報告需要有明確的結(jié)構(gòu)和邏輯，以確保信息的準(zhǔn)確傳達(dá)和對受眾的有效引導(dǎo)。在報告的正文部分，可以根據(jù)工作的具體內(nèi)容和步驟進行分節(jié)敘述。通過參考報告范文，我們可以避免一些常見的報告寫作錯誤與問題。
工期延誤報告篇一
xx：
由山西省太谷縣xx有限公司承建的臨汾市百公里汾河治理與生態(tài)修復(fù)工程襄汾縣段一期堤內(nèi)綠化工程02標(biāo)工程合同工期為60天（開工日期20xx年4月5日，竣工日期20xx年6月3日），因以下原因?qū)е鹿こ涛茨馨磿r完工。
1、曲亭水庫上游泄水導(dǎo)致河道土建工程未能按時完工，直接影響草皮播種，不能按時施工。
2、6月份以后溫度高，不適宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麥草播種，影響發(fā)芽存活率低，只有在立秋后9月份以后進行播種。
特申請延期至20xx年10月20日，望批準(zhǔn)!
山西省太谷縣xx有限公司。
20xx年5月30日。
工期延誤報告篇二
xx：
由于我單位施工的城西安置房c1-c6#樓工程，于20xx年x月x日開始施工，計劃竣工時間為20xx年x月x日，總工期270日歷天，該工程實際于x月x日開工，計劃年日竣工驗收，總工期270天，超過合同工期30天是以下原因造成：
1、因今年二、三月份雨水天氣較多，導(dǎo)致基坑積水，挖機無法正常工作，為了保證施工質(zhì)量和安全施工，機械臺班停工半個月，同時接監(jiān)理工程師通知，該段時間暫停施工，共延期15天。
2、因今年二、三月份雨水天氣較多，導(dǎo)致工人無法正常施工，故因降雨無人施工共延期15天。
xx。
20xx年x月x日。
工期延誤報告篇三
承接方(乙方)：
工程項目：
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定裝修合同注意事項別忽視委托乙方進行居室裝潢裝修合同報價清單。為保證工程順利進行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定裝修合同書，特簽訂本合裝修合同怎么寫同，以便共同遵守。
第一條：工程概況。
2.居室規(guī)格：房型______裝修合同層(式)______室______廳______廚______衛(wèi)，總計施工面積___裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)____裝修合同報價清單_____平方米。
3.施工內(nèi)容：詳見本合同附件(一裝修合同書)《家庭裝潢施裝修合同模板工內(nèi)容單》和施工圖。
5.工程開工日期：______年______月______日
6.工程竣工日期：______年______月______日
工程總天數(shù)：________天。
第二條：工程價款。
工程價款(金額大寫)___________________元，詳見本合同附件(二)《家庭裝潢裝修合同簡單版工程材料預(yù)算表》。
1、材料款__________元；2、人工費__________元；
3、設(shè)計費__________元；4、施工清運費__________元；
5、搬卸費__________元；6、管理費__________元；
7、其他費用(注明內(nèi)容)______________元。
第三條：質(zhì)量要求。
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認(rèn)可。
2.工程驗收標(biāo)準(zhǔn)，雙方同意參裝修合同怎么寫照國家的相裝修合同模板關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加的費裝修合同模板用，應(yīng)另簽訂補充合同。
4.凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù)；施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
5.裝修合同范本簡單甲方如自聘工程監(jiān)理，裝修合同書須在裝修合同電子版工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
第四條：材料供應(yīng)。
1.乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實行明碼標(biāo)價。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪裝修合同用材料的雙倍裝修合同模板電子版價款補償給甲方。
2.乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁裝修合同簡單版止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
3.甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)裝修合同模板按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達(dá)，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第五條：付款方式。
1.合同一裝修合同怎么寫經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費的50%;當(dāng)工期進度過半(年月日)，甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲裝修合同報價清單方對工程竣工驗收后結(jié)算。(注：施工工費包括人工費)。
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為，乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)清工裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)程價款時，不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應(yīng)簽訂補充合同，并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令，通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項目的價款，當(dāng)場結(jié)清。
3.甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的，每逾期一天裝修合同按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中，裝修合同報價清單如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。
第六條：工程工期。
1.如裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)果因乙裝修合同范本簡單方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。
2.由甲方自行挑選的材料、設(shè)備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量裝修合同模板電子版和工期，其返工費由甲方承裝修合同模板電子版擔(dān)，由于裝修合同模板電子版乙方施工裝修合同模板原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不變。
3.在施工中，因工裝修合同范本簡單程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。
4.裝修合同施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔(dān)全部施工費用，如因乙方的原因造成返工裝修合同模板電子版，由乙方承擔(dān)責(zé)任，工期不變。
5.裝修合同范本簡單施裝修合同電子版工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延裝修合同書誤工期，甲方自負(fù)責(zé)任。
第七條：工程驗收。
1.工程質(zhì)量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結(jié)束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格，如有問題，甲方自裝修合同注意事項別忽視負(fù)責(zé)任。甲方自裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)行搬進入住，視為驗收合格。
3.甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收，應(yīng)及時通知乙方，另定日期。但甲方應(yīng)承裝修合同模板認(rèn)工序或工程的竣工日期，并承擔(dān)裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)乙方的看管費和相關(guān)費用。
第八條：其他事項。
1.甲方責(zé)任。
1)必須提供裝修合同模板電子版經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的房屋平面圖及裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電裝修合同、氣線路圖，并向乙方進行現(xiàn)場交底裝修合同怎么寫。
2)二次裝飾工程，應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費用。
3)如確實需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線，應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù)，并承裝修合同書擔(dān)有關(guān)費用。施工中如需臨時使用公用部位，應(yīng)向鄰里打好招呼。
2.乙方責(zé)任。
1)應(yīng)裝修合同簡單版主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質(zhì)；經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需有法人代表的委托證書。
2)指派一名工作人員為乙方工地代表，裝修合同負(fù)責(zé)合同履行，并按合同要求組織施工，保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
3)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全，嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生，必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。
4)嚴(yán)格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約裝修合同范本簡單論處。
5裝修合同報價清單)在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任，保修期裝修合同模板電子版自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為12個月。
第九條：違約責(zé)任裝修合同范本簡單。
合同裝修合同模板電子版生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的5%作裝修合同電子版為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應(yīng)進行補償。
第十條：爭議解決。
本合同履行裝修合同期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決。當(dāng)事人不愿通過協(xié)商解決，或協(xié)商解決不成時，可裝修合同以按照本合同裝修合同報價清單約定向人民法院提起訴訟。
第十一條：合同的變更和終止1.合同經(jīng)雙方簽字生效后，裝修合同怎么寫雙方必需嚴(yán)格遵守裝修合同模板電子版。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同裝修合同注意事項別忽視手續(xù)。
2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。
第十二條：合同生效。
1.本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。
2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3.本合同(包裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)括合裝修合同怎么寫同附件、補充合同)一式份，甲乙雙方各執(zhí)份。
甲裝修合同范本簡單方(業(yè)主)：(簽章)乙方：(簽章)。
住裝修合同報價清單所地址：企業(yè)地址：
郵政編碼：郵政編碼：
工作單位：法人代表：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
簽約地址：
工期延誤報告篇四
廣州廣駿工程監(jiān)理有限公司：
我公司承建的富強路(北江路至人民西路)道路工程于20xx年4月9日正式開工，計劃竣工時間為20xx年10月9日，工程合同總工期為548日歷天。
然而，由于征地拆遷、拆遷遺留問題、施工圖變更、海仔明渠工程和天氣因素等原因造成工期延誤，致使工程無法按要求正?？⒐ぃ叵蛸F公司申請該工程延長工期，具體情況說明如下：
一、征地拆遷問題。
總體施工進度計劃cfg樁軟基處理計劃施工時間20xx年3月1日至20xx年12月31日，共計305天(前提條件是施工范圍內(nèi)所有地面構(gòu)筑物必須拆除，否則工期將順延)，但由于本工程分三次征地：第一次于20xx年3月26日進行k1+080~k1+880段征地，第二次于20xx年8月10日進行k0+560~k1+080段征地，第三次于20xx年4月19日進行k0+000~k0+560段征地(其中k0+000~k0+160段于20xx年7月10日交付使用)，因此我施工單位必須分兩階段進行施工，第一階段k0+560~k1+880于20xx年4月12日—20xx年1月1日完成，第二階段k0+090~k0+560于20xx年5月4日—20xx年8月12日完成，共計487天，期間有123天造成機械停滯和無法進行下步工序施工，因此造成總工期延誤共計123天(詳見附件施組進度計劃橫道圖、cfg樁現(xiàn)場施工工程量確認(rèn)表)。
二、征地后遺留問題。
本工程于20xx年2月28日前完成k0+560~k1+880右幅瀝青路面，于20xx年4月19日進行k0+000~k0+560段征地，并分兩次交付用地后，仍存在許多問題未解決：
1、第一次k0+160~k0+560段于20xx年4月19日交付用地，存在的問題主要是k0+460~k0+500右幅有4棟居民樓未征地拆遷(其中有2棟居民樓在主車道上)、k0+460~k0+500左幅有2棟居民樓未征地拆遷和k0+480處通信電線1條未遷移，因以上問題無法進行軟基處理和排水工程施工，造成工期延誤共30天(詳見附件施工單位工作聯(lián)系單015、關(guān)于富強路(北江路至人民西路)道路工程存在問題情況匯報、工程例會周報55期—70期)。
2、第二次k0+000~k0+160段于20xx年7月10日交付用地，存在的問題主要是：k0+000~k0+030段樹木(綠化)未征地遷移;k0+030~k0+080左幅養(yǎng)雞場未征地拆遷;k0+080~k0+180段墳?zāi)谷舾蓚€未征地拆遷;k0+170處有高壓線1條、家用電線(弱電)1條;k0+060~k0+120左幅房地產(chǎn)開發(fā)地塊未征地拆遷，因以上問題無法進行施工，造成工期延誤共35天(詳見附件施工單位工作聯(lián)系單014、關(guān)于富強路(北江路至人民西路)道路工程存在問題情況匯報、工程例會周報55期—70期)。
三、施工圖變更問題。
本工程因施工圖經(jīng)常變更，現(xiàn)有施工圖紙與原招標(biāo)圖紙變更較大，導(dǎo)致在施工過程中施工圖紙存在較多的問題及工程作廢后重復(fù)施工，造成工期延誤共184天，(詳見附見富強路變更(簽證)匯總表)。
四、海仔明渠改造工程問題。
因清遠(yuǎn)市春節(jié)后雨季天氣較多，造成工期延誤共105天(詳見附件施工月報)。
綜合上述因素，累計延誤工期共507天，現(xiàn)根據(jù)合同條款第31條，進行工期順延申請，使竣工日期從原來的20xx年10月9日延遲到20xx年2月27日。請貴公司予以批復(fù)。
廣州市恒盛建設(shè)工程有限公司。
20xx年5月15日。
工期延誤報告篇五
甲方：(發(fā)包方)。
乙方：(承包方)。
本著互相信任的原則，就甲方的水電工程達(dá)成以下協(xié)議。
第一條工程概況。
1.裝修施工地點：。
2.工期：年月日至年月日。
3.本項工程預(yù)計費用元人民幣。
第二條材料供應(yīng)的約定。
1.甲方提供的材料。
乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，并注明所需要材料的數(shù)量。甲方應(yīng)按時提供乙方需要的材料。
甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料應(yīng)符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場，甲乙方應(yīng)辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質(zhì)量問題或規(guī)格差異，應(yīng)及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責(zé)任由甲方承擔(dān)。
甲方供應(yīng)的材料按時抵達(dá)現(xiàn)場后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2.甲方采購供應(yīng)的裝飾材料，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方提供的材料。
乙方供應(yīng)的水電材料甲方應(yīng)到現(xiàn)場驗收，如不符合設(shè)計、施工要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等)，要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔(dān)工具維修費和損耗費用。
第三條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定。
1.本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)：
2.由于乙方施工技術(shù)差及責(zé)任心不到位等自身原因造成質(zhì)量問題，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不變。
3.工程竣工：乙方應(yīng)提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知兩日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收手續(xù)。
第四條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火等的現(xiàn)場管理約定：
1.嚴(yán)格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關(guān)系。
2.未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門批準(zhǔn)，施工中不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
4.保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
5.負(fù)責(zé)裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。
6.乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場，日常用水、用電等必須注意安全，工地發(fā)生工傷由乙方負(fù)責(zé)。
7.乙方應(yīng)做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進入現(xiàn)場。
8.未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門，若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價格加倍賠償。
第五條關(guān)于工程價款、承包內(nèi)容、施工工藝、結(jié)算的約定：
1.工程款付款方式：
布管驗收合格后支付工錢的50%，水電完工后支付30%，整體竣工驗收合格后支付20%。
2.乙方承包內(nèi)容：
1).水電開槽、布線、穿線、埋槽。
2).所有水電施工過程的垃圾清運(每天現(xiàn)場整理裝袋)。
3).水電施工的穿墻、打孔、切割。
4).開關(guān)面板安裝。
5).小五金、馬桶、的安裝。
6).后期燈具的安裝。
3.工程結(jié)算方式：
按實結(jié)算：，總價結(jié)算：20元/平米(套內(nèi)面積)。
第六條違約責(zé)任：
1.甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元違約金。
第七條糾紛處理方式：
因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時，雙方協(xié)商解決；當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解不成時，可向人民法院提起訴訟。
第八條合同的變更和解除：
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應(yīng)以書面形式提出，并按合同總價款10%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，解除本合同。
第九條其它約定：
1.因氣候、停電等不可抗力或不可預(yù)見因素造成的工期延誤，經(jīng)雙方確認(rèn)后可以順延。
2.甲方在入住前可以要求乙方5次來現(xiàn)場配合其他工種的交叉施工，超過5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的勞務(wù)費。
3.保修期內(nèi)由于乙方的施工和產(chǎn)品造成的質(zhì)量問題由乙方免費維修，在接到甲方通知后48小時內(nèi)必須到達(dá)現(xiàn)場。由于甲方使用不當(dāng)或不可抗力或不可遇見原因造成的問題，甲方按實際發(fā)生費用支付乙方維修費用。
第十條附則。
1.本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
2.本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
3.水電工程保修伍年，過了保修期乙方來維護甲方應(yīng)支付相應(yīng)費用。
甲方：乙方：
年月日年月日。
工期延誤報告篇六
我公司承建的xx市20xx年度保障性住房利民樓建設(shè)項目于20xx年8月30日正式開工，計劃竣工時間為20xx年10月15日，工程總工期為410日歷天。我司于20xx年8月30日正式收到開工通知開始局部進場施工，因多種重要因素造成施工延期，致使工程無法按要求正?？⒐?。特向業(yè)主申請該工程工程延長工期，造成未能按合同工期完成工程的原因如下：
因甲方提供施工場地不能滿足施工要求未能達(dá)到“三通一平”存在魚塘需要填平，場地各種樹木需要清理；臨水臨電未接通。因此造成工期延期30天。
原施工場地地質(zhì)不能承受靜壓樁機的承載力，經(jīng)協(xié)商原施工場地需要換土施工。打亂了對該工程的施工進度計劃，造成工程延期30天。
該工程存在地下室，開挖深度為4.5米，場地四周為住宅；因此需要增加基坑支護項目工程?；又ёo項目時間為20xx年x月x日至20xx年x月x日共計105天。
在基坑施工過程中，遇到不可抗力的管涌；導(dǎo)致不能正常施工，采取一系列措施進行處理，以至于工程延期15天。
因甲方要求將原地下室底板下的消防水池移至地下室側(cè)面，取消原地下室底板下的消防水池，按修改圖位置增加一消防水池；因些延遲工期20天。
在20xx年里經(jīng)常出現(xiàn)停電停水現(xiàn)象，停電時間又正好是我部進行主體結(jié)構(gòu)高峰期。使我部無法對該工程進行正常的施工安排，打亂了對該工程的進度計劃，造成人力、物力、的相當(dāng)損失，共延誤工期10天。
因xx市春節(jié)后臺風(fēng)及雨水天氣較多，為了保證施工質(zhì)量與安全施工，機械臺班停工；臺風(fēng)期間暫停施工。例如20xx年4月2日暴風(fēng)雨導(dǎo)致外墻瓷磚鋪貼滑落需要重新鋪貼等現(xiàn)象延誤了60天的工期。
以上問題造成工期嚴(yán)重延誤，對本工程的施工進度造成大大的影響。根據(jù)工程施工工藝要求，同時也懇請業(yè)主根據(jù)施工實際情況；現(xiàn)根據(jù)合同有關(guān)條款，進行工期的順延申請。綜合上述因素，累計延誤工期共400天，使竣工日期由原來的20xx年10月15日延遲到20xx年11月30日。
請貴局予以批復(fù)。
再次感謝貴局對我公司工作的支持。
xx施工單位。
20xx年7月5日。
工期延誤報告篇七
一、本案要旨。
本案要旨為，建設(shè)工程合同簽訂后，承包人將其承建的部分建設(shè)工程違法轉(zhuǎn)包給個人，后轉(zhuǎn)包合同因違反法律強制性規(guī)定而歸于無效并由此導(dǎo)致工期延誤造成經(jīng)濟損失的，應(yīng)根據(jù)雙方當(dāng)事人對導(dǎo)致合同無效及造成損失的過錯大小予以分擔(dān)。
2月19日，浙江大地公司中標(biāo)承建安徽省恢復(fù)和改建項目g205蔡家橋至譚家橋路段工程。同日以備忘錄形式約定：乙方承諾不將本合同工程轉(zhuǎn)包或者肢解分包給其他單位或個人，否則一經(jīng)查實后自動退場，并承擔(dān)由此所造成的一切經(jīng)濟損失。205月，浙江大地公司項目部負(fù)責(zé)人柯娟娟代表浙江大地公司（甲方）與唐華（乙方）簽訂一份《合同協(xié)議書》，約定由乙方承包g205蔡家橋至譚家橋第22.3合同段所有橋梁工程。年11月1日，唐華又與劉戰(zhàn)來簽訂《工程轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，4月11日，涉案工程監(jiān)理單位向浙江大地公司發(fā)出工作指令，指出留西河橋工程存在問題，204月27日，安徽省g205蔡家橋至譚家橋改建工程項目j11駐地監(jiān)理工程師辦公室向浙江大地公司項目部發(fā)出《關(guān)于對第22.3合同段工程質(zhì)量、安全檢查的通報》，指出浙江大地公司項目部存在管理和技術(shù)人員缺乏橋梁工程施工經(jīng)驗、對整個工地現(xiàn)場缺少整體計劃與安排、欠缺協(xié)調(diào)組織能力、質(zhì)量管理體系形同虛設(shè)、安全管理意識差、項目資金運轉(zhuǎn)不合理等問題。后因浙江大地公司項目部管理混亂，劉戰(zhàn)來亦未繼續(xù)組織施工，留西河橋工地目前仍留有劉戰(zhàn)來施工的部分工程和部分機械設(shè)備。由于雙方未能就清場事宜達(dá)成協(xié)議，浙江大地公司無法就留西河橋重新組織施工。9月26日，浙江大地公司向一審法院提出損失鑒定申請，要求對工程延誤造成浙江大地公司管理費用及人工工資費用增加、材料費用上漲、工程返工費用等損失進行鑒定。一審法院委托中國建設(shè)銀行安徽省分行建設(shè)工程咨詢審價中心進行鑒定，鑒定結(jié)論為：g205國道蔡家橋至譚家橋路段橋梁工程因施工延誤造成工程管理費用、人工工資、材料費上漲、工程返工費用等損失即工程成本增加962650元。
本案的爭議焦點主要為，工期延誤造成的損失962650元應(yīng)如何承擔(dān)。
一審法院審理認(rèn)為，中國建設(shè)銀行安徽省分行建設(shè)工程咨詢審價中心鑒定報告書確認(rèn)浙江大地公司因工程延誤造成的損失為962650元，該損失應(yīng)根據(jù)雙方當(dāng)事人對導(dǎo)致合同無效及造成損失的過錯大小予以分擔(dān)。浙江大地公司明知不得將工程轉(zhuǎn)包他人，仍將工程轉(zhuǎn)包給沒有建設(shè)工程施工資質(zhì)的唐華個人，同時浙江大地公司項目部自身管理混亂、欠缺組織協(xié)調(diào)能力、質(zhì)量管理體系不健全、項目資金運轉(zhuǎn)不合理、管理和技術(shù)人員缺乏橋梁工程施工經(jīng)驗、對工地現(xiàn)場缺少整體計劃和安排，且另四座橋梁在唐華、劉戰(zhàn)來停止施工后，浙江大地公司未能及時開工，導(dǎo)致另四座橋梁工期延誤，造成損失進一步擴大，故浙江大地公司對造成的損失應(yīng)承擔(dān)90%責(zé)任，唐華明知自己沒有建設(shè)工程施工資質(zhì)，仍與浙江大地公司簽訂施工合同，對該損失應(yīng)承擔(dān)10%責(zé)任，劉戰(zhàn)來與浙江大地公司并無合同關(guān)系，浙江大地公司要求劉戰(zhàn)來賠償損失于法無據(jù)，不予支持。
二審法院審理認(rèn)為，浙江大地公司將涉案橋梁工程轉(zhuǎn)包給沒有施工資質(zhì)的唐華個人施工，違反了法律的強制性規(guī)定，雙方所簽的《合同協(xié)議書》無效。因合同無效導(dǎo)致浙江大地公司工期延誤造成的損失經(jīng)中國建設(shè)銀行安徽省分行建設(shè)工程咨詢審價中心鑒定為962650元，該損失應(yīng)根據(jù)雙方的過錯大小予以分擔(dān)。浙江大地公司明知唐華沒有施工資質(zhì)，仍將涉案橋梁工程轉(zhuǎn)包給唐華施工，工程轉(zhuǎn)包后，浙江大地公司項目部管理混亂、對工地現(xiàn)場缺少整體計劃和安排等也是導(dǎo)致涉案工程工期延誤的重要原因，而且，在唐華、劉戰(zhàn)來停止施工后，浙江大地公司未能及時對另四座橋梁進行施工，造成損失進一步擴大，故浙江大地公司存在明顯過錯，應(yīng)承擔(dān)主要責(zé)任。唐華明知自己沒有建設(shè)工程施工資質(zhì)，仍與浙江大地公司簽訂施工合同，且在工程停工后未能及時撤出施工現(xiàn)場，亦存在過錯。一審判決根據(jù)雙方過錯程度，判令浙江大地公司承擔(dān)962650元損失的90%，唐華承擔(dān)該損失的10%，判處適當(dāng)。浙江大地公司和唐華稱己方對合同無效和工期延誤造成的損失，沒有過錯，不應(yīng)承擔(dān)責(zé)任的上訴理由均不能成立。
二、案件來源。
三、基本案情。
2008年2月19日，浙江大地公司中標(biāo)承建安徽省恢復(fù)和改建項目（第二批）g205蔡家橋至譚家橋路段工程。同日，安徽省交通廳世界銀行貸款項目辦公室、安徽省公路局、宣城市公路管理局（甲方）與浙江大地公司（乙方）就安徽省恢復(fù)和改建項目（第二批）工程第22.3合同段有關(guān)問題，以備忘錄形式約定：雙方同意安徽省恢復(fù)和改建項目（第二批）工程第22.3合同段合同總價為22509885元，乙方按照招標(biāo)大件提出的有關(guān)規(guī)定和要求承擔(dān)第22.3合同段的.工程施工、完成及其缺陷修復(fù)的全部工作。乙方承諾不將本合同工程轉(zhuǎn)包或者肢解分包給其他單位或個人，否則一經(jīng)查實后自動退場，并承擔(dān)由此所造成的一切經(jīng)濟損失。經(jīng)業(yè)主同意并批準(zhǔn)的分包工程量嚴(yán)格控制在合同價10%以內(nèi)，且本項目主體工程不得分包。本項目合同總工期為18個月。甲方和乙方均同意將上述備忘錄內(nèi)容作為合同協(xié)議書的組成部分，并在備忘錄上加蓋公章。2008年3月20日，浙江大地公司與業(yè)主單位安徽省交通廳世界銀行貸款項目辦公室簽訂《合同協(xié)議書》，約定由浙江大地公司承建安徽省恢復(fù)和改建項目（第二批）g205蔡家橋至譚家橋路段工程，中標(biāo)價格為22509885元。
2008年5月，浙江大地公司項目部負(fù)責(zé)人柯娟娟代表浙江大地公司（甲方）與唐華（乙方）簽訂一份《合同協(xié)議書》，約定由乙方承包g205蔡家橋至譚家橋第22.3合同段所有橋梁（即汪家中橋、南山河小橋、西壇河橋、留東河橋、留西河橋）工程，工程總價為2806900元。合同簽訂后，唐華向浙江大地公司交付履約保證金15萬元。2008年11月1日，唐華又與劉戰(zhàn)來簽訂《工程轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將蔡家橋至譚家橋橋梁涵洞工程轉(zhuǎn)讓給劉戰(zhàn)來，由劉戰(zhàn)來按業(yè)主項目部圖紙要求完成該項目所有工程。后劉戰(zhàn)來投入部分資金進行施工。年4月11日，涉案工程監(jiān)理單位向浙江大地公司發(fā)出工作指令，指出留西河橋工程存在如下問題：1、橋臺高程變更未履行變更程序、擅自進行基礎(chǔ)砼施工；2、砼施工現(xiàn)場無項目施工技術(shù)及實驗人員值班；3、片石砼施工質(zhì)量差，未按照相關(guān)規(guī)范施工。2009年4月27日，安徽省g205蔡家橋至譚家橋改建工程項目j11駐地監(jiān)理工程師辦公室向浙江大地公司項目部發(fā)出《關(guān)于對第22.3合同段工程質(zhì)量、安全檢查的通報》，指出浙江大地公司項目部存在管理和技術(shù)人員缺乏橋梁工程施工經(jīng)驗、對整個工地現(xiàn)場缺少整體計劃與安排、欠缺協(xié)調(diào)組織能力、質(zhì)量管理體系形同虛設(shè)、安全管理意識差、項目資金運轉(zhuǎn)不合理等問題。后因浙江大地公司項目部管理混亂，劉戰(zhàn)來亦未繼續(xù)組織施工，留西河橋工地目前仍留有劉戰(zhàn)來施工的部分工程和部分機械設(shè)備。由于雙方未能就清場事宜達(dá)成協(xié)議，浙江大地公司無法就留西河橋重新組織施工。205月12日，浙江大地公司向一審法院提起訴訟，請求：1、終止浙江大地公司項目部與唐華簽訂的《合同協(xié)議書》；2、判令唐華、劉戰(zhàn)來賠償經(jīng)濟損失2806900元；3、本案的訴訟費用由唐華、劉戰(zhàn)來承擔(dān)。2010年9月5日，浙江大地公司變更訴訟請求為：1、確認(rèn)浙江大地公司項目部與唐華簽訂的《合同協(xié)議書》無效；2、判令唐華、劉戰(zhàn)來排除妨礙，不得干擾浙江大地公司繼續(xù)施工；3、判令唐華、劉戰(zhàn)來返還已預(yù)支的材料款、工程款170840元；4、判令唐華、劉戰(zhàn)來賠償經(jīng)濟損失832732元；5、本案的訴訟費用由唐華、劉戰(zhàn)來承擔(dān)。
2010年9月26日，浙江大地公司向一審法院提出損失鑒定申請，要求對工程延誤造成浙江大地公司管理費用及人工工資費用增加、材料費用上漲、工程返工費用等損失進行鑒定。一審法院委托中國建設(shè)銀行安徽省分行建設(shè)工程咨詢審價中心進行鑒定，鑒定結(jié)論為：g205國道蔡家橋至譚家橋路段橋梁工程因施工延誤造成工程管理費用、人工工資、材料費上漲、工程返工費用等損失即工程成本增加962650元。
除留西河橋外，浙江大地公司已于2009年6月后對其余四座橋梁另行組織施工，具體開工時間為：汪家中橋為2010年1月；留東河橋和南山河小橋為2010年4月；西壇河小橋為2010年7月，上述四座橋梁現(xiàn)已完工。一審?fù)徶?，唐華和浙江大地公司對雙方簽訂的合同系唐華以個人名義與浙江大地公司簽訂均無異議。
施工期間，浙江大地公司向唐華、劉戰(zhàn)來提供水泥320包，共計16噸，水泥價格為每噸365元，計5840元。2009年5月28日，唐華代表黃山市晶鑫自來水有限公司與浙江大地公司項目部簽訂勞務(wù)承包協(xié)議，約定由黃山市晶鑫自來水有限公司承包施工k30+450-k37+155.57標(biāo)段路基土石方及附屬結(jié)構(gòu)物工程。唐華于2009年6月9日至27日分四次從浙江大地公司領(lǐng)取165000元，唐華稱其領(lǐng)取的該165000元系k30+450-k37+155.57標(biāo)段路基工程款。
四、法院審理。
一審法院認(rèn)為：浙江大地公司與業(yè)主單位簽訂的合同中明確約定，浙江大地公司不得將所承包的工程轉(zhuǎn)包其他單位和個人，但該公司卻違法將g205蔡家橋至譚家橋第22.3合同段橋梁工程分包給沒有建設(shè)工程施工資質(zhì)的唐華個人，違反了法律的強制性規(guī)定，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)無效，劉戰(zhàn)來與浙江大地公司無合同關(guān)系，唐華、劉戰(zhàn)來進駐施工工地現(xiàn)已無合同依據(jù)，故唐華、劉戰(zhàn)來應(yīng)將其施工人員和設(shè)備撤出工地。浙江大地公司提出要求唐華、劉戰(zhàn)來排除妨礙，不得干擾浙江大地公司繼續(xù)施工的訴請應(yīng)當(dāng)予以支持；因合同無效，唐華從浙江大地公司領(lǐng)取的水泥價值5840元，該款應(yīng)當(dāng)予以退還；唐華在浙江大地公司預(yù)支的工程款165000元，浙江大地公司認(rèn)為系在涉案橋梁工程中支取證據(jù)不足，對浙江大地公司要求唐華返還該165000元工程款的訴請不予支持。中國建設(shè)銀行安徽省分行建設(shè)工程咨詢審價中心鑒定報告書確認(rèn)浙江大地公司因工程延誤造成的損失為962650元，該損失應(yīng)根據(jù)雙方當(dāng)事人對導(dǎo)致合同無效及造成損失的過錯大小予以分擔(dān)。浙江大地公司明知不得將工程轉(zhuǎn)包他人，仍將工程轉(zhuǎn)包給沒有建設(shè)工程施工資質(zhì)的唐華個人，同時浙江大地公司項目部自身管理混亂、欠缺組織協(xié)調(diào)能力、質(zhì)量管理體系不健全、項目資金運轉(zhuǎn)不合理、管理和技術(shù)人員缺乏橋梁工程施工經(jīng)驗、對工地現(xiàn)場缺少整體計劃和安排，且另四座橋梁在唐華、劉戰(zhàn)來停止施工后，浙江大地公司未能及時開工，導(dǎo)致另四座橋梁工期延誤，造成損失進一步擴大，故浙江大地公司對造成的損失應(yīng)承擔(dān)90%責(zé)任，唐華明知自己沒有建設(shè)工程施工資質(zhì)，仍與浙江大地公司簽訂施工合同，對該損失應(yīng)承擔(dān)10%責(zé)任，劉戰(zhàn)來與浙江大地公司并無合同關(guān)系，浙江大地公司要求劉戰(zhàn)來賠償損失于法無據(jù)，不予支持。綜上，案經(jīng)一審法院審判委員會討論決定，依照《中華人民共和國合同法》第五十八條、第二百七十二條第三款、最高人民法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第四條之規(guī)定，判決：一、浙江大地公司與唐華簽訂的《合同協(xié)議書》無效；二、唐華、劉戰(zhàn)來于判決生效之日起十五日內(nèi)將施工人員和設(shè)備撤出汪家中橋、南山河小橋、西壇河橋、留東河橋、留西河橋施工工地，不得干擾浙江大地公司繼續(xù)施工；三、唐華于判決生效之日起三十日內(nèi)賠償浙江大地公司損失96265元；四、唐華返還浙江大地公司水泥材料款5840元；五、駁回浙江大地公司其他訴訟請求。
本院認(rèn)為，綜合雙方當(dāng)事人的舉證、質(zhì)證及訴辯意見，本案二審的爭議焦點為：1、唐華領(lǐng)取的165000元工程款是否為本案所涉的橋梁工程款；2、工期延誤造成的損失962650元應(yīng)如何承擔(dān)；3、一審判令唐華、劉戰(zhàn)來撤出施工現(xiàn)場是否正確。
（一）關(guān)于唐華領(lǐng)取的165000元工程款是否為本案所涉的橋梁工程款。經(jīng)查，唐華與浙江大地公司項目部簽訂橋梁工程承包協(xié)議后，又代表黃山市晶鑫自來水有限公司與浙江大地公司項目部簽訂勞務(wù)承包協(xié)議，承包施工浙江大地公司承建的涉案工程k30+450-k37+155.57標(biāo)段路基土石方及附屬結(jié)構(gòu)物工程。唐華于2009年6月領(lǐng)取該165000元工程款時，既是涉案橋梁工程的承包人，也是路基工程承包人的代表人，唐華分四次領(lǐng)取該165000元所寫的借據(jù)中，并未注明款項用途?，F(xiàn)黃山市晶鑫自來水有限公司出具證明，表示該165000元是唐華代表該公司領(lǐng)取的路基工程款，而浙江大地公司與黃山市晶鑫自來水有限公司尚未就路基工程進行結(jié)算，故認(rèn)定該165000元為唐華領(lǐng)取的路基工程款，對浙江大地公司的利益并無實際影響，故一審判決認(rèn)定該165000元不屬于本案所涉橋梁工程款并無不妥，浙江大地公司要求唐華返還該款的依據(jù)不足，本院不予支持。
（二）工期延誤造成的損失962650元應(yīng)如何承擔(dān)。浙江大地公司將涉案橋梁工程轉(zhuǎn)包給沒有施工資質(zhì)的唐華個人施工，違反了法律的強制性規(guī)定，雙方所簽的《合同協(xié)議書》無效。因合同無效導(dǎo)致浙江大地公司工期延誤造成的損失經(jīng)中國建設(shè)銀行安徽省分行建設(shè)工程咨詢審價中心鑒定為962650元，該損失應(yīng)根據(jù)雙方的過錯大小予以分擔(dān)。浙江大地公司明知唐華沒有施工資質(zhì)，仍將涉案橋梁工程轉(zhuǎn)包給唐華施工，工程轉(zhuǎn)包后，浙江大地公司項目部管理混亂、對工地現(xiàn)場缺少整體計劃和安排等也是導(dǎo)致涉案工程工期延誤的重要原因，而且，在唐華、劉戰(zhàn)來停止施工后，浙江大地公司未能及時對另四座橋梁進行施工，造成損失進一步擴大，故浙江大地公司存在明顯過錯，應(yīng)承擔(dān)主要責(zé)任。唐華明知自己沒有建設(shè)工程施工資質(zhì)，仍與浙江大地公司簽訂施工合同，且在工程停工后未能及時撤出施工現(xiàn)場，亦存在過錯。一審判決根據(jù)雙方過錯程度，判令浙江大地公司承擔(dān)962650元損失的90%，唐華承擔(dān)該損失的10%，判處適當(dāng)。浙江大地公司和唐華稱己方對合同無效和工期延誤造成的損失，沒有過錯，不應(yīng)承擔(dān)責(zé)任的上訴理由均不能成立。
（三）一審判令唐華、劉戰(zhàn)來撤出施工現(xiàn)場是否正確。二審期間，經(jīng)浙江大地公司與唐華、劉戰(zhàn)來確認(rèn)，除留西河橋外，其余四座橋梁已由浙江大地公司另外轉(zhuǎn)包他人施工完畢，唐華、劉戰(zhàn)來并未占據(jù)該四座橋梁的施工現(xiàn)場，故一審判令唐華、劉戰(zhàn)來撤出該四座橋梁已無必要，應(yīng)予更正。但劉戰(zhàn)來等并未撤出留西河橋的施工現(xiàn)場，鑒于唐華系與浙江大地公司簽訂承包合同的相對人，其負(fù)有將妨礙施工的設(shè)備和人員撤出施工現(xiàn)場的義務(wù)。由于唐華與劉戰(zhàn)來所簽的工程轉(zhuǎn)讓協(xié)議亦屬無效，故劉戰(zhàn)來占據(jù)施工現(xiàn)場并無合同依據(jù)，理當(dāng)撤離。為使浙江大地公司順利完成施工任務(wù)，一審判令唐華、劉戰(zhàn)來撤出留西河橋施工現(xiàn)場并無不當(dāng)。
綜上，一審法院認(rèn)定事實基本清楚，適用法律正確，但判令唐華、劉戰(zhàn)來將施工人員和設(shè)備撤出汪家中橋、南山河小橋、西壇河橋、留東河橋施工工地已無必要，本院予以變更。依照《中華人年共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項、第一百五十八條之規(guī)定，判決如下：
一、維持安徽省黃山市中級人民法院（2010）黃中法民一初字第00013號民事判決主文第一、三、四、五項，即“浙江大地交通工程有限公司與唐華簽訂的《合同協(xié)議書》無效；唐華于判決生效之日起三十日內(nèi)賠償浙江大地交通工程有限公司損失96265元；唐華返還浙江大地交通工程有限公司水泥材料款5840元；駁回浙江大地交通工程有限公司其他訴訟請求”。
二、變更安徽省黃山市中級人民法院（2010）黃中法民一初字第00013號民事判決主文第二項為：唐華、劉戰(zhàn)來于判決生效之日起十五日內(nèi)將施工人員和設(shè)備撤出留西河橋施工工地，不得干擾浙江大地交通工程有限公司繼續(xù)施工。
本判決為終審判決。
五、與本案及類似案例相關(guān)的法規(guī)索引。
《中華人民共和國合同法》。
第五十八條合同無效或者被撤銷后，因該合同取得的財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)予以返還；不能返還或者沒有必要返還的，應(yīng)當(dāng)折價補償。有過錯的一方應(yīng)當(dāng)賠償對方因此所受到的損失，雙方都有過錯的，應(yīng)當(dāng)各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
第二百七十二條發(fā)包人可以與總承包人訂立建設(shè)工程合同，()也可以分別與勘察人、設(shè)計人、施工人訂立勘察、設(shè)計、施工承包合同。發(fā)包人不得將應(yīng)當(dāng)由一個承包人完成的建設(shè)工程肢解成若干部分發(fā)包給幾個承包人。
總承包人或者勘察、設(shè)計、施工承包人經(jīng)發(fā)包人同意，可以將自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果與總承包人或者勘察、設(shè)計、施工承包人向發(fā)包人承擔(dān)連帶責(zé)任。承包人不得將其承包的全部建設(shè)工程轉(zhuǎn)包給第三人或者將其承包的全部建設(shè)工程肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包給第三人。
禁止承包人將工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的單位。禁止分包單位將其承包的工程再分包。建設(shè)工程主體結(jié)構(gòu)的施工必須由承包人自行完成。
最高人民法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》。
第四條承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得。
工期延誤報告篇八
(一)實踐中主要包括以下幾項：
1、因發(fā)包人過錯而導(dǎo)致的工期延誤。如：
b、不及時支付預(yù)付款、工程進度款而導(dǎo)致承包人無資金施工的工期延誤;。
d、不及時提供建筑材料、設(shè)備、場地、資金等導(dǎo)致的工期延誤;。
a、建筑工程質(zhì)量不合格而返工等所導(dǎo)致的工期延誤;。
e、第三人原因所導(dǎo)致的工期延誤;。
由于不可抗力、意外事件導(dǎo)致的工期延誤，承包人和施工人一般互不負(fù)擔(dān)賠償責(zé)任;。
由于鑒定、工程量增加、設(shè)計變更等原因所導(dǎo)致的工期延誤，一般可相應(yīng)順延工期，雙方互不負(fù)擔(dān)賠償責(zé)任。
對于因第三方原因所導(dǎo)致的工期延誤，一般應(yīng)由承包方先向發(fā)包方承擔(dān)違約責(zé)任，然后承包方向第三方追償。
(三)司法實踐中的問題：工期延誤、工程質(zhì)量不合格一般是發(fā)包方拒絕支付工程款的理由。在承包方訴請支付工程款時，發(fā)包方通常都反訴承包方工期延誤、工程質(zhì)量不合格，而要求承包方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。因此，工程款支付和工期延誤兩個問題經(jīng)常交織在一起。
導(dǎo)致工期延誤的原因非常重要，很多情況下，如不可抗力、意外事件、設(shè)計變更等可以導(dǎo)致工期順延，雙方或一方不需要承擔(dān)工期延誤的不利法律后果，在實踐中，判斷這些問題往往要根據(jù)監(jiān)理報告、發(fā)包方與承包方之間的來往文件(特別是工程師的監(jiān)督記錄)或其他證據(jù)(如連續(xù)下雨無法施工證據(jù)等)來判斷是否屬于工期延誤，繼而判斷是否應(yīng)該承擔(dān)法律責(zé)任。
工期延誤報告篇九
為確保良好的`施工現(xiàn)場，更好的安全施工及施工駐地的安全衛(wèi)生條件，我方現(xiàn)鄭重承諾：
一、在施工期間，嚴(yán)格按業(yè)主和市場要求，依照《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》和《施工許可證》，明確安全責(zé)任，做好施工組織設(shè)計和施工安全技術(shù)交底，服從業(yè)主和市場相關(guān)部門的日常管理和檢查。
二、對本單位施工人員進行安全教育，有健全的安全管理制度和培訓(xùn)教育記錄，保證施工人員不違反市場管理規(guī)定和國家法律法規(guī)。服從市場和公司監(jiān)管。
三、我方將實行文明施工，設(shè)立現(xiàn)場安全負(fù)責(zé)人，向市場和相關(guān)部門解釋施工安全工作保障情況及施工方案實施情況，保證施工人員、設(shè)備的安全。
四、嚴(yán)格遵守施工場地清潔衛(wèi)生的要求，施工中嚴(yán)格遵守安全、文明施工管理有關(guān)規(guī)定，做到安全文明施工。
五、施工駐地，我方將配備清掃人員，并定期進行宿舍衛(wèi)生檢查，堅決杜絕違規(guī)使用電器，我方將按照公司相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格履行。
承諾人：公司名稱（蓋章）。
法定代表人或委托代理人（簽字）：
日期：8月5日
工期延誤報告篇十
爛尾樓工程糾紛中，幾乎絕大部分的工程都存在工期延誤的情況，而在每一個爛尾樓工程糾紛案件中，也幾乎每個發(fā)包人都不會放棄追究承包人因工期延誤而產(chǎn)生的違約責(zé)任的機會，每當(dāng)此時很多承包人會提出施工合同約定的違約金標(biāo)準(zhǔn)過高，請求法院或仲裁機構(gòu)予以適當(dāng)減少的抗辯，故探討這種工期延誤而產(chǎn)生的違約責(zé)任在實務(wù)上顯得極有必要，下面分幾個問題進行分析。
最高人民法院民一庭的法官也認(rèn)為，“長期以來，尤其是在以前計劃經(jīng)濟時代，我國更多地強調(diào)違約金的懲罰性，在后來的立法中承認(rèn)違約金的補償性和懲罰性多重屬性，以補償性為主、懲罰性為輔，這樣，既維護了守約人的利益，也兼顧了違約人的利益，體現(xiàn)了公平原則”?！斑`約金的功能在于使未違約方因?qū)Ψ竭`約而造成的損失或失去的利益得以補償和實現(xiàn)。……有關(guān)違約條款主要是用來調(diào)整當(dāng)事人之間的利益分配，力求做到公平，而決非主要目的在于懲罰違約方”。上述觀點的立法依據(jù)在于我國《合同法》第114條第2款的規(guī)定：“約定的違約金低于造成的損失的，當(dāng)事人可以請求人民法院或者仲裁機構(gòu)予以增加;約定的違約金過分高于造成的損失的，當(dāng)事人可以請求人民法院或仲裁機構(gòu)予以適當(dāng)減少”。因此，違約金責(zé)任作為一種財產(chǎn)責(zé)任，其本質(zhì)意義主要在于對守約方的補償，其次才表現(xiàn)為對違約方的懲罰和制裁。加深對違約金責(zé)任屬性的認(rèn)識，有助于我們在實務(wù)中正確判斷違約金約定標(biāo)準(zhǔn)的高低問題，并在此基礎(chǔ)上作出有利于維護當(dāng)事人的合法利益的舉措。
工期延誤報告篇十一
致xxx有限公司：
半島商務(wù)中心室外景觀綠化工程由我施工方承建，根據(jù)上午會議領(lǐng)導(dǎo)提出的工期要求，制定出施工進度計劃，我方將配備精兵強將，嚴(yán)格按照施工進度計劃，為你方服務(wù)。
從4月8日至4月23日這16天中，按照施工進度合理有效的安排施工工作，保證滿足在4月24日前完工的工期要求。如我方工期延誤，給你方造成損失的，我方將承擔(dān)賠償責(zé)任。
特此承諾。
xxx項目部。
承諾人：張xx。
工期延誤報告篇十二
承包人(乙方)：
本工程設(shè)計人：電話：施工隊負(fù)責(zé)人：電話：
依照《^v^合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的室內(nèi)裝飾裝修有關(guān)事宜(以下稱工程)，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條工程概況。
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、承包范圍：參見合同附件之預(yù)算表。
4、承包人包工、包部分主材、輔材。
第二條施工圖紙。
1、效果圖、施工圖由承包人自行設(shè)計并通過發(fā)包人認(rèn)可的方式提。
2、施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后，提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開工日。
3、施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
第三條甲方工作。
1、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠。
2、提供符合施工要求的水源、電源。
3、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進場、竣工驗收確。
4、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場。
5、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種。
第四條乙方工作。
1、參加有關(guān)施工圖紙、效果圖設(shè)計人員到現(xiàn)場交底，擬定施工方。
2、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)。
3、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不可擾民及污染環(huán)境;保。
4、工程竣工前未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進。
第五條關(guān)于工期。
1、工期限年月日;竣工日期
2、因甲方及其代理人(代表)原因(物料供應(yīng)不及時、不按期支付工程款等)導(dǎo)致工期延誤的，工期順延。因乙方及代理人(代表)原因?qū)е鹿て谘诱`的，工期順延，如超過工期不能按時竣工，承包方需承擔(dān)，并賠償發(fā)包方不能按時開業(yè)所產(chǎn)生的相關(guān)費用。
3、因為如下因素影響而導(dǎo)致不能完成工作的，工期順延，雙方互不承擔(dān)責(zé)任：
(1)遭遇嚴(yán)重影響施工的惡劣天氣、停水、停電、天災(zāi)、戰(zhàn)爭、^v^等不可抗力;。
(2)經(jīng)雙方同意的工程量變化和設(shè)計變更;。
(3)因與甲方乙方無關(guān)的第三方的原因造成工程延誤，第三方因素包括但不限于所在地(小)區(qū)的管理機構(gòu)和隔壁鄰居的無理行為：
(4)經(jīng)甲方同意的屬新型材料或新工藝采用而導(dǎo)致的工期拖延或試驗時間浪費;。
(5)經(jīng)甲乙雙方同意工期順延的其他情況。
第六條關(guān)于材料供應(yīng)和保管。
l、任何一方負(fù)責(zé)提供的材料和設(shè)備，均須是符合法律、法規(guī)規(guī)定的合格產(chǎn)品，還必須符合本合同約定的標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計的要求。提供方應(yīng)將材料和設(shè)備按時、按量運送到施工現(xiàn)場，并通知對方當(dāng)事人驗收簽字確認(rèn)。
3、材料和設(shè)備進場后，統(tǒng)一由乙方負(fù)責(zé)保管和使用，如因保管不善或者使用不當(dāng)造成的不必要的浪費、損壞或者丟失，應(yīng)當(dāng)由乙方負(fù)責(zé)，施工過程中的正常消耗除外。
第七條關(guān)于質(zhì)量和驗收。
l、工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和^v^國家標(biāo)準(zhǔn)《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》(gb50327-20xx)為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)，驗收標(biāo)準(zhǔn)參照《住宅裝飾施工質(zhì)量驗收客戶手冊》。
2、甲、乙方雙方應(yīng)及時辦理隱蔽和中間工程的檢查、驗收手續(xù);甲方不按時參加驗收的，工期應(yīng)予順延。
3、由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第四方人員進行施工所導(dǎo)致的工程質(zhì)量，由甲方自行負(fù)責(zé)。由乙方負(fù)責(zé)返工的，返工費用由甲方負(fù)責(zé)。
4、工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方應(yīng)收到通知后1天內(nèi)組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)。
5、工程驗收：工程項目按合格標(biāo)準(zhǔn)驗收，其它不合格項目(不包括工程項目未完或成品程序未完成的項目)的維修或返工不影響竣工同期的確認(rèn)，甲方對此應(yīng)予以確認(rèn)。
6、乙方承諾自竣工同期起，為工程項目保修一年。損耗品、使用不當(dāng)、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。部門或者行業(yè)機構(gòu)在本合同簽署生效之前已經(jīng)發(fā)布對個別的工程項目或材料有特定保修或免保修的，以國家行政部門或者行業(yè)機構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
7、甲乙兩方約定的其它保修或免保修情況：保修一年，終身維護。
8、工程未驗收的，甲方不得先行使用。
第八條工程款結(jié)算及付款方式。
1、雙方約定按以下方式支付工程款：
合同生效后，發(fā)包人按下條款中的約定，直接向承包人支付工程款：按照工程進度支付工程款，支付次數(shù)為3次，即：開工十天第一次付款，為合同總款的50第二次支付為合同總款的30后七天內(nèi)支付工程總造價的20%，支付約：元。
2、雙方同意工程的結(jié)算方法為固定價格進行結(jié)算，本工程總價款為。
3、特別費用的約定事項：
(1)施工過程中，施工現(xiàn)場發(fā)生的一切水電費用由甲乙雙方分別負(fù)責(zé)。
(2)所有墻地磚、貼腳線、家具、窗簾、主燈、軟裝飾，水電材料及工時費，所有衛(wèi)生間潔具費用由甲方負(fù)責(zé)。
4、乙方按雙方簽暑的預(yù)算附件項目執(zhí)行，如甲方增加或變更新的工程項目，涉及費用項目由甲方在支付中期款時一并付給乙方。
第九條附則。
1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，同具法律效力。
2、本合同履行完成后自動終止。
3、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字(蓋章)生效。
4、合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
甲方(簽章)：乙方(簽章)：
工期延誤報告篇十三
施工單位建造師為該項目安全生產(chǎn)文明施工的直接責(zé)任人;監(jiān)理單位項目總監(jiān)承擔(dān)該項目安全生產(chǎn)文明施工的監(jiān)理責(zé)任。
二、嚴(yán)格遵守《建筑法》、《安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》、《安全生產(chǎn)許可證條例》等法律法規(guī)規(guī)定。
三、完善各項安全管理制度，落實各項安全管理措施，力爭無死亡事故、無重傷事故、無中毒事故、無火災(zāi)事故、無坍塌事故，安全生產(chǎn)文明施工合格率達(dá)到100%。
四、嚴(yán)格按照以下要求規(guī)范安全生產(chǎn)文明施工行為:1、施工合同中明確安全防護、文明施工措施項目總費用以及費用預(yù)付、支付計劃，使用要求、調(diào)整方式等內(nèi)容;及時審查、簽認(rèn)、支付施工單位已經(jīng)落實的.安全防護、文明施工措施所發(fā)生的費用。
2、施工、監(jiān)理合同中明確安全生產(chǎn)文明施工管理目標(biāo)，明確鼓勵爭創(chuàng)省、市建設(shè)工程優(yōu)良樣板工地，明確對榮獲省、市優(yōu)良樣板及安全生產(chǎn)、文明施工優(yōu)良的工地予以獎勵，對安全生產(chǎn)、文明施工不合格的工地予以處罰。
由施工單位與負(fù)責(zé)項目管理的部門簽署預(yù)防交通事故目標(biāo)管理責(zé)任書，教育和督促施工人員嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國道路交通安全法》。
4、項目安全管理資料使用《廣東省建筑施工安全管理資料統(tǒng)一用表》。
5、實施“平安卡”管理制度，加強施工一線作業(yè)人員的安全教育培訓(xùn)，建立一線作業(yè)人員的個人基本信息、參加安全培訓(xùn)等信息記錄。
6、按照規(guī)定辦理意外傷害保險。
五、按照以下標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范落實安全生產(chǎn)措施:1、嚴(yán)格遵守jgj59--99標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)范要求。
2、安全生產(chǎn)目標(biāo)明確，制度健全，資料齊全，安全責(zé)任到人，安全措施落實。
3、設(shè)置現(xiàn)場安全標(biāo)志布置總平面圖，并按總平面圖掛設(shè)安全標(biāo)志牌。
4、抓好安全三級教育和日常安全防事故教育，特種作業(yè)人員做到持證上崗。
5、施工用電規(guī)范，采用tn--s系統(tǒng)，做到“一機一閘一漏一箱”，使用標(biāo)準(zhǔn)電箱，電線、開關(guān)、漏電保護器等使用合格產(chǎn)品。
6、按規(guī)范搭設(shè)外腳手架，使用經(jīng)過檢測合格的安全網(wǎng)，做好四口五臨邊防護，明確各樓層防護責(zé)任人。
7、使用合格的機械設(shè)備，有物料提升機(井字架、龍門架)、施工外用電梯、塔吊、樁機安裝拆卸方案，有完備的驗收、檢測手續(xù)。
不使用沒有安裝防護罩、超過使用期限及沒有保險裝置的卷揚機，不使用單根鋼絲繩的井字架，按規(guī)定搭設(shè)獨立的卸料平臺。
8、健全防火制度，落實防火措施，配足防火器材，不在宿舍內(nèi)使用電爐、煤氣爐等，不在在建建筑物內(nèi)居住或辦公。
9、嚴(yán)格遵守安全監(jiān)督程序，按規(guī)定完成達(dá)標(biāo)驗收之后才進行施工。
10、按規(guī)定編制各項特殊專項作業(yè)安全組織設(shè)計或方案，組織專家論證。
六、按照以下標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范落實文明施工措施:1、按照jgj59--99標(biāo)準(zhǔn)和省建設(shè)廳有關(guān)文明施工檢查評分標(biāo)準(zhǔn)，搞好文明施工。
2、施工現(xiàn)場實行封閉式管理，圍墻、大門堅固、美觀，門楣書寫企業(yè)、項目名稱。
3、施工現(xiàn)場布局合理、規(guī)范，五牌一圖及各種標(biāo)牌齊全，掛設(shè)整齊美觀。
4、施工現(xiàn)場主要道路、出入口、材料堆放場、宿舍、辦公場所、倉庫、廚房、廁所等實現(xiàn)硬地化;施工現(xiàn)場衛(wèi)生、整潔、排水暢通;材料實行分類堆放、整齊有序、標(biāo)識規(guī)范。
5、宿舍采用磚墻鐵皮屋頂或其它安全實用的金屬結(jié)構(gòu)活動房屋，不使用石棉瓦及樹皮搭設(shè)。
6、施工現(xiàn)場出入口設(shè)置洗車槽，沖洗干凈離開施工現(xiàn)場的車輛，防止環(huán)境污染。
7、飲食及用水符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，食物做到生熟分開，廚房設(shè)置紗門紗窗，有廚房衛(wèi)生許可證及炊事員健康證。
8、堅持文明施工，做好施工現(xiàn)場周圍社區(qū)工作，不引起周圍居民投訴或糾紛。
2、接受暫停施工整改期間由珠海市建設(shè)工程安全監(jiān)督站安排的現(xiàn)場全員安全教育;。
3、接受珠海市建設(shè)局依法作出的停止承接任務(wù)、暫扣《安全生產(chǎn)許可證》、暫停建造師(項目經(jīng)理)、項目總監(jiān)執(zhí)業(yè)資格、處以各方責(zé)任主體、責(zé)任人罰款等行政處罰。
八、本承諾書一式五份，建設(shè)局、建設(shè)工程安全監(jiān)督站、建設(shè)、施工、監(jiān)理單位各存一份。
九、本承諾書自各方簽字蓋章之日起生效。
附件:1、《安全防護文明施工措施費支付計劃》。
一、安全防護項目清單其它文明施工措施費用。
二、文明施工措施項目清單預(yù)防突發(fā)事故、預(yù)防自然災(zāi)害等搶險設(shè)備。
10、交通輸導(dǎo)、警示設(shè)施11、基坑支護、檢測12、提升架體圍護用安全網(wǎng)購置。
一、施工單位項目安全管理架構(gòu)安全生產(chǎn)考核合格證號建設(shè)單位或建設(shè)單位委托的監(jiān)理單位。
對安全生產(chǎn)條件審查、核查情況。
1.1建造師(項目經(jīng)符合不符合。
26、施工升降機(人貨電梯)司機應(yīng)配備:施工升降機(人貨電梯)(每臺)司機。
47、樁機工應(yīng)配備:樁機(每臺)樁機工。
28、架子工應(yīng)配備:按腳手架搭設(shè)作業(yè)分包企業(yè)資質(zhì)等級標(biāo)準(zhǔn)，初級以上架子工20人以上。
工期延誤報告篇十四
以下為法院在判決書中“本院認(rèn)為”部分對該問題的論述：
凱創(chuàng)公司反訴請求三建公司承擔(dān)工期延誤賠償責(zé)任，包含監(jiān)理費損失、過渡費損失、人工和材料上漲費、增加工程造價損失和逾期交房賠償費用。一審認(rèn)為雙方對工期延誤均有過錯，逾期未足額支付工程款是導(dǎo)致工程停工并產(chǎn)生糾紛的直接原因，對凱創(chuàng)公司的訴請未予支持。凱創(chuàng)公司上訴請求本院支持其一審訴請。
綜合以下三點原因，本院認(rèn)為：凱創(chuàng)公司的上訴請求缺乏依據(jù)：
首先，樁基工程未按合同約定移交。案涉樁基工程由其他公司承建，三建公司的施工工作在樁基工程移交后才能進行。合同二約定工期540天（暫定），開工日期以凱創(chuàng)公司書面通知為準(zhǔn)（2011年9月30日之前單體樓及裙樓施工場地移交完成，10月31日之前地下車庫施工場地移交完成）。但是凱創(chuàng)公司未按合同約定移交，亦未出具有關(guān)開工的書面通知。雙方簽字確認(rèn)的《工序交接、中間交接、單位之間交接檢查記錄》可證明1＃-17＃樁基交接的時間和地下車庫施工場地移交的時間，較合同約定的時間均有延遲。開工時間延遲，工期應(yīng)相應(yīng)順延。
其次，存在合同外增量工程。2013年11月28日，凱創(chuàng)公司、三建公司、監(jiān)理單位林華公司在tj-401《工作聯(lián)系單》上簽字蓋章。該聯(lián)系單明確載明工程內(nèi)容增加地下車庫、會所、幼兒園、商業(yè)裙樓幾項內(nèi)容。工程內(nèi)容增加，工期亦應(yīng)相應(yīng)順延。凱創(chuàng)公司上訴稱未增加工程內(nèi)容，上述內(nèi)容雙方在合同二中已作約定，凱創(chuàng)公司一審提交的圖紙、三建公司提交的施工組織設(shè)計（）、雙方2011年移交基坑的事實，以及三建公司2015年4月7日向凱創(chuàng)公司發(fā)出的《關(guān)于陳楊新界項目2015年全面復(fù)工需貴公司配合解決問題的工作聯(lián)系函》，均可證明上述內(nèi)容屬于合同約定的施工內(nèi)容。經(jīng)查，合同二未約定上述施工內(nèi)容，凱創(chuàng)公司所稱其他證據(jù)亦均不能證明上述內(nèi)容系合同內(nèi)施工內(nèi)容，不足以推翻tj-401《工作聯(lián)系單》。一審判決認(rèn)定雙方增加了工程量，處理正確。凱創(chuàng)公司此項上訴理由缺乏證據(jù)證明，本院不予支持。
最后，凱創(chuàng)公司未按約定的付款節(jié)點支付工程進度款。2013年2月19日，三建公司向凱創(chuàng)公司發(fā)送《因延期付款造成的工期及費用索賠報告》，索賠人員窩工、材料、機械租賃費用、資金利息、企業(yè)管理費用、規(guī)費及稅金等共計元。報告稱各棟樓進度陸續(xù)達(dá)到合同約定的付款節(jié)點，但自第一棟樓達(dá)到付款要求開始，建設(shè)單位因資金不到位，在工程款支付上一直滯后，遠(yuǎn)不能達(dá)到合同約定的支付數(shù)額。由于項目資金嚴(yán)重缺乏，且長時間無法有效解決，致使項目進展緩慢，基本處于半停工狀態(tài)。2013年3月12日，凱創(chuàng)公司向三建公司發(fā)送《關(guān)于總包方2013年2月19日提交的人工費調(diào)整、認(rèn)質(zhì)認(rèn)價、工期索賠等函的回復(fù)意見》，對三建公司的索賠報告作了回復(fù)，認(rèn)為凱創(chuàng)公司的責(zé)任僅在于超過合同約定的支付時間未足額支付工程款（進度款），合同通用條款、和專用條款第十條約定了該項責(zé)任，明確了甲方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任及乙方可采取的措施。凱創(chuàng)公司就欠付工程款同意與三建公司協(xié)商，按照合同約定盡快達(dá)成延期付款協(xié)議。本院認(rèn)為，上述三建公司的索賠報告與凱創(chuàng)公司的回復(fù)意見，可以證明凱創(chuàng)公司未按約定的時間節(jié)點支付工程進度款。凱創(chuàng)公司有關(guān)該公司付款總額已達(dá)％，不存在未足額支付工程款情形的理由，不足以抗辯該公司未按約支付工程進度款的事實。
陜西高院一審認(rèn)為：建設(shè)工程司法解釋二第六條規(guī)定：當(dāng)事人約定順延工期應(yīng)當(dāng)經(jīng)發(fā)包人或者監(jiān)理人簽證等方式確認(rèn)，承包人雖未取得工期順延的確認(rèn)，但能夠證明在合同約定的期限內(nèi)向發(fā)包人或者監(jiān)理人申請過工期順延且順延事由符合合同約定，承包人以此為由主張工期順延的，人民法院應(yīng)予支持。當(dāng)事人約定承包人未在約定期限內(nèi)提出工期順延申請視為工期不順延的，按照約定處理，但發(fā)包人在約定期限后同意工期順延或者承包人提出合理抗辯的除外。
雙方在合同二第三條合同工期約定，開工日期以甲方的書面通知為準(zhǔn)（2011年9月30日之前單體樓及裙樓施工場地移交完成，10月31日之前地下車庫施工場地移交完成）?？⒐と掌冢撼邪秶鷥?nèi)所有工程內(nèi)容2012年12月31日竣工。合同工期總?cè)諝v天數(shù)暫定540天。根據(jù)凱創(chuàng)公司在2019年11月16日談話中的陳述，雙方協(xié)商案涉工程應(yīng)于2014年4月30日交工。從三建公司離場前9棟樓的交付時間來看，工期確有延誤。
三建公司請求凱創(chuàng)公司賠償?shù)膿p失為因凱創(chuàng)公司拖欠拖延支付工程款、移交基坑工作界面不具備開工條件等給其造成的停工、怠工等損失。三建公司未舉證證明其曾就凱創(chuàng)公司移交基坑工作界面不具備開工條件按合同通用條款約定，向凱創(chuàng)公司主張過工期順延或索賠。雖舉證其就逾期支付工程款曾于2013年2月19日向凱創(chuàng)公司發(fā)出過索賠，但凱創(chuàng)公司于2013年3月12日就索賠事項給予了答復(fù)，認(rèn)為索賠事宜理由不足，依據(jù)不清楚，建議三建公司根據(jù)合同約定的事實情況，提供由總監(jiān)理工程師簽字確認(rèn)的書面依據(jù)再行報審。三建公司未提交證據(jù)證明其在凱創(chuàng)公司答復(fù)后就逾期支付工程款后續(xù)又向凱創(chuàng)公司主張過索賠，故不能視為凱創(chuàng)公司對該索賠已經(jīng)認(rèn)可。根據(jù)建設(shè)工程司法解釋二第六條規(guī)定，三建公司工期順延的主張成立，但其以前述理由主張停窩工損失證據(jù)不足。根據(jù)2013年9月28日會議紀(jì)要的記載，三建公司存在施工人員嚴(yán)重不足的情況，該因素勢必會影響施工進度，造成工期延誤。
工期延誤報告篇十五
一、本案要旨。
本案要旨為，建設(shè)工程合同簽訂后，履行過程中建設(shè)方代承包方支付了部分工程費用款項的，建設(shè)工程完工后，雙方就建設(shè)工程進行了結(jié)算，結(jié)算書載明結(jié)算數(shù)額為工程總造價，應(yīng)理解為施工工程價值，未包含扣除其他債務(wù)。如果承包方主張已經(jīng)扣除了建設(shè)方代其支付的工程費用款項，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)舉證責(zé)任，提供有利證據(jù)證明，否則應(yīng)當(dāng)承擔(dān)舉證不能的不利法律后果。
6月28日，心怡公司就其投資興建的位于廣州市蘿崗區(qū)永和街賢江村地段的四棟物流倉庫的土建及鋼結(jié)構(gòu)部分工程與高錫洪簽訂了一份建筑工程承包合同。合同簽訂后，高錫洪即進場施工。8月20日，高錫洪寫給心怡公司一份承諾書，內(nèi)容為：心怡倉儲a4倉庫土建工程人工數(shù)、基礎(chǔ)工程人工費208350元、砼地面工程人工費18614.83元、裝修班人工費44767.45元，三班組合計84217.28元由心怡公司代支付，結(jié)算后從工程款扣除。庭審中，高錫洪表示，心怡公司代支付的工資款84217.28元已在208月22日雙方的結(jié)算中扣除，故不存在再行扣減的問題。
本案的爭議焦點主要為，應(yīng)付工程款中是否扣除84217.28元的舉證責(zé)任應(yīng)當(dāng)由誰承擔(dān)。
一審法院審理認(rèn)為，心怡公司2008年8月20日代支付工資款84217.28元，雙方在2008年8月22日進行工程總結(jié)算，心怡公司未提供證據(jù)證明結(jié)算中未扣除上述代支付工資款84217.28元，應(yīng)承擔(dān)舉證不能的法律后果。
二審法院審理認(rèn)為，上訴人主張其代付工人工資未在應(yīng)付工程款中扣除，被上訴人認(rèn)為已在工程結(jié)算中扣除，雙方爭議在于原審判決上訴人應(yīng)付工程款中是否扣除84217.28元。經(jīng)審查，雙方當(dāng)事人結(jié)算書載明結(jié)算數(shù)額為工程總造價，應(yīng)理解為施工工程價值，未包含扣除其他債務(wù)。被上訴人認(rèn)為已在工程結(jié)算中扣除上訴人代付款項，實質(zhì)為被上訴人以應(yīng)收工程款償還上訴人代付款，應(yīng)當(dāng)由被上訴人承擔(dān)付款人對付款行為的舉證責(zé)任。
二、案件來源。
三、基本案情。
206月28日，心怡公司就其投資興建的位于廣州市蘿崗區(qū)永和街賢江村地段的四棟物流倉庫的土建及鋼結(jié)構(gòu)部分工程與高錫洪簽訂了一份建筑工程承包合同。合同約定：心怡公司將其投資興建的位于廣州市蘿崗區(qū)永和街賢江村地段的四棟物流倉庫的土建及鋼結(jié)構(gòu)部分工程采用包工包料形式（680元/平方米）發(fā)包給高錫洪，該工程總占地面積80415平方米，工程總造價為32340120元，合同還對材料漲價后的工程造價調(diào)整及材料的規(guī)格進行了約定，同時，合同還約定了工程款的支付辦法及承擔(dān)違約責(zé)任的方式…等等。上述合同簽訂后，高錫洪即進場施工。年8月26日，高錫洪以心怡公司的名義與東莞市力強鋼結(jié)構(gòu)有限公司簽訂《鋼結(jié)構(gòu)工程合同》，合同約定：合同甲方為心怡公司，乙方為力強公司；工程名稱為廣州心怡倉儲a3、a4倉庫；工程地點為廣州永和開發(fā)區(qū)；承包內(nèi)容為東莞市力強鋼結(jié)構(gòu)有限公司負(fù)責(zé)鋼結(jié)構(gòu)建筑材料的加工、安裝；工程總造價a4倉庫為5184000元，a3倉庫為2085760元；付款方式為按每棟倉庫工程進度分期付款；工程款結(jié)算為東莞市力強鋼結(jié)構(gòu)有限公司按工程進度分階段通知心怡公司，心怡公司及時組織驗收并按付款規(guī)定進行結(jié)算工程款，東莞市力強鋼結(jié)構(gòu)有限公司收到進度款即組織進行下一步工作等內(nèi)容。合同簽訂后，東莞市力強鋼結(jié)構(gòu)有限公司按約定施工。其后，上述工程被廣州開發(fā)區(qū)規(guī)劃國土建設(shè)局責(zé)令全面停工。2008年7月12日，高錫洪與東莞市力強鋼結(jié)構(gòu)有限公司對a4倉庫鋼構(gòu)工程量進行了結(jié)算并確認(rèn)欠東莞市力強鋼結(jié)構(gòu)有限公司工程款人民幣3299222元。2008年8月20日，高錫洪寫給心怡公司一份承諾書，內(nèi)容為：心怡倉儲a4倉庫土建工程人工數(shù)、基礎(chǔ)工程人工費208350元、砼地面工程人工費18614.83元、裝修班人工費44767.45元，三班組合計84217.28元由心怡公司代支付，結(jié)算后從工程款扣除。2008年8月22日，心怡公司與高錫洪對a4鋼結(jié)構(gòu)及a3、a4土建工程結(jié)算總價為7800000元。
2008年12月16日，東莞市力強鋼結(jié)構(gòu)有限公司起訴心怡公司及高錫洪，要求其連帶支付工程款3299222元及利息。12月28日，原審法院以（）蘿法民二初字第13號案判決心怡公司及高錫洪連帶支付東莞市力強鋼結(jié)構(gòu)有限公司工程款3299222元及利息（利息以工程款3299222元為本金，自2008年7月12日起按中國人民銀行規(guī)定的同期逾期貸款利率計算至判決還款之日止）。心怡公司不服該判決，上訴至廣州市中級人民法院，同時，心怡公司以其實際支付給高錫洪的工程款二審法院未有最后判決為由，要求本案中止審理。10月25日，原審法院以（2010）蘿法民三初字第515號民事裁定書，中止本案訴訟。3月11日，廣州市中級人民法院以（2010）穗中法民五終字第1922號民事判決書，維持了原判。據(jù)該生效判決認(rèn)定，心怡公司支付給高錫洪的工程款只有2300000元，尚欠高錫洪工程款5500000元。關(guān)于該工程的質(zhì)量及賠償問題，心怡公司已另案向原審法院提起訴訟，現(xiàn)正在審理中。庭審中，高錫洪表示，心怡公司代支付的工資款84217.28元已在2008年8月22日雙方的結(jié)算中扣除，故不存在再行扣減的問題，至于東莞市力強鋼結(jié)構(gòu)有限公司主張的3299222元屬于另一法律關(guān)系，而且該案中高錫洪也是當(dāng)事人（屬于共同被告），故不同意心怡公司扣減意見。
四、法院審理。
原審法院認(rèn)為：雖然高錫洪與心怡公司簽訂的《建筑工程承包合同》因違反法律的禁止性規(guī)定而無效，但高錫洪已按照合同約定進行實際施工，且雙方在工程停工后對完成的工程已進行結(jié)算，依照雙方的結(jié)算書，心怡公司應(yīng)支付高錫洪工程款7800000元?，F(xiàn)心怡公司只支付了2300000元工程款，尚欠5500000元未支付，高錫洪要求心怡公司支付余款5500000元及自雙方簽訂結(jié)算書之日起算的逾期付款利息有理有據(jù)，原審法院予以支持。心怡公司2008年8月20日代支付工資款84217.28元，雙方在2008年8月22日進行工程總結(jié)算，心怡公司未提供證據(jù)證明結(jié)算中未扣除上述代支付工資款84217.28元，應(yīng)承擔(dān)舉證不能的法律后果。至于東莞市力強鋼結(jié)構(gòu)有限公司主張的3299222元屬于另一法律關(guān)系，而且（2009）蘿法民二初字第13號案中高錫洪也是當(dāng)事人（屬于共同被告與高錫洪承擔(dān)連帶責(zé)任），現(xiàn)心怡公司明確表示其實際并未支付上述3299222元工程款給東莞市力強鋼結(jié)構(gòu)有限公司，因此，心怡公司要求扣減上述兩筆款項的抗辯事實及法律依據(jù)均不足，原審法院不予支持。至于心怡公司提出的工程質(zhì)量問題其已另案提起訴訟，不在本案調(diào)處。綜上所述，依照《中華人民共和國民法通則》第四條、第八十四條，《中華人民共和國合同法》第五十八條、第一百零九條，最高人民法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條、第十七條、第十八條第（二）款，最高人民法院《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的.若干規(guī)定》第二條之規(guī)定，原審法院作出如下判決：一、自本判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)，廣州心怡倉儲服務(wù)有限公司將工程款5500000元一次性支付給高錫洪；二、自本判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)，廣州心怡倉儲服務(wù)有限公司將2008年8月22日起至本判決第一項確定的給付期限內(nèi)實際履行之日止的利息（利息以5500000元為本金，按中國人民銀行規(guī)定的同期逾期貸款利率標(biāo)準(zhǔn)計算）一次性支付給高錫洪。廣州心怡倉儲服務(wù)有限公司如果未按照本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。一審案件訴訟費用50370元，由廣州心怡倉儲服務(wù)有限公司承擔(dān)（此費高錫洪已預(yù)交25185元，原審法院予以退回，心怡公司履行本判決時將50370元逕付給原審法院）。
二審法院認(rèn)為，上訴人主張其代付工人工資未在應(yīng)付工程款中扣除，被上訴人認(rèn)為已在工程結(jié)算中扣除，雙方爭議在于原審判決上訴人應(yīng)付工程款中是否扣除84217.28元。經(jīng)審查，雙方當(dāng)事人結(jié)算書載明結(jié)算數(shù)額為工程總造價，應(yīng)理解為施工工程價值，未包含扣除其他債務(wù)。被上訴人認(rèn)為已在工程結(jié)算中扣除上訴人代付款項，實質(zhì)為被上訴人以應(yīng)收工程款償還上訴人代付款，應(yīng)當(dāng)由被上訴人承擔(dān)付款人對付款行為的舉證責(zé)任。被上訴人雖提出工程造價原值為900多萬元，但僅為口頭陳述，不足以證明其主張。原審法院將爭議事實的舉證責(zé)任分配給上訴人，并不符合證據(jù)規(guī)則。故，原審判決認(rèn)定工程結(jié)算中已扣除84217.28元，認(rèn)定事實不當(dāng)，二審予以糾正。至于另案執(zhí)行問題，與本案沒有關(guān)聯(lián)，本院不予審查。上訴人認(rèn)為因被上訴人未主動履行另案債務(wù)應(yīng)免除已方支付利息的違約責(zé)任，缺乏法律依據(jù)，本院不予支持。綜上所述，上訴人主張在欠付工程款中扣除其代付款84217.28元，理由成立，本院予以支持；原審法院查明事實基本清楚，唯認(rèn)定工程款債務(wù)數(shù)額不當(dāng)，二審予以改判。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（三）項的規(guī)定，本院判決如下：
三、駁回高錫洪的其他訴訟請求。
本判決為終審判決。
五、與本案及類似案例相關(guān)的法規(guī)索引。
《中華人民共和國民法通則》。
第四條民事活動應(yīng)當(dāng)遵循自愿、公平、等價有償、誠實信用的原則。
第八十四條債是按照合同的約定或者依照法律的規(guī)定，在當(dāng)事人之間產(chǎn)生的特定的權(quán)利和義務(wù)關(guān)系，享有權(quán)利的人是債權(quán)人，負(fù)有義務(wù)的人是債務(wù)人。
債權(quán)人有權(quán)要求債務(wù)人按照合同的約定或者依照法律的規(guī)定履行義務(wù)。
《中華人民共和國合同法》。
第五十八條合同無效或者被撤銷后，因該合同取得的財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)予以返還；不能返還或者沒有必要返還的，應(yīng)當(dāng)折價補償。有過錯的一方應(yīng)當(dāng)賠償對方因此所受到的損失，雙方都有過錯的，應(yīng)當(dāng)各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
第一百零九條當(dāng)事人一方未支付價款或者報酬的，對方可以要求其支付價款或者報酬。
最高人民法院《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》。
第二條當(dāng)事人對自己提出的訴訟請求所依據(jù)的事實或者反駁對方訴訟請求所依據(jù)的事實有責(zé)任提供證據(jù)加以證明。
沒有證據(jù)或者證據(jù)不足以證明當(dāng)事人的事實主張的？由負(fù)有舉證責(zé)任的當(dāng)事人承擔(dān)不利后果。
最高人民法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》。
第一條建設(shè)工程施工合同具有下列情形之一的，()應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同法第五十二條第（五）項的規(guī)定，認(rèn)定無效：
（一）承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級的；
（二）沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的；
（三）建設(shè)工程必須進行招標(biāo)而未招標(biāo)或者中標(biāo)無效的。
第十七條當(dāng)事人對欠付工程價款利息計付標(biāo)準(zhǔn)有約定的，按照約定處理；沒有約定的，按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率計息。
第十八條利息從應(yīng)付工程價款之日計付。當(dāng)事人對付款時間沒有約定或者約定不明的，下列時間視為應(yīng)付款時間：
（一）建設(shè)工程已實際交付的，為交付之日；
（二）建設(shè)工程沒有交付的，為提交竣工結(jié)算文件之日；
（三）建設(shè)工程未交付，工程價款也未結(jié)算的，為當(dāng)事人起訴之日。
工期延誤報告篇十六
為促進市場經(jīng)濟秩序穩(wěn)定，維護國家，業(yè)主和我方的合法利益?，F(xiàn)根據(jù)國家相應(yīng)法規(guī)、相關(guān)市場管理條例，經(jīng)我方慎重考慮，做出以下承諾：
一、嚴(yán)格遵守黨中央制定的有關(guān)的條例、規(guī)定及國家制定的有關(guān)施工合同備案及相關(guān)規(guī)費的法律、法規(guī)，尊重有關(guān)制度，在業(yè)務(wù)和經(jīng)濟往來活動中堅決履行我方在投標(biāo)時簽訂的合同，共同創(chuàng)建良好的經(jīng)濟環(huán)境。
二、我方將按照《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》第四章“開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)”第四十七條：“招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書面合同;招標(biāo)人和中標(biāo)人不得再行訂立背離合同實質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。
三、我方將完全按照國家、國家相應(yīng)制度，在規(guī)定日期前繳納各種規(guī)費。
四、我方若違反上述承諾，我方將接受貴方對我方的教育和批評，由此對貴方造成的經(jīng)濟損失由我方負(fù)責(zé)，并視具體情節(jié)和造成的后果而定。
承諾人：公司名稱（蓋章）。
法定代表人或委托人（簽字）。
工期延誤報告篇十七
建設(shè)工程的開工日期應(yīng)依據(jù)開工令、開工報告記載的時間予以認(rèn)定。當(dāng)事人認(rèn)為實際開工時間與開工令、開工報告記載的時間不符的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)舉證責(zé)任。
因發(fā)包人原因?qū)е卵诱`開工的，以實際開工時間作為開工日期；因承包人原因?qū)е卵诱`開工的，以開工令、開工報告記載的時間作為開工日期。
既無開工令、開工報告，又無法查明實際開工時間的，依據(jù)合同約定的開工日期予以認(rèn)定。（省高院指導(dǎo)意見第三條）
二、關(guān)于實際竣工日期
（一）當(dāng)事人對建設(shè)工程實際竣工日期有爭議的，按照以下情形分別處理：
1、建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期；
3、建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期。（司法解釋第十四條）
（二）承包人已經(jīng)按照合同約定或者《建筑法》第六十一條規(guī)定，向發(fā)包人提交竣工驗收報告、其承包部分完整的工程技術(shù)經(jīng)濟資料和經(jīng)簽署的工程保修書，發(fā)包人拖延驗收的，以上述資料提交齊全之日為竣工日期。但工程質(zhì)量不合格的除外。（省高院指導(dǎo)意見第五條）
（一）建設(shè)工程竣工前，當(dāng)事人對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，工程質(zhì)量經(jīng)鑒定合格的，鑒定期間為順延工期期間。（司法解釋第十五條）。
（二）承包人以發(fā)包人未按合同約定支付工程進度款為由主張工期順延權(quán)，發(fā)包人以承包人未按合同約定辦理工期順延簽證抗辯的，如承包人舉證證明其在合同約定的辦理工期順延簽證期限內(nèi)向發(fā)包人提出過順延工期的要求，或者舉證證明因發(fā)包人遲延支付工程進度款嚴(yán)重影響工程施工進度，對其主張，可予支持。
因發(fā)包人遲延支付工程進度款而認(rèn)定承包人享有工期順延權(quán)的，順延期間自發(fā)包人拖欠工程進度款之日起至進度款付清之日止。（省高院指導(dǎo)意見第15條）。
（三）承包人未能提供順延工期的簽證等書面文件，但能夠證明工程存在延期開工、不具備施工條件、設(shè)計變更、工程量增加、發(fā)包人指定的分包工程遲延完工、不可抗力等不可歸責(zé)于承包人的原因，影響施工進度的，可以允許承包人相應(yīng)順延工期。（省高院指導(dǎo)意見第四條）。
四、工期鑒定的一般規(guī)定。
當(dāng)事人對部分案件事實有爭議的，僅對有爭議的`事實進行鑒定，但爭議事實范圍不能確定，或者雙方當(dāng)事人請求對全部事實鑒定的除外。（第二十三條）。
五、工期違約的一般處理原則。
（一）賠償損失。
1、建設(shè)工程施工合同履行過程中，人工、材料、機械費用出現(xiàn)波動，合同有約定的，按照約定處理；合同無約定，當(dāng)事人又不能協(xié)商一致的，參照建設(shè)行政主管部門的規(guī)定或者行業(yè)規(guī)范處理。
因工期延誤導(dǎo)致上述費用增加造成損失的，由導(dǎo)致工期延誤的一方承擔(dān)；雙方對工期延誤均有過錯的，應(yīng)當(dāng)各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。（省高院指導(dǎo)意見第十五條）。
2、因發(fā)包人原因?qū)е鲁邪耸┕て陂g停窩工產(chǎn)生的工人工資、設(shè)備租賃等費用，承包人將該費用與工程價款一并主張優(yōu)先受償權(quán)的，應(yīng)予支持。（省高院指導(dǎo)意見第二十三條）。
（二）解除合同。
承包人具有下列情形之一，發(fā)包人請求解除建設(shè)工程施工合同的，應(yīng)予支持：合同約定的期限內(nèi)沒有完工，且在發(fā)包人催告的合理期限內(nèi)仍未完工。（司法解釋第八條）。
【本文地址：http://aiweibaby.com/zuowen/8023741.html】
