最熱違約賠償合同(模板15篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-03 08:04:08
最熱違約賠償合同(模板15篇)
時間:2023-11-03 08:04:08     小編:曼珠

合同有明確的目的和內(nèi)容,是商業(yè)活動中不可或缺的重要文件。在合同中可以加入爭議解決機(jī)制,以防止糾紛發(fā)生。參考下方的合同范文,可以更好地了解合同的結(jié)構(gòu)和注意事項(xiàng)。

違約賠償合同篇一

乙方:_______勁松路甲1號松華園小區(qū)單元房業(yè)主鑒于:

1、_____年月日,甲、乙雙方共同簽訂了《北京市商品房預(yù)售合同》,乙方購買_____勁松路甲1號松華園小區(qū)住宅樓,乙方已向甲方支付購房款人民幣_____元。

2、甲方應(yīng)于_____年_____月_____日前向乙方交付商品房。

3、松華園小區(qū)住宅樓工程逾期竣工,甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。

4、乙方已收到甲方的《入住通知書》,甲方自20__年5月20日起辦理入住手續(xù),乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至_____年_____月_____日。

5、乙方已于_____年_____月_____日辦理了入住手續(xù),接收了商品房。

一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣元,于_____年月日前以現(xiàn)金方式一次付清。

二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據(jù)。

三、乙方收到甲方支付違約金,視同甲方已履行違約賠償責(zé)任,乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。

四、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。

五、本協(xié)議一式三份,甲方持兩份,乙方持一份,具有同等法律效力。

甲方:________乙方:______________

__年________月________日

違約賠償合同篇二

勞動合同是勞動者權(quán)益保障的一張“護(hù)身符”,在勞動關(guān)系相對靈活和復(fù)雜的今天更是如此。懂得勞動合同法就代表著手上拿著堅(jiān)硬的武器,就算遇到很多險阻、困難都可以迎刃而解。

a 何種情況解除、中止勞動關(guān)系

“停薪留職”:單位沒有崗位或者無法安排工作的,可依法與其解除勞動合同。但“停薪留職”期間可不作為計(jì)發(fā)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金的本單位工作年限。

“放長假”:因單位原因放長假的職工,沒有崗位或無法安排工作的,可依法與其解除勞動合同。“放長假”期間作為計(jì)發(fā)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金的本單位工作年限。

“長期病號”:請長期病假的職工,醫(yī)療期滿回原崗位工作的,用人單位可繼續(xù)履行勞動合同;既不能從事原工作,也不能從事由單位另行安排的工作的,可依法與其解除勞動合同,并按規(guī)定給予經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

“哺乳期”:哺乳期內(nèi)請長假的,因本人原因逾期不到崗,逾期時間不作為計(jì)算經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金的本單位工作年限。

“掛名、掛靠”:這類人員沒有為單位提供正常勞動且單位未支付勞動報酬的,用人單位與其解除勞動合同不支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金。

“脫產(chǎn)學(xué)習(xí)”:經(jīng)單位同意脫產(chǎn)學(xué)習(xí)的,學(xué)習(xí)期滿不回單位,逾期時間不作為經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金的計(jì)算年限。

“因私出境”:歸僑、歸眷職工因私出境,可申請事假。去港澳地區(qū)的,假期不得超過3個月;出國的,假期不得超過6個月,續(xù)假期限一般不超過1個月。假期從離開工作崗位之日起計(jì)算,超過所限假期不歸的,按自動離職處理。

“出境定居”:因獲批準(zhǔn)出境定居而中止勞動合同的,用人單位不支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金或生活補(bǔ)助費(fèi)??蓱{有關(guān)證明,將養(yǎng)老保險個人賬戶中個人繳納的基本養(yǎng)老費(fèi)一次性支付給勞動者本人,并終止養(yǎng)老保險關(guān)系。

“協(xié)議保留關(guān)系”:與單位協(xié)議保留勞動關(guān)系的員工,用人單位應(yīng)當(dāng)限期召回或者依法與其解除勞動關(guān)系,協(xié)議保留勞動關(guān)系期間不計(jì)算支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金的工作年限。限期內(nèi)不回的,按自動離職處理。

系,并且不支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

b 解除勞動合同補(bǔ)償多少

即使您是打零工,只要找到工作與用人單位建立了勞動關(guān)系,為了自身利益,就必須與用人單位簽訂書面勞動合同,因?yàn)橐坏┫铝星闆r發(fā)生,導(dǎo)致合同解除,您可以得到相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金或生活補(bǔ)助費(fèi)。

情況一:勞動合同雙方當(dāng)事人協(xié)商一致。

結(jié)果:用人單位發(fā)給經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金。在本單位工作時間每滿一年,發(fā)給相當(dāng)于本人1個月工資的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金,最多不超過12個月。如果工作時間不滿1年,按1年計(jì)算。情況二:不能勝任工作,經(jīng)過一定的培訓(xùn)或調(diào)整到其他崗位,仍不能勝任的。

結(jié)果:按上述標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金,但用人單位應(yīng)提前30日以書面形式通知勞動者本人。

情況三:患病或非因工負(fù)傷,醫(yī)療期滿后,不能從事原工作也不能從事由單位另行安排的工作。

結(jié)果:除了按上述標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金,還應(yīng)發(fā)給不低于6個月工資的醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。如果辦理了因病或非因工負(fù)傷退休、退職手續(xù),享受了退休、退職待遇的,用人單位不支付其經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金。

情況四:勞動合同訂立時,“約好”的客觀情況發(fā)生了重大變化,致使原勞動合同無法履行,當(dāng)事人又不能就變更達(dá)成協(xié)議,由用人單位解除勞動合同的。

結(jié)果:每滿1年工作年限發(fā)給相當(dāng)于本人1個月工資的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金。

情況五:如果您是《國營企業(yè)實(shí)行勞動合同制暫行規(guī)定》(國發(fā)[1986]77號,以下簡稱《規(guī)定》)廢止(2001年10月6日)前,被錄用的勞動者,勞動合同期滿或終止合同的。結(jié)果:按本單位的工作年限,每滿一年發(fā)給相當(dāng)于本人1個月工資的生活補(bǔ)助費(fèi),最多不超過12個月;廢止日期后被錄用的,不支付生活補(bǔ)助費(fèi)。

b2 這些情況得不到經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償

情況一:由于勞動者個人原因,提出解除勞動合同的。

情況二:以下情況之一用人單位可隨時與勞動者解除勞動合同,且不支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金:試用期內(nèi)被證明不符合錄用條件的;嚴(yán)重違犯勞動紀(jì)律或者依法制定的規(guī)章制度的;嚴(yán)重失職,營私舞弊,對用人單位利益造成重大損害的;被依法追究刑事責(zé)任的。在試用期間,用人單位雖不支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金,但應(yīng)按實(shí)際工作天數(shù)支付勞動報酬。

情況三:自動離職或在有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的程序和時間內(nèi),因個人原因,沒有與用人

單位辦理解除或者終止勞動合同手續(xù)的,被用人單位按規(guī)定除名的。

情況四:因本人原因調(diào)動工作的。

c1 這些算 “本單位工作年限”

以下之一可合并算成“本單位工作年限”:

1.退伍轉(zhuǎn)業(yè)軍人,專業(yè)運(yùn)動員等政策性安置人員,其安置前的工作年限;

2.原固定工轉(zhuǎn)為勞動合同制員工的,其轉(zhuǎn)制前的工作年限;

5.用人單位原招用在臨時性崗位工作的人員,如果連續(xù)在同一單位工作崗位上提供了正常勞動,并獲取了相應(yīng)勞動報酬,雖未簽訂勞動合同但存在勞動關(guān)系的,其在本單位的工作年限從最后一次在本單位從事“臨時工”的工作時間開始計(jì)算。

c 這些不算“本單位工作年限”

1.勞動者過去已領(lǐng)取相應(yīng)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金或者生活補(bǔ)助費(fèi)的工作年限;

2.因破產(chǎn)、兼并等原因領(lǐng)取過一次性安置費(fèi)的工作年限;

3.由于勞動者本人原因離開工作崗位的時間;

4.法律、法規(guī)、規(guī)章及國家和省有關(guān)政策規(guī)定的其他情形的工作年限。

d1 補(bǔ)償?shù)墓べY標(biāo)準(zhǔn)這么算

經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金(生活補(bǔ)助費(fèi))的工資計(jì)算標(biāo)準(zhǔn),是用人單位正常生產(chǎn)情況下,勞動者解除勞動合同前12個月的本人月平均工資。

月平均工資低于本單位月平均工資的,按本單位月平均工資計(jì)算;勞動者和企業(yè)經(jīng)營者月平均工資高于本單位月平均工資3倍以上的,可按不超過本單位月平均工資3倍標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算;因企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營不正?;蛘咄.a(chǎn)半停產(chǎn),職工月平均工資無法確定的,其經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金的工資計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)最低不得低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)。

d2 這些收入不屬于工資范圍

用人單位支付給勞動者個人的社會保險福利費(fèi)用、生活困難補(bǔ)助費(fèi)、計(jì)劃生育補(bǔ)貼等;勞動保護(hù)方面的費(fèi)用,如用人單位支付給勞動者的工作服、清涼飲料費(fèi)用等;按規(guī)定未列入工資總額的各項(xiàng)勞動報酬以及其他收入,如發(fā)明獎、科技進(jìn)步獎以及稿費(fèi)、講課費(fèi)等。

通過以上的詳細(xì)介紹,大家面對日常生活中出現(xiàn)的勞資糾紛應(yīng)該知道如何去維權(quán)自己的權(quán)利了吧。

違約賠償合同篇三

出租方:____________(以下簡稱甲方)

承租方:____________(以下簡稱乙方)

1、根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上,就出租方:地址為:__號房屋續(xù)租給承租方,為明確雙方權(quán)利義務(wù),經(jīng)協(xié)商一致,訂立本協(xié)議。

2、租賃期限:3個月,自____年____月____日至____年____月____號止。房屋租金額為________元,家具水費(fèi)、電費(fèi)、煤氣租賃期滿按數(shù)字,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)多退少補(bǔ)。

3、該房屋現(xiàn)有裝修及設(shè)備、設(shè)備情況詳見協(xié)議清單作為出租方按照本協(xié)議書約定交付承租方使用和承租方在本協(xié)議租賃期滿交還該房屋時的驗(yàn)收依據(jù)。

4、承租方應(yīng)按時交納租房期間的水費(fèi)、電費(fèi)、煤氣費(fèi)。如因不及時交費(fèi)出現(xiàn)滯納金由承租方承擔(dān)。

5、未經(jīng)出租方同意,承租方不得轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)借承租房屋。未經(jīng)承租方同意,出租方不得提前收回房屋或轉(zhuǎn)租他人。

6、租賃期滿協(xié)議自然終止,房屋到期后承租方準(zhǔn)時交回房屋。

7、本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。

出租方:____________

承租方:____________

身份證號:____________

身份證號:____________

____年____月___日

違約賠償合同篇四

身份證號碼:__________________________

承租人(乙方)___________

身份證號碼:__________________________

甲、乙雙方就房屋租賃事宜,達(dá)成如下協(xié)議:

一、甲方將位于__________市________街道_____小區(qū)_______號樓號的房屋續(xù)租給乙方居住使用,租賃期限自__________年_______月_____日至________年_____月_____日,計(jì)_____個月。

二、本房屋月租金為幣_____元,按月交。每月月初15日內(nèi),乙方向甲方支付全月租金。

三、乙方租賃期間,水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)、電話費(fèi)、物業(yè)費(fèi)以及其它由乙方居住而產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。租賃結(jié)束時,乙方須交清欠費(fèi)。

四、乙方不得隨意損壞房屋設(shè)施,如需裝修或改造,需先征得甲方同意,并承擔(dān)裝修改造費(fèi)用。租賃結(jié)束時,乙方須將房屋設(shè)施恢復(fù)原狀。

五、租賃期滿后,如乙方要求繼續(xù)租賃,則須提前1個月向甲方提出,甲方收到乙方要求后7天內(nèi)答復(fù)。如同意繼續(xù)租賃,則續(xù)簽租賃合同。同等條件下,乙方享有優(yōu)先租賃的權(quán)利。

六、租賃期間,任何一方提出終止合同,需提前1個月書面通知對方,經(jīng)雙方協(xié)商后簽訂終止合同書。若一方強(qiáng)行中止合同,須向另一方支付違約金______元。

七、發(fā)生爭議,甲、乙雙方友好協(xié)商解決。協(xié)商不成時,提請由當(dāng)?shù)刂俨谩?/p>

八、本合同連一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字之日起生效。

甲方(簽字):_______________________

乙方(簽字):_______________________

______________年________月_______日

______________年________月________日

違約賠償合同篇五

一、勞動合同違約金多少

1、我勞動合同是否違約,違約賠償多少?

2、勞動合同違約一般要賠多少錢?

3、勞動合同違約金賠償

4、關(guān)于勞動合同的違約賠償

5、解除勞動合同違約金問題?

6、勞動合同違約金5000多不多?

二、解除勞動合同違約賠償、勞動合同違約金數(shù)額

1、解除勞動合同違約金

2、勞動者違反服務(wù)期約定的,應(yīng)當(dāng)按照約定向用人單位支付違約金。

3、違約金的數(shù)額不得超過用人單位提供的培訓(xùn)費(fèi)用。

4、用人單位要求勞動者支付的違約金不得超過服務(wù)期尚未履行部分所應(yīng)分?jǐn)偟呐嘤?xùn)費(fèi)用。

5、有約定按約定但是不能超過培訓(xùn)實(shí)際費(fèi)用的總額也不能超過未履行期限分?jǐn)偟臄?shù)額。

違約賠償合同篇六

甲方:身份證號碼:

乙方:身份證號碼:

乙方租住甲方位于____________________主臥一室,基本房租_____元/月,約定付三押一。另經(jīng)雙方事前協(xié)商,共同約定以下補(bǔ)充協(xié)議作為房屋租賃附件:

1。甲方為乙方主臥房間安裝好用空調(diào)及電視機(jī)。

2。甲方為乙方房間內(nèi)設(shè)置獨(dú)立電表,每月空調(diào)耗電費(fèi)用乙方須單獨(dú)以電表計(jì)算支付。

3。甲……

4。由……

5。乙方提前解除房屋租賃合同,須提前一個月告知甲方。

以上為房屋租賃合同附件協(xié)議,如一方違反協(xié)議,須承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,另一方有權(quán)單方面提前終止合同。

甲方:乙方:聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:簽訂日期:簽訂日期:

房屋租賃合同補(bǔ)充協(xié)議6

出租方:康倫喜(以下簡稱甲方)承租方:耿家坪經(jīng)適房七號樓項(xiàng)目部(以下簡稱乙方)甲、乙雙方就房屋租賃事宜,達(dá)成如下補(bǔ)充協(xié)議:

一、于20--年1月29日簽訂的房屋租賃合同。第一條第1小條開始記租日期20__年1月1日,改為20--年1月1日開始租住,租期為一年至20--年12月31日止。

二、在承租期間,未經(jīng)甲方同意,乙方無權(quán)轉(zhuǎn)租或轉(zhuǎn)借該房屋,不得改變房屋結(jié)構(gòu)及其用途。由于乙方人為原因造成該房屋及其配套設(shè)施損壞的,由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。在居住期間,房屋自行損壞由甲方承擔(dān)維修安全,房屋自行損壞造成乙方人、財物損傷由甲方承擔(dān)一切費(fèi)用。

三、本合同一式2份,甲、乙雙方各執(zhí)1份,自雙方簽字之日起生效。

甲方負(fù)責(zé)人簽字:乙方負(fù)責(zé)人簽字:年月日年月日

違約賠償合同篇七

出租方:(以下簡稱甲方)

承租方:(以下簡稱乙方)

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上,甲方將___路__#__單元___房屋出租給乙方使用,為明確雙方權(quán)利義務(wù),經(jīng)協(xié)商一致,訂立本合同。

第一條房屋的面積、設(shè)施狀況

1、出租房屋面積共___平方米(建筑面積)。

2、該房屋現(xiàn)有設(shè)施、設(shè)備狀況詳見合同附件。

該附件作為甲方按照本合同約定交付乙方使用和乙方在本合同租賃期滿交還該房屋時的驗(yàn)收依據(jù)。

第二條乙方應(yīng)帶給身份證復(fù)印件,供本次租賃使用。

第三條租賃期限、用途

1、該房屋租賃期壹年。自____年____月____日起至____年____月____日止。

2、乙方向甲方承諾,租賃該房屋僅作為居家住房使用。

3、租賃期滿,甲方有權(quán)收回出租房屋,乙方應(yīng)如期交還。

乙方如要求續(xù)租,則務(wù)必在租賃期滿一個月之前書面通知甲方,經(jīng)甲方同意后,重新簽訂租賃合同。

第四條租金及支付方式

1、該房屋每年租金為___元(大寫:_____)。

2、房屋租金支付方式如下:

乙方在簽訂合同時,一次性支付租金____元整,同時繳納押金___元,押金在租賃期滿乙方歸還鑰匙并繳清水、電、氣等費(fèi)用后一次性無息退還。

第五條房屋修繕與使用

1、在租賃期內(nèi),水、電、氣、數(shù)字電視等的使用費(fèi)及日常維修保養(yǎng)均由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)。

2、乙方應(yīng)合理使用其所承租的房屋及其附屬設(shè)施和附件中所列物品。如有損壞的,乙方應(yīng)照價賠償。

乙方如改變房屋的內(nèi)部結(jié)構(gòu)、裝修或設(shè)置對房屋結(jié)構(gòu)有影響的設(shè)備,設(shè)計(jì)規(guī)模、范圍、工藝、用料等方案均須事先征得甲方的書面同意后方可施工。租賃期滿后或因乙方職責(zé)導(dǎo)致退租的,所有職責(zé)均由乙方承擔(dān)。

第六條房屋的轉(zhuǎn)讓與轉(zhuǎn)租

未經(jīng)甲方同意,乙方不得轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)借承租房屋。

第八條本合同自雙方簽字后生效。

第九條本合同及附件一式二份,由甲、乙雙方各執(zhí)一份。具有同等法律效力。

甲方簽字:乙方簽字:

身份證號:身份證號:

電話:電話:

簽約日期:__年_月_日

違約賠償合同篇八

甲方:

乙方:

乙方被拆房屋座落于,面積為平方米,東至,西至,南至,北至。

被拆房屋及該宗土地上的所有附屬物甲方支付乙方拆遷補(bǔ)償資金元(大寫:萬仟佰拾元角分)。

自本協(xié)議簽字生效后甲方預(yù)先支付乙方拆遷補(bǔ)償金10萬元(壹拾萬元整)20xx年4月10日前乙方將房屋拆除,并將建筑垃圾清理干凈,經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,支付給乙方剩余的拆遷補(bǔ)償金。

1、甲方未能在約定的時間內(nèi)支付拆遷補(bǔ)償資金的`,從逾期之日起按房屋拆遷補(bǔ)償金額每日千分之一的標(biāo)準(zhǔn)向乙方支付違約金;乙方未能在約定的時間內(nèi)將房屋及其附屬物清理干凈,從逾期之日起按房屋拆遷補(bǔ)償金額每日千分之一的標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付違約金。

2、乙方承諾本協(xié)議項(xiàng)下的地塊的`使用權(quán)屬于乙方,并在房屋拆除、建筑垃圾清理期間的一切事宜由乙方負(fù)責(zé)。

3、乙方只能將該宗土地上的建筑物及附屬物進(jìn)行清理,不得在該塊土地上挖坑取土。

4、乙方必須在4月10日前將該塊土地上的建筑物及附屬物清理干凈,否則甲方有權(quán)申請法院無償強(qiáng)制執(zhí)行。

本協(xié)議未盡事項(xiàng),可由雙方約定后簽訂補(bǔ)充協(xié)議

本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各持一份,由雙方簽字蓋章后生效。

甲方:

乙方:

日期:

違約賠償合同篇九

乙方(買受人):__________________房業(yè)主

鑒于:

1、____________年____________月____________日,甲、乙雙方共同簽訂了《____________市商品房預(yù)售合同》(合同編號:____________________),乙方購買____________________________________小區(qū)住宅樓(都城心嶼),乙方已向甲方支付購房款人民幣____________________元。

2、甲方應(yīng)于____________年____________月____________日前向乙方交付商品房。

3、________________小區(qū)住宅樓工程逾期竣工,甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。

4、乙方已收到甲方的《入住通知書》,甲方自____________年____________月____________日起辦理入住手續(xù),乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至____________年____________月____________日。

5、乙方已于____________年____________月____________日辦理了入住手續(xù),接收了商品房。

6、自____________年____________月____________日起至____________年____________月____________日止,甲方逾期交房____________日,對照《____________市商品房預(yù)售合同》第十三條之約定,甲方按日計(jì)算向乙方支付全部已付款萬分之____________的違約金,甲方應(yīng)向乙方支付逾期違約金人民幣____________元。

甲乙雙方經(jīng)協(xié)商,達(dá)成以下協(xié)議共同執(zhí)行

一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣____________元,于____________年____________月____________日前以現(xiàn)金方式一次付清。

二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據(jù)。

三、乙方收到甲方支付違約金,視同甲方已履行違約賠償責(zé)任,乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。

四、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。

五、本協(xié)議一式三份,甲方持兩份,乙方持一份,具有同等法律效力。

____________年____________月____________日

違約賠償合同篇十

承攬人:______________簽訂時間:___________

第一條承攬項(xiàng)目(注:空格如不夠用,可以另接)

承攬項(xiàng)目名稱及內(nèi)容_____________________

計(jì)量單位______________

數(shù)量或工作量______________

報酬______________

單價______________

總價______________

第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:_____________________

第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)。

第七條定作人協(xié)助承攬人的事項(xiàng)與要求:____________________

第十條承攬人對工作成果質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:________________

第十一條定作人應(yīng)在______年______月______日前向承攬人(預(yù)付材料費(fèi)/交付定金)(大寫)______元。

第十二條結(jié)算方式及期限:_________________

第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費(fèi)的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。

第十四條本合同解除的條件:

(一)定作人可以隨時解除合同,但應(yīng)及時書面通知承攬人并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。

第十五條定作人違約責(zé)任:_______________________

第十六條合同爭議的解決方式:本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或申請調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決:(只能選擇一種)

(二)依法向_____________________人民法院起訴。

第十七條其他約定事項(xiàng):___________________

定作人______________

定作人______________(章):住所:______________

營業(yè)執(zhí)照號碼:______________身份證號:______________

法定代表人:______________委托代理人:______________

電話:______________傳真:______________

開戶銀行:______________賬號:______________

稅號:______________郵政編碼:______________

承攬人______________

承攬人______________(章):住所:______________

營業(yè)執(zhí)照號碼:______________身份證號:______________

法定代表人:______________委托代理人:______________

電話:______________傳真:______________

開戶銀行:______________賬號:______________

稅號:______________郵政編碼:_______________

_____________年_______月_____日

違約賠償合同篇十一

甲方(出賣人):

乙方(買受人):

鑒于:

1、年月日,甲、乙雙方共同簽訂了《北京市商品房預(yù)售合同》(合同編號:),乙方購買xxx勁松路甲1號松華園小區(qū)住宅樓(都城心嶼),乙方已向甲方支付購房款人民幣元。

2、甲方應(yīng)于20xx年10月31日前向乙方交付商品房。

3、松華園小區(qū)住宅樓工程逾期竣工,甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。

4、乙方已收到甲方的'《入住通知書》,甲方自20xx年5月20日起辦理入住手續(xù),乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至20xx年5月19日。

5、乙方已于20xx年5月30日辦理了入住手續(xù),接收了商品房。

6、自20xx年11月1日起至20xx年5月19日止,甲方逾期交房x日,對照《北京市商品房預(yù)售合同》第十三條之約定,甲方按日計(jì)算向乙方支付全部已付款萬分之四的違約金,甲方應(yīng)向乙方支付逾期違約金人民幣元。

甲乙雙方經(jīng)協(xié)商,達(dá)成以下協(xié)議共同執(zhí)行

一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣元,于年月日前以現(xiàn)金方式一次付清。

二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據(jù)。

三、乙方收到甲方支付違約金,視同甲方已履行違約賠償責(zé)任,乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。

四、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。

五、本協(xié)議一式三份,甲方持兩份,乙方持一份,具有同等法律效力。

甲方:________乙方:________

________年________月________日

違約賠償合同篇十二

乙方:_________________

__________年__________月__________日,甲乙雙方訂立一份《合作協(xié)議書》,就船用配電箱等項(xiàng)目的開發(fā)生產(chǎn)銷售進(jìn)行合作,合作期限至__________年__________月__________日止,現(xiàn)甲乙雙方因故終止該《合作協(xié)議書》,經(jīng)雙方初步賬目結(jié)算后充分協(xié)商一致,自愿訂立如下協(xié)議:

一、甲乙雙方自愿解除上述的《合作協(xié)議書》;

二、截至本協(xié)議書訂立之日止,甲乙雙方確認(rèn)賬目如下、由甲方支付給乙方合作經(jīng)營期間的收益,計(jì)人民幣__________萬元整,工資款等相關(guān)帳目均已結(jié)清??铐?xiàng)支付辦法、__________年__________月_________日前,甲方付給乙方__________萬元整;______年_____月_____日前,甲方付給乙方__________萬元整;_________年__________月__________日前,甲方付給乙方__________萬元整。如甲方逾期付款,按未付款項(xiàng)的日萬分之五計(jì)付違約金。

三、自本協(xié)議書訂立之日起,甲方和乙方的業(yè)務(wù)互不受對方的干涉,雙方的'應(yīng)收款和應(yīng)付款等原來合作經(jīng)營期間的所有事務(wù),概由甲方負(fù)責(zé)料理,應(yīng)收款歸甲方所有,應(yīng)付款由甲方負(fù)擔(dān)。

四、自本協(xié)議書訂立之日起,乙方應(yīng)把原來合作經(jīng)營期間的.相關(guān)技術(shù)資料和合同文本等交還給甲方,乙方應(yīng)遵守誠實(shí)信用原則,保守合作經(jīng)營期間的商業(yè)秘密,不得有損于對方之行為。否則,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。

五、甲乙雙方承諾:_________________凡涉及到原《合作協(xié)議書》的所有事務(wù)以此為斷,甲乙雙方均不得再以任何理由挑起事端,如任一方挑起事端,由挑起事端方承擔(dān)全部則任。

本協(xié)議書一式三份,經(jīng)各方簽字或捺指印后生效。

乙方:_________________

見證方:_________________

__________年__________月__________日

違約賠償合同篇十三

法定代表人:______________________,系該公司經(jīng)理

電話:________________

被告:_________________邢臺__________公司

法定代表人:____________________,系該公司經(jīng)理。

電話:________________

1、依法解除合同,被告返還原告價款__________元;

2、判令被告依法賠償給原告造成的經(jīng)濟(jì)損失__________元。

3、訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。

原告、被告于__年訂立合同,約定原告訂購被告桌椅等辦公用品。簽訂合同后原告預(yù)先支付價款______________元,但被告一直未履行合同,致使原告不能按時使用,給原告造成了很大的損失。為維護(hù)原告的合法權(quán)益,特訴至貴院,請求依法解除合同,判決被告返還價款,并賠償原告的`經(jīng)濟(jì)損失。

此致

__________人民法院

具狀人:_________________

_____年_____月_____日

違約賠償合同篇十四

乙方(買受人):×××××××××小區(qū)單元房業(yè)主鑒于:

1、xx年月日,甲、乙雙方共同簽訂了《北京市商品房預(yù)售合同》(合同編號:),乙方購買×××××××小區(qū)住宅樓(都城心嶼),乙方已向甲方支付購房款人民幣元。

2、甲方應(yīng)于xx年10月31日前向乙方交付商品房。

3、××××××小區(qū)住宅樓工程逾期竣工,甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。

4、乙方已收到甲方的《入住通知書》,甲方自xx年5月20日起辦理入住手續(xù),乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至xx年5月19日。

5、乙方已于xx年5月30日辦理了入住手續(xù),接收了商品房。

一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣元,于xx年月日前以現(xiàn)金方式一次付清。

二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據(jù)。

三、乙方收到甲方支付違約金,視同甲方已履行違約賠償責(zé)任,乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。

四、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。

________年________月________日

-------

甲方:________,性別:_______,漢族_______,________年________月出生,現(xiàn)住_______,身份證號碼為:________,聯(lián)系電話:________。乙方:___________,性別:________,漢族,________年________月出生,現(xiàn)住________,身份證號碼為:________,聯(lián)系電話________。

xx年11月6日晚上,甲、乙雙方在候公渡利村吃飯因甲主動勸酒過激時雙方摔倒后,以致甲方左腿受傷一事(手術(shù)后經(jīng)法醫(yī)鑒定為輕傷:膝蓋處脛骨粉碎性骨折)。現(xiàn)甲、乙雙方根據(jù)各自的過失程度,經(jīng)充分協(xié)商,自愿達(dá)成如下協(xié)議:

一、乙方一次性支付醫(yī)療費(fèi)人民幣xx0元(大寫:貳萬元整)給甲方。乙方根據(jù)甲方要求,提供相應(yīng)的票證供甲方辦理保險理賠手續(xù)。

二、甲方王功勛今后左腿出現(xiàn)任何問題均與乙方無關(guān)。

三、甲方王功勛今后不得再因此事追究乙方杜元冰的任何責(zé)任。

四、本協(xié)議一式三份,由甲、乙方和監(jiān)督單位各執(zhí)一份。本協(xié)議自簽字蓋章后之日起生效,各方都必須承擔(dān)協(xié)議中各自義務(wù)。

甲方:________乙方:________

監(jiān)督單位:________

違約賠償合同篇十五

乙方(承租方):___________

甲乙雙方原于年月日簽訂的'房屋租賃合同,租賃房屋位于_____________第二層,總面積約為________平方米?,F(xiàn)因乙方長期拖欠甲方房租無法繼續(xù)履行合同。

一、現(xiàn)甲方要求乙方應(yīng)于日內(nèi),將房屋移交給甲方。移交前,乙方會同甲方驗(yàn)收房屋設(shè)施、設(shè)備及物品,驗(yàn)收合格后,乙方從承租的房屋內(nèi)搬走。

二、本協(xié)議生效后乙方于年月日前將房屋退還給甲方。如乙方不按時搬走,每逾期一日,需向甲方支付《租賃合同》約定月租金的5%作為違約金。若逾期退還超過5日,甲方有權(quán)強(qiáng)行收回房屋并進(jìn)行清理,由此造成的損失由乙方承擔(dān)。

三、乙方承擔(dān)房屋實(shí)際退還之日前的所有費(fèi)用,包括租金、水電費(fèi)等一切費(fèi)用。

四、乙方退還房子時應(yīng)保證房內(nèi)水、電等設(shè)施正常使用,且不得損壞房屋內(nèi)原有設(shè)施和非乙方裝修部分,若有損壞,乙方需照價賠償。

甲方:

乙方:

_____年_____月_____日

【本文地址:http://www.aiweibaby.com/zuowen/7124464.html】

全文閱讀已結(jié)束,如果需要下載本文請點(diǎn)擊

下載此文檔