合同是市場經濟中約定權與規(guī)制權結合的制度安排。在合同起草過程中，應當注重保護自身權益的同時，也要考慮到對方的合理需求。不同類型的合同范本可以幫助我們更好地了解和應用合同法律規(guī)定。
建設工程合同管理費篇一
甲方：
乙方：
為了在工程建設中保持廉潔自律的工作作風，防止建設工程承發(fā)包過程中不正之風和腐敗現(xiàn)象的發(fā)生，根據(jù)國家、省和廣州市有關建設工程承發(fā)包以及《廣州市建設工程承發(fā)包雙方簽訂廉潔協(xié)議的暫行規(guī)定》，結合工程建設的特點，特訂立本協(xié)議如下：
一、甲乙雙方應當共同自覺遵守國家、省和廣州市關于建設工程承發(fā)包工作規(guī)則以及有關廉政建設的各項規(guī)定。
二、甲方及其工作人員不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好處費。
三、甲方工作人員應當保持與乙方的正常業(yè)務交往，不得接受乙方的禮金、有價證券和貴重物品，不得在乙方報銷任何應由單位和個人支付的費用。
四、甲方工作人員不得參加可能對公正執(zhí)行公務有影響的宴請和娛樂活動。
五、甲方工作人員不得要求和接受乙方為其住房裝修、婚喪嫁娶、家屬和子女的工作安排以及出國、出境等提供方便。
六、甲方工作人員不得在乙方兼職以及向乙方介紹家屬或親友從事與甲方工程有關的材料設備供應、工程分包等經濟活動。
七、乙方及其工作人員不得利用向甲方單位及其工作人員行賄、提供回扣或者其他好處等不正當手段承攬工程。
八、乙方不得為謀取私利擅自與甲方工作人員就工程承包、工程費用、材料設備供應、工程量變更、工程驗收、工程質量問題處理等進行私下商談或者達成默契。
九、乙方不得以洽談業(yè)務、簽訂經濟合同等為借口，邀請甲方工作人員外出旅游和進入營業(yè)性高檔娛樂場所。
十、乙方不得為甲方單位和個人購置或者長期無償提供通訊工具、交通工具、家電、辦公用品等物品。
十一、乙方如發(fā)現(xiàn)甲方工作人員有違反上述協(xié)議者，應向甲方領導、甲方上級單位或紀檢監(jiān)察、檢察機關舉報，甲方不得找任何借口對乙方進行報復。甲方對舉報屬實和嚴格遵守廉潔協(xié)議的乙方，在同等條件下給予承接后續(xù)工程投標優(yōu)先權。甲方工作人員向乙方索賄，經乙方檢舉，被紀檢監(jiān)察、檢察機關立案查處認定的，乙方有權從甲方獲得被索賄款1-3倍作為獎勵（此款由索賄人承擔），由此產生的辦案費由甲方索賄人承擔。
十二、甲方發(fā)現(xiàn)乙方有違反本協(xié)議或者采用不正當?shù)氖侄钨V賂甲方工作人員，甲方根據(jù)具體情節(jié)和造成的后果追究乙方的違約責任。由此給甲方單位造成的損失均由乙方承擔。乙方在工程項目建設中賄賂甲方工作人員，被紀檢監(jiān)察或司法機關立案查處的，甲方有權中止工程項目施工合同，由此導致甲方所造成的損失以及發(fā)生的一切費用均由乙方承擔。
十三、本廉潔協(xié)議是工程承發(fā)包中甲乙雙方的行為規(guī)范，應共同遵守，搞好工程建設和廉政建設。雙方簽署后協(xié)議立即生效。
十四、本協(xié)議一式四份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經辦部門一份，監(jiān)察部門一份。
十五、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效，在工程驗收交付使用并經考核單位考核后自動終止。
甲方：
主管領導：
地址：
電話：
簽約日期：年月日
經辦部門：
負責人：
日期：年月日
乙方：工程負責人：地址：電話：年月日。
監(jiān)察部門：廣州市越秀公園政工科。
負責人：年月日。
建設工程合同管理費篇二
在建設工程開始施工之前會簽訂一些合同，這些合同所起到的作用就是規(guī)范工程項目，并且合同中也明確的寫明了發(fā)包人以及承包人在此工程中應該執(zhí)行的內容。本文我們就根據(jù)目前建設工程的施工市場發(fā)展前景對合同管理的問題進行分析，并給出合理的建議。
在建設工程施工的合同中，發(fā)包人和承包人要在一些問題上達成一致，使施工過程更加順利，但是施工合同的內容比較復雜，所以在管理合同的過程中難免會遇到一些問題。
建設工程的施工合同主要是用來規(guī)范施工方操作的一份文件，在施工中的每一項標準都是由此施工合同進行規(guī)定，在合同中所出現(xiàn)的對于工程施工質量的要求、工程所用工期以及整個工程造價都是在兩方進行協(xié)商之后并且達成一致的，所以當施工合同一旦簽訂，對工程施工的生產計劃和技術標準也都確立下來，并且雙方在施工中所承擔的責任和要履行的義務也在合同中有詳細的說明，合同管理的好壞對于項目管理及工程管理及工程施工的技術經濟效果和目標實現(xiàn)都有直接的影響，這樣也就形成了一套完整的工程施工的管理體系。
2.1對于施工合同沒有正確的認識。
施工合同在施工中十分重要，而這一點被很多企業(yè)所忽視，所以導致合同的執(zhí)行力度不足。是因為某些企業(yè)或者單位不重視對合同的管理，所以這些企業(yè)或者單位沒有安排相應的管理人員，也沒有足夠的經費進行保障，無法對工程施工進行對比和排查。
2.2合同的執(zhí)行力度不足。
在施工合同中出現(xiàn)的內容都是由兩方進行協(xié)商后并達成一致，不管是哪一方都要履行施工合同中規(guī)定的義務以及責任。如果在施工過程中出現(xiàn)爭議，必須按照施工合同的規(guī)定進行施工，否則會造成兩方毀約的后果。另外，如果施工合同管理只存在于紙張上，沒有按照施工合同的規(guī)定進行嚴格的管理會延長工程工期，耽誤工程款的交付等。
2.3缺乏完整的合同管理體制。
由于建設單位沒有專業(yè)的合同管理人員，導致合同管理沒有特定的人員進行管理，出現(xiàn)問題時員工推卸責任，給建設單位造成利益損失。
對于一項工程來說，其建設施工和合同的總體策劃有直接的影響，要明確合同總體策劃的根本性和指導性的地位，將影響工程建設和合同簽訂所出現(xiàn)的問題反映出來。首先怎樣將工程量進行劃分，保證每個合同都獨立承擔相應的工程量；其次工程承包中的委托方式以及承包方法如何進行選取；要采取什么類型的合同形式；合同中要明確哪些注意事項等，以上列出的幾點都是需要建設單位管理好。
4.1.1在建設單位中設立合同管理機構，聘請專業(yè)的工作人員進行合同管理的工作，保證合同管理工作的質量，使建設單位能夠更加專業(yè)化和高效化。
4.1.2對所有的工作人員進行合同法的觀念教育，將合同制定和履行合同的執(zhí)行力提高上去，讓每一位工作人員都有法律意識，明白違約的嚴重性和要承擔的法律責任。
4.1.3仔細分析合同的履行情況，每一個環(huán)節(jié)都要在合同管理的工作中落實，包括施工小組和技術人員與承包方的詳細業(yè)務。組織工作人員對工程合同進行學習和解讀十分重要，讓工作人員對合同有一個清晰的認識，避免在合同管理時出現(xiàn)違規(guī)的現(xiàn)象。
4.2提高合同追蹤的及時性。
在工程建設的過程中會出現(xiàn)很多的影響因素，導致實際的建設情況與本來計劃的有比較大的偏差，而這種產生的偏差在累積中會不斷的擴大，最后會造成合同的執(zhí)行力度增大，解決此問題的方法就是對合同進行追蹤，分析出現(xiàn)的問題并找出原因，最終達到合同穩(wěn)定執(zhí)行的目的。
4.3加大對于合同的管理力度。
在工程建設過程中，加強合同的管理力度十分重要。為了保證工程施工的順利進行，建設單位必須將對施工合同的管理工作作為規(guī)范建筑市場的重要內容，要加大對于工程施工合同的管理力度，對待資金不到位的工程項目可以阻止招投標，不給辦理工程報建手續(xù)，盡力將建筑市場風氣凈化。
4.4根據(jù)合同分析進行監(jiān)督。
4.4.1監(jiān)督工程施工現(xiàn)場中的代表以及施工小組和其他工作單位，給施工小組提供幫助，確保施工計劃的落實，同時在施工中出現(xiàn)的問題結合合同內容進行講解。
4.4.2在一項工程中會有很多合同，比如說設計合同、造價合同等，這些合同對工程相對應的地方都有一定的要求，這就形成了一個管理網絡，對于這些合同要進行梳理，保證每個合同所提到的部分都能順利進行。
4.4.3在工程施工過程中，所有的請求，命令以及會議內容都要進行詳細的記錄，在合同中找到相應的規(guī)定進行管控，防止出現(xiàn)差錯。
4.5避免合同中的違約現(xiàn)象。
現(xiàn)在我國施工合同履約率較低，據(jù)統(tǒng)計平均合同履約率只達到了50%，已經給我們國家市場的經濟秩序造成了嚴重的影響，所以在工程項目開始施工之前，必須對于施工合同中所列出的內容仔細審查，盡量避免出現(xiàn)合同違約的現(xiàn)象。如果在施工過程中雙方出現(xiàn)不同的意見，雙方應該根據(jù)現(xiàn)有的制度進行協(xié)商解決，其中包括對工程質量的保證制度，工程的安全防范措施管理制度等。
根據(jù)本文的描述來看，在建設的過程當中有一個好的合同對于工程管理是非常重要的，并且在最近幾年的建筑行業(yè)發(fā)展中，由于工程合同管理不善而造成工程質量較差以及合同糾紛的情況是非常的多的，通過上文的詳細分析，介紹了幾個主要的施工合同管理中存在的問題，并針對問題提出了具體的措施，其中包括合同簽約、規(guī)范、管理以及履行情況等等，并且這些具體措施的實施有效的解決了建設工程施工合同管理中的問題，為建筑行業(yè)的發(fā)展提供更加有效的保障。
建設工程合同管理費篇三
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)、條例、規(guī)章等,雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就本項目，協(xié)商一致,訂立本合同并共同遵照執(zhí)行。
甲方:。
乙方:。
一、工程名稱:。
三、工程承包范圍及內容:。
五、合同工期。
1、開工日期:,完工日期:。
2、施工期間如遇自然災害等不可抗力,經甲方工程部及項目負責。
人、監(jiān)理、業(yè)主簽字認可后,工期可相應順延。
因乙方責任,不能按。
期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
六、工程質量標準:合格。
七、合同價款及竣工結算。
1、合同價款:本合同工程總價款暫定人民幣元(大寫:);。
實際工程總價款以業(yè)主方:最終結算審計為準。
2、竣工結算:工程竣工驗收合格后,乙方根據(jù)實際完成的業(yè)主批復工程量編。
制工程決算報業(yè)主指定審計部門審計,經審計部門審核確認的工程結算總價款扣。
除甲方應收取的工程管理費后作為本合同乙方結算價款。
3、管理費:甲方收取乙方完成工程量%的管理費(不含稅金、規(guī)費),。
工程量以最終竣工結算業(yè)主方:審計結果為準。
4、稅金及規(guī)費:稅金、規(guī)費等其。
他相關費用由甲方從乙方工程款中代扣代。
繳。
八、付款方式。
監(jiān)理、業(yè)主審核簽字后,業(yè)主的批復資金扣除乙方應交甲方管理費、稅金、規(guī)費。
等費用后的余額。
2、甲方管理費按工程施工進度同步收取且在乙方工程完工時全部收完。
九、材料供應。
1、乙供材須附合格證、質保書、送檢合格證明書。
乙供材的質量控制由甲。
方、監(jiān)理、業(yè)主抽查。
2、乙方負責對乙方自購材的質量把關,并由乙方負責取樣到政府指定的檢。
測部門進行檢測,檢測費用由乙方承擔,檢測結果應及時送達甲方及監(jiān)理備查。
3、乙供材沒有合格證書,且未經試驗鑒定或經過試驗鑒定為不合格的建筑。
材料、設備、構配件等,不得用于本工程。
若使用不合格的建筑材料、設備和構。
配件,造成的損失及由此引起的一切后果由乙方負責。
十、工程質量及驗收。
1、工程質量必須符合本協(xié)議第六條約定標準,并按現(xiàn)行國家驗收規(guī)范執(zhí)行。
質量保修期年。
2、項目經理須持有關主管部門核發(fā)與在建工程規(guī)模相適應的建造師證書,。
且在建工程只能有壹個,項目經理在現(xiàn)場的時間每天不低于6小時,負責處。
理工程上有關事務,否則甲方有權予以處以元罰款。
3、乙方所有進場人員未經甲方認可不得任意調換,若確實需更換,應提前。
3天以書面形式向甲方申請,否則,乙方任意調換人員達30%時,甲方有權終止。
合同,乙方無條件退場,所完驗收合格工程產值按60%結算,余額作為甲。
方損失補償。
4、分項工序驗收,必須經監(jiān)理、業(yè)主簽字驗收后方可進行下道工序施工。
5、甲方平時定期或不定期抽查,發(fā)現(xiàn)質量問題時,乙方必須按甲方要求限。
期整改,所發(fā)生的一切返工費用均由乙方自行承擔,并由乙方承擔由此給甲方造。
成的損失。
若多次發(fā)現(xiàn)質量問題,甲方有權終止合同,乙方無條件退場,按已完。
驗收合格工程量的60%辦理工程結算,余額作為甲方損失補償。
6、乙方平時上報工程資料一式份,項目部留存份。
十一、施工組織與工期。
1、乙方在收到甲方正式施工圖紙三日內向甲方提交書面施工組織方案,甲。
方對乙方的施工組織方案進行審核批準,安排圖紙技術交底。
2、乙方必須按合同工期和批準的進度計劃組織施工,接受甲方對工程進度。
的監(jiān)督、檢查,工程實際進度與計劃不符時,甲方有權責令限期改進,乙方應按。
甲方的要求提出整改措施報甲方審批后執(zhí)行,期間趕工費用由乙方自理。
若造成。
工期延誤,每拖延一天按元承擔延期違約金,造成其它損失的,應全額賠。
償。
若乙方明顯無力按約定工期完工(連續(xù)兩周不能按甲方確認的計劃完成,或。
進度滯后達30%)時,甲方有權調換施工隊伍,乙方應在接到甲方退場通知的十。
日內無條件退場,并且按已完合格工程量的60%辦理工程結算,余額作為甲方。
損失補償。
3、施工中的水、電、食宿、工具等設施的約定:食宿、工具、水電等施工。
設施由乙方自行解決,甲方予以協(xié)助。
十二、安全及文明施工。
1、合同簽訂生效后,乙方將應投入的人員,包括合法證件,特殊工種上崗。
證報甲方審查、備案。
凡參加乙方施工的人員,包括管理、臨時聘請或雇傭人員。
等與乙方是勞動關系,乙方負責其培訓、安全教育、社會保險金的繳納、工資發(fā)。
放等一切事宜,并負責因上述人員作業(yè)不當給第三人造成的人身、財產等損失的。
賠償。
2、乙方要對進場施工工人進行安全三級教育,不準在施工現(xiàn)場出現(xiàn)打架斗。
毆、偷盜現(xiàn)象等違法行為,如果發(fā)生以上事件無論什么原因,除甲方對乙方處以5000元/次的罰款外,乙方還必須承擔由事件帶來的一切綜合損失。
3、乙方對施工安全負責,由于施工過程防護措施不當和施工質量原因造成。
人身生命或財產損害,乙方須承擔全部經濟和法律責任。
4、甲方要求乙方按照國家施工安全操作規(guī)程及現(xiàn)場安全制度施工,因乙方。
不遵守現(xiàn)場安全文明施工和各項管理規(guī)定,造成的一切罰款均由乙方承擔。
5、不得招收無身份證、有劣跡、身體殘疾人員、童工及其他國家法規(guī)明令。
禁止的用工,否則后果自負。
6、乙方嚴格遵守和執(zhí)行上級主管部門及當?shù)卣畬κ┕り犖楣芾淼挠嘘P規(guī)。
定,做到標化管理,文明施工,因甲方企業(yè)文化建設需要或其他需要,乙方人員。
使用甲方標志時,負責保管、維護甲方設備,否則造成的損失均由乙方承擔,標。
志、設備的所有權歸甲方。
7、乙方須選擇證照手續(xù)齊備的車輛,運輸途中發(fā)生的一切事故均與甲方無。
關。
十三、甲方責任和義務。
1、按約定提供施工圖紙,及時進行技術交底。
2、協(xié)助乙方施工現(xiàn)場的對外協(xié)調工作。
3、按合同約定進行工程全過程管理,工程完工后及時組織工程驗收。
4、為保證工程的順利進行,乙方對本工程的工程款須?？顚Ｓ?且須提供專。
款專用證明;甲方有權對乙方的工程款支付、乙方在本工程的財務情況進行監(jiān)管、
督查,乙方必須配合。
十四、乙方責任和義務。
1、按合同約定的工期及質量要求完成項目施工任務,承諾為完成該工程投。
入不少于元的資金,否則由此造成的一切損失由乙方承擔,并按已完驗收。
合格工程產值的60%結算退場,余額作為甲方損失補償。
2、服從甲方現(xiàn)場管理,遵守法律及行政規(guī)章、遵守各項規(guī)章制度,維護甲。
方聲譽,如發(fā)現(xiàn)故意損害聲譽,嚴重違反紀律,違反合同內容的行為,甲方有權。
給予經濟處罰,直至終止合同。
3、乙方未經甲方書面認可,不得以任何理由擅自停工或消極怠工,否則,甲。
方有權責令其退場,由此導致一切后果及損失由乙方承擔。
甲方有權要求乙方按。
照已完驗收合格工程產值的60%予以結算退場,余額作為甲方損失補償。
4、在工程簽證、結算等往來聯(lián)系函中,未征得甲方同意,乙方不得直接聯(lián)。
系業(yè)主,乙方與業(yè)主之間的往來文件對甲方沒有約束力。
5、未經甲方的書面認可,乙方不得將其承包的工程轉包或分包。
如乙方將。
其承包的工程轉包或再分包,甲方有權終止合同,并承擔由此給甲方帶來的工期。
和經濟損失,按照已完驗收合格工程產值的30%予以結算退場,余額作為甲方。
損失補償。
6、質保期內若發(fā)生質量問題,乙方應在接到甲方電話或書面通知3日內。
進場維修,7日內維修完畢,否則維修費從質保金中扣減。
7、乙方承諾準備不少于元解決農民工工資,否則由此造成的一切后果。
均由乙方承擔,甲方有權要求乙方按照已完驗收合格工程產值的60%予以結算。
退場,余額作為甲方損失補償。
8、乙方嚴禁以甲方名義發(fā)生一切與工程相關的經濟往來,乙方承諾在對該。
工程施工中發(fā)生的一切經濟往來,如材料供應、機械租賃、用工等,與甲方無任。
何關系,在此期間發(fā)生的一切經濟糾紛,乙方自行解決,否則由此造成的一切后。
果均由乙方承擔,甲方有權要求乙方按照已完驗收合格工程產值的30%予以結。
算退場,余額作為甲方損失補償。
十五、風險劃分。
在工程通過業(yè)主竣工驗收合格之前,材料設備及工程毀損、滅失的`風險由。
乙方承擔;在驗收合格后由甲方承擔。
十六、履約保證。
乙方須在本合同簽訂生效的一周內即年月日前,向甲方繳納人民幣。
萬作為項目履約保證金。
履約保證金在乙方完成工作量達時一次性返還乙方(不計息)。
十六、附則。
1、本合同經雙方簽字簽章后生效。
2、本合同于年月日在簽署。
3、本合同一經簽字,雙方應嚴格遵守,如因執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成,由簽約所在地人民法院裁決。
4、本協(xié)議一式肆份,雙方各執(zhí)貳份,具有同等法律效力。
以下無正文。
甲方:(簽章)。
代表:(簽字)。
地址:。
郵編:。
聯(lián)系人:。
電話:。
傳真:。
開戶銀行:。
賬號:。
稅號:。
簽字日期:
說明:附1、授權委托書(如果有)。
2、乙方法定代表人、授權代理人(如果有)身份證復印件。
3、乙方公司的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、資質證書(如果有)、組織機構代碼證。
乙方:(簽章)代表:(簽字)地址:郵編:聯(lián)系人:電話:傳真:開戶銀行:賬號:稅號:簽字日期:
委托人(甲方)：
受托人(乙方)：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和有關建設項目管理辦法規(guī)定，經甲、乙雙方友好協(xié)商，甲方委托乙方負責的建設工程管理，現(xiàn)將有關事宜簽訂合同如下：
一、工程概況。
工程名稱：。
工程地點：。
工程總占地面積：約畝。
工程總建設期：個月(自開工之日起計算)。
質量標準：合格。
二、委托管理內容。
甲方委托乙方負責設計、勘察、監(jiān)理、施工、招標、施工管理、配套工程管理等各項管理任務。
建設工程合同管理費篇四
關于乙方訴甲方建設工程合同糾紛一案，經甲乙雙方協(xié)商一致達成協(xié)議如下:。
1、甲方向乙方支付工程款及相關費用共計:_____________萬元人民幣。付款方式為分期付款,并約定根據(jù)2、3條款的完成情況于__________年________月_______日前支付__________萬元，_________年_______月支付__________萬元。從第三個月起甲方每月30日前向乙方支付________萬元，直至甲方付清所有款項止。甲方不能按時支付款項，支付所欠款項的_________%的違約金。若因乙方造成的原因，甲方不支付違約金。
2、乙方在甲方開始付款第一筆__________萬元款項后，應將涉及該工程的有關工程的所有技術資料轉交給甲方，甲方出具收到手續(xù)，否則甲方第二次付款時間將延至乙方交付材料時。
3、乙方在甲方開始付款第一筆____________萬元款項前，應將涉及該工程的屋頂防水工程做完并驗收合格，否則甲方第一次付款時間順延至屋頂防水工程驗收合格時。
4、乙方給甲方提供有關該工程的所有工程款項的發(fā)票，甲方向乙方另行支付開具發(fā)票的費用________萬元人民幣。
5、本協(xié)議自簽署之日起三日內，雙方應向_________市___________區(qū)人民法院提交本協(xié)議一份，申請法院出具調解書。
6、雙方關于該建設項目的糾紛至法院出具調解書后終結，今后互不追究。但乙方仍應承擔國家的建筑物的保修、維修等義務。
7、本協(xié)議自甲、乙雙方簽字或蓋章后生效，本協(xié)議一式叁份，甲、乙雙方各持一份，___________市_________區(qū)人民法院一份，同樣有效。
甲方(簽字或蓋章):_________________。
乙方(簽字或蓋章):_________________。
_________________年_______月______日。
建設工程合同管理費篇五
安裝使用單位(甲方)：_________設備施工單位(乙方)：_________為約束甲乙雙方有效執(zhí)行相互協(xié)商并達成的節(jié)電工程施工合同。特簽定如下條款：
第一條設備安裝使用的條件、經濟效益。
1.甲方提供整體用電費用、用電負荷情況的準確資料，并協(xié)助乙方對以上各項資料測試核準。
2.乙方依據(jù)甲方提供并經測試核準后的資料，給甲方做節(jié)電工程的方案和預算。
3.經濟目的：按照乙方的改造工程方案將使甲方的總體節(jié)電率達到_________%。
第三條使用、維護、保修責任本公司的產品保修期________年，________年維修。使用年限在________年以上。
第四條安裝條件和結算條件。
第一條。
第三款節(jié)電率后。甲乙雙方則按改造方案實施全部改造工程內容。該節(jié)電設備計入總工程款中;如果甲方因故不能實施進一步改造工程，則需要將乙方已安裝節(jié)電設備款在甲乙雙方共同認定的測試結果簽字后即付給乙方。
2.甲方認可乙方的測試結果，同意進行總體工程實施安裝前，甲方應向乙方支付總工程款的30%。乙方將節(jié)電設備運到安裝現(xiàn)場安裝施工前，甲方應向再次乙方支付總工程款的30%。安裝結束并遠行正常后十個工作日內結算所有工程款。否則視為違約。
3.甲方可以按照乙方開戶銀行的要求進行節(jié)能貸款。?？顚Ｓ?，貸款將全部付給施工單位。施工單位保證工程質量和用電設備的正常運行。甲方要用節(jié)電費用負責按規(guī)定時間分期還貸。
第五條雙方責任及義務。
1.甲方須提供準確用電量及負載等情況和提供必要的條件及幫助。
2.甲方在節(jié)電設備安裝后，須嚴格按照產品說明書要求對設備進行操作和維護，如未能按照規(guī)程操作，造成設備損壞，則乙方不負責任。
3.甲方保證在節(jié)電設備安裝后的測試期內，不增減該條線路的用電設備數(shù)量和負載。否則因此未達到約定的節(jié)電效果，乙方不承擔責任。
4.乙方須按本合同規(guī)定的質量標準和保證提供合格的產品，并達到本合同約定的效果指針。
5.在以上前提下，如乙方設備達不到本合同約定的節(jié)電率，則無條件撤回設備。并將試用部位恢復原狀，如造成經濟損失，則如數(shù)給予賠償。
第六條違約責任如雙方任何一方違反本合同項下條款規(guī)定，造成本合同無法執(zhí)行，則須給對方賠償不少于本合同標的額5%的經濟損失。并在合同簽定地的經濟仲裁委員會裁決后一個月內付給對方。
第七條本合同如有未盡事宜，雙方協(xié)商解決，以補充文件為準。
第八條本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。如需公正雙方另行協(xié)商。
第九條本合同自簽字蓋章日起生效，雙方自覺遵守。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
________年____月____日________年____月____日。
簽訂地點：_________簽訂地點：_________。
建設工程合同管理費篇六
本協(xié)議書于________年________月________日由（以下簡稱"業(yè)主"）為一方與（以下簡稱"承包人"）為另一方簽定。鑒于業(yè)主欲建成本項工程，即并已接受承包人提出的承擔該項工程之施工、竣工并修補其任何缺陷的投標書。
茲為以下事項達成本協(xié)議：
1。本協(xié)議書中的措辭和用語應具有下文提及的合同條件中分別賦予它們的相同的含義。
2。下列文件應被認為是組成本協(xié)議書的一部分，并應被作為其一部分進行閱讀和理解：
（___）中標函；
（b）上述投標書；
（c）合同條件；
（d）規(guī)范；
（e）圖紙；
（f）工程量清單。
3考慮到下文提及的業(yè)主準備付給承包人的各項款額，承包人特此立約向業(yè)主保證在各方面均遵照合同的規(guī)定進行施工及竣工并修補其任何缺陷。
4業(yè)主持此立約保證在合同規(guī)定的各項期限和以合同規(guī)定的方式向承包人支付合同價格或合同規(guī)定的其它應支付的款項，以作為本工程施工、竣工并修補其任何缺陷的報酬。
特立此據(jù)。本協(xié)議書于上面所定的日期，由有關雙方根據(jù)其各自的法律簽署訂立。
在在場的情況下，蓋的正式印章如下：
或在在場的情況下，由上述簽字蓋章并遞交。
業(yè)主簽名：______承包人簽名：______。
聯(lián)系人：______聯(lián)系人：______。
建設工程合同管理費篇七
電話：_______________
法定代表人：____________
職務：____________
拆遷戶（以下簡稱乙方）____________________
電話：_______________
法定代表人：____________
職務：____________
根據(jù)________建筑安裝工程的建設需要，經規(guī)劃部門和拆遷房屋主管機關批準。拆遷乙方現(xiàn)有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務，保證拆遷工作的順利進行，經甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以供雙方遵守執(zhí)行。
第一條乙方在甲方用地范圍內共有________結構的住房____幢____間，共________平方米（原住房面積的數(shù)量，私有房屋以產權證標明自住的數(shù)量為準。租住公房以承租數(shù)量為準，單位公用房屋以拆除房屋的建筑面積為準），全部交給甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費）甲方負責于____年____月____日以前為乙方安排住房（拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資、材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規(guī)劃管理部門批準的地區(qū)內進行遷建）____平方米（安置房屋原則上不超過原住房面積。乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積應按房地產管理部門的規(guī)定作價補償；乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧）
第二條乙方應于____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉房（或乙方自找的周轉房），甲方于乙方搬遷后____日內一次付給乙方搬遷費________元。
第三條甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助：
1.乙方自行找房周轉，每人每月補助________元；
3.乙方用甲方的簡易房周轉的，周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的，取暖季節(jié)每人每月補助________元取暖費，并按規(guī)定補助增加的公共交通月票費用。
第四條甲方安置乙方的住房位于________，共____套____間，____層____號，配有____等裝備。
第五條乙方家庭的全部成員（18歲以上者）____等____人一致簽同意____作為乙方代表人。授權他（她）在合同文本和其他文件上簽。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人________領取。甲方對乙方家庭成員中發(fā)生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等，一律不負責任。
第六條甲方如不按合同規(guī)定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的____%向乙方償付違約金（如不按時按量向乙方單位撥給相應的投資、材料和遷建用地，每逾期一日，應向乙方償付____元違約金）；甲方如不按合同規(guī)定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付____元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按合同履行義務。
乙方如經甲方按合同規(guī)定安置住房后，仍拒不搬遷的，由甲方申請當?shù)胤康禺a管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金____元，甲方并可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其他不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。
第七條其他約定：________________________________________.
本合同自甲乙雙方簽之日起生效，合同生效后，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜，須經雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定。補充規(guī)定與本合同具有同等效力。合同執(zhí)行中如發(fā)生糾紛，經雙方協(xié)商仍不能解決的，可提請當?shù)胤慨a管理部門調解，調解不成的，可向人民法院起訴。
本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____市（縣）房地產管理局、建設銀行、建委、計委____等單位各留存一份。
建設（甲方）____________（公章） 拆遷戶（乙方）____________（公章）
代表人：____________ 代表人：____________
____年____月____日 ____年____月____日
建設工程合同管理費篇八
建設工程合同是承包人進行工程建設，發(fā)包人支付價款的合同。建設工程合同包括工程勘察、設計、施工、監(jiān)理等合同。建設工程合同是工程承發(fā)包雙方實現(xiàn)市場交易的重要方式和依據(jù)?！督ㄖā贰ⅰ逗贤ā泛汀顿|量管理條例》對于建設工程合同都做出了明確的規(guī)定。其要點有：
建設工程的發(fā)包單位和承包單位應當依法訂立書面合同?！逗贤ā访鞔_規(guī)定，建設工程合同應當采取書面形式。因此，以口頭方式或其它形式訂立的建設工程合同不符合法律規(guī)定，是無效合同。合同履行時發(fā)包單位和承包單位應當全面履行合同約定的義務，不按照合同約定履行義務的，依法承擔違約責任。
合同的主要內容規(guī)定為：勘察、設計合同應當包括提交有關基礎資料和文件的條款；施工合同的內容應當包括工程范圍、建設工期、工程質量、工程造價、技術資料交付時間、材料和設備供應責任、撥款和結算、竣工驗收、質量保修范圍和質量保證期、雙方相互協(xié)作等條款；監(jiān)理合同應當包括發(fā)包方委托監(jiān)理的內容、發(fā)包方與監(jiān)理方權力責任的劃分、監(jiān)理費用及付款方式等條款。
建設工程竣工后，發(fā)包人應及時按照約定支付價款，發(fā)包人未按照約定支付價款的，承包人可以催告。發(fā)包人如逾期不支付，除按建設工程性質不宜折價、拍賣的以外，承包人可以與發(fā)包方協(xié)議將該工程折價，也可以申請人民法院將該工程依法拍賣。折價和拍賣款，承包人享有優(yōu)先受償其被拖欠工程款的權利。
為了保護發(fā)包與承包雙方的合法權益，依照《合同法》、《建筑法》、《質量管理條例》，建設部和國家工商局組織編寫了建設工程施工合同文本等示范合同文本。以建設工程施工合同文本為例，其主要內容如下：
協(xié)議書包括發(fā)承包雙方全稱；工程概況；工程承包范圍和方式；合同工期、質量標準；合同價款；組成合同的文件；甲方關于按照合同約定支付合同價款的承諾及乙方按照合同約定進行施工、竣工交付工程及質量保修的承諾；生效日期及條件。
通用條款是雙方都需認可的詞語、合同文件和對于工程事務的處理方法。包括雙方的一般權利和義務；施工組織設計和工期；質量與檢驗；合同價款與支付；設備材料供應；工程變更；竣工驗收與結算；違約、索培和爭議；其他有關安全施工、發(fā)現(xiàn)文物及地下障礙物的處理方法、工程分包、不可抗力、保險、擔保、合同解除、合同生效與終止的處理方法。
規(guī)定以上內容和結合具體工程的一些特殊規(guī)定。
（1）乙方承攬工程項目一覽表；
（2）甲方供應材料設備一覽表；
（3）工程質量保修書。
建設工程合同管理費篇九
承租方：(以下簡稱甲方)。
出租方：(以下簡稱乙方)。
根據(jù)《民法典》及有關規(guī)定，為明確設備租賃雙方的權利義務，甲方根據(jù)工程需要，租賃乙方施工機械(附表)，經甲乙雙方友好協(xié)商，就租賃機械設備事宜簽訂協(xié)議如下，以便共同遵守。
一、車型：(見附表)。
二、租賃使用地點：
三、租用期限：
乙方接到甲方電話通知時，且機械設備到達甲方指定現(xiàn)場之日起計租，租期至甲方正式通知乙方退場時止，乙方因任何原因而未按通知規(guī)定時限退場的，將不再計算租賃費。
四、機械設備租賃形式及結算方式：
2、機械設備在租賃期間產生的運費由乙方自行負責;。
4、乙方須配備合格的司機并持有效的本機操作證，二十四小時隨叫隨到，以保證甲方施工需要。司機住宿、工資、伙食費用等由乙方負責。
五、甲乙雙方的權利和義務。
6、乙方的機械設備管理人員和司機必須服從甲方的管理，嚴格遵守甲方的各項管理制度;。
7、甲方無權將乙方的設備轉租、拍賣、抵押。
六、違約責任：
3、本合同一式三份，甲方執(zhí)二份、乙方執(zhí)一份，自簽字之日起生效，每份都具有同等法律效力。機械設備退場結算后合同自行作廢。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
代表人：代表人：
經辦人：
電話：
身份證號碼：
簽訂時間：簽訂地點：
建設工程合同管理費篇十
甲方：
乙方：
甲、乙雙方經協(xié)商，就甲方施工事宜，達成如下一致：
一、乙方為甲方的建筑工程進行施工，僅含----------------.
2、工程地點：
3、工程施工范圍：----------和---------------。
三、工程價格：----元/平方米，-------部分--------元/平方米---------面積按實際測量為主等等，自乙方進入施工現(xiàn)場、具備開工條件后開工并連續(xù)施工至工xx月xx日。
五、工程款的支付時間、方式：
工程完成前付清工程款的-----%，尾款------年---月----日內結清。
六、乙方按照國家現(xiàn)行施工及驗收規(guī)范進行施工，負責保證工程質量，并按合同約定時間開工，按正常工期完成施工。
七、甲方負責辦理或提供些。如因甲方原因造成乙方不能按時開工，由此產生的損失由甲方承擔。
八、工程施工期間，甲方所有提供給乙方使用，但因乙方操作不當導致的損壞由乙方自行負責并。
九、未盡事宜，雙方經協(xié)商后以書面形式確定。
十、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。
十一、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
發(fā)包方，甲方：
承包方，乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程管理條例》等國家相關的法律法規(guī);雙方本著誠實信用，公平合理，互惠互利的原則，簽訂泥漿碾壓、碎石路面和毛石混泥土路面建筑的施工協(xié)議。(注：1.所有工程管理費用和稅收一并在內;2.所有路基清理照實計算，挖掘機150元/小時，費用由甲方負責)。甲方經公開招標同現(xiàn)場中標單位乙方共同達成如下協(xié)議：
第一條工程概況。
1.碎石路面：用不大于2-5公分的碎泥漿碾壓，共4處，長約3.2公里，寬2.6-3米，厚一律為碾壓合格的8公分，每平方米12.5元。
2.毛石混泥土路面：約350米，寬3-3.5米，厚18-20公分(按附件要求施工)，毛石直徑不大于16公分(必須有2公分以上的護層)，混泥土標號c25，水泥要求大廠325#。路面按標準切割灌瀝青，前期的養(yǎng)護由乙方鋪草、灑水;后期的養(yǎng)護由甲方負責;毛石混泥土每立方282元，以上均以雙方驗收合格后的實際收方清單結算。
第二條承包方式及雙方工作職責。
1.采用固定單價法雙包，即包工、包料;。
2.甲方派代表對工程所使用的材料、質量、進度進行全程監(jiān)督，并協(xié)助乙方對施工現(xiàn)場的水、電使用所涉及的農戶進行協(xié)調工作。如發(fā)生的費用由乙方自行承擔。
3.乙方嚴格按照合同的規(guī)定，采用甲方認可的合格材料進場施工，接受甲方代表的監(jiān)督，并做好安全包圍和垃圾清運工作，否則造成的原材料返工及人工工資等費用均由乙方自行承擔。
第三條安全施工及工程日期
1.乙方在施工期間嚴格按照建筑安裝工程安全技術和工人安全操作規(guī)程及其他安全方面的施工操作規(guī)程等，以及相關法律、法規(guī)進行文明安全施工。并在施工現(xiàn)場及兩頭設立安全警示標志，對車輛及行人的安全負責。
2.由于乙方違反以上條款，違反安全施工和操作規(guī)程及相關法律法規(guī)而造成的一切安全事故，由乙方承擔一切經濟賠償和法律責任。
3.按照村級公共服務和社會管理相關規(guī)定，自簽訂合同之日起至xx年12月31日完工。如因不可抗拒的自然因素和社會因素而造成工期延誤，其完工期限順延。
第四條驗收及付款方式。
甲、乙雙方派代表按合同約定工程質量驗收合格后按照村級公共服務文件知道精神付款，即：開工一星期后付工程總款的10%，工完驗收合格后付總款的80%，余10%在一年后全部付清，保證金1萬元，工程完工后退還乙方。
第五條違約責任。
如單方違約，罰工程總款的20%的違約金。
本合同一式三份，經甲、乙雙方代表簽字之日起生效，同具法律效力。如有未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
發(fā)包方：承包方：
法定代表：法定代表人：
電話：電話：
建設工程合同管理費篇十一
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就“虎門港xx倉儲”建設工程項目設計、施工合作事項協(xié)商一致，訂立本《虎門港xx倉儲項目建設工程設計、施工合作合同》。
一、項目概況
二、項目規(guī)模
項目規(guī)劃總用地面積34803m2，總建筑面積51300m2，其中1號倉庫34200m2，2號倉庫17100m2。
三、項目確定標準
以上項目詳細準確情況以有關部門的批準文件為準。
四、合作方式
（一）甲乙雙方按共同投資、共同受益的原則進行合作；
（二）甲乙雙方按50：50投資比例出資（所出資金包括但不限于貨幣、建設所需的機具、設計施工技術等），具體甲方出資方式為：乙方出次方式為：
（三）甲乙雙方按投次比例分配盈利。
五、合作項目期限和質量標準
（一）項目開竣工時間
本合同約定項目預計在年內完成。具體項目工程的開竣工時間將根據(jù)建設方工期的要求確定，詳見《工程建設施工合同》。
（二）質量標準
項目建設質量標準根據(jù)建設方項目提出的具體質量標準和工程技術規(guī)范確定。
六、雙方的工作內容
（一）甲方的基本工作內容
2、按本合同及各項目合同向乙方支付相關費用。
（二）乙方的基本工作內容
1、提供預鑄工程所需的設備及工程設計、簽證、安裝；
2、預鑄工程各項技術服務，相關施工、技術人員的培訓。
七、雙方的權利義務
（一）甲方的權利義務
1、甲方權利：
（1）有權對項目的投融資、建設、移交過程進行監(jiān)督；
（2）有權對項目的建設進行總協(xié)調，并按子項目合同約定管理；
（4）有權委托監(jiān)理工程師對工程項目建設進行監(jiān)理；
（5）有權對材料和設備采購進行監(jiān)督、審查和確認；
（6）管理各子項目合同約定的其他權利。
2、甲方義務：
（1）按本合同及各子項目合同工程款的請款、結算、支付；
（2）負責本工程、子項目工程與其他工程的接口管理協(xié)調工作；
（3）負責與政府部門的協(xié)調工作。
（二）乙方的權利義務
1、乙方的權利
（1）有權對項目的投融資、建設、移交過程進行監(jiān)督；
（2）有權對項目的建設進行協(xié)調，并按子項目合同約定管理；
（4）有權委托監(jiān)理工程師對基礎工程等子項目建設進行監(jiān)理；
（5）有權對對基礎工程等子項目工程材料和設備采購進行監(jiān)督、審查和確認；
（6）管理各子項目合同約定的其他權利。
2、乙方的基本義務
（3）接受當?shù)亟ㄔO行政主管部門監(jiān)督和管理；
（4）作為施工建設方其他應盡的義務。
八、設備、材料采購、工程款結算的基本原則
本合作合同項所有采購、工程款（包括但不限于工作人員勞務費）結算都必須經甲乙雙方同意后方可支出，以書面確認為準。
九、分包的基本原則
基礎工程等子工程項目發(fā)包以低價中標原則，乙方有權詢價、比價和監(jiān)督并推薦施工程單位。
十、違約責任
因其中一方違約造成另一方損失或被第三方追究責任的事件發(fā)生時，違約方應當承擔全部損失，包括行政處罰其他相關利益的損失。同時另一方有權依據(jù)項目合同約定追究違約方的違約責任。
十一、保密
1、當事人一方對在訂立和履行合同過程中知悉的另一方的商業(yè)秘密、技術秘密負有保密責任，未經同意，不得對外泄露或用于本合同以外的目的。一方泄露或者在本合同以外使用該商業(yè)秘密、技術秘密給另一方造成損失的，應承擔損害賠償責任。當事人為履行合同所需要的信息，另一方應予以提供。
2、除了根據(jù)合同履行義務或遵守適用法律所必需的以外，當事人應以私人的和保密的方式處理合同的細節(jié)。任何一方或其雇員、承包商、顧問或代理人獲得的有關本項目的所有資料和文件（不論是財務、技術或其他方面），未經另一方事先書面同意，不得向第三方透露或公開。
十二、爭議解決
1、凡因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關的一切爭議，合同雙方應首先通過友好協(xié)商解決。若協(xié)商達不成一致，可接受相關政府或有關主管部門主持協(xié)調。
2、若協(xié)商及調解不成，任何一方有權將爭議提交上海市仲裁委員會或人民法院處理。
十三、其他
1、本合同自雙方簽字蓋章，并且雙方提供的符合本合同條款約定的履約擔保后生效。
2、本合同一式份，甲方執(zhí)份；乙方執(zhí)份，均具有同等法律效力。
3、雙方未盡事宜可簽訂補充合同，與本合同具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建設工程合同管理費篇十二
《合同法》第二條規(guī)定，“合同是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協(xié)議。”合同法對于何為其他組織沒有明確的規(guī)定，但依我國民事訴訟法的相關規(guī)定，其他組織是指合法成立、有一定的組織機構和財產，但又不具備法人資格的組織，包括：(1)依法登記領取營業(yè)執(zhí)照的私營獨資企業(yè)、合伙組織;(2)依法登記領取營業(yè)執(zhí)照的合伙型聯(lián)營企業(yè);(3)依法登記領取我國營業(yè)執(zhí)照的中外合作經營企業(yè)、外資企業(yè);(4)經民政部門核準登記領取社會團體登記證的社會團體;(5)法人依法設立并領取營業(yè)執(zhí)照的分支機構;(6)中國人民銀行、各專業(yè)銀行設在各地的分支機構;(7)中國人民保險公司設在各地的分支機構;(8)經核準登記領取營業(yè)執(zhí)照的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、村辦企業(yè);(9)符合本條規(guī)定條件的其他組織。
根據(jù)上述規(guī)定，依法設立并領取營業(yè)執(zhí)照的分公司在總公司的授權范圍內，其簽訂的合同是合法有效的。但是根據(jù)《公司法》第十三條的規(guī)定，“分公司不具有企業(yè)法人資格，其民事責任由公司承擔?！?/p>
這里值得注意的是，雖然分公司應當在總公司的授權范圍內對外簽訂合同，但是一旦分公司超越總公司的授權簽訂合同，并不意味著該合同一定是無效，除非簽訂合同的相對方明知分公司越權仍舊與其簽訂合同。因為總公司與分公司之間的授權范圍僅對總公司與分公司之間有約束力，不能對抗善意第三人。
2、項目部簽訂的合同。
施工單位的工程項目部或者施工單位的工程處(工程隊)對外簽訂的合同往往蓋有工程項目部的章(有些是項目部技術專用章)，由于工程項目部、工程處等是施工單位的職能部門，并非是符合上述法律規(guī)定的“其他組織”，因此此類合同嚴格從法律上來說是無效的，除非項目部、工程處(工程隊)在簽訂合同時有施工單位的明確授權或者事后得到施工單位的追認。
但是在司法實踐中這類合同往往因為符合《合同法》規(guī)定的表見代理而認定為有效?！逗贤ā返谒氖艞l規(guī)定，“行為人沒有代理權、超越代理權或者代理權終止后以被代理人名義訂立合同，相對人有理由相信行為人有代理權的，該代理行為有效?！睋?jù)此，如果合同相對人有理由相信項目部在簽訂合同時是有代理權的，那么此類合同是有效的，因此合同產生的法律責任由施工單位承擔。
3、項目經理/實際施工人簽訂的合同。
在這類合同中還有一種情形，是由項目經理或者實際施工人對外簽訂合同，合同上既沒有公章也沒有項目部章，只有項目經理或者實際施工人的簽字。這類合同的效力認定要分兩種情況：其一，項目經理如果是施工單位的職工，那么這種行為一般認定為職務行為，對于職務行為，施工單位作為用人單位應當承擔由此產生的責任。其二，項目經理如果不是單位的職工，實質上是工程實際施工人的，這類合同在司法實踐中一般因法律上成立表見代理而認定有效。
江蘇省高級人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件若干問題的意見》第二十二條規(guī)定，“承包人的項目部或項目經理以承包人名義訂立合同，債權人要求承包人承擔民事責任的，人民法院應予支持，但承包人有證據(jù)證明債權人知道或應當知道項目部或者項目經理沒有代理權限的除外。”
對于實際施工人簽訂合同，雖然目前在司法實踐中一般認為成立表見代理，但是在理論上還是存在爭議。由于實際施工人僅僅只是掛靠在施工單位，合同的權利義務最終實際是由實際施工人承擔的，因此實際施工人是一個獨立的身份，其行為并不是代表施工單位，從實質上來說不是代理行為或者表見代理;因為無論是代理行為還是表見代理，其最終的民事責任都應當是由被代理人即施工單位來承擔的。實際施工人的這種特殊身份往往在簽訂合同時已被合同相對方所掌握，并且也明知合同實際的權利義務承受人為實際施工人，但是在訴訟中合同相對方又往往基于其是實際施工人進而主張簽訂、履行合同的行為成立表見代理，在法律上是一個矛盾，值得商榷。
建筑項目應當經過立項、有土地使用權證、建設用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證以及施工許可證，如果上述手續(xù)不完備，所簽訂的建設工程施工合同是否無效?這類合同的效力又是否能夠補正?目前司法實踐與各地法院對該問題均有不同的規(guī)定。
1、最高人民法院在上訴人貴州黔民水泥廠與被上訴人中國航空港建設總公司衡陽建設公司、中國航空港建設總公司建設工程施工合同糾紛案中認為：雙方在訂立《建設工程施工合同》時，尚未取得建設用地規(guī)劃許可證和建設工程規(guī)劃許可證，應認定合同無效。
2、《浙江省高級人民法院民事審判第一庭關于審理建設工程施工合同糾紛案件若干疑難問題的解答》第二條規(guī)定，“發(fā)包人未取得建設用地規(guī)劃許可證或建設工程規(guī)劃許可證，與承包人簽訂建設工程施工合同的，應認定合同無效;但在一審庭審辯論終結前取得建設用地規(guī)劃許可證和建設工程規(guī)劃許可證或者經主管部門予以竣工核實的，可認定有效。發(fā)包人未取得建設用地使用權證或建筑工程施工許可證的，不影響建設工程施工合同的效力?！?/p>
3、安徽省高級人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的指導意見》第七條規(guī)定，“發(fā)包人未取得建設工程規(guī)劃許可證，與承包人簽訂建設工程施工合同的，應認定合同無效。但起訴前取得規(guī)劃許可證的，應認定合同有效。違反建設工程規(guī)劃許可證規(guī)定超規(guī)模建設的，所簽訂的建設工程施工合同無效，但起訴前補辦手續(xù)的，應認定合同有效?！?/p>
4、深圳市中級人民法院《關于建設工程合同若干問題的指導意見》第二條規(guī)定，“人民法院受理的建設工程施工合同糾紛，在審理過程中，一方當事人以涉案工程未取得土地使用權或建設用地規(guī)劃許可、建設工程規(guī)劃許可主張合同無效的，在開庭前發(fā)包人仍未取得土地使用權及上述行政許可的，應認定施工合同無效;開庭前已經取得土地使用權及上述行政許可，但未取得施工許可的，應認定施工合同有效。”
5、重慶市高級人民法院《關于當前民事審判若干法律問題的指導意見》第十條規(guī)定，“有關施工許可證的規(guī)范屬于管理性規(guī)范，不是影響合同效力性的規(guī)范，是否取得施工許可證不影響合同的效力?！?/p>
6、廣東省高級人民法院《關于審理建設工程合同糾紛案件的暫行意見》第十條規(guī)定，“發(fā)包人與承包人簽訂無取得土地使用權證、無取得建設工程規(guī)劃許可證、無辦理報建手續(xù)的“三無”工程建設施工合同應確認無效。但在審理期間已補辦手續(xù)的，應確認合同有效?！钡谑粭l規(guī)定，“發(fā)包人經審查被批準用地,并已取得《建設用地規(guī)劃許可證》，只是用地手續(xù)尚未辦理而未能取得土地使用權證的，不宜將因發(fā)包人的用地手續(xù)在形式上存在欠缺而認定所簽訂的建設施工合同無效?！钡谑l規(guī)定，“違反《建設工程規(guī)劃許可證》的規(guī)定，超規(guī)模建設所簽訂的建設工程合同經批準可補辦手續(xù)，且無違反其他法律規(guī)定的，應確認合同有效?！?/p>
【本文地址：http://www.aiweibaby.com/zuowen/15149375.html】
