn)行驗收或甲方?jīng)]經(jīng)過驗收而使用該廠房的，均視為驗收合格。甲方付給承包方人民幣，(約付至合同總金額的100%)。
七、本合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
爭議解決辦法：在合同履行過程中發(fā)生爭議，當(dāng)事人雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決;如雙方不愿協(xié)商、調(diào)解或協(xié)商、調(diào)解不成，雙方商定按司法程序解決。
八、本合同一式貳份，甲、承包方雙方各執(zhí)一份。自雙方簽字之日生效，具有法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
鋼構(gòu)加工合同篇十三
甲方：(簡稱甲方)。
乙方：(簡稱乙方)。
1.工作范圍：鋼結(jié)構(gòu)柱、梁材料采購、加工制作、涂裝(紅丹醇酸防銹漆一度)。
2.工作數(shù)量：乙方制造的構(gòu)件數(shù)量以甲方提供圖紙上的數(shù)量為準(zhǔn)。
3.供貨期限：月中旬開始供第一批貨，具體供貨順序按甲方現(xiàn)場安裝要求。如甲方圖紙發(fā)生變更或貨款延期支付，則交貨期相應(yīng)順延。
4.合同價格：本工程采用單價包干：元/噸(本工程不開發(fā)票)，工程量計算按圖紙理論重量計算，暫估噸，合計人民幣萬元(大寫人民幣：整)。
5.結(jié)算方式：根據(jù)甲方所提供設(shè)計圖紙，以圖示尺寸理論重量進(jìn)行計算。帶款提貨。
6.付款方式：在合同簽訂后五個工作日內(nèi)，預(yù)付材料款萬元整。余款每批提貨時結(jié)清該批貨款。
7.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及驗收規(guī)范:嚴(yán)格按圖紙材質(zhì)及質(zhì)量要求制作，未經(jīng)甲方書面許可，乙方不能擅自改動圖紙要求。
因甲方原因需進(jìn)行圖紙修改和技術(shù)要求的更改，雙方均應(yīng)友好磋商，達(dá)成共識，乙方應(yīng)積極配合完成。由于圖紙修改引起的交貨期、制造質(zhì)量、價格更改等問題均視修改的結(jié)果，修改影響的程度，雙方協(xié)商達(dá)成共識后用書面確認(rèn)。
8.技術(shù)聯(lián)絡(luò):。
工程實施中產(chǎn)生材料、技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量等問題，雙方應(yīng)積極聯(lián)絡(luò)，不誤時，并用書面形式確定。聯(lián)絡(luò)過程中的一方用文件通知另一方，另一方須在收到文件后三個工作日內(nèi)回復(fù)，否則視作認(rèn)可，并對遲復(fù)現(xiàn)象負(fù)責(zé)任。
9.檢驗和驗收:。
生產(chǎn)期內(nèi)，乙方應(yīng)配合甲方對乙方產(chǎn)品質(zhì)量和進(jìn)度進(jìn)行不定期的檢查，并配合甲方參加最終的工廠驗收工作。
乙方加工、制作的產(chǎn)品應(yīng)嚴(yán)格按甲方提供的設(shè)計圖紙進(jìn)行加工和制作，甲方在貨物出廠前進(jìn)行驗收。
10.違約罰款。
本合同簽定后，雙方均應(yīng)積極執(zhí)行，不應(yīng)違約，若發(fā)生違約須承擔(dān)另一方的直接損失費。
11.甲方推遲收貨:。
構(gòu)件制造完成后，因甲方原因而不能按時收貨的，乙方本著諒解的精神，允許將此貨物妥善貯藏2個月。過期，甲方支付乙方相應(yīng)貨物貯藏金。(每周1000元)。
12.交貨方式及地點：
交貨地點：甲方在乙方工廠內(nèi)自提貨物。
13.不可抗力:。
由于不可抗力事件發(fā)生，致使雙方均不能履約者，則雙方可免除責(zé)任。不可抗力事件發(fā)生后，一方須立即傳真另一方，并在其后七天內(nèi)以向另一方提供不可抗力事件發(fā)生地點的政府部門或商會出具的證明文件。賣方仍有義務(wù)促成貨物發(fā)運。如果不可抗力事故持續(xù)10周以上，買方有權(quán)取消合同，賣方將已制造完成構(gòu)件與買方進(jìn)行結(jié)算。
14.糾紛的解決。
本合同執(zhí)行中發(fā)生的糾紛，雙方均應(yīng)友好磋商，積極解決。協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽約地人民法院訴訟解決。
15.本合同正本貳份，副本貳份，雙方各執(zhí)貳份。
16.本合同一經(jīng)簽字，即日生效，有效期到本合同所有內(nèi)容執(zhí)行完后結(jié)束。
甲方：乙方：
代表：代表：
日期：年月日日期：年月日
鋼構(gòu)加工合同篇十四
總承包單位：
分包單位：
按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結(jié)合本工程具體情況，甲、乙雙方協(xié)商簽定本施工合同并一致確認(rèn)以下條款內(nèi)容：
第1條工程概況
1.1工程名稱：
1.2工程地點：
1.3工程面積：鋼結(jié)構(gòu)部分平方米
1.4工程內(nèi)容：鋼結(jié)構(gòu)及維護(hù)和保溫工程
1.5承包范圍：所有鋼結(jié)構(gòu)主體、維護(hù)工程、保溫工程等內(nèi)容
1.6設(shè)計單位：
1.7監(jiān)理單位：
開工日期：
竣工日期：
總?cè)諝v日期：日歷天
質(zhì)量等級：合格
合同價款：萬元
乙方以包工包料的方式對本工程鋼結(jié)構(gòu)進(jìn)行制作安裝，不得轉(zhuǎn)包。
本工程價款的計算按工程總造價一次確定，如設(shè)計圖紙變更則相應(yīng)調(diào)整變更部分造價。
安全措施、技術(shù)措施由乙方提供技術(shù)方案，經(jīng)有關(guān)專家評審，甲方批準(zhǔn)認(rèn)可。
第2條合同文件及解釋順序
本工程合同由以下文件組成：
1、工程承包合同；
2、工程補充合同；
3、工程設(shè)計變更；
4、工程聯(lián)系單；
5、工程簽證
第3條合同文件使用的標(biāo)準(zhǔn)適用法律
適用法律情況：國家及上海市有關(guān)建設(shè)工程的法規(guī)均適用于本合同文件，國家（包括部、委）與上海市對同一問題均有規(guī)定時，以上海市的規(guī)定為準(zhǔn)；上海市無規(guī)定的，以國家的規(guī)定為準(zhǔn)。
適用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范：本工程應(yīng)執(zhí)行的規(guī)范如下：
《鋼結(jié)構(gòu)工程施工及驗收規(guī)范》及其它政府的規(guī)定
第4條圖紙
甲方在滿足工程總進(jìn)度計劃前提下，按質(zhì)按量提供建安配套施工圖紙。
圖紙?zhí)峁┨讛?shù)：甲方應(yīng)提供全套施工圖5套，其中二套施工圖作為竣工圖資料在竣工后返還甲方。
第5條甲方駐工地代表
甲方委派同志為駐工地代表
上述甲方代表行使甲方的全部權(quán)力和職責(zé)；乙方必須接受其指令。凡甲方代表及其委派人員在本工程施工中，在其職責(zé)范圍內(nèi)所發(fā)出的書面指令和簽證，均應(yīng)視為甲方意見的有效表達(dá)。
第6條乙方駐工地代表
乙方委派同志為駐工地代表
乙方委派負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工
上述乙方行使乙方的全部權(quán)力和職責(zé)，凡乙方代表及其委派人員在工程施工中，在其職責(zé)范圍內(nèi)所發(fā)出的書面資料均應(yīng)視為乙方意見的有效表達(dá)。
第7條甲方工作
甲方應(yīng)在開工前清理好現(xiàn)場，做到三通一平（水電路通、施工場地平整完畢）以保證乙方順利開工。
甲方應(yīng)在開工前將水電頭子接到施工現(xiàn)場雙方商定的位置。
甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方與業(yè)主及監(jiān)理的關(guān)系。
甲方負(fù)責(zé)進(jìn)行腳手架的配合工作。
甲方負(fù)責(zé)提供乙方人員的生活、生產(chǎn)用地。
甲方負(fù)責(zé)按合同支付工程款。
第8條乙方工作
乙方應(yīng)做好對工地內(nèi)的材料、設(shè)備、設(shè)施等的防火、防盜工作，并明確地下管線的保護(hù)工作。
乙方在工程交付甲方之前，對房屋、各種構(gòu)筑物，各類設(shè)施均應(yīng)做好成品保護(hù)工作，如有損壞，應(yīng)予修復(fù)后方可交付甲方。
乙方應(yīng)文明施工，按施工組織設(shè)計安排現(xiàn)場的機械、材料、設(shè)施，使施工現(xiàn)場達(dá)到文明施工的要求。對施工垃圾的處理應(yīng)符合市容管理的要求，工程交工前應(yīng)清理好建筑物和施工現(xiàn)場。
第9條進(jìn)度計劃
乙方應(yīng)在圖紙出齊7天后，向甲方提供施工組織設(shè)計，如甲方分階段提供施工圖紙，乙方應(yīng)在下階段工程施工前5天后提供施工方案。
甲方代表應(yīng)在乙方提供施工組織設(shè)計后2天，以書面形式批準(zhǔn)上述文件或提出修改意見，逾期視為確認(rèn)。
第10條工期提前和延誤
本工程甲方標(biāo)書要求總工期為天。
本工程乙方如按75天完成，甲方給予萬元人民幣的獎勵。
如乙方不能在75天內(nèi)完工，則給予萬元人民幣的處罰（付款方法及細(xì)則另見合同補充）
鋼構(gòu)加工合同篇十五
乙方：_________________
按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，并結(jié)合本工程的具體情況經(jīng)雙方多次洽商達(dá)成協(xié)議。特制定本合同以資雙方共同遵守。
乙方應(yīng)認(rèn)真按照施工規(guī)范規(guī)定及本工程設(shè)計圖紙、變更要求進(jìn)行施工，施工完畢由乙方自檢后通知甲方主管鋼筋工長，進(jìn)行復(fù)檢，對復(fù)檢不合格的接頭及時返工。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以監(jiān)理、質(zhì)量監(jiān)督站有關(guān)部門規(guī)定為準(zhǔn)。所有鋼筋連接質(zhì)量必須質(zhì)監(jiān)部門認(rèn)可，否則由乙方自負(fù)。返工費用由乙方自負(fù)。
按照甲方所控制的施工進(jìn)度為工期；必須保證在樓層混凝土澆搗后15h內(nèi)完成鋼筋連接工作；否則，每延遲1h罰款200元，延遲3——6h罰款2000元，超過6h處以罰款外，并承擔(dān)延遲工期引起的其他連帶責(zé)任。
根據(jù)甲、乙雙方協(xié)商，甲方按實際發(fā)生的鋼筋大、小，按規(guī)格定價，數(shù)量以實際量為準(zhǔn)。價格如下：
d25__________元/接頭
d22__________元/接頭
d20__________元/接頭
d18_________元/接頭
d16__________元/接頭
以上價格已包括乙方施工的一切費用（水、電費由甲方承擔(dān)）。
八層以下所有鋼筋連接由乙方全墊資；八層施工完后一個月內(nèi)，甲方付乙方工作量的______支付。八層以上，甲方在每月的25日為乙方結(jié)算一次，結(jié)清當(dāng)月的工作量，并在下月的20日前按__________支付，剩余款項為質(zhì)量保金待主體結(jié)構(gòu)完工后________個月內(nèi)全部付清。乙方必須提供原材料稅務(wù)發(fā)票（占總數(shù)80%以上）抵充。
1、甲方負(fù)責(zé)提供固定電源，在施工樓層；并提供乙方所需升降架。
2、甲方提供宿舍及庫以便乙方住宿和堆放材料。
3、柱鋼筋長度在6米以上，由甲方無償提供每臺設(shè)備1名配合人員。
4、為了不影響工期，乙方必須根據(jù)施工進(jìn)度計劃，安排好鋼筋連接預(yù)制工作；計劃提前一周報甲方，由甲方統(tǒng)一安排實施。乙方在預(yù)制鋼筋連接時，必須對有變形鋼筋接頭進(jìn)行矯正，如在施工過程中發(fā)現(xiàn)因乙方原因造成材料浪費的，按工地有關(guān)規(guī)定處罰。在連接柱鋼筋前甲方必須將所預(yù)制好的鋼筋插到柱子上由乙方校正后連接。
5、乙方施工操作人員必須持證上崗，嚴(yán)禁無證施工。
6、施工中的試件所用套筒材料費由甲、乙雙方對半共同承擔(dān)；乙方承擔(dān)各規(guī)格材料質(zhì)試驗報告1份。作為入場質(zhì)量檢驗。所有規(guī)格套筒材料必須封樣。施工中試件試驗費用由甲方承擔(dān)。
7、乙方施工完畢后應(yīng)及時清理宿舍及現(xiàn)場，保證現(xiàn)場符合文明工地標(biāo)準(zhǔn)。
8、乙方必須有人常駐工地及時與甲方聯(lián)系；可以施工而無人操作，甲方有權(quán)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰；其誤工由乙方負(fù)責(zé)。
9、乙方必須服從甲方施工用電、安全生產(chǎn)的統(tǒng)一安排，若因乙方違章施工造成用電安全事故及其他事故等，均由乙方自行承擔(dān)責(zé)任，甲方概不負(fù)責(zé)。
甲、乙雙方任何一方必須按此合同執(zhí)行，當(dāng)方違約者按合同總金額的20%賠付對方。
本合未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決，協(xié)商事宜已書面材料為準(zhǔn)。本合同一式四份，正、付本各二份，甲、乙方各執(zhí)一份正、付本。
甲方：
乙方：
訂立時間：
【本文地址：http://aiweibaby.com/zuowen/10289539.html】
