優(yōu)秀裝修解除合同協(xié)議書(shū)(案例16篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-10-31 18:34:15
優(yōu)秀裝修解除合同協(xié)議書(shū)(案例16篇)
時(shí)間:2023-10-31 18:34:15     小編:雨中梧

合同是一種法律行為,需要遵守各項(xiàng)法律法規(guī)和合同規(guī)定。合同的條款應(yīng)該具有明確性、合理性和可執(zhí)行性。如果您需要一份專業(yè)的供應(yīng)商合同,以下是小編為您準(zhǔn)備的一份范例。

裝修解除合同協(xié)議書(shū)篇一

乙方:_____________

依照《民法典》,甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,就__________________________施工合同解除事項(xiàng)協(xié)商一致后,訂立本協(xié)議:

(一)工程概況:

1、工程地點(diǎn):__________________________

2、工程內(nèi)容:__________________________

(二)協(xié)議內(nèi)容:

1、甲乙雙方均同意解除_________年____月____日簽定的__________________________及其它相關(guān)協(xié)議。自合同解除之日起,甲乙雙方彼此之間的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系自行消除。

2、甲方支付首期款_____________,水電輕工輔料款_____________,兩項(xiàng)合計(jì)_____________元。

3、乙方應(yīng)收取該項(xiàng)目中水電款及水電工程管理費(fèi)和運(yùn)營(yíng)費(fèi)_____________元。

4、本協(xié)議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對(duì)方的違約等責(zé)任。

本協(xié)議書(shū)在雙方簽字或蓋章后,立即生效。協(xié)議書(shū)一式貳份,由甲乙雙方各收?qǐng)?zhí)壹份。

裝修解除合同協(xié)議書(shū)篇二

甲方:

乙方:

丙方:

乙方于_________年___月________日與________有限公司(甲方更名前公司)___簽訂了_____有限公司___項(xiàng)目《建設(shè)工程施工合同》,包括本協(xié)議書(shū)前甲、乙雙方針對(duì)本工程簽訂的所有合同、補(bǔ)充協(xié)議書(shū)等合法有效文件(以下統(tǒng)稱為“原合同”),現(xiàn)甲、乙、丙三方就解除上述合同、補(bǔ)充協(xié)議書(shū)等原合同事宜經(jīng)充分協(xié)商一致,達(dá)成以下協(xié)議。

一、甲、乙雙方均自愿同意解除“原合同”。

二、甲方、乙方和乙方的關(guān)聯(lián)方針對(duì)本工程所簽訂的涉及到甲方義務(wù)等,包括但不限于執(zhí)行中甲方的擔(dān)保責(zé)任等內(nèi)容,由乙方負(fù)責(zé)自行解決,并承擔(dān)因此引起的所有責(zé)任及甲方因此所受損失。

三、乙方、丙方必須按業(yè)主、監(jiān)理要求無(wú)償提供完整符合工程竣工驗(yàn)收要求的承包范圍內(nèi)已完成部分的工程竣工驗(yàn)收所需資料:乙方負(fù)責(zé)完善_______年_____月____日前施工工程部分的資料,丙負(fù)責(zé)完善_______年_____月____日后施工工程部分的'資料,乙方整理完善的資料由丙方負(fù)責(zé)檢查和接受,并負(fù)責(zé)承擔(dān)因此引起的一切責(zé)任和后果,監(jiān)理公司對(duì)乙方、丙方提供的上述資料進(jìn)行檢查和監(jiān)督,并承擔(dān)因此引起的一切責(zé)任和后果。

四、乙方“原合同”完成工作內(nèi)容(_____________等)工程造價(jià):

1、_______年___月___日前完成部分:按____工程咨詢有限公司《_____公司________造價(jià)司法鑒定》的司法鑒定結(jié)果下浮5%,作為乙方“原合同”此期間完成工作內(nèi)容的結(jié)算。

2、_____年___月_____日至_____年__月___日期間完成部分:按_____造價(jià)咨詢有限公司的審計(jì)結(jié)果,作為丙方完成乙方“原合同”此期間完成工作內(nèi)容的結(jié)算。

五、工程款支付:

1、乙方、丙方必須對(duì)甲方前期已支付各項(xiàng)工程款(含針對(duì)本工程所支付的各項(xiàng)費(fèi)用,包括但不限于_____年___月__日甲方給乙方冷卻塔工程前期施工單位______工程有限公司的借款人民幣_(tái)____萬(wàn)元)按其財(cái)務(wù)要求予以確認(rèn),并按要求開(kāi)具正規(guī)稅務(wù)發(fā)票,否則,甲方有權(quán)不支付有關(guān)工程款項(xiàng)。

2、本協(xié)議第五條第1款乙方“原合同”完成工作內(nèi)容結(jié)算款的支付:

2.1該部分工程現(xiàn)存的質(zhì)量問(wèn)題,由乙方委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行整改。整改費(fèi)用合計(jì)____萬(wàn)元(小寫:______元),由甲方從乙方結(jié)算款中扣減后代為支付給相關(guān)單位。

2.2本協(xié)議第2.1條質(zhì)量整改工作完成,并通過(guò)有關(guān)質(zhì)量檢測(cè)部門驗(yàn)收后,支付至最終結(jié)算款95%(本款項(xiàng)分兩個(gè)月支付,每月支付一半);剩余5%為質(zhì)量保證金,保修期按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行,在整體工程驗(yàn)收完兩年后按實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用結(jié)算,余款無(wú)息返還乙方。質(zhì)量保證金在乙方提供等額銀行保函后,甲方可予先行支付。

3、本協(xié)議第五條第2款丙方完成乙方原合同工作內(nèi)容結(jié)算款的支付:

3.1按甲、丙雙方新合同及聯(lián)合聲明等約定支付條款支付。

3.2乙方承諾一次性返還丙方前期管理費(fèi)、鋼筋、資料完善等有關(guān)費(fèi)用___萬(wàn)元(小寫:____元),并由甲方從乙方工程款扣減后直接支付給丙方。

4、工程款支付時(shí),乙方必須按甲方財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行前期已支付工程款的確認(rèn)并提供發(fā)票,且必須在乙方補(bǔ)齊前期已支付的各項(xiàng)工程款發(fā)票后才予支付后期各項(xiàng)工程款。

六、“原合同”履約保證金:在乙方按甲方財(cái)務(wù)要求確認(rèn)并完成本協(xié)議約定內(nèi)容后,與工程結(jié)算款一并無(wú)息返還。

七、乙方前期代付臨時(shí)場(chǎng)地租賃費(fèi)人民幣_(tái)____元(小寫:____元)由乙方提供相關(guān)票據(jù)后同工程結(jié)算款一并支付;乙方前期代付司法鑒定費(fèi)用人民幣_(tái)____元(小寫:____元)按甲、乙雙方于_____年____月_____日簽訂的補(bǔ)充協(xié)議中約定的承擔(dān)比例(即雙方各承擔(dān)一半)同工程結(jié)算款一并支付。

八、_____年___月______日后,施工的______等工程所涉及的債權(quán)債務(wù)由_____工程有限公司負(fù)責(zé)承擔(dān),并承擔(dān)因此引起的所有責(zé)任及甲方因此所受損失。

九、本協(xié)議書(shū)自雙方簽字、蓋章之日起生效。

十、本協(xié)議書(shū)一式十二份,甲方五份,乙方三份,丙方三份,監(jiān)理一份。

甲方(蓋章):乙方(蓋章):

法定代表人(簽章):法定代表人(簽章):

委托代理人(簽章):委托代理人(簽章):

簽訂時(shí)間:簽訂時(shí)間:

裝修解除合同協(xié)議書(shū)篇三

甲方:

乙方:

依照《民法典》,甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,就該________________家裝施工合同解除事項(xiàng)協(xié)商一致后,訂立本協(xié)議:

一、工程概況:

1、工程地點(diǎn):

2、工程內(nèi)容:

3、工程造價(jià):

二、協(xié)議內(nèi)容:

1、甲乙雙方均同意解除年月《________________家裝施工合同》及其它相關(guān)協(xié)議。自合同解除之日起,甲乙雙方彼此之間的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系自行消除。

2、甲方支付首期款________元,水電輕工輔料款________元,兩項(xiàng)合計(jì)________元。

3、乙方應(yīng)收取該項(xiàng)目中水電款及水電工程管理費(fèi)和運(yùn)營(yíng)費(fèi)________元。

4、本協(xié)議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對(duì)方的違約等責(zé)任。

本協(xié)議書(shū)在雙方簽字或蓋章后,立即生效。協(xié)議書(shū)一式貳份,由甲乙雙方各收?qǐng)?zhí)壹份。

甲方:乙方:

________年____月____日________年____月____日

裝修解除合同協(xié)議書(shū)篇四

公司(先生/女士):

根據(jù)貴我雙方于年 月 日簽訂的《租賃合同》約定,貴方承租我方位于 處的 平方米房屋,貴方按月(季)向我方支付租金、物業(yè)服務(wù)費(fèi),租金為每月 元,物業(yè)服務(wù)費(fèi)為每月元。截至20xx年 月日,貴方尚欠我公司租金、物業(yè)服務(wù)費(fèi)及其他欠款共計(jì) 小寫: 元(大寫人民幣 元)。貴方怠于支付上述費(fèi)用的行為已構(gòu)成違約,且給我公司正常經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了不良影響。

本著友好合作的態(tài)度,我公司于20xx年月日向貴方發(fā)出催款函,通知貴方自收到催款函之日起7日內(nèi)全額支付上述款項(xiàng),否則我公司將對(duì)貴方所經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目進(jìn)行停業(yè)整頓;逾期15日仍未全額支付上述款項(xiàng)的,我公司有權(quán)與貴方解除《租賃合同》,并依法追繳以上欠款及相應(yīng)的滯納金。

目前,貴方收到催款函已超過(guò)15日,且仍未繳清上述款項(xiàng)。因此,再次函告貴方:請(qǐng)于20xx年4月 日前繳清截至20xx年月 日前的租金、物業(yè)管理費(fèi)及其他欠款和滯納金共計(jì)人民幣元整,如逾期不繳,自20xx年月 日起,我公司正式解除與貴方簽訂的上述《租賃合同》,并依法追繳所有欠款及相應(yīng)的滯納金。請(qǐng)?jiān)诮獬贤?日內(nèi),辦理清場(chǎng),逾期未辦理,將視同貴方授權(quán)我公司進(jìn)行清場(chǎng)。我公司將對(duì)裝修等設(shè)施進(jìn)行拆除,且我公司不承擔(dān)任何責(zé)任,拆除費(fèi)用由貴方承擔(dān)。同時(shí),視同貴方放棄剩余貨物的所有權(quán),授權(quán)我方進(jìn)行處置。我公司將對(duì)存放在專柜內(nèi)的貨物清點(diǎn)后,有權(quán)對(duì)貨物采取包括但不限于變賣等處理措施,貨物處理所得價(jià)款優(yōu)先抵交欠款,不足部分我公司將依法繼續(xù)追繳。貴方已繳納的質(zhì)量保證金、履約保證金不再退還,將優(yōu)先用于清償貴方欠我公司的租金、物業(yè)服務(wù)費(fèi)等款項(xiàng),但出現(xiàn)的已售商品質(zhì)量問(wèn)題,仍由貴方負(fù)責(zé);希望貴方認(rèn)真對(duì)待,避免不必要的經(jīng)濟(jì)損失和商譽(yù)損毀!

特此函告!

****公司(印章)

****年**月**日

裝修解除合同協(xié)議書(shū)篇五

乙方:______公司

經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,雙方達(dá)成如下協(xié)議,共同遵守。

甲乙雙方于___ 年 ___ 月 ___ 日簽定的《裝修施工合同》即日終止。

甲方支付的設(shè)計(jì)定金人民幣_(tái)____元,首付工程款_____,兩項(xiàng)合計(jì)人民幣_(tái)____元。

乙方前期工程費(fèi)用如下:

1、水電安裝工程:_____;

現(xiàn)已完成工程按總價(jià)_____元

2、設(shè)計(jì)費(fèi):123平方米*_____元/方=_____元;

3、拆墻及清運(yùn)費(fèi):_____元;

4、 材料搬運(yùn)費(fèi):_____元;

5、兔寶寶材料約_____元;

合計(jì)人民幣共:_____元;

前期工程的水電、板材的材料款及人工費(fèi)由乙方負(fù)責(zé),與甲方無(wú)關(guān),水泥、沙石及磚塊材料由甲方房子承擔(dān)支付,甲乙雙方互不要求工程的款項(xiàng)收取和退回。

本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽字之日起生效。

甲方簽字: 乙方簽字:

日期: 日期:

裝修解除合同協(xié)議書(shū)篇六

甲方:

乙方:

甲方____與乙方____原于___年___月___日簽訂的龐莊村新型農(nóng)村社區(qū)建設(shè)合同,現(xiàn)經(jīng)雙方協(xié)商同意,合同于___年___月___日予以解除,乙方提前撤出施工現(xiàn)場(chǎng),乙方提前撤出施工現(xiàn)場(chǎng),本著坦誠(chéng)真摯、相互理解、及時(shí)快速解決問(wèn)題的原則,雙方協(xié)商一致達(dá)成如下結(jié)算、撤場(chǎng)協(xié)議:

一、經(jīng)雙方核實(shí),截止目前乙方共完成工程總價(jià)款_____萬(wàn)元,詳見(jiàn)附表1完成工程量清單。

二、經(jīng)雙方對(duì)上述費(fèi)用進(jìn)行核算統(tǒng)計(jì),截止__年__月__日甲方應(yīng)付乙方款項(xiàng)共計(jì)___萬(wàn)元,該款項(xiàng)已充分考慮乙方因工程施工、生活建設(shè)、工程變更、誤工損失、違約補(bǔ)償?shù)雀鞣N費(fèi)用,對(duì)此乙方無(wú)任何異議,乙方不再提出其他費(fèi)用要求。

三、項(xiàng)目施工過(guò)程中甲方已累計(jì)支付乙方各項(xiàng)款項(xiàng)計(jì)___萬(wàn)元(含代付工程料款_____萬(wàn)元),詳見(jiàn)附表2已支付費(fèi)用清單?,F(xiàn)甲方尚欠乙方款項(xiàng)計(jì)___萬(wàn)元。本協(xié)議簽字之后甲方向乙方一次性付清欠款___萬(wàn)元,至此欠款全部付清,雙方再無(wú)任何債權(quán)債務(wù)關(guān)系,甲方不承擔(dān)一切與乙方及乙方所屬人員的糾紛。

四、合同解除后免除乙方對(duì)已施工部分的.工程質(zhì)量責(zé)任。

五、合同解除后,乙方應(yīng)于3日內(nèi)退出工程現(xiàn)場(chǎng)并移交甲方所提供的工具及生活用品等,不得以任何理由滯留,否則應(yīng)承擔(dān)拖延費(fèi)______元/日。

六、本協(xié)議由雙方簽字蓋章后生效,協(xié)議協(xié)議一式二份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。

甲方:(蓋章)________乙方:(蓋章)_____

法人代表:(蓋章)_____法人代表:(蓋章)_____

______年___月________日______年___月________日

裝修解除合同協(xié)議書(shū)篇七

甲方(房主):

乙方(施工方):

按照《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》和《河南省建筑市場(chǎng)管理?xiàng)l例》的規(guī)定,結(jié)合家庭裝飾工程交易規(guī)則及本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議:

一、合同主要內(nèi)容:

1、甲方將自己位于區(qū)(縣)小區(qū)(街道)樓門號(hào)室廳住宅的室內(nèi)裝飾工程以形式交給乙方承做。

2、工程總造價(jià)(大寫):

3、其中設(shè)計(jì)費(fèi)(大寫):

5、工程保修期:一年

6、甲方代表:

7、乙方代表:

8、工程內(nèi)容詳見(jiàn)施工圖紙及報(bào)價(jià)單,并以報(bào)價(jià)單為準(zhǔn)(附表一)。

9、甲方提供主要材料及設(shè)備情況詳見(jiàn)材料設(shè)備表(附表二)。

10、工藝做法詳見(jiàn)工藝質(zhì)量說(shuō)明(附表三)。

11、本合同簽訂生效后,甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的各項(xiàng)條款,不得擅自變更或解除合同、否則違約方將付給對(duì)方工程預(yù)算總造價(jià)10%的違約金,并承擔(dān)因此造成的其它經(jīng)濟(jì)損失。

二、獎(jiǎng)勵(lì)和違約責(zé)任

(1)由于甲方原因?qū)е卵悠陂_(kāi)工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方停工、誤工所造成的損失,每停工或誤工一天,甲方支付乙方工程總價(jià)款的1‰;甲方不按合同的約定撥付款,每拖延一天,按工程總價(jià)款的1‰支付滯納金。

(2)由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方付款額1‰的違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工費(fèi)用外,每提前一天,甲方支付乙方工程總價(jià)款的1‰,作為獎(jiǎng)勵(lì)。

(3)甲方未辦理任何手續(xù),擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。

(4)未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。

(5)未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用,造成損失由甲方負(fù)責(zé)。

(6)因一方原因,合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí),應(yīng)通知對(duì)方,辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對(duì)方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。

三、爭(zhēng)議或糾紛處理

(1)本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。

(2)當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時(shí),可向人民法院起訴。

四、其它約定

五、附則

(1)本合同正、副本各貳份,甲方、乙方各執(zhí)一份。

(2)本合同履行完成后自動(dòng)終止。簽字(章)生效。

六、附件

(1)施工圖紙(含家俱圖紙)或作法說(shuō)明

(2)工程預(yù)算書(shū)(附表一)

(3)甲方提供材料、設(shè)備清單(附表二)

(4)工藝及質(zhì)量說(shuō)明(附表三,應(yīng)注明材料的型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)、品牌或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))

(5)設(shè)計(jì)變更單(附表四)

(6)工程驗(yàn)收單(附表五)

(7)工程結(jié)算單(附表六)

(8)工程保修單(附表七)

(9)其他甲方:

甲方:乙方:

年月日年月日

裝修解除合同協(xié)議書(shū)篇八

乙方:_____________

依照《民法典》,甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,就__________________________施工合同解除事項(xiàng)協(xié)商一致后,訂立本協(xié)議:

(一)工程概況:

1、工程地點(diǎn):__________________________

2、工程內(nèi)容:__________________________

(二)協(xié)議內(nèi)容:

1、甲乙雙方均同意解除_________年____月____日簽定的__________________________及其它相關(guān)協(xié)議。自合同解除之日起,甲乙雙方彼此之間的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系自行消除。

2、甲方支付首期款_____________,水電輕工輔料款_____________,兩項(xiàng)合計(jì)_____________元。

3、乙方應(yīng)收取該項(xiàng)目中水電款及水電工程管理費(fèi)和運(yùn)營(yíng)費(fèi)_____________元。

4、本協(xié)議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對(duì)方的`違約等責(zé)任。

本協(xié)議書(shū)在雙方簽字或蓋章后,立即生效。協(xié)議書(shū)一式貳份,由甲乙雙方各收?qǐng)?zhí)壹份。

甲方:_______________________

乙方:__________________________

________年___月___日

________年___月____日

裝修解除合同協(xié)議書(shū)篇九

乙方:------有限公司

丙方:-------工程有限公司

監(jiān)理公司:-------監(jiān)理中心有限公司

乙方于200--年--月--日與-----有限公司(甲方更名前公司)簽訂了-----有限公司---項(xiàng)目《建設(shè)工程施工合同》,包括本協(xié)議書(shū)前甲、乙雙方針對(duì)本工程簽訂的所有合同、補(bǔ)充協(xié)議書(shū)等合法有效文件(以下統(tǒng)稱為“原合同”),現(xiàn)甲、乙、丙、監(jiān)理公司四方就解除上述合同、補(bǔ)充協(xié)議書(shū)等原合同事宜經(jīng)充分協(xié)商一致,達(dá)成以下協(xié)議。

一、甲、乙雙方均自愿同意解除“原合同”。

二、甲方、乙方和乙方的關(guān)聯(lián)方針對(duì)本工程所簽訂的涉及到甲方義務(wù)等,包括但不限于執(zhí)行中甲方的擔(dān)保責(zé)任等內(nèi)容,由乙方負(fù)責(zé)自行解決,并承擔(dān)因此引起的所有責(zé)任及甲方因此所受損失。

三、乙方、丙方必須按業(yè)主、監(jiān)理要求無(wú)償提供完整符合工程竣工驗(yàn)收要求的承包范圍內(nèi)已完成部分的工程竣工驗(yàn)收所需資料:乙方負(fù)責(zé)完善xx年1月21日前施工工程部分的資料,丙負(fù)責(zé)完善xx年1月21日后施工工程部分的資料,乙方整理完善的資料由丙方負(fù)責(zé)檢查和接受,并負(fù)責(zé)承擔(dān)因此引起的一切責(zé)任和后果,監(jiān)理公司對(duì)乙方、丙方提供的上述資料進(jìn)行檢查和監(jiān)督,并承擔(dān)因此引起的一切責(zé)任和后果。

四、乙方“原合同”完成工作內(nèi)容(-------------等)工程造價(jià):

1、200--年---月---日前完成部分:按----工程咨詢有限公司《-----公司--------造價(jià)司法鑒定》的司法鑒定結(jié)果下浮5%,作為乙方“原合同”此期間完成工作內(nèi)容的結(jié)算。

2、20---年---月28日至20---年--月---日期間完成部分:按-----造價(jià)咨詢有限公司的審計(jì)結(jié)果,作為丙方完成乙方“原合同”此期間完成工作內(nèi)容的結(jié)算。

五、工程款支付:

1、乙方、丙方必須對(duì)甲方前期已支付各項(xiàng)工程款(含針對(duì)本工程所支付的各項(xiàng)費(fèi)用,包括但不限于20---年---月--日甲方給乙方冷卻塔工程前期施工單位------工程有限公司的借款人民幣-----萬(wàn)元)按其財(cái)務(wù)要求予以確認(rèn),并按要求開(kāi)具正規(guī)稅務(wù)發(fā)票,否則,甲方有權(quán)不支付有關(guān)工程款項(xiàng)。

2、本協(xié)議第五條第1款乙方“原合同”完成工作內(nèi)容結(jié)算款的支付:

該部分工程現(xiàn)存的質(zhì)量問(wèn)題,由乙方委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行整改。整改費(fèi)用合計(jì)----萬(wàn)元(小寫:------元),由甲方從乙方結(jié)算款中扣減后代為支付給相關(guān)單位。

本協(xié)議第條質(zhì)量整改工作完成,并通過(guò)有關(guān)質(zhì)量檢測(cè)部門驗(yàn)收后,支付至最終結(jié)算款95%(本款項(xiàng)分兩個(gè)月支付,每月支付一半);剩余5%為質(zhì)量保證金,保修期按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行,在整體工程驗(yàn)收完兩年后按實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用結(jié)算,余款無(wú)息返還乙方。質(zhì)量保證金在乙方提供等額銀行保函后,甲方可予先行支付。

3、本協(xié)議第五條第2款丙方完成乙方原合同工作內(nèi)容結(jié)算款的支付:

按甲、丙雙方新合同及聯(lián)合聲明等約定支付條款支付。

乙方承諾一次性返還丙方前期管理費(fèi)、鋼筋、資料完善等有關(guān)費(fèi)用---萬(wàn)元(小寫:----元),并由甲方從乙方工程款扣減后直接支付給丙方。

4、工程款支付時(shí),乙方必須按甲方財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行前期已支付工程款的確認(rèn)并提供發(fā)票,且必須在乙方補(bǔ)齊前期已支付的各項(xiàng)工程款發(fā)票后才予支付后期各項(xiàng)工程款。

六、“原合同”履約保證金:在乙方按甲方財(cái)務(wù)要求確認(rèn)并完成本協(xié)議約定內(nèi)容后,與工程結(jié)算款一并無(wú)息返還。

七、乙方前期代付臨時(shí)場(chǎng)地租賃費(fèi)人民幣-----元(小寫:----元)由乙方提供相關(guān)票據(jù)后同工程結(jié)算款一并支付;乙方前期代付司法鑒定費(fèi)用人民幣-----元(小寫:----元)按甲、乙雙方于20---年----月21日簽訂的補(bǔ)充協(xié)議中約定的承擔(dān)比例(即雙方各承擔(dān)一半)同工程結(jié)算款一并支付。

八、20---年---月21日后,施工的------等工程所涉及的債權(quán)債務(wù)由-----工程有限公司負(fù)責(zé)承擔(dān),并承擔(dān)因此引起的所有責(zé)任及甲方因此所受損失。

九、本協(xié)議書(shū)自雙方簽字、蓋章之日起生效。

十、本協(xié)議書(shū)一式十二份,甲方五份,乙方三份,丙方三份,監(jiān)理一份。

甲方(蓋章):乙方(蓋章):

法定代表人(簽章):法定代表人(簽章):

委托代理人(簽章):委托代理人(簽章):

-----工程建設(shè)監(jiān)理中心乙方(蓋章):

有限公司(蓋章)法定代表人(簽章):

法定代表人:委托代理人(簽章):

委托代理人:簽訂時(shí)間:

裝修解除合同協(xié)議書(shū)篇十

甲方:

乙方:

依照《中華人民共和國(guó)合同法》,甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,就該世紀(jì)名園1-2-702家裝施工合同解除事項(xiàng)協(xié)商一致后,訂立本協(xié)議:

1、工程地點(diǎn):時(shí)光街與裕華路交叉口世紀(jì)名園小區(qū)1-2-702

2、工程內(nèi)容:室內(nèi)設(shè)計(jì)和裝修施工

3、工程造價(jià):約

1、甲乙雙方均同意解除年月《世紀(jì)名園家裝施工合同》及其它相關(guān)協(xié)議。自合同解除之日起,甲乙雙方彼此之間的'權(quán)利、義務(wù)關(guān)系自行消除。

2、甲方支付首期款5000元,水電輕工輔料款4140.5元,兩項(xiàng)合計(jì)9140.5元。

3、乙方應(yīng)收取該項(xiàng)目中水電款及水電工程管理費(fèi)和運(yùn)營(yíng)費(fèi)5258.4元。

4、本協(xié)議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對(duì)方的違約等責(zé)任。

本協(xié)議書(shū)在雙方簽字或蓋章后,立即生效。協(xié)議書(shū)一式貳份,由甲乙雙方各收?qǐng)?zhí)壹份。

甲方:

乙方:

年月日

年月日

解除合同注意事項(xiàng)

(一)合同解除一般只適用于單方違約的情形,在雙方違約的情形下則比較復(fù)雜,要看哪一方的違約是根本違約,解除權(quán)的行使要視具體情況而定。

(二)從自我保護(hù)意義來(lái)講,并不是只要對(duì)方違約就要解除合同,而要判斷這種違約是不是根本違約,是否不采取解除措施就可能避勉給自己造成更大的損失。也就是說(shuō),合同解除權(quán)的行使要符合正當(dāng)目的。

(三)從交易成本角度來(lái)分析,合同解除意味著交易失敗,一方違約就解除合同,將給市場(chǎng)交易帶來(lái)沉重的交易成本,并給市場(chǎng)交易秩序和安全帶來(lái)沖擊和破壞。

(四)一般來(lái)說(shuō),合同的目的是與合同的主要義務(wù)聯(lián)系在一起的,違反主要義務(wù)將使合同目的難以達(dá)到,而單純違反依誠(chéng)實(shí)信用原則所產(chǎn)生的附隨義務(wù),一般不會(huì)導(dǎo)致合同目的喪失,不能據(jù)此解除合同。

(五)不適當(dāng)履行與合同解除。不適當(dāng)履行是指?jìng)鶆?wù)人交付的貨物不符合合同規(guī)定的質(zhì)量要求,即履行有瑕疵。如果瑕疵并不嚴(yán)重,一般要求采取降價(jià)和修補(bǔ)辦法予以補(bǔ)救,而并不宣告合同解除。如果瑕疵本身能夠修理,非違約方有權(quán)要求違約方修理瑕疵。給予非違約方要求修理瑕疵的權(quán)利,實(shí)際上使他獲得修補(bǔ)瑕疵的機(jī)會(huì),從而避免合同被解除。

裝修解除合同協(xié)議書(shū)篇十一

胡先生為開(kāi)辦浴場(chǎng)向某公司租賃了一處營(yíng)業(yè)場(chǎng)所,雙方簽訂一份租賃合同。雙方約定某公司將1300多平方米的房屋及相應(yīng)公共設(shè)施出租給胡某開(kāi)辦浴場(chǎng),租期為5年,租金為每年人民幣20萬(wàn)元,第一年租金進(jìn)場(chǎng)時(shí)支付10萬(wàn)元,簽訂合同時(shí)支付10萬(wàn)元,第二年起于每年7月1日前支付下一年度的租金,如果拖欠租金時(shí)間超過(guò)兩個(gè)月,某公司有權(quán)終止合同。

另外,雙方還在合同中約定在租賃期限開(kāi)始之前,給予胡某三個(gè)月的時(shí)間作為浴場(chǎng)的裝潢、裝修、預(yù)備開(kāi)業(yè)期,此三個(gè)月為免租期。合同還約定,胡某不得對(duì)租賃物的結(jié)構(gòu)裝潢、裝飾作改動(dòng),租賃期滿,浴場(chǎng)應(yīng)將保持完好的房屋及占據(jù)使用的土地全部退還某公司。合同簽訂后,胡先生在承租房屋內(nèi)開(kāi)辦了咖啡館及浴場(chǎng),前兩年度的租金已付清。但從第三年起因欠外債,無(wú)力償還,咖啡店及浴場(chǎng)停止經(jīng)營(yíng),拖欠租金時(shí)間已達(dá)半年。為此,某公司將胡先生告上法庭,要求解除房屋租賃合同,并由被告償付拖欠的租金,同時(shí)遷讓出租賃房屋,搬走屋內(nèi)的可移動(dòng)物品,對(duì)租賃房屋內(nèi)部不可移動(dòng)的固定物及裝修判歸原告所有。

本案雙方在合同中明確約定,拖欠租金時(shí)間超過(guò)兩個(gè)月,某公司就有權(quán)終止合同,現(xiàn)在,胡某拖欠租金已達(dá)半年,某公司終止合同是可以的,要求支付拖欠的租金也是可以的。關(guān)鍵是裝修的處理,是否可以要求將房屋內(nèi)部不可移動(dòng)的固定物及裝修判歸自己所有。

對(duì)于租賃合同終止,裝修、裝潢物的處理,最高人民法院有明確規(guī)定:非產(chǎn)權(quán)人在使用他人的財(cái)產(chǎn)上增添附屬物,財(cái)產(chǎn)所有人同意增添,并就財(cái)產(chǎn)返還時(shí)附屬物如何處理有約定的,按約定辦理;沒(méi)有約定又協(xié)商不成,能夠拆除的,可以責(zé)令拆除,不能拆除的,也可以折價(jià)歸財(cái)產(chǎn)所有人,造成財(cái)產(chǎn)所有人損失的,應(yīng)當(dāng)負(fù)賠償責(zé)任;裝修物構(gòu)成附合時(shí),其歸屬適用添附制度解決。

承租人經(jīng)出租人明確同意,或雖未經(jīng)出租人明確同意,但出租人知道不反對(duì),構(gòu)成善意添附。承租人對(duì)房屋進(jìn)行善意添附,合同終止,承租人將房屋返還給出租人時(shí),出租人享有了因承租人的添附行為而增加的租賃物的價(jià)值。通常情況下,該受益因缺乏法律或合同依據(jù)而構(gòu)成民法上的不當(dāng)?shù)美?。?duì)此,可以分別處理:租賃合同正常終止,按房屋裝修的現(xiàn)存價(jià)值為參考給予適當(dāng)補(bǔ)償;出租人違約導(dǎo)致合同終止,應(yīng)根據(jù)違約責(zé)任原則,由出租人按裝修的現(xiàn)存價(jià)值予以全額賠償;承租人違約導(dǎo)致合同終止,裝修利益不能享有是承租人自己的違約行為造成,這種損失應(yīng)由承租人自己承擔(dān)。這可視為對(duì)違約方的一種懲罰,是違約方承擔(dān)違約責(zé)任的一種方式。如果承租人未經(jīng)出租人同意,擅自對(duì)房屋進(jìn)行裝修,那么構(gòu)成惡意添附。承租人的裝修行為對(duì)出租人的房屋造成了侵害,需承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。在承租人構(gòu)成侵權(quán)的情況下,承租人非但不得要求出租人對(duì)其裝修投入進(jìn)行補(bǔ)償,相反出租人卻可以因惡意裝修造成其損失而請(qǐng)求損害賠償。

本案中,是由于胡某自己的違約導(dǎo)致合同終止,裝修利益不能享有是自己的`違約行為造成的,這種損失應(yīng)由胡某自己承擔(dān)。某公司要求將房屋內(nèi)部不可移動(dòng)的固定物及裝修判歸自己所有也是可以的。

裝修解除合同協(xié)議書(shū)篇十二

乙方:_____________

依照《中華人民共和國(guó)合同法》,甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,就__________________________施工合同解除事項(xiàng)協(xié)商一致后,訂立本協(xié)議:

(一)工程概況:

1、工程地點(diǎn): __________________________

2、工程內(nèi)容:__________________________

(二)協(xié)議內(nèi)容:

1、甲乙雙方均同意解除_________年____月____日簽定的__________________________及其它相關(guān)協(xié)議。自合同解除之日起,甲乙雙方彼此之間的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系自行消除。

2、甲方支付首期款_____________,水電輕工輔料款_____________,兩項(xiàng)合計(jì)_____________元。

3、乙方應(yīng)收取該項(xiàng)目中水電款及水電工程管理費(fèi)和運(yùn)營(yíng)費(fèi)_____________元。

4、本協(xié)議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對(duì)方的違約等責(zé)任。

本協(xié)議書(shū)在雙方簽字或蓋章后,立即生效。協(xié)議書(shū)一式貳份,由甲乙雙方各收?qǐng)?zhí)壹份。

________年___月___日 ________年___月____日

裝修解除合同協(xié)議書(shū)篇十三

乙方:_____________

經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,雙方達(dá)成如下協(xié)議,共同遵守。

甲乙雙方于___ 年 ___ 月 ___ 日簽定的《裝修施工合同》即日終止。

甲方支付的設(shè)計(jì)定金人民幣_(tái)____元,首付工程款_____,兩項(xiàng)合計(jì)人民幣_(tái)____元。

乙方前期工程費(fèi)用如下:

1、水電安裝工程:_____;現(xiàn)已完成工程按總價(jià)_____元

2、設(shè)計(jì)費(fèi):123平方米x_____元/方=_____元;

3、拆墻及清運(yùn)費(fèi):_____元;

4、 材料搬運(yùn)費(fèi):_____元;

5、兔寶寶材料約_____元;

合計(jì)人民幣共:_____元;

前期工程的水電、板材的材料款及人工費(fèi)由乙方負(fù)責(zé),與甲方無(wú)關(guān),水泥、沙石及磚塊材料由甲方房子承擔(dān)支付,甲乙雙方互不要求工程的款項(xiàng)收取和退回。

本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽字之日起生效。

甲方:_____________乙方:_____________

日期:_____________日期:_____________

裝修解除合同協(xié)議書(shū)篇十四

乙方:______________

依照《中華人民共和國(guó)合同法》,甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,就該世紀(jì)名園1—2—702家裝施工合同解除事項(xiàng)協(xié)商一致后,訂立本協(xié)議:

一、工程概況:

1、工程地點(diǎn):時(shí)光街與裕華路交叉口世紀(jì)名園小區(qū)1—2—702

2、工程內(nèi)容:室內(nèi)設(shè)計(jì)和裝修施工

3、工程造價(jià):約______________

二、協(xié)議內(nèi)容:

1、甲乙雙方均同意解除年月《世紀(jì)名園家裝施工合同》及其它相關(guān)協(xié)議。自合同解除之日起,甲乙雙方彼此之間的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系自行消除。

2、甲方支付首期款5000元,水電輕工輔料款4140.5元,兩項(xiàng)合計(jì)9140.5元。

3、乙方應(yīng)收取該項(xiàng)目中水電款及水電工程管理費(fèi)和運(yùn)營(yíng)費(fèi)5258.4元。

4、本協(xié)議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對(duì)方的違約等責(zé)任。

本協(xié)議書(shū)在雙方簽字或蓋章后,立即生效。協(xié)議書(shū)一式貳份,由甲乙雙方各收?qǐng)?zhí)壹份。

甲方:______________乙方:______________

_____年__月___日_____年__月___日

裝修解除合同協(xié)議書(shū)篇十五

胡先生為開(kāi)辦浴場(chǎng)向某公司租賃了一處營(yíng)業(yè)場(chǎng)所,雙方簽訂一份租賃合同。雙方約定某公司將1300多平方米的房屋及相應(yīng)公共設(shè)施出租給胡某開(kāi)辦浴場(chǎng),租期為5年,租金為每年人民幣20萬(wàn)元,第一年租金進(jìn)場(chǎng)時(shí)支付10萬(wàn)元,簽訂合同時(shí)支付10萬(wàn)元,第二年起于每年7月1日前支付下一年度的租金,如果拖欠租金時(shí)間超過(guò)兩個(gè)月,某公司有權(quán)終止合同。

另外,雙方還在合同中約定在租賃期限開(kāi)始之前,給予胡某三個(gè)月的時(shí)間作為浴場(chǎng)的裝潢、裝修、預(yù)備開(kāi)業(yè)期,此三個(gè)月為免租期。合同還約定,胡某不得對(duì)租賃物的結(jié)構(gòu)裝潢、裝飾作改動(dòng),租賃期滿,浴場(chǎng)應(yīng)將保持完好的房屋及占據(jù)使用的土地全部退還某公司。合同簽訂后,胡先生在承租房屋內(nèi)開(kāi)辦了咖啡館及浴場(chǎng),前兩年度的租金已付清。但從第三年起因欠外債,無(wú)力償還,咖啡店及浴場(chǎng)停止經(jīng)營(yíng),拖欠租金時(shí)間已達(dá)半年。為此,某公司將胡先生告上法庭,要求解除房屋租賃合同,并由被告償付拖欠的租金,同時(shí)遷讓出租賃房屋,搬走屋內(nèi)的可移動(dòng)物品,對(duì)租賃房屋內(nèi)部不可移動(dòng)的固定物及裝修判歸原告所有。

本案雙方在合同中明確約定,拖欠租金時(shí)間超過(guò)兩個(gè)月,某公司就有權(quán)終止合同,現(xiàn)在,胡某拖欠租金已達(dá)半年,某公司終止合同是可以的,要求支付拖欠的租金也是可以的。關(guān)鍵是裝修的處理,是否可以要求將房屋內(nèi)部不可移動(dòng)的固定物及裝修判歸自己所有。

對(duì)于租賃合同終止,裝修、裝潢物的處理,最高人民法院有明確規(guī)定:非產(chǎn)權(quán)人在使用他人的財(cái)產(chǎn)上增添附屬物,財(cái)產(chǎn)所有人同意增添,并就財(cái)產(chǎn)返還時(shí)附屬物如何處理有約定的,按約定辦理;沒(méi)有約定又協(xié)商不成,能夠拆除的,可以責(zé)令拆除,不能拆除的,也可以折價(jià)歸財(cái)產(chǎn)所有人,造成財(cái)產(chǎn)所有人損失的,應(yīng)當(dāng)負(fù)賠償責(zé)任;裝修物構(gòu)成附合時(shí),其歸屬適用添附制度解決。

承租人經(jīng)出租人明確同意,或雖未經(jīng)出租人明確同意,但出租人知道不反對(duì),構(gòu)成善意添附。承租人對(duì)房屋進(jìn)行善意添附,合同終止,承租人將房屋返還給出租人時(shí),出租人享有了因承租人的添附行為而增加的租賃物的價(jià)值。通常情況下,該受益因缺乏法律或合同依據(jù)而構(gòu)成民法上的不當(dāng)?shù)美?duì)此,可以分別處理:租賃合同正常終止,按房屋裝修的現(xiàn)存價(jià)值為參考給予適當(dāng)補(bǔ)償;出租人違約導(dǎo)致合同終止,應(yīng)根據(jù)違約責(zé)任原則,由出租人按裝修的現(xiàn)存價(jià)值予以全額賠償;承租人違約導(dǎo)致合同終止,裝修利益不能享有是承租人自己的違約行為造成,這種損失應(yīng)由承租人自己承擔(dān)。這可視為對(duì)違約方的一種懲罰,是違約方承擔(dān)違約責(zé)任的一種方式。如果承租人未經(jīng)出租人同意,擅自對(duì)房屋進(jìn)行裝修,那么構(gòu)成惡意添附。承租人的裝修行為對(duì)出租人的房屋造成了侵害,需承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。在承租人構(gòu)成侵權(quán)的情況下,承租人非但不得要求出租人對(duì)其裝修投入進(jìn)行補(bǔ)償,相反出租人卻可以因惡意裝修造成其損失而請(qǐng)求損害賠償。

本案中,是由于胡某自己的違約導(dǎo)致合同終止,裝修利益不能享有是自己的違約行為造成的,這種損失應(yīng)由胡某自己承擔(dān)。某公司要求將房屋內(nèi)部不可移動(dòng)的.固定物及裝修判歸自己所有也是可以的。

裝修解除合同協(xié)議書(shū)篇十六

原告曹某訴稱,原被告曾簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程,承包方式為全包,總價(jià)款5萬(wàn)元,工期自20xx年9月24日開(kāi)工,至20xx年11月25日竣工。合同簽訂后原告已支付合同款4萬(wàn)元,但被告在工程中大量使用不符合同約定的材料,隱蔽工程也未通知原告驗(yàn)收,原告曾提出異議,被告卻在工程未完工的狀態(tài)下于20xx年11月25日擅自撤離施工現(xiàn)場(chǎng),導(dǎo)致原告無(wú)法如期入住,只得在外租房居住,故要求1、解除雙方簽訂的《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》;2、要求被告支付逾期竣工違約金從20xx年11月26日起至20xx年4月7日止按每日50元計(jì)算;3、要求被告返還多收取的裝潢款項(xiàng)6055元;4、要求被告賠償原告在外租房損失從20xx年11月26日起至20xx年5月7日按每月3000元計(jì)算。

經(jīng)審理查明,原被告于20xx年9月25日簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定,由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程,承包方式為全包,總價(jià)款5萬(wàn)元,工期自20xx年9月24日開(kāi)工,至20xx年11月25日竣工。因被告原因造成工程逾期交付的,每逾期一天被告應(yīng)賠償50元等內(nèi)容。合同簽訂后,被告進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行施工,原告則向被告支付工程款4萬(wàn)元。施工過(guò)程中,雙方因被告未通知原告驗(yàn)收材料及驗(yàn)收隱蔽工程等問(wèn)題產(chǎn)生矛盾,原告曾對(duì)被告使用的材料提出異議,被告卻于20xx年11月20日擅自撤離施工現(xiàn)場(chǎng),致成訟。

審理中,經(jīng)原告申請(qǐng),本院委托某某工程造價(jià)咨詢公司對(duì)系爭(zhēng)房屋內(nèi)被告已施工的工程價(jià)格進(jìn)行審價(jià),該公司經(jīng)審核后確認(rèn)被告已施工工程造價(jià)為33945元。

審理中,原告稱系爭(zhēng)房屋經(jīng)有關(guān)部門對(duì)施工工程進(jìn)行審價(jià)后,原告為減少損失,于20xx年4月7日對(duì)該房屋進(jìn)行了裝修,并已入住,由于被告逾期竣工,原告以每月3000元的價(jià)錢在外租房居住。期望法院在計(jì)算租金損失時(shí)考慮到原告另行裝修需要一個(gè)合理期限,從而支持原告有關(guān)租金損失計(jì)算至20xx年5月7日的訴請(qǐng)。

本院認(rèn)為依法成立的合同受法律保護(hù),當(dāng)事人按照約定履行各自的合同義務(wù)。本院原、被告簽訂的合同系雙方當(dāng)事人真實(shí)意思的表示,并未違反法律規(guī)定,依法應(yīng)認(rèn)定為有效。被告在施工過(guò)程中,未嚴(yán)格按照合同約定履行合同義務(wù),且在工程未完工的情況下擅自退場(chǎng),造成逾期竣工及系爭(zhēng)房屋長(zhǎng)期空置,原告據(jù)此要求解除合同,并要求被告給付逾期竣工違約金并無(wú)不當(dāng),應(yīng)予支持。被告已施工工程經(jīng)審計(jì)價(jià)格為33945元,原告據(jù)此要求被告退還多收取的工程款6055元亦屬合理,應(yīng)予支持。至于原告主張的在外租房損失一節(jié),本院認(rèn)為被告逾期竣工導(dǎo)致原告無(wú)法按期入住,原告已提出證據(jù)證明其在外租房居住,該損失被告理應(yīng)賠償,至于賠償?shù)臉?biāo)準(zhǔn)本院將根據(jù)本案案情并結(jié)合市場(chǎng)行情予以酌定。依照《中華人民共和國(guó)合同法》第八條、第六十條、第九十四條、第九十七條、第一百零七條的規(guī)定,判決如下:

如果付款義務(wù)人未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù),應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百二十九條的規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。

案件受理費(fèi)650元,審價(jià)費(fèi)1500元,由被告某某室內(nèi)裝潢公司負(fù)擔(dān)。

【本文地址:http://www.aiweibaby.com/zuowen/5876348.html】

全文閱讀已結(jié)束,如果需要下載本文請(qǐng)點(diǎn)擊

下載此文檔