合同的簽署可以采用書面形式、口頭形式或電子形式。在簽訂合同之前,要進(jìn)行充分的調(diào)查和了解,確保合同的合理性。如果您想了解更多關(guān)于合同的寫作技巧,可以參考以下范本。
個(gè)人裝修合同糾紛篇一
承接方(乙方):______________
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝修,為保證工程順利進(jìn)行,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1、工程地址:
2、居室規(guī)格:房型,總計(jì)施工面積______________平方米。
3、施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
4、委托方式:包工包料大包干交鑰匙工程。
月日,工程總天數(shù)天。
第二條:工程價(jià)款
工程價(jià)款(金額大寫),詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
第三條:質(zhì)量要求
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認(rèn)可。
2、工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照國(guó)家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3、施工中,甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費(fèi)用,應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
5、甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應(yīng)
1、乙方須嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定,對(duì)本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。
2、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或價(jià)格有差異,應(yīng)禁止使用,如已使用,對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
3、甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的`材料、設(shè)備,應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng),如延期到達(dá)。施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計(jì)金額的10%作為管理費(fèi)支付給乙方,材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第五條:付款方式
1、合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費(fèi)的50%,當(dāng)工期速度過半(______________年______________月______________日),甲方即第二次付施工工費(fèi)的40%,剩余10%尾款待甲方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算,(注:施工工費(fèi)包括人工費(fèi))。
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工,驗(yàn)收合格未結(jié)清工程價(jià)款時(shí)間,不得交付使用。
第六條:工程工期
1、如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費(fèi)的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費(fèi)扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價(jià)款中人工費(fèi)的1%作為誤工費(fèi)支付給乙方。
2、由甲方自行挑選的材料、設(shè)備因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費(fèi)由甲方承擔(dān),由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
3、在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動(dòng)要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
第七條:其他事項(xiàng)
1、甲方責(zé)任
1)必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。
2)二次裝飾工程,應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等,須采取必要的保護(hù)措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費(fèi)用。
2、乙方責(zé)任
1)指派一名工作人員為乙方工地代表,負(fù)責(zé)合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量的按時(shí)完成施工任務(wù)。
2)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全,嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人,萬一發(fā)生,必須盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。
第八條:違約責(zé)任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同放,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對(duì)方,因擅自解除合同,使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
第九條:爭(zhēng)議解決
本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭(zhēng)議,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決。當(dāng)事人不愿通過協(xié)商解決,或協(xié)商解決不成時(shí),可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第十條:合同的變更和終止
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守,任何乙方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價(jià)款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清除手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第十一條:合同生效
1、本合同雙方簽字后生效。
2、本合同一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(業(yè)主):______________
乙方:______________
簽字:______________
委托代理人簽字:______________
個(gè)人裝修合同糾紛篇二
根據(jù)《《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護(hù)雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,甲、乙雙方在平等、友好、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成如下協(xié)議,共同遵守。
發(fā)包方(簡(jiǎn)稱甲方):____
承包方(簡(jiǎn)稱乙方):____
一、工程概況
1。施工地點(diǎn):____
2。住房結(jié)構(gòu):磚混結(jié)構(gòu);房型__房__廳__套,建筑面積約__平方米。
3。承包方式:包工包料。
5??們r(jià)款:____元(包括屋內(nèi)垃圾清理費(fèi)和材料搬運(yùn)費(fèi)),大寫(人民幣)______整。以上總價(jià)款根據(jù)乙方實(shí)地考察甲方房屋,并初步了解所需完成工程后確定,該總價(jià)款包含所有乙方承擔(dān)的裝修工程中涉及的人工費(fèi)。
6。工期:自____年__月__日開工,至____年__月__日竣工,工期約__天。另,如雙方經(jīng)過協(xié)商,對(duì)工期的延長(zhǎng)達(dá)成一致意見,則按達(dá)成的統(tǒng)一意見執(zhí)行。
第二條關(guān)于乙方職責(zé)的約定
1。乙方(即)在裝修期間承擔(dān)施工工程隊(duì)負(fù)責(zé)人的職責(zé),對(duì)本次裝修工程的質(zhì)量和工期負(fù)責(zé)。乙方全面承擔(dān)聯(lián)絡(luò)甲方,提供材料需求,現(xiàn)場(chǎng)管理裝修施工質(zhì)量和施工人員等職責(zé)。如在施工過程中,產(chǎn)生質(zhì)量問題和各類應(yīng)由施工工程隊(duì)承擔(dān)的對(duì)甲方造成的損失,甲方只針對(duì)乙方(即)提出賠償。
2。乙方在裝修過程中,需保證全程在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行施工和管理(陪同甲方進(jìn)行材料選購除外。如遇特殊情況,需與甲方協(xié)商并且獲得認(rèn)可)。
第三條關(guān)于材料供應(yīng)的約定
1。全部工程用裝修材料均由甲方提供,裝修施工設(shè)備、工具由乙方提供。
2。甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料,應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng),乙方必須協(xié)助甲方辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時(shí)向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場(chǎng)后,經(jīng)甲乙雙方共同驗(yàn)收,由乙方負(fù)責(zé)保管并組織施工,由于保管不當(dāng)或施工工藝不當(dāng)造成的材料損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
3。乙方必須負(fù)責(zé)進(jìn)行材料的搬運(yùn)上樓工作(瓷磚除外)。
4。甲方采購供應(yīng)的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本協(xié)議規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
第四條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
1。甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
2。由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)和材料損失由乙方承擔(dān)。
3。在施工過程中,甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目,須提前與乙方聯(lián)系后,方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工。
4。若部分工序由甲方材料供應(yīng)廠家免費(fèi)安裝或由甲方安排其他單位安裝(如窗戶,櫥柜防火門,臺(tái)面等),甲方應(yīng)事先安排時(shí)間并通知乙方,乙方應(yīng)予以配合,并避免造成整體工期的延誤。
5。工程驗(yàn)收—甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。
6。工程竣工:乙方應(yīng)提前二天通知甲方驗(yàn)收,甲方在接到通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收,并書面辦理驗(yàn)收確認(rèn)手續(xù)。如果甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收,須及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。如通過竣工驗(yàn)收,甲方應(yīng)承認(rèn)原竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和其他相關(guān)費(fèi)用。
7。工程保修期一年,從竣工驗(yàn)收確認(rèn)之日起算。保修期內(nèi)由于乙方施工不當(dāng)造成質(zhì)量問題,乙方無條件地進(jìn)行維修,并承擔(dān)相應(yīng)材料費(fèi)用。
第六條關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定
1。工程款付款方式:經(jīng)雙方認(rèn)可,工程款付款時(shí)間表如下:協(xié)議簽訂完畢,水電改造完成并驗(yàn)收合格后,甲方支付乙方____元整所有瓷磚鋪貼完成并驗(yàn)收合格后,甲方支付乙方____元整所有工程竣工,驗(yàn)收合格之后,甲方支付乙方____元整剩余______元作為質(zhì)量保證款,甲方入住三個(gè)月內(nèi)支付。合計(jì)______元整。
第七條其它事項(xiàng)
1。甲方未按協(xié)議約定時(shí)間付款的,逾期部分在逾期期間按同期活期銀行存款利率向乙方支付利息。
2。由于乙方原因逾期竣工的,至逾期____天后,每逾期一天乙方向甲方支付__元違約金。
3。乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
4。工程未辦理驗(yàn)收、結(jié)算手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程由此造成無法驗(yàn)收和損失的,由甲方負(fù)責(zé)。
5。工程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)未辦理驗(yàn)收,乙方提前進(jìn)行下一階段工程施工,由此造成損失的,由乙方負(fù)責(zé)。
第八條糾紛處理方式
第九條協(xié)議的變更和解除
1。協(xié)議經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更協(xié)議內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補(bǔ)充條款。
2。施工過程中任何一方提出終止協(xié)議,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止協(xié)議協(xié)議,解除本協(xié)議。
3。如由于乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題,甲方可以無條件提出中止協(xié)議,而無需獲得乙方的認(rèn)可。
4。本協(xié)議一式____份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,協(xié)議附件為本協(xié)議的組成部分,具有同等的法律效力。
甲方(簽字):乙方(蓋章):
電話:電話:
____年____月____日____年____月____日
個(gè)人裝修合同糾紛篇三
二、加工承攬合同0.5‰
三、建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)合同0.5‰
四、建筑、安裝工程承包合同0.3‰
五、財(cái)產(chǎn)1‰
六、貨物運(yùn)輸合同0.5‰
七、倉儲(chǔ)、保管合同1‰
八、 0.05‰
九、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同1‰
十、技術(shù)合同0.3‰十
一、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)0.5‰十
二、營(yíng)業(yè)帳簿
1.記載資金的帳簿0.5‰
2.其他帳簿每件5元十
三、權(quán)利、許可證照每件5元十
四、股票交易3‰獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)操作方法
(二)、雙方確認(rèn),購房合同、銷售商出具的收款收據(jù)、購房發(fā)票、貸款合同、放款通知、房地產(chǎn)權(quán)證、供樓繳款存折以及相關(guān)資料的原件一律由甲方保管,乙方只留復(fù)印件。乙方需要使用原件時(shí)可向甲方借用。 提供貸款的銀行保管房地產(chǎn)權(quán)證的,乙方需向銀行借用房地產(chǎn)權(quán)證時(shí),應(yīng)事先征得甲方書面同意,否則視為乙方違約。
(三)、甲方根據(jù)借款合同的規(guī)定于每個(gè)月直接將1500元款項(xiàng)存入乙方用于交納供樓款的存折,不足部分由乙方自行承擔(dān)。甲乙雙方同意,由甲方財(cái)務(wù)部門直接在乙方工資中扣除不足部分款項(xiàng),代乙方辦理交納全部供樓款的手續(xù)。
三、甲方給予乙方的上述獎(jiǎng)勵(lì)是附帶條件的,乙方自愿接受本協(xié)議第四條及相關(guān)條款所約定的附帶條件。
四、乙方同意,在獲得上述獎(jiǎng)勵(lì)的同時(shí),自愿接受如下條件、限制和約束:
(一)、乙方保證在________年____月____日前不主動(dòng)辭職離開甲方公司:
(二)、乙方保證繼續(xù)積極努力工作。今后,如果甲方董事會(huì)認(rèn)為乙方工作態(tài)度明顯變差、工作業(yè)績(jī)明顯下降,甲方有權(quán)單方面決定下調(diào)獎(jiǎng)勵(lì)金額的額度。此后,每期須交納的供樓款不足部分由乙方自行承擔(dān)。
(三)、乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和甲方的各項(xiàng):
(四)、甲乙雙方確認(rèn),在________年____月____日之前,乙方不擁有該房產(chǎn)的完全所有權(quán)及處分權(quán)。未經(jīng)甲方書面同意,乙方不得轉(zhuǎn)讓該房產(chǎn)或抵押給任何第三人(提供按揭的銀行除外)。如有特殊情況,乙方確實(shí)需要轉(zhuǎn)讓該房產(chǎn)的,須經(jīng)甲方認(rèn)可,并在協(xié)商確定有關(guān)具體事宜后才可以轉(zhuǎn)讓。屆時(shí),辦理房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓手續(xù)所需費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。
(五)、出現(xiàn)下列情況之一的.即視為乙方違約,甲方有權(quán)決定終止為乙方交納供樓款,并由乙方向甲方支付違約金(違約金額度按照甲方已經(jīng)代乙方交納的供樓款計(jì)),乙方拒絕交納違約金的,甲方有權(quán)通過法律途徑處理上述房產(chǎn)抵償:
1、乙方在________年____月____日前主動(dòng)辭職或不辭而別而離開甲方公司的(為辦理任何請(qǐng)假手續(xù)連續(xù)三個(gè)工作日未正常上班的視為不辭而別):
2、乙方違反國(guó)家法律、法規(guī)被國(guó)家機(jī)關(guān)處分,不能繼續(xù)在甲方公司工作的:
3、乙方嚴(yán)重違反國(guó)家勞動(dòng)法規(guī)及甲方規(guī)章制度或嚴(yán)重?fù)p害甲方利益被甲方辭退的:
4、乙方違反如下有關(guān)商業(yè)秘密、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)以及競(jìng)業(yè)禁止方面規(guī)定的:
(1)、乙方對(duì)于甲方頒布實(shí)施的商業(yè)秘密及知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)管理制度已經(jīng)明確了解,乙方愿意嚴(yán)格遵守:
(4)、未經(jīng)甲方總經(jīng)理書面同意,不得以任何形式公開公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)、材料及客戶資料;
(5)、將來如離開公司,乙方須將工作期間所掌握的所有資料、樣品等全部交還公司。離開公司之后,仍須遵守上述規(guī)定。
(6)、乙方離職后________年之內(nèi),不得到與甲方公司相同類型的與甲方有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的企業(yè)工作,也不得自行投資或與他人合資開設(shè)此類企業(yè)。
(五)項(xiàng)第4款規(guī)定的即構(gòu)成嚴(yán)重違約。除了承擔(dān)違約責(zé)任之外,由此給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失的,一律由乙方負(fù)責(zé)賠償。
五、甲方承諾,如果今后乙方為公司作出更大貢獻(xiàn)的,經(jīng)董事會(huì)認(rèn)定后,甲方將繼續(xù)根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定給予乙方其他獎(jiǎng)勵(lì)。
六、本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章即生效,有效期為________年。本協(xié)議未盡事宜,由雙方另行協(xié)商確定。
七、甲乙雙方特此確認(rèn),本協(xié)議的全部?jī)?nèi)容都是雙方的真實(shí)意思表示,雙方不得以任何理由主張本協(xié)議無效或部分內(nèi)容無效。
八、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具備同等法律效率。
個(gè)人裝修合同糾紛篇四
乙方:________________
___________(以下簡(jiǎn)稱甲方)為裝修信息性房屋(_____小區(qū)_____棟_____單元_____室),經(jīng)與__________(以下簡(jiǎn)稱乙方)雙方協(xié)商,訂立本協(xié)議,以共同恪守。
一、工程項(xiàng)目:
2、__________個(gè)衛(wèi)生間做防水,鋪地磚及瓷磚
3、主臥衛(wèi)生間安裝馬桶及臺(tái)柱盆;
4、公用衛(wèi)生間安裝臺(tái)柱盆;
5、廚房做防水,安裝櫥柜;
6、包臥室、衛(wèi)生間門;
7、未盡細(xì)節(jié)的之處,由甲方提出方案,商量確定。
二、承包方式:甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),乙方負(fù)責(zé)施工。
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量要符合安全要求和國(guó)家要求的裝修標(biāo)準(zhǔn),裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn),雙方認(rèn)可。
四、施工期限:______年_____月_____日至_______年_____月_____日,如不能按期完成,每天將處罰金_____元。
五、工程造價(jià):按照附表價(jià)格,由乙方采購材料并安裝。如有變更,以雙方認(rèn)可的變更單結(jié)算為準(zhǔn)。
六、付款方式:合同簽訂后,甲方支付現(xiàn)金_______(大寫:人民幣_(tái)______萬元整)經(jīng)甲方驗(yàn)收,如符合以上施工項(xiàng)目和設(shè)計(jì)要求,三天內(nèi)一次將剩余裝修費(fèi)付清。
七、其它問題:裝修項(xiàng)目的具體要求,由甲方提出,乙方實(shí)施。本協(xié)議未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
八、本協(xié)議一式_____份,甲乙方各執(zhí)_____份,具有相同效應(yīng)。
個(gè)人裝修合同糾紛篇五
委托方:(以下稱甲方)。
被委托方:(以下稱乙方)。
茲為甲方委托乙方承擔(dān)甲方住宅的室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)工作,雙方同意簽定下列條款并共同遵守:
一、甲方將位于_____________的住宅,實(shí)用面積合計(jì)______平方米委托乙方進(jìn)行室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)。
二、乙方接受委托書后,乙方應(yīng)根據(jù)甲方提供的住宅建筑平面圖(必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)),并結(jié)合甲方所提供的意見辦理如下事宜:
1、提出平面布置方案。
2、平面布置方案經(jīng)甲方審定后,乙方繪出平面圖、吊頂圖、電路圖、立面圖、家具圖及相關(guān)剖面節(jié)點(diǎn)圖。
3、提供工程中所需要的詳圖,若甲方需要效果圖,另按每張____元收費(fèi)。
4、乙方負(fù)責(zé)解釋圖紙。
5、乙方提出的設(shè)計(jì)方案須經(jīng)甲方審核,參照甲方意見進(jìn)行修改。以不違反合同規(guī)定為原則,在協(xié)商基礎(chǔ)上達(dá)到雙方滿意。
6、乙方負(fù)責(zé)提供設(shè)計(jì)圖一套,若需再提供設(shè)計(jì)圖紙,按工本費(fèi)a3(_____元/套)、a4(_____元/套)。
三、設(shè)計(jì)費(fèi)合計(jì)人民幣(大寫)_______________元整。
四、設(shè)計(jì)費(fèi)的付款方式:
1、簽約時(shí),預(yù)付設(shè)計(jì)費(fèi)(大寫)_______________元整。
2、乙方交付經(jīng)甲方同意確認(rèn)后整套設(shè)計(jì)圖紙時(shí),甲方一次性付清設(shè)計(jì)費(fèi)余額;如中途甲方有要求乙方提供部分圖紙,甲方需付相應(yīng)設(shè)計(jì)費(fèi)。
五、全部施工設(shè)計(jì)圖應(yīng)于甲方確認(rèn)后_____日內(nèi)完成并交付給甲方。
六、乙方不得拖延以致影響工程進(jìn)度,若超過約定期限____日以上不能完成時(shí),甲方可解除合同,同時(shí)乙方需歸還已收的定金。
七、甲方有特殊情況必須終止設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)及時(shí)通知乙方,甲方應(yīng)付乙方接到通知時(shí)所完成部分的設(shè)計(jì)費(fèi)用。
八、因甲方原因?qū)σ汛_認(rèn)的設(shè)計(jì)進(jìn)行修改的,乙方可相應(yīng)提供一次修改,如超過一次甲方應(yīng)付修改部分的設(shè)計(jì)費(fèi)(雙方協(xié)商決定費(fèi)用)。
九、本合同所設(shè)計(jì)的圖紙的版權(quán)為甲方擁有;只供乙方作為本合同指定的地點(diǎn)施工專用。不得轉(zhuǎn)讓或作其它用途,若乙方有本合同施工以外的其它用途,應(yīng)征得甲方同意。甲方保留收取轉(zhuǎn)讓費(fèi)之權(quán)力,轉(zhuǎn)讓費(fèi)另行協(xié)商。
十、本合同系指設(shè)計(jì)委托,若需委托施工另行簽定工程施工合同;若需委托監(jiān)理時(shí),另簽定監(jiān)理委托合同書。
十一、甲方在收到設(shè)計(jì)方案的全部圖紙時(shí),不得以設(shè)計(jì)內(nèi)容不滿意為由,拒付設(shè)計(jì)費(fèi),雙方應(yīng)以合作態(tài)度協(xié)商解決。
十二、本合同為雙方同意簽訂,雙方不得以其他文件提出對(duì)合同書作其它解釋。本委托合同書中如某一項(xiàng)經(jīng)雙方協(xié)商無效時(shí),不得影響其它條款的實(shí)施。
十三、雙方就本合同約定的'條款有所爭(zhēng)議時(shí),經(jīng)雙方同意可請(qǐng)______市室內(nèi)裝飾協(xié)會(huì)調(diào)解,該調(diào)解結(jié)果為最終解決方式,甲乙雙方均應(yīng)服從所作的調(diào)解,切實(shí)執(zhí)行,調(diào)解費(fèi)由雙方分擔(dān)。
十四、若本合同設(shè)計(jì)的工程由乙方包工包料,設(shè)計(jì)費(fèi)全免,在施工工程款中扣除。
十五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,均具同等法律效力。
十六、本委托合同書自簽字(蓋章)之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
個(gè)人裝修合同糾紛篇六
承接方(乙方):________________________
工程項(xiàng)目:_______________________________________________________。
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同),以便共同遵守。
1、工程地址:_______________________________________________。
2、居室規(guī)格:房型______層(式)______室______廳______廚______衛(wèi)。
(1)______室,計(jì)______平方米。
(2)______廳,計(jì)______平方米。
(3)______廚房,計(jì)______平方米。
(4)______衛(wèi)生間,計(jì)______平方米。
(5)______陽臺(tái),計(jì)______平方米。
(6)________過道,計(jì)______平方米。
(7)其他(注明部位)____________,計(jì)________平方米??傆?jì):施工面積____________平方米。
3、施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
5、工程開工日期:______年______月______日。
6、工程竣工日期:______年______月______日。
7、工程總天數(shù):________天。
工程價(jià)款(金額大寫)___________________元,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
1、材料款__________元。
2、人工費(fèi)__________元。
3、設(shè)計(jì)費(fèi)__________元。
4、施工清運(yùn)費(fèi)__________元。
5、搬卸費(fèi)__________元。
6、管理費(fèi)__________元。
7、稅金(________%)___________元。
8、其他費(fèi)用(注明內(nèi)容)______________元。
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認(rèn)可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
3、施工中,甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費(fèi)用,應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
4、質(zhì)量檢查監(jiān)督部門:________________________委員會(huì)。
5、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
6、甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
1、合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付________%工程材料款和施工工費(fèi)的________%;當(dāng)工期進(jìn)度過半(________年________月________日),甲方即第二次付施工工費(fèi)的________%。剩余________%尾款待甲方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算。(注:施工工費(fèi)包括人工費(fèi))
甲方付清工程價(jià)款,詳見本合同附件(七)《家庭裝潢工程工程結(jié)算表》,乙方開具統(tǒng)一發(fā)票,向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡,詳見本合同附件(八)《家庭裝潢工程工程質(zhì)量保修卡》。
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。驗(yàn)收合格未結(jié)清工程價(jià)款時(shí),不得交付使用。
2、工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動(dòng),詳見本合同附件(五)《家庭裝潢工程工程項(xiàng)目變更表》,雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同,并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令,通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項(xiàng)目的價(jià)款,當(dāng)場(chǎng)結(jié)清。
3、甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價(jià)款的,每逾期________天按未付工程價(jià)款額的________%支付給乙方。
4、甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。
1、如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費(fèi)的________%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費(fèi)扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲________日,以裝潢工程價(jià)款中人工費(fèi)的________%作為誤工費(fèi)支付給乙方____________元。
2、由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費(fèi)由甲方承擔(dān),由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
3、在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動(dòng)要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔(dān)全部施工費(fèi)用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不變。
5、施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負(fù)責(zé)任。
1、工程質(zhì)量驗(yàn)收,詳見本合同附件(六)《家庭裝潢工程質(zhì)量驗(yàn)收表》,除隱蔽工程需分段驗(yàn)收外,待工程全部結(jié)束后,乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
2、乙方通知甲方進(jìn)行工序驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收后,甲方應(yīng)在________天內(nèi)前來驗(yàn)收,逾期視為甲方自動(dòng)放棄權(quán)利并視為驗(yàn)收合格,如有問題,甲方自負(fù)責(zé)任。甲方自行搬進(jìn)入住,視為驗(yàn)收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時(shí)限內(nèi)前來驗(yàn)收,應(yīng)及時(shí)通知乙方,另定日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)工序或工程的竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)和相關(guān)費(fèi)用。
(一)甲方
2、二次裝飾工程,應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等,須采取必要的保護(hù)措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費(fèi)用。
3、如確實(shí)需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線,應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。施工中如需臨時(shí)使用公用部位,應(yīng)向鄰里打好招呼。
(二)乙方
1、應(yīng)主動(dòng)出示企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、會(huì)員證書或施工資質(zhì);如是下屬分支機(jī)構(gòu),也須有上級(jí)公司出具的證明;經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需有法人代表的委托證書。
2、指派(姓名)__________為乙方工地代表,負(fù)責(zé)合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
3、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全,嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。
4、嚴(yán)格履行合同,實(shí)行信譽(yù)工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。
5、在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任,保修期自工程竣工甲方驗(yàn)收入合格之日算起,為________個(gè)月。
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的________%作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同,使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
1、本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭(zhēng)議,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決。或憑本合同和乙方開具的統(tǒng)一發(fā)票向________________________委員會(huì)投訴,請(qǐng)求解決。
2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時(shí),可以按照本合同約定向——仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁——人民法院提起訴訟。
個(gè)人裝修合同糾紛篇七
承接方(乙方):________________________
工程項(xiàng)目:______________________________
1、工程概況
總計(jì):施工面積____________平方米。
(3)施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
(4)工程開工日期:__________年____月____日。
(5)工程竣工日期:__________年____月____日。
工程總天數(shù):________天。
2、工程價(jià)款
工程價(jià)款(金額大寫)___________________元,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
3、質(zhì)量要求
(1)工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認(rèn)可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
(2)工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照__________省地方標(biāo)準(zhǔn)《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。
(3)施工中,甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費(fèi)用,應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
4、付款方式
(1)合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費(fèi)的50%;當(dāng)工期進(jìn)度過半(__________年____月____日),甲方即第二次付施工工費(fèi)的40%。剩余10%尾款待甲方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算。(注:施工工費(fèi)包括人工費(fèi))
甲方付清工程價(jià)款,乙方開具統(tǒng)一發(fā)票,向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡,甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。驗(yàn)收合格未結(jié)清工程價(jià)款時(shí),不得交付使用。
(2)工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動(dòng),雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同,并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令,通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項(xiàng)目的價(jià)款,當(dāng)場(chǎng)結(jié)清。
(3)甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價(jià)款的,每逾期一天按未付工程價(jià)款額的1%支付給乙方。
(4)甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。
5、違約責(zé)任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同,使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
6、合同的變更和終止
(1)合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價(jià)款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
(2)施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
7、合同生效
(1)本合同由雙方蓋章,簽字后生效。
(2)本合同一式______份,甲乙雙方及見證部門各執(zhí)壹份。
個(gè)人裝修合同糾紛篇八
申請(qǐng)?jiān)賹徣耍?,性別,出生日期,民族,工作單位,住址,公民身份號(hào)碼,聯(lián)系電話。
被申請(qǐng)人: ,住所地,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼,聯(lián)系電話。
負(fù)責(zé)人: ,該局局長(zhǎng)。
被申請(qǐng)人: ,性別,出生日期,民族,工作單位,住址,公民身份號(hào)碼,聯(lián)系電話。。
被申請(qǐng)人: ,住所地,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼,聯(lián)系電話。
法定代表人: ,該公司執(zhí)行董事。
一、申請(qǐng)事由:民事判決書。申請(qǐng)?jiān)賹徣艘罁?jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第200條第1款第6項(xiàng):“當(dāng)事人的申請(qǐng)符合下列情形之一的,人民法院應(yīng)當(dāng)再審:......原判決、裁定適用法律確有錯(cuò)誤的;”之規(guī)定,向貴院申請(qǐng)?jiān)賹彙?/p>
二、申請(qǐng)?jiān)賹彽恼?qǐng)求:
1.請(qǐng)求撤銷 民事判決書。
2.改判申請(qǐng)?jiān)賹徣瞬怀袚?dān)責(zé)任。
3.本案訴訟費(fèi)用由被申請(qǐng)人承擔(dān)。
三、具體事實(shí)與理由:申請(qǐng)事由符合《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第200條第1款第6項(xiàng):“當(dāng)事人的申請(qǐng)符合下列情形之一的,人民法院應(yīng)當(dāng)再審:......原判決、裁定適用法律確有錯(cuò)誤的;”之規(guī)定,具體理由如下:原審以國(guó)務(wù)院《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第二條和第七條之規(guī)定,認(rèn)定申請(qǐng)?jiān)賹徣藢⑺膶铀鄻欠恳淮钡膬?nèi)墻及外墻承包給不具備資質(zhì)的被申請(qǐng)人肖某粉糊,對(duì)承攬人具有選任不當(dāng)?shù)倪^錯(cuò),認(rèn)定申請(qǐng)?jiān)賹徣顺袚?dān)30%的責(zé)任是法律適用錯(cuò)誤。首先,室內(nèi)裝修工程施工無需具備《中華人民共和國(guó)建筑法》規(guī)定的建筑施工資質(zhì)。《中華人民共和國(guó)建筑法》并未要求從事室內(nèi)裝修裝飾施工,必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì),故本案申請(qǐng)?jiān)賹徣藢⑺膶铀鄻欠恳淮钡膬?nèi)墻及外墻承包給不具備資質(zhì)的被申請(qǐng)人肖某粉糊,并無對(duì)承攬人選任不當(dāng)?shù)倪^錯(cuò)。其次,建設(shè)部《建筑裝飾裝修工程設(shè)計(jì)與施工資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設(shè)計(jì)與施工活動(dòng)企業(yè)資質(zhì)等級(jí)的依據(jù),但并未明確規(guī)定未取得資質(zhì)企業(yè)不得進(jìn)行裝飾裝修工程施工。再次,《建筑法》第四十九條規(guī)定,涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動(dòng)的裝修工程,建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在施工前委托原設(shè)計(jì)單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)條件的設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)方案;沒有設(shè)計(jì)方案的,不得施工。內(nèi)墻及外墻粉糊不是涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動(dòng)的裝修工程,因此并不需要在施工前委托原設(shè)計(jì)單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)條件的設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)方案。此外,參考最高人民法院民申字第938號(hào)朱某與祥云縣某煤礦其他合同糾紛申請(qǐng)?jiān)賹徝袷虏枚〞?,最高人民法院認(rèn)為,關(guān)于本案《建筑裝飾工程施工合同》的效力問題?!吨腥A人民共和國(guó)建筑法》并未要求從事室內(nèi)裝修裝飾施工,必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì),故本案朱某及其經(jīng)營(yíng)的設(shè)計(jì)室未取得裝飾裝修工程施工資質(zhì),不屬于適用《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條規(guī)定,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為合同無效的情形。建設(shè)部《建筑裝飾裝修工程設(shè)計(jì)與施工資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設(shè)計(jì)與施工活動(dòng)企業(yè)資質(zhì)等級(jí)的依據(jù),但并未明確規(guī)定未取得資質(zhì)企業(yè)不得進(jìn)行裝飾裝修工程施工,且該規(guī)定系部門規(guī)章,不能作為認(rèn)定民事合同無效的法律依據(jù)。故朱某所持本案《建筑裝飾工程施工合同》因違反法律強(qiáng)制性規(guī)定應(yīng)認(rèn)定為無效的主張,缺乏法律依據(jù),本院不予采信。因此,室內(nèi)裝修工程施工無需具備《中華人民共和國(guó)建筑法》規(guī)定的建筑施工資質(zhì)。申請(qǐng)?jiān)賹徣藳]有過錯(cuò)。
綜上所述,原審適用法律確有錯(cuò)誤。申請(qǐng)?jiān)賹徣苏?qǐng)貴院依法再審,糾正錯(cuò)誤,維護(hù)申請(qǐng)?jiān)賹徣说暮戏?quán)益。
此致某高級(jí)人民法院
申請(qǐng)人:
年月日
個(gè)人裝修合同糾紛篇九
本合同雙方當(dāng)事人:
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱甲方):
姓名(名稱) 住所 聯(lián)系電話
承包方(以下簡(jiǎn)稱乙方):
1、工程地點(diǎn)
2、工程承包方式:
3、工程期限天
開工日期20xx年 月 日
竣工日期20xx年 月 日
4、雙方商定,本工程的價(jià)款為人民幣元。
5、工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收。甲方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知
6、本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修一年。雙方應(yīng)在驗(yàn)收合格簽字后,即填寫工程保修單。
7、工程驗(yàn)收合格后,乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后 日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字。
8、凡因本合同雙方當(dāng)事人中的一方不履行合同或違反國(guó)家法律法規(guī)及本市有關(guān)政策,受到罰款或給對(duì)方造成損失的,均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對(duì)方造成的損失。
9、因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時(shí),該方應(yīng)及時(shí)通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的損失。
10、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
11、甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
發(fā)包人(簽字): 承包人(簽字):
年 月 日 年 月 日
開戶銀行:
賬 戶:
個(gè)人裝修合同糾紛篇十
上訴請(qǐng)求:_________________
2、責(zé)令原審法院依法作出判決。
事實(shí)與理由:_________________
一、原審以被上訴人為被告并無不當(dāng),符合法律規(guī)定。
民事訴訟法解釋五十九條是對(duì)有字號(hào)的個(gè)體工商戶的訴訟主體地位的明確,但該條文并不否認(rèn)個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)者作為一般自然人的訴訟主體地位。被上訴人可以個(gè)體工商戶(字號(hào))的名義進(jìn)行民事活動(dòng),也可以一般自然人的名義進(jìn)行民事活動(dòng)。
個(gè)體工商戶(字號(hào))為訴訟主體的情況,要看爭(zhēng)議是否在登記經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)產(chǎn)生,要看民事活動(dòng)是否是以個(gè)體工商戶(字號(hào))的名義進(jìn)行的。
本案裝修施工不是在登記經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)產(chǎn)生,相關(guān)證據(jù)上又是以一般自然人“李某某”的名義簽字的。更重要的是,雙方20__年10月到20__年2月簽訂、履行(口頭)合同時(shí),“__________商務(wù)酒店”尚不存在(酒店核準(zhǔn)日期20__年5月28日)。因此,相關(guān)責(zé)任應(yīng)該由被上訴人以一般自然人的名義承擔(dān)。
二、退一萬步講,原審以被上訴人為被告就算顯屬不當(dāng),原審法院也不應(yīng)該直接駁回上訴人起訴。
從立法本意上講,最高法院將個(gè)體工商戶字號(hào)列為當(dāng)事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算上訴人以被上訴人為被告顯屬不當(dāng),原審法院也可以通過向上訴人進(jìn)行釋明或者直接予以更改,而沒有必要直接予以駁回起訴來制造訴累,浪費(fèi)司法資源。
綜上,原審裁定嚴(yán)重錯(cuò)誤,望二審法院依法主持正義,支持上訴人的上訴請(qǐng)求。
此致
濮陽市中級(jí)人民法院
上訴人:_________________
個(gè)人裝修合同糾紛篇十一
【案情介紹】。
5月22日,湯某(外國(guó)人)與公司簽訂英文雇傭合同,約定湯某基本工資為4,800元/月,另有津貼。該合同第15條約定:本合同生效后取代以往簽署的所有雇傭合同。@發(fā)出的電子郵件主要內(nèi)容為:“請(qǐng)看所附的我們的雇傭合同,其中包括:1)要約:如果雇傭合同中的任何條款與該要約的條件相矛盾,以本要約所列的條件為準(zhǔn)……;2)雇用協(xié)議:該協(xié)議需要與你的工作簽證一起處理,在有關(guān)個(gè)人所得稅等場(chǎng)合,該協(xié)議是一份‘正式’的文件,如我已經(jīng)說過,如果你的月薪不超過5,000人民幣元,你就無需支付個(gè)人所得稅?!毕螺d打開后的主要內(nèi)容為:“如果你接受此聘用要約,從受雇日期開始,你將有資格收到以下:每月稅前工資42,000元;將有3個(gè)月的試用期,試用期月工資為26,000元”
202月至年9月期間,公司逐月向湯某支付的人民幣數(shù)額分別為9,000元、12,697元、13,000元、26,000元、72,270元、38,888元、24,220元、24,200元。湯某在主張2012年2月的9,000元是公司為湯某預(yù)支2012年3月的工資,按要約前三個(gè)月試用期26,000元/月,后正式為42,000元/月,2012年6月的72,000多元是2012年2月22日至2012年5月31日期間的工資,此期間工資為正常,但是從2012年6月開始工資就不足額了。
【裁判結(jié)果】:
一審法院:湯某、公司雙方對(duì)湯某的工資標(biāo)準(zhǔn)主張不一,湯某主張公司通過電子郵件向其發(fā)送了任職要約,約定湯某月工資為42,000元,并提供了電子郵件公證書予以證明,并非公司法定代表人的郵箱,不認(rèn)可公司曾向湯某發(fā)出該份任職要約,但從該封電子郵件的內(nèi)容來看,同時(shí)發(fā)送的附件中包含了雇傭合同、競(jìng)業(yè)限制協(xié)議等,與湯某、公司之后實(shí)際簽訂的文件一致,且附件雇傭合同中的主要條款與雇傭合同一致,故對(duì)湯某的主張,原審法院予以采納。
雙方2012年5月22日簽訂的英文雇傭合同中約定該份合同生效后將取代以往簽署的所有雇傭合同,故雙方通過電子郵件簽訂的任職要約于2012年5月22日失效,即湯某2012年3月6日至2012年5月22日期間的工資標(biāo)準(zhǔn)以任職要約為準(zhǔn),而2012年5月23日至2012年9月7日期間的工資標(biāo)準(zhǔn)以雙方2012年5月22日簽訂的雇傭合同為準(zhǔn)。湯某在仲裁庭審中認(rèn)可公司已足額發(fā)放2012年5月31日之前的工資,而2012年6月1日至2012年9月7日期間,公司發(fā)放的工資已高于雙方勞動(dòng)合同約定的標(biāo)準(zhǔn),而湯某亦未提供證據(jù)證明其在該份勞動(dòng)合同之外還有其他的工資項(xiàng)目,故對(duì)湯某主張要求公司支付2012年3月6日至2012年9月7日期間的工資差額,原審法院不予支持。
二審法院:根據(jù)雙方簽訂的雇傭合同中約定,湯某的月基本工資為4,800元。湯某主張?jiān)陔p方任職要約中約定其月工資標(biāo)準(zhǔn)為42,000元。但在實(shí)際履行過程中,公司實(shí)際支付給湯某的勞動(dòng)報(bào)酬遠(yuǎn)超每月4,800元,公司對(duì)工資組成亦無法作出合理解釋。
此外,發(fā)出的電子郵件中明確載明:“……2)雇用協(xié)議:該協(xié)議需要與你的工作簽證一起處理,在有關(guān)個(gè)人所得稅等場(chǎng)合,該協(xié)議是一份‘正式’的文件,如我已經(jīng)說過,如果你的月薪不超過5,000人民幣元,你就無需支付個(gè)人所得稅;……”。因此本院有理由相信雙方簽署的“雇傭協(xié)議”中關(guān)于工資的約定系雙方為逃避繳納稅款而作出的虛假約定,且該工資標(biāo)準(zhǔn)并未實(shí)際履行。
另一方面,公司實(shí)際支付給湯某的勞動(dòng)報(bào)酬也沒有達(dá)到在任職要約中載明的42,000元/月,湯某對(duì)此也未提出異議。根據(jù)法律規(guī)定,應(yīng)視為雙方已經(jīng)通過實(shí)際履行的方式對(duì)雇傭合同中工資標(biāo)準(zhǔn)的約定進(jìn)行了變更。故湯某認(rèn)為公司存在拖欠工資的主張,本院不予支持。
【評(píng)析意見】。
依法訂立的勞動(dòng)合同具有約束力,用人單位與勞動(dòng)者應(yīng)當(dāng)履行勞動(dòng)合同約定的義務(wù)。而所謂“陰陽合同”,是指合同當(dāng)事人就同一事項(xiàng)訂立兩份以上的內(nèi)容不相同的合同,一份對(duì)內(nèi),一份對(duì)外,其中對(duì)外的一份并不是雙方真實(shí)意思表示,而是以逃避國(guó)家稅收等為目的;對(duì)內(nèi)的一份則是雙方真實(shí)意思表示,可以是書面或口頭?!瓣庩柡贤笔且环N違規(guī)行為,在給當(dāng)事人帶來“利益”的同時(shí),也預(yù)示著風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理勞動(dòng)爭(zhēng)議案件適用法律若干問題的解釋(四)》規(guī)定,變更勞動(dòng)合同未采用書面形式,但已經(jīng)實(shí)際履行了口頭變更的勞動(dòng)合同超過一個(gè)月,且變更后的勞動(dòng)合同內(nèi)容不違反法律、行政法規(guī)、國(guó)家政策以及公序良俗,視為雙方已就勞動(dòng)合同的變更達(dá)成一致。實(shí)踐中,有的用人單位為降低用工成本,會(huì)主動(dòng)要求與勞動(dòng)者訂立陰陽合同,而勞動(dòng)者為避稅,往往也樂于以配合,之后一旦發(fā)生糾紛,勞動(dòng)者很有可能面臨舉證困難,最終因小失大。
延伸閱讀:
1、勞動(dòng)合同是建立勞動(dòng)關(guān)系的基本形式。以勞動(dòng)合同作為建立勞動(dòng)關(guān)系的基本形勢(shì)是世界各國(guó)的普遍做法。這是由于勞動(dòng)過程是非常復(fù)雜的也是千變?nèi)f化的,不同行業(yè),不同單位合同勞動(dòng)者在勞動(dòng)過程中的權(quán)利義務(wù)各不相同,國(guó)家法律法規(guī)只能對(duì)共性問題做出規(guī)定,不可能對(duì)當(dāng)事人的具體權(quán)利義務(wù)做出規(guī)定,這就要求簽訂勞動(dòng)合同明確權(quán)利義務(wù)。
2、勞動(dòng)合同是促進(jìn)勞動(dòng)力資源合理配置的重要手段。用人單位可以根據(jù)深感經(jīng)營(yíng)或工作需要確定錄用勞動(dòng)者的條件和方式數(shù)量,并且通過簽訂不同類型不同期限的勞動(dòng)合同,發(fā)揮勞動(dòng)者的特長(zhǎng)合理使用勞動(dòng)力。
3、勞動(dòng)合同有利于避免或減少勞動(dòng)爭(zhēng)議。勞動(dòng)合同明確規(guī)定勞動(dòng)者和用人單位的權(quán)利義務(wù),這既是對(duì)合同主體雙方的保障又是一種約束,有助于提高雙方履行合同的自覺性,促使雙方正確行使權(quán)力,嚴(yán)格履行義務(wù)。因?yàn)閯趧?dòng)合同的訂立和履行有利于避免或減少勞動(dòng)爭(zhēng)議的發(fā)生,有利于穩(wěn)定勞動(dòng)關(guān)系。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法實(shí)施條例》第十八條、第十九條規(guī)定,勞動(dòng)合同有“固定期限勞動(dòng)合同”、“無固定期限勞動(dòng)合同”和“單項(xiàng)勞動(dòng)合同”。
一、固定期限勞動(dòng)合同,是指用人單位與勞動(dòng)者約定合同終止時(shí)間的勞動(dòng)合同。用人單位與勞動(dòng)者協(xié)商一致,可以訂立固定期限勞動(dòng)合同。
二、無固定期限勞動(dòng)合同,是指用人單位與勞動(dòng)者約定無確定終止時(shí)間的勞動(dòng)合同。原勞動(dòng)法規(guī)定的長(zhǎng)期合同。
三、單項(xiàng)勞動(dòng)合同,即沒有固定期限,以完成一定工作任務(wù)為期限的勞動(dòng)合同,是指用人單位與勞動(dòng)者約定以某項(xiàng)工作的完成為合同期限的勞動(dòng)合同。
由于勞動(dòng)合同的內(nèi)容比較廣泛,包括工資、社會(huì)保險(xiǎn)、福利、培訓(xùn)、勞動(dòng)條件等等,所以處理勞動(dòng)合同爭(zhēng)議適用的法律規(guī)范性文件也很廣泛,主要有《勞動(dòng)法》、《全民所有制企業(yè)招用農(nóng)民合同制工人的規(guī)定》、《外商投資企業(yè)勞動(dòng)管理規(guī)定》、《私營(yíng)企業(yè)勞動(dòng)管理暫行規(guī)定》、《鄉(xiāng)村集體所有制企業(yè)條例》及《企業(yè)職工獎(jiǎng)懲條例》、《違反和解除勞動(dòng)合同的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償辦法》、《集體合同規(guī)定》、《違反勞動(dòng)法有關(guān)勞動(dòng)合同規(guī)定的賠償辦法》等。
個(gè)人裝修合同糾紛篇十二
合同編號(hào):
簽訂地點(diǎn):
簽訂時(shí)間:
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》以及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,遵循公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就本裝飾工程的有關(guān)事項(xiàng)協(xié)商達(dá)成一致,訂立本合同。
一、工程概況
裝飾工程施工地點(diǎn):
施工內(nèi)容:
承包方式:
合同總工期 天,自 年 月 日開工至 年 月 日竣工。
合同總價(jià)款;
其中:人工費(fèi) 元;材料費(fèi) 元。
二、雙方工作
1.甲方工作
1.1開工前,向乙方提供裝飾方案及做法說明一份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施,并經(jīng)乙方書面確認(rèn)。
1.2辦理本工程施工所涉及的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù),協(xié)調(diào)鄰里關(guān)系,保證乙方施工時(shí)間。
1.3向乙方提供施工需用的水、電、氣等設(shè)備,并說明使用注意事項(xiàng)。協(xié)調(diào)做好垃圾清理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
2.乙方工作
2.1按照甲方的意圖和要求,向甲方提供施工圖紙及做法說明并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底,交甲方進(jìn)行書面認(rèn)定。
2.2乙方指派 為乙方駐現(xiàn)場(chǎng)代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
2.3未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn),不準(zhǔn)隨意拆改原有建筑結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
2.4遵守國(guó)家或地方政府及有關(guān)部門對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火及環(huán)保規(guī)定。
2.5工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
三、工期
1.工期延誤
1.1因以下原因造成工期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
甲方不能按約定提供開工條件。
設(shè)計(jì)變更和工程量變化。
甲方同意工期相應(yīng)順延的其它情況。
1.2由于甲方原因?qū)е轮型就9ぃ追綉?yīng)補(bǔ)償乙方因停工、設(shè)備閑置所造成的損失,每停工一天,甲方支付乙方 元。
1.3由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方 元違約金。
四、工程價(jià)款支付
開工日前三天,甲方支付總價(jià)款的 %,計(jì) 元;
工程日期過半,甲方再支付總價(jià)款的 %,計(jì) 元;
驗(yàn)收合格三日內(nèi),甲方支付總價(jià)款的剩余部分,計(jì) 元。
五、材料供應(yīng)
1、甲方供應(yīng)材料
甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備應(yīng)有材料設(shè)備表。甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備有質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時(shí)向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成損失的,由甲方承擔(dān)責(zé)任。甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng) 日內(nèi),經(jīng)乙方驗(yàn)收,由乙方負(fù)責(zé)保管。由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)。甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備未經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作它用,否則,乙方應(yīng)按相應(yīng)價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方,并承擔(dān)由此造成的損失。
2、乙方采購的材料
乙方采購的材料、設(shè)備,必須有材料設(shè)備表,注明品牌、規(guī)格、等級(jí)、數(shù)量、單價(jià)和總價(jià),甲乙雙方簽字認(rèn)可。如乙方采購的材料、設(shè)備與材料設(shè)備表不符,不得使用。如乙方未經(jīng)甲方同意擅自使用,造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
六、工程變更
在工程施工過程中甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目時(shí),須提前與乙方代表聯(lián)系,在簽訂變更單后方可進(jìn)行該項(xiàng)目施工。凡私自與施工作業(yè)人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負(fù)。給乙方造成損失的,甲方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。
七、質(zhì)量與驗(yàn)收
1.工程質(zhì)量
1.1工程以施工圖紙、做法說明、設(shè)計(jì)變更為依據(jù),以《天津市建筑裝飾工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》為質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。
1.2乙方應(yīng)認(rèn)真按照約定技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求進(jìn)行施工,隨時(shí)接受甲方的檢查檢驗(yàn),為檢查檢驗(yàn)提供便利條件。如工程質(zhì)量達(dá)不到約定條件,乙方應(yīng)按甲方的要求返工、修改,并承擔(dān)由于自身原因?qū)е路倒?、修改的費(fèi)用。
2.竣工驗(yàn)收與保修
2.1工程完工后,乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提交工程驗(yàn)收單。甲方自接到工程驗(yàn)收單七日內(nèi)驗(yàn)收,在驗(yàn)收單上簽字。甲方無正當(dāng)理由不按時(shí)驗(yàn)收,超過七日的視為竣工驗(yàn)收已被確認(rèn)。
2.2雙方約定隱蔽工程和中間驗(yàn)收部位: 。
2.3雙方約定的保修項(xiàng)目?jī)?nèi)容期限為: 。
八、安全和防火
1、甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)消防法》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。
2、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
九、違約責(zé)任
甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的各項(xiàng)條款,甲方不能及時(shí)給出必要的指令、確認(rèn),不按合同約定履行自己的義務(wù),或其他使合同無法履行的行為,甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。乙方不能按合同工期竣工,施工質(zhì)量達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求,或其他使合同無法履行的行為,乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
甲乙雙方承擔(dān)違約責(zé)任均按合同總價(jià)款的 %向?qū)Ψ街Ц哆`約金,若違約金不能彌補(bǔ)損失時(shí),當(dāng)事人可以要求對(duì)方予以增加。
十、合同爭(zhēng)議解決方式
雙方約定在履行合同過程中發(fā)生爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決或請(qǐng) 調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成時(shí),雙方可以按下述第 種方式解決:
1、由 仲裁委員會(huì)仲裁;
2、向人民法院起訴。
十一、其他約定
。
十二、本合同未盡事宜,經(jīng)雙方共同協(xié)商作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等法律效力。
十三、組成本合同的文件包括:
1、本合同條款及合同附表;
2、施工圖紙及做法說明;
3、雙方有關(guān)本工程洽商的其他書面協(xié)議;
4、補(bǔ)充規(guī)定。
十四、其他
1、本合同正本兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。雙方約定可根據(jù)需要確定合同副本的數(shù)量,雙方約定后生效。
2、乙方收到本裝飾工程價(jià)款尾款,本合同即告終止。
業(yè)主:承包方:
注冊(cè)地址:
住地:法定代表人:
委托代理人:
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
年月日年月日
鑒證單位:
經(jīng)辦人:
鑒證日期:
年月日
附表一
工程量及報(bào)價(jià)清單
裝飾施工地點(diǎn):?jiǎn)挝唬涸?、平方?/p>
編號(hào)
項(xiàng)目名稱
施工內(nèi)容及
材料
工程量
綜合單價(jià)
總價(jià)
備注
合計(jì)
第頁共頁
甲方:乙方代表:
附表二
甲方供應(yīng)材料設(shè)備一覽表
第頁共頁
序號(hào)
材料或設(shè)備名稱
規(guī)格型號(hào)
產(chǎn)地品牌
單位
數(shù)量
質(zhì)量等級(jí)
抵現(xiàn)場(chǎng)時(shí)間
乙方代表簽字
附表三
乙方采購材料設(shè)備一覽表
第頁共頁
序號(hào)
材料或設(shè)備名稱
生產(chǎn)廠家
規(guī)格型號(hào)
單位
數(shù)量
質(zhì)量等級(jí)
單價(jià)
總價(jià)
甲方:乙方代表:
附表四
設(shè)計(jì)變更單
第頁共頁
序號(hào)
變更內(nèi)容
原設(shè)計(jì)
新設(shè)計(jì)
增減費(fèi)用
詳細(xì)說明:
甲方簽字:乙方代表簽字:年月日
注:若變更內(nèi)容過多可復(fù)印另加頁
附表五
工程驗(yàn)收單
整體工程驗(yàn)收結(jié)果
甲方簽字:
年月日
個(gè)人裝修合同糾紛篇十三
原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住_________________,電話:______________。
被告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住_________________,電話:______________。
訴訟請(qǐng)求:_________________。
1、請(qǐng)求法院判令被告立即為原告辦理房屋所有權(quán)證;。
2、請(qǐng)求法院判令被告支付逾期辦理房屋所有權(quán)證的違約金;。
3、請(qǐng)求法院判令被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。
事實(shí)與理由:_________________。
原、被告雙方于__________年__________月__________日簽訂《商品房買賣合同》,合同約定被告應(yīng)當(dāng)于__________年__________月__________日之前為原告辦理房屋所有權(quán)證。然而直到__________年__________月__________日過后幾個(gè)月,被告仍然未為原告辦理房屋所有權(quán)證。經(jīng)原告多次催告,被告仍以各種理由推脫其責(zé)任,被告的行為嚴(yán)重?fù)p害的了原告的利益。
為此,原告為維護(hù)自身合法利益,特向人民法院提起訴訟,望貴院支持原告的訴訟請(qǐng)求。
此致
__________人民法院。
原告:_________。
上訴日期_________
個(gè)人裝修合同糾紛篇十四
發(fā)包方:____________________(以下簡(jiǎn)稱“甲方”)
承包方:____________________(以下簡(jiǎn)稱“乙方”)
根據(jù)《_____》、《建筑工程承包合同條例》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,為保證工程順利進(jìn)行,結(jié)合本工程的具體情況,經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條工程項(xiàng)目概況
1、工程名稱:_____________________________
2、工程地點(diǎn):_____________________________
3、工程范圍:_____________________________
4、工程內(nèi)容及做法(詳見:《工程預(yù)算報(bào)價(jià)表》、《施工圖紙》)。
5、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按國(guó)家頒布的《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。
6、工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
(1)乙方包工、包料。
(3)乙方包工、甲方包料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表》)。
第二條合同價(jià)款及調(diào)整
1、工程造價(jià):總承包價(jià)為____________元,大寫人民幣_(tái)_________,裝修工程包含的項(xiàng)目詳見《工程預(yù)(結(jié))算表》。
2、任何一方不得擅自改變合同價(jià)款,除合同另有約定或發(fā)生下列情況之一方可作調(diào)整:
(1)甲方提出設(shè)計(jì)變更、材料變更和項(xiàng)目變更;
(2)雙方書面確認(rèn)的其他因素。
第三條工期
1、工程期限____________天,開工日期______年______月______日,竣工日期______年______月______日。
2、若因甲方原因或其他不可歸責(zé)于雙方的事由導(dǎo)致工程未能如期完成的,工期相應(yīng)順延。若因乙方原因(包括但不限于乙方未及時(shí)開工、中途無故停工、工程因質(zhì)量問題返工等)導(dǎo)致工程未能如期完成的,甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
第四條工程保修
1、保修內(nèi)容、范圍:工程承包范圍內(nèi)的全部?jī)?nèi)容。
第五條施工圖紙
雙方同意施工圖紙采取下列第_______種方式提供:
(2)甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份(詳見:裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙),設(shè)計(jì)費(fèi)__________元,由甲方支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi))。
第六條工程款撥付和結(jié)算
1、甲乙雙方簽訂合同后,乙方向甲方提供《工程預(yù)算表》。甲方在收到《工程結(jié)算表》的5個(gè)工作日內(nèi)向乙方支付第一筆工程款人民幣_(tái)________,大寫人民幣_(tái)________。
2、工程竣工并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,乙方向甲方提供《工程結(jié)算表》。甲方在收到《工程結(jié)算表》并核對(duì)無誤后的5個(gè)工作日內(nèi)向乙方支付第二筆工程款人民幣_(tái)___________,大寫人民幣_(tái)____________。
3、乙方指定收款賬號(hào)信息為:
第七條雙方權(quán)利及義務(wù)
1、甲方應(yīng)按照合同約定及時(shí)向乙方支付工程款。
2、甲方有權(quán)對(duì)工程質(zhì)量及施工進(jìn)度等進(jìn)行檢查、監(jiān)督,并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出意見和建議。
3、甲方有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況,對(duì)工程內(nèi)容進(jìn)行增加或者修改,乙方應(yīng)積極配合。
4、乙方提供的材料應(yīng)符合相關(guān)質(zhì)量要求,并在材料運(yùn)送到施工現(xiàn)場(chǎng)后及時(shí)通知甲方進(jìn)行查驗(yàn)。如因質(zhì)量問題或規(guī)格差異造成工程損失的,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
5、乙方保證擁有承包該工程的合法資質(zhì),并應(yīng)按相關(guān)要求及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工,保質(zhì)保量,按期完成工程任務(wù)。
6、乙方保證嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定,嚴(yán)格按照雙方約定及甲方要求進(jìn)行施工,做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查并留存施工記錄。
7、施工過程中,乙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全文明施工操作規(guī)范、防火安全規(guī)定、施工規(guī)定及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。若因乙方原因?qū)е鲁霈F(xiàn)人身損害或財(cái)產(chǎn)損失的,乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。
8、乙方應(yīng)保護(hù)好原場(chǎng)所的辦公設(shè)施、設(shè)備,保證施工現(xiàn)場(chǎng)整潔,工程完成后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
第八條工程驗(yàn)收
乙方在工程完成后應(yīng)及時(shí)通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收,甲方查驗(yàn)后對(duì)工程質(zhì)量提出異議的,乙方應(yīng)配合重驗(yàn),驗(yàn)收不合格的,乙方應(yīng)在甲方限定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改,并在整改完成后及時(shí)通知甲方進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。
第九條違約責(zé)任
1、任何一方違反本合同的約定或未全面承擔(dān)本合同項(xiàng)下的義務(wù)的即構(gòu)成違約,守約方有權(quán)要求違約方糾正違約行為并采取充分、有效、及時(shí)的措施消除不良影響并賠償守約方所遭致的損失。
2、若因乙方未能在約定的工期內(nèi)完成工程項(xiàng)目或遲延履行本合同約定的其他義務(wù)的,每遲延一天,乙方應(yīng)向甲方支付相當(dāng)于工程總承包價(jià)百分之五的違約金;遲延超過10天的,甲方有權(quán)單方要求解除合同,并要求乙方支付相當(dāng)于工程總承包價(jià)50%的違約金并賠償甲方遭受的損失(包括但不限于甲方因乙方違約行為而支出的賠償款、_____、訴訟費(fèi)、保全費(fèi)、差旅費(fèi)等)。
3、若乙方未履行或未全面履行本合同約定的其他義務(wù)的,甲方有權(quán)要求解除合同,并要求乙方承擔(dān)相當(dāng)于工程總承包價(jià)50%的違約金并賠償甲方遭受的損失(包括但不限于甲方因乙方違約行為支出的賠償款、_____、訴訟費(fèi)、保全費(fèi)、差旅費(fèi)等)。
第十條合同爭(zhēng)議或糾紛處理
本合同履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議的,雙方應(yīng)友好協(xié)商解除,協(xié)商不成的,任何一方可將爭(zhēng)議提交甲方所在地人民法院管轄。
第十一條附則
1、本合同如有未盡事宜,雙方本著友好互利原則協(xié)商解決,如協(xié)商后簽定補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同有同等法律效力。
2、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
3、本合同一式_______份,雙方各執(zhí)_______份,合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后生效,履行完畢后自行終止。
4、合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
個(gè)人裝修合同糾紛篇十五
被申請(qǐng)人__________縣__________鄉(xiāng)人民政府
法定代表人:_________________,系_________。
復(fù)議請(qǐng)求
請(qǐng)求_________人民政府依法撤銷被申請(qǐng)人作出的《__________鄉(xiāng)人民政府關(guān)于雪浦村石關(guān)溝組陳某某與姜某某土地權(quán)屬爭(zhēng)議的處理決定》雪府裁字【20__】6號(hào),并責(zé)令被申請(qǐng)人依法重新作出處理決定。
事實(shí)及理由
申請(qǐng)人_________與第三人_________土地權(quán)屬爭(zhēng)議一案,第三人_________于_________年_________月_________日向被申請(qǐng)人申請(qǐng)確權(quán)。被申請(qǐng)人受理后,在未查清爭(zhēng)議土地的客觀事實(shí)、違反法定程序的情形下,草率的于_________年_________月_________日作出《__________鄉(xiāng)人民政府關(guān)于雪浦村石關(guān)溝組陳某某與姜某某土地權(quán)屬爭(zhēng)議的處理決定》雪府裁字【_________】1號(hào)(以下簡(jiǎn)稱1號(hào)處理決定),申請(qǐng)人不服依法向普安縣人民政府申請(qǐng)復(fù)議。__________縣人民政府于_________年_________月_________日作出《__________縣人民政府行政復(fù)議決定書》普府行復(fù)決字[_________]9號(hào),該復(fù)議決定以1號(hào)處理決定存在認(rèn)定事實(shí)不清楚,證據(jù)不確鑿,內(nèi)容不適當(dāng)為由,撤銷被申請(qǐng)人作出的1號(hào)處理決定。_________年_________月_________日,被申請(qǐng)人作出《__________鄉(xiāng)人民政府關(guān)于雪浦村石關(guān)溝組陳某某與姜某某土地權(quán)屬爭(zhēng)議的處理決定》雪府裁字【_________】6號(hào)(以下簡(jiǎn)稱6號(hào)處理決定),6號(hào)處理決定在查明事實(shí)及處理結(jié)果等內(nèi)容幾乎與1號(hào)處理決定完全相同,已違反了《中華人民共和國(guó)行政復(fù)議法》第28條“行政復(fù)議機(jī)關(guān)責(zé)令被申請(qǐng)人重新作出具體行政行為的,被申請(qǐng)人不得以同一的事實(shí)和理由作出與原具體行政行為相同或者基本相同的具體行政行為”。因此,申請(qǐng)人對(duì)被申請(qǐng)人作出的6號(hào)處理決定不服,現(xiàn)依法申請(qǐng)行政復(fù)議。
從法律依據(jù)上,_________年填制的土地承包底冊(cè)可以清楚得知,申請(qǐng)人家(戶主_________,系申請(qǐng)人之父)在小地名為_________處承包得有不同等級(jí)的責(zé)任地四幅、荒山一片(有_________人民公社管理委員會(huì)于_________年_________月頒發(fā)的承包農(nóng)戶土地使用證證實(shí))。從爭(zhēng)議地現(xiàn)場(chǎng)可得知爭(zhēng)議土地就是申請(qǐng)人家承包的皂角塘處荒山。_________年實(shí)行土地延包時(shí),《土地承包合同書》上雖未填寫荒山承包情況,但并不影響申請(qǐng)人家于_________年承包皂角塘處荒山一片的客觀事實(shí)。從對(duì)爭(zhēng)議土地的實(shí)際管控上,申請(qǐng)人家多年來進(jìn)行了管理、看護(hù),予防止被他人侵占。_________年,第三人趁申請(qǐng)人外出誤工之機(jī)在爭(zhēng)議地種麥子,_________年申請(qǐng)人發(fā)現(xiàn)后,采取自救方式在爭(zhēng)議地上種玉米。之所以出現(xiàn)本案爭(zhēng)議,原因在于國(guó)家在爭(zhēng)議地附近修建四十米大道、火電廠項(xiàng)目等,第三人見爭(zhēng)議土地將來可能增值較大,便采取訴訟、行政確權(quán)等手段,企圖達(dá)到侵占申請(qǐng)人土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)。上述事實(shí)有_________村民_________、_________、_________、_________、_________(五位知情人中,_________、_________、_________、_________在爭(zhēng)議地附近有耕地,曾某華系土地發(fā)包時(shí)組長(zhǎng))及書證等可以證實(shí)。
被申請(qǐng)人作出的6號(hào)決定認(rèn)定事實(shí)部分存在嚴(yán)重錯(cuò)誤。6號(hào)處理決定中提到第三人_________________在土地下放時(shí),承包有野狗洞土地,并用該處土地張冠李戴的定論為本案爭(zhēng)議土地,完全忽視了申請(qǐng)人_________________家在_________________處承包得有荒山(_________________年_________________人民公社頒發(fā)給申請(qǐng)人之父姜某高的承包農(nóng)戶土地使用證記載,_________________荒山一片)的關(guān)鍵事實(shí),更忽視了野狗洞位于四十米大道右側(cè)而爭(zhēng)議土地卻位于四十米大道左側(cè)的關(guān)鍵事實(shí)。該6號(hào)決定中,提到第三人陳某某的1.71畝,冊(cè)上載明:_________________東西北抵溝,南抵水淹地。按被申請(qǐng)人所制作的平面示意圖,爭(zhēng)議地四至界限應(yīng)為:東抵_________________、南抵_________________、西抵_________________、北抵_________________。無論怎樣比對(duì),均與第三人_________________承包冊(cè)上記載的東西北抵溝不相符。_________________人民政府作出的普府行復(fù)決字[_________]9號(hào)行政復(fù)議決定查明的“申請(qǐng)人(_________)在爭(zhēng)議地有荒山而第三人(陳某某)承包土地為荒熟一片且并在承包地內(nèi)開墾荒地,既然是承包地,為何又要開墾荒地”一節(jié),被申請(qǐng)人卻置若罔聞,對(duì)之前普安縣人民政府行政復(fù)議決定認(rèn)定的內(nèi)容完全不予理睬。希望復(fù)議機(jī)關(guān)給予重視,并在本案中即時(shí)給予糾正。
被申請(qǐng)人作出的6號(hào)處理決定所附的平面示意圖,申請(qǐng)人是在收到處理決定后才得知,無法判斷被申請(qǐng)人是否組織過現(xiàn)場(chǎng)指界。如果被申請(qǐng)人組織現(xiàn)場(chǎng)指界,為何不通知申請(qǐng)人到場(chǎng)。僅從被申請(qǐng)人提供的平面示意圖上提到的指界人,無論是_________還是_________,兩家在爭(zhēng)議地附近無土地,無法判斷爭(zhēng)議地狀況。另外,被申請(qǐng)人既然已查明申請(qǐng)人家土地承包戶主是_________(申請(qǐng)人之父),那就說本案主體有不適格之處,在處理時(shí)卻未予重視。
綜上所述,被申請(qǐng)人作出的6號(hào)處理決定認(rèn)定事實(shí)不清、證據(jù)不足,處理決定內(nèi)容明顯不當(dāng),處理結(jié)果損害了申請(qǐng)人的合法權(quán)益。據(jù)此,申請(qǐng)人根據(jù)《中華人民共和國(guó)行政復(fù)議法》第9條的規(guī)定,特申請(qǐng)行政復(fù)議,望復(fù)議機(jī)關(guān)支持申請(qǐng)人的復(fù)議請(qǐng)求,撤銷被申請(qǐng)人作出的本案6號(hào)處理決定,責(zé)令被申請(qǐng)人重新作出處理決定、維護(hù)申請(qǐng)人的合法權(quán)益!
此致
__________縣人民政府
申請(qǐng)人:_________________
_________年_________月_________日
個(gè)人裝修合同糾紛篇十六
為充分利用甲方閑置房屋,滿足乙方的居住生活需要。根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及有關(guān)規(guī)定,為明確甲方與乙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,雙方在自愿、平等、等價(jià)有償?shù)脑瓌t下經(jīng)過充分協(xié)商,特定立本合同。
第一條租賃內(nèi)容
1、甲方將位于昆明市小區(qū),屬鋼混結(jié)構(gòu),建筑面積0.00平米。房產(chǎn)證號(hào):_________________一套房屋租賃給乙方居住使用。甲方對(duì)所出租的房屋具有合法產(chǎn)權(quán),來源合法。
2、甲方為乙方提供的房屋內(nèi)有:_________________消防設(shè)施及供配電、供水、電話、互聯(lián)網(wǎng)接入等設(shè)備。上述設(shè)備的運(yùn)行及維修費(fèi)用,包含在租金之內(nèi),乙方不再另行付費(fèi)。
第二條租賃期限
租賃期為0.00年,自年月日起至年月日止。
第三條租金
租金按整套房屋計(jì)算,每年0.00(大寫0.00)元,0.00年共計(jì)租金0.00(大寫0.00)元。
第四條雙方的權(quán)利和義務(wù)
(一)甲方的權(quán)利和義務(wù)
1、甲方應(yīng)保證所出租的房屋及設(shè)施完好并能夠正常使用,并負(fù)責(zé)日常維護(hù)保養(yǎng)、維修;凡遇到政府部門要求需對(duì)有關(guān)設(shè)施進(jìn)行改造時(shí),所有費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
2、對(duì)乙方所租賃的房屋裝修或改造時(shí)的方案進(jìn)行監(jiān)督和審查并及時(shí)提出意見。
3、甲方保證室內(nèi)原有的電線、電纜滿足乙方正常使用,并經(jīng)常檢查其完好性(乙方自設(shè)除外),發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)向乙方通報(bào)。由于供電線路問題給乙方造成經(jīng)濟(jì)損失,甲方應(yīng)給予乙方全額賠償。
4、上述設(shè)備、設(shè)施出現(xiàn)問題甲方應(yīng)即時(shí)修復(fù)或更換,如甲方不能及時(shí)實(shí)施,乙方有權(quán)代為修復(fù)或更換,費(fèi)用(以發(fā)票為準(zhǔn))由房租扣除。
(二)乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、在國(guó)家法律、法規(guī)、政策允許的范圍內(nèi)合法使用。
2、合同有效期內(nèi),對(duì)所租賃的房屋及設(shè)施擁有合法使用權(quán)。
3、按合同內(nèi)容交納租金及其它費(fèi)用。
第五條付款方式即時(shí)間
1、合同簽訂后天內(nèi),乙方一次性向甲方支付0.00年租金0.00(大寫0.00)元。
2、乙方向甲方支付的各項(xiàng)費(fèi)用可采用銀行轉(zhuǎn)帳、支票、匯票或現(xiàn)金等方式。
第六條房屋裝修或改造
乙方租賃房屋后,在不影響建筑物結(jié)構(gòu)安全的前提下,可對(duì)所租賃房屋進(jìn)行裝修或改造,裝修改造的費(fèi)用由乙方自負(fù)。在合同終止、解除租賃關(guān)系時(shí),乙方裝修或改造與房屋有關(guān)的設(shè)施全部歸甲方所有(可移動(dòng)設(shè)施除外),可移動(dòng)的設(shè)施由乙方自由處置。
第七條續(xù)租及優(yōu)先購買權(quán)的行使
1、在本合同期滿后,乙方有優(yōu)先續(xù)租權(quán),乙方如需續(xù)租,甲方應(yīng)照本合同所約定的條件與乙方續(xù)租,并簽訂新的租賃合同。重新續(xù)租期限不得超過20年。
2、在合同租賃期內(nèi),甲方如想出售該房屋,須先與乙方協(xié)商購買意向。乙方同意購買的,由雙簽訂《房屋買賣協(xié)議書》,確定買賣雙方的權(quán)利和義務(wù)關(guān)系;乙方不同意購買的,須向甲方出具書面《放棄優(yōu)先購買權(quán)聲明》,甲方憑此《放棄優(yōu)先購買權(quán)聲明》另與其他第三人商定房屋買賣事宜,否則甲方將房屋出售給其他第三人的行為無效。
第八條合同的變更與解除
1、本合同的某項(xiàng)條款需要變更時(shí),必須經(jīng)雙方協(xié)商一致后用書面方式進(jìn)行確定,并由雙方另行訂立補(bǔ)充協(xié)議。
2、本合同有效期內(nèi),未經(jīng)雙方協(xié)商一致,任何一方均無權(quán)以任何理由單方解除本合同。任何一方均不得以對(duì)方?jīng)]有履行義務(wù)或者不按時(shí)履行義務(wù)而拒絕履行相對(duì)的合同義務(wù)。為保證本合同能夠?qū)嶋H履行,本條款獨(dú)立存在,不受合同有效或無效,是否實(shí)際履行的影響。
3、雙方在合同有效期內(nèi),以簽署其他合同或者協(xié)議的方式,實(shí)際上已經(jīng)變更或者解除了本合同的,至其他協(xié)議或者合同生效并實(shí)際履行以后,導(dǎo)致本合同客觀上已經(jīng)無法履行或者沒有必要再履行的,視為本合同自行解除。
第九條違約
甲、乙雙方違反本合同任何一條約定均視為違約,違約方需按如下違約條款承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。下列違約條款沒有約定的,依照本合同的其他條款約定承擔(dān)違約責(zé)任;其他合同條款及其本條款均沒有約定的,依照相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定承擔(dān)賠償責(zé)任。
1、合同簽訂后甲方不及時(shí)向乙方交付房屋,導(dǎo)致乙方不能及時(shí)使用房屋的,由甲方每日按照租金總額的萬分之四向乙方支付資金占用費(fèi)作為違約金,本合同繼續(xù)履行。
2、合同簽訂后乙方不依照合同約定的時(shí)間及時(shí)交納租金的,由乙方按照本合同約定的日租金雙倍向甲方支付違約金,本合同繼續(xù)履行。
3、甲、乙雙方于合同有效期內(nèi),通過簽署其他合同或者協(xié)議,實(shí)際上已經(jīng)變更或者解除了本合同的。違約行為的確定和違約責(zé)任承擔(dān)方式依照其他協(xié)議或者合同的約定處理。
第十條合同生效、糾紛解決
1、本合同經(jīng)甲、乙雙方或授權(quán)代理人簽字,單位需加蓋印章后生效,具有法律效力。
2、在本合同執(zhí)行過程中,若發(fā)生糾紛,由雙方友好協(xié)商,如30天內(nèi)協(xié)商未能達(dá)成一致意見時(shí),由昆明仲裁委員會(huì)仲裁解決。
第十一條其他
1、甲、乙雙方的自然人身份證復(fù)印件作為本合同的附件。
2、任何一方?jīng)]有行使其權(quán)利或沒有就違約的違約行為采取任何行動(dòng),不應(yīng)視為是對(duì)權(quán)利的放棄或?qū)ψ肪窟`約責(zé)任的放棄。任何一方放棄針對(duì)違約方的某種權(quán)利,或放棄追究違約方的某種責(zé)任,不應(yīng)視為對(duì)其他權(quán)利或者追究其他責(zé)任的放棄。所有放棄均應(yīng)以書面形式作出。
3、本合同一式四份,雙方各執(zhí)二份,均具有同等法律效力。
簽約日期:_________________
簽約地點(diǎn):_________________
個(gè)人裝修合同糾紛篇十七
現(xiàn)今很多公民的維權(quán)意識(shí)在不斷增強(qiáng),人們運(yùn)用到合同的場(chǎng)合不斷增多,簽訂合同是為了保障雙方的利益,避免不必要的爭(zhēng)端。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎?下面是小編精心整理的.房屋裝修合同糾紛,希望能夠幫助到大家。
裝修糾紛一般都是在裝修家庭與裝修施工單位之間,裝修家庭與周圍居民之間因?yàn)檠b修違反了有關(guān)裝修合同、規(guī)定而發(fā)生的,主要有以下幾個(gè)方面:
1、裝修單位沒有完全履行裝修合同。
未完全履行合同主要表現(xiàn)在:裝修單位沒有按合同約定的做法去裝修,使用非合同規(guī)定的裝飾材料,施工中無故停工,未在約定工期內(nèi)完工等。
2、裝修粗制濫造,施工質(zhì)量低劣。
有的裝修公司施工人員干活不上心,工藝不規(guī)范。表面上說得過去,但經(jīng)不起驗(yàn)收或時(shí)間的檢驗(yàn),出了問題還強(qiáng)詞奪理。尤其是"街頭游擊隊(duì)",質(zhì)量更沒有保證。
3、裝修后的維修服務(wù)不完善或不履行質(zhì)量承諾。
裝修后應(yīng)該按合同規(guī)定及時(shí)維修,但有些公司卻左右推托。保修期內(nèi)不保修。
4、施工中的噪聲擾民。
施工中難免會(huì)發(fā)出噪音,但戶主事先要與裝修公司約好開工、收工時(shí)間。不要違反環(huán)保的有關(guān)規(guī)定,否則極易引發(fā)糾紛。
5、裝修材料或廢棄物亂堆亂放。
6、裝修破壞了毗鄰房屋。
7、裝修破壞了房屋主體結(jié)構(gòu)及承重結(jié)構(gòu)。
針對(duì)裝修糾紛,有關(guān)部門制訂了一些規(guī)定。如《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)環(huán)境污染防治法》和建設(shè)部[1997]60號(hào)《建設(shè)工程質(zhì)量投訴處理暫行規(guī)定》、建設(shè)部[1997]92號(hào)文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》等法規(guī)?!督ㄖb飾裝修管理規(guī)定》指出,房主或房屋使用者因裝飾裝修損壞毗鄰房屋的,應(yīng)該負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償?!都彝ゾ邮已b飾裝修管理試行辦法》第十五條規(guī)定,發(fā)生了家庭居室裝飾裝修糾紛,可以向當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門或者其指定的機(jī)構(gòu)進(jìn)行投訴,也可以向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹈袷略V訟;第十九條規(guī)定,如果裝修家庭因家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等,應(yīng)該由家庭居室裝飾裝修的居民負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償,如果是屬于裝修施工單位的責(zé)任,則由房主找裝修單位負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
同時(shí),行業(yè)內(nèi)部也制定了相關(guān)規(guī)定。
依據(jù)《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》第四十三條規(guī)定,消費(fèi)者與經(jīng)營(yíng)者發(fā)生消費(fèi)者權(quán)益爭(zhēng)議時(shí),可以通過下列途徑解決:
1、與經(jīng)營(yíng)者協(xié)商解決;
2、消費(fèi)者請(qǐng)求消費(fèi)者協(xié)會(huì)調(diào)解;
3、向有關(guān)行政部門申訴;
4、根據(jù)與經(jīng)營(yíng)者達(dá)成的仲裁協(xié)議提請(qǐng)仲裁機(jī)構(gòu)仲裁;
5、向人民法院提出訴訟。
但必須注意:一般情況下,如提請(qǐng)了仲裁,便不得再向法院提出訴訟。
另據(jù)《民法通則》、《經(jīng)濟(jì)合同法》以及其他所涉及法律,解決裝飾糾紛也無非以下幾條:
1、當(dāng)事人自行協(xié)商;
2、主管部門行政調(diào)解;
3、仲裁解決;
4、訴訟解決。
此外,行業(yè)規(guī)定對(duì)糾紛的解決也提供了諸多方法。如一些家居裝飾市場(chǎng)規(guī)定,解決糾紛按下述流程進(jìn)行:
投訴——調(diào)解部受理——質(zhì)檢部根據(jù)合同及圖紙進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查——調(diào)解部、質(zhì)檢部依核查結(jié)果進(jìn)行調(diào)解——若雙方達(dá)成協(xié)議則進(jìn)行維修或返工;若未達(dá)成協(xié)議或不履行協(xié)議,申請(qǐng)仲裁或向法院起訴。
對(duì)消費(fèi)者而言,裝修前不妨先通知鄰居,打個(gè)招呼,以便大家有個(gè)心理準(zhǔn)備,減少發(fā)生糾紛的概率。
萬一出現(xiàn)了糾紛,只要雙方心平氣和地協(xié)商,承擔(dān)該承擔(dān)的責(zé)任,糾紛便能解決。自己協(xié)商不成,一般也只要行政部門出面就可以順利加以解決。但如果涉及的標(biāo)的較大或其他對(duì)生活影響甚大的糾紛且協(xié)商不成,最正規(guī)、最有權(quán)威和有效的方法只能是打官司了。當(dāng)然其他居民因裝修家庭的施工而與裝修家庭發(fā)生的糾紛也可以據(jù)此進(jìn)行解決。
【本文地址:http://www.aiweibaby.com/zuowen/7647782.html】