隨著法治精神地不斷發(fā)揚,人們愈發(fā)重視合同,越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系,合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力,嚴(yán)格履行義務(wù)。那么合同書的格式,你掌握了嗎?下面是小編給大家?guī)淼暮贤姆段哪0?,希望能夠幫到你?
裝配合同篇一
承攬人:_________________________
法定住址:_______________________
法定代表人:_____________________
職務(wù):___________________________
委托代理人:_____________________
身份證號碼:_____________________
通訊地址:_______________________
編碼:_______________________
聯(lián)系人:_________________________
電話:___________________________
傳真:___________________________
帳號:___________________________
電子信箱:_______________________
定作人:_________________________
法定住址:_______________________
法定代表人:_____________________
職務(wù):___________________________
委托代理人:_____________________
身份證號碼:_____________________
通訊地址:_______________________
編碼:_______________________
聯(lián)系人:_________________________
電話:___________________________
傳真:___________________________
帳號:___________________________
電子信箱:_______________________
在裝配_________項目中,雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條?裝配項目
定作人向承攬人提供裝配_________(產(chǎn)品)_________套(或件)所需的散件;承攬人對定作人提供的散件進行裝配,裝配后將成品交付定作人。
第二條?加工成品規(guī)格
根據(jù)定作人提供的設(shè)計原型,圖紙與產(chǎn)品樣品,雙方共同制定規(guī)范,以滿足生產(chǎn)的需要,這種規(guī)范要符合加工成品的質(zhì)量和性能標(biāo)準(zhǔn)。此規(guī)范一經(jīng)雙方確定,任何變動只有依雙方書面協(xié)議修改。
第三條?加工費
每種型號的加工費如下:
_________(大寫:_________美元);
_________(大寫:_________美元);
_________(大寫:_________美元)。
第四條?來件的交付
定作人每月必須分_________次(即每月的_________日、_________日以前)把加工生產(chǎn)所需要的零配件、元器件、包裝物料等運到生產(chǎn)場地,并辦理交接手續(xù)。
第五條?原材料的驗收
承攬人對定作人送來的原材料(或零配件、元器件)等必須派專人負(fù)責(zé)驗收和保管。經(jīng)驗收不符合規(guī)格、質(zhì)量要求的原材料(或零配件、元器件)或包裝物料,或數(shù)量不足時,承攬人應(yīng)及時通知定作人更換或補足。
第六條?原材料損耗
第七條?技術(shù)資料和技術(shù)服務(wù)
1.承攬人同意向定作人提供組裝加工成品所需的圖紙,說明書及成品測試、檢查標(biāo)準(zhǔn)等。
2.定作人同意對承攬人在加工裝配技術(shù)方面的質(zhì)疑予以適當(dāng)解答。
3.在合同有效期內(nèi),根據(jù)承攬人請求,定作人同意派遣其工程技術(shù)人員到承攬人工廠進行與加工裝配有關(guān)的技術(shù)指導(dǎo)。定作人派遣工程技術(shù)人員的所有旅行費用和生活費用將由承攬人承擔(dān)。
4.在合同有效期內(nèi),根據(jù)定作人請求,承攬人同意定作人到承攬人工廠接受有關(guān)加工裝配的技術(shù)培訓(xùn)。但定作人每次派遣人數(shù)不得超過_________人,停留時間不得超過_________天。定作人派遣人員的所有旅行費用和生活費用將由定作人自行承擔(dān)。
第八條?承攬人責(zé)任
1.提供裝配生產(chǎn)廠房_________平方米。
2.招聘工人_________名。
3.提供廠內(nèi)加工生產(chǎn)所需要的水、電及設(shè)備,費用由承攬人支付。
4.按照本合同規(guī)定按質(zhì)、按量、按時向定作人交付成品。
5.協(xié)助定作人辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報手續(xù)。
6.協(xié)助定作人辦理加工所需原材料的進口和加工成品的出口手續(xù)。
7.定作人要求承攬人協(xié)助辦理的其他事宜。
第九條?定作人責(zé)任
1.提供加工產(chǎn)品及裝修廠房所需的設(shè)備材料,其價格應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商認(rèn)可,所需費用由承攬人墊付,承攬人則從定作人支付的工繳費內(nèi)逐月償還其墊支的本息,償還期為_________年。
2.為使加工生產(chǎn)正?;?,由定作人提供生產(chǎn)所需要的其他專用設(shè)備、測試儀器、檢驗工具等。這部分器材,所有權(quán)仍屬定作人所有,只在合同期限內(nèi)由承攬人保管使用,損壞和丟失由承攬人負(fù)責(zé)修理或賠償,但正常維修由定作人負(fù)責(zé)。合同期滿后,由定作人自行處理。
3.按照本合同規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量及時間要求,提供加工生產(chǎn)的原材料(或零部件和元器件)和包裝物料、輔料(或輔件)。
4.工人如因工作不力(含工廠管理人員),經(jīng)教育無效者,定作人有權(quán)向承攬人提出調(diào)換,但禁止非法搜查承攬人工廠工人的身體。
5.承攬人要求定作人協(xié)助辦理的其他事宜。
第十條?結(jié)算方式
結(jié)匯應(yīng)以定作人已簽收的合格產(chǎn)品數(shù)額為依據(jù),采取d/p即期結(jié)匯或________方式結(jié)匯。產(chǎn)品交付一次結(jié)匯一次,每月總結(jié)一次。
定作人逾期支付工繳費,應(yīng)按銀行貸款利率向承攬人加付延期利息,如連續(xù)_________天不支付,承攬人有權(quán)停止交付產(chǎn)品。
第十一條?包裝與標(biāo)記
產(chǎn)品要嚴(yán)格按照定作人的指示和出口貨物商品常規(guī)進行合適包裝。包裝要嚴(yán)格按定作人指示注明標(biāo)記。定作人應(yīng)至少在貨物完工交運前_________天給承攬人標(biāo)記指示。在cfr和cif條件下,承攬人應(yīng)在裝船期前_________天內(nèi)將船只、船籍、船齡用電傳/傳真方式通知定作人。在未得定作人確認(rèn)時,裝運不得進行。定作人應(yīng)在_________工作日內(nèi)予以確認(rèn),否則即認(rèn)為船只得到認(rèn)可。
第十二條?加工產(chǎn)品的交付
承攬人每月分_________次(即每月的_________日、_________日和_________日)在承攬人廠區(qū)或倉庫向定作人移交加工成品。并按下列方法辦理交接手續(xù):
雙方必須派專人參加。
交接的產(chǎn)品必須是在包裝前經(jīng)過雙方檢驗合格的成品或半成品。
雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。
第十三條?產(chǎn)品質(zhì)量
1.產(chǎn)品質(zhì)量,以定作人提供的并經(jīng)雙方商議確定的樣品為標(biāo)準(zhǔn)。
2.加工生產(chǎn)應(yīng)在雙方技術(shù)人員指導(dǎo)下進行,以工藝比較復(fù)雜、技術(shù)要求較高的產(chǎn)品,定作人必須派出常駐技術(shù)人員,對生產(chǎn)進行具體的檢查指導(dǎo),發(fā)現(xiàn)問題及時解決,以保證產(chǎn)品質(zhì)量。
3.產(chǎn)品質(zhì)量檢查應(yīng)有雙方的技術(shù)人員參加。
4.技術(shù)要求較高,人工無法檢查的產(chǎn)品,應(yīng)以機械測試檢查為準(zhǔn)。
5.不合格的產(chǎn)品,若純屬承攬人加工質(zhì)量問題,承攬人負(fù)責(zé)免責(zé)返修;若是原材料本身質(zhì)量問題,或是技術(shù)設(shè)計等原因造成,則定作人應(yīng)負(fù)擔(dān)返修費用。
第十四條?_____
承攬人工廠應(yīng)做好_____及安全工作,完善防塵、防煙、防毒設(shè)施,廠房保持通風(fēng)光亮,內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生整潔,對有污染性項目,須經(jīng)市環(huán)保部門批準(zhǔn),方能立項經(jīng)營。
第十五條?運輸與_____
1.定作人提供的機械、通風(fēng)、照明設(shè)備、原輔材料、包裝物件及承攬人工廠加工后的成品運輸費用,均由定作人負(fù)責(zé)。
2.原輔材料、包裝物料的運進,成品運出及加工期間存放的機械設(shè)備、原料和包裝物料及操作機械的工人,均由定作人向____________公司投保。
第十六條?稅收
雙方均應(yīng)遵守中國的有關(guān)稅法規(guī)定,按時繳納各自應(yīng)該繳納的稅款。
第十七條?手續(xù)辦理
與本合同有關(guān)的一切進出口手續(xù),應(yīng)由承攬人予以辦理。
第十八條?擔(dān)保
為了保證雙方履行合同和及時按合同規(guī)定支付罰款或賠償損失,雙方應(yīng)分別向?qū)Ψ教峁└髯糟y行所出具的保函。
第十九條?違約罰款和損失賠償
1.定作人應(yīng)按本合同規(guī)定的規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量和時間要求進料,并及時結(jié)匯,如因定作人的原因造成停產(chǎn)或其他經(jīng)濟損失,定作人應(yīng)負(fù)責(zé)賠償;
2.承攬人應(yīng)按本合同規(guī)定的成品數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和時間要求向定作人交貨,如違背合同的規(guī)定造成定作人的經(jīng)濟損失,承攬人應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
第二十條?聲明及保證
承攬人:
1.承攬人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、_____機構(gòu)、_____或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.承攬人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是承攬人法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
定作人:
1.定作人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、_____機構(gòu)、_____或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.定作人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是定作人法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第二十一條?保密
雙方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業(yè)秘密、公司計劃、運營活動、財務(wù)信息、技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
第二十二條?通知
1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_________。
3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起______日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。
第二十三條?合同的變更
本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無權(quán)變更本合同,否則,由此造成對方的經(jīng)濟損失,由責(zé)任方承擔(dān)。
第二十四條?合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù),任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前,不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓,未經(jīng)另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十五條?爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決
(1)提交______________委員會_____;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十六條?不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù),該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發(fā)生時,雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責(zé)任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風(fēng)、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、_____、_____,政府行為或法律規(guī)定等。
第二十七條?合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十八條?補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十九條?合同的效力
1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2.有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3.本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。
第三十條?續(xù)訂
本合同有效期限屆滿之前,如一方認(rèn)為需要續(xù)訂合同,可以向?qū)Ψ教岢霾⑦M行協(xié)商。
承攬人(蓋章):____________
法定代表人(簽字):________
委托代理人(簽字):________
簽訂地點:__________________
_________年_______月______日
定作人(蓋章):____________
法定代表人(簽字):________
委托代理人(簽字):________
簽訂地點:__________________
_________年_______月______日
裝配合同篇二
裝配合同
合同編號:_________
承攬人:_________
法定住址:_________
法定代表人:_________
職務(wù):_________
委托代理人:_________
身份證號碼:_________
通訊地址:_________
編碼:_________
聯(lián)系人:_________
電話:_________
傳真:_________
帳號:_________
電子信箱:_________
定作人:_________
法定住址:_________
法定代表人:_________
職務(wù):_________
委托代理人:_________
身份證號碼:_________
通訊地址:_________
編碼:_________
聯(lián)系人:_________
電話:_________
傳真:_________
帳號:_________
電子信箱:_________
在裝配_________項目中,雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條 裝配項目
定作人向承攬人提供裝配_________(產(chǎn)品)_________套(或件)所需的散件;承攬人對定作人提供的散件進行裝配,裝配后將成品交付定作人。
第二條 加工成品規(guī)格
根據(jù)定作人提供的設(shè)計原型,圖紙與產(chǎn)品樣品,雙方共同制定規(guī)范,以滿足生產(chǎn)的需要,這種規(guī)范要符合加工成品的質(zhì)量和性能標(biāo)準(zhǔn)。此規(guī)范一經(jīng)雙方確定,任何變動只有依雙方書面協(xié)議修改。
第三條 加工費
每種型號的加工費如下:
_________(大寫:_________美元);
_________(大寫:_________美元);
_________(大寫:_________美元)。
第四條 來件的交付
定作人每月必須分_________次(即每月的_________日、_________日以前)把加工生產(chǎn)所需要的零配件、元器件、包裝物料等運到生產(chǎn)場地,并辦理交接手續(xù)。
第五條 原材料的驗收
承攬人對定作人送來的原材料(或零配件、元器件)等必須派專人負(fù)責(zé)驗收和保管。經(jīng)驗收不符合規(guī)格、質(zhì)量要求的原材料(或零配件、元器件)或包裝物料,或數(shù)量不足時,承攬人應(yīng)及時通知定作人更換或補足。
第六條 原材料損耗
第七條 技術(shù)資料和技術(shù)服務(wù)
1、承攬人同意向定作人提供組裝加工成品所需的圖紙,說明書及成品測試、檢查標(biāo)準(zhǔn)等。
2、定作人同意對承攬人在加工裝配技術(shù)方面的質(zhì)疑予以適當(dāng)解答。
3、在合同有效期內(nèi),根據(jù)承攬人請求,定作人同意派遣其工程技術(shù)人員到承攬人工廠進行與加工裝配有關(guān)的技術(shù)指導(dǎo)。定作人派遣工程技術(shù)人員的所有旅行費用和生活費用將由承攬人承擔(dān)。
4、在合同有效期內(nèi),根據(jù)定作人請求,承攬人同意定作人到承攬人工廠接受有關(guān)加工裝配的技術(shù)培訓(xùn)。但定作人每次派遣人數(shù)不得超過_________人,停留時間不得超過_________天。定作人派遣人員的所有旅行費用和生活費用將由定作人自行承擔(dān)。
第八條 承攬人責(zé)任
1、提供裝配生產(chǎn)廠房_________平方米。
2、招聘工人_________名。
3、提供廠內(nèi)加工生產(chǎn)所需要的水、電及設(shè)備,費用由承攬人支付。
4、按照本合同規(guī)定按質(zhì)、按量、按時向定作人交付成品。
5、協(xié)助定作人辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報手續(xù)。
6、協(xié)助定作人辦理加工所需原材料的進口和加工成品的出口手續(xù)。
7、定作人要求承攬人協(xié)助辦理的其他事宜。
第九條 定作人責(zé)任
1、提供加工產(chǎn)品及裝修廠房所需的設(shè)備材料,其價格應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商認(rèn)可,所需費用由承攬人墊付,承攬人則從定作人支付的工繳費內(nèi)逐月償還其墊支的本息,償還期為_________年。
2、為使加工生產(chǎn)正?;啥ㄗ魅颂峁┥a(chǎn)所需要的其他專用設(shè)備、測試儀器、檢驗工具等。這部分器材,所有權(quán)仍屬定作人所有,只在合同期限內(nèi)由承攬人保管使用,損壞和丟失由承攬人負(fù)責(zé)修理或賠償,但正常維修由定作人負(fù)責(zé)。合同期滿后,由定作人自行處理。
3、按照本合同規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量及時間要求,提供加工生產(chǎn)的原材料(或零部件和元器件)和包裝物料、輔料(或輔件)。
4、工人如因工作不力(含工廠管理人員),經(jīng)教育無效者,定作人有權(quán)向承攬人提出調(diào)換,但禁止非法搜查承攬人工廠工人的身體。
5、承攬人要求定作人協(xié)助辦理的其他事宜。
第十條 結(jié)算方式
結(jié)匯應(yīng)以定作人已簽收的合格產(chǎn)品數(shù)額為依據(jù),采取d/p即期結(jié)匯或_________方式結(jié)匯。產(chǎn)品交付一次結(jié)匯一次,每月總結(jié)一次。
定作人逾期支付工繳費,應(yīng)按銀行貸款利率向承攬人加付延期利息,如連續(xù)_________天不支付,承攬人有權(quán)停止交付產(chǎn)品。
第十一條 包裝與標(biāo)記
產(chǎn)品要嚴(yán)格按照定作人的指示和出口貨物商品常規(guī)進行合適包裝。包裝要嚴(yán)格按定作人指示注明標(biāo)記。定作人應(yīng)至少在貨物完工交運前_________天給承攬人標(biāo)記指示。在cfr和cif條件下,承攬人應(yīng)在裝船期前_________天內(nèi)將船只、船籍、船齡用電傳/傳真方式通知定作人。在未得定作人確認(rèn)時,裝運不得進行。定作人應(yīng)在_________工作日內(nèi)予以確認(rèn),否則即認(rèn)為船只得到認(rèn)可。
第十二條 加工產(chǎn)品的交付
承攬人每月分_________次(即每月的_________日、_________日和_________日)在承攬人廠區(qū)或倉庫向定作人移交加工成品。并按下列方法辦理交接手續(xù):
雙方必須派專人參加。
交接的產(chǎn)品必須是在包裝前經(jīng)過雙方檢驗合格的成品或半成品。
雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。
第十三條 產(chǎn)品質(zhì)量
1、產(chǎn)品質(zhì)量,以定作人提供的并經(jīng)雙方商議確定的樣品為標(biāo)準(zhǔn)。
2、加工生產(chǎn)應(yīng)在雙方技術(shù)人員指導(dǎo)下進行,以工藝比較復(fù)雜、技術(shù)要求較高的產(chǎn)品,定作人必須派出常駐技術(shù)人員,對生產(chǎn)進行具體的檢查指導(dǎo),發(fā)現(xiàn)問題及時解決,以保證產(chǎn)品質(zhì)量。
3、產(chǎn)品質(zhì)量檢查應(yīng)有雙方的技術(shù)人員參加。
4、技術(shù)要求較高,人工無法檢查的產(chǎn)品,應(yīng)以機械測試檢查為準(zhǔn)。
5、不合格的產(chǎn)品,若純屬承攬人加工質(zhì)量問題,承攬人負(fù)責(zé)免責(zé)返修;若是原材料本身質(zhì)量問題,或是技術(shù)設(shè)計等原因造成,則定作人應(yīng)負(fù)擔(dān)返修費用。
第十四條 _____
承攬人工廠應(yīng)做好_____及安全工作,完善防塵、防煙、防毒設(shè)施,廠房保持通風(fēng)光亮,內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生整潔,對有污染性項目,須經(jīng)市環(huán)保部門批準(zhǔn),方能立項經(jīng)營。
第十五條 運輸與_____
1、定作人提供的機械、通風(fēng)、照明設(shè)備、原輔材料、包裝物件及承攬人工廠加工后的成品運輸費用,均由定作人負(fù)責(zé)。
2、原輔材料、包裝物料的運進,成品運出及加工期間存放的機械設(shè)備、原料和包裝物料及操作機械的工人,均由定作人向______________公司投保。
第十六條 稅收
雙方均應(yīng)遵守中國的有關(guān)稅法規(guī)定,按時繳納各自應(yīng)該繳納的稅款。
第十七條 手續(xù)辦理
與本合同有關(guān)的一切進出口手續(xù),應(yīng)由承攬人予以辦理。
第十八條 擔(dān)保
為了保證雙方履行合同和及時按合同規(guī)定支付罰款或賠償損失,雙方應(yīng)分別向?qū)Ψ教峁└髯糟y行所出具的保函。
第十九條 違約罰款和損失賠償
1、定作人應(yīng)按本合同規(guī)定的規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量和時間要求進料,并及時結(jié)匯,如因定作人的原因造成停產(chǎn)或其他經(jīng)濟損失,定作人應(yīng)負(fù)責(zé)賠償;
2、承攬人應(yīng)按本合同規(guī)定的成品數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和時間要求向定作人交貨,如違背合同的規(guī)定造成定作人的經(jīng)濟損失,承攬人應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
第二十條 聲明及保證
承攬人:
1、承攬人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2、承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_________)均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時,任何法院、_____機構(gòu)、_____或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、承攬人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是承攬人法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
定作人:
1、定作人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2、定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_________)均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時,任何法院、_____機構(gòu)、_____或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、定作人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是定作人法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第二十一條 保密
雙方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業(yè)秘密、公司計劃、運營活動、財務(wù)信息、技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
第二十二條 通知
1、根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下:_________。
3、一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。
第二十三條 合同的變更
本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無權(quán)變更本合同,否則,由此造成對方的經(jīng)濟損失,由責(zé)任方承擔(dān)。
第二十四條 合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù),任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前,不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓,未經(jīng)另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十五條 爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交______________委員會_____;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十六條 不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù),該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發(fā)生時,雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責(zé)任。
4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風(fēng)、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、_____、_____,政府行為或法律規(guī)定等。
第二十七條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十八條 補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十九條 合同的效力
1、本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2、有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3、本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。
第三十條 續(xù)訂
本合同有效期限屆滿之前,如一方認(rèn)為需要續(xù)訂合同,可以向?qū)Ψ教岢霾⑦M行協(xié)商。
承攬人(蓋章):_________ ? ?定作人(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________ ? 法定代表人(簽字):_________
委托代理人(簽字):_________ ? 委托代理人(簽字):_________
簽訂地點:_________ ? ? 簽訂地點:_________
_________年____月____日 ? ?_________年____月____日
裝配合同篇三
甲乙雙方本著平等互利的原則,經(jīng)過充分協(xié)商就乙方提供原材料(或零部件和元器件),由甲方在_________加工(或裝配)成品達成協(xié)議,根據(jù)中國有關(guān)法律、法規(guī)訂立本合同。
一、加工(裝配)的項目
1.乙方向甲方提供加工(或裝配)_________(產(chǎn)品)______套(或件)所需的原材料(或散件);甲方對乙方提供的原材料(或散件)進行加工(或裝配),加工(或裝配)后將成品交付乙方。
2.加工成品名稱和數(shù)量:_________。
二、來料(或來件)的交付
乙方每月必須分______次(即每月的______日、______日以前)把加工生產(chǎn)所需要的原材料(或零配件、元器件)、包裝物料等運到生產(chǎn)場地,并辦理交接手續(xù)。
甲方對乙方送來的原材料(或零配件、元器件)等必須派專人負(fù)責(zé)驗收和保管。經(jīng)驗收不符合規(guī)格、質(zhì)量要求的原材料(或零配件、元器件)或包裝物料數(shù)量不足時,甲方應(yīng)及時通知乙方更換或補足。
三、原材料損耗
四、甲方責(zé)任
1.提供加工(或裝配)生產(chǎn)廠房______平方米。
2.招聘工人_________名。
3.提供廠內(nèi)加工生產(chǎn)所需要的水、電及設(shè)備,費用由甲方支付。
4.按照本合同規(guī)定按質(zhì)、按量、按時向乙方交付成品。
5.協(xié)助乙方辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報手續(xù)。
6.協(xié)助乙方辦理加工所需原材料的進口和加工成品的出口手續(xù)。
7.乙方要求甲方協(xié)助辦理的其他事宜。
五、乙方責(zé)任
1.提供加工產(chǎn)品及裝修廠房所需的設(shè)備材料,其價格應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商認(rèn)可,所需費用由乙方墊支,甲方則從乙方支付的工繳費內(nèi)逐月償還乙方墊支的本息,償還期為______年。
2.為使加工生產(chǎn)正?;梢曳教峁┥a(chǎn)所需要的其他專用設(shè)備、測試儀器、檢驗工具等。這部分器材,所有權(quán)仍屬乙方所有,只在合同期限內(nèi)由甲方保管使用,損壞和丟失由甲方負(fù)責(zé)修理或賠償,但正常維修由乙方負(fù)責(zé)。合同期滿后,由乙方自行處理。
3.按照本合同規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量及時間要求,提供加工生產(chǎn)的原材料(或零部件和元器件)和包裝物料、輔料(或輔件)。
4.工人如因工作不力(含工廠管理人員),經(jīng)教育無效者,乙方有權(quán)向甲方提出調(diào)換,但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。
5.甲方要求乙方協(xié)助辦理的其他事宜。
六、加工產(chǎn)品的交付
甲方每月分______次(即每月的____日、_____日和____日)在甲方廠區(qū)或倉庫向乙方移交加工成品。并按下列方法辦理交接手續(xù):
1.雙方必須派專人參加。
2.交接的產(chǎn)品必須是在包裝前經(jīng)過雙方檢驗合格的成品或半成品。
3.雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。
七、產(chǎn)品質(zhì)量
1.產(chǎn)品質(zhì)量,以乙方提供的并經(jīng)雙方商議確定的樣品為標(biāo)準(zhǔn)。
2.加工生產(chǎn)應(yīng)在雙方技術(shù)人員指導(dǎo)下進行,以工藝比較復(fù)雜、技術(shù)要求較高的產(chǎn)品,乙方必須派出常駐技術(shù)人員,對生產(chǎn)進行具體的檢查指導(dǎo),發(fā)現(xiàn)問題及時解決,以保證產(chǎn)品質(zhì)量。
3.產(chǎn)品質(zhì)量檢查應(yīng)有雙方的技術(shù)人員參加。
4.技術(shù)要求較高,人工無法檢查的產(chǎn)品,應(yīng)以機械測試檢查為準(zhǔn)。
5.不合格的產(chǎn)品,若純屬甲方加工質(zhì)量問題,甲方負(fù)責(zé)免責(zé)返修;若是原材料本身質(zhì)量問題,或是技術(shù)設(shè)計等原因造成,則乙方應(yīng)負(fù)擔(dān)返修費用。
八、工繳費
1.試產(chǎn)期(包括對職工培訓(xùn))為______天,采取計時工繳費,工人每人每天(八小時)工繳費為______元。
2.試產(chǎn)期滿后,采取按件計算方式,在堅持互利原則的基礎(chǔ)上、雙方應(yīng)根據(jù)加工的品種、規(guī)格、款式和工藝繁簡不同進行定價,并在生產(chǎn)加工合同中訂明為確保工人的合理收入,工繳費平均每人每月不低于_______元。需要加班時,加班費另計,但每個工人每天加班時間最長不得超過_______小時。
3.甲方工人生產(chǎn)消耗的水、電費由乙方負(fù)責(zé)。
4.每月乙方支付甲方________元,作為工作管理費。
九、結(jié)算方式
結(jié)匯應(yīng)以乙方已簽收的合格產(chǎn)品數(shù)額為依據(jù),采取d/p即期結(jié)匯或_________方式結(jié)匯。產(chǎn)品交付一次結(jié)匯一次,每月總結(jié)一次。
乙方逾期支付工繳費,應(yīng)按銀行貸款利率向甲方加付延期利息,如連續(xù)______天不支付,甲方有權(quán)停止交付產(chǎn)品。
十、運輸
乙方提供的加工機械設(shè)備、原材料、包裝物料等,以及甲方加工的成品提供的運輸工具和付出的費用,由乙方負(fù)擔(dān)。
十一、_____
甲方的廠房、設(shè)備等,乙方的加工物料、設(shè)備和加工成品等,由甲、乙雙方分別向____________公司投保,所需費用各自承擔(dān)。
十二、稅收
雙方均應(yīng)遵守中國的有關(guān)稅法規(guī)定,按時繳納各自應(yīng)該繳納的稅款。
十三、擔(dān)保
為了保證雙方履行合同和及時按合同規(guī)定支付罰款或賠償損失,雙方應(yīng)分別向?qū)Ψ教峁└髯糟y行所出具的保函。
十四、設(shè)備安裝與技術(shù)培訓(xùn)
由乙方代購或借用的設(shè)備,乙方應(yīng)派出技術(shù)人員協(xié)助安裝,并對甲方人員進行技術(shù)培訓(xùn)。乙方技術(shù)人員的工資及一切費用,由乙方負(fù)責(zé)。甲方為乙方派出的技術(shù)人員提供生活的方便條件。
十五、違約責(zé)任
1.乙方應(yīng)按本合同規(guī)定的規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量和時間要求進料,并及時結(jié)匯,如因乙方的原因造成停產(chǎn)或其他經(jīng)濟損失,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。
2.甲方應(yīng)按本合同規(guī)定的成品數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和時間要求向乙方交貨,如違背合同的規(guī)定造成乙方的經(jīng)濟損失,甲方應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
十六、聲明及保證
(一)甲方
1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、_____機構(gòu)、_____或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方
1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、_____機構(gòu)、_____或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
十七、保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_____年。
十八、不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、_____、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,并應(yīng)在_________天內(nèi)提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
十九、通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_______(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:____________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起_____日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。
二十、爭議的處理
(一)本合同受________國法律管轄并按其進行解釋。
(二)本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_____種方式解決:
1.提交______________委員會_____;
2.依法向人民法院起訴。
二十一、解釋
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進行,本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋。
二十二、補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
二十三、合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為______年,自_______年_____月_______日至_______年____月____日。本合同正本一式_____份,雙方各執(zhí)_____份,具有同等法律效力;合同副本____份,送___留存一份。
甲方(蓋章):_____________?乙方(蓋章):_____________
授權(quán)代表(簽字):_________?授權(quán)代表(簽字):_________
簽訂時間:___年____月____日?簽訂時間:____年____月___日
簽訂地點:_________________?簽訂地點:_________________
裝配合同篇四
裝配合同
合同編號:_________
承攬人:_________
法定住址:_________
法定代表人:_________
職務(wù):_________
委托代理人:_________
身份證號碼:_________
通訊地址:_________
郵政編碼:_________
聯(lián)系人:_________
電話:_________
傳真:_________
帳號:_________
電子信箱:_________
定作人:_________
法定住址:_________
法定代表人:_________
職務(wù):_________
委托代理人:_________
身份證號碼:_________
通訊地址:_________
郵政編碼:_________
聯(lián)系人:_________
電話:_________
傳真:_________
帳號:_________
電子信箱:_________
在裝配_________項目中,雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條裝配項目
定作人向承攬人提供裝配_________(產(chǎn)品)_________套(或件)所需的散件;承攬人對定作人提供的散件進行裝配,裝配后將成品交付定作人。
第二條加工成品規(guī)格
根據(jù)定作人提供的設(shè)計原型,圖紙與產(chǎn)品樣品,雙方共同制定規(guī)范,以滿足生產(chǎn)的需要,這種規(guī)范要符合加工成品的質(zhì)量和性能標(biāo)準(zhǔn)。此規(guī)范一經(jīng)雙方確定,任何變動只有依雙方書面協(xié)議修改。
第三條加工費
每種型號的加工費如下:
_________(大寫:_________美元);
_________(大寫:_________美元);
_________(大寫:_________美元)。
第四條來件的交付
定作人每月必須分_________次(即每月的_________日、_________日以前)把加工生產(chǎn)所需要的零配件、元器件、包裝物料等運到生產(chǎn)場地,并辦理交接手續(xù)。
第五條原材料的驗收
承攬人對定作人送來的原材料(或零配件、元器件)等必須派專人負(fù)責(zé)驗收和保管。經(jīng)驗收不符合規(guī)格、質(zhì)量要求的原材料(或零配件、元器件)或包裝物料,或數(shù)量不足時,承攬人應(yīng)及時通知定作人更換或補足。
第六條原材料損耗
加工時零件及原料損耗率為_________%,其損耗率由承攬人免費供應(yīng),如損耗率超過_________%,應(yīng)由定作人補充加工所需之零件和原料。
第七條技術(shù)資料和技術(shù)服務(wù)
1、承攬人同意向定作人提供組裝加工成品所需的圖紙,說明書及成品測試、檢查標(biāo)準(zhǔn)等。
2、定作人同意對承攬人在加工裝配技術(shù)方面的質(zhì)疑予以適當(dāng)解答。
3、在合同有效期內(nèi),根據(jù)承攬人請求,定作人同意派遣其工程技術(shù)人員到承攬人工廠進行與加工裝配有關(guān)的技術(shù)指導(dǎo)。定作人派遣工程技術(shù)人員的所有旅行費用和生活費用將由承攬人承擔(dān)。
4、在合同有效期內(nèi),根據(jù)定作人請求,承攬人同意定作人到承攬人工廠接受有關(guān)加工裝配的技術(shù)培訓(xùn)。但定作人每次派遣人數(shù)不得超過_________人,停留時間不得超過_________天。定作人派遣人員的所有旅行費用和生活費用將由定作人自行承擔(dān)。
第八條承攬人責(zé)任
1、提供裝配生產(chǎn)廠房_________平方米。
2、招聘工人_________名。
3、提供廠內(nèi)加工生產(chǎn)所需要的水、電及設(shè)備,費用由承攬人支付。
4、按照本合同規(guī)定按質(zhì)、按量、按時向定作人交付成品。
5、協(xié)助定作人辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報手續(xù)。
6、協(xié)助定作人辦理加工所需原材料的進口和加工成品的出口手續(xù)。
7、定作人要求承攬人協(xié)助辦理的其他事宜。
第九條定作人責(zé)任
1、提供加工產(chǎn)品及裝修廠房所需的設(shè)備材料,其價格應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商認(rèn)可,所需費用由承攬人墊付,承攬人則從定作人支付的工繳費內(nèi)逐月償還其墊支的本息,償還期為_________年。
2、為使加工生產(chǎn)正常化,由定作人提供生產(chǎn)所需要的其他專用設(shè)備、測試儀器、檢驗工具等。這部分器材,所有權(quán)仍屬定作人所有,只在合同期限內(nèi)由承攬人保管使用,損壞和丟失由承攬人負(fù)責(zé)修理或賠償,但正常維修由定作人負(fù)責(zé)。合同期滿后,由定作人自行處理。
3、按照本合同規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量及時間要求,提供加工生產(chǎn)的原材料(或零部件和元器件)和包裝物料、輔料(或輔件)。
4、工人如因工作不力(含工廠管理人員),經(jīng)教育無效者,定作人有權(quán)向承攬人提出調(diào)換,但禁止非法搜查承攬人工廠工人的身體。
5、承攬人要求定作人協(xié)助辦理的其他事宜。
第十條結(jié)算方式
結(jié)匯應(yīng)以定作人已簽收的合格產(chǎn)品數(shù)額為依據(jù),采取d/p即期結(jié)匯或_________方式結(jié)匯。產(chǎn)品交付一次結(jié)匯一次,每月總結(jié)一次。
定作人逾期支付工繳費,應(yīng)按銀行貸款利率向承攬人加付延期利息,如連續(xù)_________天不支付,承攬人有權(quán)停止交付產(chǎn)品。
第十一條包裝與標(biāo)記
產(chǎn)品要嚴(yán)格按照定作人的指示和出口貨物商品常規(guī)進行合適包裝。包裝要嚴(yán)格按定作人指示注明標(biāo)記。定作人應(yīng)至少在貨物完工交運前_________天給承攬人標(biāo)記指示。在cfr和cif條件下,承攬人應(yīng)在裝船期前_________天內(nèi)將船只、船籍、船齡用電傳/傳真方式通知定作人。在未得定作人確認(rèn)時,裝運不得進行。定作人應(yīng)在_________工作日內(nèi)予以確認(rèn),否則即認(rèn)為船只得到認(rèn)可。
第十二條加工產(chǎn)品的交付
承攬人每月分_________次(即每月的_________日、_________日和_________日)在承攬人廠區(qū)或倉庫向定作人移交加工成品。并按下列方法辦理交接手續(xù):
雙方必須派專人參加。
交接的產(chǎn)品必須是在包裝前經(jīng)過雙方檢驗合格的成品或半成品。
雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。
第十三條產(chǎn)品質(zhì)量
1、產(chǎn)品質(zhì)量,以定作人提供的并經(jīng)雙方商議確定的樣品為標(biāo)準(zhǔn)。
2、加工生產(chǎn)應(yīng)在雙方技術(shù)人員指導(dǎo)下進行,以工藝比較復(fù)雜、技術(shù)要求較高的產(chǎn)品,定作人必須派出常駐技術(shù)人員,對生產(chǎn)進行具體的檢查指導(dǎo),發(fā)現(xiàn)問題及時解決,以保證產(chǎn)品質(zhì)量。
3、產(chǎn)品質(zhì)量檢查應(yīng)有雙方的技術(shù)人員參加。
4、技術(shù)要求較高,人工無法檢查的產(chǎn)品,應(yīng)以機械測試檢查為準(zhǔn)。
5、不合格的產(chǎn)品,若純屬承攬人加工質(zhì)量問題,承攬人負(fù)責(zé)免責(zé)返修;若是原材料本身質(zhì)量問題,或是技術(shù)設(shè)計等原因造成,則定作人應(yīng)負(fù)擔(dān)返修費用。
第十四條勞動保護
裝配合同篇五
甲乙雙方本著平等互利的原則,經(jīng)過充分協(xié)商就乙方提供原材料(或零部件和元器件),由甲方在_________加工(或裝配)成品達成協(xié)議,根據(jù)中國有關(guān)法律、法規(guī)訂立本合同。
一、加工(裝配)的項目
1.乙方向甲方提供加工(或裝配)_________(產(chǎn)品)______套(或件)所需的原材料(或散件);甲方對乙方提供的原材料(或散件)進行加工(或裝配),加工(或裝配)后將成品交付乙方。
2.加工成品名稱和數(shù)量:_________。
二、來料(或來件)的交付
乙方每月必須分______次(即每月的______日、______日以前)把加工生產(chǎn)所需要的原材料(或零配件、元器件)、包裝物料等運到生產(chǎn)場地,并辦理交接手續(xù)。
甲方對乙方送來的原材料(或零配件、元器件)等必須派專人負(fù)責(zé)驗收和保管。經(jīng)驗收不符合規(guī)格、質(zhì)量要求的原材料(或零配件、元器件)或包裝物料數(shù)量不足時,甲方應(yīng)及時通知乙方更換或補足。
三、原材料損耗
加工時零件及原料損耗率為_____%,其損耗率由乙方免費供應(yīng),如損耗率超過______%,應(yīng)由甲方補充加工所需之零件和原料。
四、甲方責(zé)任
1.提供加工(或裝配)生產(chǎn)廠房______平方米。
2.招聘工人_________名。
3.提供廠內(nèi)加工生產(chǎn)所需要的水、電及設(shè)備,費用由甲方支付。
4.按照本合同規(guī)定按質(zhì)、按量、按時向乙方交付成品。
5.協(xié)助乙方辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報手續(xù)。
6.協(xié)助乙方辦理加工所需原材料的進口和加工成品的出口手續(xù)。
7.乙方要求甲方協(xié)助辦理的其他事宜。
五、乙方責(zé)任
1.提供加工產(chǎn)品及裝修廠房所需的設(shè)備材料,其價格應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商認(rèn)可,所需費用由乙方墊支,甲方則從乙方支付的工繳費內(nèi)逐月償還乙方墊支的本息,償還期為______年。
2.為使加工生產(chǎn)正常化,由乙方提供生產(chǎn)所需要的其他專用設(shè)備、測試儀器、檢驗工具等。這部分器材,所有權(quán)仍屬乙方所有,只在合同期限內(nèi)由甲方保管使用,損壞和丟失由甲方負(fù)責(zé)修理或賠償,但正常維修由乙方負(fù)責(zé)。合同期滿后,由乙方自行處理。
3.按照本合同規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量及時間要求,提供加工生產(chǎn)的原材料(或零部件和元器件)和包裝物料、輔料(或輔件)。
4.工人如因工作不力(含工廠管理人員),經(jīng)教育無效者,乙方有權(quán)向甲方提出調(diào)換,但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。
5.甲方要求乙方協(xié)助辦理的其他事宜。
六、加工產(chǎn)品的交付
甲方每月分______次(即每月的____日、_____日和____日)在甲方廠區(qū)或倉庫向乙方移交加工成品。并按下列方法辦理交接手續(xù):
1.雙方必須派專人參加。
2.交接的產(chǎn)品必須是在包裝前經(jīng)過雙方檢驗合格的成品或半成品。
3.雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。
七、產(chǎn)品質(zhì)量
1.產(chǎn)品質(zhì)量,以乙方提供的并經(jīng)雙方商議確定的樣品為標(biāo)準(zhǔn)。
2.加工生產(chǎn)應(yīng)在雙方技術(shù)人員指導(dǎo)下進行,以工藝比較復(fù)雜、技術(shù)要求較高的產(chǎn)品,乙方必須派出常駐技術(shù)人員,對生產(chǎn)進行具體的檢查指導(dǎo),發(fā)現(xiàn)問題及時解決,以保證產(chǎn)品質(zhì)量。
3.產(chǎn)品質(zhì)量檢查應(yīng)有雙方的技術(shù)人員參加。
4.技術(shù)要求較高,人工無法檢查的產(chǎn)品,應(yīng)以機械測試檢查為準(zhǔn)。
5.不合格的產(chǎn)品,若純屬甲方加工質(zhì)量問題,甲方負(fù)責(zé)免責(zé)返修;若是原材料本身質(zhì)量問題,或是技術(shù)設(shè)計等原因造成,則乙方應(yīng)負(fù)擔(dān)返修費用。
八、工繳費
1.試產(chǎn)期(包括對職工培訓(xùn))為______天,采取計時工繳費,工人每人每天(八小時)工繳費為______元。
2.試產(chǎn)期滿后,采取按件計算方式,在堅持互利原則的基礎(chǔ)上、雙方應(yīng)根據(jù)加工的品種、規(guī)格、款式和工藝繁簡不同進行定價,并在生產(chǎn)加工合同中訂明為確保工人的合理收入,工繳費平均每人每月不低于_______元。需要加班時,加班費另計,但每個工人每天加班時間最長不得超過_______小時。
3.甲方工人生產(chǎn)消耗的水、電費由乙方負(fù)責(zé)。
4.每月乙方支付甲方________元,作為工作管理費。
九、結(jié)算方式
結(jié)匯應(yīng)以乙方已簽收的合格產(chǎn)品數(shù)額為依據(jù),采取d/p即期結(jié)匯或_________方式結(jié)匯。產(chǎn)品交付一次結(jié)匯一次,每月總結(jié)一次。
乙方逾期支付工繳費,應(yīng)按銀行貸款利率向甲方加付延期利息,如連續(xù)______天不支付,甲方有權(quán)停止交付產(chǎn)品。
十、運輸
乙方提供的加工機械設(shè)備、原材料、包裝物料等,以及甲方加工的成品提供的運輸工具和付出的費用,由乙方負(fù)擔(dān)。
十一、保險
甲方的廠房、設(shè)備等,乙方的加工物料、設(shè)備和加工成品等,由甲、乙雙方分別向_______保險公司投保,所需費用各自承擔(dān)。
十二、稅收
雙方均應(yīng)遵守中國的有關(guān)稅法規(guī)定,按時繳納各自應(yīng)該繳納的稅款。
十三、擔(dān)保
為了保證雙方履行合同和及時按合同規(guī)定支付罰款或賠償損失,雙方應(yīng)分別向?qū)Ψ教峁└髯糟y行所出具的保函。
十四、設(shè)備安裝與技術(shù)培訓(xùn)
由乙方代購或借用的設(shè)備,乙方應(yīng)派出技術(shù)人員協(xié)助安裝,并對甲方人員進行技術(shù)培訓(xùn)。乙方技術(shù)人員的工資及一切費用,由乙方負(fù)責(zé)。甲方為乙方派出的技術(shù)人員提供生活的方便條件。
十五、違約責(zé)任
1.乙方應(yīng)按本合同規(guī)定的規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量和時間要求進料,并及時結(jié)匯,如因乙方的原因造成停產(chǎn)或其他經(jīng)濟損失,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。
2.甲方應(yīng)按本合同規(guī)定的成品數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和時間要求向乙方交貨,如違背合同的規(guī)定造成乙方的經(jīng)濟損失,甲方應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
十六、聲明及保證
(一)甲方
1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方
1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
十七、保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_____年。
一方違反上述保密義務(wù)的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。
十八、不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,并應(yīng)在_________天內(nèi)提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
十九、通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_______(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:____________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起_____日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。
二十、爭議的處理
(一)本合同受________國法律管轄并按其進行解釋。
(二)本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_____種方式解決:
1.提交_________仲裁委員會仲裁;
2.依法向人民法院起訴。
二十一、解釋
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進行,本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋。
二十二、補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
二十三、合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為______年,自_______年_____月_______日至_______年____月____日。本合同正本一式_____份,雙方各執(zhí)_____份,具有同等法律效力;合同副本____份,送___留存一份。
甲方(蓋章):_____________乙方(蓋章):_____________
授權(quán)代表(簽字):_________授權(quán)代表(簽字):_________
簽訂時間:___年____月____日簽訂時間:____年____月___日
簽訂地點:_________________簽訂地點:_________________
裝配合同篇六
合同編號:_________
承攬人:_________
法定住址:_________
法定代表人:_________
職務(wù):_________
委托代理人:_________
身份證號碼:_________
通訊地址:_________
編碼:_________
聯(lián)系人:_________
電話:_________
傳真:_________
帳號:_________
電子信箱:_________
定作人:_________
法定住址:_________
法定代表人:_________
職務(wù):_________
委托代理人:_________
身份證號碼:_________
通訊地址:_________
編碼:_________
聯(lián)系人:_________
電話:_________
傳真:_________
帳號:_________
電子信箱:_________
在裝配_________項目中,雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條?裝配項目
定作人向承攬人提供裝配_________(產(chǎn)品)_________套(或件)所需的散件;承攬人對定作人提供的散件進行裝配,裝配后將成品交付定作人。
第二條?加工成品規(guī)格
根據(jù)定作人提供的設(shè)計原型,圖紙與產(chǎn)品樣品,雙方共同制定規(guī)范,以滿足生產(chǎn)的需要,這種規(guī)范要符合加工成品的質(zhì)量和性能標(biāo)準(zhǔn)。此規(guī)范一經(jīng)雙方確定,任何變動只有依雙方書面協(xié)議修改。
第三條?加工費
每種型號的加工費如下:
_________(大寫:_________美元);
_________(大寫:_________美元);
_________(大寫:_________美元)。
第四條?來件的交付
定作人每月必須分_________次(即每月的_________日、_________日以前)把加工生產(chǎn)所需要的零配件、元器件、包裝物料等運到生產(chǎn)場地,并辦理交接手續(xù)。
第五條?原材料的驗收
承攬人對定作人送來的原材料(或零配件、元器件)等必須派專人負(fù)責(zé)驗收和保管。經(jīng)驗收不符合規(guī)格、質(zhì)量要求的原材料(或零配件、元器件)或包裝物料,或數(shù)量不足時,承攬人應(yīng)及時通知定作人更換或補足。
第六條?原材料損耗
第七條?技術(shù)資料和技術(shù)服務(wù)
1、承攬人同意向定作人提供組裝加工成品所需的圖紙,說明書及成品測試、檢查標(biāo)準(zhǔn)等。
2、定作人同意對承攬人在加工裝配技術(shù)方面的質(zhì)疑予以適當(dāng)解答。
3、在合同有效期內(nèi),根據(jù)承攬人請求,定作人同意派遣其工程技術(shù)人員到承攬人工廠進行與加工裝配有關(guān)的技術(shù)指導(dǎo)。定作人派遣工程技術(shù)人員的所有旅行費用和生活費用將由承攬人承擔(dān)。
4、在合同有效期內(nèi),根據(jù)定作人請求,承攬人同意定作人到承攬人工廠接受有關(guān)加工裝配的技術(shù)培訓(xùn)。但定作人每次派遣人數(shù)不得超過_________人,停留時間不得超過_________天。定作人派遣人員的所有旅行費用和生活費用將由定作人自行承擔(dān)。
第八條?承攬人責(zé)任
1、提供裝配生產(chǎn)廠房_________平方米。
2、招聘工人_________名。
3、提供廠內(nèi)加工生產(chǎn)所需要的水、電及設(shè)備,費用由承攬人支付。
4、按照本合同規(guī)定按質(zhì)、按量、按時向定作人交付成品。
5、協(xié)助定作人辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報手續(xù)。
6、協(xié)助定作人辦理加工所需原材料的進口和加工成品的出口手續(xù)。
7、定作人要求承攬人協(xié)助辦理的其他事宜。
第九條?定作人責(zé)任
1、提供加工產(chǎn)品及裝修廠房所需的設(shè)備材料,其價格應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商認(rèn)可,所需費用由承攬人墊付,承攬人則從定作人支付的工繳費內(nèi)逐月償還其墊支的本息,償還期為_________年。
2、為使加工生產(chǎn)正?;啥ㄗ魅颂峁┥a(chǎn)所需要的其他專用設(shè)備、測試儀器、檢驗工具等。這部分器材,所有權(quán)仍屬定作人所有,只在合同期限內(nèi)由承攬人保管使用,損壞和丟失由承攬人負(fù)責(zé)修理或賠償,但正常維修由定作人負(fù)責(zé)。合同期滿后,由定作人自行處理。
3、按照本合同規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量及時間要求,提供加工生產(chǎn)的原材料(或零部件和元器件)和包裝物料、輔料(或輔件)。
4、工人如因工作不力(含工廠管理人員),經(jīng)教育無效者,定作人有權(quán)向承攬人提出調(diào)換,但禁止非法搜查承攬人工廠工人的身體。
5、承攬人要求定作人協(xié)助辦理的其他事宜。
第十條?結(jié)算方式
結(jié)匯應(yīng)以定作人已簽收的合格產(chǎn)品數(shù)額為依據(jù),采取d/p即期結(jié)匯或_________方式結(jié)匯。產(chǎn)品交付一次結(jié)匯一次,每月總結(jié)一次。
定作人逾期支付工繳費,應(yīng)按銀行貸款利率向承攬人加付延期利息,如連續(xù)_________天不支付,承攬人有權(quán)停止交付產(chǎn)品。
第十一條?包裝與標(biāo)記
產(chǎn)品要嚴(yán)格按照定作人的指示和出口貨物商品常規(guī)進行合適包裝。包裝要嚴(yán)格按定作人指示注明標(biāo)記。定作人應(yīng)至少在貨物完工交運前_________天給承攬人標(biāo)記指示。在cfr和cif條件下,承攬人應(yīng)在裝船期前_________天內(nèi)將船只、船籍、船齡用電傳/傳真方式通知定作人。在未得定作人確認(rèn)時,裝運不得進行。定作人應(yīng)在_________工作日內(nèi)予以確認(rèn),否則即認(rèn)為船只得到認(rèn)可。
第十二條?加工產(chǎn)品的交付
承攬人每月分_________次(即每月的_________日、_________日和_________日)在承攬人廠區(qū)或倉庫向定作人移交加工成品。并按下列方法辦理交接手續(xù):
雙方必須派專人參加。
交接的產(chǎn)品必須是在包裝前經(jīng)過雙方檢驗合格的成品或半成品。
雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。
第十三條?產(chǎn)品質(zhì)量
1、產(chǎn)品質(zhì)量,以定作人提供的并經(jīng)雙方商議確定的樣品為標(biāo)準(zhǔn)。
2、加工生產(chǎn)應(yīng)在雙方技術(shù)人員指導(dǎo)下進行,以工藝比較復(fù)雜、技術(shù)要求較高的產(chǎn)品,定作人必須派出常駐技術(shù)人員,對生產(chǎn)進行具體的檢查指導(dǎo),發(fā)現(xiàn)問題及時解決,以保證產(chǎn)品質(zhì)量。
3、產(chǎn)品質(zhì)量檢查應(yīng)有雙方的技術(shù)人員參加。
4、技術(shù)要求較高,人工無法檢查的產(chǎn)品,應(yīng)以機械測試檢查為準(zhǔn)。
5、不合格的產(chǎn)品,若純屬承攬人加工質(zhì)量問題,承攬人負(fù)責(zé)免責(zé)返修;若是原材料本身質(zhì)量問題,或是技術(shù)設(shè)計等原因造成,則定作人應(yīng)負(fù)擔(dān)返修費用。
第十四條?_____
承攬人工廠應(yīng)做好_____及安全工作,完善防塵、防煙、防毒設(shè)施,廠房保持通風(fēng)光亮,內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生整潔,對有污染性項目,須經(jīng)市環(huán)保部門批準(zhǔn),方能立項經(jīng)營。
第十五條?運輸與_____
1、定作人提供的機械、通風(fēng)、照明設(shè)備、原輔材料、包裝物件及承攬人工廠加工后的成品運輸費用,均由定作人負(fù)責(zé)。
2、原輔材料、包裝物料的運進,成品運出及加工期間存放的機械設(shè)備、原料和包裝物料及操作機械的工人,均由定作人向______________公司投保。
第十六條?稅收
雙方均應(yīng)遵守中國的有關(guān)稅法規(guī)定,按時繳納各自應(yīng)該繳納的稅款。
第十七條?手續(xù)辦理
與本合同有關(guān)的一切進出口手續(xù),應(yīng)由承攬人予以辦理。
第十八條?擔(dān)保
為了保證雙方履行合同和及時按合同規(guī)定支付罰款或賠償損失,雙方應(yīng)分別向?qū)Ψ教峁└髯糟y行所出具的保函。
第十九條?違約罰款和損失賠償
1、定作人應(yīng)按本合同規(guī)定的規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量和時間要求進料,并及時結(jié)匯,如因定作人的原因造成停產(chǎn)或其他經(jīng)濟損失,定作人應(yīng)負(fù)責(zé)賠償;
2、承攬人應(yīng)按本合同規(guī)定的成品數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和時間要求向定作人交貨,如違背合同的規(guī)定造成定作人的經(jīng)濟損失,承攬人應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
第二十條?聲明及保證
承攬人:
1、承攬人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2、承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_________)均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時,任何法院、_____機構(gòu)、_____或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、承攬人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是承攬人法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
定作人:
1、定作人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2、定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_________)均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時,任何法院、_____機構(gòu)、_____或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、定作人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是定作人法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第二十一條?保密
雙方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業(yè)秘密、公司計劃、運營活動、財務(wù)信息、技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
第二十二條?通知
1、根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下:_________。
3、一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。
第二十三條?合同的變更
本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無權(quán)變更本合同,否則,由此造成對方的經(jīng)濟損失,由責(zé)任方承擔(dān)。
第二十四條?合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù),任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前,不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓,未經(jīng)另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十五條?爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交______________委員會_____;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十六條?不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù),該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發(fā)生時,雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責(zé)任。
4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風(fēng)、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、_____、_____,政府行為或法律規(guī)定等。
第二十七條?合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十八條?補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十九條?合同的效力
1、本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2、有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3、本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。
第三十條?續(xù)訂
本合同有效期限屆滿之前,如一方認(rèn)為需要續(xù)訂合同,可以向?qū)Ψ教岢霾⑦M行協(xié)商。
承攬人(蓋章):_________定作人(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
委托代理人(簽字):_________委托代理人(簽字):_________
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
_________年____月____日_________年____月____日
裝配合同篇七
對外加工裝配合同(樣式一)
中國____?。撸撸撸呤校撸撸撸吖荆ㄒ韵潞喎Q甲方)與____國(或地區(qū))____公司(以下簡稱乙方),本著平等互利的原則,經(jīng)過充分協(xié)商就乙方提供原材料(或零部件或元器件),由甲方在____省____市加工(或裝配)成品達成協(xié)議,根據(jù)中國有關(guān)法律、法規(guī)訂立本合同。
第一條?合同雙方
甲方:
____省____市____公司。
法定地址:____?。撸撸撸呤校撸撸撸邊^(qū)____路(街)____號。
法定代表:姓名____、職務(wù)____。
開戶銀行及賬號:____、____。
乙方:
____國(或地區(qū))____公司。
法定地址:____國(或地區(qū))____。
法定代表:姓名____、職務(wù)____。
開戶銀行及賬號:____、____。
第二條?雙方責(zé)任
甲方責(zé)任:
(一)提供加工(或裝配)生產(chǎn)廠房____平方米;
(二)招聘工人____名;
(三)提供廠內(nèi)加工生產(chǎn)所需要的水、電及設(shè)備,費用由甲方支付;
(四)按照本合同規(guī)定按質(zhì)、按量、按時向乙方交付成品;
(五)協(xié)助乙方辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報手續(xù);
(六)協(xié)助乙方辦理加工所需原材料的進口和加工成品的出口手續(xù);
(七)乙方要求甲方協(xié)助辦理的其他事宜。
乙方責(zé)任:
(一)為甲方進口____套加工生產(chǎn)所需要的先進的機器設(shè)備(詳見附表一),其價格應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商認(rèn)可,所需費用由乙方墊支,甲方則從乙方支付的工繳費內(nèi)逐月償還乙方墊支的本息,償還期為____年。
(二)為使加工生產(chǎn)正?;?,由乙方無償提供生產(chǎn)所需要的其他專用設(shè)備、測試儀器、檢驗工具等(詳見附表二)。這部分器材,所有權(quán)仍屬乙方所有,只在合同期限內(nèi)由甲方保管使用,損壞或丟失由甲方負(fù)責(zé)修理或賠償,但正常維修由乙方負(fù)責(zé)。合同期滿后,由乙方自行處理。
(三)按照本合同規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量及時間要求,提供加工生產(chǎn)的原材料(或零部件和元器件)和包裝物料、輔料(或輔件)。
(四)甲方要求乙方協(xié)助辦理的其他事宜。
第三條?加工(或裝配)的項目、成品的名稱、規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量
(注:根據(jù)實際情況逐項逐個列出)
在合同期內(nèi),乙方如需改變加工項目,增加或減少加工(或裝配)的數(shù)量,必須提前一個月以書面形式向甲方提出要求,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,另立補充合同,才能進行生產(chǎn)。
第四條?原材料(零配件和元器件)和包裝物料的名稱、規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量
(注:根據(jù)實際情況逐一寫明)
第五條?來料(或來件)時間和交接手續(xù)
乙方每月必須分____次(即每月的____日、____日以前)把加工生產(chǎn)所需要的原材料(或零配件、元器件)包裝物料籌運到生產(chǎn)場地,并辦理交接手續(xù)。
甲方對乙方送來的原材料(或零配件、元器件)等必須派專人負(fù)責(zé)驗收和保管。經(jīng)驗收不符合規(guī)格、質(zhì)量要求的原材料(或零配件、元器件)和包裝物料,或數(shù)量不足時,甲方應(yīng)及時通知乙方更換或補足。
第六條?原材料損耗率
乙方提供的料、件損耗率分別按下列規(guī)定計算:
(注:根據(jù)各種料、件的不同情況,逐類規(guī)定)
第七條?交付獎品的時間和交接手續(xù)
甲方每月分____次(即每月的____日、____日和____日)在甲方廠區(qū)或倉庫向乙方移交加工成品。并按下列方法辦理交接手續(xù):
(一)雙方必須派專人參加;
(二)交接的產(chǎn)品必須是在包裝前經(jīng)過雙方檢驗合格的成品或半成品;
(三)雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。
第八條?產(chǎn)品質(zhì)量
(一)產(chǎn)品質(zhì)量,以乙方提供的并經(jīng)雙方商議確定的樣品為標(biāo)準(zhǔn);
(二)加工生產(chǎn)應(yīng)在雙方技術(shù)人員指導(dǎo)下進行,以工藝比較復(fù)雜、技術(shù)要求較高的產(chǎn)品,乙方必須派出常駐技術(shù)人員,對生產(chǎn)進行具體的檢查指導(dǎo),發(fā)現(xiàn)問題及時解決,以保證產(chǎn)品質(zhì)量;
(三)產(chǎn)品質(zhì)量檢查應(yīng)有雙方的技術(shù)人員參加;
(四)技術(shù)要求較高,人工無法檢查的產(chǎn)品,應(yīng)以機械測試檢查為準(zhǔn);
第九條?工繳費
來料加工的工繳費應(yīng)包括工人和管理人員的工資、廠區(qū)的水電費、國家稅收、固定資金折舊費、各項管理費和合理利潤等。_____辦法為:
(一)試產(chǎn)期(包括對職工培訓(xùn))為____天,采取計時工繳費,工人每人每天(八小時)工繳費為____港元;
(二)試產(chǎn)期滿,采取按件計算方式收取工繳費。甲乙雙方根據(jù)加工的品種、規(guī)格、款式和工藝繁簡不同進行定價,并在每批加工合同中訂明,以港元支付。
第十條?結(jié)匯方式
結(jié)匯應(yīng)以乙方已簽收的合格產(chǎn)品數(shù)額為依據(jù),采取d/p即期結(jié)匯或____方式結(jié)匯。產(chǎn)品交付一次結(jié)匯一次,每月總結(jié)一次。
乙方逾期支付工繳費,應(yīng)按銀行貸款利率向甲方加付延期利息,如連續(xù)____天不支付,甲方有權(quán)停止交付產(chǎn)品。
第十一條?運輸
乙方提供的加工機械設(shè)備、原材料、包裝物料等,以及甲方加工的成品復(fù)出的運輸工具和費用,由乙方負(fù)擔(dān)。
第十二條?_____
甲方的廠房、設(shè)備等,乙方的加工物料、設(shè)備和加工成品等,由甲、乙雙方分別向_________市_____公司投保,所需費用各自承擔(dān)。
第十三條?稅收
雙方均應(yīng)遵守中國的有關(guān)稅法規(guī)定,按時繳納各自應(yīng)該繳納的稅款。
第十四條?違約罰款和損失賠償
(一)乙方應(yīng)按本合同規(guī)定的規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量和時間要求進料,并及時結(jié)匯,如因乙方的原因造成停產(chǎn)或其他經(jīng)濟損失,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償;
(二)甲方應(yīng)按本合同規(guī)定的成品數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和時間要求向乙方交貨,如違背合同的規(guī)定造成乙方的經(jīng)濟損失,甲方應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
第十五條?不可抗力
因地震、臺風(fēng)、水災(zāi)、火災(zāi)或戰(zhàn)爭以及其他不能預(yù)見并且對其發(fā)生和后果不能防止或避免的不可抗力的事故,致使合同一方不能履行時,事故方應(yīng)盡快將事故情況通知對方,并協(xié)商解決辦法,由此造成的損失,雙方均不負(fù)違約責(zé)任。
第十六條?設(shè)備安裝與技術(shù)培訓(xùn)
由乙方代購或借用的設(shè)備,乙方應(yīng)派出技術(shù)人員協(xié)助安裝,并對甲方人員進行技術(shù)培訓(xùn)。乙方技術(shù)人員的工資及一切費用,由乙方負(fù)責(zé)。甲方為乙方派出的技術(shù)人員提供生活的方便條件。
第十七條?_____
合同履行期間雙方如發(fā)生與本合同有關(guān)的爭議,應(yīng)友好協(xié)商解決,協(xié)商不能解決時,將爭議事項提交中國國際貿(mào)易對外經(jīng)濟貿(mào)易_____委員會進行_____,_____裁決是終局的,對雙方均有約束力。
第十八條?合同期限
本合同有效期為____年,自中國主管部門批準(zhǔn)之日起生效。任何一方如要求提前終止合同或延長合同期限,均應(yīng)提前____天通知對方,經(jīng)雙方協(xié)商一致,并報請原批準(zhǔn)機關(guān)批準(zhǔn)方能生效。提前終止的還應(yīng)按合同規(guī)定做好財產(chǎn)、債權(quán)和債務(wù)的處理。
第十九條?其他
本合同一式三份,甲、乙方各執(zhí)一份,呈報審批機關(guān)一份,均具有同等效力。
本合同在執(zhí)行中,如有未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商一致,并報請原批準(zhǔn)機關(guān)認(rèn)可,可進行修改或補充。
甲方:____公司?乙方____公司
(加蓋公章)(加蓋公章)
代表:____(簽字)?代表:____(簽字)
合同簽訂地點:____:
合同簽訂時間:____年____月____日
裝配合同篇八
中外來料加工、來件裝配合同
甲方:
地址:
電話:
法定代表人:
職務(wù):
國籍:
乙方:
地址:
電話:
法定代表人:
職務(wù):
國籍:
茲經(jīng)雙方同意,甲方委托乙方在加工,其條款如下:
1.來料加工和來件裝配的商品和數(shù)量:
(1)商品名稱:
(2)數(shù)量共計臺。
2.一切所需用的零件和原料由甲方提供,或由乙方在或購買,清單附于本合同內(nèi)。
3.每種型號的加工費如下:
(1)(大寫:美元);
(2)(大寫:美元);
(3)(大寫:美元)。
4.加工所需的主要零件、消耗品及原料由甲方運至,若有(某地)短少或破損,甲方應(yīng)負(fù)責(zé)補充供應(yīng)。
5.甲方應(yīng)于成品交運前1個月,開立信用證(或電匯全部加工費)用于由乙方在
或購買零配件、消耗品及原料費用。
6.乙方應(yīng)在雙方同意的時間內(nèi)完成型標(biāo)準(zhǔn)的加工和交運,不得延遲,凡發(fā)生無法控制的和不可預(yù)見的情況例外。
8.若甲方誤運原料及零件,或錯將原料及零件超運,乙方應(yīng)將超運部分退回,其費用由甲方承擔(dān),若遇有短缺,應(yīng)由甲方補充。
9.甲方提供加工標(biāo)準(zhǔn)零件和原料,乙方應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定的設(shè)計加工,不得變更。
10.技術(shù)服務(wù):
甲方同意乙方隨時提出派遣技術(shù)人員到的要求,協(xié)助培訓(xùn)乙方的技術(shù)人員,并允許所派的技術(shù)人員留在乙方檢驗成品。為此,乙方同意支付每人月薪美元,其他一切費用(包括來回旅費)概由甲方負(fù)責(zé)。
11.與本合同有關(guān)的一切進出口手續(xù),應(yīng)由乙方予以辦理。
12.加工后的標(biāo)準(zhǔn),乙方應(yīng)運交給甲方隨時指定的國外買主。
13.其他條件:
(1)標(biāo)準(zhǔn)的_____由甲方提供,若出現(xiàn)法律糾紛,甲方應(yīng)負(fù)完全責(zé)任;
(2)若必要時乙方在或購買加工標(biāo)準(zhǔn)的零件及原料,其品質(zhì)必須符合標(biāo)準(zhǔn)并事先需經(jīng)甲方核準(zhǔn);
(3)為促進出口業(yè)務(wù),乙方應(yīng)儲備標(biāo)準(zhǔn)樣品,隨時可寄往甲方所指定的國外買主,所需的零件和原料,由甲方所運來的零件及原料中報銷。
14.本合同一式二份,甲方與乙方在簽字后各執(zhí)一份。
甲方:乙方:
代表:代表:
裝配合同篇九
本合同于______年_____月______日在_______簽訂。
甲方:中國____________公司
地址:________________
電報掛號:______________
電傳:________________
___________工廠地址:中華人民共和國______省____市_______區(qū)_______街________號
電報掛號:_______國________公司
地址:____________________
電傳:____________________
雙方為開展來件裝配業(yè)務(wù),本著平等互利原則,通過友好協(xié)商,特簽訂本合同。
第一條裝配項目
乙方向甲方提供裝配_______(產(chǎn)品)_____套(或件)所需的散件,提供的散件進行裝配,裝配后將成品交付乙方。
第二條交付來件與加工成品的數(shù)量和時間
乙方將于_____年___月___日至____年___月____日,每月向甲方提供______散件_____套,并負(fù)責(zé)運至_____港港口(或車站)交付甲方;在甲方收到散件后的_____個月內(nèi)(或自____年____月____日至____年____月____日),分批將裝配后的成品負(fù)責(zé)運至_____港口(或車站)交付乙方。
乙方在提供散件時,按百分之_____的備損率提供給甲方,多提供部分不計裝配數(shù)量。如乙方未能按時、按質(zhì)、按量提供全部散件,致使甲方停工待料造成損失,乙方在接到甲方提出的通知后,應(yīng)予賠償。如甲方未能按時、按質(zhì)、按量交付成品,在乙方提出后,甲方亦應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。
第三條加工費
甲方為乙方進行裝配的加工費,每件(或套)計_____幣_____元。(注一)
第四條付款辦法
乙方將不作價的散件運交甲方,加工費由乙方給甲方開出即期付款信用證。(注二)
第五條來廠專家和技術(shù)培訓(xùn)
根據(jù)實際需要,乙方有義務(wù)向甲方派遣專家并為甲方培訓(xùn)必要的技術(shù)人員,來廠專家和培訓(xùn)人員的數(shù)目、時間、任務(wù)以及費用負(fù)擔(dān)等,由雙方另行商議。
第六條運費、保險費
乙方將散件運交甲方的運費、保險費由乙方負(fù)責(zé);甲方將成品運交乙方的運費、保險費由甲方負(fù)責(zé)。成品的運輸保險,由甲方按散件成本加上運費、保險費、加工費之和的_____%投保綜合險、戰(zhàn)爭險(如陸上運輸則投保陸上運輸險)在裝配期間,由甲方負(fù)責(zé)投?;痣U。(注三)
第七條質(zhì)量檢驗
(1)甲方在收到散件后,應(yīng)按乙方提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),對其規(guī)格、品質(zhì)進行驗收,如發(fā)現(xiàn)乙方提供的散件的規(guī)格、質(zhì)量不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),或數(shù)量不足,由甲方向乙方提出檢驗報告后,乙方負(fù)責(zé)退換或補足。
(2)乙方在收到甲方裝配的成品后,按雙方議定的驗收標(biāo)準(zhǔn)驗貨,如因甲方裝備不當(dāng)造成質(zhì)量問題,由乙方向甲方提出檢驗報告,甲方負(fù)責(zé)返修或賠償。
第八條不可抗力
由于戰(zhàn)爭和嚴(yán)重的自然災(zāi)害以及雙方同意的其他力不可抗拒的事故,致使一方不能履行合同時,遇有上述事故的一方應(yīng)盡快將事故情況通知對方,并與對方協(xié)商延長履行合同的期限。對方由此而產(chǎn)生的損失,不得提出賠償要求。
第九條違約責(zé)任
任何一方不履行合同條款,致使對方遭受經(jīng)濟損失時,必須承擔(dān)賠償責(zé)任,受損害方并擁有罰款_____元的權(quán)利。
第十條仲裁
本合同在執(zhí)行過程中,如發(fā)生爭議,雙方應(yīng)本著友好方式進行協(xié)商解決。如未能解決時,提請_____國______仲裁機構(gòu)進行仲裁。仲裁裁決為終局裁決。仲裁費用由敗訴一方負(fù)擔(dān)。
第十一條擔(dān)保
為了保證雙方履行合同和及時按合同規(guī)定支付罰款或賠償損失,雙方應(yīng)分別向?qū)Ψ教峁└髯糟y行所出具的保函。
第十二條轉(zhuǎn)讓
本合同所載明的權(quán)利和義務(wù),非經(jīng)雙方一致同意,一方不得轉(zhuǎn)讓給任何第三方。
第十三條有效期限
本合同自簽字之日起生效,有效期到本合同規(guī)定的____套(或件)由甲方裝配成成品交付乙方并收進全部加工費時終止。
第十四條續(xù)訂
本合同有效期限屆滿之前,如一方認(rèn)為需要續(xù)訂合同,可以向?qū)Ψ教岢霾⑦M行協(xié)商。
第十五條文本及文字
本合同正本一式二份,雙方各執(zhí)一份。副本_____份。合同文本以中、______文書寫,兩國文字具有同等效力。
第十六條補充或修訂
本合同如有未盡事宜,雙方可以進行協(xié)商補充或修訂。
第十七條適用法律
本合同適用法律為:
1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;
2.中華人民共和國法律;
3.中國法律無明文規(guī)定時,適用國際通行的慣例。
甲方:_________(蓋章)乙方:________(蓋章)
代表:_________(簽字)代表:________(簽字)
見證人
律師:(中國_______律師事務(wù)所)__________(簽字)
注一:如包裝費用、輔料、運費、保險費等在加工費以外收取,須另訂條款明確規(guī)定。
注二:乙方提供散件,如采用托收或遠(yuǎn)期信用證(對開信用證),及成品出口不采用信用證方式,而用匯款或托收方式可作相應(yīng)更改。
注三:此條系雙方均按《到岸價格》(cif)的價格條件。如價格條件為《離岸價格》(fob)或其他價格條件,則此條的運費、保險費的負(fù)擔(dān)應(yīng)隨之變動。
裝配合同篇十
訂約人:
藍(lán)天電*工業(yè)有限公司(以下簡稱甲方)
____電子工業(yè)有限公司(以下簡稱乙方)
茲經(jīng)雙方同意,甲方委托乙方在____________________________加工標(biāo)準(zhǔn)磁羅經(jīng),一切所需的零件與原料由甲方提供,其條款如下:
1.來料加工和來件裝配的商品和數(shù)量:
(1)商品名稱--標(biāo)準(zhǔn)磁羅經(jīng);
(2)數(shù)量--共計____臺;
2.一切所需用的零件和原料由甲方提供,或由乙方在__________或__________購買,清單附于本合同內(nèi);
3.每種型號的加工費如下:
(1)glc-1型標(biāo)準(zhǔn)磁羅經(jīng):__________________u.s.d.(大寫:________________美元);
(2)glc-2型標(biāo)準(zhǔn)磁羅經(jīng):__________________u.s.d.(大寫:____________美元);
(3)glc-3型標(biāo)準(zhǔn)磁羅經(jīng):__________________u.s.d.(大寫:____________美元)。
4.加工所需的主要零件、消耗品及原料由甲方運至(某地)________________________,若有短少或破損,甲方應(yīng)負(fù)責(zé)補充供應(yīng);
5.甲方應(yīng)于成品交運前1個月,開立信用證或電匯全部加工費用及由乙方在__________或__________購買零配件、消耗品及原料費用;
6.乙方應(yīng)在雙方同意的時間內(nèi)完成glc-1型標(biāo)準(zhǔn)磁羅經(jīng)的加工和交運,不得延遲,凡發(fā)生無法控制的和不可預(yù)見的情況例外;
7.零件及原料的損耗率:
加工時零件及原料損耗率為______%,其損耗率由甲方免費供應(yīng),如損耗率超過____%,應(yīng)由乙方補充加工所需之零件和原料;
8.若甲方誤運原料及零件,或因大意而將原料及零件超運,乙方應(yīng)將超運部份退回,其費用由甲方承擔(dān),若遇有短缺,應(yīng)由甲方補充;
9.甲方提供加工glc-1型標(biāo)準(zhǔn)磁羅經(jīng)的零件和原料,乙方應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定的設(shè)計加工,不得變更;
10.技術(shù)服務(wù):
甲方同意乙方隨時提出派遣技術(shù)人員到______________的要求,協(xié)助培訓(xùn)乙方的技術(shù)人員,并允許所派的技術(shù)人員留在乙方檢驗成品。為此,乙方同意支付每人月薪________________美元,其他一切費用(包括來回旅費)概由甲方負(fù)責(zé);
11.與本合同有關(guān)的一切進出口手續(xù),應(yīng)由乙方予以辦理;
12.加工后的標(biāo)準(zhǔn)磁羅經(jīng),乙方應(yīng)運交給甲方隨時指定的國外買主;
13.其他條件:
(1)標(biāo)準(zhǔn)磁羅經(jīng)的商標(biāo)應(yīng)由甲方提供,若出現(xiàn)法律糾紛,甲方應(yīng)負(fù)完全責(zé)任;
(2)若必要時乙方在________或________購買加工標(biāo)準(zhǔn)磁羅經(jīng)的零件及原料,其品質(zhì)必須符合標(biāo)準(zhǔn)并事先需經(jīng)甲方核準(zhǔn);
(3)為促進出口業(yè)務(wù),乙方應(yīng)儲備標(biāo)準(zhǔn)磁羅經(jīng)樣品,隨時可寄往甲方所指定的國外買主,所需的零件和原料,由甲方所運來的零件及原料中報銷。
14. 本合同一式三份,甲方與乙方在簽字后各執(zhí)一份,另一份呈送____________________有關(guān)部門備案。
藍(lán)天電*工業(yè)有限公司經(jīng)理:______________
____電子工業(yè)有限公司經(jīng)理 :_____________
裝配合同篇十一
合同號:_______________
簽訂日期:_____________
簽約地:_______________
甲方(加工裝配方):_______________公司
地址:_________________________________
電話:___________傳真:____________電子郵箱:__________
乙方(來料、來件方):(境外)________有限公司
地址:_________________________________
電話:___________傳真:____________電子郵箱:__________
雙方在遵守中華人民共和國法律、法規(guī)的前提下,本著本等互利的原則,就來料加工__________進行了充分協(xié)商,一致達成如下合同條款:
一、雙方責(zé)任
1.甲方責(zé)任:
(1)提供有上蓋之廠房________平方米,無上蓋場地________平方米,工廠管理人員________名,生產(chǎn)工人________名、開業(yè)后________月增至________名。在合同期內(nèi)代乙方加工生產(chǎn)上述產(chǎn)品,加工成品后交回乙方復(fù)出。
(2)提供現(xiàn)有水、電設(shè)備供加工生產(chǎn)之用,如需新安裝水、電設(shè)施,其費用由乙方支付。
(3)辦理來料加工、裝配有關(guān)業(yè)務(wù)的進出口手續(xù)及對工廠實行行政、財務(wù)等管理,不得把工作以任何形式承包給任何單位和個人經(jīng)營。
2.乙方責(zé)任:
(1)不作價提供加工上述產(chǎn)品及裝修廠房和建造________平方米簡易廠房所需的設(shè)備材料(詳見清單),分多批運抵甲方工廠,設(shè)備總值約________萬元。
(2)不作價提供加工上述產(chǎn)品所需的原料、輔料和包裝物料,具體數(shù)量、規(guī)格在各份具體生產(chǎn)加工合同中訂明。
(3)工人如因工作不力(含工廠管理人員),經(jīng)教育無效者,乙方有權(quán)向甲方提出調(diào)換,但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。
二、加工數(shù)量
第一年加工上述產(chǎn)品,加工費約_____萬元,從第二年開始的產(chǎn)量,應(yīng)在前一年的基礎(chǔ)上有所增加,具體數(shù)量應(yīng)在生產(chǎn)合同中訂明。
三、作價原則和工繳費
1.試產(chǎn)(培訓(xùn))期為二個月,在試產(chǎn)期內(nèi),工人每人每月工繳費暫定為_____元,每月工作_____日,每天_____小時。
2.試產(chǎn)期滿后,采取按件計算方式,在堅持互利原則的基礎(chǔ)上、雙方應(yīng)根據(jù)加工的品種、規(guī)格、款式和工藝繁簡不同進行定價,并在生產(chǎn)加工合同中訂明為確保工人的合理收入,工繳費平均每人每月不低于_____元。需要加班時,加班費另計,但每個工人每天加班時間最長不得超過_____小時。
3.甲方工人生產(chǎn)消耗的水、電費由乙方負(fù)責(zé)。
4.每月乙方支付甲方_____元,作為工作管理費。
四、損耗率
1.試產(chǎn)期內(nèi)的消耗率,實報實銷。
2.試產(chǎn)期后的損耗率,由雙方商定,并在生產(chǎn)加工合同中訂明。
五、來料和交貨期
1.乙方按生產(chǎn)合同的加工量,按月提供足夠數(shù)量的原輔材料和包裝物料。為使甲方工廠能正常生產(chǎn),乙方必須在每批產(chǎn)品開始加工前____天,將所需的原材料和包裝物料運抵甲方工廠。除因人力不可抗拒之原因外,乙方來料不足,造成甲方工廠每月生產(chǎn)不足_____天,停工天數(shù)累計不得超過四天,否則,乙方應(yīng)按 在廠工人以停工天數(shù)計,每人每天補助生活費_____元,支付給甲方工廠。
2.為使乙方能開展正常的業(yè)務(wù)活動,甲方應(yīng)向乙方按商定的交貨期,按時、按質(zhì)、按量交貨。如非人力不可抗拒原因,甲方不按時、按質(zhì)、按量交貨,造成乙方的經(jīng)濟損失,甲方應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)任,賠償數(shù)額可在具體的生產(chǎn)加工合同中訂明。
3.由乙方提供的機械、通風(fēng)、照明等設(shè)備及原輔材料、包裝物料,在甲方工廠由雙方進行交收登記,建立帳冊。甲方工廠加工后的成品,在甲方工廠經(jīng)乙方驗收起運后,甲方不負(fù)產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量、短缺等任何責(zé)任。
六、結(jié)匯形式
工繳費及工人管理費每月結(jié)算一次,以d/p即期結(jié)匯或支票方式結(jié)匯,由甲方工廠會同(____政府授權(quán)的處理來料加工事務(wù)并具有外貿(mào)經(jīng)營權(quán)的)_______貿(mào)易公司(下稱授權(quán)貿(mào)易公司)開具發(fā)票后,通過中國銀行(深圳分行)向乙方在香港開戶的銀行(____銀行。帳號_____)辦理。乙方超過_____天仍未付款給甲方,則按逾期天數(shù),以當(dāng)時香港銀行利息一并付給甲方。乙方連續(xù)_____個月不結(jié)匯,甲方有權(quán)采取停止出貨或其它措施。
七、勞動保護及運輸與保險
1.工廠應(yīng)做好勞動保護及安全工作,完善防塵、防煙、防毒設(shè)施,廠房保持通風(fēng)光亮,內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生整潔,對有污染性項目,須經(jīng)市環(huán)保部門批準(zhǔn),方能立項經(jīng)營。
2.乙方提供的機械、通風(fēng)、照明設(shè)備、原輔材料、包裝物件及甲方工廠加工后的成品運輸費用,均由乙方負(fù)責(zé)。
3.原輔材料、包裝物料的運進,成品運出及加工期間存放的機械設(shè)備、原料和包裝物料及操作機械的工人,均由乙方向_____保險公司投保。
八、技術(shù)交流
在設(shè)備運抵甲方工廠后,乙方應(yīng)盡快派出人員進行安裝,甲方派出人員進行協(xié)助。從試產(chǎn)期開始,乙方應(yīng)派出技術(shù)人員到甲方工廠進行技術(shù)培訓(xùn),直到工人能基本掌握生產(chǎn)技術(shù),進行正常生產(chǎn)時為止。乙方技術(shù)人員的工資及一切費用由 乙方負(fù)責(zé),甲方提供生活上的方便。
九、合同期限
本合同經(jīng)批準(zhǔn)簽訂后,乙方須將商業(yè)登記及銀行資信證明書交甲方辦理營業(yè) 執(zhí)照經(jīng)海關(guān)備案生效。有效期為_____年,即從____年___月 ___ 日至____年__月__日。如要提前終止或延長本合同,須在三個月前通知對方,并經(jīng)雙方協(xié)商處理終止或延長合同事宜。某方單獨提前終止合同,要負(fù)責(zé)補償對方的經(jīng)濟損失。補償?shù)霓k法,根據(jù)終止合同前半年內(nèi)的每月平均工繳費為準(zhǔn),補償兩個月的工繳費總額給對方。
合同期滿后,不動資產(chǎn)(如廠房、宿舍)歸甲方所有,由乙方不作價提供的可動產(chǎn)(如機械、車輛、通風(fēng)設(shè)備)歸乙方所有,并按海關(guān)和有關(guān)規(guī)定及時辦理核銷手續(xù)。
雙方同意,在本合同經(jīng)批準(zhǔn)簽訂后_____天內(nèi),乙方向甲方預(yù)付_____元,作為履約保證金,從甲方收到履約金之日起_____個月內(nèi),乙方仍不投產(chǎn)開業(yè),履約保證金即無條件歸甲方所有,同時,甲方有權(quán)廢約。如乙方能按時投產(chǎn)開業(yè),該履約保證金可作工繳費抵付給甲方。
十、仲裁
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)(包括任一生產(chǎn)加工合同)的任何爭議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決,協(xié)商不能解決,均應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會深圳分會,按照申請仲裁時該會施行有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。
十一、語言
本合同以英文和中文書就,兩種文本具有同等效力。但在對其解釋產(chǎn)生異議時,以中文文本為準(zhǔn)。
十二、合同的份數(shù)和修訂
本合同正本一式五份,甲、乙雙方、海關(guān)、車管所、政府授權(quán)的處理來料加工事務(wù)并有外貿(mào)經(jīng)營權(quán)的_____公司各一份,副本若干份,均具有同等效力。
本合同有如未盡事宜,雙方可隨時補充或修改,并報政府有關(guān)部門批準(zhǔn)實施。
甲 方:_______________ 乙 方:_________________ 合同號:_______________
簽訂日期:_____________
簽約地:_______________
甲方(加工裝配方):_______________公司
地址:_________________________________
電話:___________傳真:____________電子郵箱:__________
乙方(來料、來件方):(境外)________有限公司
地址:_________________________________
電話:___________傳真:____________電子郵箱:__________
雙方在遵守中華人民共和國法律、法規(guī)的前提下,本著本等互利的原則,就來料加工__________進行了充分協(xié)商,一致達成如下合同條款:
一、雙方責(zé)任
1.甲方責(zé)任:
(1)提供有上蓋之廠房________平方米,無上蓋場地________平方米,工廠管理人員________名,生產(chǎn)工人________名、開業(yè)后________月增至________名。在合同期內(nèi)代乙方加工生產(chǎn)上述產(chǎn)品,加工成品后交回乙方復(fù)出。
(2)提供現(xiàn)有水、電設(shè)備供加工生產(chǎn)之用,如需新安裝水、電設(shè)施,其費用由乙方支付。
(3)辦理來料加工、裝配有關(guān)業(yè)務(wù)的進出口手續(xù)及對工廠實行行政、財務(wù)等管理,不得把工作以任何形式承包給任何單位和個人經(jīng)營。
2.乙方責(zé)任:
(1)不作價提供加工上述產(chǎn)品及裝修廠房和建造________平方米簡易廠房所需的設(shè)備材料(詳見清單),分多批運抵甲方工廠,設(shè)備總值約________萬元。
(2)不作價提供加工上述產(chǎn)品所需的原料、輔料和包裝物料,具體數(shù)量、規(guī)格在各份具體生產(chǎn)加工合同中訂明。
(3)工人如因工作不力(含工廠管理人員),經(jīng)教育無效者,乙方有權(quán)向甲方提出調(diào)換,但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。
二、加工數(shù)量
第一年加工上述產(chǎn)品,加工費約_____萬元,從第二年開始的產(chǎn)量,應(yīng)在前一年的基礎(chǔ)上有所增加,具體數(shù)量應(yīng)在生產(chǎn)合同中訂明。
三、作價原則和工繳費
1.試產(chǎn)(培訓(xùn))期為二個月,在試產(chǎn)期內(nèi),工人每人每月工繳費暫定為_____元,每月工作_____日,每天_____小時。
2.試產(chǎn)期滿后,采取按件計算方式,在堅持互利原則的基礎(chǔ)上、雙方應(yīng)根據(jù)加工的品種、規(guī)格、款式和工藝繁簡不同進行定價,并在生產(chǎn)加工合同中訂明為確保工人的合理收入,工繳費平均每人每月不低于_____元。需要加班時,加班費另計,但每個工人每天加班時間最長不得超過_____小時。
3.甲方工人生產(chǎn)消耗的水、電費由乙方負(fù)責(zé)。
4.每月乙方支付甲方_____元,作為工作管理費。
四、損耗率
1.試產(chǎn)期內(nèi)的消耗率,實報實銷。
2.試產(chǎn)期后的損耗率,由雙方商定,并在生產(chǎn)加工合同中訂明。
五、來料和交貨期
1.乙方按生產(chǎn)合同的加工量,按月提供足夠數(shù)量的原輔材料和包裝物料。為使甲方工廠能正常生產(chǎn),乙方必須在每批產(chǎn)品開始加工前____天,將所需的原材料和包裝物料運抵甲方工廠。除因人力不可抗拒之原因外,乙方來料不足,造成甲方工廠每月生產(chǎn)不足_____天,停工天數(shù)累計不得超過四天,否則,乙方應(yīng)按 在廠工人以停工天數(shù)計,每人每天補助生活費_____元,支付給甲方工廠。
2.為使乙方能開展正常的業(yè)務(wù)活動,甲方應(yīng)向乙方按商定的交貨期,按時、按質(zhì)、按量交貨。如非人力不可抗拒原因,甲方不按時、按質(zhì)、按量交貨,造成乙方的經(jīng)濟損失,甲方應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)任,賠償數(shù)額可在具體的生產(chǎn)加工合同中訂明。
3.由乙方提供的機械、通風(fēng)、照明等設(shè)備及原輔材料、包裝物料,在甲方工廠由雙方進行交收登記,建立帳冊。甲方工廠加工后的成品,在甲方工廠經(jīng)乙方驗收起運后,甲方不負(fù)產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量、短缺等任何責(zé)任。
六、結(jié)匯形式
工繳費及工人管理費每月結(jié)算一次,以d/p即期結(jié)匯或支票方式結(jié)匯,由甲方工廠會同(____政府授權(quán)的處理來料加工事務(wù)并具有外貿(mào)經(jīng)營權(quán)的)_______貿(mào)易公司(下稱授權(quán)貿(mào)易公司)開具發(fā)票后,通過中國銀行(深圳分行)向乙方在香港開戶的銀行(____銀行。帳號_____)辦理。乙方超過_____天仍未付款給甲方,則按逾期天數(shù),以當(dāng)時香港銀行利息一并付給甲方。乙方連續(xù)_____個月不結(jié)匯,甲方有權(quán)采取停止出貨或其它措施。
七、勞動保護及運輸與保險
1.工廠應(yīng)做好勞動保護及安全工作,完善防塵、防煙、防毒設(shè)施,廠房保持通風(fēng)光亮,內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生整潔,對有污染性項目,須經(jīng)市環(huán)保部門批準(zhǔn),方能立項經(jīng)營。
2.乙方提供的機械、通風(fēng)、照明設(shè)備、原輔材料、包裝物件及甲方工廠加工后的成品運輸費用,均由乙方負(fù)責(zé)。
3.原輔材料、包裝物料的運進,成品運出及加工期間存放的機械設(shè)備、原料和包裝物料及操作機械的工人,均由乙方向_____保險公司投保。
八、技術(shù)交流
在設(shè)備運抵甲方工廠后,乙方應(yīng)盡快派出人員進行安裝,甲方派出人員進行協(xié)助。從試產(chǎn)期開始,乙方應(yīng)派出技術(shù)人員到甲方工廠進行技術(shù)培訓(xùn),直到工人能基本掌握生產(chǎn)技術(shù),進行正常生產(chǎn)時為止。乙方技術(shù)人員的工資及一切費用由 乙方負(fù)責(zé),甲方提供生活上的方便。
九、合同期限
本合同經(jīng)批準(zhǔn)簽訂后,乙方須將商業(yè)登記及銀行資信證明書交甲方辦理營業(yè) 執(zhí)照經(jīng)海關(guān)備案生效。有效期為_____年,即從____年___月 ___ 日至____年__月__日。如要提前終止或延長本合同,須在三個月前通知對方,并經(jīng)雙方協(xié)商處理終止或延長合同事宜。某方單獨提前終止合同,要負(fù)責(zé)補償對方的經(jīng)濟損失。補償?shù)霓k法,根據(jù)終止合同前半年內(nèi)的每月平均工繳費為準(zhǔn),補償兩個月的工繳費總額給對方。
合同期滿后,不動資產(chǎn)(如廠房、宿舍)歸甲方所有,由乙方不作價提供的可動產(chǎn)(如機械、車輛、通風(fēng)設(shè)備)歸乙方所有,并按海關(guān)和有關(guān)規(guī)定及時辦理核銷手續(xù)。
雙方同意,在本合同經(jīng)批準(zhǔn)簽訂后_____天內(nèi),乙方向甲方預(yù)付_____元,作為履約保證金,從甲方收到履約金之日起_____個月內(nèi),乙方仍不投產(chǎn)開業(yè),履約保證金即無條件歸甲方所有,同時,甲方有權(quán)廢約。如乙方能按時投產(chǎn)開業(yè),該履約保證金可作工繳費抵付給甲方。
十、仲裁
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)(包括任一生產(chǎn)加工合同)的任何爭議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決,協(xié)商不能解決,均應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會深圳分會,按照申請仲裁時該會施行有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。
十一、語言
本合同以英文和中文書就,兩種文本具有同等效力。但在對其解釋產(chǎn)生異議時,以中文文本為準(zhǔn)。
十二、合同的份數(shù)和修訂
本合同正本一式五份,甲、乙雙方、海關(guān)、車管所、政府授權(quán)的處理來料加工事務(wù)并有外貿(mào)經(jīng)營權(quán)的_____公司各一份,副本若干份,均具有同等效力。
本合同有如未盡事宜,雙方可隨時補充或修改,并報政府有關(guān)部門批準(zhǔn)實施。
甲 方:_______________ 乙 方:_________________
授權(quán)代表:_____________ 授權(quán)代表:_______________
授權(quán)貿(mào)易公司:______________________________
代表(簽字):______________________________
授權(quán)代表:_____________ 授權(quán)代表:_______________
授權(quán)貿(mào)易公司:______________________________
代表(簽字):______________________________
裝配合同篇十二
(一)概述
對外加工裝配,是指由外商/定作方提供全部或者部分原材料、輔料、零部件、元器件、配套件和包裝物料、必要時提供設(shè)備,由我方/承攬方加工單位按外商的要求進行加工裝配,成品交由外商銷售,而我方收取工繳費的一種經(jīng)濟貿(mào)易形式。它主要包括來料加工、來樣加工和來件裝配種類。來料加工是由外商/定作方提供原材料、輔料:包括材料以及有關(guān)的機器設(shè)備等,我方/承攬方按外商要求加工成品,收取工繳費的形式。來樣加工則是外商只提出成品的式樣、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、交貨日期等具體要求,而由我方以自己的原材料、輔料、包裝材料、機器設(shè)備等加工制造成品交給外商,收取費用的形式。來件裝配則是由外商提供零部件、元器件以及包裝材料,由我方按其要求進行裝配成品,收取工繳費的一種形式。
(二)關(guān)于料、件、成品條款
進口料、件,出口加工成品是對外加工裝配業(yè)務(wù)中一個中心問題,當(dāng)事人雙方的權(quán)利義務(wù)也多圍繞這一問題展開。這類條款是加工裝配合同的主要條款,所以要詳細(xì)訂明。具體說來,又可分為幾個小問題:
1.質(zhì)量條款對外加工裝配合同中的質(zhì)量條款要包括料、件的質(zhì)量和成品質(zhì)量兩個方面內(nèi)容。而且這兩個方面相互影響,相輔相成。為避免日后發(fā)生糾紛,在訂立合同時必須明確料、件及成品的質(zhì)量要求,名稱規(guī)格等。對需要輔料、輔件、包裝物件等的,也應(yīng)訂明具體的規(guī)格、質(zhì)量要求。此外,在訂立質(zhì)量條款時一定要注意:1)明確采用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)在對外加工裝配貿(mào)易中,多采用憑商品的標(biāo)準(zhǔn)(還要明確統(tǒng)一好具體采用國際標(biāo)準(zhǔn)或國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等)和憑商品的樣品(要注意訂明封樣等具體工作)兩種標(biāo)準(zhǔn)形式。2)在明確所采用的標(biāo)準(zhǔn)后,還要訂明責(zé)任條款,以確保合同能按此質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)得到履行。
2.料件的供應(yīng)條款來料、來件能否按時、如數(shù)提供是加工單位能否及時交付成品的關(guān)鍵。因此在訂立合同時注意合理安排料件供應(yīng)的品種、數(shù)量和時間,以滿足設(shè)備正常生產(chǎn)能力對每批應(yīng)交成品所需料、件的要求。同時,為防止意外,要備有一定數(shù)量的周轉(zhuǎn)料件。
在料、件供應(yīng)條款中還應(yīng)訂明驗收條款,一般規(guī)定加工企業(yè)收到料、件后,按合同規(guī)定的規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量和定作方提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進行驗收,并在貨到港口后一定日期內(nèi)提交驗收報告。
與其他條款一樣,料、件供應(yīng)條款中也要有責(zé)任條款,以明確外商在不能按規(guī)定供應(yīng)料、件時應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任以及對有關(guān)后果(如停產(chǎn)等)應(yīng)負(fù)的責(zé)任。
3.料、件損耗在不對料、件與成品作價的加工裝配合同中,材料損耗是雙方都關(guān)心的重要問題。因為它事關(guān)雙方當(dāng)事人的利益,所以在確定料件耗用時一定要合理、適當(dāng)。在訂立這一條款時,要考慮以下因素:1)外商提供的機器設(shè)備的情況及我方的生產(chǎn)技術(shù)水平和管理水平。2)料件的質(zhì)量以及對成品的質(zhì)量要求。在具體計算損耗時,可以通過規(guī)定成品合格率或在外商提供合格成品所需原材料之外,再多提供一定數(shù)量、質(zhì)量的原材料的辦法。
4.成品包裝合同中要約定成品的包裝材料,包裝方式等內(nèi)容,同時要明確包裝材料由何方提供,以及有什么具體要求等等。一般來說,包裝要按外商的指示進行。
(三)價格條款
對外加工裝配合同中所指的價格主要是指以單位產(chǎn)品計算的單價,其中包括加工單價、料件單價、成品單價和定作方提供設(shè)備單價等,其中以加工單價為重點,這決定了如何確定工繳費,是對外加工裝配合同中的中心問題。
加工單價是指在對外加工裝配貿(mào)易中,對料件和成品均不作價,由承攬方向定作方收取加工費的單位價格,它往往成為雙方當(dāng)事人訂約談判中討價還價的核心。一般來說確定加工單價要考慮這樣幾個方面:1)參照國際上同類產(chǎn)品的工繳費水平,并考慮定作方對成品的規(guī)格、質(zhì)量、包裝等特殊要求而有所增減。同時要注意到外商到我國來進行加工裝配,主要是著眼于我國的廉價勞動力,所以,外商在從事這一業(yè)務(wù)時已經(jīng)與其他國家的加工費相比較,這樣,我方加工單位的工繳費應(yīng)略低于國際市場水平,以增強競爭力。2)對于批量較大,期限較長,能長期合作的業(yè)務(wù),可以分期分批作價,并可根據(jù)實際情況進行調(diào)整。
(四)支付條款
在對外加工裝配中,一般都采用以銀行為中介的國際貿(mào)易支付方式,其中主要采用信用證方式,如果對方資信可靠,雙方業(yè)務(wù)較多,也可采用托收方式。但具體到不同的加工裝配業(yè)務(wù),支付方式也不完全相同。例如:對來料、來件及成品分別作價如結(jié)算方法,宜采用對開信用證等方式。又如:對料件和成品均不作價的加工裝配貿(mào)易,其支付方式則與一般的出口貿(mào)易做法相同。另外,貿(mào)易雙方還可以根據(jù)具體情況,采取一些安全可靠又迅捷的方式,如匯付。
【本文地址:http://aiweibaby.com/zuowen/588729.html】