2023年承攬合同的管轄權(quán)(實用12篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-06 09:21:15
2023年承攬合同的管轄權(quán)(實用12篇)
時間:2023-11-06 09:21:15     小編:GZ才子

合同是雙方當事人自愿達成的協(xié)議,涉及雙方權(quán)利和義務(wù)的規(guī)定。合同應(yīng)當精確和全面地描述雙方的責(zé)任和義務(wù),避免使用模糊和含糊的措辭。鼓勵大家在合同起草中注重原創(chuàng)性和個性化,以確保合同內(nèi)容的準確性和適用性。

承攬合同的管轄權(quán)篇一

承包方(以下簡稱乙方):________________________

鑒于乙方多年一直為_____________大酒店的高級管理人員,對_____________大酒店有充分了解和熟悉,雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī),經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同。

第一條 乙方承包經(jīng)營________大酒店,_____________大酒店的經(jīng)營范圍見營業(yè)執(zhí)照。

第二條 酒店的坐落、面積、裝修、設(shè)施情況

2.該酒店現(xiàn)有裝修及設(shè)施、設(shè)備情況詳見合同附件。

該附件作為甲方按照合同約定交付乙方使用和乙方在承包期滿交還還給甲方時的驗收依據(jù)。

3.本合同簽訂后______日內(nèi),甲乙雙方共同對移交給乙方的______大酒店的財產(chǎn)進行清點、確認。

第三條 承包期限、用途

1.該酒店承包期限共________年。自_____年_____月_____日至______年_____月______日止。

2.承包期滿,甲方有權(quán)收回該酒店,乙方應(yīng)如期交還。

乙方如要求續(xù)承包,則必須在承包期滿______個月之前書面通知甲方,經(jīng)甲方同意后,重新簽訂承包合同。

第四條 承包金用支付方式

1.該酒店每年承包金為___________元(大寫_____萬_____仟_____佰_____拾______元整)。

2.承包金支付方式如下:

a 分二次付款,自本同生效后________幾天內(nèi)付清,第一次應(yīng)交承包金_____元;第二次到_______時止,需交_______元。

b 一次性付清,至本合同生效______天內(nèi)全部繳清。

第五條 承包期間相關(guān)費用及稅金

1.甲方應(yīng)承擔的費用:

(1)在承包期間,房屋和土地的產(chǎn)權(quán)稅由甲方依法交納。如果發(fā)生政府有關(guān)部門征收本合同中未列出項目但與該房屋有關(guān)的費用,由甲方負擔。

(2)__________________________

2.乙方交納以下費用:

(1)乙方以一定的自有資金作抵押(或擔保),乙方的抵押(擔保)額為________元。

(2)乙方應(yīng)按時交納稅收及相關(guān)的費用,如不按時交納費用引起的后果則由乙方全部承擔責(zé)任。

(3)___________________________

第六條 酒店房屋修繕與使用

1.在承包期限內(nèi),甲方保證該房屋的使用安全(乙方使用不當除外),其它所屬硬件設(shè)施的維修責(zé)任由乙方自行負責(zé)。

a.甲方提出進行維修須提前_______日書面通知乙方,乙方應(yīng)積極協(xié)助配合。

b. 對乙方的裝修裝飾部分甲方不負有修繕的義務(wù)。

2.乙方應(yīng)合理使用其所承包的房屋及其附屬硬件設(shè)施。如因乙方使用不當造成房屋及設(shè)施損壞的,乙方應(yīng)立即負責(zé)修復(fù)或者經(jīng)濟賠償。

3.乙方如改變房屋的內(nèi)部結(jié)構(gòu)、裝修或設(shè)置對房屋結(jié)構(gòu)有影響的設(shè)備,設(shè)計規(guī)模、范圍、工藝、用料等方案均須事先征得甲方的書面同意后方可施工。

第七條 對酒店的裝修部分各自應(yīng)承擔的責(zé)任

2.因乙方過錯導(dǎo)致合同解除或終止的,甲方有權(quán)選擇以下權(quán)利中的一種:

(1)依附于房屋的裝修歸甲方所有。

(2)要求乙方恢復(fù)酒店的原狀。

(3)向乙方收取恢復(fù)工程實際發(fā)生的費用。

第八條 酒店的轉(zhuǎn)讓與轉(zhuǎn)租

1.在承包期間,甲方有權(quán)依法定程序出賣乙方所承包的酒店。出賣后,本合同對新的酒店所有人和乙方繼續(xù)有效。

2.未經(jīng)甲方同意,乙方不得向第三人轉(zhuǎn)租及轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借酒店。

3.甲方出售該酒店,在________個月前書面通知乙方,在同等條件下,乙方有優(yōu)先購買權(quán)。

第九條 合同的變更、解除與終止本合同

1.本合同生效后具有法律約束力,甲、乙雙方均不得隨意變更或者解除本合同,需要變更或解除時,須經(jīng)雙方協(xié)商一致達成新的書面協(xié)議。

2.甲方有以下行為之一的,乙方有權(quán)解除合同:

(1)提供不符合約定條件的酒店設(shè)施,嚴重影響經(jīng)營。

(2)甲方未履行房屋的修繕義務(wù),嚴重影響經(jīng)營。

3.在承包期間,乙方有下列行為之一的,甲方有權(quán)解除合同,收回所承包給乙方的酒店:

(1)未經(jīng)甲方書面同意,轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)讓該酒店。

(2)未經(jīng)甲方書面同意,拆遷變動酒店結(jié)構(gòu)。

(3)損壞承包的酒店設(shè)施,甲方提出的合理期限內(nèi)未修復(fù)的。

(4)未經(jīng)甲方書面同意,不得應(yīng)用于酒店以外的用途。

(5)利用所承包的酒店進行非法活動。

(6)逾期未交納按約定應(yīng)當由乙方交納的費用,已經(jīng)給甲方造成損失的。

(7)拖欠承包金累計_______元。

4.承包期滿合同自然終止。

5.因不可抗力因素導(dǎo)致合同無法履行或者無法完全履行時,甲、乙雙方協(xié)助商一致,可以變更或者解除合同。

第十條 酒店交付及收回的驗收

1.甲方應(yīng)保證承包期間酒店本身及附屬設(shè)施、設(shè)備處于正常使用狀。

2.驗收時雙方共同參與,如對裝修、器物等設(shè)施有異議應(yīng)當場提出。當場難以檢測的,應(yīng)于______日內(nèi)向?qū)Ψ教岢霎愖h。

3.乙方應(yīng)于承包期滿后,將承包酒店及附屬設(shè)備、設(shè)施如數(shù)交還給甲方。

4.乙方交還甲方的酒店及附屬設(shè)施應(yīng)保持完好的狀態(tài),不得留下物品或者影響酒店的正常經(jīng)營。對未經(jīng)同意留下的物品,甲方有權(quán)處置。

第十一條 違約責(zé)任

1.甲、乙雙方應(yīng)全面實際履行 本合同,不履行或者不完全履行的應(yīng)負違約責(zé)任。

2.在承包期間,乙方有第九條第三款的行為之一的,甲方有權(quán)終止合同,收回酒店的經(jīng)營權(quán),乙方應(yīng)按照合同總承包金的_____%向甲方支付違約金。

3.承包期間,乙方逾期交納本合同約定應(yīng)由乙方負擔的費用,每逾期一天,則應(yīng)按上述費用總額的_______%支付甲方滯納金。

3.在承包期間,乙方未經(jīng)甲方同意,中途擅自退包的,乙方應(yīng)按合同總承包金的____%向甲方支付違約金。若支付的違約金不足彌補甲方損失的,乙方還應(yīng)承擔賠償責(zé)任。

4.在承包期滿,乙方應(yīng)如期交還酒店房屋。乙方逾期歸還,則每逾期一日應(yīng)向甲方支付________元的滯納金。乙方還應(yīng)承擔因逾期歸還給甲方造成的損失。

第十二條 保險

在承包期限內(nèi),乙方應(yīng)以甲方的名義,向保險公司投保如下的保險,并在保單上注明甲方是投保人,乙方是附加受保人。

承攬合同的管轄權(quán)篇二

發(fā)建房主方(甲):

承攬建筑方(乙):

甲方委托乙方承建農(nóng)村居民房四間四層,為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權(quán)利和義務(wù),根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合該工程具體情況,雙方本著平等、互利、誠信原則,確保建房過程中堅持安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗原則,現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商,同意簽訂本合同,以期共同遵守。

一、施工安全

1、乙方在施工過程中要特別注意安全,杜絕一切安全事故,并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故全部責(zé)任和由此發(fā)生的一切費用。如出現(xiàn)任何施工安全事故,責(zé)任一概與甲方無關(guān)。如果施工人員需要參加生命財產(chǎn)、機械設(shè)備、意外傷害等方面的保險,則由乙方負責(zé)辦理并支付一切保險費用。甲方不支付任何費用,也不承擔任何責(zé)任。

2、為督促乙方為施工人員購買意外保險,甲方愿意支付部分購買施工人意外保險的費用(每人50元),若乙方?jīng)]有為施工人員購買意外傷害方面的保險,甲方不承擔任何責(zé)任。

3、乙方所有施工人員必須身體健康,工頭負責(zé)人必須對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育和監(jiān)督,控制好各種可能存在的危險因素,消除安全事故的隱患,隨時對工程安全、進度、質(zhì)量三大要素加強全面檢查和督促,確保安全和工程質(zhì)量。

4、保證施工現(xiàn)場清潔,做到文明施工。非因甲方原因而違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款由乙方承擔。 承攬人應(yīng)安全施工,違規(guī)作業(yè),造成事故損失應(yīng)承攬人自行負責(zé)。

二、施工要求

1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑。

3、乙方盡量避免在下雨天、雪天、冰凍等惡劣天氣情況施工,以免影響房子質(zhì)量。

4、室內(nèi)外有線電視接口、墻壁接線盒、自來水管、下水管道等安裝由甲方委托第三方負責(zé)。

5、乙方自帶建筑所需的一切工具,包括攪拌機、震動器等施工機械以及架板、架木等,費用由乙方自理。

6、乙方施工范圍房屋整體框架結(jié)構(gòu),落成后,里外墻面粉刷完畢,前面瓷磚貼工整,房屋結(jié)構(gòu)由甲方提供。

7、架木必須牢固可靠,釘、鐵絲由甲方供應(yīng)。

三、工程質(zhì)量

1、乙方必須認真按照甲方提供的圖紙施工,并隨時接受甲方或甲方委托人員的督查。檢查中提出的質(zhì)量問題按甲方規(guī)定期限整改完成。

2、乙方施工時要保證質(zhì)量。使用濕潤好的磚頭,沙漿的飽滿度必須要達到“三個一”砌筑法,即(一塊磚、一鏟灰、一擠揉)。

3、 為確保房屋的漏水問題,乙方在做樓頂,廚房,衛(wèi)生間時必須提供做防水措施(要做油)。

4、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的,乙方應(yīng)該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄。返工修改后仍不能達到約定使用條件的,乙方應(yīng)當承擔工程質(zhì)量違約責(zé)任。

5、房屋建成后,因為乙方原因引起的質(zhì)量問題造成甲方不能正常使用的,仍由乙方承擔修理返工或重弄的責(zé)任,并由乙方承擔所需的費用,一并賠償甲方的有關(guān)損失。

6、質(zhì)量要求建筑尺寸均勻整直,乙方應(yīng)按甲方要求標準施工,如需改變結(jié)構(gòu)或作修改,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后方可施工。

四、工期延誤

無正當理由,乙方不能延誤施工。由以下原因造成完工日期推遲的延誤,經(jīng)甲方確認,工期可以相應(yīng)順延:

1、因停電或下雨等造成停工;

2、不可抗拒的自然力,如地震、洪水、冰雹等;

3、甲方同意給予順延的其它情況。

五、工程造價

1、房屋共層(第一層的門面空間只按一層計算),房屋建成按實量面積計價,托出部分按前后相加的一半,東西相加的一半計算。

2、磚匠工按每平方米為元計算。

3、上樓板時,甲方只負責(zé)按每人15元/次的標準補給乙方。

六、建房工期:自20xx年農(nóng)歷8月11日開始施工算起, 到20xx年未下雪之前完成主體工程,粉刷等可來年農(nóng)歷4月前完工。

七、 工程款支付方式:

乙方進場后,甲方將預(yù)付人民幣10000元(大寫 壹萬元整)工程款,以后將按如下進度標準分期分次付款。

1、各層樓板上板完工,初驗通過后7天內(nèi)支付壹萬伍千元;

2、主體完工結(jié)頂,驗收合格后7天內(nèi)支付完工人基本工資(不超過工程款60%);

3、所有粉刷工程完工,初驗通過后7天內(nèi)支付壹萬伍千元;

4、留取工程總造價的5%作為質(zhì)量保證金,期限1年,自驗收合格之日起計算,在保修期滿后,經(jīng)雙方復(fù)驗,確無質(zhì)量問題且經(jīng)雙方簽字確認后,甲方在7天內(nèi)全額付給乙方。

5、竣工驗收合格且結(jié)算完畢后,7天內(nèi)支付清除質(zhì)量保證金外的全部工程款。

八、違約責(zé)任和爭議的解決辦法

1、工程質(zhì)量達不到約定要求的,乙方要進行修理、返工或重弄;造成損失的,乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權(quán)解除本合同,辭退乙方,并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。

3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工錢,則按銀行有關(guān)逾期付款辦法的規(guī)定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。

4、因一方違約使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,應(yīng)提前5天通知違約方后,方可中止或解除合同,并由違約方承擔違約責(zé)任。

九、合同的生效與終止。

1、本合同一式兩份,甲乙雙方當事人各執(zhí)一份。

2、本合同自簽訂之日起生效。

3、在工程全部驗收合格,甲方付清工錢完畢后,該合同自動失效。

十、其他。

以上合同,雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同,補充合同與該合同具有同等法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

承攬合同的管轄權(quán)篇三

_________________(以下簡稱甲方)。

_________________印刷廠(以下簡稱乙方)。

甲方“_________”一書,經(jīng)標價結(jié)果,交由乙方承印,雙方訂定條款如下:

一、數(shù)量:_________本,每本_________頁。

二、價款:每本人民幣_________元,全部價款合計人民幣_________元整。

三、規(guī)格:二十四開本,用_________磅木造紙,面照原樣本,沖皮封面燙金(顏色另選)。

四、印刷裝訂:印刷須明晰,不得多字少字,前后顛倒,上下顛倒及字行歪斜,行間疏密不等,精致精裝,不得顛倒或有缺頁。

五、交貨日期:限于_________年_________月_________日,乙方將印制成品交甲方指定地點驗收;原稿及鋅一并交與甲方。

六、付款辦法:立約后甲方賦予乙方總價百分之_________,即人民幣_________元整,其余價款須待制成品交清,經(jīng)驗收無誤,甲方一次付清余款百分之_________,即人民幣_________元整。

七、價款追加或追減:本合約全部價款_________元整,如因頁數(shù)增減,其總價應(yīng)按實際頁數(shù)核算,追加或追減其總價的金額。但追減總價的金額,以不超過百分之_________為限。

八、罰則:交貨限期屆滿,每逾一日,罰總價千分之_________。

九、保證:乙方須覓資本額在_________元以上的同業(yè)兩家,以為保證,如乙方不能履行本合約的業(yè)務(wù),保證人應(yīng)繼續(xù)完成,倘甲方蒙受損失,保證人須負賠償之責(zé),亦放棄先訴抗辯權(quán)。

十、有效期限:本合約訂立后,經(jīng)對保無誤之日起生效,至價款付清后失效。

十一、附則:本合約正本兩份,雙方各執(zhí)一份(印花自貼),副本_________份,交甲方備用。

承攬合同的管轄權(quán)篇四

申請人:愛倍信(杭州)xxxx有限公司,住所地杭州市蕭山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)xxx路xxx號,法定代表人:xxx,職務(wù)為董事長。

申請人因奉化市xx閥門制造有限公司訴申請人一案,依法向貴院提出管轄權(quán)異議。

請求事項:依法裁定將本案移送有管轄權(quán)的杭州市蕭山區(qū)人民法院審理。

事實和理由:

奉化市xx閥門制造有限公司以加工承攬合同糾紛為由,向貴院起訴,貴院于2012年4月27日向申請人送達了起訴狀副本,現(xiàn)就管轄問題,提出異議,申請人認為本案應(yīng)由杭州市蕭山區(qū)人民法院管轄。理由如下:

中,定作人有權(quán)對承攬人的工作進行檢驗、監(jiān)督,定作人同時負協(xié)助義務(wù)。三是合同標的物的特定性。承攬人交付給定作人的工作成果,必須是合同指定的、滿足定作人特殊需要的物或者工作成果,而買賣合同卻不一定關(guān)心標的物的特定性。本案中,從合同名稱上看,當事人簽訂的合同名為《供貨合同》,而不是加工承攬合同;從合同內(nèi)容上看,雙方在合同中對雙方的買賣合同關(guān)系是有明確的規(guī)定的:“甲乙雙方??.,以建立長期穩(wěn)定供貨協(xié)作關(guān)系?!泵鞔_為供貨關(guān)系;在雙方長期的買賣合同關(guān)系中,一直是由申請人提交訂單,明確約定購買產(chǎn)品的名稱,規(guī)格型號,數(shù)量,時間等,購買的實際上是通用產(chǎn)品,而非特定的產(chǎn)品;申請人在整個買賣關(guān)系中,交易的目的在于轉(zhuǎn)移標的物(鎖舌)的所有權(quán),而不是勞務(wù)或者加工成果;申請人請求交付的是符合質(zhì)量要求的標的物(鎖舌),對奉化市xx閥門制造有限公司的生產(chǎn)過程無檢查、監(jiān)督的權(quán)利,其生產(chǎn)過程也與申請人無關(guān),申請人只要求其交付合格的產(chǎn)品(鎖舌)。所以雙方的交易行為性質(zhì)買賣合同關(guān)系,而非奉化市xx閥門制造有限公司所主張的加工承攬合同關(guān)系。

xx閥門制造有限公司又憑一些圖紙來意圖改變雙方的買賣合同關(guān)系是于法無據(jù)的,也是違背雙方約定及交易事實的。

三、根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第24條規(guī)定:“因合同糾紛提起的訴訟,由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄?!弊罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于適用《中華人民共和國民事訴訟法》若干問題的意見第19條規(guī)定:“購銷合同的雙方當事人在合同中對交貨地點有約定的,以約定的交貨地點為合同履行地;??本案中,在雙方簽訂的《供貨合同》第2條里明確約定:“乙方送貨至甲方工廠或者甲方指定地點”,本案合同的履行地為申請人所在地。

綜上所述,該涉案合同關(guān)系買賣合同關(guān)系而并非加工承攬合同關(guān)系,按照合同法及相關(guān)司法解釋的規(guī)定,由被告所在地或者合同履行地法院管轄,奉化市人民法院對該案無管轄權(quán)。申請人按照《民事訴訟法》之相關(guān)規(guī)定,特請求貴院將本案依法移送管轄,交由杭州市蕭山區(qū)人民法院。請予準許。

此致

奉化市人民法院。

申請人:愛倍信(杭州)xxxx有限公司代理人:浙江劍正律師事務(wù)所律師:陳文明。

2012年5月9日。

承攬合同的管轄權(quán)篇五

上訴人:住所地:法定代表人:聯(lián)系電話:被上訴人:住所地:法定代表人:

上訴人因與被上訴人訴上訴人糾紛糾紛一案,不服法院號民事裁定書,特依法提起上訴。

上訴請求。

1、依法撤銷號民事裁定。

2、依法裁定將本案移送人民法院。

事實與理由。

根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二十九條之規(guī)定:因侵權(quán)的行為提起的訴訟,由侵權(quán)行為地或者被告住所地人民法院管轄。《關(guān)于適用中華人民共和國民事訴訟法若干問題的意見》第二十八條之規(guī)定:“民事訴訟法第二十九條規(guī)定的侵權(quán)行為地,包括侵權(quán)行為實施地、侵權(quán)結(jié)果發(fā)生地。”被上訴人在民事起訴狀中主張上訴人住所地為:,但上訴人的實際住所地及辦公地點所在地均為:,并且本案侵權(quán)行為實施地、侵權(quán)結(jié)果發(fā)生地也為成都市高新區(qū)。

所以,根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》相關(guān)之規(guī)定結(jié)合本案基本事實,被上訴人對上訴人提起訴訟,應(yīng)由高新區(qū)人民法院管轄。故請求你院依法撤銷民事裁定,并將案件移送至高新區(qū)人民法院管轄。

此致

成都市中級人民法院。

上訴人:

承攬合同的管轄權(quán)篇六

上訴人(原審被告):某某建設(shè)集團有限公司,住所地某某市某某鎮(zhèn)。法定代表人:某某,董事長。

被上訴人(原審原告):某某混凝土有限公司,住所地某某市某某。

區(qū)鎮(zhèn)某某西側(cè)。

法定代表人:某某,董事長。

上訴人不服原審某某人民法院(20)商初字第號民事裁定,提起上訴,請求某某市中級人民法院依法撤銷原審裁定,將本案移送有管轄權(quán)的某某市人民法院立案審理。其理由如下:

其一、原審法院裁定稱,經(jīng)查原告與被告下屬南京分公司簽訂了關(guān)于混凝土的定作加工合同一份,后雙方經(jīng)結(jié)算后又簽訂了還款協(xié)議。該裁定書表明,被上訴人未與上訴人簽訂過所謂的混凝土加工合同,上訴人也未與被上訴人簽訂過所謂的還款協(xié)議。由此可以推定,上訴人與被上訴人雙方之間不存在民事法律關(guān)系包括債權(quán)債務(wù)關(guān)系,因此原告所指上訴人為本案被告,主體錯誤顯而易見。

其二、原告訴稱,原告與上訴人簽訂了混凝土加工定作合同和還款協(xié)議書,原審法院裁定卻稱,經(jīng)查原告與被告下屬南京分公司簽訂關(guān)于混凝土的定作合同加工合同一份,后雙方經(jīng)結(jié)算后又簽訂了還款協(xié)議。而本案原告雖將上訴人作為被告主體提起民事訴訟,但所提供的證據(jù)卻是被上訴人與南京分公司簽訂的合同和還款協(xié)議。上訴人與南京分公司兩者是什么關(guān)系?本案尚未經(jīng)開庭審理,證據(jù)未經(jīng)質(zhì)證、認證,原審法院為何就認定南京分公司就是上訴人的下屬,南京分公司無民事權(quán)利、行為能力?就可以認定不符合本案訴訟主體資格?原審法院的民事裁定能變更原告起訴所稱的事實和內(nèi)容嗎?對此上訴人不得不懷疑原審法院存在未審先判之嫌。上訴人認為,本案原審法院未經(jīng)開庭審理,即以裁定形式認定事實和適用法律,實屬無根無據(jù)。由此原審法院所作裁定在運用程序、認定事實和適用法律方面的錯誤,顯而易見。

其三、綜上所述,上訴人認為,一則上訴人確未與被上訴人簽訂過任何合同;二則上訴人確未與被上訴人簽訂過還款協(xié)議;三則上訴人確與被上訴人無其他任何約定和經(jīng)濟往來,實屬毫無法律關(guān)系可言。如果法院非得將上訴人確定為本案被告,那么,也應(yīng)當遵循《中華人民共和國民事訴訟法》第二十二條規(guī)定的關(guān)于“原告就被告”的原則,確定本案管轄權(quán)。據(jù)此,本案原審法院對本案確無管轄權(quán),依法應(yīng)當移送有管轄權(quán)的,即上訴人所在地的人民法院立案審理。

綜上,上訴人認為,原審法院駁回上訴人管轄權(quán)異議的裁定,不合情、不合理,也不合法。鑒此,請求某某市中級人民法院查明本案事實,依法撤銷原審法院的民事裁定,將本案依法移送到上訴人住所地的某某市人民法院立案審理。謝謝。

此致

某某市中級人民法院。

某某建設(shè)集團有限公司。

附:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(副本)復(fù)印件一份。

承攬合同的管轄權(quán)篇七

范文一:

上訴人(原審被告):山東某某有限責(zé)任公司。

法定代表人:張某某,董事長。

住所地:山東省濟南市某某區(qū)某某路南。

代理人:山東法杰律師事務(wù)所王成律師。

被上訴人(原審原告):安徽某某股份有限公司。

法定代表人:楊某某,董事長。

住所地:安徽省某某市某某縣某某街某某號。

上訴請求。

1、依法撤銷某某縣人民法院(2010)來民二初字第00099-1號民事裁定書;。

2、將本案移送至山東省濟南市某某區(qū)人民法院進行審理。

事實和理由。

2010年7月15日,上訴人山東某某有限責(zé)任公司就某某縣人民法院受理被上訴人安徽某某股份有限公司訴上訴人買賣合同糾紛一案向某某縣人民法院提出管轄權(quán)異議,認為某某縣人民法院沒有管轄權(quán),該案應(yīng)移送上訴人山東某某有限責(zé)任公司住所地人民法院管轄。2010年7月22日,某某縣人民法院就此作出了(2010)來民二初字第00099-1號《民事裁定書》,裁定駁回上訴人提出管轄權(quán)異議。上訴人認為某某縣人民法院的裁定違背了事實和法律規(guī)定,屬于錯誤的裁定,應(yīng)根照《民事訴訟法》第22條的規(guī)定,依據(jù)“原告就被告”的原則將本案移送至上訴人的住所地人民法院(山東省濟南市某某區(qū)人民法院)審理。具體理由如下:

一、原審認定事實和適用法律錯誤。

原審裁定認為:本案中的雙方當事人在買賣合同中第十二條解決合同糾紛的方式約定:合同發(fā)生爭議時,雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時,雙方均可向當?shù)刂俨梦瘑T會申請仲裁或直接向起訴方所在地人民法院起訴;并依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第25條規(guī)定認定該院對該案具有管轄權(quán)。上訴人認為:1、根據(jù)最高人民法院《關(guān)于適用中華人民共和國民事訴訟法若干問題的意見》第24條之規(guī)定:“合同的雙方當事人選擇管轄的協(xié)議不明確或者選擇民事訴訟法第二十五條規(guī)定人民法院中的兩個以上人民法院管轄的,選擇管轄無效的協(xié)議無效,依照民事訴訟法第二十四的規(guī)定確定管轄?!?、在本案合同中的爭議解決方式問題上,當事人雙方約定了“申請仲裁”或“起訴”兩個不同的爭議解決方式。因此,在合同中,既選擇仲裁機構(gòu)仲裁,又選擇人民法院管轄,違反了仲裁管轄權(quán)與法院管轄權(quán)相排斥的原則,可以認定雙方對于以何種方式來解決雙方爭議并未達成合意,意思表示不一致,應(yīng)當屬于約定不明確,該爭議解決方式的約定不明應(yīng)屬無效,因此,上訴人認為原審認定事實和適用法律錯誤。

二、某某縣人民法院對本案無管轄權(quán)。

根據(jù)上訴人與被上訴人簽訂的《購貨合同》第十二條條款中既約定仲裁又約定訴訟,應(yīng)為無效。故應(yīng)根據(jù)“原告就被告”的原則確定法定管轄界定本案管轄權(quán),由于本案的上訴人(原審被告)山東某某有限責(zé)任公司住所地在山東省濟南市某某區(qū),因此上訴人認為某某縣人民法院對本案無管轄權(quán)。

三、本案應(yīng)移送至上訴人的住所地人民法院管轄,即山東省濟南市某某區(qū)人民法院。

本案中既約定仲裁又約定訴訟,應(yīng)為無效,故應(yīng)該以法定管轄界定本案管轄權(quán);根據(jù)《民事訴訟法》第二十二條確定的“原告就被告”的原則,由于本案的上訴人山東某某有限責(zé)任公司住所地在山東省濟南市某某區(qū),因此上訴人認為該案應(yīng)移送至山東省濟南市某某區(qū)人民法院審理即符合法律規(guī)定,也充分體現(xiàn)了合同雙方當事人的真實意愿,顯得更為合適。

綜上所述,上訴人認為:原審法院認定事實和適用法律錯誤,必然導(dǎo)致裁判的錯誤,故上訴人依法向貴院提起上訴,望裁如所請。

此致

某某市中級人民法院。

上訴人:山東某某有限責(zé)任公司。

xxxx年xx月xx日。

范文二:

上訴人:xx有限公司,住所地xx市xx縣xx鎮(zhèn)xx。

法定代表人:林xx,該公司董事長。

被上訴人:xx有限公司,住所地xx省xx縣xx路888號。

法定代表人:楊xx。

上訴人因與被上訴人xx有限公司招標投標買賣合同一案,不服xx市xx人民法院(2011)x法民初字第xx號民事裁定書,現(xiàn)提出上訴。

請求事項。

1、請求依法撤銷x市x區(qū)人民法院(2011)x法民x初字第x號民事裁定書;。

2、請求將本案移送xx市xx縣人民法院管轄。

承攬合同的管轄權(quán)篇八

承攬人:(填寫全稱)___________________

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定,為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。

第一條定作物情況(如有其它約定內(nèi)容可另設(shè)合同附件,寫為見合同附件一)

1.1品名:(應(yīng)填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替)

1.2規(guī)格:(應(yīng)寫明定作物具體的規(guī)格型號)

1.3數(shù)量:(具體寫明定作物的數(shù)量,并注明單位)

1.4備注:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)

第二條合同價款

2.1合同價款總額:(應(yīng)以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)

2.2付款方式:(應(yīng)詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)

2.3付款時間:(寫明年、月、日)

第三條加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標準:

3.1質(zhì)量要求:(應(yīng)明確填寫要達到的質(zhì)量標準是國標還是行業(yè)標準,必須要寫全稱)

3.2技術(shù)標準:(技術(shù)標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數(shù))

3.3以封存樣品為質(zhì)量標準的,應(yīng)當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。

第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

4.1用承攬人原材料完成工作的,定作人有權(quán)對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時,定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供:

材料名稱

規(guī)格型號

計量單位

數(shù)量

質(zhì)量

提供日期

消耗定額

單價(元)

總金額

(注:如空格不夠用,可以另設(shè)合同附件,寫明見合同附件二)

4.3定作人于_______年_______月_______日之前提供原材料。(注:分批次提供的或按工序要求提供的,可具體化)

4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作人有權(quán)解除本合同,承攬人承擔相應(yīng)的賠償責(zé)任。

第五條技術(shù)資料、圖紙的提供

5.1定作人負責(zé)提供技術(shù)資料和圖紙。

5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當及時通知定作人,定作人應(yīng)當在接到通知之日起3日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見。定作人未答復(fù),承攬人有權(quán)停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。

5.3定作人要求對承攬物的技術(shù)性保密的,承攬人應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。

第六條驗收標準和方法

6.1驗收標準:(寫明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣進行驗收)

6.2驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)

6.3定作人驗收承攬人所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)

6.4定作人驗收承攬人所完成定作物的地點:(寫明詳細地址)

6.5驗收前承攬人應(yīng)當向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。

6.6對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷,定作人有權(quán)要求退換,并視為質(zhì)量不符合約定。

6.7雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,以(寫明檢驗機構(gòu))對定作物質(zhì)量的認定為準。

第七條交(提)定作物的時間和地點

7.1雙方約定由定作人自提定作物

7.1.1自提定作物的時間:(寫明年、月、日)

7.1.2自提定作物的地點:(寫明詳細地址不可省略)

7.2雙方約定由承攬人送交定作物

7.2.1送交定作物的時間:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)

7.2.2送交定作物的地點:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)

7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當事先與對方達成協(xié)議,所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。

7.4交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。

第八條包裝要求及費用負擔:

8.1包裝要求:(應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)

8.2費用負擔:(寫明包裝費用由哪方承擔)

第九條運輸方式及費用負擔

9.1定作物的運輸方式:(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)

9.2運輸費用由(如無內(nèi)容,在空格處劃線)承擔。

第十條定作物的保修

10.1定作物保修期:(如保修期從何時起到何時止)

10.2在保修期內(nèi)承攬人免費提供保修服務(wù)。

第十一條定金及預(yù)付款

11.1定作人向承攬人交付定金的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)

11.2定作人向承攬人交付定金的時間:(寫明年、月、日)

11.3定作人向承攬人交付預(yù)付款的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)

11.4定作人向承攬人交付預(yù)付款的時間:(寫明年、月、日)

第十二條承攬人的違約責(zé)任:

12.1未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意接受的,應(yīng)當負責(zé)修理或調(diào)換。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標準,定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。

12.2交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的,應(yīng)當補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。

12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責(zé)返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。

12.4逾期交付定作物,應(yīng)當向定作人支付未交定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。

12.5未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。

12.6不能交付定作物的應(yīng)當向定作人支付不能交付定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。

12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當償付定作人因此造成的損失。

12.8未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補齊的,由承攬人承擔相應(yīng)的損失。

12.9擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應(yīng)當按定作人要求完成,并承擔逾期交付的責(zé)任。

12.10承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施,造成定作人的保密性技術(shù)泄漏,或被竊取的,承攬人應(yīng)向定作人承擔違約金元。

12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責(zé)任和損失,由承攬人承擔。

12.12其它違約責(zé)任:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)

第十三條定作人的違約責(zé)任:

13.1中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,賠償因此給承攬人造成的損失。

13.2在合同履行過程中由于定作人的原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行,定作人應(yīng)向承攬人支付未履行部分價款總值的%的違約金。

13.3未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期應(yīng)當順延外,定作人還應(yīng)當支付承攬人停工待料的損失。

13.4超過合同約定期限領(lǐng)取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價‰的違約金外,還應(yīng)當承擔承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。

13.5超過合同約定日期付款,每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金,直至付清時止。

13.6無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。

13.7變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。

13.8其它違約責(zé)任:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)

第十四條不可抗力

14.1在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責(zé)任,但應(yīng)當采取積極措施,盡量減少損失。

14.2在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔責(zé)任。

第十五條爭議的解決方式

因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方約定通過訴訟程序解決,訴訟管轄地法院為(根據(jù)有利于我方的原則,在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一,涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院)法院。

第十六條本合同簽訂地點(填寫到縣級)

第十七條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

第十八條本合同一式份,定作人執(zhí)份,承攬人執(zhí)份。

第十九條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。

定作人:(公章)___________________

承攬人:___________________(公章)

住所:___________________

住所:___________________

法定代表人或___________________

法定代表人或委托代理人:___________________

委托代理人:___________________

電話:___________________

電話:___________________

傳真:___________________

傳真:___________________

開戶銀行:___________________

開戶銀行:___________________

賬號:___________________

賬號:___________________

郵政編碼:___________________

郵政編碼:___________________

合同簽訂時間:__年_月_日

承攬合同的管轄權(quán)篇九

承攬方(以下簡稱供方):____

訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模模板,根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

一、標的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額:(此合同單價為稅前價)

箱梁芯模____米 正交 ____套 ____約計重量

總計:____總金額(大寫)____元整

二、技術(shù)資料提供方法:需方提供標的物所需施工圖,按需方確認的標的物圖紙加工;

四、交貨地點:供方廠內(nèi)驗收交貨;

五、交貨時間:合同簽訂生效后,第一套芯模10月8日交貨,第二套芯模10月13日交貨。

六、計量方式:需方以標的物加工過磅重量進行結(jié)算;

七、結(jié)算方式:合同簽訂后需方預(yù)付材料款____元,需方在提取標的物時結(jié)清所提取標的物的剩余款項(以實際加工產(chǎn)品數(shù)量、品種為準)。

八、標的物所有權(quán)自交付全部貨款時起轉(zhuǎn)移,但需方未履行支付價款全部貨款義務(wù)的,標的物仍屬于供方所有。

九、運輸方式及到達站和費用負擔:汽運,施工現(xiàn)場,供方幫助配貨,供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。

十、本合同解除的條件:合同執(zhí)行完畢或未付材料預(yù)付款。

十一、違約責(zé)任:由違約方負責(zé);

十三、本合同自雙方簽字且預(yù)付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。

十四、本合同一式兩份,如有未盡事宜可另立合同附加件,與本合同具有同等法律效應(yīng)。

訂做方:____承攬方:____

單位:____單位:____

法定代理人:____法定代理人:____

委托代理人:____委托代理人:____

電話:____電話:____

開戶行:____戶名:____

帳號:____卡號:____

郵編:____郵編:____

簽訂時間:_____年____月____日

承攬合同的管轄權(quán)篇十

住址:深圳市福田保稅區(qū)金花路振和大廈西樓一層。

聯(lián)系方式:xxxxxxxxxxx。

被上訴人(原審原告):曹某,女,20歲、漢族,益陽市人。

住址:益陽市金花坪1號。

上訴人因曹霞訴我司買賣合同糾紛一案,不服益陽市資陽區(qū)人民法院資民二初字第51-2號民事裁定,現(xiàn)提出上訴。

上訴請求:。

一、撤銷資陽區(qū)人民法院(2007)資民二初字第51-2號民事裁定書,駁回被上訴人的起訴。

承攬合同的管轄權(quán)篇十一

訂立合同雙方:

承攬方:××縣木具廠以下簡稱甲方

定作方:××縣百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。

第一條加工成品

第二條加工成品質(zhì)量要求:

一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。

二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。

三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。

四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。

第三條原材料由甲方提供。

第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當及時通知乙方;乙方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。

第五條工程價款:按核定價格單計算款元。

第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點:年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。

第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。

第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責(zé)運輸,每件運輸費用均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責(zé)。

第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款元元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。

第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。

第十二條甲方的違約責(zé)任

一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當負責(zé)修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。

三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。

四,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。

五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。

六,由甲方負責(zé)送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當負責(zé)修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。

第十三條乙方的違約責(zé)任

一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。

二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。

三,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失。

四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。

五,乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。

六,乙方如變更交付定作物的地點,應(yīng)承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當承擔責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失。

第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

本合同于年月日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。

本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份。

甲方:××縣木具廠(蓋章)

代表人:(簽名)

地址:

電話:

開戶銀行:××縣支行營業(yè)所

帳號:

乙方:××縣百貨公司

代表人:

地址:

電話:

開戶銀行:××縣支行

帳號:

年月日

承攬合同的管轄權(quán)篇十二

住所地:xx省xx市某某區(qū)某某路南。

代理人:xxxx律師事務(wù)所王成律師。

被上訴人(原審原告):xx某某股份有限公司。

法定代表人:楊某某,董事長。

住所地:xx省某某市某某縣某某街某某號。

上訴請求。

1、依法撤銷某某縣人民法院(xxx)來民二初字第00099-1號民事裁定書;。

2、將本案移送至xx省xx市某某區(qū)人民法院進行審理。

事實和理由。

xxx年7月15日,上訴人xx某某有限責(zé)任公司就某某縣人民法院受理被上訴人xx某某股份有限公司訴上訴人買賣合同糾紛一案向某某縣人民法院提出管轄權(quán)異議,認為某某縣人民法院沒有管轄權(quán),該案應(yīng)移送上訴人xx某某有限責(zé)任公司住所地人民法院管轄。xxx年7月22日,某某縣人民法院就此作出了(xxx)來民二初字第00099-1號《民事裁定書》,裁定駁回上訴人提出管轄權(quán)異議。上訴人認為某某縣人民法院的裁定違背了事實和法律規(guī)定,屬于錯誤的裁定,應(yīng)根照《民事訴訟法》第22條的規(guī)定,依據(jù)“原告就被告”的原則將本案移送至上訴人的住所地人民法院(xx省xx市某某區(qū)人民法院)審理。具體理由如下:。

一、原審認定事實和適用法律錯誤。

原審裁定認為:本案中的雙方當事人在買賣合同中第十二條解決合同糾紛的方式約定:合同發(fā)生爭議時,雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時,雙方均可向當?shù)刂俨梦瘑T會申請仲裁或直接向起訴方所在地人民法院起訴;并依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第25條規(guī)定認定該院對該案具有管轄權(quán)。上訴人認為:1、根據(jù)最高人民法院《關(guān)于適用中華人民共和國民事訴訟法若干問題的意見》第24條之規(guī)定:“合同的雙方當事人選擇管轄的協(xié)議不明確或者選擇民事訴訟法第二十五條規(guī)定人民法院中的兩個以上人民法院管轄的,選擇管轄無效的協(xié)議無效,依照民事訴訟法第二十四的規(guī)定確定管轄。”2、在本案合同中的爭議解決方式問題上,當事人雙方約定了“申請仲裁”或“起訴”兩個不同的爭議解決方式。因此,在合同中,既選擇仲裁機構(gòu)仲裁,又選擇人民法院管轄,違反了仲裁管轄權(quán)與法院管轄權(quán)相排斥的原則,可以認定雙方對于以何種方式來解決雙方爭議并未達成合意,意思表示不一致,應(yīng)當屬于約定不明確,該爭議解決方式的約定不明應(yīng)屬無效,因此,上訴人認為原審認定事實和適用法律錯誤。

二、某某縣人民法院對本案無管轄權(quán)。

根據(jù)上訴人與被上訴人簽訂的《購貨合同》第十二條條款中既約定仲裁又約定訴訟,應(yīng)為無效。故應(yīng)根據(jù)“原告就被告”的原則確定法定管轄界定本案管轄權(quán),由于本案的上訴人(原審被告)xx某某有限責(zé)任公司住所地在xx省xx市某某區(qū),因此上訴人認為某某縣人民法院對本案無管轄權(quán)。

三、本案應(yīng)移送至上訴人的住所地人民法院管轄,即xx省xx市某某區(qū)人民法院。

本案中既約定仲裁又約定訴訟,應(yīng)為無效,故應(yīng)該以法定管轄界定本案管轄權(quán);根據(jù)《民事訴訟法》第二十二條確定的“原告就被告”的原則,由于本案的上訴人xx某某有限責(zé)任公司住所地在xx省xx市某某區(qū),因此上訴人認為該案應(yīng)移送至xx省xx市某某區(qū)人民法院審理即符合法律規(guī)定,也充分體現(xiàn)了合同雙方當事人的真實意愿,顯得更為合適。

綜上所述,上訴人認為:原審法院認定事實和適用法律錯誤,必然導(dǎo)致裁判的錯誤,故上訴人依法向貴院提起上訴,望裁如所請。

此致

某某市中級人民法院。

上訴人:xx某某有限責(zé)任公司。

xxx年八月一日。

相關(guān)知識。

1、《民訴法中》的規(guī)定。

第二十三條因合同糾紛提起的訴訟,由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。

第二十四條因保險合同糾紛提起的訴訟,由被告住所地或者保險標的物所在地人民法院管轄。

第二十五條因票據(jù)糾紛提起的訴訟,由票據(jù)支付地或者被告住所地人民法院管轄。

2、《民訴法解釋》中的規(guī)定。

第十八條合同約定履行地點的,以約定的履行地點為合同履行地。

合同對履行地點沒有約定或者約定不明確,爭議標的為給付貨幣的,接收貨幣一方所在地為合同履行地;交付不動產(chǎn)的,不動產(chǎn)所在地為合同履行地;其他標的,履行義務(wù)一方所在地為合同履行地。即時結(jié)清的合同,交易行為地為合同履行地。

合同沒有實際履行,當事人雙方住所地都不在合同約定的履行地的,由被告住所地人民法院管轄。

第十九條財產(chǎn)租賃合同、融資租賃合同以租賃物使用地為合同履行地。合同對履行地有約定的,從其約定。

第二十條以信息網(wǎng)絡(luò)方式訂立的買賣合同,通過信息網(wǎng)絡(luò)交付標的的,以買受人住所地為合同履行地;通過其他方式交付標的的,收貨地為合同履行地。合同對履行地有約定的,從其約定。

第二十一條因財產(chǎn)保險合同糾紛提起的訴訟,如果保險標的物是運輸工具或者運輸中的貨物,可以由運輸工具登記注冊地、運輸目的地、保險事故發(fā)生地人民法院管轄。

因人身保險合同糾紛提起的訴訟,可以由被保險人住所地人民法院管轄。

【本文地址:http://www.aiweibaby.com/zuowen/8276944.html】

全文閱讀已結(jié)束,如果需要下載本文請點擊

下載此文檔