合同應當符合法律法規(guī)的規(guī)定，確保交易的合法性和合理性。在簽訂合同之前，可以請專業(yè)的律師或法律顧問協(xié)助起草和審查合同。大家可以參考下面的合同案例，了解合同的具體要求和格式。
裝配合同協(xié)議書篇一
在加工過程中，我方付出了勞動，獲取的加工費是勞動報酬，因此，可說對外加工裝配屬于勞務貿(mào)易的一種形式，是以商品為載體的勞務出口。
對外加工裝配業(yè)務(簡稱來料加工)與從國外進口原料加工成成品再出口的進料加工(又稱以進養(yǎng)出)方式有相似之處。因為它們都是利用甸的技術(shù)設備和勞動力，對國外提供的原材料，零部件加工裝配成為成品，再運到國外市場銷售，即都屬于“兩頭在外”的加工貿(mào)易方式。
來料加工與進料加工又有明顯的不同之處。其一是進料加工中，原料進口和成品出口是兩筆不同的交易，均發(fā)生了所有權(quán)的轉(zhuǎn)移，而且原料供應者和成品購買者之間沒有必然聯(lián)系，在來料加工業(yè)務中，原料運進和成品運出均未發(fā)生所有權(quán)的轉(zhuǎn)移，它們均屬于同一筆交易。
開展對外加裝配業(yè)務，對我國經(jīng)濟的發(fā)展有著重要的意義，這主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
1.克服本國生產(chǎn)能力有余而原材料不足的矛盾，為國家增加外匯收入;。
2.開發(fā)勞動力資源，增加就業(yè)機會，繁榮地方經(jīng)濟;。
3.引進國外先進的技術(shù)和管理經(jīng)驗，促進外向型經(jīng)濟的發(fā)展。
裝配合同協(xié)議書篇二
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)。
承包方：身份證號碼(以下簡稱乙方)。
為明確責任，保障雙方的權(quán)益，保證生產(chǎn)項目發(fā)、承包工作的順利進行，根據(jù)本項目的具體情況，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商一致，特訂立本合同。本合同是甲乙雙方真實意思的表示，雙方一致同意按合同條款執(zhí)行。
一、項目名稱：
二、項目地點：
三、承包范圍：
四、項目內(nèi)容：下料、管材彎管、板材折彎、整體鉚拼、焊接、清理打磨、整形、組裝，屬承包范圍內(nèi)的原材料、在制品、產(chǎn)成品的轉(zhuǎn)運等屬承包范圍內(nèi)的內(nèi)容。
五、承包方式。
1、甲方發(fā)包形式為人工費(勞務費)清包。
2、乙方承包范圍內(nèi)的項目實行包人工、包工期、包質(zhì)量、包安全、包保修等全部內(nèi)容。
六、合同價款。
最終以雙方實際審定的工時數(shù)和批量生產(chǎn)交貨臺數(shù)結(jié)算。工時單價為160元/日。整臺交付單價元/臺。人工費用包含乙方員工的工資、產(chǎn)品質(zhì)量返工費、交通住宿、保險、乙方的管理費用等雙方所明確的費用。
七、開工日期及交付
開工日期：月日，項目必須在20月日全部生產(chǎn)完畢并合格交付。乙方必須確實遵守規(guī)定的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方。
(一)過期2日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價的1%接受甲方處罰。
(二)繼續(xù)逾期3天以上至5天以內(nèi)者，按未交部分總價的2%接受甲方處罰。
(三)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者，按未交部分總價的3%接受甲方處罰。
(四)繼續(xù)逾期10天以上，依違約論，不論未交部分數(shù)量，違約金以5%的一倍計算。
八、付款方式。
1、生產(chǎn)完成驗收合格后，30日內(nèi)辦理結(jié)算，結(jié)算總承包價款的80%，結(jié)算完畢后15日內(nèi)，甲方支付剩余15%項目款(也可當月驗收合格后在下月與甲方給本公司員工發(fā)工資時同步支付)。
2、其余5%保修金，自項目結(jié)束驗收合格之日起滿60日后10日內(nèi)付清。
3、生產(chǎn)期間原則上不發(fā)生人工費用結(jié)算，但因乙方人員確因看病治療的費用，可事先征得甲方公司總經(jīng)理同意方可結(jié)算。
九、項目質(zhì)量。
乙方產(chǎn)品質(zhì)量必須達到公司規(guī)定的各項合格標準。乙方應嚴格按設計圖紙、公司驗收規(guī)范、公司生產(chǎn)計劃要求生產(chǎn)(不含試制產(chǎn)品)，否則由此產(chǎn)生的質(zhì)量問題及責任損失由乙方全部承擔。通過驗收的貨品在甲方再加工或交付客戶時，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
十、項目進度。
在生產(chǎn)中，乙方應嚴格按照甲方公司《生產(chǎn)用工計劃》派工生產(chǎn)，不得以任何理由要求多用工時，影響生產(chǎn)進度。如非人為操作設備故障維修、停水停電、生產(chǎn)材料不按計劃到廠導致誤工誤時，由甲方核實，總經(jīng)理批準后方可具實調(diào)整《生產(chǎn)用工計劃》。
十一、甲方工作。
1、開工前向乙方提供設計圖紙，乙方應妥善使用和保管。
2、甲方有權(quán)對乙方在生產(chǎn)過程中的項目進度、質(zhì)量、安全生產(chǎn)進行監(jiān)督。達不到要求時，提出整改要求直至勒令退場。由此造成的經(jīng)濟損失甲方從乙方已完項目款項中扣回并保留追償權(quán)利。
3、負責提供的生產(chǎn)用設備安拆和調(diào)試維修工作。乙方未經(jīng)允許擅自改動機電設備設置或操作不當導致安全事故，責任和經(jīng)濟損失由乙方全部承擔。
十二、乙方工作。
1、乙方負責生產(chǎn)現(xiàn)場設備設施使用保養(yǎng)，設備故障報修。
2、甲方在生產(chǎn)過程中認為乙方有工作人員嚴重不稱職，影響產(chǎn)品質(zhì)量及工作進度時，可要求乙方更換。
3、生產(chǎn)實行日報制度，乙方應在每日上午上班時間告知甲方生產(chǎn)進度，計劃完成情況、存在的問題和今日生產(chǎn)計劃。
4、乙方應承擔在本項目在移交前的成品及半成品的保護責任。
5、為保證生產(chǎn)質(zhì)量，對于生產(chǎn)難點乙方應先報甲方公司，經(jīng)甲方確認后方可批量生產(chǎn)，否則由此產(chǎn)生的一切責任由乙方負責。
6、乙方管理人員在生產(chǎn)期間(包括準備和收尾階段)必須專職在崗。生產(chǎn)項目管理人員必須配置手機，并保持24小時開機，保證生產(chǎn)期間(特別是緊急情況下)的通訊暢通，同時安排節(jié)假日及夜間生產(chǎn)值班。7、乙方生產(chǎn)負責人必須參加甲方召開的生產(chǎn)會議，乙方應落實會議決定的各項事宜。
8、乙方生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的垃圾、邊角料及廢料應隨時根據(jù)甲方要求有組織的清理運至指定地點。
9、乙方生產(chǎn)完畢后，應負責對因乙方原因人為損壞的設備設施恢復原狀，若乙方無能力或未在規(guī)定的時間內(nèi)恢復，由甲方派人修復，費用由乙方承擔。
甲方：(以下簡稱：甲方)。
乙方：(以下簡稱：乙方)。
根據(jù)森本公司的生產(chǎn)需要，甲乙雙方本著平等自愿、合理合法、協(xié)商一致的原則，甲方同意與乙方在年度簽訂業(yè)務加工承攬承包合同。
一、甲方考慮到甲乙雙方的便利、有效，甲方同意在與乙方簽訂加工承攬承包合同的基礎上無償提供工作場所、工作用水電，并有償提供食宿，洗浴、水電等必要的生活設施，具體費用依照公司標準在乙方的加工費中扣除。
二、合同期內(nèi)，乙方對甲方提供的資產(chǎn)設施、設備享有使用權(quán)并必須保持設備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施，應由乙方及時上報甲方審定后報廢，乙方不得擅自處理。
三、乙方對于加工車間的生產(chǎn)設備設施等應定期檢查、維護、保養(yǎng)。
六、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方(訂作方)_______。
公司地址：_______。
電話：傳真：
法定代表：_____職務：_______。
乙方(承攬方)公司地址：
電話傳真國內(nèi)工廠：
電話：傳真：
法定代表：_________職務：_______。
甲方委托乙方加工項目：
經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工質(zhì)量要求。
制作的模具要能生產(chǎn)出符合甲方所供圖紙要求的零件(即符合零件尺寸和零件所用材料)，且生產(chǎn)制程運作無異常，塑膠模及五金模使用壽命均要達到25萬啤以上。乙方如隱瞞模具材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的模具壽命時，甲方有權(quán)要求乙方重做模具或退款，或視情形輕重按甲方的要求乙方作修改，修補等處理。
第二條模具材料及產(chǎn)品零件材料的提供辦法。
模具材料由乙方包工包料，模具完成后，需提供試模的零件樣板(不少于5件)送訂做方作相關(guān)檢驗，同時甲方也有權(quán)檢驗模具材料及模具生產(chǎn)使用性能。
第三條技術(shù)數(shù)據(jù)、圖紙?zhí)峁┺k法。
1.甲方提供產(chǎn)品零件的2d圖紙和3d圖，乙方根據(jù)甲方的產(chǎn)品零件圖及要求提供模具報價，模具圖以及的相關(guān)技術(shù)說明等。
2.乙方在依照甲方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理時，應當及時通知甲方，如拖延了交貨期，甲方有權(quán)要求乙方減少價款。
3.乙方對于承攬的工作，如果甲方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)甲方許可不得留存技術(shù)數(shù)據(jù)或復制品等。
第四條驗收標準和方法。
1.按照甲方規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.甲方應當按合同規(guī)定的期限驗收乙方承攬并完成的項目，驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術(shù)數(shù)據(jù)和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的模具，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除甲方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由乙方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的模具質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第五條交貨的時間。
1.交還模具期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交還模具，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交還模具日期計算：按乙方在報價時的要求‘模具制造周期為28天(收到訂金開始計算)’。甲方將在給訂金同時簽訂合同，故以合同簽訂日期為準，但必須留給乙方以必要的往返的途中時間(1～2天)
第六條模具所有權(quán)，交貨地點，運輸辦法及費用負擔。
2.如甲方繼續(xù)委托乙方使用該模具進行生產(chǎn)運作，模具將暫存到乙方公司，如甲方不再繼續(xù)委托乙方使用該模具進行生產(chǎn)，乙方還將負送返模具的責任。
第七條乙方的違約責任。
一、未按甲方圖紙規(guī)定的質(zhì)量交付模具或完成工作，甲方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
二、實行代運送的模具，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
第八條糾紛的處理。
委托合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按()項處理：
1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;。
2.向人民法院起訴。
本合同自__年__月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本(含附本‘報價單’和‘零件2d圖’共n頁)一式二份，原件由甲方和乙方各執(zhí)一份。
甲方：
委托代表人：蓋公司章：年月日。
乙方：
法定代表人：蓋公司章：____年____月____日。
裝配合同協(xié)議書篇三
甲方：
乙方：
一、甲方要求乙方在承包期內(nèi)必須按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村委的整體規(guī)劃進行合理整治，河堤上栽培花草樹木。
二、甲方同意將河里的一切資源由乙方經(jīng)營和管理。
三、河堤兩側(cè)承包延線由河北吳家村大橋向下至小鄧格村沒水橋向上60-80米處，總長度為1000米左右，河堤上兩側(cè)面至村民耕地向外3米處都由乙方管理。
四、甲方同意將河堤上現(xiàn)有山林木歸乙方所有，看護、經(jīng)營和銷售。
五、承包期限為十年，自20xx年6月1日至20xx年5月31日止。在承包期內(nèi)所發(fā)生的一切費用由乙方承擔。
六、承包費用按每年柒萬元人民幣計算，共，總承包費用為柒拾萬元人民幣，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，甲方同乙方先交納20xx年至20xx年的承包費用貳拾壹萬元人民幣，剩余承包費用按每年平均交納或每三年交納一次。
七、甲方的.義務和責任：
1、甲方將河堤承包給乙方期間，不能以任何理由阻止乙方正常工作，負責村民與乙方所發(fā)生的一切糾紛。如有類此情況所造成的一切經(jīng)濟損失由甲方承擔。
2、甲方在承包給乙方期間，要積極配合乙方工作，多提寶貴建議。
3、甲方應認真履行協(xié)議中所規(guī)定條款，承擔起自己的義務和責任。
八、乙方在承包期間的義務和責任。
1、在承包期間要認真的實事求是的將河堤按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)整體規(guī)劃進行整治，搞好河堤治理與維護。
2、要處理好上層建筑與群眾之間的關(guān)系，履行協(xié)議中所有條款。
九、甲乙雙方在承包期間內(nèi)如有分歧（因政策上或其它意外原因），雙方應及時提出相應的方案，協(xié)商解決。如甲乙雙方無法解決，保留各自采取法律措施解決的權(quán)利。
十、以上條款希望甲乙雙方共同遵守，此協(xié)議一式三份，甲乙雙方各一份，鄉(xiāng)鎮(zhèn)主管部門存檔一份。
甲方：
乙方：
丙方：
20xx年xx月xx日。
裝配合同協(xié)議書篇四
編號：
日期：____年__月__日于______
______進出口總公司____省分公司，地址：___市____路____號，電掛：_________________和___市無線電一廠，(以下簡稱甲方)與___________________，_________________地址：_______________.21，________________，____________________，電掛：“_____________,_________________，和___限公司，地址：香港____大廈____樓，電掛：“___________，(以下簡稱乙方)在平等互利的基礎上，雙方代表就收音機及電子鐘收音機裝配業(yè)務問題，進行了充分的協(xié)商，一致同意達成協(xié)議如下：
第一條總則。
合作分兩期進行。
第一期，乙方首先提供四組月產(chǎn)54000部收音機和電子鐘收音機所需的全部設備和檢驗儀器，這些設備和儀器是新的、先進的、價格是優(yōu)惠的，并須經(jīng)甲方確認為準。設備和儀器的價款，在甲方收取的裝配費內(nèi)分期償付。
乙方并負責不作價提供裝配上述產(chǎn)品所需的全部元件、器件和包裝物料;甲方負責提供相應的廠房、電力，并負責組織裝配，收取加工費，產(chǎn)品全部交給乙方。
進行步驟：
(1)甲方于9月30日前將負責裝配任務的工廠平面(草)圖提交乙方，而乙方則于10月20日前派出工程技術(shù)人員攜帶廠房調(diào)整方案和設備安裝圖紙到佛山市無線電一廠，與甲方共同商定施工計劃。
(2)從11月1日起，乙方應于90天到120天內(nèi)將有關(guān)設備和儀器運抵上述工廠;甲方應于同時期內(nèi)完成廠房調(diào)整，并即著手進行設備安裝工程。
(3)乙方應于設備和儀器運抵上述工廠一個月內(nèi)，將不作價提供的夠三個月用的裝配上述產(chǎn)品的全部元件、器件和包裝物料運抵上述工廠;甲方則應于收到上述元件、器件和包裝物料之日起一個月內(nèi)為試裝階段，第二個月起開始正式裝配。
(4)雙方一致同意，對計算機、電視機等其他電子產(chǎn)品的裝配任務，待上述兩項產(chǎn)品的裝配正式投產(chǎn)后便立即進行。
第二期，為降低產(chǎn)品成本，提高競爭能力，雙方一致商定將逐步采用甲方生產(chǎn)的元件、器件，為此，在收音機的裝配正式投產(chǎn)后，乙方立即提供制造上述產(chǎn)品的元件、器件所需的全部，設備和儀器，對提供這些設備和儀器的條件與價款償付辦法，按提供上述設備和儀器的條件與價款償付辦法辦理。
因每批裝配的具體品種不同，工序的繁簡、難易也不同，雙方同意每項品種的裝配費裝在有關(guān)合同中具體規(guī)定。
第三條損耗率。
由于所裝配的產(chǎn)品之不同品種、款式，其損耗率也不盡相同。因此，雙方一致同意在簽訂有關(guān)合同時，再另行商定合理的損耗定額。(此損耗定額系指元器件在裝配前經(jīng)過檢驗的全部合格品，在裝配過程中的自然損耗率)。
第四條交貨條件。
有關(guān)設備、儀器，fob香港交貨。元件、器件和包裝物料運抵佛山的運費由乙方承擔(卸貨費用由甲方負擔);甲方承擔將裝配成品運抵香港或九龍交貨，卸裝費用由乙方負擔。
第五條交貨期。
為使甲方能正常、持續(xù)生產(chǎn)，乙方提供的元件、器件和包裝物料應于生產(chǎn)月前15天運抵甲方工廠;裝配成品的交貨期在每批合同中具體規(guī)定。
第六條責任問題。
如因裝配技術(shù)而發(fā)生的產(chǎn)品質(zhì)量與合同規(guī)定不符或因延期交貨而引起的損失，由甲方負擔;如果元件、器件、包裝物料不合格、不配套或不能按時運交甲方而引起的產(chǎn)品質(zhì)量不合格或因延期交貨而引起的損失由乙方負擔。
第七條技術(shù)交流。
本協(xié)議簽訂后，乙方在接到甲方通知時，須盡快派出工程技術(shù)人員到佛山市無線電一廠負責設備安裝和裝配技術(shù)指導，直至該廠能全部掌握設備安裝和裝配技術(shù)進行正常生產(chǎn)時為止。
上述工程技術(shù)人員在廠工作期間的生活費用由甲方負擔，工資由乙方負擔;必要時，甲方亦可派出工程技術(shù)人員到乙方所屬工廠交流技術(shù)，其所需生活費用，由乙方負擔。
第八條協(xié)議有效期限。
本協(xié)議用中、英文書就正本各一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，兩種文本具有同等效力，自1998年9月22日起正式生效，有效期限為10年。任何一方如須延長本協(xié)議，則須提前半年向另一方提出，經(jīng)雙方協(xié)商確定。
第九條本協(xié)議如有未盡事宜，須經(jīng)雙方友好協(xié)商一致后，方得進行必要的修改和補充。
甲方：乙方：
中國輕工業(yè)品進出口總公司。
____省分公司____市無線電一廠-。
_____有限公司。
裝配合同協(xié)議書篇五
委托方：____________________________________(以下簡稱甲方)。
法定代表：__________________________________。
受托方：____________________________________(以下簡稱乙方)。
法定代表：__________________________________。
甲乙雙方經(jīng)過充分和友好的協(xié)商，在平等互利基礎上，就甲方委托乙方加工____________，一事共同達成如下協(xié)議：
條代加工內(nèi)容。
甲方委托乙方為甲方加工__________，加工數(shù)量、款式、規(guī)格、單價如下表格：
產(chǎn)品名稱。
規(guī)格。
單位。
數(shù)量。
單價。
備注。
x
y
z
………。
第二條加工成品質(zhì)量要求。
第三條原料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。
1.乙方必須依合同規(guī)定選用原材料或由甲方提供原材料，并接受甲方檢驗。如乙方使用缺陷原材料或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響甲方產(chǎn)品質(zhì)量時，甲方有權(quán)追究乙方的責任。
2.甲方應按照合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，乙方對甲方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立刻通知甲方調(diào)換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換。
3.甲方中途需要變更加工要求的，應以書面的形式通知乙方。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法。
1.乙方在依照甲方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時通知甲方;甲方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提供修改意見。乙方在規(guī)定的時間內(nèi)沒得到答復，有權(quán)停止工作，并及時通知甲方，因此造成的損失，由甲方賠償。
2.乙方對技術(shù)資料或圖紙等，如果甲方要求保密的，應當嚴格遵守，未經(jīng)甲方允許，不得留存技術(shù)資料或圖紙等的復制品。
3.甲方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價款或酬金。
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，如沒有規(guī)定的由當事人雙方協(xié)商確定。
第六條付款方式。
第七條驗收標準和方法。
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.甲方應按合同規(guī)定的期限驗收乙方所完成的工作。對于短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。如保證期限內(nèi)發(fā)生問題(除甲方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外)，由乙方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第八條交貨的時間和地點。
第九條雙方違約責任。
一、甲方違約責任。
1.中途變更加工物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
2.中途解除合同，應償付乙方酬金總額的50%作為違約金。
3.無故拒絕接收加工物，應當賠償乙方因此造成的損失，且乙方有權(quán)將加工物變賣。
二、乙方違約責任。
1.未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付加工品，甲方同意利用的，應按質(zhì)論價，酌減價款。
2.交付加工物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應當照數(shù)補齊。
3.超過合同規(guī)定日期交貨，每逾期一天，按酬金總額的千分之五償付違約金。
4.中途解除合同，應償付甲方酬金總額的50%作為違約金。
第十條爭議的解決。
1.因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，雙方應通過友。
裝配合同協(xié)議書篇六
日期：_________年_________月_________日于_________，_________公司，地址：_________，電掛：_________，和_________，地址：_________，電掛：_________，(以下簡稱甲方)與_________，地址：_________，電掛：_________，和_________有限公司，地址：_________，電掛：_________，(以下簡稱乙方)在平等互利的基礎上，雙方代表就_________裝配業(yè)務問題，進行了充分的協(xié)商，一致同意達成協(xié)議如下：
第一條總則。
合作分兩期進行。
第一期，乙方首先提供_________組月產(chǎn)_________部_________所需的全部設備和檢驗儀器，這些設備和儀器是新的、先進的、價格是優(yōu)惠的，并須經(jīng)甲方確認為準。設備和儀器的價款，在甲方收取的裝配費內(nèi)分期償付。
乙方并負責不作價提供裝配上述產(chǎn)品所需的全部元件、器件和包裝物料;甲方負責提供相應的廠房、電力，并負責組織裝配，收取加工費，產(chǎn)品全部交給乙方。
進行步驟：
(1)甲方于_________月_________日前將負責裝配任務的工廠平面(草)圖提交乙方，而乙方則于_________月_________日前派出工程技術(shù)人員攜帶廠房調(diào)整方案和設備安裝圖紙到_________，與甲方共同商定施工計劃。
(2)從_________月_________日起，乙方應于90天到120天內(nèi)將有關(guān)設備和儀器運抵上述工廠;甲方應于同時期內(nèi)完成廠房調(diào)整，并即著手進行設備安裝工程。
(3)乙方應于設備和儀器運抵上述工廠一個月內(nèi)，將不作價提供的夠三個月用的裝配上述產(chǎn)品的全部元件、器件和包裝物料運抵上述工廠;甲方則應于收到上述元件、器件和包裝物料之日起一個月內(nèi)為試裝階段，第二個月起開始正式裝配。
(4)雙方一致同意，對_________等其他電子產(chǎn)品的裝配任務，待上述兩項產(chǎn)品的裝配正式投產(chǎn)后便立即進行。
第二期，為降低產(chǎn)品成本，提高競爭能力，雙方一致商定將逐步采用甲方生產(chǎn)的元件、器件，為此，在_________的裝配正式投產(chǎn)后，乙方立即提供制造上述產(chǎn)品的元件、器件所需的全部，設備和儀器，對提供這些設備和儀器的條件與價款償付辦法，按提供上述設備和儀器的條件與價款償付辦法辦理。
因每批裝配的具體品種不同，工序的繁簡、難易也不同，雙方同意每項品種的裝配費裝在有關(guān)合同中具體規(guī)定。
第三條損耗率。
由于所裝配的產(chǎn)品之不同品種、款式，其損耗率也不盡相同。因此，雙方一致同意在簽訂有關(guān)合同時，再另行商定合理的損耗定額。(此損耗定額系指元器件在裝配前經(jīng)過檢驗的全部合格品，在裝配過程中的自然損耗率)。
第四條交貨條件。
有關(guān)設備、儀器，fob_________交貨。元件、器件和包裝物料運抵_________的運費由乙方承擔(卸貨費用由甲方負擔);甲方承擔將裝配成品運抵_________交貨，卸裝費用由乙方負擔。
第五條交貨期。
為使甲方能正常、持續(xù)生產(chǎn)，乙方提供的元件、器件和包裝物料應于生產(chǎn)月前15天運抵甲方工廠;裝配成品的交貨期在每批合同中具體規(guī)定。
第六條責任問題。
如因裝配技術(shù)而發(fā)生的產(chǎn)品質(zhì)量與合同規(guī)定不符或因延期交貨而引起的損失，由甲方負擔;如果元件、器件、包裝物料不合格、不配套或不能按時運交甲方而引起的產(chǎn)品質(zhì)量不合格或因延期交貨而引起的損失由乙方負擔。
第七條技術(shù)交流。
本協(xié)議簽訂后，乙方在接到甲方通知時，須盡快派出工程技術(shù)人員到_________負責設備安裝和裝配技術(shù)指導，直至該廠能全部掌握設備安裝和裝配技術(shù)進行正常生產(chǎn)時為止。
上述工程技術(shù)人員在廠工作期間的生活費用由甲方負擔，工資由乙方負擔;必要時，甲方亦可派出工程技術(shù)人員到乙方所屬工廠交流技術(shù)，其所需生活費用，由乙方負擔。
第八條協(xié)議有效期限。
本協(xié)議用中、英文書就正本各一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，兩種文本具有同等效力，自_________年_________月_________日起正式生效，有效期限為_________年。任何一方如須延長本協(xié)議，則須提前半年向另一方提出，經(jīng)雙方協(xié)商確定。
第九條本協(xié)議如有未盡事宜，須經(jīng)雙方友好協(xié)商一致后，方得進行必要的修改和補充。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________。
代表人(簽字)：_________代表人(簽字)：_________。
裝配合同協(xié)議書篇七
電話：____________________。
電傳：____________________。
乙方為：____國____公司。
電話：____________________。
電傳：____________________。
雙方在平等互利基礎上，通過友好協(xié)商，特訂立本合同。
第一條貿(mào)易內(nèi)容。
（一）乙方同意按甲方在合同中提出的嚴格標準和規(guī)格，用甲方提供的'原料生產(chǎn)甲方指定的產(chǎn)品。
（二）加工成品名稱和數(shù)量。
1、成品名稱。
2、成品數(shù)量。
第二條加工成品規(guī)格。
根據(jù)乙方提供的設計原型，圖紙與產(chǎn)品樣品，甲乙雙方共同制定規(guī)范，以滿足生產(chǎn)的需要，這種規(guī)范要符合加工成品的質(zhì)量和性能標準。此規(guī)范一經(jīng)雙方確定，任何變動只有依雙方書面協(xié)議修改。
第三條原材料供應。
（一）本協(xié)議期間，最遲在每個公歷季度前____月，甲方應向乙方提供該季度甲方定貨所需的生產(chǎn)原材料和消耗材料。
（二）乙方收到甲方提供的原材料后，應按甲方指定的檢查方法立即對原材料進行檢查，并將其結(jié)果在檢查完畢后____天內(nèi)向甲方報告。不符合甲方規(guī)格要求的原材料不能用來生產(chǎn)指定產(chǎn)品。
第四條加工費。
（一）加工單價。
1、____________型____________美元/個。
2、____________型____________美元/個。
（二）生產(chǎn)指定產(chǎn)品的加工費應該按上述價格執(zhí)行并在第一個____年期內(nèi)不變。在此____年期后，乙方可在不少于____是給甲方以書面通知，以求改變加工費。如果甲方接到改變加工費的通知后____月內(nèi)不作改變，此協(xié)議可以終止。
第五條支付條款。
關(guān)于加工費的支付、甲方至少應在每次完工的貨物裝船____天以前，由經(jīng)乙方認可的銀行開立以乙方為受益人，金額足以支付裝船貨物的保兌的不可撤銷的信用證。該信用證憑乙方的商業(yè)發(fā)票、全套提單、裝箱單和商檢證明議付。
第六條技術(shù)資料和技術(shù)服務。
（一）乙方同意向甲方提供組裝加工成品所需的圖紙，說明書及成品測試、檢查標準等。
（二）甲方同意對乙方在加工裝配技術(shù)方面的質(zhì)疑予以適當解答。
（三）在合同有效期內(nèi)，根據(jù)乙方請求，乙方同意派遣其工程技術(shù)人員到乙方工廠進行與加工裝配有關(guān)的技術(shù)指導。甲方派遣工程技術(shù)人員的所有旅行費用和生活費用將由乙方承擔。
（四）在合同有效期內(nèi)，根據(jù)乙方請求，甲方同意乙方人員到甲方工廠接受有關(guān)加工裝配的技術(shù)培訓。但乙方每次派遣人數(shù)不得超過____人，停留時間不得超過____天。乙方派遣人員的所有旅行費用和生活費用將由乙方承擔。
第七條質(zhì)量控制和檢測。
（一）生產(chǎn)的成品應由甲方指定的代理人或檢驗人進行檢驗，證明產(chǎn)品與甲方指定的質(zhì)量標準和規(guī)范一致。
（二）如果出現(xiàn)產(chǎn)品不符合甲方標準的情況，甲方可拒絕收貨。但，甲方可根據(jù)甲乙雙方視每次具體情況的折扣議價予以接受。
（三）乙方為甲方生產(chǎn)的產(chǎn)品至少應與目前第三者銷售的類似產(chǎn)品質(zhì)量相同。合同期間所有影響產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格的改變應在這種改變運用于產(chǎn)品之前____天通知甲方。甲方為充分服務市場的目的，可隨時建議改變或改進產(chǎn)品，乙方應真誠地考慮采納這些改變或改進的意見。
第八條包裝與標記。
產(chǎn)品要嚴格按照甲方的指示和出口貨物商品常規(guī)進行合適包裝。包裝要嚴格按甲方指示注明標記。甲方應至少在貨物完工交運前____天給乙方標記指示。
甲方：________________。
乙方：________________。
裝配合同協(xié)議書篇八
法定住址：_______________________。
法定代表人：_____________________。
職務：___________________________。
委托代理人：_____________________。
身份證號碼：_____________________。
通訊地址：_______________________。
編碼：_______________________。
聯(lián)系人：_________________________。
電話：___________________________。
傳真：___________________________。
帳號：___________________________。
電子信箱：_______________________。
定作人：_________________________。
法定住址：_______________________。
法定代表人：_____________________。
職務：___________________________。
委托代理人：_____________________。
身份證號碼：_____________________。
通訊地址：_______________________。
編碼：_______________________。
聯(lián)系人：_________________________。
電話：___________________________。
傳真：___________________________。
帳號：___________________________。
電子信箱：_______________________。
在裝配_________項目中，雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條?裝配項目。
定作人向承攬人提供裝配_________（產(chǎn)品）_________套（或件）所需的散件；承攬人對定作人提供的散件進行裝配，裝配后將成品交付定作人。
第二條?加工成品規(guī)格。
根據(jù)定作人提供的設計原型，圖紙與產(chǎn)品樣品，雙方共同制定規(guī)范，以滿足生產(chǎn)的需要，這種規(guī)范要符合加工成品的質(zhì)量和性能標準。此規(guī)范一經(jīng)雙方確定，任何變動只有依雙方書面協(xié)議修改。
第三條?加工費。
每種型號的加工費如下：
_________（大寫：_________美元）；
_________（大寫：_________美元）；
_________（大寫：_________美元）。
第四條?來件的交付。
定作人每月必須分_________次（即每月的_________日、_________日以前）把加工生產(chǎn)所需要的零配件、元器件、包裝物料等運到生產(chǎn)場地，并辦理交接手續(xù)。
第五條?原材料的驗收。
承攬人對定作人送來的原材料（或零配件、元器件）等必須派專人負責驗收和保管。經(jīng)驗收不符合規(guī)格、質(zhì)量要求的原材料（或零配件、元器件）或包裝物料，或數(shù)量不足時，承攬人應及時通知定作人更換或補足。
第六條?原材料損耗。
第七條?技術(shù)資料和技術(shù)服務。
1.承攬人同意向定作人提供組裝加工成品所需的圖紙，說明書及成品測試、檢查標準等。
2.定作人同意對承攬人在加工裝配技術(shù)方面的質(zhì)疑予以適當解答。
3.在合同有效期內(nèi)，根據(jù)承攬人請求，定作人同意派遣其工程技術(shù)人員到承攬人工廠進行與加工裝配有關(guān)的技術(shù)指導。定作人派遣工程技術(shù)人員的所有旅行費用和生活費用將由承攬人承擔。
4.在合同有效期內(nèi)，根據(jù)定作人請求，承攬人同意定作人到承攬人工廠接受有關(guān)加工裝配的技術(shù)培訓。但定作人每次派遣人數(shù)不得超過_________人，停留時間不得超過_________天。定作人派遣人員的所有旅行費用和生活費用將由定作人自行承擔。
第八條?承攬人責任。
1.提供裝配生產(chǎn)廠房_________平方米。
2.招聘工人_________名。
3.提供廠內(nèi)加工生產(chǎn)所需要的水、電及設備，費用由承攬人支付。
4.按照本合同規(guī)定按質(zhì)、按量、按時向定作人交付成品。
5.協(xié)助定作人辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報手續(xù)。
6.協(xié)助定作人辦理加工所需原材料的進口和加工成品的出口手續(xù)。
7.定作人要求承攬人協(xié)助辦理的其他事宜。
第九條?定作人責任。
1.提供加工產(chǎn)品及裝修廠房所需的設備材料，其價格應經(jīng)雙方協(xié)商認可，所需費用由承攬人墊付，承攬人則從定作人支付的工繳費內(nèi)逐月償還其墊支的本息，償還期為_________年。
2.為使加工生產(chǎn)正?；?，由定作人提供生產(chǎn)所需要的其他專用設備、測試儀器、檢驗工具等。這部分器材，所有權(quán)仍屬定作人所有，只在合同期限內(nèi)由承攬人保管使用，損壞和丟失由承攬人負責修理或賠償，但正常維修由定作人負責。合同期滿后，由定作人自行處理。
3.按照本合同規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量及時間要求，提供加工生產(chǎn)的原材料（或零部件和元器件）和包裝物料、輔料（或輔件）。
4.工人如因工作不力（含工廠管理人員），經(jīng)教育無效者，定作人有權(quán)向承攬人提出調(diào)換，但禁止非法搜查承攬人工廠工人的身體。
5.承攬人要求定作人協(xié)助辦理的其他事宜。
第十條?結(jié)算方式。
結(jié)匯應以定作人已簽收的合格產(chǎn)品數(shù)額為依據(jù)，采取d/p即期結(jié)匯或________方式結(jié)匯。產(chǎn)品交付一次結(jié)匯一次，每月總結(jié)一次。
定作人逾期支付工繳費，應按銀行貸款利率向承攬人加付延期利息，如連續(xù)_________天不支付，承攬人有權(quán)停止交付產(chǎn)品。
第十一條?包裝與標記。
產(chǎn)品要嚴格按照定作人的指示和出口貨物商品常規(guī)進行合適包裝。包裝要嚴格按定作人指示注明標記。定作人應至少在貨物完工交運前_________天給承攬人標記指示。在cfr和cif條件下，承攬人應在裝船期前_________天內(nèi)將船只、船籍、船齡用電傳/傳真方式通知定作人。在未得定作人確認時，裝運不得進行。定作人應在_________工作日內(nèi)予以確認，否則即認為船只得到認可。
第十二條?加工產(chǎn)品的交付。
承攬人每月分_________次（即每月的_________日、_________日和_________日）在承攬人廠區(qū)或倉庫向定作人移交加工成品。并按下列方法辦理交接手續(xù)：
雙方必須派專人參加。
交接的產(chǎn)品必須是在包裝前經(jīng)過雙方檢驗合格的成品或半成品。
雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。
第十三條?產(chǎn)品質(zhì)量。
1.產(chǎn)品質(zhì)量，以定作人提供的并經(jīng)雙方商議確定的樣品為標準。
2.加工生產(chǎn)應在雙方技術(shù)人員指導下進行，以工藝比較復雜、技術(shù)要求較高的產(chǎn)品，定作人必須派出常駐技術(shù)人員，對生產(chǎn)進行具體的檢查指導，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。
3.產(chǎn)品質(zhì)量檢查應有雙方的技術(shù)人員參加。
4.技術(shù)要求較高，人工無法檢查的產(chǎn)品，應以機械測試檢查為準。
5.不合格的產(chǎn)品，若純屬承攬人加工質(zhì)量問題，承攬人負責免責返修；若是原材料本身質(zhì)量問題，或是技術(shù)設計等原因造成，則定作人應負擔返修費用。
第十四條?_____。
承攬人工廠應做好_____及安全工作，完善防塵、防煙、防毒設施，廠房保持通風光亮，內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生整潔，對有污染性項目，須經(jīng)市環(huán)保部門批準，方能立項經(jīng)營。
第十五條?運輸與_____。
1.定作人提供的機械、通風、照明設備、原輔材料、包裝物件及承攬人工廠加工后的成品運輸費用，均由定作人負責。
2.原輔材料、包裝物料的運進，成品運出及加工期間存放的機械設備、原料和包裝物料及操作機械的工人，均由定作人向____________公司投保。
第十六條?稅收。
雙方均應遵守中國的有關(guān)稅法規(guī)定，按時繳納各自應該繳納的稅款。
第十七條?手續(xù)辦理。
與本合同有關(guān)的一切進出口手續(xù)，應由承攬人予以辦理。
第十八條?擔保。
為了保證雙方履行合同和及時按合同規(guī)定支付罰款或賠償損失，雙方應分別向?qū)Ψ教峁└髯糟y行所出具的保函。
第十九條?違約罰款和損失賠償。
2.承攬人應按本合同規(guī)定的成品數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和時間要求向定作人交貨，如違背合同的規(guī)定造成定作人的經(jīng)濟損失，承攬人應負賠償責任。
第二十條?聲明及保證。
承攬人：
1.承攬人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（_________）均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、_____機構(gòu)、_____或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.承攬人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是承攬人法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
定作人：
1.定作人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（_________）均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、_____機構(gòu)、_____或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.定作人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是定作人法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第二十一條?保密。
雙方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料（包括商業(yè)秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
第二十二條?通知。
1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起______日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關(guān)責任。
第二十三條?合同的變更。
本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)（書面通知發(fā)出_________天內(nèi)）簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。
第二十四條?合同的轉(zhuǎn)讓。
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十五條?爭議的處理。
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
（1）提交______________委員會_____；
（2）依法向人民法院起訴。
第二十六條?不可抗力。
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發(fā)生時，雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭（不論曾否宣戰(zhàn)）、_____、_____，政府行為或法律規(guī)定等。
第二十七條?合同的解釋。
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十八條?補充與附件。
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第二十九條?合同的效力。
1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2.有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3.本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。
第三十條?續(xù)訂。
本合同有效期限屆滿之前，如一方認為需要續(xù)訂合同，可以向?qū)Ψ教岢霾⑦M行協(xié)商。
承攬人（蓋章）：____________。
法定代表人（簽字）：________。
委托代理人（簽字）：________。
簽訂地點：__________________。
_________年_______月______日。
定作人（蓋章）：____________。
法定代表人（簽字）：________。
委托代理人（簽字）：________。
簽訂地點：__________________。
_________年_______月______日。
裝配合同協(xié)議書篇九
___市無線電一廠，（以下簡稱甲方）與___有限公司（以下簡稱乙方）在平等互利的基礎上，雙方代表就收音機及電子鐘收音機裝配業(yè)務問題，進行了充分的協(xié)商，一致同意達成協(xié)議如下：
合作分兩期進行。
第一期，乙方首先提供四組月產(chǎn)５４０００部收音機和電子鐘收音機所需的全部設備和檢驗儀器，這些設備和儀器是新的、先進的、價格是優(yōu)惠的，并須經(jīng)甲方確認為準。設備和儀器的價款，在甲方收取的裝配費內(nèi)分期償付。
進行步驟：
（１）甲方于９月３０日前將負責裝配任務的工廠平面（草）圖提交乙方，而乙方則于１０月２０日前派出工程技術(shù)人員攜帶廠房調(diào)整方案和設備安裝圖紙到佛山市無線電一廠，與甲方共同商定施工計劃。
因每批裝配的具體品種不同，工序的繁簡、難易也不同，雙方同意每項品種的裝配費裝在有關(guān)合同中具體規(guī)定。
由于所裝配的產(chǎn)品之不同品種、款式，其損耗率也不盡相同。因此，雙方一致同意在簽訂有關(guān)合同時，再另行商定合理的損耗定額。（此損耗定額系指元器件在裝配前經(jīng)過檢驗的全部合格品，在裝配過程中的自然損耗率）。
有關(guān)設備、儀器，fob交貨。元件、器件和包裝物料運抵佛山的運費由乙方承擔（卸貨費用由甲方負擔）；甲方承擔將裝配成品運抵_____或九龍交貨，卸裝費用由乙方負擔。
為使甲方能正常、持續(xù)生產(chǎn)，乙方提供的'元件、器件和包裝物料應于生產(chǎn)月前１５天運抵甲方工廠；裝配成品的交貨期在每批合同中具體規(guī)定。
如因裝配技術(shù)而發(fā)生的產(chǎn)品質(zhì)量與合同規(guī)定不符或因延期交貨而引起的損失，由甲方負擔；如果元件、器件、包裝物料不合格、不配套或不能按時運交甲方而引起的產(chǎn)品質(zhì)量不合格或因延期交貨而引起的損失由乙方負擔。
本協(xié)議簽訂后，乙方在接到甲方通知時，須盡快派出工程技術(shù)人員到佛山市xx一廠負責設備安裝和裝配技術(shù)指導，直至該廠能全部掌握設備安裝和裝配技術(shù)進行正常生產(chǎn)時為止。
本協(xié)議用中、英文書就正本各一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，兩種文本具有同等效力，自１９９８年９月２２日起正式生效，有效期限為１０年。任何一方如須延長本協(xié)議，則須提前半年向另一方提出，經(jīng)雙方協(xié)商確定。
甲方：乙方：
裝配合同協(xié)議書篇十
承攬人：_________。
法定住址：_________。
法定代表人：_________。
職務：_________。
委托代理人：_________。
身份證號碼：_________。
通訊地址：_________。
編碼：_________。
聯(lián)系人：_________。
電話：_________。
傳真：_________。
帳號：_________。
電子信箱：_________。
定作人：_________。
法定住址：_________。
法定代表人：_________。
職務：_________。
委托代理人：_________。
身份證號碼：_________。
通訊地址：_________。
編碼：_________。
聯(lián)系人：_________。
電話：_________。
傳真：_________。
帳號：_________。
電子信箱：_________。
在裝配_________項目中，雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條裝配項目。
定作人向承攬人提供裝配_________（產(chǎn)品）_________套（或件）所需的散件；承攬人對定作人提供的散件進行裝配，裝配后將成品交付定作人。
第二條加工成品規(guī)格。
根據(jù)定作人提供的設計原型，圖紙與產(chǎn)品樣品，雙方共同制定規(guī)范，以滿足生產(chǎn)的需要，這種規(guī)范要符合加工成品的質(zhì)量和性能標準。此規(guī)范一經(jīng)雙方確定，任何變動只有依雙方書面協(xié)議修改。
第三條加工費。
每種型號的加工費如下：
_________（大寫：_________美元）；
_________（大寫：_________美元）；
_________（大寫：_________美元）。
第四條來件的交付。
定作人每月必須分_________次（即每月的_________日、_________日以前）把加工生產(chǎn)所需要的零配件、元器件、包裝物料等運到生產(chǎn)場地，并辦理交接手續(xù)。
第五條原材料的驗收。
承攬人對定作人送來的原材料（或零配件、元器件）等必須派專人負責驗收和保管。經(jīng)驗收不符合規(guī)格、質(zhì)量要求的原材料（或零配件、元器件）或包裝物料，或數(shù)量不足時，承攬人應及時通知定作人更換或補足。
第六條原材料損耗。
第七條技術(shù)資料和技術(shù)服務。
1、承攬人同意向定作人提供組裝加工成品所需的圖紙，說明書及成品測試、檢查標準等。
2、定作人同意對承攬人在加工裝配技術(shù)方面的質(zhì)疑予以適當解答。
3、在合同有效期內(nèi)，根據(jù)承攬人請求，定作人同意派遣其工程技術(shù)人員到承攬人工廠進行與加工裝配有關(guān)的技術(shù)指導。定作人派遣工程技術(shù)人員的所有旅行費用和生活費用將由承攬人承擔。
4、在合同有效期內(nèi)，根據(jù)定作人請求，承攬人同意定作人到承攬人工廠接受有關(guān)加工裝配的技術(shù)培訓。但定作人每次派遣人數(shù)不得超過_________人，停留時間不得超過_________天。定作人派遣人員的所有旅行費用和生活費用將由定作人自行承擔。
第八條承攬人責任。
1、提供裝配生產(chǎn)廠房_________平方米。
2、招聘工人_________名。
3、提供廠內(nèi)加工生產(chǎn)所需要的水、電及設備，費用由承攬人支付。
4、按照本合同規(guī)定按質(zhì)、按量、按時向定作人交付成品。
5、協(xié)助定作人辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報手續(xù)。
6、協(xié)助定作人辦理加工所需原材料的進口和加工成品的出口手續(xù)。
7、定作人要求承攬人協(xié)助辦理的其他事宜。
第九條定作人責任。
1、提供加工產(chǎn)品及裝修廠房所需的設備材料，其價格應經(jīng)雙方協(xié)商認可，所需費用由承攬人墊付，承攬人則從定作人支付的工繳費內(nèi)逐月償還其墊支的本息，償還期為_________年。
2、為使加工生產(chǎn)正?；?，由定作人提供生產(chǎn)所需要的其他專用設備、測試儀器、檢驗工具等。這部分器材，所有權(quán)仍屬定作人所有，只在合同期限內(nèi)由承攬人保管使用，損壞和丟失由承攬人負責修理或賠償，但正常維修由定作人負責。合同期滿后，由定作人自行處理。
3、按照本合同規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量及時間要求，提供加工生產(chǎn)的原材料（或零部件和元器件）和包裝物料、輔料（或輔件）。
4、工人如因工作不力（含工廠管理人員），經(jīng)教育無效者，定作人有權(quán)向承攬人提出調(diào)換，但禁止非法搜查承攬人工廠工人的身體。
5、承攬人要求定作人協(xié)助辦理的其他事宜。
第十條結(jié)算方式。
結(jié)匯應以定作人已簽收的合格產(chǎn)品數(shù)額為依據(jù)，采取d/p即期結(jié)匯或_________方式結(jié)匯。產(chǎn)品交付一次結(jié)匯一次，每月總結(jié)一次。
定作人逾期支付工繳費，應按銀行貸款利率向承攬人加付延期利息，如連續(xù)_________天不支付，承攬人有權(quán)停止交付產(chǎn)品。
第十一條包裝與標記。
產(chǎn)品要嚴格按照定作人的指示和出口貨物商品常規(guī)進行合適包裝。包裝要嚴格按定作人指示注明標記。定作人應至少在貨物完工交運前_________天給承攬人標記指示。在cfr和cif條件下，承攬人應在裝船期前_________天內(nèi)將船只、船籍、船齡用電傳/傳真方式通知定作人。在未得定作人確認時，裝運不得進行。定作人應在_________工作日內(nèi)予以確認，否則即認為船只得到認可。
第十二條加工產(chǎn)品的交付。
承攬人每月分_________次（即每月的_________日、_________日和_________日）在承攬人廠區(qū)或倉庫向定作人移交加工成品。并按下列方法辦理交接手續(xù)：
雙方必須派專人參加。
交接的產(chǎn)品必須是在包裝前經(jīng)過雙方檢驗合格的成品或半成品。
雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。
第十三條產(chǎn)品質(zhì)量。
1、產(chǎn)品質(zhì)量，以定作人提供的并經(jīng)雙方商議確定的樣品為標準。
2、加工生產(chǎn)應在雙方技術(shù)人員指導下進行，以工藝比較復雜、技術(shù)要求較高的產(chǎn)品，定作人必須派出常駐技術(shù)人員，對生產(chǎn)進行具體的檢查指導，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。
3、產(chǎn)品質(zhì)量檢查應有雙方的技術(shù)人員參加。
4、技術(shù)要求較高，人工無法檢查的產(chǎn)品，應以機械測試檢查為準。
5、不合格的產(chǎn)品，若純屬承攬人加工質(zhì)量問題，承攬人負責免責返修；若是原材料本身質(zhì)量問題，或是技術(shù)設計等原因造成，則定作人應負擔返修費用。
第十四條_____。
承攬人工廠應做好_____及安全工作，完善防塵、防煙、防毒設施，廠房保持通風光亮，內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生整潔，對有污染性項目，須經(jīng)市環(huán)保部門批準，方能立項經(jīng)營。
第十五條運輸與_____。
1、定作人提供的機械、通風、照明設備、原輔材料、包裝物件及承攬人工廠加工后的成品運輸費用，均由定作人負責。
2、原輔材料、包裝物料的運進，成品運出及加工期間存放的機械設備、原料和包裝物料及操作機械的工人，均由定作人向______________公司投保。
第十六條稅收。
雙方均應遵守中國的有關(guān)稅法規(guī)定，按時繳納各自應該繳納的稅款。
第十七條手續(xù)辦理。
與本合同有關(guān)的一切進出口手續(xù)，應由承攬人予以辦理。
第十八條擔保。
為了保證雙方履行合同和及時按合同規(guī)定支付罰款或賠償損失，雙方應分別向?qū)Ψ教峁└髯糟y行所出具的保函。
第十九條違約罰款和損失賠償。
2、承攬人應按本合同規(guī)定的成品數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和時間要求向定作人交貨，如違背合同的規(guī)定造成定作人的經(jīng)濟損失，承攬人應負賠償責任。
第二十條聲明及保證。
承攬人：
1、承攬人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2、承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（_________）均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時，任何法院、_____機構(gòu)、_____或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、承攬人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是承攬人法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
定作人：
1、定作人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2、定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（_________）均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時，任何法院、_____機構(gòu)、_____或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、定作人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是定作人法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第二十一條保密。
雙方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料（包括商業(yè)秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
第二十二條通知。
1、根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下：_________。
3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關(guān)責任。
第二十三條合同的變更。
本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)（書面通知發(fā)出_________天內(nèi)）簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。
第二十四條合同的轉(zhuǎn)讓。
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十五條爭議的處理。
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：
（1）提交______________委員會_____；
（2）依法向人民法院起訴。
第二十六條不可抗力。
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發(fā)生時，雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。
4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭（不論曾否宣戰(zhàn)）、_____、_____，政府行為或法律規(guī)定等。
第二十七條合同的解釋。
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十八條補充與附件。
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第二十九條合同的效力。
1、本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2、有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3、本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。
第三十條續(xù)訂。
本合同有效期限屆滿之前，如一方認為需要續(xù)訂合同，可以向?qū)Ψ教岢霾⑦M行協(xié)商。
承攬人（蓋章）：_________??定作人（蓋章）：_________。
簽訂地點：_________??簽訂地點：_________。
裝配合同協(xié)議書篇十一
2、乙方責任：
(1)組織充分而技術(shù)過硬的支模工人，配備現(xiàn)場技術(shù)人員負責協(xié)調(diào)和現(xiàn)場施工，確保安全文明施工。乙方在施工過程中必須按規(guī)范施工，注意安全，無論發(fā)生大小事故，均由乙方承擔全部責任，甲方不承擔任何責任及經(jīng)濟損失和法律責任。
(2)乙方必須聽從甲方管理人員的指揮和安排，服從各工種的協(xié)調(diào)和分配，嚴格遵守現(xiàn)場施工管理制度，不得與建設單位、管理單位和項目部管理人員發(fā)生頂嘴、沖突，對有關(guān)技術(shù)管理人員提出的整改通知必須按時完成。
(3)嚴格按規(guī)范施工，確保質(zhì)量和進度，凡因質(zhì)量、進度、安全文明施工及人為因素造成的罰款由乙方自己承擔。在施工途中乙方無故停工或不履行合同進度，延誤工期，甲方有權(quán)降低合同平米價30%-50%，并中止按進度給付工程款。
(4)乙方必須合理利用原材料，如有浪費現(xiàn)象，視情節(jié)甲方將對乙方處以材料款1-3倍的罰款，罰款合同價款中扣除，乙方無條件服從。
(5)在支模過程中如出現(xiàn)對垂直度、平整度有影響高低不平的地方，由乙方自行剃鑿處理。
九、合同有效期：自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同條款雙方必須嚴格遵守，如有違反合同條約的，由責任方承擔一切責任及經(jīng)濟損失。
十、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方簽字(蓋章)：
乙方承包人(蓋章)：
輕工承包合同范文篇二。
建設單位：(以下簡稱甲方)。
施工單位：(以下簡稱乙方)。
依照《中華人民共和國合同法》，經(jīng)雙方協(xié)商達成如下協(xié)議：
第一條：工程名稱：
第二條：工程地點：
第三條：建筑面積：
第四條：工程價款及付款方法：
1、工程總造價(不含稅)：
2、本協(xié)議簽訂之日內(nèi)付工程總造價的，大梁檁條進入施工現(xiàn)場付總工程款的，夾芯板進入施工現(xiàn)場內(nèi)付總工程款的，驗收合格后付清余留工程款的。
第五條：工程期限(開工、竣工時間)。
第六條：工程質(zhì)量標準。
第七條：甲方責任與義務：
1、開工前提供施工用水、用電，施工現(xiàn)場做到“三通一平”，并保障乙方在施工現(xiàn)場內(nèi)的治安事項，提供施工設備、材料堆放及施工人員住宿場地。
2、按協(xié)議約定按期撥款。否則，屬違約行為，乙方有權(quán)停工，工期順延。
3、負責合同期內(nèi)協(xié)調(diào)并解決與當?shù)毓ど獭⒊枪艿裙芾聿块T發(fā)生的一切相關(guān)事宜，并負責所產(chǎn)生的稅、費。
第八條：乙方責任與義務。
1、嚴格按照甲方簽字要求規(guī)范施工，確保工程質(zhì)量。
2、工程按期交工，不得影響甲方使用。
3、工程結(jié)束后負責清理施工現(xiàn)場。
4、工程保修五年，保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題免費維修，但自然不可抗拒力及人為破壞除外。
5、負責施工期間的工傷事故。
第九條：違約責任。
1、工程竣工驗收前不得使用，否則由此造成的一切后果由甲方承擔。
2、甲方收到驗收通知后應在三日內(nèi)組織驗收，逾期不驗收，則視為該工程驗收合格。
3、雙方如有違約，違約方每天按工程總造價的支付違約金給對方。
4、如發(fā)生合同糾紛，在守約方所在地相關(guān)部門及法律機關(guān)進行仲裁。
第十條：其他條款。
1、本合同如在合同期內(nèi)發(fā)生變更，須經(jīng)雙方共同協(xié)商另擬補充協(xié)議，補充協(xié)議經(jīng)雙方簽字、蓋章后與本合同具有同等法律效力。
2、未盡事宜由雙方協(xié)商解決或訂立補充協(xié)議，補充協(xié)議經(jīng)雙方認可與本合同具有同等法律效力。
第十一條：本合同一式兩份，乙方、甲方各一份。
甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)。
法定代表人：法定代表人：
電話：電話：
簽約日期：年月日
下一頁更多精彩“輕工承包合同”
裝配合同協(xié)議書篇十二
1、裝配的最后階段。
2、這一棟是裝配用的。
3、一旦深入到胃部，設計理念就是這些配件將自行裝配成一個更大的機器人器件。
4、裝配帶來另一特性是模塊化。
5、唯一留下來要做的事情就是看看有沒有一個框架，可以幫助我們以優(yōu)雅的方式裝配類似這樣的東西。
6、裝配編輯器的內(nèi)容應該像圖5這樣。
7、如果沒有這個定義的話，有效地裝配代碼和變更這一復雜的任務將是不可能的。
8、它使您能夠創(chuàng)建靈活的代碼，這些代碼可以在運行時裝配，無需在組件之間進行源代表鏈接。
9、生命周期控制器為離散事件管理裝配信息。
10、我們能很好地將這個過程和發(fā)生在一個流行的求職站點的候選人申請“裝配”在一起。
11、還可以在復合應用程序編輯器中打開單元測試，看看它們是如何裝配的。
12、這些階段與soa生命周期的建模、裝配、運行和管理相對應。
13、組合應用程序是為了支持業(yè)務的各項功能而裝配和組合到一起的實際運行的服務。
14、我們能把化學自我裝配推進多遠?
15、相同的原則也適用于從南猿向現(xiàn)代人類裝配進行轉(zhuǎn)化的第三階段。
16、他們希望擴大其位于格林菲爾德的制造與裝配業(yè)務規(guī)模，從今天的'80名員工直至在初達到千余人。
17、即使出現(xiàn)的結(jié)果和我們理解的生命有很大的不同，像我一樣的那些‘自底向上’式的研究人員，都是以盡可能簡單的形式去裝配生命為目標——包括使用硬件和程序。
18、這個過程能動態(tài)地影響更為復雜生物的系統(tǒng)運動，比如蛋白質(zhì)，它可以幫助蛋白質(zhì)的裝配。
19、因此，對復雜解決方案的裝配，通常應該由集成技術(shù)員而非業(yè)務分析師完成。
20、在預約之前，立即在選定的維修間裝配必需的零件、備件、工具和設備。
21、即使這樣，每朵花仍然需要單獨裝配、捆扎和粘在一個彩色的夜燈周圍。
22、如果框架與類混雜，可以添加一個工廠類，將它們裝配到通用組合中，并為通用情況提供一個更簡單的api。
23、裝配好機架并把它們放在適當位置上，連接好全部電纜之后，仍要做大量的硬件配置工作。
24、您必須將來自您所負責的應用軟件的組合中被配置的二進制文件裝配起來。
25、為組件的屬性和操作定義強數(shù)據(jù)類型可以實現(xiàn)更加簡單和準確的應用程序裝配。
裝配合同協(xié)議書篇十三
______進出口總公司____省分公司，地址：___市____路____號，電掛：_________________和___市無線電廠，(以下簡稱甲方)與___________________，_________________地址：_______________，________________，____________________，電掛：_____________,_________________，和___限公司，地址：香港____大廈____樓，電掛：“___________，(以下簡稱乙方)在平等互利的基礎上，雙方代表就收音機及電子鐘收音機裝配業(yè)務問題，進行了充分的協(xié)商，一致同意達成協(xié)議如下：
第一條總則。
合作分兩期進行。
第一期，乙方首先提供四組月產(chǎn)54000部收音機和電子鐘收音機所需的全部設備和檢驗儀器，這些設備和儀器是新的、先進的、價格是優(yōu)惠的，并須經(jīng)甲方確認為準。設備和儀器的價款，在甲方收取的裝配費內(nèi)分期償付。
乙方并負責不作價提供裝配上述產(chǎn)品所需的全部元件、器件和包裝物料;甲方負責提供相應的廠房、電力，并負責組織裝配，收取加工費，產(chǎn)品全部交給乙方。
進行步驟：
(1)甲方于9月30日前將負責裝配任務的工廠平面(草)圖提交乙方，而乙方則于10月20日前派出工程技術(shù)人員攜帶廠房調(diào)整方案和設備安裝圖紙到佛山市無線電一廠，與甲方共同商定施工計劃。
(2)從11月1日起，乙方應于90天到120天內(nèi)將有關(guān)設備和儀器運抵上述工廠;甲方應于同時期內(nèi)完成廠房調(diào)整，并即著手進行設備安裝工程。
(3)乙方應于設備和儀器運抵上述工廠一個月內(nèi)，將不作價提供的夠三個月用的裝配上述產(chǎn)品的全部元件、器件和包裝物料運抵上述工廠;甲方則應于收到上述元件、器件和包裝物料之日起一個月內(nèi)為試裝階段，第二個月起開始正式裝配。
(4)雙方一致同意，對計算機、電視機等其他電子產(chǎn)品的裝配任務，待上述兩項產(chǎn)品的裝配正式投產(chǎn)后便立即進行。
第二期，為降低產(chǎn)品成本，提高競爭能力，雙方一致商定將逐步采用甲方生產(chǎn)的元件、器件，為此，在收音機的裝配正式投產(chǎn)后，乙方立即提供制造上述產(chǎn)品的元件、器件所需的全部，設備和儀器，對提供這些設備和儀器的條件與價款償付辦法，按提供上述設備和儀器的條件與價款償付辦法辦理。
因每批裝配的具體品種不同，工序的繁簡、難易也不同，雙方同意每項品種的'裝配費裝在有關(guān)合同中具體規(guī)定。
第三條損耗率。
由于所裝配的產(chǎn)品之不同品種、款式，其損耗率也不盡相同。因此，雙方一致同意在簽訂有關(guān)合同時，再另行商定合理的損耗定額。(此損耗定額系指元器件在裝配前經(jīng)過檢驗的全部合格品，在裝配過程中的自然損耗率)。
第四條交貨條件。
有關(guān)設備、儀器，fob香港交貨。元件、器件和包裝物料運抵佛山的運費由乙方承擔(卸貨費用由甲方負擔);甲方承擔將裝配成品運抵香港或九龍交貨，卸裝費用由乙方負擔。
第五條交貨期。
為使甲方能正常、持續(xù)生產(chǎn)，乙方提供的元件、器件和包裝物料應于生產(chǎn)月前15天運抵甲方工廠;裝配成品的交貨期在每批合同中具體規(guī)定。
第六條責任問題。
如因裝配技術(shù)而發(fā)生的產(chǎn)品質(zhì)量與合同規(guī)定不符或因延期交貨而引起的損失，由甲方負擔;如果元件、器件、包裝物料不合格、不配套或不能按時運交甲方而引起的產(chǎn)品質(zhì)量不合格或因延期交貨而引起的損失由乙方負擔。
第七條技術(shù)交流。
本協(xié)議簽訂后，乙方在接到甲方通知時，須盡快派出工程技術(shù)人員到佛山市無線電一廠負責設備安裝和裝配技術(shù)指導，直至該廠能全部掌握設備安裝和裝配技術(shù)進行正常生產(chǎn)時為止。
上述工程技術(shù)人員在廠工作期間的生活費用由甲方負擔，工資由乙方負擔;必要時，甲方亦可派出工程技術(shù)人員到乙方所屬工廠交流技術(shù)，其所需生活費用，由乙方負擔。
第八條協(xié)議有效期限。
本協(xié)議用中、英文書就正本各一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，兩種文本具有同等效力，自1998年9月22日起正式生效，有效期限為10年。任何一方如須延長本協(xié)議，則須提前半年向另一方提出，經(jīng)雙方協(xié)商確定。
第九條本協(xié)議如有未盡事宜，須經(jīng)雙方友好協(xié)商一致后，方得進行必要的修改和補充。
甲方：乙方：
中國輕工業(yè)品進出口總公司。
____省分公司____市無線電廠。
_____有限公司。
【本文地址：http://aiweibaby.com/zuowen/9183449.html】
